有线电视安装合同书

1、有线电视安装合同书篇一：有线电视安装合同书有线电视安装合同书甲方：法定代表人 / 负责人： 电话：地址： 邮编：乙方： 分公司户名： _ 分公司 开户行： 账号： _ _ 根据中华人民共和国合同法 ，经甲乙双方友好协商， 现就有线电视络安装服务达成如下协议：一、项目名称：有线电视络安装工程二、项目地址：三、收费标准及金额： 按物价部门规定标准：每一个终端点为一户 , 乙方向甲 方按每户综合包干单价 元收取，安装户数暂定为 户。甲方提供建筑物和用地范围内的通信管（线）道预留 预埋，乙方负责布放光 （电） 缆，该项费用已包含在总价中。总价合计：人民币 元整（Y 整）。结算方式：综合单 价包干、按实

2、结算。四、付款方式： 施工前甲方向乙方预付当期工程的 安装工料费，工程 竣工后信号开通前，甲方按多退少补原则根据实际安装户数 向乙方付清余下 安装工料费。待用户入住后，由用户向甲 方缴纳有线电视安装费，甲方出具收据，用户凭此收据即可向乙方办理相关入户手续，并 缴纳收视费后开通用户有线电视信号。五、甲乙双方责任：（一）甲方责任：1、甲方应积极配合乙方施工，向乙方提供楼盘结构平 面图、房号、地下管道图等资料。派员做好随工工作，及时 协助解决施工过程中存在的问题，提供必需的施工方便。否 则，工期延误由甲方负责。2、根据 通信管理局和 建设厅联合签发的关于加强 通信驻地建设管理的决定 ）的要求，城镇民

3、用建筑物内 的通信管线和配线设施以及建设项目用地范围内的通信管 道，应当纳入建设项目的设计文件，并随建设项目同时施工 与验收，所需经费应当纳入建设项目预算。3、如果甲方因各种原因无法满足乙方必要的施工条件， 造成无法传送有线电视信号，乙方不负有责任。4、未经乙方书面许可，甲方不得在有线电视传输内插 入非乙方有线电视信号。否则，络上发生的安全、质量问题 的责任全部由甲方承担，并且乙方有权将其有关设备拆除。（二）乙方责任：1、严格按照乙方设计图纸和规范施工，确保有线电视 信号畅通、图像清晰。2、施工时工程有变更，应及时通知甲方，并征得甲方 同意才能进行。六、工程时限和工程验收：项目从乙方收到甲方安

4、装工料费后 个工作日内开始施 工，若明线安装计划 天内竣工。若暗线安装则根据甲方工 程进度、质量双方协商确定。七、其他事项：（一）双方同意有线电视系统安装工程采取暗、明线方 式施工。（二）工程安装建成投产后产权属乙方所有，由乙方管 理及负责络的维护工作。（三）甲方如要求将有线电视线路安装在暗管内的，必 须提供符合施工条件的管线图，经乙方审核符合乙方有线电 视维护技术要求方可施工。若管线不符合施工要求，必须改 走明线。八、违约责任： 合同生效后，双方无正当理由不得无故终止合同。否则 按项目造价总额的 5%支付给对方违约金。九、本合同书中未尽事宜，由双方协商解决或另行签订补充协议，补充协议与本合同

5、具有同等法律效力十、本合同自双方签订之日起生效。本合同一式四份， 甲、乙双方各执二份。十一、单价变动，本合同无效。甲方： 法定 / 授权代表： 乙方：法定 / 授权代表： 年月日篇二：有线电视安装协议书有线电视安装协议书甲方：贵州省广电络公司黔西南州分公司法定代表人： 乙方：法定代表人： 为共同搞好乙方有线电视络及配套设施的建设、维护管 理工作，保障有线电视用户的收视权益，甲、乙双方本着自 愿、公平、精诚合作的原则，经认真友好协商，达成如下协 议，双方共同遵守。一、工程概况1、工程名称： 有线电视安装工程2、工程地点：兴义市3、用户数量：户4、工程内容：甲方负责乙方有线电视络及配套设施的 设计

6、、安装、调试、开通及维护管理工作。二、工程造价1. 户线安装费按物价局筑价费 XX72 号关于贵州省有 线数字电视基本收费维元，勘测费 元。2. 地埋管道 （ 包含入孔、管道、井盖 ） 建设由 乙 方负 责，费用由 乙 方支付；3. 电缆敷设由 甲 方负责, 费用为： 元 ; 方支付。4. 收视维修费按市物价局筑价费 XX72 号关于贵州省 有线数字电视基本收费维护费有关问题的通知核定的标准 从入住当日计收 . 从 年 月 日收至 年 月 日, 每月每户 24 元/ 户, 合计 ：5. 工程总造价：元。大写人民币： 。三、双方责任和义务1、双方签定本协议，乙方将该工程的平面设计图、管 道设计图

7、、详细楼栋单元房间等相关资料交甲方技术人员， 甲方工程技术人员进行认真勘测设计后出具体施工设计图， 并保证按图施工；甲方收到乙方工程预付款后，进场施工。2、在工程施工过程中，乙方指定专人负责施工协调工 作，甲方统一使用经国家广电管理部门或甲方认证的优质材 料，严格按照规范进行施工。3、工程完工后甲方按照省物价局有关文件规定的收费 标准收取收视维护费，乙方不得擅自收取。用户在保证按时 交纳收视维护费的前提下，甲方保证对其络用户进行终身维 修，一般性故障 24 小时内修复，特大故障 48 小时内修复， 并不再收取其它维修费用（络全面升级改造、人为因素和不 可抗拒的自然灾害除外） 。4、对超期拒交费

8、、私拉乱接及有其他破坏有线电视络 者，甲方有权终止信号传送，并按照有关规定进行补偿，情 节严重者将按破坏有线电视设施移交公安部门处理。 护费 有关问题的通知 核定的标准向乙方收取 : 户线安装费 265_ 元 / 户；辅料费用5、甲方为乙方新装的用户终端系统属甲方有线电视络 系统的一部分，产权归甲方所有，乙方用户有享受该系统功 能的权益，但不得以任何形式对甲方该产权构成侵犯。四、违约责任 双方严格执行本合同各项条款，若有异议协商解决，不 能协商解决的，移交仲裁机构仲裁。五、免责条款因不可抗力导致甲乙双方或一方不能履行或不能完全 履行本协议的，甲乙双方不承担违约责任，如遇有不可抗力 的一方或双方

9、，应于不可抗力发生一周内将告知对方，并提 供有关部门证明，在不可抗力影响消除后，一方或双方应当 在协议期限内继续履行协议。六、其它1、本协议未尽事宜，双方可签订补充协议。2、本协议一式 2 份，甲方 1 份，乙方 1 份。3、本协议经双方签字、盖章即日起生效。4、开槽补洞由乙方负责。5、甲方安装在乙方区域内供乙方使用的用电设备（放 大器）由乙方提供电源。6、甲方按乙方提供的安装位置和协议户数进行安装及 数字电视机顶盒配置。甲方：开户行： 地址：帐号： 法人或委托代理人：联系电话： 维修电话： 经办人：签订日期：年 月 日乙方：地址：法人或委托代理人： 联系电话： 经办人：签订日期：年月日篇三：

10、有线电视安装协议 .doc有线电视安装协议书甲方（用户方） ：乙方（施工方） ：根据有线电视系统安装需要， 甲方、乙方本着互惠互利， 共同发展的原则，由乙方承担甲方开发建设市场的有线电视 系统施工安装、调试等工作。经双方友好协商，现达成如下 协议：一、双方责任：1、甲方同意乙方对其指定有线电视系统进行安装和调 试。2、乙方负责协调施工所需的电杆及墙面问题。3、乙方负责对甲方指定荡然区域的有线电视络进行施 工和调试。4、乙方负责提供甲方所指定的有线电视信号源。二、施工情况：1、施工地点： ，施工时间： 。2、用户数量： 户。三、施工费用：按终端数计：主终端 元 / 户，总户，共计费用元，大写。四

11、、付款方式：甲方在开通时，在河南有线电视络集团有限公司郑州分 公司有系统备案后一次性付清，总计 元。五、维修及收视费：1、收视费用：甲方用户应在信号开通后第二个月计算 有线电视收视费用，合计费用按河南有线电视络集团有限公 司郑州分公司收费标准收取。2、维修方式：在甲方开始使用后，由乙方负责络和管 理和运行，维修服务相应由乙方承担。六、附属条款：1、模拟信号使用期间保证开通后正常使用。2、数字信号开通后，用户自行办理开通手续。 甲方代表（签章） ： 乙方代表（签章） ： 电话： 电话：日期： 日期：篇四：有线电视安装合同有线电视安装合同有线工程建设方（甲方） ：楼房开发商（乙方） ： 铺管穿线承

12、包方（丙方） ： 按照中华人民共和国有线电视管理暂行办法和广 播电视管理办法的规定，结合本工程具体情况，双方达成 如下协议：第一条：工程概况：1、工程名称：2、工程地点：3、承包方式： 4、承包范围： 5、工期：本工程自年 月 日开工，于 年月日完工。6、工程质量：7、乙方付甲方合同价款每平方米8 元（人民币大写）合计：元。 甲方付丙方合同价款（每平方米元）合计元。第二条：甲方工作1、开工前 10 天，乙方向甲方提供建筑物平面图和做法 说明，并与甲方现场实地勘查。2、指派 为甲方技术代表，负责格设计，安装调试工 作，对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登 记手续和其它事宜。第三条：乙

13、方工作1、参加甲方组织的格设计，图纸会审和现场交底。2 、指派 为丙方代表，责任组织施工保质保量按期完 成施工任务。3、开工前 5 天将合同价款付给甲方。第四条：丙方工作 1、受甲方委托，按规程和设计要求，预埋穿线管，分 线箱和穿线工作。2、协助甲方安装分支分配器，终端盒等入户工作。第五条：工程价款及器材约定1、设计、建设楼内有线电视甲方向乙方按每平方米4元取费。乙方在工程正式开工前 5 天一次性向甲方交齐合同 价款，以便甲方及时购置器材按时施工。2、甲方委托丙方预埋穿线管，分线箱及穿线工作时， 甲方向丙方按每平方米付款元，在施工中除预埋管由丙方提 供材料外，其他材料均由甲方提供。第六条 违约

14、责任 1、由于设计、安装、调试、技术、监管不利造成的格 质量问题由甲方负责。2、由于合同价款不到位，致使工程部能开工所造成的 一切损失由乙方负责。3、由于不按图纸设计要求预埋管线、分线箱、穿线出 现的问题和所造成的损失由丙方负责。第七条：附则1、本合同正本三份，甲、乙、丙三方各执一份。 2、本合同履行完成后自动终止。甲方（盖章）： 乙方（盖章）： 丙方（盖章） ： 法定代表人： 法定代表人： 法定代表人： 电 话：电 话：电 话： 年月日 年月日 年月日年月日篇五：安装有线电视工程合同书Xxxx 工程 有线电视系统工程安装合同书XXX单位安装有线电视工程合同书甲方： 乙方：经双方协商，由乙方承

15、担甲方委托的有线电视系统安装 工程，并达成协议如下： 一、 工程内容：（ 1）安装有线电视系统工程。二、工程质量；1、工程质量由乙方保证，应保证本系统的各个环节工 艺符合有关规范要求，视频质量以主观评价为准，达到甲方 要求。 2 、设备、材料由乙方负责采购。三、工程费用及结算方式中通速递 退货单号： 701081943662该工程全部预算费计：Y元（人民币：xxxxxxx整）（见预算清单），协议生效后甲方应付工程全部预算的 80% 价款， 计Y元（人民币:xxxxxx 元整）为材料款及施工费，工程竣 工后甲方七日内应将预算余额全部结清。 四、工期该工程预计于年月 日开工， 年 月 日前竣工交付

16、使用。 五、工程验收：工程竣工后，甲乙双方应根据本协议有关内容，及时组 织双方工程质量负责人进行验收，验收合格后填写验收报告，验收合格后十日内乙方应向甲方移交全套工程图纸和工程主要设备技术资料。 六、工程保修：1. 保修期内凡因工程设计，施工质量和设备自然损坏而 造成系统运行失灵， 质量下降等故障乙方负责免费修复。 2. 被工程从检验合格之日起计算，保修期为一年。 七、索赔 和仲裁甲乙双方必须依据国家有关法律规定，严格执行本协议， 切实履行各自的责任和义务1. 由于天灾人祸和国家有关政策限制等人力不可抗拒 的原因造成直接或间接地任何损失，或致使工程延期直至不 能继续施工等事实时，任何一方均应采

17、取措施尽可能减少损 失，对所产生的后果双方应本着充分体谅的精神协商处理。2. 因某方原因造成中途停工，延误工期等带来的经济损 失，由违约方承担全部责任，由于管理不善造成设备丢失， 损坏人身安全事故等带来的经济损失由责任方负责。3. 在执行本协议中发生的一切争执、分歧和发生意料之 外的问题，如经双方协商仍达不成共识，任何一方均可向仲 裁机构申请，仲裁费用由败诉方负担。 八、协议的生效和 终止1. 本协议在双方责任和义务履行完毕后自然终止。2. 本协议执行期间，双方所发生的一切与本协议有关的 事宜应采用电传、传真和信函方式进行3. 本协议的修改、增减应以双方授权代表签署的书面文件为准。 4. 本协

18、议从双方单位法人签字、 盖章之日起生效。5. 本协议一式肆份， 甲乙双方各执贰份， 具有同等效力， 更改失效。甲 方：法人代表：公 章：年 月 乙 方： 法人代表： 公 章: 年 月日日篇六：有线数字电视安装合同 有线数字电视安装合同 合同编号： JAXX 号甲方：乙方：依照中华人民共和国合同法及其它有关法律、行政 法规等的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用、互利互 惠的原则，经甲、乙双方友好协商，就有线数字电视安装工 程事宜达成以下协议：一、工程概况工程名称：XXXX住宅楼有线数字电视安装工程工程地点： XXXX 工程内容：甲方按乙方提出的申请建设完成本项目 XXX 户的有线数字电视主线安

19、装工程二、合同价款： 有线数字电视安装费按政策规定每户 XXX 元（不含机顶盒费用） ，暂定安装有线数字电视用户 XX 户， 计人民币XX元（大写：XX元整），如政府政策有变化，按变 后政策收费，收视维护费按物价政策规定收取。商铺的有线 数字电视暂不安装，由商铺业主自行联系广电络公司安装。三、工期要求及其它为确保 XX 住宅楼有线数字电视安装项目的实施，各施 工单位的协调配合施工，甲方应按乙方要求时间进场施工， 工期为3个月，完成XX4栋高层的用户分配的建设工程。若 甲方未按合同约定时间完成，造成的损失由甲方负责。四、质量要求及验收方式 甲、乙双方均应严格按四川省（城区）有线广播电视 双向HF

20、C络设计、施工、调试、验收规范和相关标准进行 施工和验收，所有材料设备均为符合国家标准的合格产品， 确保工程质量，达到合格标准。五、付款方式 本合同签订生效后，甲方进场后的五个工作日内，依据 甲方出具的真实、合法有效的税务发票，乙方向甲方支付合 同总价的 20%，工期过半支付合同总价的 30%，待工程竣工 验收合格后依据甲方出具有真实、合法有效的税务发票主，乙方支付甲方合同总价的 50%款项。六、甲方的权利及义务1、甲方提供的设备及信号应满足有线电视终端用户的 需要。所有设备应有广电入许可证号或入标志。2、有线数字电视光纤线路和分配络采用预埋暗管，由 甲方组织人员安装，分配络到各用户室内客厅及

21、主卧室，乙 方需保证用户室内预埋管畅通。七、乙方的权利及义务 1、乙方应提供满足甲方施工的环境及要求，配合甲方 进行管道络建设。2、乙方的具体有线数字电视终端用户数为XX户，不得私拉乱接、擅自扩容和对外传输或采取其它形式外接延伸， 未经许可不得在小区内安装地面卫星接收设施，否则产生的 一切后果由乙方负责。八、收视费的交纳 工程验收合格后，住宅业主正式启用有线数字电视时自行购买机顶盒和收视费，并到甲方指定地点缴纳，基本收视 费按物价政策规定收取，付费节目按甲方规定缴纳。九、其它甲、乙双方施工范围内的质量和安全问题各自承担。 十、本合同一式四份，甲、乙双方各执二份，具有同等 法律效力，经双方签字盖

22、章后生效。甲方：XXXXXXXXXXXXXXXS方：XXXX开户银行：中 国农业银行江安支行 开户银行：账号 账号：负责人： 法定代表人： 委托代理人 : 委托代理人 : 联系电话 : 联系电话 :XX年 月 日XX年月曰篇七：有线数字电视安装协议书 有线数字电视安装协议书广播电视局络信息中心（以下简称“甲方” ） 与有线数字电视用户（以下简称“乙方” ）就申请安装有线 数字电视达成以下协议：第一条申请1、乙方申请开户时，需持本人有效身份证到甲方指定 的服务点办理开户手续。2、原有线电视用户可直接申请，并于一个工作日内予 以开通，初次入的用户需缴纳有线电视初装费、入费。3、收视有线电视境外电视

23、节目需按规定进行审批。 第二条收费4、乙方收看 有线数字电视，除基本节目外，其他节目可以自行选择，按节目资源收费标准实行年度一次性预 缴收视费，逾期没有续缴费的用户，甲方将暂停提供服务。 原有线模拟电视基本节目资费标准不变。5、本协议代为甲方有线数字电视费用托收协议，由甲 方提供收费数据给银行作为划款的依据。乙方同意其付款银行通过电脑络将自己的账户款自动划至甲方账户。并保证提 供给甲方的资料正确、真实。6、乙方应确保在甲方指定的缴费银行账户上有足够的 资金，如因账户冻结或余额不足等原因而未能划款向甲方银 行支付收视费，甲方有权暂停服务，并每天按应交费总额的 3%。收取违约金。7、乙方对有线数字

24、电视收费有疑问，可向甲方查询， 甲方有责任向乙方提供相关费用查询。第三条使用与维修8、收看数字电视必须是在数字电视已开通的范围内、 办理各种注册手续并按时缴纳费用的有线电视合法用户。9、甲方承诺向乙方提供有线数字电视服务，乙方有权 监督服务质量，并提出批评、建议及申告。10、机顶盒及软件实行一年内包修、 天内包换服务（非人为损坏） 。包修期以外，负责终身维修，收取维 修成本费。11、乙方私自更改有线电视线路、变更机顶盒使用注册 地址和不良操作，导致收视效果不好，甲方不承担责任。12、甲方传输的有线数字电视节目， 若因国家政策变更、 不可抗力因素、资费调整等客观原因而无法继续提供给乙方 时，甲方

25、有权暂停或调整节目的内容、频道以及节目数量， 并且甲方将以业务通告的方式通过公共媒体通知乙方。13、有线数字电视传输络如发生意外、出现信号异常情 况，甲方应及时处理，乙方收视费不做延续。14、乙方因故需要报停、 恢复、节目变更、 机顶盒转让、 过户和迁移， 应到甲方营业厅办理相关手续， 缴纳相关费用15、凡因乙方开户时登记不详，联系电话、通信地址和 邮编不准确，或变更后未及时办理手续，造成服务延误，甲 方不负责任。16、协议履行过程中如发生争议，双方协商解决，协商 不成时，双方都可向人民法院提起诉讼。17、团购用户除此协议外，需与甲方另行协议。18、租用机顶盒的有线电视用户，除此协议外，需同意

26、 甲方机顶盒租用细则所列的条款。篇八：有线电视合同范本房屋开发项目有线数字电视配套工程合同甲方：地址 : 邮编：电话： 传真：乙方：地址： 邮编：电话： 传真： 为了完善甲方正在新建的小区配套功能，为使有线数字 电视分项工程设计、施工更加规范，确保有线数字电视的收 视质量，提升业主生活品质，根据淮安市物价局文件（淮价 服【 XX】 23 号）有关规定，经甲乙双方友好协商，签订本合 同，以资共同遵守。第一条 配套工程范围与内容1. 项目名称：2. 配套施工地点：3. 根据甲方提供的小区总体规划平面图，乙方所负责 施工的有线数字电视设施配套工程包括如下：（1）由乙方对小区有线数字电视系统进行整体规

27、划、勘 察、设计。（2）小区红线范围内室外管的管道预埋（含人工挖填土、 砌井、室外竖井箱的安装） 、布线，机房内机架、交换机、 UPS电源、光接收机、放大器和其它器件的安装及室内布线。（ 3）对小区有线数字电视系统进行整体的调试、验收、开通信号工作。（4）对小区内有线数字电视系统实行终身免费维护。（5）免收小区住宅业主有线数字电视初装费。第二条 有线数字电视配套工程费收取标准、金额、方 式及时间1. 根据甲方提供的建设工程规划许可证，其规划建筑 面积为 平方米，经双方友好协商，有线数字电视配套设施工程费按 11 元/ 平方米收取 , 甲方共向乙方支付有线数字电 视配套工程暂定总造价为：人民币整

28、 （Y :）,（最终结算以规划部门核准的竣工测绘面积为准 ） 。2. 有线数字电视配套工程费收取方式（具体付款方式和 时间）为：（ 1）本合同签订之日起 7 个工作日内，甲方向乙方支 付有线数字电视配套工 程 总 造价的 50 % ， 计人民 币 （¥ :）,乙方进行有线数字电视工程设计；（ 2）乙方进场施工前 7 个工作日内，甲方向乙方支付 有线数字电视配套工程总造价的30 %，计人民币（Y :）,乙方进场现场施工；（ 3）乙方工程完成后， 双方组织验收， 合格当日起 7 日 内，甲方向乙方付清有线数字电视配套工程总造价的 20 %， 计人民币 （Y :）,结款后7日内，乙方开通有

29、线数字电视 信号。3乙方应于甲方配套工程费全部进账后向甲方提供总 造价的正式发票。第三条 工程施工1. 甲乙双方应指定专门的人员进行设计定位和现场的 施工协调。2. 甲方应在本合同签订之日起 30 日内向乙方提供建筑物平面图纸及室内外水、暖、电、道路平面图，乙方在收 到甲方的全套资料后 30 日内完成设计3. 甲乙双方指定的人员应对设计图进行确认并签字认 可，经确认后的设计图，若因乙方设计问题需变更，设计费 用及相关工程费用由乙方承担。4. 工程完工后 7 日内，甲乙双方应共同进行验收，验 收合格后双方签字确认。乙方应在工程验收合格之日起 7 日 内向甲方提供竣工图纸资料 贰 份。5. 施工过

30、程中如遇到下列情况，可顺延工期直至该情况 得到妥善解决：（1）因甲方原因导致不具备施工条件而停工；（2）由于甲方原因变更施工计划或提出修改施工图；（3）甲方不按合同约定支付有关款项；（4）甲方的其他违约行为，致使乙方无法施工；（5）出现洪水、 飓风、 暴雨等不可抗力的自然灾害时；（ 6 ）因路由办理、市政手续、土地性质等政府行为受 阻时；6甲方应提前 30 日向乙方递交 ，工期：暂定 60 天（以 甲方书面通知开工时间为准）7. 由于乙方在施工过程中的过错给甲方造成损失，乙方 承担赔偿责任。第四条 双方义务（一）甲方义务1. 应按照合同约定及时付款。如果甲方未按合同约定履 行付款义务时，由此造

31、成的一切损失及相关后果由甲方承担。2. 甲方应按规划局批准的总平面方案为依据向乙方无 偿提供不少于 15 平方米底层机房，以满足有线数字电视的 扩容、升级以及维护。3. 甲方应确保所承建的单体楼内广电专用管道畅通，符 合乙方设计要求，满足后期配套布线功能需要，服从乙方专 业技术人员监督指导。4. 应向乙方提供小区建筑物平面图、楼栋单体图、室外 地下管线设施、水、暖、电及道路平面图、办公地点、开户 行、账号、 税务登记证号、 电话、 传真、 联系人及手机号码5. 为乙方在施工现场提供临时工程用地、临时供水供电 设施，满足乙方施工条件。6. 负责协调乙方同现场其他施工队的关系。7. 单项工程结束后

32、，有线数字电视相关设施由乙方负责 管理，在施工期间内由于甲方原因造成设备、设施损毁的， 由甲方承担责任。（二）乙方义务1. 应按照广电行业现行有线电视广播系统技术规范 淮安市新建公共建筑及住宅有线电视暂行设计标准进行设计施工和验收，确保工程工期、质量和安全2. 小区室外管道和室内外布线施工必须符合行业标准，并且实行终身维护。3. 有线数字电视的使用与维护问题，由乙方负责向甲方 业主予以说明。4. 后期业主入住后凭甲方（或物管） 、乙方共同出具的 证明免费开通有线数字电视。5. 乙方在施工期间应服从甲方的管理 , 现场工种相互交 叉作业要合理避让。第五条 违约责任1. 甲方应按照本合同之约定向乙

33、方支付有线数字电视 配套工程费，逾期付款的按照配套工程费总造价每日万分之 三向乙方支付违约金。2. 因乙方原因不能按照本合同约定期限完工，按照合同 暂定总价每日万分之三向甲方支付违约金。第六条 合同的变更 甲乙双方如需要修改本合同条款，应当经双方协商一致 并签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。第七条 争议的解决 在履行本合同过程中，双方如发生争议，应友好协商解 决，协商不成，可依法向项目所在地人民法院起诉。第八条 其他约定1. 根据甲方提供的小区业主入住信息，乙方免费为其开 通有线数字电视信号，不再收取 380 元/ 户的有线数字电视 初装费，营业性用房和其它公益性用房不享受此服务

34、，如需 要安装有线数字电视，需到乙方营业厅按标准交纳有线数字 电视初装费以及相关费用，业主如不愿缴纳，则乙方可以拒 绝为其开通有线数字电视信号，一切后果由甲方承担。2. 此合同只限于双方流程，甲乙双方应共同保密，如因 一方泄露造成损失，另一方可要求赔偿，3. 本协议一式 份，甲方持 份 ，乙方持 份，经双方 签字和盖章后生效。甲方（盖章） ： 乙方（盖章） ：授权代表： 授权代表：经办人： 经办人：签约日期： 年月日 签约日期： 年月日开户行：账号：篇九：有线电视安装协议 .doc有线电视工程建设协议书甲方： 云南伊力寅吾投资有限公司彝良分公司 （以 下简称甲方）地址：电话：乙方：彝良广电传媒

35、集团络有限公司 （以下简称乙方）地址：电话：根据云南省政府， 省建设厅， 省广电局 XX2 号文件。 关于新建小区，在建、拟建有线电视规定，甲乙双方：依照 中华人民共和国合同法及其他相关法律法规。现将甲方 所建 渔湖新城一期 小区规划内，总户数约； 734 户；商 铺余约 42 户。有线电视及相关业务建设项目，经双方协商 之后，达成以下协议双方共同信守。第一条 合作原则 甲、乙双方愿意在优势互补基础上，相互尊重，并由乙 方投资建设小区内广电有线电视及相关服务 vod 点播、数据 专、宽带络接入等综合接入及配套。第二条 双方的权利及义务一、甲方的权利和义务 1、甲方为乙方提供社区总平面图、大楼平

36、面图等。2、甲方为乙方提供楼道内管道井、户内预埋管线。3、甲方授权乙方为唯一在其小区规划区域内建设有线 电视工程的合法公司。承诺不再与其他公司签署有线电视工 程建设协议。二、乙方的权利和义务 1、乙方负责根据甲方提供的建筑规划设计资料，进行 小区规划区域内有线数据传输络布线系统的规划施工及调 试。2、乙方负责维护整个小区规划区域内有线数据传输络 系统的正常运转。3、乙方建设完成的有线数据传输络设备系统负责维护、 技术升级、技术改造，并对用户提供技术支持，提供信息资 料和相应的技术咨询。4、乙方保证 24 小时、全年 365 天维修服务，保证业主 利益。5、工期要求：各楼栋及室外满足安装条件，由

37、甲方通 知，乙方应在接到通知后 7 日内到场施工及调试。第三条 所有权问题 小区有线电视络建设及相关综合布线系统（包括自主投 资的管道，暗埋、明装箱体）的所有权和使用自主权归乙方 所有。第四条 违约责任1、自签订本协议之日起任何一方变更项目计划或终止 合同而导致对方遭受损失、变更方应承担赔偿责任。2、如因不可抗拒因素导致的损失，双方本着友好合作 的原则协商解决。3、如遇政策及法律法规相违背，依据政策、法律法规 为准。第五条 协议生效协议自签订之日起生效，由乙方审计人员现场勘查设计，乙方施工管理部门认可后开始施工，如遇不可抗拒因素导致 协议不能按时执行时，双方协商解决。第六条 本协议一式两份，甲

38、、乙双方各执一份，具有 同等法律效力。甲方：云南伊力寅吾投资有限公司 乙方：彝良广电传媒集团络彝良分公司 有限公司法定代表人： 法定代表人：年 月日 年 月日篇十：安装有线电视工程合同书安装有线电视工程合同书甲方：乙方：甲方在小区预留的有线电视机房、楼外地缆沟及过线井、出土、楼内外箱体，必须符合有线电视布缆规范要 求。甲方应对以下各项在乙方进场前确保完成，乙方有线电视布缆规范要求如下：一、机房要求：1. 机房应选择在小区公建处，尽量不选择居民用房和地下室2. 房面积：机房独立面积不小于 15 平米。3. 出局管道；机房不小于 4孔（90）。4. 机房应简单装修（墙面、地面） 。5. 机房应具备

39、防盗门窗，方便独立进出机房。6. 机房需安装小区气冷式中央空调，或独立普通空调， 并配置排水口，不能安装水冷式中央空调。7. 机房电源需接入变电站或小区主要变电机柜电业 局黑号站，机房电源线5X 16平方铠装防火，机房需100A独立电表。 空气开关 63A。8. 机房需独立地极电阻不大于4欧。地极要求：50 X50X 5X 2500毫米。角铁三组，每组间距米，每组连接 40 毫米，使 用镀锌扁铁。9. 机房地面承重要求每平方米 1000 公斤。不足承重要 求应在机柜部位加承重梁。以上 9 项中所述是保证络正常运行的必须条件，无论何种情况下。甲方均应保证乙方对该机房享有独家无偿使用权。二、小区管道、井、出土管、基础台的要求：1、管道：主管道要求需建设四孔 90管道，支线管道 要求需建设两孔90管道，管道埋深 800-1000mm。60mm汞包圭寸，入 楼管两孔塑管80 （内径）；首层箱至井有带线，做好与光电的 接井，做好出局管道。2、井：小区管井（小直800 X 700mm中直900 X 1200mm）, 井臂加装排架。3、小区出土管：出土位置需依现场情况确定，一般情 况下，小区红线内，需做2-3处出小区的出土管，主干线出土管为90mmX 4镀锌铁管，支干线出土管为 90mnX 2镀锌铁管，管高， 并且安装牢固。若出土管在红线外，则需另立出土杆， 或与广电井接通。4、楼外箱基础