工程预决算试题AAA

1、一、填空题1、概算定额 是以扩大的分部分项工程为对象编制的。2、衡量工人劳动数量和质量，反映成果和效益指标的是 施工定额 。3、按照国家建筑工程施工质量验收统一标准（GB503002001）规定，工程建设项目可分为单项工程 、 单位工程 、 分部工程 、分项工程 。 4、分部分项工程量清单应包括项目编码 、项目名称、 计量单位 、工程数量。5、影响材料预算价格变动的因素主要有：市场供需变化 、材料生产成本的变化 、 流通环节的多少、运输距离和运输方式的改变 。6、风险管理的程序与原理包括风险识别 、 风险分析 、 风险评估 、 风险控制。7、履约担保的形式一般有 银行保函 、履约担保书 、 保

2、留金 。8、按单价的综合程度划分，预算定额中的基价属于直接工程费单价 。9、劳动定额的主要表现形式是时间定额，但同时也表现为产量定额，时间定额与产量定额的关系是 互为倒数。10、工程量清单项目是以 五 级编码设置的。11、从投资费用的角度看，在投资活动中所支付的全部费用形成了 固定资产 和 无形资产 。12、在法律上，工程施工合同的成立必须要经过 要约 和 承诺 两个阶段。13、施工企业为了组织生产和加强管理，在企业内部使用的一种定额叫 施工定额 。14、施工中发生影响施工的地下障碍物时，承包人应及时书面通知工程师，同时提出处置方案，所发生的费用由 发包人 承担。15、无效合同自 订立时 起没

3、有法律约束力。16、具有独立的设计文件，在竣工后可以独立发挥效益或生产能力的产品车间生产线工程是单项工程 。17、规模较小、工期较短，则合同类型的选择为 固定总价 。18、在建筑安装施工过程中，对建筑材料、构配件进行一般性鉴定、检查所发生的费用属于检验试验费 。19、价格是商品价值的货币表现。20、预备费按我国标准规定预备费包括基本预备费和涨价预备费。21、基本预备费是指初步设计及概算内难以预料的工程费用。22、开标应当由招标人主持，在招标文件中预先确定的地点公开进行。23、建设工程项目组成中的最小单位是分项工程。24、直接工程费中的人工费是指直接从事建筑安装工程施工的生产工人开支的各项费用。

4、25、索赔是工程承包中经常发生的正常现象。索赔的性质属于经济补偿行为  。      26、业主将建设工程项目的设计、设备与材料采购、施工任务全部发包给一个承包商，这种工程承发包模式对应的工程承包合同称为EPC承包合同 。 27、承包商承担的风险较大，因而其投标报价也较高的合同类型是固定总价合同 。28、对于实行EPC总承包合同的工程项目，业主在.项目立项之后即可开始招标。29、影响工程造价的两个主要因素是单位价格和实物工程数量。30、按现行规定，施工机械每个工作台班的工作时间计算为8

5、小时。31、已知产量定额为10单位，则时间定额为0.1单位。32、建设项目的三阶段设计是指初步设计、技术设计、施工图设计。33、在项目决策阶段影响工程造价的最主要因素是项目建设规模 。34、对承包商而言，能最大限度的降低风险的合同形式是成本加酬金合同。 35、投资估算精度应满足控制初步设计概算 的要求。36、编制投标文件的时间自招标文件出售之日起到投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于20日。37.由同一专业的单位组成的联合体投标时，按照资质等级较低的 的单位确定资质等级。38、开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行。39、建

6、设工程项目管理的核心目标是 项目目标管理 。                   40、成本计划的编制基础是成本预测。41、对非生产性建设项目来说，其工程造价就是建设项目的固定资产投资总合。42、在建筑安装工程造价中，安全施工费=直接工程费×安全施工费费率。43、我国现行建筑安装工程费用构成中，材料二次搬运费应计入.措施费。44、按照建设工程工程量清单计价规范，工程量清单计价应采用综合单价法。45

7、、评标委员会的成员组成为 5 人以上单数专家组成，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。二、判断题1、由于传染病或其他政府行为导致工期的延误，可以得到工期的补偿。对2、业主提前占用工程，可以得到费用和利润的补偿。对3、业主办理的保险而未能从保险公司获得补偿的部分，可以得到费用的补偿。对4、由于非承包人的原因导致施工进程延误，发包人应该给与工期顺延。对5、施工中发包人如果需要对设计进行变更，应不迟于变更前7天以书面形式向承包人发出变更通知。错6、变更超过原设计标准或者批准的建设规模时，不需要经原规划管理部门和其他有关部门审查批准，错7、工程师可以根据施工进展的实际情况，对合同中任

8、何工作工程量的改变发布变更指令；对8、作为工程预付款的折扣方式之一，业主可以从未施工工程尚需的主要材料及构件的价值相当于工程预付款数额时开始起扣。对9、缺陷责任期从工程通过竣（交）工验收之日起计算。对10、由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣（交）工验收的，在承包人提交竣（交）工验收报告90天后工程自动进入缺陷责任期 。对11、在包工不包料承包中，分包工作完成后按承包总价结算。对12、预算定额是工程建设定额中的基础性定额。错13、有较大部分采用新技术和新工艺，不宜采用固定总价合同，而应采用成本加酬金合同。对14、承包人与发包人按照合同对隐蔽工程验收和竣工验收时，如发现劳务分包人

9、的施工质量不合格，劳务分包人应负责无偿修复。对15、承包人接到请求后的24小时内给于同意或否决的答复，否则视为同意分包人延期开工的要求。错16、因非分包人原因导致分包工程不能按期开工，承包人应以书面形式通知分包人推迟开工日期，并赔偿分包人延期开工造成的损失，合同工期相应顺延。对17、劳务分包人施工完毕，承包人和劳务分包人共同进行验收。对18、分包人不能按时开工，应在约定开工日期前7天向承包人提出延期开工要求，并陈述理由。错19、全部工程验收合格后，劳务分包人对其分包的劳务作业施工质量不再承担责任，质量保修期内的保修责任由承包人承担。对20、预算定额的水平应当是社会平均先进水平。错21、建设工程

10、项目组成中的最小单位是分项工程。对22、承包单位应在其资质等级许可的业务范围内承揽工程。对23、实行联合共同承包的，可按联合体中资质等级较高单位的业务许可范围承揽工程。错24、承包单位可将其承包的全部建筑工程转包给有响应资质等级的其他单位。错25、总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任。对26、在项目质量管理方面强调以全面质量管理的观点控制项目管理全过程质量。对27.在项目管理组织方面表现为业主应该实行委托项目管理模式。对28、在项目管理理念方面应该强调目标的寿命周期管理。对29、项目进度管理是指项目实施阶段的进度控制。错30、项目造价管理的目的是为了使项目建设一次性投资最省。错

11、31专业分包合同的当事人是承包人和分包人。对32、专业分包合同与主合同的区别在于计价方式的不同。错33、专业分包合同与主合同文件约定的工期一致。错34、分包人有权充分了解其在分包合同中应履行的义务。对35、概算指标属于预算定额编制依据。错36、同一专业的单位组成联合体的，按照资质等级较低的单位确定资质等级。对37、联合体各方应当共同与招标人签订合同。对38、造价员可以从事与本人取得的建设工程造价员资格证书专业相符合的工程造价工作。对39、造价员资格证书仅在本地区有效。错40、开标时间为招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间。对三、单选题: 1组成直接费的是直接工程费和（  A）

12、。A.措施费                                    B.人工费C.材料费            &

13、#160;                       D.施工机械使用费2工程造价咨询业的首要功能是( A )。A服务功能 B引导功能 C联系功能 D审核功能3我国工程造价管理体制改革的最终目标是( D )。A加强政府对工程造价的管理 B企业自主报价，国家定额只作参考C实行工程量清单计价 D建立以市场形成价格为主的价格机制 4依据中华人民共和国招标投标法规定，中标人的投标应当

14、符合下列条件之一:( C )。A中标人报价最低 B经评审的合理低价C能够满足招标文件的实质性要求，并且经评审的投标价格最低；但是投标价格低于成本的除外D经评审的合理低价且不低于成本5工程造价的控制职能表现在( A )。 A对投资的控制 B对工程质量的控制 C对安全的控制 D对进度的控制6以下行为符合我国法律规定的是( D )。A总承包单位将建设工程主体结构工程的施工分包给其他单位B以出借资质证书的方式允许他人以本企业名义承揽工程C建设单位的工程款直接进入项目管理机构的财务D总包单位将劳务作业发包给有资质的分包企业7从事建筑工程活动的人员，要通过国家任职资格考试、考核，由建设行政主管部门( B

15、)并颁发资格证书。 A审批 B注册 C登记 D备案8根据工程造价咨询单位管理办法的规定，乙级工程造价咨询单位的资质标准之一是:具有专业技术职称且从事工程造价专业工作的专职人员和取得造价工程师注册证书的专业人员分别不少于( C )。 A20人和10人 B20人和8人 C12人和6人 D12人和4人9工程造价咨询单位的资质要求，不包括( C )。A技术力量 B注册资金 C成立时间 D办公条件10、发生人工费索赔时能按计日工费计算的是( D )。 A.增加工作内容的人工费 B.停工损失费 C.工作效率降低所引起的损失费 D.机上工作人员的工资 11、下列事项中，承包方要求的费用索赔不成立的

16、是( B )。A.建设单位未及时供应施工图纸 B.施工单位施工机械损坏 C.业主原因要求暂停全部项目施工 D.因设计变更而导致工程内容增加    12、下列对建设工程施工合同（示范文本）条件下的工程变更的论述正确的是（ C ）。A. 设计变更超过原设计标准时，应报发包人批准 B. 增建合同中约定的工作量不属于设计变更 C. 改变有关工程的施工时间和顺序属于设计变更 D. 发包方要求更高的质量标准属于设计变更  13、下列关于工程索赔的说法中，正确的是（C）。 A按索赔事件的性质分类，工程索赔分为工期索赔和费用索赔 B处理索赔必须坚持合理性原则，

17、兼顾承、发包人双方的利益 C工作内容增加引起的设备费索赔标准，不分自有设备或租赁设备，均按机械台班费计算D工程会议纪要即使未经各方签署，也可以作为索赔的依据 14、按照合同条件有关规定，下列事件中承包商可以同时得到工期、费用和利润补偿的是（A）。A承包商依据工程师提供的错误数据导致放线错误B由于传染病导致工期延误 C业主提前占用工程D业主办理的保险而未能从保险公司获得补偿的部分 15、某承包商在基础施工时由于实际地质情况与原招标时地勘资料不符，遇到了流砂，致使工期拖延了一个月，后又因合同中的疏漏，按工程师的解释导致成本增加1万元，则对该分项工程正确的处理是（  D）

18、0;A.发包人不予补偿B.发包人只给予工期延长但不给予费用补偿C.发包人不给予工期延长但给予费用补偿 D.发包人应当给予工期延长及相应费用补偿 16、建设工程施工合同条件下，发包人如果需要对原工程设计进行较小变更，且该变更只涉及增减合同中约定的工程量时，应该（ D  ） A.通知监理工程师，工程师在确认需要时发布变更指示 B.报请原规划部门和其他有关部门审查批准后实施变更C.由原设计单位提供变更的相应图纸和说明后工程师发出变更指令D.在变更前14天以前以书面形式向承包人发出变更通知  17、在FIDIC合同条件下，工程师无权发布变更指令的情况包括( D

19、)。 A.对合同中任何工作工程量的改变 B.在强制性标准外提高或降低质量标准 C.改变原定的施工顺序或时间安排 D.增加或缩短合同约定的工期 18、作为工程预付款的折扣方式之一，业主可以从未施工工程尚需的主要材料及构件的价值（C ）工程预付款数额时开始起扣。 A大于 B小于 C等于 D为10% 19、根据我国建设工程质量保证金管理暂行办法有关规定，下列表述错误的是(C ) 。 A缺陷责任期从工程通过竣（交）工验收之日起计算。B由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣（交）工验收的，在承包人提交竣（交）工验收报告90天后工程自动进入缺陷责任期    C全部或部分使

20、用政府投资的建设项目，保证金按工程价款结算总额的3%预留D缺陷责任期内，承包人维修并承担相应费用后，不免除对工程的一般损失赔偿责任  20、相对于总项目的投资而言，在实施过程中的各单项工程投资偏差属于（D ） A绝对偏差 B相对偏差 C累计偏差 D局部偏差 21、 以下关于拟完工程计划投资的计算正确的是（ A）。 A拟完工程量×计划单价 B拟完工程量×实际单价C已完工程量×计划单价 D已完工程量×实际单价  22、承包人想发包人申请返还保证金的时间是（  A ）A.缺陷责任期满 B.缺陷通知期满C.竣工结

21、算办理完毕 D.缺陷责任期满后14D  23.材料损耗计算公式，可以表示为( A )×100%。A. 损耗量/净用量 B. 净用量/损耗量C. 损耗量/总用量 D. 净用量/总用量24.材料预算价格是指材料从来源地到达（ D ）的价格。A.工地 B.施工操作地点 C.工地仓库 D.工地仓库以后出库25.下列不属于材料预算价格的费用是( D )。A.材料原价 B.材料包装费 C.材料采购保管费 D.新型材料实验费26.不计入人工工资单价的费用是( A )。A.劳动保险费 B.职工福利费 C.劳保费 D.工资性补贴27.目前在我国工程量清单计价过程中，分部分项工程单价有( C

22、)。A.人工费、材料费、机械费B.人工费、材料费机械赘、管理费C.人工费、材料费、机械费、管理费、利润 D.人工费、材料费、机械费、管理费、利润、规费和税金28.概算定额是确定完成合格的（ B ）所需清耗的人工、材料和机械台斑的数量标准。A.分部分项工程 B.扩大分部分项工程 C.单位工程 D.单项工程29.劳动消耗定额的主要表现形式是( A )。A.时间定额 B.人工消耗定额 C.预算定额 D.施工定额30.下列时间申在定额申不予考虑的是（ C ）。A.休息时间 B.准备与结束时间C.多余工作时间 D.不可避免的停工时间31.编制概算定额的基础是( C )。 A.施工定额 B.劳动定额 C.

23、 预算定额 D.概算指标32.在计算施工机械的台班单价时，不需要考虑( C ) 。A.台班折旧费 B. 台班养路费 C.原材料费 D.台班人工费 33.不应该计人人工工资单价的费用是（ A ）。 A.劳动保险费 B.职工福利费 C.劳动保护费 D.工资性补贴34.工程造价多次性计价有各不相同时许价依据，对造价的精度要求也不相同，这就决定了计价方法具有( B )。A.组合性 B.多样性 C.多次性 D.单件性 35.我国现行建筑安装立程费用构成中，材料二次搬运费应计人（ B ）A.直接工程费 B.措施费 C.企业管理费 D.规费36.按定额反映时生产要素消耗两容分类，可以把工程建设定额分为（ D

24、 ）A.劳动消耗定额、施工定额、投资估算指标 B.机械消耗定额、施工定额，建筑工程定额C.材料消耗定额、机械消耗定额忘施土定额D.劳动消耗定额、机械消耗定额、材料消耗定额 37.确定机械台班定额消耗量时，首先应( A )。A.确定正常的工作条件 B.确定机械正常生产率 C .确定机械工作时间的利用率 D.确定机械正常的生产效率38.夜间施工增加费是指因夜间施工所发生的夜间补助费，夜间施工照明设备摊销、照明用电及( B )等费用。 A.夜间施匹降效 B.夜间施工降效C.夜间劳保费 D.安全措施费39.采用软件计价时，下列（ B ）不是工料单价计价的主要步骤之一。A.按分部输人定额及工程量 B.设

25、置管理费率、利润率及风险费率C.进行定额换算 D.设定费用表计算工程造价 40.下列不属于材料预算价格的费用是（ D ）。A.材料原价 B.材料包装费 C.材料采购保管费 D.新型材料实验费41.( D )是控制工程造价最有效的手段。A.采用先进技术 B.招标竞价C.实施工程造价全过程控制 D.技术与经济相结合42.有效控制工程造价应体现( A )。 A.以设计阶段为重点的建设全过程造价控制B.直接控制，以取得令人满意的结果 C . 人才与经济相结合是控制工程造价最有效的手段D.知识与信息相结合是控制工程造价最有效的手段43.既是设计单位编制设计概算或建设单位编制年度投资计划的依据，也可作为编

26、制估算指标的基础是( A )。A.概算指标 B.概算定额 C.预算定额 D.施工定额44.在施工图设计阶段影响项目造价的可能性为( D ) 。A.75%一95% B.35%一75% C.15%-50% D.5%一35%45、从性质上看，工程造价管理机构根据当事人双方的共同申请，对结算文件争议的调解是（ C ）。A、民间调解行为 B、司法调解行为 C、行政调解行为 D、根据被调解工程的属性而定46、省建设工程造价管理机构可以委托（ D ）编制补充计价依据。A、市级建设工程造价管理机构 B、工程造价咨询企业C、招标代理企业D、市级建设工程造价管理机构或有关工程建设单位47、某工程项目向银行贷款10

27、00万元，年利率12%，借期5年，问5年后需向银行偿还本金（ B ）万元。1000*(1+12%)5=1762A、1600 B、1762 C、1974 D、157348、在工程量清单计价模式下，（ A ）。A、招标人承担工程量计算风险，投标人承担单价风险B、投标人承担工程量计算风险，招标人承担单价风险C、招标人承担工程量计算风险和单价风险D、投标人承担工程量计算风险和单价风险49、作为取费基数的机械费中不包括（ D ）。A、折旧费 B、大修理费 C、经常修理费 D、大型机械设备安拆费50、发包单位拨付给承包单位的备料款属于预支性质，到了工程实施后，随着工程所需主材储备的慢慢减少，以抵充（ B

28、）的方式陆续扣回。A、预付备料款限额 B、工程价款 C、工程贷款 D、备料周转金51、按照建设工程工程量清单位计价规范规定，工程量清单（ C ）。A、必须由招标人委托具有相应资质的中介机构编制B、既可采用工料单价法，也可采用综合单价法计价C、是招标文件的组成部分D、由总说明和分部分项工程量清单两部分组成52、发包人要求承包人完成合同以外的零星工程，承包人应在接受发包人要求的（ C ）天内就用工数量、机械台班数量及单价、使用材料和金额等向发包人提出施工签证。A、3 B、5 C、7 D、1053、建设工程施工合同示范文本中规定，索赔事件发生（ A ）天内，承包人应向工程师发出索赔意向通知。A、28

29、 B、10 C、14 D、5654、预算定额的水平应当是（ A ）。A、社会平均合理水平 B、社会平均先进水平C、社会合理水平 D、社会先进水平55、（ A ）是工程建设定额中的基础性定额。A、施工定额 B、预算定额 C、概算定额 D、概算指标56、建设工程造价的税金应按施工取费定额规定费率计取，税金的计算基数为（ C ）。A、直接费 B、直接费+间接费 C、直接费+间接费+利润 D、人工费+机械费57、机上司机的工作日人工费包含在（ B ）中。A、人工费 B、机械费 C、施工技术措施费 D、施工组织措施费58、所谓基本构造要素，即通常所说的（ C ）。A、分项工程 B、结构构件 C、分项工程

30、和结构构件 D、分部分项工程59、人工幅度差系数一般为（ C ）。A、5%10% B、5%15% C、10%15% D、10%20%60、材料采购保管费不包括（ D ）A、工地保管费 B、材料采购费用 C、材料仓储费 D、材料运输费61、按单价的综合程度划分，预算定额中的基价属于（ A ）。A、直接工程费单价 B、全费用单价 C、完全单价 D、不完全单价62、劳动定额的主要表现形式是时间定额，但同时也表现为产量定额，时间定额与产量定额的关系是（ D ）A、相关关系 B、独立关系 C、正比关系 D、互为倒数63、（ B ）是以扩大的分部分项工程为对象编制的。A、预算定额 B、概算定额 C、概算指

31、标 D、投资估算指标64、建设工期是（ C ）所经历的时间。A、从项目开始立项起到建成投产或交付使用时止B、从项目开始立项起到完成全部设计内容并达到国家验收标准止C、从项目开工建设起到建成投产或交付使用时止D、从项目开工建设起到完成全部设计内容并达到国家验收标准止65、根据建筑工程施工合同示范文本的规定，一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过多少小时时，可由工程师审定后对合同价款进行调整（ B ）。A、48小时 B、8小时 C、24小时 D、16小时66、根据建筑安装工程费用项目组成（建标2003206号）文件的规定，下列属于直接工程费中人工费的是（ D ）。A、六个月以上的病假人

32、员工资 B、装卸司机工资C、公司质量监督人员工资 D、电焊工产、婚假期的工资67、工程量清单的提供者是（ B ）。A、建设主管部门 B、招标人 C、投标人 D、招标代理机构68、工程造价在整个建设期中处于不确定状态，直至竣工决算后才能最终确定工程的实际造价，这反映了工程造价的（ C ）特点。A、兼容性 B、层次性 C、动态性 D、差异性69、在下列各项费用中，不属于直接费的是（ C ）A、施工单位搭设的临时设施费 B、夜间施工费C、技术开发费 D、二次搬运费70、工程量清单项目的设置一般是（ B ）。A、按施工工序进行设置 B、以一个综合实体考虑的C、按工种进行设置 D、以工程内容考虑的71、

33、其他项目清单分为（ A ）两部分。A、招标人和投标人 B、投标人和材料供应商C、招标人和材料供应商 D、总承包和分包72.按照中华人民共和国建筑法规定，建筑施工许可证的申请者是（ A ）。A.建设单位                           B.施工单位C.建立单位    &#

34、160;                      D.设计单位73.开标应当由（ B ）主持，在招标文件中预先确定的地点公开进行。A.政府招投标管理办公室负责人         B.招标人C.投标人推选的代表       

35、60;           D.公证人74.根据我国现行规定，下列属于造价工程师权利的是（ A ）。A.发起设立工程造价咨询企业           B.签订工程施工合同C.依法裁定工程经济纠纷               D.审批工程变更文件75根

36、据中华人民共和国招标投标法的规定，采用邀请招标的建设项目，邀请投标的单位必须在( B )家以上。A.2                                        

37、0;    B.3C.4                                             D.576.根据

38、建设工程工程量清单计价规范的规定,分部分项工程量清单的项目编码设置分( C )。A.三级                                          B.四级C.五级&

39、#160;                                         D.六级77.为了有效地控制造价，当承包方提出工程变更，需由（ C ）。A.工程师确认，发包方签发

40、工程变更指令B.发包方确认，工程师签发工程变更指令C.工程师确认并签发工程变更指令D.发包方确认并签发工程变更指令78.建设工程价款结算暂行办法规定，合同中只有类似于变更工程的价格，计算变更合同价款按（ A ）。A.合同中类似的价格执行                          B.合同中已有的价格执行C.工程师指定的价格执行 &

41、#160;                        D.当地权威部门发布的指导价执行79.具备独立施工条件，能形成独立使用功能但不能独立发挥生产能力或工程效益的工程项目被称为（ D ）。A.分部工程              

42、;                    B.分项工程C.单项工程                            

43、0;     D.单位工程80.在建设工程目标控制中，以下不属于主动控制的措施是（B  ）。A.识别风险，揭示各种影响目标实现和计划实施的潜在因素B.利用信息反馈系统及时发现偏离目标的情况，采取措施予以纠正C.制定必要的备用方案，对付可能出现的影响项目目标或计划实现的情况D.加强信息收集，为预测工程未来发展状况提供及时可靠的信息四、多选题:1.工程建设定额具有( BCE )的特征。A.计划性 B.科学性 C.系统性 D.强制性 E.时效性2.施工定额的作用表现在(ACDE )。A.是企业计划管理的依据 B.是企业提高劳动生产率的手段C.是企业计

44、算工人劳动报酬的依据 D.是编制施工预算、加强企业成本管理的基础E.是企业组织和指挥施工生产的有效工具3.在正常的施工条件下。预算定额中的人工工日消耗量是由（ AD ）之组成的。A.基本用工 B.人工幅度差 C.辅助用工 D.其他用工 E.超运距用工 4.清单计价法的分部分项工程费包括(ABC )。A.人工费 B.材料费 C.机械费 D.措施项目费 E.规费 5.材料采购保管费包括( ACDE )。A.本采购费 B.场外运输费 C.工地保管费 D.仓储损耗 E.仓储费 6.施工定额属建筑安装企业管理的基础，也是工程建设定额体系中的基础，主要由（BCD）组成A.工期定额 B.劳动定额 C.机械定

45、额 D.材料定额 E.预算定额7.工程量清单计价中分部分项工程量清单计价表中有综合单价一项，该综合单价应包括完成一个规定计量单位工程所需的（ABCE）。A.人工费 B. 材料费 C.机械使用费 D. 间接费 E.管理费8.按照主编单位和管理权限;可将建设工程定额分为( CD )。A.建筑工程定额 B.安装工程定额 C.企业定额 D.补充定额 E.行业通用定额 9、设计概算的主要作用可归纳为( ABCD )。A.是编制建设项目投资计划、确定和控制建设项目投资的依据B.是控制施工图设计和施工图预算的依据C.是衡量设计方案技术经济合理性和选择最佳设计方案的依据D.是考核建设项目'投资效果的依

46、据E.是建设项目签订贷款合同的依据10、工程索赔的处理原则有（AB）。 A必须以合同为依据B必须及时合理地处理索赔C必须按国际惯例处理 D必须加强预测，杜绝索赔事件发生必须坚持统一性和差别性相结合 9、下列各项中可以构成设计变更的有（ CDE ）。 A.双方对工期要求的变化B.施工条件和环境变化导致施工机械和材料的变化C.更改有关部分的标高、基线、位置和尺寸 D.增减合同约定的工程量E.更改有关工程的施工时间和顺序 10、建设工程施工合同(示范文本)规定了工程变更的程序和变更后合同价款的确定，下列表述正确的是( BCE )。A.设计变更超过原设计标准时，应报发包人批准B.承

47、包人在施工过程中更改施工组织设计，应经工程师同意C.改变有关工程的施工时间和顺序属于设计变更D.变更有关工程的质量标准和工期属于设计变更 E.变更工程价款的报告应由承包人提出 11、依据不同的标准，工程索赔可按( ABC )进行分类。A.合同依据 B.索赔目的 C.索赔事件的性质 D.索赔的当事人 E.索赔处理的方法  12、 FIDIC合同条件中只补偿承包商工期，无费用和利润补偿的是（ ABC   ）。A.变更导致竣工时间的延长B.异常不利的气候条件C.由于传染病或其他政府行为导致工期的延误D.业主提前占用工程E.业主办理的保险未能从保险公司

48、获得补偿部分 13、工期索赔计算的方法主要有（AC    ）。A网络图分析 B表格法 C比例计算法 D横道图法 E曲线法 14、下列对工程竣工结算审查时限阐述正确的是（  ABC  ）。A. 工程竣工结算报告金额500万元以下，从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起20天B. 工程竣工结算报告金额500万元-2000万元，从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起30天C. 工程竣工结算报告金额2000万元-5000万元，从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起45天D. 工程竣工结算报告金额5000万元以上，从接到竣工结

49、算报告和完整的竣工结算资料之日起70天E建设项目竣工总结算在最后一个单项工程竣工结算审查确认并汇总后，送发包人后15天内审查完成 15、关于工程量清单计价模式和定额计价模式的区别和联系，以下说法正确的是（ ABDE ）。A、全部使用国有资金投资或国有资金投资为主的大中型建设工程项目必须实行工程量清单计价。B、工程量清单计价模式应用于招标投标的建设工程C、定额计价模式只可用于非招标投标的建设工程D、工程量清单项目，基本以一个“综合实体”考虑E、定额计价的项目所含内容单一，一般一个项目只包含一项工程内容16、下列费用项目中，属于人工费是的（ AD ）。A、生产工人学习期间的工资 B、生产工人病假在

50、6个月以上的工资C、生产工人探亲路费 D、生产工人的基本工资E、管理人员的基本工资17、建筑安装工程费用中的社会保障费包括（ BDE ）。A、劳动保险费 B、养老保险费 C、财产保险费D、失业保险费 E、医疗保险费18、关于建设工程施工取费，以下说法正确的是（ ABE ）。A、在工程计价时，环境保护费不应低于弹性区间费率的下限B、在编制概算时，综合费率应按弹性区间费率的中值计取C、房屋修缮工程综合费用率按相应新建工程项目的二类费率乘以系数0.8计取D、以“人工费+机械费”为计费基础的工程，综合单价计价时，规费以“直接工程费+措施费+综合费用”为计算基数乘以相应费率计算E、编制施工图预算时，施工

51、组织措施费应按弹性区间费率的中值计取19、工程承包中不可避免地出现索赔的影响因素有（  BCE）。A.人民币升值                            B.施工进度变化C.施工图纸的变更          

52、;              D.施工机械发生故障E.施工现场条件变化20、可索赔的费用内容一般可以包括以下几个方面（ ABDE ）。A、人工费 B、材料费 C、规费 D、贷款利息 E、利润五、简答题1、劳动定额的概念答：劳动定额是产品生产过程中劳动消耗的一种数量标准，是指在一定的生产技术组织条件下，为了完成一定量的产品（或工作）所规定劳动消耗标准量。2、合同的基本原则答：平等、自愿、公平、诚实信用、合法的原则3、按索赔事件的性质分类，工程索赔分为哪几种？答：工程延

53、误索赔、工程变更索赔、合同被迫终止索赔、工程加速索赔、意外风险和不可预见索赔和其他索赔。4、按建筑性质划分,建设工程项目分为那几类？答：新建项目、扩建项目、改建项目、迁建项目和恢复项目；5、建设工程施工专业分包合同（示范文本）内容包括什么？答：协议书、通用条款和专用条款三部分；6、在我国目前工程量清单计价过程中，分部分项工程的综合单价的组成？答：人工费、材料费、机械费、管理费、利润、风险费用。7、某建设项目业主与甲施工单位签订了施工总包合同，合同中保函手续费为20万元，合同工期为200天。合同履行过程中，因不可抗力事件发生导致开工日期推迟30天，因异常恶劣气候停工10天，因季节性大雨停工5天，

54、因设计分包单位延期交图停工7天，上述事件均未发生在同一时间，则甲施工总包单位可索赔的保函手续费为多少？。 答案：该施工总包单位可索赔的费用=(30+10+7)×20/200=4.7(万元)。8、某工程项目总价值1000万元，合同工期为18个月，现承包人因建设条件发生变化需增加额外工程费用50万元，则承包方提出工期索赔为多少？ 答案：在工期索赔的计算中，运用对比分析法计算时的公式如下： 总工期索赔=额外增加的工程量价格÷原合同总价×原合同总工期=50÷1000×18=0.9个月9、建设工程施工合同文件包括什么内容？答;施工合同协议书中标

55、通知书投标书及其附件施工合同专用条款施工合同通用条款标准、规范及有关技术文件图纸工程量清单工程报价单或预算书10、某工程施工中由于工程师指令错误，使承包商的工人窝工50工日，增加配合用工10工日，机械一个台班，合同约定人工单价为30元/工日，机械台班为360元/台班，人员窝工补贴费12元/工日，含税的综合费率为17%。承包商可得该项索赔为多少？     答案：（1）窝工和增加配合用工使用不同的单价标准； 2）窝工时只考虑窝工费，而增加配合用工和机械时还应考虑管理费、利润和税金等。 因此索赔额=50×12+（10×30+360）×（1+

56、17%）=1372.2元11、某土方工程业主与施工单位签订了土方施工合同，合同约定的土方工程量为 8 000 m3，合同工期为16天。合同约定:工程量增加20%以内为施工方应承当的工期风险。挖运工程中，因出现了较深的软弱下卧层，致使土方量增加了 10 200 m3，则施工方可提出的工期索赔为多少天？(结果四舍五入取整)    答案：工期索赔的计算方法主要有网络图分析和比例计算法。本题用比例计算法进行工期索赔的计算。公式为:工期索赔值=额外增加的工程量的价格/原合同总价×原合同总工期 设土方工程单价为P，合同中约定工程量增加20%以内为施工方应承担的工期风

57、险，即 8 000×20%=1 600 m3为施工方承担的工期风险，额外增加的土方量=10 200+1 600=8 600 m3，则工期索赔值=8 600×P/8 000×P=17.2天，四舍五入取整得17天  12、某独立土方工程，招标文件中估计工程量为100万m3，合同约定：工程款按月支付并同时在该款项中扣留5%的工程预付款；土方工程为全费用单价，每立方米10元，当实际工程量超过估计工程量10%时，超过部分调整单价，每立方米为9元。当某月施工单位完成土方工程量25万m3，截止该月累计完成的工程量为120万m3，该月应结工程款为多少？ 

58、60;   答案：工程量超过100×（1+10%）=110的部分就应该进行调价，因而本月完成的工程量其中10单位应该进行调价。因而本月应结工程款为（15×10+10×9）×（195%）=228 36国产设备购置费有国产设备原价及（设备运杂费）两部分构成。 37无论采用哪种方法都应该使非标准设备计价接近实际（出厂）价，并且计算方 法要简便。 38涨价预备费以建筑工程费、设备及工器具购置费、（安装工程费）之和为计算基数计 算 39为完成工程项目施工，发生于该工程施工前和施工过程中非工程实体项目的费用称为（措施费） 40直接工程费

59、是指施工过程中耗费的构成（工程实体）的各项费用，包括人工费、材 料费、施工机械使用费。 41施工图预算是继初步设计（概算）后投资控制的更进一步延伸和细化，是设计阶段对施工图设计进行技术经济分析对比、优化设计和控制工程造价的重要 环节。 42我国传统的施工图预算编制方法是（工料单价法） 43利用坡屋顶内空间时，顶班下表面至楼面的净高在（ 1.2）m 至2.10m 的部位应计算1/2 面积。 44多层建筑物首层应按其外墙勒脚以上（结构外围）水平面积计算。 45应按建筑自然层的水平投影的1/2 计算的室外楼梯是（有永久性）顶盖的。36.设备运杂费37.出厂38.安装工程费39.措施费40.工程实体

60、41.概算42.工料单价法43.1.20 44.结构外围45.有永久性50案例：某现浇框架结构建筑物的二层层高为4.0m，各方向的柱距为6.5m， 柱为450*450，梁为400*600，混凝土为C25，采用400L 混凝土搅拌机现场 搅拌，框架间墙为空心砌块墙。砌筑空心砌块墙，辅助工作时间占作业时间 的7%，准备与结束时间占作业时间的5%，不可避免的中断时间占作业时间 的2%，休息时间占3%。完成1 平方米砌块要消耗基本工作时间40 分钟。 问题：二层1 跨框架填充砌块墙（无洞口）砌筑工日数为多少？（1）框架填充砌块墙工程量：（4-0.6）*（6.5-0.45）=20.57m2 （2 分） （2）每平方米墙定额时间：40*100/【100-（7+5+2+3）】=48.19 分钟（3 分） （3）时间定额：48.19/60*8=0.1004（2 分） （4）砌筑工日数为：20.57*0.1004=2.07 工