排水沟清理合同书

1、精选文档霍林郭勒民用机场飞行区排水沟清理合同书发包方：北京蓝天建设有限公司机场工程分公司（以下称“甲方” ） 承包方：（以下称“乙方”）为确保霍林郭勒民用机场飞行区场道及附属工程顺利验收，甲、乙双方本着平等互利、友好协商的基础，就霍林郭勒民用机场飞行区排水沟杂物清理事宜， 达成一致，协议如下：一、承包方式及工作内容1、承包方式为综合单价包干：综合单价包括但不限于以下费用：人工费、施工 机具使用费、施工现场内外运输、装卸费、二次装运费、协调配合费、人员调遣 交通费、窝工费、抢工费、风险费、成品及半成品保护费、包工期、包质量、包 安全（主要包括乙方人员伤、病、残、亡费用等）、包一次性验收合格、包可

2、预 见费及不可预见费等所有费用；2、工作内容：霍林郭勒民用机场飞行区场道及附属工程土面区范围内浆砌石排 水沟、混凝土盖板沟沟底清理淤泥、石块、砂、土、杂物等。清理出的杂物及时 运出场外，禁止堆放现场，对于完成平整施工的土面区的破坏，要及时恢复，并 达到验收要求。二、合同期限自2016年 月 日至2016年 月 日，共计 日历天。三、合同价款及付款方式1、单价6元/m ,排水沟及盖板沟总长度8340m ,合同总价50000元；2、清理工作完成后，经甲方验收合格，双方办理结算，30日内一次付清所有工程款。四、双方约定1 、甲方有权监督、检查乙方工作进度及质量，有权要求乙方对不符合进度及质量标准的部

3、分进行整改；2、甲方应及时提供给乙方施工面，保证乙方正常工作，杜绝窝工现象；3、甲方应按合同约定支付乙方工程款；4、合同期间，乙方无条件接受甲方的监督检查及整改要求；5、乙方须按本合同要求，保工期、保质量完成约定工作内容；6、乙方清理工作如不能达到验收标准，应及时返工，并达到甲方要求的质量标准，乙方承担由此造成的经济损失；7、施工过程中，因乙方原因造成的停工、返工等损失，由乙方负责；8、乙方在施工过程中应尽量减少对混凝土盖板沟、压顶的破坏、污染，如有发生应及时处理，处理不及时应对造成的破坏、污染承担修复费用；9、为满足甲方对本工程工期、质量要求，乙方必须无条件按甲方指令追加现场的劳动力、机械设

4、备、工具的数量。如果乙方在接到甲方指令后，采取拖延或不配合的态度，不能达到甲方要求，甲方有权代乙方直接追加劳动力和设备的数量，所发生的费用甲方从乙方工程款中扣除；10 、因非甲方原因造成的质量、安全事故的责任与损失，全部由乙方承担；11 、乙方未完成工作任务中途退场，甲方不予结算。五、安全生产1 、乙方须按有关规定，采取严格的安全防护措施，承担由于自身安全措施不利 造成事故的责任和由此发生的费用；2、乙方投入到本工程中的全部机械设备、运输车辆及各类电动、手动工具必须是经过检验合格，符合国家、当地政府及甲方有关规定和安全使用标准。因违反操作规程和（或） 使用不符合安全标准的各类机械设备或电动、手

5、动工具造成的一切人身伤害和其它安全事故均有乙方负责。引起的的所有经济和法律责任由乙方承担；3、施工现场及施工人员场外往返途中，因非甲方责任造成的伤亡事故，由责任方承担责任和相关费用。六、违约责任1 、甲、乙双方如无故不履行本合同条款，应承担相应违约责任，违约方赔偿守约方合同总价10% 违约金；2、任何一方无正当理由终止合同的，向另一方支付合同总价的20%违约金，并承担由此造成的损失。七、其它1 、本合同自订立之日起生效。2、乙方收到工程结算尾款，本合同即告终止。3、本合同双方因履行合同约定和因本工程相关的任何内容发生争议时，可以通过协商或者申请施工合同管理机构会同有关部门进行调解。不愿通过协商或调解不成的，可以向甲方所在地人民法院提请诉讼。