高龙山水电劳务分包合同

1、钓鱼台九号项目 水电劳务分包合同钓鱼台九号（6#、8#及其地下室）水电劳务分包合同甲 方： 乙 方： 合同编号： 签订日期: 年 月 日第 17 页 共 17 页水电劳务分包合同发包人： （以下简称甲方）承包人： （以下简称乙方）依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就水电安装劳务分包协商达成一致意见，订立本合同。第一条：工程概况1、 工程名称： 华能高龙山风电场（80MW）工程 2、 工程地点： 江西吉安市永丰县陶塘乡楼元村 3、 承包内容： 升压站工程项目 4、 结构形式： 框架结构（带斜屋面） 第二条：合同工期1.甲方项

2、目经理部提供的进度计划为本合同的附件，乙方对总进度计划进行分解，分解为月、周进度计划，并报甲方审批备案。2.乙方必须保证或提前达到经甲方审批备案的节点工期。本水电劳务安装工程总工期满足主体劳务及室内装修工期要求，不得影响主体土建工程进度为原则。3.乙方必须确保进场劳动力数量充足，甲方每半个月对乙方施工进度进行考核，如因乙方原因不能按期完成，甲方按照500元/天对乙方处以违约罚金，乙方必须积极调配劳动力以满足要求，待在执行下一分部或分项工程通过赶工将拖欠的工程量补上，甲方将取消违约金。乙方应严格按照合同总工期完成合同约定的工作内容，若总工期拖延，甲方将按1000元/天乙方处违约罚金，延误20天以

3、上，甲方有权解除合同，乙方无条件退场，已完工程按60%进行结算，并且自愿放弃向当地人民法院和仲裁机构主张的权利。4.对于非乙方造成的工期延误，乙方应在事件发生三日内书面报告甲方，业主方认可后，工期可顺延。第三条：承包范围及内容1.本合同承包范围：钓鱼台九号项目6#、8#及其地下室施工图和变更单等图纸文件内的水电安装工程，并与该工程内甲方分包的单位进行配合、衔接。2.本合同工作内容：水电安装、通风的预留预埋及穿引丝等。包括但不限于以下工作内容：2.1.给水部分：除业甲方专业分包部分和室外部分的所有给水管道的安装；主要指从自来水表间表后到室内各用水点的全部给水工作。含：管道、阀门、剃槽、开孔试压、

4、通水调试、消毒、饮用水标准检测等。2.2.排水部分：室内至室外第一个井或雨水沟施工图内全部排水工作。含：雨水、污水、空调排水管道，空调预留口、电梯溢流管、集水坑水泵、立管和首层至室外第一个管井内的水平管、室内支管、地漏、屋面雨水管等安装工作内容,包括通球、试水等调试工作。2.3.强电部分：电表箱（井）到户内（含二装）的全部强电预埋和安装工作。潜污泵、风机、电梯、照明（包括应急照明电源的管线及灯具等）、室内电源动力管线桥架安装（如需要）及设备和照明等线缆（塔楼电缆至施工图位置或专变配电屏）安装、剃槽开孔、穿线、接线、器具安装调试；户内开关箱安装接线及开孔（如需要）、电表箱接线、开关插座灯具安装调

5、试；包括通电调试、高低压配电房内基础槽钢、角钢支吊架、接地等安装或预留预埋工作。强电按图施工，所有管线预埋到位，穿线包括表后至户内配电箱，户内配电箱至客厅天花灯及开关。二次结构预埋线管及开槽流程和界面：土建砖砌体及打灰饼完成后，安装才开始按规定尺寸开槽（必须按规范切割开槽，如野蛮开凿所造成的损失由安装负责）、配管、埋线盒（安装开槽等产生的垃圾由安装负责清理到项目部指定地点）；没按甲方技术要求和工艺流程以及安装劳务自身返工的由安装劳务自行修补（包括一次结构预埋不通或不到位再次重新开槽及修补的由安装负责）。2.4.防雷接地部分：基础接地、防雷引上筋焊接、卫生间等电位焊接、电井电梯井预埋接地钢板、接

6、地镀锌扁钢敷设；室外接地网完善及预留；均压环焊接、金属门窗、金属栏杆接地极预留；屋面防雷接地系统安装；设备及金属管材接地；高低压配电房内接地；机房内接地。防雷系统中门窗、幕墙及金属栏杆预留的接地圆钢由水电安装完成，所预留的接地圆钢由安装负责维护及交接与门窗及栏杆分包单位。2.5.预留预埋部分界面：含所有管道及电线电缆在挡墙或其他位置预留预埋的洞口或钢套管制作及安装（含业主专业分包部分）；预留洞口方洞口由土建预埋完成（尺寸、位置、标高由安装负责复核），圆形洞口及套管等由水电安装负责。2.6.防火封堵：套管外及防火框外的由土建负责吊洞（采用砼封堵），套管内及防火框内的由安装采用防火堵料进行防火封堵

7、，套管及防火金属框由安装负责制作安装。2.7.施工管理、安全生产管理及文明施工：2.7.1.施工管理：施工期间为强化质量管理，提高安全生产管理、文明施工的意识，乙方必须建立现场管理班子，根据工程情况配备足够管理人员，施工管理人员必须满足现场施工需要，班组作业必须由班组长带班作业，安全管理人员配置必须满足国家规范。所有管理人员必须持证上岗、常驻现场负责施工管理及相关工作，并每天进行现场安全生产、文明施工检查（包括宿舍及环境卫生）其检查结果报甲方备案。2.7.2.文明施工：文明工地是本合同组成的主要内容，各种材料（包括周转材料）、工具应堆码有序（按甲方要求作好标识）、整齐，作业面文明施工，保证现场

8、清洁、卫生，建筑和生活垃圾清运到甲方指定地点。2.7.3.乙方应当依照国家和省、市的现行关于安全生产及文明施工的各种法律、法规、条例等规定进行生产和管理，建立健全安全生产管理体系，按要求配备专职安全员。对从业人员进行安全生产教育和培训，建立规范的从业人员培训教育档案，未经教育培训合格的人员不得上岗作业。乙方从业人员必须遵守安全生产法律、法规、规章、标准、规范、作业规程以及安全技术措施等相关规定。负责对进场班组人员每周进行一次安全生产、文明施工、质量控制培训教育，并作出书面记录（所有人员必须签字），及时报送甲方备案。2.7.4.乙方负责施工现场的文明施工，每一层楼完工后做到材料收捡干净并回收利用

9、；乙方必须确保承担范围内的作业面达到标准化文明施工要求，收捡清除建渣或材料、工具时，必须装袋打包从楼梯或机械吊运下楼至甲方指定地点按文明施工要求堆放，严禁往外或楼下抛掷，否则严重处罚。2.7.5.乙方必须保证每天住宿房间清洁卫生和环境卫生。被子、鞋袜、衣帽及工具用具摆放整齐。2.7.6.特殊工种人员：所有特殊工种人员由乙方自理并持证上岗，如需培训学习费用由乙方自理。2.8.乙方自备的机具及材料、劳保用品如下：2.8.1.本工程所需的所有施工机具、设备、工具、用具、配电箱（现场三级配电箱开始）、电线、电缆、抬杠、绳子、滑轮等均由乙方自备并安装，费用自理。2.8.2.劳务作业人员须统一着装，工作服

10、、安全带、安全帽、绝缘靴及特种作业人员的保护用品均由乙方提供。2.8.3.电工胶带、钉子螺丝、穿线铁丝、扎丝、电焊条、封口胶带、泡沫、膨胀螺丝、氧气乙炔、钢锯条、砂轮片、钻头、生料带、纱布、棉纱、石棉绒等辅助材料。2.8.4.焊机及施工用电缆、照明灯具（含缆线）。2.8.5.乙方自备所有施工机具、工具、用具、配电箱、电线、电缆、材料、安全用品、工作服及劳保用品须合格并符合现行安全标准要求。2.9.竣工验收前的调试、清洁卫生工作（包括人工费、工具、用具及材料费），包括配合移交与物业及住户等工作。2.10.工程资料收集、整理、交甲方办理竣工验收手续。第4条 ：合同价款1. 合同综合单价为：￥ 27

11、.80 元/M，以竣工验收通过的建筑面积计算为准。2. 本合同采用固定全费用综合单价承包方式，综合单价中包括按质按期完成工程范围全部施工内容的所有费用，含有（但不限于）：人工费、辅材费、机械费、措施费、管理费、规费、利润、检验、检测、检查费、赶工费、运输费（含转运费）、装卸费、（由发包人供应）物资保管费、环境保护费、成品保护费、特种专业报建、验收及注册费、水电费、（建筑或设备）标识费、与相关单位协调及配合费、风险费及完成本工程不可缺少的附带工作及责任等所需的一切费用。3. 本合同综合单价中已考虑了以上各项费用的市场涨跌因素及政策因素，合同单价及总价不可因以上费用或因素的升降进行调整，承包人也不

12、可以任何理由提出调整合同单价的要求。第五条：工程变更1.工程施工过程中的设计变更均由乙方完成：如引起建筑面积的变化则按变更后的建筑面积计算乙方的价款，如未引起建筑面积的变化则所有涉及的费用均已包含在合同综合单价中。第六条：结算方式及付款方式1. 结算方式：1.1按实际完成建筑面积进行结算。建筑面积建筑面积按施工图计算。1.2.工程完工后，乙方向甲方提交实际工程量结算书，经甲方审核后，双方在结算审批单上签字或盖章，作为付款依据。1.3.乙方报送的结算金额必须真实准确，若乙方报送的结算总金额审减（增）幅度超过最终审定金额的8，则甲方可按照超过部分的10作为违约金，在乙方结算金额中直接扣除。2.付款

13、方式本工程没有预付款。2.1.本工程按阶段进行工程款支付，具体为：主体全部封顶后付至合同总额的 40 %，装饰装修及配套工程完毕后付至合同总额的 0 %，本工程竣工验收合格后办理完最终结算 30 天内一次性付至结算总价款的 9 %，余下 %为工程保修金，待二年保修期满后 15 天内无息付清。2.2申请付款条件2.2.1.乙方每次向甲方申请支付工程进度款，需递交已完成工程节点形象进度说明；2.2.2.乙方根据形象进度填报工程进度款申请，由甲方成本人员根据乙方的进度审核本期进度款金额；2.2.3.进度款与质量挂钩，报送工程进度款时附每阶段节点分部分项工程验收单，若所报工程进度延期、质量达不到合同要

14、求，甲方有权暂缓支付该期工程款。2.2.4.甲方支付乙方合同价款时，严禁将合同价款转移至合同主体以外的第三方账户。协议签订时，乙方应向甲方交纳所承包工程进度、质量保证金，保证金按5万元缴纳（无息） ，因乙方未能按时进场或进场后施工进度、质量达不到要求，乙方承诺该保证金可作为乙方对甲方的违约金，由甲方处置，乙方达到甲方要求的质量及进度要求，保证金可在完成正负零时退保证金一半，所有工程全部完工，所有保证金全额退还。2.3.乙方应有一定的资金筹措实力和能力，工程进度款若因业主付款滞后或因甲方资金周转等原因，导致甲方不能及时按照合同约定向乙方支付工程款时，乙方应筹措资金保证工程进度，不得以资金不到位为

15、由停工或误工，并同意不对甲方进行工期、费用等任何方面、任何形式的索赔。第七条：工程质量与检验1本劳务分包工程质量标准为：符合现行的国家工程质量验收规范，符合国家、行业、地方和甲方的施工技术标准规范，符合施工图及相关技术文件的要求。在合同签定后如果国家的规范、技术标准或规定作了重大修改，或颁发新的国家规范标准及规定，则承包人应遵守新的规范和标准，单价不变。2乙方必须确保工程质量达到合同约定的验收标准，若因工程质量达不到甲方要求，造成返修、返工或其他损失，乙方必须承担所有费用，且工期不顺延。3.施工过程中，甲方按规定进行检查，凡因乙方原因造成的质量不符合要求，达不到本合同约定的质量等级，甲方有权向

16、乙方要求返工、拆除、重新施工，乙方同意接受直至达到合同约定验收标准，并在要求的时间内完成。如果乙方未按照甲方要求按时整改，在质量检查中每发生一次不合格，则甲方将按2000元对乙方处违约罚金。甲方也有权自行安排返工、拆除、重新施工，所发生的费用均由乙方承担，同时乙方应承担建设单位对甲方因质量未达到标准的相应处罚。4.本劳务分包工程具备隐蔽验收条件或达到中间验收条件后，分包方应进行自检，并在隐蔽工程或中间验收前 24 小时内书面形式通知甲方及监理方验收。验收合格，甲乙双方在验收记录上签字后，乙方可进行隐蔽和继续施工；验收不合格，乙方负责整改或返工，直至满足合同质量要求。5.合同履行期间，如乙方施工

17、质量确实无法满足甲方要求，甲方有权单方终止合同，乙方同意无条件及时退场并向甲方赔偿一切损失。6.与土建配合交叉成品保护、要求安装开槽必须在抹灰前完成，土建配合补洞和墙面只能一次其余自行负责完成处理。第八条：组织保证1.甲方提供施工图 5 套。2本工程甲方派驻现场的代表为，全权负责施工现场的管理。3乙方派 作为现场负责人,全权负责履行施工现场乙方的管理职能。乙方现场负责人必须在合同期内坚守在施工现场，不得擅自离开，每擅自离开一天，乙方承担违约金500元/天。4如果甲方有充分理由认为乙方现场负责人不能代表乙方履行合同约定的义务，甲方有权要求乙方在3日内撤换乙方现场负责人。5在开工时，乙方应及时向甲

18、方提供人员花名册，明确工人、技术人员、管理人员的姓名和职务，并委托安全负责人、质量负责人、技术负责人、资料签收人负责施工现场的安全、质量和技术管理及资料签收工作，同时向甲方提供乙方运入现场的机械、设备仪器的说明和资料。第九条：施工计划乙方应于工程开工前7天内向甲方递交四份施工计划，阐明为完成本合同工程所准备投入的劳动力计划、辅材、小型机具、设备等计划安排；甲方在接到乙方施工计划的 5 天内提出修改意见，乙方应根据甲方意见和施工进展情况，对自己的施工计划进行调整。乙方应严格按照甲方最终确认的施工计划，配备足够的劳动力、管理人员、安全负责人、设备和机具，运用先进的施工工艺，合理安排工序，并接受甲方

19、的现场总体安排，并参加安全技术交底，严格按安全操作规程组织施工。第十条：乙方及其参加施工人员的条件及要求1乙方进场人员应保持相对稳定，不得随意调换，若确因施工需要发生变更，应经项目经理批准并将变更后的人员花名册交项目办公室核实、存档。若乙方现场施工人员与其所提供名册人员不符，将对乙方处以至少每次100 元/人的罚款，且该施工人员必须退场。2在合同履行期间，乙方必须遵守甲方有关规章制度，服从甲方的工作安排、技术指导和调动，不得随意退场，否则由乙方承担由此造成的全部经济损失。第十一条：双方职责（一）甲方职责：1甲方按时提供施工图纸，及时向乙方供应甲供材料、设备等，进行技术、质量、安全、进度的文字交

20、底，对乙方施工人员进行质量、环境和职业健康安全教育监督检查。2负责协调施工中各工序之间的配合工作，并对工程进度、质量、安全、文明施工等进行监督检查。发现乙方在施工中的安全、质量等问题，甲方有权责令乙方返工整改，因此所发生的一切损失均由乙方承担赔偿。如对甲方整改指令执行力度较差或拒不整改的，甲方有权对乙方进行处罚，发生两次或两次以上甲方有权要求乙方更换相应管理人员并承担一切经济损失。3组建与工程相适应的项目管理班子，全面履行合同，组织实施施工管理的各项工作，检查、监督、中间或竣工验收、结算审核。4甲方根据现场实际有权调整乙方承包的工作内容。（二）乙方职责1.乙方负责承包范围内的施工组织（从开工至

21、工程竣工到保修结束）。2.乙方应根据本工程质量、进度情况按甲方要求自行调节人工、辅材投入使用量。3.乙方应与其下属所有作业人员签订劳动合同，按甲方要求组织合格的作业人员进场，不得将本合同内的承包工作内容再分包或转包给他人，否则甲方有权提前终止本合同，选派其他施工队伍进场施工，且乙方须承担本合同总额或结算额的 10 的违约金。4.服从甲方的统一指挥，遵守甲方在质量、环境和职业健康安全管理方面的各项规章制度，甲方对乙方进行质量、环境和职业健康安全教育时，乙方人员必须全部参加。5.乙方根据施工组织设计总进度计划的要求，每月底前 7 天提交下月施工计划，有阶段工期要求的提交阶段施工计划，必要时按甲方要

22、求提交旬、周施工计划，以及与完成上述阶段、时段施工计划相应的劳动力安排计划，经甲方批准后严格实施；6严格按甲方质量管理体系要求、施工图纸和甲方审定的施工组织设计、专项施工方案组织施工，每道工序完工后必须经甲方检查合格后方能进行下一工序施工。7.自觉接受甲方及有关部门的管理、监督和检查；接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况，及其操作人员的有效证件、持证上岗情况；与现场其他单位协调配合，照顾全局。8.乙方应配合甲方对其工作进行初步验收和竣工验收，以及甲方按建设单位或建设行政主管部门要求进行的涉及乙方工作内容、施工场地的检查、隐蔽工程验收及工程竣工验收等。9.乙方根据工程进度需求及甲方要求，及

23、时组织人员进场和退场，无论因任何原因出现的窝工现象乙方均应自行调整劳动力和机械设备等，并且同意自行承担全部责任且不索赔任何费用。10.甲方有权对乙方工人工资的发放进行监督，在支付工程款时，乙方应提供上月乙方所有现场施工人员领款签字原件一份（必须按照当地市政府的相关规定执行，否则，甲方不予支付工程款，所造成的一切后果均由乙方负责。）。乙方应按时足额支付工人工资。如出现因乙方拖欠工人工资发生纠纷或引起工人停工闹事或上访等，乙方应向甲方承担 5000 元/次的罚款，甲方有权在未得到乙方认可的情况下直接从所欠乙方的工程款中优先支付乙方拖欠的工人工资并没收民工工资、工程履约、安全保证金。同时，乙方承担因

24、发放工人工资而导致的相关行政执法部门对甲方的处罚等一切责任，甲方有单方解除本合同的权利,由此造成的一切经济及法律责任均由乙方承担。第十二条：安全文明施工标准1本工程安全文明施工必须达到各相关规定，如因乙方原因未达到要求，甲方有权将乙方清退出场，所造成的损失均由乙方承担。2.乙方应做好作业区域的安全防护，给现场作业的工作人员提供足够的安全帽、橡胶鞋、安全带、加厚手套等安全保护用品，做好作业人员的人身安全防护工作。3.乙方应指派足够的负责安全专项管理的工作人员，全面维护安全管理工作和处理所有人员在该工程区域内的人身安全等事故方面的问题。进入该工程区域内的所有人员（含来自甲方或其它乙方的人员）违反了

25、文明及安全方面的规定，均应受到甲方规定的处罚，此类处罚由甲方认同。乙方指定的安全管理人员应能胜任此项工作，并有权执行甲方的各种指示及采取防止事故发生的预防措施。乙方的安全员的任命应报甲方审批。4现场材料要按照甲方的要求随时清理干净，码放整齐，分规格标识清晰，同时办理材料入库登记手续，并刷好各种标志。若因乙方原因未完成，或认为应增加费用而耽搁了时间，甲方有权委托其他承包商进行此项工作，所发生的费用直接从乙方核定进度款中扣除，且乙方承担 500 元/次的违约金。5劳务分包均要做到工完、料净、场清，并随时保持清洁。在甲方领导或其他政府有关部门检查工作时，确保现场整洁令甲方满意。若因乙方原因做不到，或

26、认为应增加费用而耽搁了时间，甲方将委托其他承包商进行此项工作，所发生的费用直接从乙方核定工程价款中扣除，且乙方承担 1000 元/次的违约金。6.乙方在施工区内，严禁在作业层违章作业、野蛮施工以及打赤膊、穿拖鞋、骂人、争吵、扯皮、打架等不文明行为(打架一次无论原因均对劳务队罚款2000元，直接参与者交派出所处理)。第十三条：安全施工责任1在施工期间，乙方确保按甲方下达的施工安全技术交底执行，严禁违章操作，以确保安全施工。2若业主、监理公司或政府各部门组织现场专项检查时发现存在安全隐患（甲方曾经有过要求而乙方未按要求完成），甲方除了按 2000元/次对乙方进行不执行指令的处罚外，还要进行未达标的

27、处罚，此违约罚金直接从乙方工程进度款中扣除。凡因乙方违章指挥及违章操作造成的安全事故责任及损失均由乙方承担。3乙方应为进场施工人员配置安全帽、安全带、安全鞋等各种劳动保护防护用品，并且统一工人服装。4乙方所有进场施工人员必须遵守甲方的安全管理规章制度要求，甲方在安全巡视检查中，每发现一次乙方施工人员违反甲方的安全管理规章制度要求，按照相关规定处罚违约金，并直接在工程进度款中予以扣除。5每收到一次监理或业主通知单，要求对质量、安全进行整改的应进行处罚。6由于乙方的原因造成自身或他人的安全事故，由双方按照甲：乙=7:3的比率承担事故后的责任费用。乙方应在第一时间通知甲方，甲方配合乙方处理事故后的事

28、宜。第十四条：材料管理1.材料计划1.1.甲供材料在材料使用前 15 天向甲方材料部书面提交材料需求计划，否则因材料供应不及时而导致的工程延误和窝工，甲方不予负责和补偿。1.2.项目部对劳务分包方的计划进行审核，并不减轻劳务队分包方对材料计划所承担的责任。1.3.因材料计划超过实际需用量，由乙方承担该部分材料所造成的损失。2.材料进场2.1.乙方须对甲供材组织进场并指派专人对数量和质量进行签字确认。2.2.乙方有权对进场的材料质量提出异议，如有证据表明材料质量影响工程的操作效率、周转次数或损耗率，劳务队有权拒绝接收或让步接收。2.3.材料进出场时，乙方必须及时组织专人对材料进行装卸，并按要求堆

29、码，故意延误，将视情节轻重处以 500 元/次的罚款。2.4.如因乙方未能及时派专人与甲方材料员一起对进场材料点数、验收和专人装卸引起的延误，甲方对因此延误的工期不予顺延，并处以50元/次的罚款。如拒绝点验已到现场的材料，则以甲方材料人员点验的数量为准，劳务队不得有任何异议。3.材料堆码和存放3.1.材料堆放、保管：乙方接收材料后，按总平面布置要求在指定地点堆放。堆放地点要符合材料存放条件，避免材料受潮、变质或散落。如因乙方未按要求搭设材料库而使材料受损，乙方需照价赔偿（情节严重的，造成重大损失将处以双倍罚款）。3.2.材料堆码符合安全文明施工要求，条块材料堆码朝外两面要整齐，颗粒料有围挡，不

30、混不杂。物资标识牌应统一标识，要及时准确。3.3.有使用期限要求的材料严格按先进先用，并及时清理库存，如因乙方使用不当造成材料变质作废由乙方照价赔偿。3.4.每月底作好月度材料盘点工作，以确定当月材料消耗，如因盘点不准，影响下月材料进场由劳务队负责。4.材料使用4.1.先进先用，限额领料：材料进场经甲方材料员和乙方材料员点验确认的量即为乙方领料量，限额量为定额分析量即预算量。如预算量×（1+约定损耗率）（领料量退场量）如大于0，即为节余，节余量价值甲方适当给予奖励，如小于0，即为亏损，由乙方全额赔偿。4.2.对于库存材料的领用，乙方需按甲方要求填写材料领料单，经甲方相关人员确认后方可

31、领料。4.3.严禁长材短用、大材小用、优材劣用或随意降低等级使用，每发现一次，罚款100500元。4.4.坚持工完料尽场清，严禁随意丢弃。每次浇筑砼剩余的少量砼必须及时浇筑成各种小型砼构件，不得随意丢弃，否则处以200元/次的罚款；有时间要求的配制材料配制要有计划，随配随用，以免浪费，否则处以200元/次的罚款。4.5.配制材料严格按配合比，擅自改变配合比处以1000元/次的罚款。4.6.项目物资部将不定期对现场进行检查，如发现以上问题，将按本合同执行处罚。5.材料退场时乙方材料员必须到现场检尺、验量，乙方需及时与甲方办好交接手续，确定材料最终消耗量。6.机械设备、材料出场时需按甲方机械设备、

32、材料出场管理办法办理出场手续。7.甲方仅提供如下材料：电线电缆、线管及管件、线盒、灯具、换气扇、开关插座、配电箱及设备、等电位箱、桥架及桥架跨接线、角钢扁铁圆钢、报警设备（管线盒）、给排水管及管件、地漏、阀门、水泵及配件、水龙头、洁具、钢管钢板、强弱电气设备及给排水设备，除甲方提供的主要材料、设备之外的其余辅材由劳务队伍自行组织采购。第十五条：机械设备、工具及劳保用品1乙方提供的中小型设备以及小型工器具应满足国家、行业相关规定，否则甲方有权拒绝该机械设备在现场使用。2工人所需的所有劳保用品均由乙方自备。包括但不限所列品种，如：服装、手套、电工胶鞋、劳保服、安全带、电焊防护罩、雨衣、电焊眼镜等。

33、第十六条：临时设施甲方提供的生产、生活用临建及水电设施，若由乙方损坏，乙方按原价双倍赔偿。第十七条：保修1本工程保修期为 2 年，保修期从业主核准工程主合同整体验收合格之日起开始计算；乙方在保修期内无偿维修，乙方在接到甲方的维修通知后 2 天内不予维修，甲方另外安排分包公司维修，所发生的费用（无需征得乙方同意）从乙方的保修金中扣除。2本工程保修金的留置办法和退还办法，按照第六条的规定执行。3本工程保修金在保修期满扣除因乙方原因造成的保修扣款后，余款在30 个工作日内一次性无息付清。第十八条：环境保护与职业健康安全教育1乙方在进场前必须接受甲方的入场教育。2乙方在施工过程中应严格遵守长沙市有关环

34、境保护的相关条例和施工扬尘综合治理办法，最大限度的控制扰民和民扰问题；如果乙方在长沙市规定的施工期间施工噪声超过国家规定，则由乙方自行解决由此引发的扰民和民扰问题，甲方不承担由此引起的工期和费用的责任，如果乙方在长沙市规定的施工期间施工噪声不超过国家规定，但仍引起了扰民和民扰问题，则由乙方和甲方共同向业主办理工期和费用签证，由业主解决扰民和民扰时间，并承担发生的费用。3乙方在施工过程中应控制粉尘污染，如被政府有关部门警告，则按500元/次处罚违约金；如果政府部门有罚款，由乙方全部承担。4乙方应保持生活区的清洁卫生环境，严禁随地乱扔、乱抛生活垃圾，禁止随地大小便，一切污物都应排放到指定地点；建筑

35、材料禁止带入生活区。第十九条：违约责任1.合同双方任何一方不能履行合同条款，均属违约；违约所造成的损失，由违约方承担。损失的计算方法：本合同已作约定的按本合同约定执行，本合同未作约定的，按实际损失计算。2.乙方违反本合同约定，该项违约金甲方即可从乙方工程款中扣除，甲方在扣款时通知乙方。3.本合同赔偿经济损失的范围：3.1.甲方不按合同约定发出必要通知，不按合同约定履行自己的各项义务及发生其它使本合同无法履行的行为而导致乙方经济损失；3.2.乙方合同工期、施工质量达不到合同约定的要求，或发生其它使合同全部或部分无法履行的行为导致甲方经济损失。4.严重违约责任：乙方有以下行为者，均视为严重违约：A

36、.以任何理由停工。B.将本工程二次转包或肢解分包。C.以任何方式野蛮施工、恶意拖延等危害项目开展的行为。D.不执行甲方关于进度控制方面的调度指令，造成工期严重延误的行为。E.恶意冲击甲方、私自毁约的行为。以上行为发生一例，甲方有权力解除本合同并追究乙方法律及经济责任，第二十条：不可抗力1.本合同中不可抗力的定义与大清包合同中的定义相同。2.不可抗力事件发生后，乙方应立即通知甲方项目经理，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失。甲方项目经理认为乙方应当暂停工作，乙方应暂停工作。不可抗力事件结束后48小时内乙方向甲方项目经理通报受害情况和损失情况，及预计清理和修复的费用。不可抗力事件持续发

37、生，乙方应每隔7天向甲方项目经理通报一次受害情况。不可抗力结束后14天内，乙方应向甲方项目经理提交清理和修复费用的正式报告和有关资料。3.因不可抗力事件导致的费用和延误的工作时间由双方按以下办法分别承担：（1）工程本身的损害由甲方承担。（2）人员伤亡由其事故所属单位负责，并承担相应费用。（3）造成施工现场乙方临时设施损坏和修复费用，由乙方承担。（4）乙方设备、机械、车辆等现场施工用具及人员停、窝工、机械、设备停置损失，由乙方承担。（5）因合同一方拖延履行合同后发生不可抗力的，不能免除拖延履行方的相应责任。第二十一条：争议的解决1.双方在履行合同时发生争议时，可以通过友好协商解决和要求有关主管部

38、门调解，任何一方不愿协商或调解不成，双方均可向工程所在地人民法院提起诉讼。2.双方发生争议后，除非出现下列情况，双方都应继续履行合同，保持工作连续，保护好已完工作成果：1单方违约导致合同确已无法履行，双方协议终止合同；2调解要求停止合同工作，且为双方接受；3法院要求停止合同工作。第二十二条：合同生效及失效1.本合同经双方法定代表人或法人委托人签字盖章并加盖骑缝章后生效。2.本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份。本合同在全部工程款支付完成，保修期满后自动失效。（以下无正文）甲方： 乙方： 法定代表人： 法定代表人：委托代理人： 委托代理人： 电 话： 电 话：开户行： 开户行： 账 号： 账

39、号：施工现场管理违约处罚细则1、 施工组织管理：1、 不按合同要求及时完成开工前的准备工作，责令乙方在规定期限内完成，每推迟一天，处罚200元/天。2、 班组管理不健全、管理人员配备不足、管理人员不尽职或无尽职能力，责令乙方整改到位，逾期未整改落实，按每项或每人次每周月1000元乘以2倍累计处罚，直至整改到位。3、 乙方实际项目负责人必须按甲方要求按时参加工程例会及专题技术讨论会，未参加处罚款500元/人次。迟到处罚款100元/人次。4、 本工序完成后移交至下道工序时，无下道工序负责人签字认可，处罚款500元/次。5、 乙方主要管理人员不履行职责或不具备管理能力的；甲方有权责成乙方限期清退。2

40、、 施工质量管理：1、 不按施工图纸、书面设计变更/图纸会审/甲方交底内容施工，责令返工，返工材料费用由甲方现场核实工程量由乙方按市场价赔偿，并处罚款500元/次或200元/处。2、 因乙方施工管理不到位导致施工质量严重不符合施工要求，如钢筋下料或绑扎错误造成钢筋返工，由甲方现场核实工程量按市场价赔偿，并处罚款2001000元/次。3、 隐蔽工程不进行自检就要求甲方进行验收，责令改正，重复再犯则处200元500元/次的罚款。4、 日常施工作业中，施工方法不符合规范要求，操作人员不服从管理，经甲方提出不能及时改正，处200元500元/次（项）的罚款。5、 施工工序质量不合格，在规定时间内无人整改

41、或整改不及时，责令返工或整改不合格，处200元500元/次的罚款。6、 因乙方质量、安全或管理不到位原因，造成建设局、质量监督单位、安监单位对甲方进行处罚，由乙方承担一切经济责任；如因此收到停工通知，造成甲方名誉损失，每次对乙方罚款10000.00元。7、 属乙方责任范围，但乙方拒不实施或拖延实施的所有甲方安排的施工内容，由甲方另行安排他人代工，并按实际发生代工工日×200元/工日×3倍扣罚。8、 违反技术交底进行施工，处200500元/次的罚款。3、 安全文明施工管理：1、 乙方现场不设安全员或安全员不履行职责，责令改正，并处200元/次的罚款。2、 进入现场工作人员不带

42、安全帽，穿拖鞋、赤脚，高空作业人员不系安全带，处100元/次的罚款。3、 现场材料堆放凌乱，建筑垃圾不及时清运或随意填埋，经甲方指出不能及时整改，处300元/次的罚款。4、 严禁高空抛掷垃圾，如发现此类情况第一次可处以乙方200元罚款；如发生第二次甲方则处以乙方400元罚款，以此类推。如发现后未立即纠正，则甲方可对乙方处以每次1000元处罚。5、 乙方使用塔吊需提前24小时报送计划至甲方负责人，未报送计划擅自使用塔吊等设备，则甲方可对乙方处以每次200元处罚。6、 乙方人员进行偷盗或损坏财产，按所偷盗产品或损坏产品的实际价值的3倍予以处罚，严重者送治安处理。7、 乙方生活区脏乱，生活垃圾乱扔乱放，按200元/次处罚。8、 因乙方原因水电安