借用-资质-承诺书

1、借用 资质 承诺书 自行与（发包单位）联系了承包施工 （工程项目名称） ，但由于我个人不能与（发包单位）订立 施工合同，你公司同意我以你公司名义与（发包单位）订立 施工合同，即我借用你公司执照和资质施工，你公司对施工 合同不承担任何责任，一切责任由我承担。 特承诺如下： 1 、由我履行施工合同中规定由你公司履行的所有义务， 由我承担依法及施工合同规定由你公司应承担的所有责任。 你公司不承担任何义务和责任。 2 、因该施工合同产生的一切事项均由我处理和承担。 3 、如因该施工合同引发诉讼和仲裁，你公司可申请将 我列为第三人参加诉讼或仲裁，并有我承担全部责任或连带 责任。施工合同仲裁条款对我有效。

2、 4 、我自愿向你公司缴纳诚信保证金 元。 如我违反 本承诺，保证金不予退还。该保证金可用于抵偿应交给你公 司的管理费和给你公司造成的损失费用。 5 、如需要你公司开开据收款发票，开票时，我应向你 公司缴纳票面金额 % 的管理费。 6 、如我不需要你公司开据收款发票，你公司有权按施 工合同价款的 % 提取管理费，并从保证金中自行扣除。 7 、你公司如因借照（资质）经营受到处罚，所有经济 损失视为我的债务，由我偿还、承担，可以从保证金中自行 扣除。 鉴于：我 8 、因该工程使用你公司的公章及相关工程专用章，相 关文件必须给你公司保留正文原件一份，否则你公司有权拒 绝用章。 承诺人： （签字、按手

3、印） 年 月 日 承诺人身份证复印件： 资质使用承诺书 （ 挂靠借用范本 ） 资质使用承诺书 甲方： * 乙方： 甲方系 * ，先后继承并重新核定了原“ * * 公 司”的 4 项资质， 具体为： * 工程施工总承包一级、 * 专业承包一级、 * 工程专业承包一级、 * 专业承包 一级资质。 为充分利用好甲方 * 、 * 两项专业承包一级资 质，提高“两项资质”的利用效率，现乙方就使用甲方两项 一级资质所做承诺如下： 一、乙方主体须为 * 集团或集团公司内部子公司、 分公司； 二、乙方使用甲方资质对外签订合同前必须提交资质借 用申请， 该申请由甲、 乙双方主管领导签字 （盖章） 审核后， 方可

4、对外签订承包承揽合同； 三、乙方向甲方借用资质前， 乙方必须按照工程项目合 同总价或投标总价的 % 向甲方缴纳风险保证金；该风险 保证金用途为本承诺书第 5、6、7、8、9、 11、12、 13、14、 15 条违约赔偿的先行垫付， 不足部分由乙方另行补足； 如无 上述违约情形，该保证金在承包承揽项目竣工验收后 3 年内 返还，并不计利息。 四、乙方工程竣工后，其工程业绩由甲方继承； 五、乙方需维护甲方的信誉和形象，不做任何假冒、欺 诈、侵权、损誉的事情，若发生此类事件，则甲方有权追究 乙方的法律责任，并要求进行相关经济赔偿和处罚。 六、乙方不得以甲方的名义对外进行担保或从事与经营 无关的活动

5、； 七、乙方实施的项目， 其合同义务、 保险、税务、 财务、 银行、统计等事项由乙方自主办理并承担相应责任； 八、乙方在经营活动中，若出现安全事故等重大意外， 均有乙方独立承担，甲方不承担一切法律责任； 九、乙方发生任何违法违规或违反本协议行为给甲方造 成损失的，甲方有权追究乙方的法律责任并扣除其保证金； 十、甲方配合乙方提供承接工程项目或招投标所需的甲 方资质证件，包括甲方营业执照、企业资质证书、安全生产 许可证、组织机构代码证、税务登记 证、开户证明等加盖公章资质证件复印件， 必要时提供 以上证书原件； 十一、甲方委派人员为乙方协助办理相关事务， 其甲方 委派人员的的食、住、行等费用全部由

6、乙方负责； 十二、乙方以自己或甲方名义进行工程项目投标的过程 中，乙方采取组织多家企业共同投标，且不能保证以甲方为 主体时，甲方有权选择自行投标或与其他单位合作参与本工 程及其他工程投标，其乙方所发生的一切费用由乙方承担； 十三、乙方在工程项目施工期间， 必须自觉维护甲方的 企业信誉，严格按照国家现行的施工技术规范和验收标准以 及施工图纸进行施工，确保工程质量，安全施工，文明施工 和按期完工，并按时发放工人工资，如发生质安事故或逾期 交工等，一切经济损失以及建设方对上述问题追究甲方的一 切责任均由乙方承担，需追究刑事责任的，也由乙方承担责 任； 十四、由乙方施工的工程， 其工程的保修由乙方自行

7、负 责，直至工程合同责任免除为止； 十五、如因乙方原因导致甲方诉累， 本承诺书作为免责 证据有效使用，诉讼期间的各种费用 （包括不限于，律师费、 起诉费、上诉费、公告费、交通费、执行费等）由乙方承担， 甲方先行垫付的，乙方应于偿还。 十六、以上承诺，乙方仔细阅读后签字盖章生效。 甲方： 乙方： 代表人： 代表人： 地址： 地址： 电话/ 传真： 电话/传真： 开户行、账号： 年月日年月日 承诺书 （ 借用公司资质 ） xx-x 有限公司： 本人项目工程， 所签订的劳务合同在合同有效期内所发 生的一切民工工资纠纷、质量、安全事故等与 xx-x 公司无 关，并作如下承诺： 一、本工程严格执行国家、

8、当地政府部门的法律、法规 及甲方单位规章制度。执行国家相关质量、安全管理制度及 规定，按甲方合同要求严格执行。 % 向贵公司上缴管理费；税金（开票当日即结清税 费） ；保证金 ；自负盈亏等其他事宜一律 与贵公司无关。 三、本工程款项必须通过我公司银行帐户转账， 款到后 个工作日内（扣除管理费）将此款转到 所指定的 银行卡上。 户名： 、开户行： 账号： 。 四、在施工过程中， 贵公司有权对该工程进行安全管理 教育。但施工过程中所发生的安全事故，一切责任均由我本 人承担，与贵公司无关。 五、本工程出现民工工资纠纷， 贵公司有权监督、 督促 如民工通过法律途径解决，发生一切后果由我方承担，与贵 公

9、司无关。 以上条款本人严格遵守，所发生的一切事故、 法律责任概由本人负责。并承诺如果不按此执行，贵公司有 权解除该项目合同，所产生的费用由我本人承担，与贵公司 无关。 特此承诺 承诺人： 身份证号码（复印件附后） ： 年月日 建设工程资质借用承诺书 xx-xxx-xxx-x 公司： 鉴于：我自行与 （发包单位）联系 承包施工 （工程项目名称） 。但由于我个 人不能与发包单位订立施工合同，特向贵公司借用营业执照 和资质施工，并以贵公司名义与发包单位订立施工合同，贵 公司对施工合同不承担任何责任，一切责任由我承担。 为明确相关事项，特作承诺如下： 1 、由我履行施工合同中规定由贵公司履行的所有义务

10、， 由我承担依法由贵公司承担及施工合同规定由贵公司应承 担的所有责任。贵公司不承担任何义务和责任。 2 、因该施工合同产生的包括但不限于安全责任、工程 质量、农民工工资及工程进度等一切事项均由我处理和承 担。 3 、如因该施工合同引发诉讼和仲裁，贵公司可申请将 我列为第三人参加诉讼或仲裁，并有我承担全部责任或连带 责任。如因我借用资质导致法院判决或者仲裁机构裁决贵公 司承担清偿或者赔偿责任的，一切经济责任均由我本人承 担，与贵公司无关。公司已经向第三方支付的一切款项，均 作为本人向贵公司的借款，贵公司有权立即要求本人清偿。 4 、我自愿向贵公司缴纳诚信保证金 元。 违反本承诺，保证金不予退还。

11、该保证金可用于抵偿应交给 贵公司的管理费和给贵公司造成的损失费用。 5 、如需要贵公司开据收款发票，开票时，我应向贵公 司缴纳票面金额 % 的管理费。 6 、如我不需要贵公司开据收款发票，贵公司有权按施 工合同价款的 % 提取管理费，并从保证金中自行扣除。 7 、贵公司如因借照（资质）经营受到处罚，所有经济 损失视为我的债务，由我偿还、承担，可以从保证金中自行 扣除。 8 、本人承诺对外购买材料、租赁机械、模板、脚手、 结算工人工资、欠款等均已个人名义，如果以公司名义对外 发生任何经济往来、签订合同、出具条据等的一切法律责任 由本人承担，同时向公司承担等额的违约金。 如我 9 、为了保证本人诚

12、信履行上述承诺，本人请求担保人 向贵公司提供担保，如果本人不履行上述债务，则由担保人 向贵公司承担连带清偿责任。 承诺人（签字、按手印） ： 担保人（签字、按手印） ： 年月日 借用资质协议书 甲方： 乙方： 甲、乙双方本着平等、自愿、公平的原则，经充分协商 就* 工程项目达成如下协议： 1 、乙方负责工程的联系工作，甲方授权乙方人员以甲 方名义进行投标等相关事宜，由此产生的费用由乙方自行承 担。该工程中标后至开工前的所需办理的中标服务费等手续 费用均有乙方承担。 2 、在中标合同签订之日起甲方负责工程施工，直至工 程竣工。甲方按招标文件规定的技术要求的价 格收取费用（以上报价为含税完工价及其

13、它一切施工费用） 。 超出的部分属乙方的收益归乙方所有，但乙方必须缴纳超出 部分 % 的税收。工程施工质量由甲方负责，必须通过招标方 验收合格。 3 、工程所需的物品由乙方向甲方订购，工程中标合同 签订后 5 天内，乙方向甲方支付总货款的 30%为预付款，乙 方在甲方把该工程所需物品（物品规格、型号及质量标准等 按招标文件的要求）全部运到施工现场并开始施工之日起 5 日内再向甲方支付总货款的 30%为进度款，余款 40%在工程 完工验收合格后 10 天内一次性付清。 4 、甲方应当在收到该 * 工程项目的工程款后两个工 作日内扣除其应得的相关费用后把余款转付给乙方指定的 个 人 账 户 。（ 甲 方 在 该 项 目 中 应 得 的 费 用 为： ）。 5 、因甲方不能按招标文件要求按时完工（因乙方材料 款不能及时到位造成除外） 、质量不合格等损失由甲方承担 责任。 6 、在该工程项目验收合格