建设工程合同管理-304

1、建设工程合同管理 -304（ 总分： 107.25 ，做题时间： 90 分钟 ）一、 单项选择题 （ 总题数： 50，分数： 50.25）1. 在下列各项权利中， （ ） 是建设工程监理委托合同中监理单位的权利。 A对其他合同承包单位的选定权 B 委托监理工程重大事项的决定权 C获得奖励的权利 D 授予监理单位权限（分数： 1.00 ）A.B.C. D.解析：2. 担保法是指调整因 （ ） 而产生的债权、债务关系的法律规范的总称。 A买卖关系 B 担保关系C合同关系 D 保证合同（分数： 1.00 ）A.B. C.D.解析：3. 施工中，工程师同意采用承包人的合理化建议所发生的费用和获得收益的

2、分担或分享，由 （ ） A由发包人分担或分享 B 由承包人分担或分享C由发包人和承包人另行约定 D 由工程师确认（分数： 1.00 ）A.B.C. D.解析：4. 发包人对部分或者全部工程质量有特殊要求的，应（ ）A支付由此增加的追加合同价款并顺延工期 B只给予工期顺延，不支付由此增加的追加合同价款 C只支付由此增加的追加合同价款，不顺延工期 D支付由此增加的追加合同价款，视情况决定是否顺延工期分数： 1.00 )A.B. C.C. 解析：5. 所有的施工合同价款都必须在 ( ) 中注明。 A中标通知书 B 协议书 C 投标书 D 招标书(分数： 1.00 )A.B. C.D.解析：在合同协议

3、书内同样要注明合同价款。虽然中标通知书中已写明了来源于投标书的中标合同价款， 但考虑到某些工程可能不是通过招标选择的承包人，如合同价值低于法规要求必须招标的小型工程或出于 保密要求直接发包的工程等，因此，标准化合同协议书内仍要求填写合同价款。非招标工程的合同价款， 由当事人双方依据工程预算书协商后，填写在协议书内。6. 关于委托人提供物质服务的说法，错误的是( ) 。A属于委托人财产的设备和物品，在监理任务完成和终止时，监理人应将其交还委托人 B如果约定应由委托人提供的设备而由监理人自备，应给监理人适当的经济补偿 C物质服务是免费向监理人提供的合同专用条件约定的设备、设施和生活条件 D提供的物

4、质服务一般不包括交通设备、办公用房和生活用房(分数： 1.00 )A.B.C.D. 解析：7. 设计合同示范文本规定，设计人的基本责任是 ( ) A保证设计质量 B 完成施工图设计C配合施工 D 保护发包人的知识产权(分数： 1.00 )A. B.C.D.解析：8. 关于合同中质量标准的表述中，不正确的是( ) 。A质量是标的的内在品质和外观形态的综合指标B对于推荐性的标准，国家鼓励采用C当事人没有约定质量标准，如果有国家标准，则依国家标准执行；如果没有国家标准，则依地方标准执 行D对于强制性的标准，当事人必须执行，合同约定的质量不得低于该强制性标准分数： 1.00 )A.B.C. D.解析：

5、本题考核的知识点为合同中标的物质量的执行标准。对于强制性的标准，当事人必须执行，合同约 定的质量不得低于该强制性标准。对于推荐性的标准，国家鼓励采用。当事人没有约定质量标准，如果有 国家标准，则依国家标准执行；如果没有国家标准，则依行业标准执行；没有行业标准，则依地方标准执 行；没有地方标准，则依企业标准执行。9. FIDIC 施工合同条件 规定， 用合同工期与 ( )比较，可判定承包商的施工是提前竣工， 还是延误竣工。 A缺陷通知期 B 合同有效期C施工期 D 开工日期(分数： 1.00 )A.B.C. D.解析：本题考核的知识点为合同履行中涉及的几个期限的概念。从工程师按合同约定发布的“开

6、工令”中 指明的应开工之日起，至工程接收证书注明的竣工口止的日历天数为承包商的施工期。用施工期与合同工 期比较，判定承包商的施工是提前竣工，还是延误竣工。10. 评标委员会对投标书中的错误加以修正后，如投标人拒绝签字，则( ) 。A投标有效 B 投标无效，退还其投标保证金C评标委员会代签 D 投标无效，没收其投标保证金(分数： 1.00 )A.B.C.D. 解析：11. 工程竣工验收未能通过， 经过承包人修正缺陷再次验收检验合格。 这种情况下， 计算承包人的实际竣工 日期应为 ( ) 日。A承包人第一次提交竣工验收报告 B 承包人修改后再次提请竣工验收 C最终验收合格 D 办理竣工验收手续(分

7、数： 1.25 )A.B. C.D.解析： 解析 熟悉 习题解析 本题考查重点是对“施工合同竣工”的熟悉。工程按发包人要求修改后通过竣工验收的， 实际竣工日期为承包人修改后提请发包人验收的日期。因此，本题的正确答案是B。12. 发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批，发包人应按合同规定 ( ) 。 A结演全部设计费 B 支付一半设计费C停止支付设计费 D 预留一定保证金后全部支付设计费(分数： 1.00 )A. B.C.D.解析：13. 合同变更必须针对有效的合同， ( ) 是合同变更的必要条件，任何一方都不得擅自变更合同A科学管理 B 协商一致C法律约束力 D 保全措施(分数： 1.00

8、 )A.B. C.D.解析：14. 无标底的综合评分法可以避免因 ( ) 造成对某些投标书的报价评分不公平。 A标底编制得不够合理 B 评标标准不合理 C评标委员会的评标过程不合理 D 受标底的约束(分数： 1.00 )A. B.C.D.解析：15. 由发包人采购的设备，由于制造原因达不到验收要求，应 ( ) A由发包人承担追回合同价款，工期不顺延B由设备制造商承担追回合同价款C由承包人承担重新安装的费用，工期相应顺延D由发包人承担追回合同价款，工期相应顺延(分数： 1.00 )A.B.C.D. 解析：分别16. 全部施工内容只发一个合同包、 招标人仅与一个中标人签订合同的招标方式， 与按专业

9、分别发包、 签订合同的招标方式相比，其特点是 ( ) 。A管理较简单，有能力参与竞争的投标人较少B 管理较简单，有能力参与竞争的投标人较多C管理较复杂，有能力参与竞争的投标人较少D 管理较复杂，有能力参与竞争的投标人较多分数： 1.00 )A. B.C.D.解析：全部施工内容只发一个合同包招标，招标人仅与一个中标人签订合同，施工过程中管理工作比较简 单，但有能力参与竞争的投标人较少。17. 建设工程设计合同履行时，属于发包人责任的是( ) 。A解决施工中出现的设计问题 B 保护设计人的知识产权C保证设计质量 D 对外商的设计资料进行审查(分数： 1.00 )A.B. C.D.解析：18. 勘察

10、招标中，发包人不履行合同时，发包人( ) 。A无权要求返还定金 B 有权要求返还定金 C无权要求返还定金且需支付违约金D 只能要求返还定金的一半(分数： 1.00 )A. B.C.D.解析：发包人的违约责任有：(1) 由于发包人未给勘察人提供必要的工作生活条件而造成停、 窝工或来回进出场地， 发包人应承担的责任 包括：付给勘察人停、窝工费，金额按预算的平均工日产值计算；工期按实际延误的工日顺延，补 偿勘察人来回的进出场费和调遣费；(2) 合同履行期间， 由于工程停建而终止合同或发包人要求解除合同时， 勘察人来进行勘察工作的， 不退还 发包人已付定金； 已进行勘察工作的， 完成的工作量在 50%

11、以内时，发包人应向勘察人支付预算额 50%的勘 察费；完成的工作量超过 50%时，则应向勘察人支付预算额 100%的勘察费；(3) 发包人未按合同规定时间 (日期)拨付勘察费， 每超过 1日，应按未支付勘察费的 1%。偿付逾期违约金；(4) 发包人不履行合同时，无权要求返还定金。19. 招标人向建设行政主管部门办理 ( ) 手续认可后才可进行招标工作。A立项批准 B 征地许可C安全许可 D 申请招标(分数： 1.00 )A.B.C.D. 解析： 解析 招标准备阶段主要工作20. 邀请招标的邀请对象的数目以 ( ) 家为宜。A3 B5 C7 D57(分数： 1.00 )A.B.C.D. 解析：2

12、1. 合同担保方式中，既可以用当事人自己的财产又可以用第三人的财产作担保的方式是( )A保证 B 定金 C 留置 D质押(分数： 1.00 )A.B.C.D. 解析：22. 对于标的额较小的中小型工程可采用专家评议法对投标书进行详评，以确定候选中标人的是( )A专家评审 B 定性评审 C定量评审 D资格评审(分数： 1.00 )A.B. C.D.解析：23. 在合同权利义务终止的原因中， ( ) 是最主要和最常见的原因。 A债务清偿 B 合同解除 C免除债务 D债务抵消(分数： 1.00 )A. B.C.D.解析： 解析 P41 一、合同终止概述。合同权利义务的终止也称合同终止，指当事人之间根

13、据合同确定的 权利义务在客观上不复存在，据此合同不再对双方具有约束力。按照合同法规定，有下列情形之一的，合 同的权利义务终止： (1) 债务已经按照约定履行； (2) 合同解除； (3) 债务相互抵消； (4) 债务人依法将标的 物提存； (5) 债权人免除债务； (6) 债权债务同归于一人 (7) 法律规定或者当事人约定终止的其他情形。 其中 债务已经按照约定履行即是债的清偿，是按照合同约定实现债权目的的行为。清偿是合同的权利义务终止 的最主要和最常见的原因。24. 甲将工程机械借给乙使用，乙却将该工程机械卖给丙。依据我国合同法的规定，乙丙之间买卖工程 机械合同的效力是 ( ) 。A有效B无

14、效C效力待定D可变更或撤销(分数： 1.00 )A.B.C. D. 解析：该题情况属于无处分权人处分他人财产订立的合同，属于效力待定的合同的一种，一般情况下是无 效的。但是，在下列两种情况下合同有效： (1) 无处分权人处分他人财产，经权利人追认，订立的合同有 效； (2) 无处分权人通过订立合同取得处分权的合同有效。25. 抗辩权在合同中是指一方有违约行为时，对方有权 ( ) 。A撤回合同 B 撤销合同 C解除合同 D中止履行义务(分数： 1.00 )A.B.C.D. 解析：解析 中止履行义务意味着合同在期限内应当恢复履行，而“抗辩权”是在一方不履行或有可能不 履行时的权利，并不是说合同本身

15、存在着撤回、撤销、解除的条件。26. 不属于约定质量标准的一般原则的是 ( ) 。 A无国家标准而有部颁标准的产品，按部颁标准执行 B没有国家标准和部颁标准作为依据时，可按企业标准执行 C按企业颁布的企业标准执行D虽有某一标准但采购方有特殊要求时，按双方在合同中商定的技术条件、样品或补充的技术要求执行(分数： 1.00 )A.B.C. D.解析： 解析 交货检验27. 在选择工程施工分包单位方面，监理人有 ( ) 。A选定权 B 批准权和否决权 C建议权 D直接指定权(分数： 1.00 )A.B. C.D.解析：28. 接受要约的承诺人要使发出的承诺不产生法律效力，则撤回承诺的通知应当在( )

16、 到达要约人A要约到达受要约人之前 B 承诺通知到达要约人之前C承诺通知发出之前 D 承诺通知到达要约人之后(分数： 1.00 )A.B. C.D.解析： 解析 承诺29. 下列选项中，有关建设工程施工阶段施工进度计划的表述，不正确的是( ) 。A承包人应当在专用条款约定的日期，将施工组织设计和施工进度计划提交工程师 B工程师接到承包人提交的进度计划后，应当予以确认或者提出修改意见 C如果工程师逾期不确认也不提出书面意见则视为不同意D工程师对进度计划和对承包人施工进度的认可，不免除承包人对施工组织设计和工程进度计划本身的缺陷所应承担的责任分数： 1.00 )A.B.C. D.解析：30. 承包

17、商由于监理工程师提供的建议提高了工效和节约了成本，此时监理工程师 ( ) A应从业主方获得附加监理酬金 B 不应从任何一方获得额夕卜奖励或酬金 C应从业主方获得额外监理酬金 D 应从承包方获得合理化建议奖金(分数： 1.00 )A.B. C.C. 解析：31. 对现场交货的到货数量验收的方法不包括 ( ) 。 A经验鉴别法 B衡量法 C查点法 D 理论换算法(分数： 1.00 )A. B.C.D.解析： 解析 对现场交货的到货数量验收的方法包括衡量法、查点法、理论换算。32. 下列情形中的 ( ) 不属于工程师的权力。A检查承包人现场同期的记录B指示承包人缩短合同工期C对索赔报告进行审查分析D

18、把批准的索赔要求纳人工程进度付款中(分数： 1.00 )A.B. C.D.解析：33. 招标人没有明确地将定标的权利授予评标委员会时，应由( ) 决定中标人。A招标人 B 评标委员会C招标代理机构 D 建设行政主管部门(分数： 1.00 )A. B.C.D.解析： 解析 招标人没有明确地将定标的权利授予评标委员会时，应由招标人决定中标人。34. FIDIC 施工合同条件中，工程师接到承包商申请后的 ( ) 天内，如果认为已满足竣工条件，即可颁发 工程接收证书。A14 B28 C36 D42(分数： 1.00 )A.B. C.D.解析：35. 某建设工程物资采购合同， 采购方向供货方支付定金 5

19、 万元。由于供货方违约， 按合同约定计算违约金 为 10 万元，则采购方有权要求供货方支付 ( ) 万元承担违约责任。A5 B10 C8 D14(分数： 1.00 )A.B. C.D.解析：解析 当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因 违约产生的损失额的赔偿办法。约定违约金低于造成损失的，当事人可以请求人民法院或仲裁机构予以增 加；约定违约金过分高于造成损失的，当事人可以请求人民法院或仲裁机构予以减少。但违约金和赔偿损 失是不能同时采用的。如果当事人约定了违约金，应当按照支付违约金承担违约责任。36. 由承包人负责采购的材料设备， 到货检验时发现与标准

20、要求不符， 承包人按工程师要求进行了重新采购， 最后达到了标准要求。处理由此发生的费用和延误的工期的正确方法是 ( ) 。A费用由发包人承担，工期给予顺延 B 费用由承包人承担，工期不予顺延C费用由发包人承担，工期不予顺延 D 费用由承包人承担，工期给予顺延(分数： 1.00 )A.B. C.D.解析：37. 发包人要求提前竣工的竣工协议的内容不包括( ) 。A提前竣工的机器设备要求B发包人为赶工应提供的方便条件C提前竣工所需的追加合同价款D承包人在保证工程质量和安全的前提下，可能采取的赶工措施(分数： 1.00 )A. B.C.B. 解析：本题考核的知识点为提前竣工协议的内容。提前竣工协议应

21、包括以下方面的内容：提前竣工的时 间；发包人为赶工应提供的方便条件； 承包人在保证工程质量和安全的前提下， 可能采取的赶工措施； 提前竣工所需的追加合同价款等。 承包人按照协议修订进度计划和制定相应的措施， 工程师同意后执行。 发包方为赶工提供必要的方便条件。38. 一方当事人在履行合同过程中发生困难， 另一方当事人应在法律允许的范围内给予帮助。 这体现了在合 同履行过程中应遵循 ( ) 原则。A全面履行 B 诚实信用 C团结互助 D 信守商业道德(分数： 1.00 )A.B. C.C. 解析：39. 要采购大宗材料，宜采用 ( ) 方式。 A直接定购 B 询价、报价、签订合同 C公开招标 D

22、 邀请招标(分数： 1.00 )A.B.C. D.解析：40. 附条件生效的合同， 合同成立后虽然并未开始履行， 但任何一方不得撤销要约和承诺， 否则应承担( ) A违约责任 B 缔约过失责任 C定金罚则责任 D违约金责任(分数： 1.00 )A.B. C.D.解析：41. 对处理建设单位与监理单位之间拖欠监理费的纠纷，没有强制执行效力的文书是( )A人民法院的判决 B 仲裁机构的裁决C经过公证的还款协议 D 经过鉴证的还款协议(分数： 1.00 )A.B.C.D. 解析：42. 工程师确认工期是否应予顺延，应首先考察的是 ( ) A施工进度计划是否拖后 B 合同工期 C事件实际造成的延误时间

23、 D 工期定额标准(分数： 1.00 )A.B.C. D.解析： 解析 施工进度管理43. 对于无权代理行为，被代理人行使 ( ) 后，代理行为有效。 A后履行抗辩权 B 追认权 C拒绝权 D不安抗辩权(分数： 1.00 )A.B. C.D.解析：44. 设计合同中，判定设计人是否延误完成设计任务的期限是指 ( ) 。 A从订立合同之日起，至交付全部设计文件之日止B从设计人接到发包人支付的定金之日起，至交付全部设计文件之日止C从订立合同之日起，至完成全部变更设计文件之日止D从设计人接到发包人支付的定金之日起，至完成全部变更设计文件之日止分数： 1.00 )A.B. C.D.解析：45. 下列关

24、于建设工程施工合同履行过程中安全防护说法不正确的是 （ ） 。 A承包人在动力设备、输电线路、地下管道，施工开始前应向工程师提出安全防护措施 B承包人在密封防震车间、 易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时， 施工开始前应向工程师提出安全 防护措施C实施爆破作业，在放射、毒害性环境中施工，经工程师认可后实施，由承包人承担安全防护措施费用 D使用毒害性、腐蚀性物品施工时，承包人应在施工前14 d 内以书面形式通知工程师，并提出相应的防护措施（分数： 1.00 ）A.B.C. D.解析：本题考核的知识点为重视施工安全的内容。承包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震 车间、易燃易爆地段以及临街

25、交通要道附近施工时，施工开始前应向工程师提出安全防护措施，经工程师 认可后实施。防护措施费用，由发包人承担。实施爆破作业，在放射、毒害性环境中施工，及使用毒害 性、腐蚀性物品施工时，承包人应在施工前 14 d 内以书面形式通知工程师，并提出相应的防护措施。经工 程师认可后实施，由发包人承担安全防护措施费用。46. 依据委托监理合同示范文本，监理合同的有效期是从监理合同双方签字之日起，到（ ） 止。A完成监理合同约定的监理工作之日B监理合同规定的到期日C被监理的工程竣工移交后收到监理尾款之日D完成正常工作和附加工作之日（分数： 1.00 ）A.B.C. D.解析：47. 施工预付款担保都是采用由

26、 （ ） 的方式提供。A银行出具保函 B 担保公司出具保函C银行以现金 D 担保公司以现金（分数： 1.00 ）A. B.C.D.解析：48. 建设工程设计合同 （示范文本 ） 规定，设计人负责设计的建 （构）筑物需注明 （ ） A施工方案 B 设计变更的期限C竣工验收的标准 D 合理使用年限（分数： 1.00 ）A.B.C.D. 解析：49. 承包人在施工中提出的涉及对设计图纸或施工组织设计的变更及对材料、设备的合理化建议，需经（ ）同意。A设计单位 B 施工单位负责人 C发包人 D 监理工程师（分数： 1.00 ）A.B.C.D. 解析：50. 承包人因自身原因实际施工落后于进度计划， 若

27、此时工程的某部位施工与其他承包人发生干扰， 工程师 发布指示改变了其施工时间和顺序导致施工成本的增加和效率降低时，承包人 （ ） 。A有权要求赔偿B只能获得增加成本的一定比例的赔偿C由发包人协调不同承包人间的赔偿问题D无权要求赔偿（分数： 1.00 ）A.B.C.D. 解析： 解析 设计变更管理二、 多项选择题 （ 总题数： 30，分数： 57.00）51. 甲乙两公司签订的购货合同约定，乙公司应当在8月 30 日向甲公司交付货物。 8月初，乙公司通过铁路运输将货物发运到甲公司所在地车站。此时甲公司享有的权利有 （ ） 。（分数： 2.00 ）A. 拒收货物 B. 接收货物并要求对方承担提前交

28、货的保管费用 C. 不接收货物并要求对方承担违约责任D. 接收货物并不对保管不善造成的损失负责 E. 接收货物后不立即付款，仍按合同约定时间付款 解析：本题的情况属于供货方提前交付货物。属于约定由采购方自提货物的合同，采购方接到对方发出的 提前提货通知后，可以根据自己的实际情况拒绝提前提货；对于供货方提前发运或交付的货物，采购方仍 可按合同规定的时间付款，而且对多交货部分，以及品种、型号、规格、质量等不符合合同规定的产品， 在代为保管期内实际支出的保管、保养等费用由供货方承担。代为保管期内，不是因采购方保管不善原因 而导致的损失，仍由供货方负责。52. 大型工程招标投标工作的评标应采用 ( )

29、(分数： 2.00 )A. 综合评标法 B. 专家评定法C. 淘汰法D. 评标价法E. 议标法 解析：53. 施工合同示范文本中规定的施工合同文件组成包括( ) 。(分数： 2.00 )A. 投标书 B. 招标文件C. 图纸 D. 合同履行过程的变更协议 E. 工程量清单 解析：施工合同示范文本中规定的施工合同文件包括：(1) 施工合同协议书。(2) 中标通知书。(3) 投标书及其附件。(4) 施工合同专用条款。(5) 施工合同通用条款。(6) 标准、规范及有关技术文件。(7) 图纸。(8) 工程量清单。(9) 工程报价单或预算书。54. 为了保证招标行为的规范化，以及科学地评标，达到招标选择

30、承包人的预期目的，招标人应满足( ) 等要求。(分数： 2.00 )A. 有组织开标、评标、定标的能力 B. 有技术资料能满足招标投标的能力C. 有审查投标单位资质的能力 D. 有与招标工作相适应的经济、法律咨询和技术管理人员 E. 有组织编制招标文件的能力 解析：55. 下列在施工过程发生的事件中，可以顺延工期的情况包括( )分数： 2.00 )A. 不可抗力事件的影响 B. 承包人采购的施工材料未按时交货C. 施工许可证没有及时颁发D. 工程师未按合同约定提供所需指令E. 不具备合同约定的开工条件解析：56. 依据施工合同示范文本规定，发包人收到竣工结算报告及结算资料后 28 天内无正当理

31、由不支付工程竣 工结算价款，从第 29 天起( ) 。(分数： 2.00 )A. 双方必须协商签订延期支付协议B. 发包人承担违约责任人C. 可依据协议将该工程折价D. 承包人按同期银行贷款利率支付承包人拖欠工程款的利息E. 承包人申请人民法院将该工程依法拍卖解析：57. 施工合同示范文本的通用条款中规定了三类可选择的计价方式是 ( )(分数： 1.00 )A. 固定价格合同 B. 总价合同C. 可调价格合同 D. 成本加酬金合同E. 单价合同 解析：58. 代理的特征包括 ( )(分数： 2.00 )A. 被代理人对代理行为承担民事责任 B. 代理人以代理人的名义实施代理行为C. 代理人以被

32、代理人的名义实施代理行为 D. 代理人必须在代理权限范围内实施代理行为 E. 代理人在被代理人的授权范围内独立地表现自己的意志 解析： 本题考核的知识点为代理的特征。 代理具有以下特征： (1) 代理人必须在代理权限范围内实施代理行 为； (2) 代理人以被代理人的名义实施代理行为； (3) 代理人在被代理人的授权范围内独立地表现自己的意 志； (4) 被代理人对代理行为承担民事责任。59. 建设工程施工合同履行过程中，发包人应完成的工作内容包括( ) 。(分数： 2.00 )A. 办理土地征用、拆迁补偿、平整施工场地 B. 提供和维护非夜间施工使用的照明C. 开通施工场地与城乡公共道路的通道

33、 D. 确定水准点与坐标控制点，并进行现场交验E. 保证施工场地清洁，符合环境卫生管理有关规定 解析：60. 工程进度款的计算内容包括 ( ) 。分数： 2.00 )A. 实际完成的工程量价款B. 工程师批准的索赔款C. 本期应扣回的预付款D. 保修金的退还 E. 设计变更调整的合同款 解析：61. 在代理关系中，委托代理关系终止的条件包括（ ）（分数： 2.00 ）A. 被代理人的法人终止 B. 被代理人取得民事行为能力C. 被代理人取消委托 D. 代理期限届满 E. 代理事项完成 解析：对于该62. 施工企业的分公司未经授权， 为建设单位购买材料付款事宜， 向材料供应商提供连带责任保证。

34、担保的有效性及可能产生结果的处理，说法正确的是 （ ） 。（分数： 2.00 ）A. 保证合同无效 B. 材料供应商应当要求分公司承担保证责任C. 材料供应商可以要求施工企业赔偿损失D. 材料供应商应当要求施工企业承担担保责任E. 材料供应商可以要求建设单位付款 解析：63. 对于在正常使用条件下的保修期限，下列说法正确的有（ ）（分数： 2.00 ）A. 供热系统为 2 个采暖期 B. 供冷系统为 2 个供冷期 C. 外墙面的防渗漏为 2 年D. 设备安装工程为 2 年 E. 电气管线工程为 2 年 解析： 解析 国务院颁布的建设工程质量管理条例明确规定，在正常使用条件下的最低保修期限为：

35、材料不能按期到货，施工合同没有按期完成，则建设单位可以要求被代理人 （施工单位 ） 即承担责任。64. 按照建设工程设计合同 （示范文本 ） 的规定， （ ） 属于发包人的责任。（分数： 2.00 ）A. 提供设计依据资料 B. 提供设计预算资料C. 向施工单位进行设计交底D. 提供设计人员需要的工作和生活条件 E. 对设计成果组织鉴定和验收解析：65. 依据 FIDIC 施工合同条件的规定，通用条件的条款中规定可以给承包商合理延长合同工期的条件通 常包括 （ ） 。（分数： 2.00 ）A. 由于传染病或政府行为导致工期的延误 B. 施工中受到业主或其他承包商的干扰 C. 施工涉及有关公共部

36、门原因引起的延误 D. 承包商原因使竣工检验不能按计划正常进行 E. 延误移交施工现场解析：66. 施工合同 （示范文本 ） 规定， （ ） 属于发包人的工作（分数： 2.00 ）A. 使施工现场具备施工条件B. 提供施工现场的工程地质资料C. 提供施工进度计划D. 开通施工现场与城乡公共道路的通道E. 提供工程师办公用房 解析： 解析 施工合同 （示范文本 ）规定，使施工现场具备施工条件；提供施工现场的工程地质资料； 开通施工现场与城乡公共道路的通道属于发包人的工作。67. 受要约人对要约内容的实质性变更包括 （ ） 等。（分数： 2.00 ）A. 违约责任的变更 B. 数量的变更 C. 增

37、加建议性条款D. 履行期限的变更E. 增加说明性条款 解析： 解析 P27（ 二）承诺。 （3） 受要约人对要约的内容作出实质性变更的，视为新要约。有关合同标的、 数量、质量、价款和报酬、履行期限和履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等的变更，是对要约内 容的实质性变更。故本题答案为 A、B、 E。68. FIDIC 合同条件中， 某些项目的工程量清单中包括有“暂列金额”款项， 对此款项的理解正确的是 （ ）（分数： 2.00 ）A. 不包含在合同价格之内B. 业主的备用金 C. 可作为供意外用途的开支 D. 用于招标时对尚未确定或不可预见项目的储备金额E. 支付时不需业主同意 解析：69.

38、 国务院颁布的建设工程质量管理条例明确规定，在正常使用条件下的最低保修期限为（ ）分数： 2.00 ）A. 基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限B. 屋面防水工程，有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5 年 C. 供热与供冷系统，为 1 个采暖期、供冷期D. 给排水管道、设备安装和装修工程，为 2 年 E. 电气管线，为 2 年 解析：70. 依据建设工程委托监理合同 (示范文本 )规定， ( ) 属于额外的监理工作。(分数： 2.00 )A. 合同内约定由委托人承担的义务，经协商改由监理人承担的工作B. 由于第三方原因使工作受到阻碍导致增加的工作C. 由于非监理人责任导致监理合同终止的善后工作 D. 出现不应由监理人负责，致使暂停监理任务后的恢复工作E. 应委托人要求更改服务内容而增加的工作 解析：其内71. 施工中如果发包人出于某种考虑， 要求提前竣工， 应与承包人协商达成一致后签订提前竣工协议， 容包括 ( ) 。(分数： 2.00 )A. 提前竣工的时间 B. 发包人为赶工应提供的便利条件 C. 提前竣工所需的追加合同价款 D. 承包人应承担的义务E. 工程提前竣工的原因 解析：72