网架施工合同协议书范本新版

1、编号：网架施工合同方：乙方：签订日期：年月日第一局部协议书发包人甲方：承包人乙方：依照?中华人民共和国合同法?、?中华人民共和国建筑法?及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和老实信用的原那么,双方就本建设工程施工项协商一致,订立本合同.一、工程概况1 1 . .工程名称：以下简称本工程2 2 . .工程地点：3 3 . .工程内容：4 4 . .资金来源：二、工程承包范围网架施工、土建、电气施工.内容包括：网架、月台、照明等详见本工程设计施工图及工程量清单.三、承包方式本工程按总价包干、工程量按实计量、包工包料、包税金、包场地清理、包质量、包平安、包工期、包保修、包风险的形式由乙方承

2、包.四、合同工期：1 1 . .开工日期：方案开工时间年月日,以甲方书面通知乙方为准.2 2 . .合同工期总日历天数：甲方?同意开工通知书?确定的开工日期起日历天.如遇甲方延迟提供施工场地、变更设计或增加工程量等情况,乙方须在发生签证事由日内书面通知甲方,并经甲方书面批准,工期相应顺延；否那么视为乙方放弃签证的权利,工期不予顺延.3 3 . .本次招标工程为关门工期,要求在人员全部退场、现场清洁卫生清理完毕、并交付使用五、质量标准工程质量标准：满足设计和标准要求,符合现行验收标准验收,应到达合格日完成所有工六、合同价款金额大写：人民币,含税:元七、组成合同的文件组本钱合同的文件包括：1 1、

3、本合同协议书2 2、中标通知书3 3、本合同专用条款、招标文件4 4、本合同通用条款5 5、投标书及其附件6 6、标准、标准及有关技术文件7 7、图纸8 8、工程量清单9 9、工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成局部.八、本协议书中有关词语含义与本合同第二局部?通用条款?中分别赋予它们的定义相同.九、承包人向发包人承诺根据合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承当工程质量保修责任.十、发包人向承包人承诺根据合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项十一、合同生效合同订立时间：年月日合同订立地点：,双方签字盖章后生效.甲方：住所：法定代表人:委托代

4、表人:：开户银行：账号：邮政编码：第二局部通用条款省略根据?建设工程施工合同?合同范本GF-2021-0201GF-2021-0201第二局部通用条款执行第三局部专用条款一、词语定义及合同文件1 1、合同文件及解释顺序乙方：住所：法定代表人:委托代表人:：开户银行：账号：邮政编码合同文件组成及解释顺序：1 1本合同协议书；2 2本合同专用条款；3 3本合同通用条款；4 4中标通知书；5 5投标书及其附件等；6 6招标文件、招标答疑会议纪要；7 7工程图纸、工程量清单或双方确认的预算书及报价书、图纸会审记录；8 8洽商、变更等明确双方权利义务的纪要、协议；9 9标准、标准和其他有关技术资料、技术

5、要求.2 2、语言文字和适用法律、标准及标准2.12.1 本合同只使用汉语语言文字.2.22.2 适用法律和法规需要明示的法律、行政法规：?中华人民共和国合同法?、?中华人民共和国建筑法?、?中华人民共和国招标投标法?、?建设工程质量治理条例?、?广东省建设工程造价治理规定?、?建设工程施工发包与承包价格暂行规定?、?广东省建设厅建设工程平安生产动态治理方法?、?关于增强工程经理承接工程治理的通知?及现行有关法律法规.2.32.3 适用标准、标准适用标准、标准的名称：国家及地方现行有关标准、标准及有关工程保修的规定.发包人提供标准、标准的时间：所有标准、标准由承包人负责.国内没有相应标准、标准

6、时的约定：3 3、图纸3.13.1 发包人向承包人提供图纸日期和套数：开工前十五天内提供图纸一套.发包人对图纸的保密要求：不得转借他用或泄露给第三方.使用国外图纸的要求及费用承当：二、双方一般权利的义务4 4、工程师4.34.3 发包人派驻的工程师姓名：、职务：职权：行使发包人的权力,监督检查工程施工进度及质量,设计变更、现场签证及签证工程量的确认,根据建设单位的规定履行相应责任,与本工程相关的文件、资料须由发包人盖章确认前方可生效.5 5、工程经理姓名：职务：6 6、发包人工作6.16.1 发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：(1)(1)施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：进场前十天

7、完成三通一平工作,并具备开工条件.(2)(2)将施工所需的水、电线路接至施工场地的时间、地点和供给要求：开工前 1010 天内将施工所需的水、电线路接至指定地点,场内线路的接驳由承包人负责,并负责维修.(3)(3)工程地质和地下管线资料的提供时间：开工前十天内提供.(4)(4)由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：所有由发包人办理的施工所需证件、批件,所需满足规定材料及证实在开工前 1515 日内提供,开工前尚未办理的证件、批件由承包人协助发包人办理.(5)(5)水准点与座标限制点交验要求：以书面形式提供给承包人并进行现场交验,开工前五天内办理.(6)(6)图纸会审和设计交底时间：

8、开工前三天.(7)(7)协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护工作：及时与有关方面联系,协调处理.(8)(8)双方约定发包人应做的其他工作：7 7、承包人工作7.17.1 承包人应按约定时间和要求,完成以下工作：(1)(1)需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：.(2)(2)应提供方案、报表的名称及完成时间：中标通知书送达后 5 5 天提供总进度方案.(3)(3)承当施工平安保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：作好施工现场人员、材料、器材的保卫工作.施工现场要求全封闭治理,二十四小时保卫值班.(5)(5)需承包人办理的有关施

9、工场地交通、环卫和施工噪音治理等手续：按有关行政主管部门规定办理有关手续.(6)(6)已完工程成品保护的特殊要求及费用承当：工程交付使用前,工程成品保护由承包人负责.(7)(7)施工场地周围管线由承包人负责保护,保护举措费自行负责.因承包人原因保护不当造成的临近建筑物、构筑物等的损坏,由承包人承当由此发生的费用与责任.(8)(8)施工场地清洁卫生的要求：施工期间按有关行政主管部门的规定及文明施工要求.竣工后接到发包人书面退场通知 7 7 天内按发包人指示撤除临时建筑、设施、清走器材、剩余材料和余泥渣土,施工范围内的清洁,并以通过发包人验收为标准.如逾期不拆,发包人有权安排其他单位完成,所需费用

10、从结算款中扣除,退场保证金不予退还.(9)(9)临时设施建设到达市文明工地要求.三、施工组织设计和工期8 8、进度方案8.18.1承包人提供施工组织设计(施工方案)和进度方案的时间：中标通知书发出五天内.工程师确认的时间：收件后五天内.8.28.2群体工程中有关进度方案的要求：.9 9、工期延误9.19.1双方约定工期顺延的其他情况：假设非承包人原因而拖延,按监理工程师、发包人签证顺延.9.29.2工期奖罚：工期延期 2020 天内(含 2020 天)每天按合同总金额的%.罚款,2020 天以上按每天%.计.工期延期 3030 天以上,属于承包人严重违约,招标人有权中止本合同及没收履约保证金,

11、并就承包方的严重违约进行法律诉讼.四、平安施工按国家、省及市有关法律、法规执行并保证文明施工平安生产.五、合同价款与支付1010、合同价款及调整10.110.1 本合同价款采用总价方式包干.工程竣工后,工程量不再计算,除非发包人要求增改的项目,必须由现场工程师确实认,但综合单价在合同执行期间不做任何更改.10.210.2 双方约定合同价款的其他调整因素：1 1、详见招标文件；2 2、承包人报送的结算金额必须真实准确,假设承包人报送的结算总金额或结算单项金额超过最终审定金额的%,那么甲方可1111、工程预付款发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例：签订施工合同之日起 1010

12、 天内,按合同额价预付工程款平安生产举措费已含在首期款中.1212、工程款进度款支付1 1双方约定的工程款进度款支付的方式和时间：工程进度款按进度分期支付,进度由发包人现场工程师签认为有效；当工程进度到达, ,支付进度款至合同总价% %工程竣工验收合格后,支付进度款至合同总价%2 2保修金：本工程保修金为总造价该款由发包人在工程竣工验收合格满一年后十天内扣除此期间的维修费用将剩余局部予以无息支付.六、材料设备供给1313、承包人采购材料设备13.113.1 承包人采购材料设备的约定：本工程使用的主要材料,必须符合设计及招投标文件要求.订货前,主要装饰材料须提供样板,经发包人及承包人研究确认,符

13、合工程要求,方可使用.如发生货不对板,发包人有权拒用,并由承包人承当损失.七、工程变更按通用条款第八条及招标文件中有关工程变更的规定执行,且根据如下执行：14.114.1、 甲方交付的设计图纸、说明、有关技术资料文件,作为施工的有效依据,乙方不得擅自修改.14.214.2、 乙方在开工前应认真审图,及时发现工程量清单、设计图纸中存在的问题,在图纸会审前提交书面会审提纲以便设计单位及时解决问题.由于乙方审图不清导致的返工整改责任由乙方自行承当.%在结算金额中扣罚根据超过局部的八、竣工验收与结算1515、竣工验收15.115.1 承包人提供竣工图的约定：工程竣工验收后 1010 天内,承包人应提交

14、一式二套完整的竣工图及文字资料.15.215.2 中间交工工程的范围和竣工时间：按批准的方案时间执行.九、违约、索赔和争议1616、违约16.116.1 本合同中关于承包人违约的具体责任如下：本合同通用条款第 14.214.2 款约定承包人违约应承当的违约责任：承包人不能按施工方案约定工期竣工,从延期的第 2 2 天起,工期延期 2020 天内(含 2020 天)每天按合同总金额的%.罚款,2020 天以上按每天%.计.工期延期 3030 天以上,属于承包人严重违约,招标人有权中止本合同及没收履约保证金,并就承包方的严重违约进行法律诉讼.本合同通用条款第 15.115.1 款约定承包人违约应承

15、当的违约责任：工程质量治理按中华人民共和国国务院令第 279279 号?建设工程质量治理条例?执行,验收标准按国家颁发的?建筑工程质量验收统一标准?(GB50300-2001(GB50300-2001) )执行,承包人在施工期间工程质量不符合设计要求时,发包人可要求承包人立即停工和返工,由此产生的各种费用由承包人承当,工期不予顺延；否那么,履约保证金不予退还.双方约定的承包人其他违约责任：1717、争议17.117.1 双方约定,在履行合同过程中产生争议时：(1)(1)请调解；(2)(2)采取第种方式解决,并约定向工程所在地人民法院起诉.十、其他1818、工程分包18.118.1 本工程发包人

16、同意承包人分包的工程：分包施工单位为：2020、保险20.120.1本工程双方约定投保内容如下：(1)(1)发包人投保内容：发包人委托承包人办理的保险事项：(2)(2)承包人投保内容：按通用条款 40.440.4 履行.2121、担保21.121.1本工程双方约定担保事项如下：(1)(1)发包人向承包人提供履约担保,担保方式为：担保合同作为本合同附件.(2)(2)承包人向发包人提供履约担保,担保方式为：本工程履约保证金为中标价的% %承包人的履约保证金应在 U U到中标通知书后 1010 天内以现金的形式向发包人交纳,否那么发包人有权取消承包人资格.如承包人在合同履行期间未发生严重违约行为,履

17、约保证金将于本工程竣工验收后十天内无息退还.(3)(3)双方约定的其他担保事项：2222、合同份数22.122.1双方约定合同副本份数：正本二份,副本二份,正本双方各执一份,副本双方各执一份.22.222.2监理工程师、发包人确认增加的工程变更及签证价款经甲方评审后作为追加合同价款,与工程款同期支付.22.322.3承包人必须做到文明平安施工,到达文明平安施工工地要求,争创文明平安施工样板工地.22.422.4平安生产举措费按广州市相关文件规定执行.此款项必须专款专用,支付方式按文件规定执行.22.522.5承包人应对其在施工场地的工作人员进行平安教育,形成制度,施工中因乙方原因造成的停工、返工和材料损失,以及施工质量、平安事故等一切损失及法律责任,均由乙方承当.发包人不得要求承包人违反平安治理的规定进行施工.22.622.6承包人在施工过程中因工程施工需要而向监理工程师、发包人发出的函件,除本合同另有规定之外,监理工程师、发包人须在七个工作日内(该时限为监理工程师、发包人共有的时间)19.119.1 双方关于不可抗力