黑龙江软膜天花安装合同样本

1、软膜安装工程施工合同甲方：乙方：哈尔滨软膜天花公司，联系电话：，陈先生依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法 等相关法律法规的规定，就本工程的有关事项，经甲乙双方友好 协商，签订本合同。一、工程项目概况1、工程项目名称：2、工程项目地点：3、包干工程范围及内容：专业龙骨、软膜天花、脚手架等二、工程期限：本项目施工的工期为 _日历天，具体开竣工日 期以甲方总体施工计划安排时间进行约定。开工日期：本合同定于 年_月日开工。完工日期：本合同定于年_月日竣工。三、合同价款单价：元/平米，此单价保持不变，面积 平米，此面积为 预计面积，结算时以实际测量面积为最终结算依据。本合同工程总价款：（Y

2、.00 ），本合同所涉及价款均为不含税价。四、价款支付方式及合同内容：1、 甲方在双方签订工程购销合同后，甲方向乙方预交材料款50%计人民币（大写）2、安装完成后，甲方向乙方结清材料款。计人民币（大写）3、本合同价款为上述工作内容的全部工程量（包含工程图纸范围内的全部工程量）的总价款，不再另行追加合 同价款。4、因甲方设计变更致使工程量发生变化，甲乙双方必须签 订补充协议，否则甲方有权拒绝支付变更部分工程款。五、工地代表甲方驻工地代表（工程师）姓名： 乙方驻工地代表姓名： 六、甲方的权利与义务1在合同签订后由甲方提供施工图纸一套，经双方会审签字确认。2、组织乙方和设计单位进行图纸会审和设计交底

3、。3、组织乙方确定水准点与坐标控制点，施工现场的技术交 底。4、协调施工场地及周围地下管线和邻近建筑物、构筑物等 工作。5、负责施工过程中对乙方的工程质量、安全、文明施工和进 度进行监督和检查。七、乙方的权利与义务1乙方自行雇用职工并负责支付其工资，并对其职工的行为负完全责任。2、 乙方在开工前向甲方提供施工方案和施工进度计划等，经 甲方工程师确认后组织实施。3、 安装施工和维修施工使用的照明、围拦设施，负责其安全 保卫；垂直运输费、保管费、房屋租赁费、食宿费等。4、负责对施工范围内其它分项工程成品的保护工作，并承 担因防护不当而引发的责任。5、按照甲方工程管理制度提交进度计划及统计报表，并按

4、编制上报施工方案及其他技术资料。接受甲方、总包方、及监理 工程师的检查、监督，按时参加甲方组织的各种会议。6、在施工过程中发现实际与设计不符时，应及时以书面形 式通知甲方进行处理。7、文明施工，遵守文明施工管理规定。8竣工（或合同终止）时按甲方要求运出其设备、剩余材 料、垃圾及各种临时设施，并保持整个现场整洁。9、乙方应服从现场总包单位及甲方管理。八、安全条款：1乙方按有关规定，须采取严格的安全防护措施，并承担 由于自身安全措施不利造成事故的责任和因此发生的费用；发生重大伤亡事故，乙方应按有关规定立即上报有关部门并通知甲方 代表；甲方协助抢救，乙方承担发生的费用和责任。2、乙方自备机具、劳保用

5、品及材料等必须是质量合格，符 合安全标准的产品，否则所发生的后果均由乙方承担。九、工期顺延因以下原因造成工程延误， 经甲方工程师确认，工期相应顺 延：1、甲方工程师未能按协议约定提供所需指令、批准等，致 使施工不能正常进行。2、设计变更或工程量增加，且达到与发包方合同中约定的 工期顺延条件。3、不可抗力。十、材料管理1乙方严格按施工图纸和双方约定的材料、设备和规格、 种类、标准、数量和质量进行米购。2、乙方所有材料、设备进场后必须经甲方工程师、监理工程师清点、检验合格并签字认可后后方可使用。其检验费用已包括在合同价款内，由乙方负担。3、工程所需设备、机具由乙方自行解决，其费用包含在合 同价款内

6、，不另行增加。4、根据施工地要求需要复检的材料及设备须按相关要求无 条件的进行复检，其检验费用已包括在合同价款内， 由乙方承担。 十四、违约责任1如乙方未按合同约定日期竣工，由乙方按合同价款0.5%（每日）支付违约金；逾期超过 3日仍未为竣工的，甲方有权解 除合同，乙方按合同价款 20 %向甲方支付违约金，并承担由于 工程逾期给甲方带来的一切损失。（以上违约金累加计算）2、工程竣工后，经甲方有关部门验收未达到合同约定质量 标准或未能通过的，乙方应继续改进直至通过甲方有关部门验 收，工期不予顺延，并负担由此引发的一切损失。3、合同终止前，如乙方未严格履行协议所规定的义务而造 成的工程、财产损失和

7、人身伤害，由乙方承担全部责任及所发生 的费用。4、因乙方管理不善已经对工程进度、质量带来严重影响，但乙方又无有效的改善措施和方法， 或甲方认为乙方的改观措施 和方法已不能挽回被动局面时，甲方有权终止合同，乙方应无条 件退场，甲方已支付的款项视为乙方最终结算款，给甲方造成的其他损失亦由乙方承担。如甲方已付款项超出乙方完成的工程量 的部分，由乙方于甲方终止合同之日起 5日内返还甲方。5、乙方在施工过程中，除不可抗力或甲方原因外不得以任 何理由停工，非上述原因连续停工的，甲方有权解除合同，造成 甲方工期延误或其他损失的，乙方应予赔偿。7、乙方不按时进场开工，在甲方发出书面通知后的1日内仍不进场施工的

8、，甲方有权解除合同，乙方应向甲方支付工程合 同总价款的10%作为违约金，造成甲方工期延误或其它损失的， 乙方应予赔偿。8乙方进场后，未履行完合同中途退场或拒不履行合同约 定的其他主要义务的，甲方有权单方解除合同，乙方应向甲方支 付工程合同总价款的 10 %作为违约金，造成甲方工期延误或其 它损失的，乙方应予赔偿。9、乙方未经甲方同意单方解除合同的，乙方应向甲方支付工程合同总价款的10 %作为违约金，造成甲方工期延误或其它 损失的，乙方应予赔偿。10、甲方未按约定付款的，应赔偿乙方因此遭受的全部损失。 十五、争议解决方式：在履行本合同时发生争议可以双方协商解决，协商不成的由签约地人民法院裁决。十六、合同生效与终止1、本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同共计贰