施工承包合同书(钢筋、模板、脚手架)

1、工程承包合同发包方：环保投资管理有限公司（以下简称甲方）承包方：（发发发、（以下简称乙方）根据省污水处理厂（提升泵站、配电房、生物池、二沉池、消毒池、风机 房）工程施工的实际需要，经甲、乙双方共同协商决定；甲方将本工程的钢筋 绑扎、模板支拆、混凝土浇筑、砌砖、抹灰工程承包给乙方施工 ，为明确双方的 责任、权利关系，特拟定以下协议，望双方共同遵守。一、 承包工程内容及方式：1 .钢筋绑扎：本工程的全部钢筋制作、绑扎、钢筋制作所需机械、绑扎所 需扎丝、焊接等全部由乙方负责，甲方只负责进钢筋材料堆放到现场钢筋加工 场地。2 .模板支拆：本工程的全部模板材料、安装、支架加固、拆除、及所需机械 及辅助件

2、（包括材料运输、搬运、装卸）均由乙方负责。3 .混凝土浇筑：本工程的全部混凝土配制、搅拌、浇筑、找平及搅拌机械 全部由乙方负责，甲方只负责设计混凝土类型所需材料进到施工现场。4 .砌筑石专墙：本工程的全部石专墙砌筑（材料由甲方提供，乙方只负责做工。）5 .抹灰工程：完成本工程全部需要抹灰的部位（材料由甲方提供，乙方只 负责做工。）二、工程质量：1 .乙方必须按甲方提供的施工设计图纸和甲方施工人员技术交底要求进行 全过程施工。2 .施工中若不按甲方的要求和设计要求施工造成返工等一切损失全由乙方 负责；若甲方技术交底及指挥错误，造成返工等损失全由甲方负责。3、 工程量计算方式及单价：根据本协议第一

3、条承包工程内容及方式各分项单价如下：1. 钢筋绑扎：根据实际施工图纸按吨计算工程量，每吨430.00 元。2. 模板支拆：按混凝土浇筑所需支模板的表面面积计算，每平方米57.00元。3混凝土浇筑：根据实际施工图纸所用混凝土按立方米计算（含圈梁、构造柱混凝土），每立方米65.00 元。4. 砌筑砖墙：根据实际施工图纸砖墙体积计算工程量，每立方米110.0 元。5. 抹灰、清光工程：本工程池壁池底，抹灰、清光根据设计施工图纸尺寸按乙方实际抹灰、清光工程量按平方米计算，每平方米15.00 元。6. 在按以上工程量、单价计算的同时，甲方另外还需支付乙方捌万元人民币，作材料运费、远征工程费。7. 零星用

4、工：技工每个150.00 元，普工每个50.00 元。4、 付款方式：各单体混凝土浇筑完支付乙方完成工程量的80，工程完工30 日内结算一次性付清乙方工程（不含税）。5、 安全责任：1、设备和材料到达施工现场由承包人负责装卸和保管，保管不善而造成设备及材料丢失，由承包人承担损失。2、 承包人在施工过程中必须加强施工安全管理，如承包人管理不善而造成的安全事故由承包人自己全部承担，发包人概不负责。6、 甲 、 乙双方的权利和责任：1 乙方必须根据甲方的工程工期要求，在确保工程质量的情况下不无故拖延工期和停工（除自然灾害，不可抗拒等情况外）。 若乙方在甲方不违约的情况下有意拖延工期或停工，甲方有权解

5、除合同，并另行安排其他施工队伍，所有工程款只付给乙方50，50作为罚金，补助接替的施工队伍，乙方无条件退场。2 .甲方负责保证材料及时到场，不影响乙方施工，若造成乙方误工，甲方 负责误工损失。3 .在本工程施工中，乙方工人临时工棚由乙方自行负责，甲方只负责用水、 用电。4 .甲方负责施工用水、用电并通到施工现场，乙方需负责自己机械到配电 箱的电缆。5 .若甲方原因造成工期延误或停工，至使乙方所租赁材料、机械租赁费用 增加，增加费用由甲方负责，按误工、停工时间签证计算付给乙方（误工、停 工时间按发生当天给乙方签证）。七.合同工期：总工期60天自2015年1月15,日至自3月15,日，本工程于20

6、10 年3月15日前全部完成，逾期每天按5000元罚款付给甲方，提前完工按每天 10000元奖励乙方。中雨或连续8小时停电工期顺延。八、望甲、乙双方共同遵守本协议并严格执行，未尽事宜，双方共同协商解决。本协议一式二份，甲、乙双方各持一份，签字生效。甲方：乙方：2010年1月 15日工程名称：污水处理厂工程地点：化肥厂旁污水处理厂工程程承包合同2010-1-15GF 2010 0115建设工程施工合同（污水项目）中华人民共和国建设部制定 国家工商行政管理局第一部分 协议书发包人（全称）：环保投资管理有限公司承包人（全称）：竞亿建筑工程有限公司依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有

7、关法律、行政 法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订 立本合同。第一条 工程概况工程名称：同壹环保污水处理厂工程地点：送宅工程内容：10000立方/日污水厂区建设中的土建工程。资金来源：»第二条工程承包范围承包范围：污水厂区（提升泵站、配电房、生物池、二沉池、消毒池、风机房）的土建工程: 承包人按发包人的图纸和现场施工员的指导进行施工；工程量按实结算。主材指：沙、石、砖、水泥、钢筋、扎丝、涂料、膨胀剂、防水材等由承包人承担各种风险自购。辅助材料指：其它所有建设器械和制作及安装所需耗材、工具、脚手架、模板、水电、吊运、车旅生活费等全由承包人承担。

8、工程建设费（包含材料采购、建造、运输、检测费、验收、售后服务、税收等费用）第三条 合同工期开工日期：2010年1月15日竣工日期：2010年3月15日合同工期总日历天数60天第四条质量标准工程质量标准：合格第五条合同价款金额（大写）：陆 佰陆拾贰万正（人民币）¥:6620000.00。除非发标人对图纸予以修改除外，承包人已充分理解图纸的工程量； 依据定额规定计算工 程量和报价，按约定应计入而未计入的费用； 将视为不收取的费用，不得以任何理由要求 增加，并不得以此影响工程质量和工期。第六条组成合同的文件组成本合同的文件包括：1、本合同协议书2、本合同专用条款3、本合同通用条款4、标准、

9、规范及有关技术文件5、图纸（含沉淀区前后三角填方量）6、工程量清单7、工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。第七条本协议书中有关词语含义本合同第二部分通用条款中分别赋予它 们的定义相同。第八条 承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内 承担工程质量保修责任。第九条发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他 应当支付的款项。第十条合同生效合同订立时间：2009年11月15日合同订立地点：环保投资管理有限公司本合同双方约定 签字盖章 后生效。发包人：（公章）：住 所：法定代表人：黄中委托代表人：电话：5660011传真

10、：开户银行：中行账号：承包人：（公章）住 所：法定代表人：委托代表人：电话：传真：开户银行:账号：邮政编码：邮政编码：第二部分专用条款一、词语定义及合同文件1、词语定义：按通用条款第1条执行2、合同文件组成及解释顺序合同文件组成及解释顺序：按本合同协议部分组成合同的文件顺序。3 .语言文字和适应法律、标准及规范3.1 本合同除使用汉语外，不采用其它 语言文字。3.2 适用法律和法规需要明示的法律、行政法规：中华人民共和国建筑法、中华人民共和国合同法、建设工程质量管理条例及相关法律法规。3.3 适用标准、规范适用标准、规范的名称：建筑工程施工质量验收统一标准。发包人提供标准、规范的时间：无国内没

11、有相应标准、规范时的约定：双方协商。4 .图纸4.1 发包人向承包人提供图纸日期和套数： 开工前十天内提供贰套施工图。发包人对图纸的保密要求：不得向外泄露施工图设计文件的相关内容。使用国外图纸的要求及费用承担：无二、双方一般权利和义务5 .工程师5.1 承包人派驻的工程师姓名：职务：职权：全权负责工程项目现场施工和日常管理工作并办理项目的经济技术签证。5.2 监理单位委派的工程师姓名：职务： 工程师发包人委托的职权：对工程工期、进度、质量、安全等进行监理。需要取得发包人批准才能行使的职权：增加工程量5.3 发包人派驻的工程师姓名：庄志清、黄泽西 职务： 工程师职权：全权负责工程项目现场施工的总

12、协调和日常管理工作并办理项目的经济技术签证。5.4 不实行监理的工程师的职权： 无6 .项目经理姓名：郑勇职务：项目经理7 .发包人工作7.1 发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：(1)施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：工地已具备三通一平条件。(2)将施工所需的水、电、路接至施工场地的时间、地点和供应要求:进场前七日内接至施工现场，协助办理相关手续满足施工需要。(3)施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：讲场前三日内，满足施工期间的畅通。(4)工程地质和地下管线资料的提供时间：发包人开工前五日内，提供施工场地的地质和地下管线资料。(5)由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时

13、间：开发投资计划、规划许可证(复印件)、施工许可证(副本原件)。(6)水准点与坐标控制点交验要求：按规划指定的水准点、座标控制点以书面形式及现场交验水准点及座标控制点。(7)图纸会审和设计交底时间：开工前五日内，由发包人负责。(8)协调处理施工场地进场工作和邻近建筑物、 构筑物(含文物保护建筑)、 古树名木的保护工作：由发包人在进场前负责协调处理，具体保护措施根据实际情况由承包人负责处理，发包人承担费用。(9)双方约定发包人应做的其它工作：双方另行协商。7.2 发包人委托承包人办理的工作：开工后承包人负责施工场地及周边的安全保卫工作，负责施工中不影响周边建筑物、 构筑物，居民、行人的安全， 承

14、包人并承担因此而产生的一切费用。8 .承包人工作8.1 承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：(1)需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：无(2)应提供计划、报表的名称及完成时间：每月25日前向监理工程师和发包人现场负责人或工程师报出当月工程进度报表。(3)承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：做好施工安全保卫工作，非夜间施工照明及周边道路夜间照明工作。(4)向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：无(5)需承包人办理的有关施工场地交通、 环卫和施工噪音管理等手续：执行通用条款9.1(5)。(6)已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：工程在未交付前由承包

15、人负责保护、包括分包工程、由承包人承担费用。(7)施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、 古树名木的保护要求及费用承担： 开工后由承包人负责保护，舒牛的相关费用由 承包人承担。（8）施工场地清洁卫生的要求：承包人按国家及地方卫生管理的有关规定文明施工，负责施工场地的卫生管理，因施工引起的相关责任及费用由承包 人承担。（9）双方约定承包人应做的其它工作：发包方现场技术人员提前进入施工现场参与土建工程预留孔及预埋件施工工作。三、施工组织设计和工期9 .进度计划9.1 承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：正式开工前十日内提供施工组织设计、险情应急方案以及工程中危

16、险性较大的分部分项 工程专项施工方案。工程师确认的时间：收到提交资料后7日内审批确认或提出修改意见，逾 期不确认也不提出书面意见的，视为同意。9.2 群体工程中有关进度计划的要求：按监理和发包人批准的施工方案执行。10 .工期延误10.1 双方约定工期顺延的其它情况：（1）非承包人原因及不可抗力造成的工期延误；（2）重大设计变更；（3）工程量较大增加。四、质量与验收11 .隐蔽工程和中间验收11.1 双方约定中间验收部位： 双方另行约定。12 .工程试车12.1 试车费用的承担：无五、安全施工 ：执行通用条款20、21、22条。六、合同价款与支付13 .合同价款及调整13.1 本合同价款采用

17、13.1 （1-8） 方式确定。(1)采用固定价格合同，合同价款中包括的风险范围：价格参照省2004 版计价定额，工程建设(包含材料采购、运输、检测费、验收、售后服务、 税收等费用)按市场价格执行。 注：在项目地完税。风险费用的计算方法：无风险范围以外合同价款调整方法：工期奖罚-在约定时间内无条件完成工期，发包方奖励承包方拾万元，反之超过五天，发包方扣罚承包方拾万元工程款。(2)除非发标人对图纸予以修改除外，承包人已充分理解图纸的工程量； 依据定额规定计算工程量和报价，按约定应计入而未计入的费用；将视为不收 取的费用，不得以任何理由要求增加，并不得以此影响工程质量和工期。(3)承包人的报价中的

18、设备预埋件和水泥及钢筋用量按施工图计算，其 余材料根据施工图按定额消耗量计算，一次性进入报价。(4)设计变更或缺项、合同以外工程、现场签证等工程内容，经建设单位、 设计单位、监理单位共同签字认可的签证，结算时按第13.1. (1)条款结算。(5)承包人应考虑施工中对原有地下水管、煤气、电信、电力等管线的防 护措施，费用己由承包人自行测算计入报价。(6)同其它工程的配合费(如电力、给水、电信、煤气等管线工程及照明 工程等)承包人已一次进入报价，不作调整。(7)采用可调价格合同，合同价款调整方法： 无(8)采用成本加酬金合同，有关成本和酬金的约定： 无13.2双方约定合同价款的其它调整因素： 1、

19、法律和国家有关政策变化影 响合同价款；2、设计变更增减的工程量；3、合同以外单项工程增加的工作 量；4、现场签证增加的工程量。计价按双方确认执行。14 .工程预付款发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例：项目建设中发包人向承包人分项/分次支付工程合同总价款80%的工程款；项目完 工验收后一周内；支付工程合同总价款至 95%工程款；满十二个月支付 5%工 程(质保)款一次性付清。扣回工程款的时间、比例：无15 .工程量确认15.1 承包人向工程师提交已完工程量报告的时间： 承包人在每月25日前提 交当月完成工程量报表，按本合同通用条款 13和15.2条约定时间审定。15.2

20、因设计工作问题与本工程主体配套附属设施；根据设计图纸另行定价； 合同价款采用 13.1 (1-8)方式确定、发包人可向多方双比工程报价，也可 交由第三方承建，但同等价格及条件必须由承包人承建。付款方式按：按本合同通用条款14和16条约定执行。16 .工程款(进度款)支付双方约定的工程款(进度款)支付的方式和时间： 项目开工后分段/单项验 收后付款。(提升泵站、生物池、二沉池付款方式：垫层浇好付 5碗；底板浇好付25% 万；支模好付 25%?;池体浇好付 15万；池内砌体好付 5%?;池体粉饰好付 10%;配电 房、消毒池、风机房付款方式：垫层浇好付 5%T;基础浇好付25%T;支,K好付25%

21、T;砌 体好付20%T;粉饰好付10%T;)验收后发包人向承包人支付工程合同总价款 95%勺工程 款；剩余5%乍为工程质量保修金，12个月满一次性付清。七、材料设备供应17 .发包人供应材料设备17.1 发包人供应材料设备与一览表不符时，双方约定发包人承担责任如下：(1)材料设备单价与一览表不符： 无(2)材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符：无(3)承包人可代为调剂串换的材料：无(4)到货地点与一览表不符： 无(5)供应数量与一览表不符无(6)到货时间与一览表不符： 无17.2 发包人供应材料设备的结算方法：发生时双方协商。18 .承包人采购材料设备18.1 承包人采购材料设备的

22、约定：满足国家蜘岸产品质景18.2 所有材料质量必须符合国家规定质量的标准，具备国家认可的相应的 产品合格证等级证、质检证等并均符合设计要求，否则造成的经济损失由承包 人负责。八、工程变更：按本合同通用条款 13.1 (1-8)条执行，并以发包人书面通知为准。九、竣工验收与结算 ：竣工验收合格后一周内，承包人按发包人要求将 完整的结算及施工单位应提供的相关资料提交给发包人，发包人在28天审定完毕，发包人从核定完毕之日起 15天内扣除5赊修金后结清工程款项。19 .竣工验收：19.1 承包人提供竣工资料的约定：无19.2 中间交工工程的范围和竣工时间：按批准的施工方案和进度计划执行。十、违约、索

23、赔和争议20 .违约20.1 本合同中关于发包人违约的具体责任如下：本合同通用条款第20条约定发包人违约应承担的违约责任：发包人不按约 定支付工程款，发包人逾期一天按逾期部分款项的万分之三计算支付给承包人 违约金，最高不超过合同总价的 10%。双方约定的发包人其它违约责任：无20.2 本合同中关于承包人违约的具体责任如下：本合同通用条款第14.2款约定承包人违约承担的违约责任：本工程按发包 方的要求进水在2010年3月20日完成：调试正常运行在 2010年3月25日完 成、因承包人原因工期每延误一天、承包人将每天支付给发包人违约金5000元，承包人提前竣工，每提前一天发包人奖励承包人7500元

24、，奖罚总额不超过该项工程造价的10%。双方约定的承包人其它违约责任：无21 .索赔22 合同法 相关条款执行22.争议1.1 1本合同在履行过程中发生的争议，由双方人协商解决，协商不成的按 下列第 (二)种方式解决：(一)提交 贵阳仲裁委员会仲裁。(二)依法向人民法院起诉。H一、其它23 .工程分包23.1 本工程发包人同意承包人分包的工程： 二分包施工单位为无24 .不可抗力24.1 双方关于不可抗力的约定：1、四级以上大风；2、每天连续中雨8小 时；3、停水停电超过 8小时；4、四级以上地震；5、其它不可抗力。24 .保险24.1 本工程双方约定投保内容如下：(1)发包人投保内容：按规定自

25、行办理。发包人委托承包人办理的保险事项：无.(2)承包人投保内容：按规定自行办理。25 .担保25.1 本工程双方约定担保事项如下：(1)发包人向承包人提供履约担保，担保方式为：无 担保合同作为本合同附件。(2)承包人向发包人提供履约担保，担保方式为： 无 。(3)双方约定的其它担保事项： 无26 .专利技术及特殊工艺按通用条款第42条执行27 .文物和地下障碍物按通用条款第43条执行28 .合同解除按通用条款第44条执行29 .合同生效与终止按通用条款第45条执行30 .合同份数30.1 双方约定合同副本份数：正本两份，双方各执一份，副本陆份，双方各执叁份，分送有关部门。房屋建筑工程质量保修书发包人（全称）：环保投资管理有限公司承包人（全称）： 竞亿建筑工程有限公司发包人、承包人根据中华人民共和国建筑法、建设工程质量管理条 例和房屋建筑工程质量保修办法，经协商一致，对同壹环保贵定污水处理