(完整版)项目履约往来信函格式

1、1.项目履约往来信函参考格式工程开工报告工程名称：施工单位：工程地点：建设单位：致 监理单位：根据合同的约定，建设单位已取得主管单位审批的建设许可证，双方已完成了开工前 的各项准备工作，计划于 年 月 日开工，请审批。已完成报审的条件有：口 建设工程施工许可证（复印件）口 施工组织设计（含主要管理人员和特殊工种资格证明）口 施工测量放线口 主要人员、材料、设备进场口 施工现场道路、水、电、通讯等已达开工条件项目经理（签字）：施工单位（章）：年 月 日审批意见：审批结论：口同意 口不同意总监理工程师（签字）：抄送:年 月 日费用索赔申请函履约往来信函发文编号：数量： 页 份函件接受单位A函件接收

2、人（发包人代表）函件接受单位B函件接收人（总监理工程师）提交函件单位提交函件者（项目经理）主题关于工程费用索赔的事宜函件内容致： （函件接收单位 A）,尊敬的 （发包人代表）先生/女士 （函件接收单位 B）,尊敬的 （总监理工程师）先生/女士申请事项:理由及根据:函件接收单位A:签收示例：收到此原件一份。签收或签署意见：签署意见示例：情况属实。（签字）（盖章）函件接收单位B签收示例：收到此原件一份。签收或签署意见签署意见示例：情况属实。（签字）（盖章）中建三局第一建设工程有限责任公司安装分公司 项目经理 （签字） 项目部（章）年 月 日抄送：口发包人指定材料设备供应商确认函函件接受单位A函件接

3、收人（发包人代表）函件接受单位B函件接收人（总监理工程师）提交函件单位提交函件者（项目经理）主题关于发包人指定材料设备供应商确认的事宜履约往来信函发文编号:数量： 页 份函件内容致： （函件接收单位 A）,尊敬的 （发包人代表）先生/女士 （函件接收单位 B）,尊敬的 （总监理工程师）先生/女士 依据 （发包人全称）与我方签订的 合同约定和发包人在此履行期间指定了下列材料设备供应单位（简称指定供应商），供应相应系列的材料设备：一、注册地址为 省 市 区（县）路 号经营范围为 的 （指定供应商的全称） 供应下列系列的材料设备：1、 2、 经营范围为 的 （指定供应商的全称） 供应下列系列的材料设

4、备：1、 2、 提请你们在收到此函件后的 5日内予以确认，并指令上述指定供应商于 年 月 日来承包人处进行主体合法性审查；或参加承包人的招标活动；或与承包人签订材料设备供应合同。未确认或未 前往或不符合承包人要求，对工程造成不利影响的，延续的工期和费用将由发包人承担。特发此函。函件接收单位A:签收示例：收到此原件一份。签收或签署意见：签署意见示例：情况属实。（签字）（盖章）年 月 日函件接收单位B签收示例：收到此原件一份。签收或签署意见签署意见示例：情况属实。（签字）（盖章）年 月 日中建三局第一建设工程有限责任公司安装分公司项目经理 （签字）项目部（章）发包人指定工程分包商确认函1函件接受单

5、位A23函件接收人（发包人代表）45函件接受单位B67函件接收人（总监理工程师）89提交函件单位1011提交函件者（项目经理）1213主题14 关于发包人指定工程分包商确认的事宜履约往来信函发文编号:数量： 页 份函件内容致： （函件接收单位 A）,尊敬的 （发包人代表）先生/女士 （函件接收单位 B）,尊敬的 （总监理工程师）先生/女士依据（发包人全称）与我方签订的 合同约定和发包人在此履行期间指定了下列施工（作业）单位（以下简称指定分包商），实施下列相应的分部工程：一、注册地址为 省 市 区（县）路 号专业承包资质为，安全生产许可证为 的（指定分包商的全称）实施分包下列工程：1、 2、 专

6、业承包资质为，安全生产许可证为 的（指定分包商的全称）实施分包下列工程：1、 2、 提请你们在收到此函件后的 5日内予以确认，并指令上述指定分包商于 年 月 日来承包人处进行主体合法性审查并参加承包人的分包商采购招投标活动。逾期未确认或未前往或不符合承包人要求，对 分包工程进展带来不利影响，延误的工期及费用将由发包人承担。该指定分包引起的招投标纠纷及工期质量、安全等纠纷，应由发包人承担相关法律责任。特发此函。中建三局第一建设工程有限责任公司安装分公司项目经理 （签字）项目部（章）年 月 日函件接收单位A:签收示例：收到此原件一份。签收或签署意见：签署意见示例： 情况属实。（签字）（盖章） 年

7、月 日函件接收单位B签收示例：收到此原件一份。签收或签署意见签署意见示例： 情况属实。抄送：口 ;口；（签字）（盖章） 年 月 日要求书面确认发包人口头指令的函履约往来信函发文编号:数量： 页 份函件接受单位A函件接收人（发包人代表）函件接受单位B 提交函件单位主题函件接收人（总监理工程师） 提交函件者（项目经理）关于要求书面确认发包人口头指令的事宜函件内容致:（函件接收单位A）,尊敬的（发包人代表）先生/女士（签字）（盖章）年 月 日抄送：口 （函件接收单位 B）,尊敬的 （总监理工程师）先生/女士按 （发包人全称）与我方签订的 在履行过程中，收到贵司如下口头指令：1、年 月 日，XX先生/

8、女士要求我方进行 工作2、年 月 日，XX先生/女士要求我方进行 工作3、年 月 日，XX先生/女士要求我方进行 工作提请你们在收到此函件后的 日（合同约定的时间）内予以确认或提出意见，逾期未确认也未书面提 出意见的，即视为你们确认。特发此函。中建三局第一建设工程有限责任公司安装分公司项目经理 （签字）项目部（章）年 月 日函件接收单位A:签收示例：收到此原件一份签收或签署意见:签署意见示例： 情况属实。（签字）（盖章）函件接收单位B签收示例：收到此原件一份。签收或签署意见签署意见示例： 情况属实。要求书面确认发包人授权代表的函履约往来信函发文编号: 函件接受单位A数量： 页 份函件接收人（发

9、包人代表）函件接受单位B函件接收人提交函件单位 主题致:提交函件者 关于要求书面确认发包人授权代表的事宜 函件内容 （函件接收单位 A）,尊敬的 （函件接收单位B）,尊敬的（总监理工程师）（项目经理）（发包人代表）先生/女士（总监理工程师）先生/女士（发包人全称）与我方签订的合同,在履行过程中，与贵司如下授权代表在如下授权范围内进行了合作:1、授权代表姓名:2、授权代表姓名:3、授权代表姓名:,授权范围:,授权范围:,授权范围:提请你们在收到此函件后的日内予以确认,内予以确认或提出意见，逾期未确认也未书面提出意见的，即视为你们确认。特发此函。中建三局第一建设工程有限责任公司安装分公司项目经理_

10、 （签字）项目部（章）函件接收单位A:签收示例：收到此原件一份。签收或签署意见:签署意见示例： 情况属实。（签字）（盖章）函件接收单位B签收示例：收到此原件一份。签收或签署意见签署意见示例： 情况属实。（签字）（盖章）抄送：口履约往来信函发文编号:停工报告数量： 页 份报告接受单位A报告接受单位B报告接收人（发包人代表） 报告接收人（总监理工程师）报告接受单位C可为发包人的上级主管单位报告接收人提交报告的单位提交报告者（项目经理）主题关于因 原因造成停工的事宜致： （函件接收单位 A）,尊敬的 （发包人代表）先生/女士 （函件接收单位 B）,尊敬的 （总监理工程师）先生/女士 （函件接收单位C

11、）,尊敬的 先生/女士按 （发包人全称）与我方签订的合同约定：发包人应在 年 月 日向承包人支付人民币 元整的工程款项，但发包人未按时支付，我方在发包方应付的 天后的 年 月 日已发出要求支付的通知， 发包人仍未及时给予支付， 也未与我 方就付款事宜商签延期付款协议（或发包人仍未及时给予支付，双方于 年 月 日商谈后，也 未就延期付款事宜达成协议），已导致无法施工：或：因非承包人原因停水（停电，或停气）已经一周；或：根据总监理工程师（或发包人代表）指令要求：或：因总监理工程师（或发包人代表） 年 月 日发出关于 指令原因，已导致无法施工：或：（其他停工的事由）。我方根据合同约定，将（或已）于

12、年 月 日正式停工，停工的费用损失及其工期补偿通知，我方将依据合同约定，于停工期间（或停工结束时或在决定撤场前）提交 （监理单位全称）及特此报告。（发包人全称）函件接收单位A: 签收或签署意见：函件接收单位B签收或签署意见函件接收单位C签收或签署意见中建三局第一建设工程有限责任公司安装分公司项目经理 （签字）项目部（章） 年 月 日签收示例：收到此原件一份。签署意见示例： 情况属实。（签字）（盖章）年 月 日签收示例：收到此原件一份。签署意见示例： 情况属实。（签字）（盖章）年 月 日签收示例：收到此原件一份。签署意见示例： 情况属实。（签字）（盖章）年 月 日注：该报告的发出一定要结合工程合

13、同及法律规定，征询法务人员研究，提请分公司、公司领导慎重决策。工期延误报告数量： 页 份履约往来信函发文编号：报告接受单位A报告接收人（发包人代表）报告接受单位B报告接收人（总监理工程师）提交报告的单位提交报告者（项目经理）主题关于因 等原因造成工期延误的事宜致： （函件接收单位 A）,尊敬的 （发包人代表）先生/女士按（发包人全称）与我方签订的合同在履行过程中,因遇下列情形，工程工期已造成延误，并自本报告发出时还在继续延误：因本工程计划应在 年 月 日开工的，但现在已距开工仅有 7天（此条应在开工前7天向发包人发出）,但因发包人 原因，或承包人根据 规定（理由）,预测，不能按计划开工；或：总

14、监理工程师（或发包人代表）于 年 月 日发出的指令要求暂停施工；或：总监理工程师（或发包人代表）于 年 月 日发出的指令导致工程不能按原计划施工；或：遇非承包人原因，发生了 紧急情况，我们虽然已经采取了保证人员生命和工程、财产安全的措施，但已 不能按计划施工；或：发包人未能在合同第 条第 款预定的时间，完成发包人 工作；或： 按合同约定，发包人应在 年 月 日前向承包人提供 施工图纸，但承包人至今尚未收到，致使相应的工作无法开展；或：按合同约定，发包人应在 年 月 日向发包人支付工程预付款（或工程进度款） 元，但至 年 月 日承包人还未收到应收款项，已导致施工不能正常进行；或：按合同规定，发包

15、人代表应向承包人发出关于 以便于承包人继续实施工程的施工， 或承包人因 已于 年 月 日向监理工程师发出了关于 的请求（报告、申请、联系函），但至今未接到答复，已导致无法实施工程的正常施工；或：承包人于 年 月 日接到监理工程师发出的工程设计变更，为实施该变更，由于工程现场工序（或工程量增加）原因，已导致工 程不能按原计划实施；或：自 年 月 日开始至本报告发出日，工程现场非承包人原因导致停水（或电、气）延续 小时（8小时以上），至今还未恢复；或：本工程于 年 月 日遇到了 的不可抗力事件，现还在继续；或发生了 （上述未提及的）事件，导致工程不能按原计划施工；等事件原因，导致工期延误 天。本合

16、同工期为 天（或竣工日期为 年 月 日），累计本报告中应顺延的工期后，合同工期应调整为 天（或竣工日期调整为 年 月 日）。因上述延误工期的时间还在继续，承包人将在相应事件结束后，向你们进一步提交因上述原因导致的实际 工期延误的工期天数和补偿报告。提请你们在收到此报告后的 天内（合同约定时间）予以确认或提出修改意见，逾期未确认也未书 面提出修改意见的，即视为你们已经批准、确认。特此报告。中建三局第一建设工程有限责任公司安装分公司 项目经理 （签字） 项目部（章）年 月 日函件接收单位A:签收示例：收到此原件一份。签收或签署意见：签署意见示例： 情况属实。（签字）（盖章） 年 月 日 函件接收单

17、位B签收示例：收到此原件一份。签收或签署意见签署意见示例： 情况属实。（签字）（盖章） 年 月 日 抄送：口 ; 口；工程变更确认报告履约往来信函发文编号: 函件接受单位A数量： 页 份函件接收人（发包人代表）函件接受单位B函件接收人提交函件单位 主题致:提交函件者关于工程变更确认报告的事宜报告内容 （函件接收单位 A）,尊敬的 （函件接收单位B）,尊敬的（总监理工程师）（项目经理）（发包人代表）先生/女士（总监理工程师）先生/女士根据在履行过程中，于（发包人全称）与我方签订的月日收到了下列工程设计等的变更资料:合同1、2、3、4、承包人将按照上述工程变更资料，更改工程有关部分的标高、 合同中

18、约定的工程量，改变有关工程施工的时间和顺序，增加基线、位置（或材料设备品牌等），增减相应的附加工作。上述变更若有可能涉及工期调整或引起工程合同价款调整的, 及合同价款调整报告。承包人将向你们提交工期延误报告提请你们在收到此函件后的 们确认。特发此函。日内予以确认或提出意见,逾期未确认也未书面提出意见的，即视为你中建三局第一建设工程有限责任公司安装分公司项目经理_ （签字）项目部（章）函件接收单位A:签收示例：收到此原件一份。签收或签署意见:签署意见示例： 情况属实。（签字）（盖章）函件接收单位B签收示例：收到此原件一份。签收或签署意见签署意见示例： 情况属实。（签字）（盖章）年 月日抄送：口数

19、量： 页 份工程费用补偿报告履约往来信函发文编号：函件接受单位A函件接受单位B提交函件单位主题关于因函件接收人（发包人代表）函件接收人（总监理工程师）提交函件者（项目经理）等原因请求工程费用补偿的事宜报告内容致:（函件接收单位A）,尊敬的（发包人代表）先生/女士根据（发包人全称）与我方签订的合同在履行过程中，因遇下列事件:本工程计划应在 年 月 日开工，但因发包人 原因，未能按时开工， 致使承包人已进场的人员、机具不能有效利用；或：总监理工程师（或发包人代表）于年 月 日发出的 指令要求的暂停施工，致使工程不能按原计划施工，致使承包人已进场的人员、机具不能有效利用;或：遇非承包人原因，发生了

20、紧急情况，承包人为保证人员和工程、财产安全采取了紧急措施。或：发包人未能在合同第 条第 款约定的时间内，完成发包人 工作，导致不能正常施工，承包人已进场的人员、机具等不能有效的利用；或：按合同约定，发包人应在 年 月 日向发包人支付工程预付款（或进度款） 元，但直到 年 月 日承包人才收到应收款项，承包人的施工才在 年 月 日恢复正常，使在非正常情况下，相应的人员、机具不能有效地利用；或：按合同约定，发包人代表（或工程监理师），应向承包人发出关于 以便于承包人继续实施工程的施工（或承包人因 已于 年 月 日向监理工程师发出了关于 的请求（报告、申请、联系函），承包人在 年 月 日收到书面答复，

21、施工才在 年 月 日恢复正常，使在非正常施工情况下， 相应的人员、 机具不能得到有效利用； 或：承包人于 年 月 日接到监理工程师（或发包人代表）发出的工程设计变更，为实施该变更，承包人不得不调整相应的人员、机具增加投入；或：自 年 月 日始至本报告发出日，现场非承包人原因导致停水（或电、气）延续 小时（8小时以上），自 年 月 日才恢复正常，在上述停水（或电、气）期间，承包人为了将其影响降到最低点，采取了相应的措施或在上述停水（或电、气）期间的人员、机具不能有效利用；或：发生了 （上述未提及的）事件，承包人采取了措施或根据监理工程师或发包人代表要求做 了 等工作；上述事件发生了合同价款之外的

22、经济支出共计人民币 元（详见附件：工程费用补偿计算书）。按合同约定，应由发包人给予承包人经济费用补偿，并相应调整合同价款。提请你们在收到此函件后的日（合同约定的时间）内予以确认或提出意见，逾期未确认也未书面提出意见的，即视为你们确认。附件：工程费用补偿计算书特发此函中建三局第一建设工程有限责任公司安装分公司项目经理 （签字）项目部（章）月 日函件接收单位A:签收示例：收到此原件一份。签收或签署意见：签署意见示例： 情况属实。（签字）（盖章）年 月 日抄送： ; ;数量： 页 份履约往来信函发文编号：函件接受单位A函件接受单位B提交函件单位主题关于因合同价款调整报告函件接收人（发包人代表）函件接

23、收人（总监理工程师）提交函件者（项目经理）等原因引起合同价款调整的报告致:报告内容（函件接收单位A）,尊敬的 （发包人代表）先生/女士（函件接收单位B）,尊敬的 （总监理工程师）先生/女士合同在履（发包人全称）与我方签订的行过程中，发生了如下设计合同价款的调整:、因于 年 月 日收到了下列工程设计等变更资料:2、上述工程变更已于 年 月 日总监理工程师（或发包人）已对承包人发出的工程变更确 认报告（发文编号： ）的批准回函中得到了确认。根据上述变更，设计合同价款调整人民 币为 元（详见附件工程变更价款计算书）；二、根据发包人代表于 年 月 日批准确认的（发文编号为： ）工程价款调整报告的批准回

24、函，涉及合同价款应调整额为人民币 元。本合同原价款为人民币 元，截止上次发包人于 年 月 日批准确认的（发文编号为： ）合同价款调整报告,双方的合同价款累计应调整为人民币 元，本次 报告应调整增加合同价款合计为人民币 元，截止本次报告，合同价款累计应调整为人民币 元。该调整的合同价款将计入当期或下期的合同价款调整及已完工程量报告和工程合同价款中间结 算确认报告中。提请你们在收到此函件后的 日内（合同约定时间）予以确认或提出修改意见，逾期未确认也未书面 提出意见的，即视为你们确认。特发此函。中建三局第一建设工程有限责任公司安装分公司项目经理 （签字）项目部（章）月 日函件接收单位A:签收示例：收

25、到此原件一份。签收或签署意见：签署意见示例：情况属实。（签字）（盖章）年 月 日函件接收单位B签收示例：收到此原件一份。签收或签署意见签署意见示例：情况属实。（签字）（盖章）年 月 日抄送：口 已完成工程量及合同价款调整报告履约往来信函发文编号:数量： 页 份（签字）（盖章）年 月 日函件接受单位A 函件接受单位B 提交函件单位致:（函件接收单位A）,尊敬的（发包人代表）先生/女士 （函件接收单位B）,尊敬的（总监理工程师）先生/女士函件接收人（发包人代表） 函件接收人（总监理工程师） 提交函件者（项目经理）主题关于第 期（年 月份）已完工程量及合同价款调整的确认报告内容按 （发包人全称）与我

26、方签订的合同约定和工程变更，费用补偿及现场实际施工进度情况，截止 年 月 日合同价款调整及已完工程量情况如下：一、合同价款调整情况根据发包人已于 年 月 日批准的报表编号为 的已完工程量及合同价款调整报告及其已完工程量及合同价款调整报表，截止上期末的合同价款调整总额为合计人民币 万元；本期涉及合同价款调整合计人民币 万元，因此至本期调整后的合同价款调整总额为人民币 万二、完成工程量价款情况：根据发包人已于 年 月 日批准的报表编号为 的已完工量及合同价款调整报告及其已完成工程量及合同价款调整报表，截止上期末累计完成工程量价款为合计人民币 万元；本期完成工程量价款合计为人民币 万元，因此至本期累

27、计已完成工程量价款总额为人民币 万元；提请你们在收到此函件后的日内（合同约定时间）予以确认或提出修改意见，并在附件已完工程 量及合同价款调整报表上签字，逾期未确认也未书面提出意见的，即视为你们已批准、确认。特发此函。中建三局第一建设工程有限责任公司安装分公司项目经理 （签字）项目部（章）月 日函件接收单位A: 签收示例：收到此原件一份。签收或签署意见：签署意见示例： 情况属实。（签字）（盖章）年 月 日函件接收单位B签收示例：收到此原件一份签收或签署意见签署意见示例：情况属实。抄送：口 ;口；已完工程量及合同价款调整报告（履约往来信函发文编号： ）附件已完工程量及合同价款调整报表单位工程名称：

28、报表编号：金额单位：元序 项次原合同价款工程变更价款工程索赔价款工程奖励价款合计一完成工程量价款1 上期累计2 至本期累计（1+3）3 本期调整其中： 分部工程二合同价款调整4 上期累计5 至本期累计（4+6）6 本期完成其中： 分部工程三合同价款总额1 上期累计（1+4）2 至本期累计（2+5）3 本期总额（3+6）附工程量计算书及签证单等明细附件 承包人单位名称：份编制日期（章）项目经理：（签字）编制（签字）监理单位名称：（章）总监理工程师：（签字）日期：（章）发包人代表：（签字）日期：工程合同价款中间结算确认报告履约往来信函发文编号:数量:（签字）（盖章）年 月 日抄送：口；函件接受单位

29、A 函件接受单位B 提交函件单位函件接收人（发包人代表） 函件接收人（总监理工程师） 提交函件者（项目经理）主题关于第 期（年 月份）工程合同价款中间结算的确认报告内容致： （函件接收单位 A）,尊敬的 （发包人代表）先生/女士 （函件接收单位 B）,尊敬的 （总监理工程师）先生/女士依据 （发包人全称）与我方签订的 合同约 定，发包人已于 年 月 日确认了关于第 期（年 月份）工程合同价款中间结算量（即上期工程合同价款中间结算确认报告及其工程合同价款中间结算报表）,同时发包人已于 年 月 日确认了关于第 期（年 月份）已完工程量及合同价款调整（即上期已完工程量及合同价款调整报告及其已完成工程

30、量及合同价款调整表）,结合当期发包人向承包人已支付现款、当期承包人完成合同价款、当期应扣甲供材等情况，承包人编制了报表编号为 的 工程合同价款中间结算报表（详见附件），其主要情况如下：一、至本期合同价款总额累计为 元；二、本期完成合同价款为 元；三、至上期（或 年 月份）发包人已向承包人实付工程款总额为人民币 元整，尚欠付工程款 元；四、本期（或 年 月份）发包人应付承包人工程价款总额为人民币 元整。提请你们在收到此函件后的 日内（合同约定时间）予以确认或提出修改意见，逾期未确认也未书面 提出意见的，即视为你们已批准、确认。特发此函中建三局第一建设工程有限责任公司安装分公司项目经理 （签字）项

31、目部（章） 月 日函件接收单位A:签收或签署意见：函件接收单位B签收或签署意见签收示例：收到此原件一份。签署意见示例： 情况属实。（签字）（盖章）年 月 日签收示例：收到此原件一份。签署意见示例： 情况属实。发包人延误合同价款结算确认报告履约往来信函发文编号：数量： 页 份报告接受单位A报告接收人（发包人代表）报告接受单位B报告接收人（总监理工程师）报告接受单位C（发生时，为造价咨询单位）报告接收人提交报告的单位提交报告者（项目经理）主题关于发包人延误合同价款结算的确认事宜报告内容致： （函件接收单位 A）,尊敬的 （发包人代表）先生/女士 （函件接收单位 B）,尊敬的 （总监理工程师）先生/

32、女士 （函件接收单位C）,尊敬的 先生/女士承包人依据 （发包人全称）与我方签订的合同约定：于 年 月 日递交了（履约往来信函发文编号为： ）的合同价款调整报告；或：于 年 月 日递交了（履约往来信函发文编号为： ）的合同费用补偿报告；或：于 年 月 日递交了（履约往来信函发文编号为： ）的已完工程量及合同价款调整报告；或：于 年 月 日递交了（履约往来信函发文编号为： ）的工程合同价款中间结算确认报告；或：于 年 月 日递交了（履约往来信函发文编号为：）的工程竣工结算报告及其资料。总监理工程师称因人员不足，或工作忙；或因发包人未及时支付监理酬金；或及发包人业务人员不足， 或工作忙；或发包人委

33、托审查单位业务人员不足， 或工作忙，或因发包人未支付审查费用； 或及：原 因导致上述报告至本报告发出之日，尚未被批准或确认（或者甚至尚未提出任何意见） ，请与审核确认。根据约定及上述相关报告中的内容，承包人提请发包人注意，不因为发包人或发包人委托的工程监理 单位或造价咨询单位延误上述合同价款结算相关报告的确认而使承包人放弃相应的权利；也不因为发包人 或发包人委托的工程监理单位或造价咨询单位延误上述与合同价款结算相关报告的确认，而使上述与合同 价款结算相关报告失去效力。提请你们敦促相关业务人员，按合同约定尽快完成上述与合同价款结算相关报告的确认或批准工作, 并将确认或批准的文件及时递交给承包人。

34、特此报告。中建三局第一建设工程有限责任公司安装分公司 项目经理 （签字） 项目部（章）函件接收单位A: 签收或签署意见：函件接收单位B签收或签署意见年 月 日签收示例：收到此原件一份。签署意见示例：情况属实。（签字）（盖章）年 月 日签收示例：收到此原件一份。签署意见示例：情况属实。工程预付款支付催告函履约往来信函发文编号：数量： 页 份函件接受单位A函件接收人（发包人代表）函件接受单位B函件接收人（总监理工程师）提交函件单位提交函件者（项目经理）主题关于工程预付款的支付事宜报告内容致： （函件接收单位 A）,尊敬的 （发包人代表）先生/女士 （函件接收单位 B）,尊敬的 （总监理工程师）先生

35、/女士跟据 （发包人全称）与我方签订的合同专用条款第 24条之约定，发包人 应于 年 月 日（约定开工日期前7天）向我单位支付人民币 元的工程预付款， 但我方至今尚未收到工程预付款，也未就价款支付事宜与我方一起协商。根据双方合同通用条款 24条之内容“承包人可在发出通知后 7天停止施工，发包人应从约定应付之日 起向承包人支付应付款的贷款利息，并承担违约责任”的约定，我方提请发包人注意，如发包人仍然不支 付工程预付款，将导致我方在本通知发出 7日后停止施工，并将因此导致发包人从 年 月 日起（约定预付款支付之日起）向承包人支付应付款的贷款利息，并依据合同专用条款第35条的约定必须承担 元/天的违

36、约责任。提请你们敦促相关业务人员，按合同约定进款支付工程预付款。特发此函。项目经理中建三局第一建设工程有限责任公司安装分公司_ （签字）项目部（章）函件接收单位A:签收示例：收到此原件一份。签收或签署意见:签署意见示例： 情况属实。（签字）（盖章）函件接收单位B签收示例：收到此原件一份。签收或签署意见签署意见示例： 情况属实。（签字）（盖章）抄送：口注：本函件为行使施工单位先履行抗辩权的方法。本函件内容适用于以国家示范文本签订的施工合同的工 程项目。否则，合同依据应根据具体情况做出调整。工程进度款支付催告函数量： 页 份履约往来信函发文编号：函件接受单位A函件接收人（发包人代表）函件接受单位B

37、函件接收人（总监理工程师）提交函件单位提交函件者（项目经理）主题关于第 期（年 月份）工程进度款的支付事宜致： （函件接收单位 A）,尊敬的 （发包人代表）先生/女士 （函件接收单位 B）,尊敬的 （总监理工程师）先生/女士依据（发包人全称）与我方签订的合同约定，发包人应 于 年 月 日（发包人确认计量后果后第 14天）向我单位支付第 期（年 月份）工程进度款人民币 元整，但我方至今尚未收到工程进度款，也未就进度款支付事宜与我方一起协商：或：我方已于 年 月 日递交了（发文编号为： ）的第 期（年 月份）已完工程量计算报告及其资料。但至今我方尚未收到发包人关于该报告批准或确认的书面文件，也 没

38、有收到发包人有关对该报告提出意见的有关书面文件，也未就价款支付事宜与我方一起协商。根据双方合同通用条款 25.2条之内容“工程师从收到承包人报告后7天内未进行计量，从第 8天起，承包人报告中开列的工程量即视为被确认，作为工程价款支付的依据”、第26.1条“在确认计量结果后14天内，发包人影响承包人支付工程款 （进度款）”及第26.4条“发包人不按合同约定支付工程款（进度款），双方又未达成延期支付款协议，导致施工无法进行，承包人可以停止施工，由发包人承担违约责任”的约 定，从即日起发包人应依据合同专用条款第35条的约定须承担 元/天的违约责任，我方保留停止施工的权利。根据约定及上述相关报告中的内

39、容，提请你们敦促相关业务人员，按合同约定进款支付工程进度款。附：编号为 的已完工程量计算报告一份。特此发函。中建三局第一建设工程有限责任公司安装分公司 项目经理 （签字）项目部（章）月 日函件接收单位A:签收示例：收到此原件一份签收或签署意见：签署意见示例：情况属实。（签字）（盖章）函件接收单位B签收示例：收到此原件一份。签收或签署意见签署意见示例：情况属实。（签字）（盖章）抄送：口 ;口；注：本函件内容适用于以国家示范文本签订的施工合同的工程项目。否则，应根据具体情况做出调整。竣工结算价款支付催告函履约往来信函发文编号:数量： 页 份报告接受单位A报告接受单位B报告接受单位C可为发包人的上级

40、主管单位提交报告的单位函件接收单位A:签收示例：收到此原件一份。签收或签署意见:签署意见示例： 情况属实。（签字）（盖章）函件接收单位B签收示例：收到此原件一份。签收或签署意见签署意见示例： 情况属实。（签字）（盖章）报告接收人（发包人代表）报告接收人（总监理工程师）报告接收人提交报告者（项目经理）主题关于工程竣工结算价款支付事宜报告内容致：人民法院，尊敬的 院长先生/女士鉴于： （发包人全称）与承包人（一下简称我方）签订了 建设工程施工合同， 按合同约定，发包人应在 年 月 日前向我方支付人民币 元整的工程结算价款，但我方至今尚未收到工程结算价款，发包人也未就价款支付事宜与我方一起协商；或：

41、我方已于 年 月 日向发包人递交了竣工结算报告及完整的结算资料，但至今我方尚未收到发包人关于对竣工结算报告批准或确认的书面文件，也没有收到发包人有关对工程竣工结算报告提出意 见的有关书面文件，更没有收到工程结算价款，发包人也未就价款支付事宜与我方一起协商；或：我方提交的工程竣工结算报告，发包人已于 年 月 日确认（或已于 年 月日经发包人委托的 造价咨询公司审定），现已过 天（合同约定的时间），我方至今尚未收到发包人的工程结算价款，发包人也未就价款支付事宜与我方一起协商。为此，根据合同法第 286条“发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款，发包人预期不支付的，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以申请人民法院将该工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或拍卖的价款优先受偿。”的规定，特向贵院申请保留我方对该工程优先受偿的权利。特此函告。中建三局第一建设工程有限责任公司（签字）法定代表人抄送：口注：此报告应在工程实际竣工日期或约定竣工日期后的 通报有关事宜，研究对策提请公司领导决