2022年二级建造师《建设工程法规及相关知识》考试题库及解析（单选题）

1、2022年二级建造师考试题库及解析考试科目：建设工程法规及相关知识单选题1.建设工程债产生的根据有()。A、合同B、侵权C、公证D、不当得利E、无因管理答案：ABDE解析：2022/2020版教材P19页建设工程债产生的根据有合同、侵权、无因管理和不当得利。2.下列属于无效合同的有（）。A、一方以欺诈的手段订立合同，严重损害对方利益的B、恶意串通，损害国家.集体或者第三人利益C、以合法形式掩盖非法目的签订的合同D、损害社会公共利益的合同E、违反了行业内固定规则的合同答案：BCD解析：本题考查的是无效合同。民法典规定，有下列情形之一的，合同无效：（1）一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益

2、；（2）恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益；（3）以合法形式掩盖非法目的；（4）损害社会公共利益；（5）违反法律、行政法规的强制性规定。3.根据招标投标法实施条例，按照国家有关规定需要履行项目审批、核准手续的依法必须进行招标的项目，其（）应当报项目审批、核准部门审批、核准。A、招标范围B、招标方式C、招标文件D、招标组织形式E、招标代理机构答案：ABD解析：依据招标投标法实施条例第七条，按照国家有关规定需要履行项目审批、核准手续的依法必须进行招标的项目，其招标范围、招标方式、招标组织形式应当报项目审批、核准部门审批、核准。项目审批、核准部门应当及时将审批、核准确定的招标范围、招标方式、招标

3、组织形式通报有关行政监督部门。故A、B、D选项为正确选项。4.依法必须进行招标的项目的招标投标活动违反招标投标法的规定，对中标结果造成实质性的影响，可以（）。A、采取补救措施予以纠正B、认定招标无效C、依法重新招标D、依法重新评标E、确定此次中标有效答案：ABCD解析：本题考查的是建设工程招标投标活动中的其他法律责任。依法必须进行招标的项目的招标投标活动违反招标投标法的规定，对中标结果造成实质性的影响，且不能采取补救措施予以纠正的，招标投标、中标无效，应当依法重新招标或者评标。5.因建筑公司拖欠工资，一批农民工欲集体委托诉讼代理人提起民事诉讼。他们委托的诉讼代理人可以是()。A、律师B、法官C

4、、基层法律工作者D、当事人的近亲属E、所在社区推荐的公民答案：ACDE解析：2022/2020版教材P10页2012年8月经修改后颁布的民事诉讼法第58条规定：“下列人员可以被委托为诉讼代理人：（1）律师、基层法律服务工作者；（2）当事人的近亲属或者工作人员；（3）当事人所在社区、单位以及有关社会团体推荐的公民。”6.注册建造师的执业凭证包括()。A、建造师资格证书B、注册证书C、执业印章D、继续教育证明E、与受聘单位签订的聘用合同答案：BC解析：2020版教材P64页注册证书和执业印章是注册建造师的执业凭证。7.根据担保法的规定，可以抵押的财产包括()。A、土地所有权B、建筑物和其他土地附着

5、物C、建设用地使用权D、学校、幼儿园、医院等E、交通运输工具答案：BCE解析：2022/2020版教材P31页债务人或者第三人有权处分的下列财产可以抵押：(1)建筑物和其他土地附着物；(2)建设用地使用权；(3)以招标、拍卖、公开协商等方式取得的荒地等土地承包经营权；(4)生产设备、原材料、半成品、产品；(5)正在建造的建筑物、船舶、航空器；(6)交通运输工具；(7)法律、行政法规未禁止抵押的其他财产。选BCE。土地所有权和以公益为目的的事业单位、社会团体的教育设施、医疗卫生设施和其他社会公益设施是不能用于抵押的财产。8.某高层住宅工程结构设计合理使用年限50年，屋面防水为一级，设计使用年限1

6、5年，工程于2009年8月5日竣工验收合格并交付使用，施工单位出具的质量保修书中有下列内容，其中符合法律法规要求的有()。A、基础工程的保修期限为50年B、屋面防水工程的保修期限为4年C、供热系统的保修期限为自2009年采暖期起，到2011年采暖期结束日止D、给水排水管道工程的保修期限为1年E、电气管线、装修工程的保修期限为2年答案：ACE解析：2020版教材P296页建设工程质量的最低保修期限。1、基础工程，房屋建筑地基础和主体结构工程，为设计文件规定的合理使用年限；2、屋面防水，有防水要求的卫生间，房间和外墙的防渗漏，为5年3、电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程为2年4、供热与供冷系

7、统为2个采暖期或供冷期。9.调解的形式分为（）。A、人民调解B、行政调解C、法院调解D、诉讼调解E、仲裁调解答案：ABCE解析：2020版教材P302页调解的方式。在我国，调解的主要方式是人民调解、行政调解、仲裁调解、司法调解、行业调解以及专业机构调解。10.下列情形中，属于合同继续履行例外的有()。A、法律上不能履行B、事实上不能履行C、履行费用过高D、债务人不同意履行E、债务人公司分立答案：ABC解析：【考点】考查违约责任承担方式中继续履行的例外民法典第110条规定当事人一方不履行非金钱债务或者履行非金钱债务不符合约定的，对方可以要求履行，但有下列情形之一的除外：（一）法律上或者事实上不能

8、履行；（二）债务的标的不适于强制履行或者履行费用过高；（三）债权人在合理期限内未要求履行。A、B、C项正确。11.某省辖区某市市区内发现的古文化遗址被确定为全国重点文物保护单位，则其建设控制地带由（）划定。A、省文物行政主管部门B、市文物行政主管部门C、省级规划行政主管部门D、市级规划行政主管部门E、国家文物局答案：AC解析：本题考查的是在文物保护单位保护范围和建设控制地带施工的规定。全国重点文物保护单位建设控制地带，经省、自治区、直辖市人民政府批准，由省、自治区、直辖市人民政府的文物行政主管部门会同城乡规划行政主管部门划定并公布。12.关于竣工日期，下列说法正确的有()。A、建设工程竣工验收

9、合格的，以提交竣工验收报告之日为竣工日期B、建设工程竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期C、发包人收到竣工验收报告后拖延验收的，以提交竣工验收报告之日为竣工日期D、建设工程经竣工验收不合格后再验收的，以提交最终竣工验收报告之日为竣工日期E、建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有之日为竣工日期答案：BCE解析：2020版教材P112页当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，按照以下情形分别处理：(1)建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期；(2)承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期；(3)建设工程未经竣工验收，发包人擅

10、自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。13.下列关于建造师执业的有关说法中，正确的有（）。A、注册建造师签章完整的工程施工管理文件方为有效B、建设工程合同包括多个专业工程的，由专业工程注册建造师分别签章施工管理文件C、分包工程施工管理文件由分包企业注册建造师签章D、分包企业签署质量合格的施工管理文件，必须由总包项目负责人注册建造师签章E、修改注册建造师签章的施工管理文件，应征得建设单位同意答案：ACD解析：2020版教材P67页分包工程施工管理文件应当由分包企业注册建造师签章。分包企业签署质量合格的文件上，必须由担任总包项目负责人的注册建造师签章。CD对。建设工程施工活动中形成的有关工程

11、施工管理文件，应当由注册建造师签字并加盖执业印章。施工单位签署质量合格的文件上，必须有注册建造师的签字盖章。A对。14.（2020年真题）根据拖欠农民工工资“黑名单”管理暂行办法，人力资源社保保障行政部门应当自查处违法行为并作出行政处理或者处罚决定后将其列入拖欠工资“黑名单”的情形有（）。A、克扣、无故拖欠农民工工资报酬，数额达到认定拒不支付劳动报酬罪数额标准的B、因拖欠农民工工资违法行为引发极端事件造成严重不良社会影响的C、将劳务违法分包给不具备用工主体资格的组织和个人造成拖欠农民工工资报酬的D、将劳务转包给不具备用工主体资格的组织和个人造成拖欠农民工工资报酬的E、因拖欠农民工工资违法行为引

12、发群体性事件造成严重不良社会影响的答案：ABE解析：P141-1482017年9月人力资源和社会保障部发布的拖欠农民工工资"黑名单"管理暂行办法规定，用人单位存在下列情形之一的，人力资源社会保障行政部门应当自查处违法行为并作出行政处理或处罚决定之日起20个工作日内，按照管辖权限将其列入拖欠工资"黑名单"（1）克扣、无故拖欠农民工工资报酬，数额达到认定拒不支付劳动报酬罪数额标准的（2）因拖欠农民工工资违法行为引发群体性事件、极端事件造成严重不良社会影响的。将劳务违法分包、转包给不具备用工主体资格的组织和个人造成拖欠农民工工资且符合前款规定情形的，应将违法分

13、包、转包单位及不具备用工主体资格的组织和个人一并列入拖欠工资"黑名单"。15.甲公司向乙银行借款，合同签订后为了借款安全，乙银行要求甲公司提供担保。在甲公司的再三请求下，丙公司在借款合同上签署：“保证人丙公司愿为甲公司借款提供保证担保”，并加盖单位公章。根据担保法规定，下列关于保证担保的表述正确的是（）。A、由于未明确属于连带责任保证，故丙公司提供的是一般保证B、乙银行自借款清偿期届满之日起4个月内没有起诉或申请仲裁的，丙公司不再承担保证责任C、经乙银行同意，甲公司将债务转移给他人，丙公司因不知情可不再承担保证责任D、乙银行将债权转让给他人，因未经丙公司同意其可不再承担保证

14、责任E、丙公司的担保范围包括借款本金、利息、违约金和实现债权费用答案：CE解析：当事人对保证方式没有约定或者约定不明确的，按照连带责任保证承担保证责任；A项错误。连带责任保证的保证人与债权人未约定保证期间的，债权人有权自主债务履行期届满之日起6个月内要求保证人承担保证责任；B项错误。保证期间，债权人许可债务人转让债务的，应当取得保证人书面同意，保证人对未经其同意转让的债务，不再承担保证责任；C项正确。保证期间，债权人依法将主债权转让给第三人的，保证人在原保证担保的范围内继续承担保证责任；D项错误。保证担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。保证合同另有约定的，按照约定。

15、当事人对保证担保的范围没有约定或者约定不明确的，保证人应当对全部债务承担责任。16.甲家旁边有一建筑工地正在施工。某日，一货车经过甲家门前，由于颠簸掉落货物一件，被甲拾得据为己有。其后，甲发现有利可图，遂在门前洒落许多砖石。次日，果然又拾得两袋车上颠落的货包。关于甲行为性质的说法，正确的有（）。A、侵权B、无因管理C、合同行为D、不当得利E、法律行为答案：AD解析：本题考查的是债发生的根据。第一天被甲拾得据为己有的一件颠簸掉落货物属于不当得利，第二天故意在门前洒落许多砖石，又拾得两袋车上颠落的货包属于侵权。17.关于建设单位和相关单位安全生产责任，下列说法正确的是（）。A、设计单位应考虑施工安

16、全操作和防护的需要，并对防范生产安全事故提出指导意见B、建筑起重机械安装完毕后，使用单位应当组织有关单位进行验收C、建筑起重机械安装完毕后，安装单位应当组织有关单位进行验收D、勘察单位提供的勘察文件应当真实，准确，满足建设工程安全生产的需要E、建设行政主管部门审查建设工程是否有安全施工措施时，可以收取费用答案：ABD解析：2020版教材P252页建设工程安全生产管理条例规定，勘察单位应当按照法律、法规和工程建设强制性标准进行勘察，提供的勘察文件应当真实、准确，满足建设工程安全生产的需要.故D正确。建设工程安全生产管理条例规定，设计单位应当考虑施工安全操作和防护的需要，对涉及施工安全的重点部位和

17、环节在设计文件中注明，并对防范生产安全事故提出指导意见。故A正确。建筑起重机械安装完毕后，使用单位应当组织出租、安装、监理等有关单位进行验收，或者委托具有相应资质的检验检测机构进行验收。故B正确。18.取得建筑业企业资质的企业申请资质升级或资质增项，在申请之日起前1年内不得有下列选项中的（）情形。A、超越本企业资质等级或以其他企业名义承揽工程的B、将承包的工程转包或违法分包的C、发生过较大生产质量安全事故的D、未依法履行工程质量保修义务造成严重后果的E、企业发生合并、分立、改制的答案：ABCD解析：2020版教材P55页企业申请建筑业企业资质升级、资质增项，在申请之日起前1年至资质许可决定作出

18、前，有下列情形之一的，资质许可机关不予批准其建筑业企业资质升级申请和增项申请：(1)超越本企业资质等级或以其他企业的名义承揽工程，或允许其他企业或个人以本企业的名义承揽工程的；（2）与建设单位或企业之间相互串通投标，或以行贿等不正当手段谋取中标的；（3）未取得施工许可证擅自施工的；（4）将承包的工程转包或违法分包的；(5)违反国家工程建设强制性标准施工的；（6）恶意拖欠分包企业工程款或者劳务人员工资的；（7）隐瞒或谎报、拖延报告工程质量安全事故，破坏事故现场、阻碍对事故调查的；（8）按照国家法律、法规和标准规定需要持证上岗的现场管理人员和技术工种作业人员未取得证书上岗的；（9）未依法履行工程质

19、量保修义务或拖延履行保修义务的；（10）伪造、变造、倒卖、出租、出借或者以其他形式非法转让建筑业企业资质证书的；（11）发生过较大以上质量安全事故或者发生过两起以上一般质量安全事故的（12）其他违反法律、法规的行为。19.（2018年）下列施工合同中，属于无效合同的有（）。A、施工企业借用他人资质签订的B、施工企业与建设单位串通投标，中标后签订的C、建设工程依法必须进行招标而未招标的D、施工企业超越资质等级与建设单位签订的E、施工企业将其承包的部分非主体工程分包的答案：ABCD解析：最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释规定，建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当根据

20、民法典第52条第5项的规定(即违反法律、行政法规的强制性规定)，认定无效：(1)承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的;(2)没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的;(3)建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的。同时还规定，承包人非法转包、违法分包建设工程或者没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义与他人签订建设工程施工合同的行为无效。20.建设工程施工合同发包人的主要义务包括（）。A、及时验收工程B、支付工程价款C、及时检查隐蔽工程D、提供必要施工条件E、建设工程质量不符合约定的无偿修理答案：ABCD解析：发包人的主要义务包括：（1）不得违法发包。民法典规定，

21、发包人不得将应当由一个承包人完成的建设工程肢解成若干部分发包给几个承包人。（2）提供必要施工条件。发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。（3）及时检查隐蔽工程。隐蔽工程在隐蔽以前，承包人应当通知发包人检查。发包人没有及时检查的，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。（4）及时验收工程。建设工程竣工后，发包人应当根据施工图纸及说明书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准及时进行验收。（5）支付工程价款。发包人应当按照合同约定的时间、地点和方式等，向承包人支付工程价款。21.根据社会保险法，失

22、业人员从失业保险基金中领取失业保险金应符合的条件有（）。A、本人应征服兵役的B、非因本人意愿中断就业的C、本人已经失业，有身份证明的D、本人已经进行失业登记，并有求职要求的E、失业前用人单位和本人已经缴纳失业保险费满1年的答案：BDE解析：失业人员符合下列条件的，从失业保险基金中领取失业保险金：（1）失业前用人单位和本人已经缴纳失业保险费满1年的；（2）非因本人意愿中断就业的；（3）已经进行失业登记，并有求职要求的。22.（2017年）下列终止劳动合同的情形中，用人单位应向劳动者支付经济补偿的有（）。A、用人单位未及时足额支付劳动报酬，解除劳动合同的B、劳动合同期满但劳动者不同意按原劳动合同条

23、件续订劳动合同，终止固定期限劳动合同的C、因劳动者同时与他人建立劳动关系，对完成本单位的工作任务造成严重影响，解除劳动合同的D、用人单位与劳动者协商一致，解除劳动合同的E、劳动者不能胜任工作，经培训或者调整工作岗位后仍不能胜任工作，解除劳动合同的答案：AD解析：本题考查的是劳动合同的解除和终止。选项B劳动者自己不同意续订，单位没有过错；选项C，是用人单位可以单方解除劳动合同的规定；选项D，用人单位向劳动者提出解除合同并与劳动者协商一致的，给予补偿#23.采用（）的工程，设计单位应当在设计中提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议。A、国家重点建设工程B、关系公共利益C、全部使用国有

24、资金投资的建设工程D、新结构.新材料.新工艺的建设工程E、特殊结构的建设工程答案：DE解析：本题考查的是勘察、设计单位相关的安全责任。对于采用新结构、新材料、新工艺的建设工程和特殊结构的建设工程，设计单位应当在设计中提出相应保障安全的措施建议。24.关于建设工程施工合同无效的处理，说法正确的有（）。A、建设工程竣工验收不合格，但是修复后的建设工程经竣工验收合格，发包人请求承包人承担修复费的，不予支持B、建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同的约定支付工程款的，应予支持C、建设工程竣工验收不合格，修复后的建设工程经竣工验收仍不合格，承包人请求支付工程价款的，不予支持D、建设工程经竣工验收不合

25、格，发包人有过失的，可以不承担相应的民事责任E、承包人超越资质等级许可的业务范围签订施工合同，在建设工程竣工前取得相应资质等级，当事人请求按照无效合同处理的，不予支持答案：BCE解析：本题考查的是无效合同的法律后果。-建设工程施工合同无效，且建设工程经竣工验收不合格的，按照以下情形分别处理：(1)修复后的建设工程经竣工验收合格，发包人请求承包人承担修复费用的，应予支持；则A选项不正确；(2)修复后的建设工程经竣工验收不合格，承包人请求支付工程价款的，不予支持。故B、C选项正确。因建设工程不合格造成的损失，发包人有过错的，也应承担相应的民事责任。故D选项不正确。25.国务院生产安全事故报告和调查

26、处理条例将事故分为四个等级。在事故等级划分中考虑的因素有（）。A、文化因素B、社会因素C、经济因素D、环境因素E、人身因素答案：BCE解析：2020版教材P239页事故等级的划分包括人身、经济、社会3个要素。26.（2019年）合同双方当事人可以在书面合同中协议选择（）人民法院，以解决双方争议纠纷。A、被告住所地B、合同备案地C、合同签订地D、合同履行地E、原告住所地答案：ACDE解析：民事诉讼法规定，合同或者其他财产权益纠纷的当事人可以书面协议选择被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地等与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但不得违反本法对级别管辖和专属管辖的规定27.

27、注册建造师依法享有的权利包括（）。A、获得相应劳动报酬B、保管和使用本人注册证书、执业印章C、接受继续教育D、保守在执业中知悉的国家秘密和他人的商业、技术等秘密E、在本人执业活动中形成的文件上签字并加盖执业印章答案：ABCE解析：<注册建造师管理规定规定，注册建造师享有下列权利：使用注册建造师名称；在规定范围内从事执业活动；在本人执业活动中形成的文件上签字并加盖执业印章；保管和使用本人注册证书、执业印章；对本人执业活动进行解释和辩护；接受继续教育；获得相应的劳动报酬；对侵犯本人权利的行为进行申述。#28.（2018年）下列行为构成侵权之债的有（）。A、建设行政主管部门未及时颁发施工许可证

28、B、路人帮助把受伤工人送至医院C、建筑物上坠落物品造成他人伤害，难以确定责任人D、拆除屋顶广告时将住户窗户损坏E、建设单位未将工程款及时足额支付给施工企业答案：CD解析：A错误，是行政不作为，由行政主体承担相应的行政责任。B错误，无因管理，是指管理人员和服务人员没有法律上的特定义务，也没有受到他人委托，自觉为他人管理事务或提供服务。无因管理产生的债被称为无因管理之债。B选项是无因管理。E错误，属于合同之债；建设工程债的产生，最主要的也是合同。施工合同的订立，会在施工单位与建设单位之间产生债的关系;材料设备买卖合同的订立，会在施工单位与材料设备供应商之间产生债的关系。【考点来源】2Z201052

29、建设工程债的产生和常见种类29.施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施安装拆卸单位有下列（）行为之一的，责令限期改正，处5万元以上10万元以下的罚款。情节严重的，责令停业整顿，降低资质等级，直至吊销资质证书；造成损失的，依法承担赔偿责任。A、未编制拆装方案、制定安全施工措施的B、未由专业技术人员现场监督的C、要求施工单位压缩合同约定工期的D、未出具自检合格证明或者出具虚假证明的E、未向施工单位进行安全使用说明，办理移交手续的答案：ABDE解析：2020版教材P257页施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施安装拆卸单位有下列行为之一的，责令限期改正，处5万元以上10万元以

30、下的罚款。情节严重的，责令停业整顿，降低资质等级，直至吊销资质证书；造成损失的，依法承担赔偿责任：未编制拆装方案、制定安全施工措施的；未由专业技术人员现场监督的；未出具自检合格证明或者出具虚假证明的；未向施工单位进行安全使用说明，办理移交手续的。30.【2018年真题】下列施工合同中，属于无效合同的有（）。A、施工企业借用他人资质签订的B、施工企业与建设单位串通投标，中标后签订的C、建设工程依法必须进行招标而未招标的D、施工企业超越资质等级与建设单位签订的E、施工企业将其承包的部分非主体工程分包的答案：ABCD解析：本题考查施工合同无效的法定情形。E是符合法律规定的。31.下列选项中，注册建造

31、师享有的权利包括（）。A、使用注册建造师名称B、保管和使用本人注册证书、执业印章C、在执业范围外从事相关专业的执业活动D、对侵犯本人权利的行为进行申述E、介入与自己有利害关系的商务答案：ABD解析：2020版教材P67页注册建造师管理规定进一步规定，注册建造师享有下列权利：（1）使用注册建造师名称；(2)在规定范围内从事执业活动；(3)在本人执业活动中形成的文件上签字并加盖执业印章；(4)保管和使用本人注册证书、执业印章；（5）对本人执业活动进行解释和辩护；（6)接受继续教育；(7)获得相应的劳动报酬；（8)对侵犯本人权利的行为进行申述。32.下列行为中，属于投标人串通投标的有（）。A、投标人

32、之间先行内部竞价确定中标人B、投标人之间相互约定抬高或者压低投标报价C、招标人向投标人泄露标底D、投标人借用其他企业名义投标E、招标人预先内定中标人答案：AB解析：招标投标法实施条例规定，禁止投标人相互串通投标，有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标的包括：(1)投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；(2)投标人之间约定中标人；(3)投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；(4)属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；(5)投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标的包括：(1)不同投标人的投标文件

33、由同一单位或者个人编制；(2)不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；(3)不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；(4)不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；(5)不同投标人的投标文件相互混装；(6)不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。C、E选项为招标人与投标人串通投标的情形。可见AB为正确选项33.关于融资租赁合同的法律特征，下列选项正确的是()。A、其法律效力是买卖合同和租赁合同的叠加B、出租人身份的二重性C、融资租赁合同可以是要式合同D、承租人享有买受人的权利但不承担买受人的义务E、出租人不负担租赁物的维修与瑕疵担保义务答案：BDE解析：20

34、20版教材P165融资租赁合同通常涉及三方主体。其法律效率不是买卖和租赁两个合同效力的简单叠加，在一定条件下出租人也可以是买受人，具有二重性；民法典规定融资租赁合同应当采用书面形式，在融资租赁合同中，承租人享有买受人的权利但不承担买受人的义务；对租赁物进行维修和瑕疵担保承担义务的是出卖人。34.根据建设工程施工许可管理办法，下列工程项目无需申请施工许可证的是（）。A、北京故宫修缮工程B、长江汛期抢险工程C、工地临时职工宿舍D、某私人投资工程E、部队导弹发射塔答案：ABCE解析：建筑法规定，抢险救灾及其他临时性房屋建筑和农民自建低层住宅的建筑活动，由于这几类工程有其特殊性，应当从实际出发，不需要

35、办理施工许可证。BC对。军用房屋建筑工程有其特殊性。所以，建筑法规定，军用房屋建筑工程建筑活动的具体管理办法，由国务院、中央军事委员会依据本法制定。E对。#35.委托合同的法律特征有（）。A、委托合同等同于民事代理B、委托的事务可以是法律行为C、委托合同可以是无偿合同D、委托的事务可以是事实行为E、委托合同是提供劳务合同答案：BCDE解析：2020版教材P170委托合同的目的是为他人处理或管理事务，委托合同的订立以双方相互信任为前提，但委托合同未必是有偿合同。委托合同是一种典型的提供劳务的合同。合同订立后，受托人在委托的权限内所实施的行为，等同于委托人自己的行为;委托的事务可以是法律行为，也可

36、以是事实行为。它不同于民事代理，后者委托的只能是法律行为。它也不同于行纪合同，后者委托的仅是商事贸易行为。36.关于劳动合同试用期的说法，正确的有（）。A、试用期最长为6个月B、试用期次数最多为2次C、以完成一定工作任务为期限的劳动合同不得约定试用期D、试用期不包含在劳动合同期限内E、试用期内，用人单位可无理由解除劳动合同答案：AC解析：劳动合同法规定：劳动合同期限3个月以上不满1年的，试用期不得超过1个月；劳动合同期限1年以上不满3年的，试用期不得超过2个月；3年以上固定期限和无固定期限的劳动合同，试用期不得超过6个月。同一用人单位与同一劳动者只能约定1次试用期。以完成一定工作任务为期限的劳

37、动合同或者劳动合同期限不满3个月的，不得约定试用期。试用期包含在劳动合同期限内。劳动合同仅约定试用期的，试用期不成立，该期限为劳动合同期限。在试用期中，除劳动者有劳动合同法第39条和第40条第1项、第2项规定的情形外，用人单位不得解除劳动合同。用人单位在试用期解除劳动合同的，应当向劳动者说明理由。A、C项正确。37.（2019年）招标人有下列情形之一的，可以对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分的是（）。A、依法应当公开招标而采用邀请招标B、确定的提交资格预审申请文件、投标文件的时限不符合招标投标法和招标投标实施条例的规定C、接受应当拒收的投标文件D、接受未通过资格预审的单位或

38、者个人参加投标E、招标文件的发售、澄清、修改的时限不符合招标投标法和招标投标实施条例的规定答案：ACD解析：招标人有下列情形之一的，由有关行政监督部门责令改正，可以处10万元以下的罚款：（1）依法应当公开招标而采用邀请招标；（2）招标文件、资格预审文件的发售、澄清、修改的时限，或者确定的提交资格预审申请文件、投标文件的时限不符合招标投标法和本条例规定；（3）接受未通过资格预审的单位或者个人参加投标；（4）接受应当拒收的投标文件。招标人有以上第(1)、(3)、(4)所列行为之一的，对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分。38.根据招标投标法的规定，对联合体各方资质条件的要求包括(

39、)。A、联合体各方均应当具备承担招标项目的相应能力B、国家有关规定或者招标文件对投标人资格条件有规定的，联合体各方均应当具备规定的相应资格条件C、由同一专业单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级D、不得随意改变联合体的构成E、必须有代表联合体的牵头人答案：ABC解析：2020版教材P81页招标投标法规定：两个以上法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标。联合体各方均应当具备承担招标项目的相应能力；国家有关规定或者招标文件对投标人资格条件有规定的，联合体各方均应当具备规定的相应资格条件。由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级。39.某

40、甲准备租赁某乙的房屋，双方经协商达成一直意见，下列关于房屋租赁的行为合法的是（）。A、双方必须签订租赁合同B、租赁期限不得超过20年C、租赁6个月以上，应当签订书面合同D、当事人不签订书面合同，均视为不定期租赁E、任何一方当事人有权随时解除合同答案：BCD解析：2020版教材P163根据租赁合同是否约定租赁期限，可以将租赁划分为定期租赁与不定期租赁。定期租赁合同可以约定租赁期限，但租赁期限不超过20年。超过20年的，超过部分无效。租赁期限在6个月以上的，应当采用书面形式。当事人未采用书面形式的，视为不定期租赁。不定期租赁，当事人可以随时解除合同，但是出租人解除合同应当在合理期限之前通知承租人。

41、40.（2015年）关于无效合同的说法，正确的有（）。A、无效合同不具有违法性B、无效合同具有违法性C、无效合同部分无效会影响其他部分的效力D、无效合同自订立之时就不具有法律效力E、无效合同可能会损害社会公共利益答案：BDE解析：本题考查的是无效合同。无效合同是指合同虽然已经成立，但因合同内容或者形式违反了法律，行政法规的强制性规定和社会公共利益，因而不能产生法律约束力，不受法律保护的合同。无效合同的特征是：具有违法性；具有不可履行性，自订立之时就不具有法律效力。41.若建筑工程不符合建筑节能标准，则建筑主管部门对建设方可能的处罚措施有（）。A、不得批准开工建设B、也可以批准开工建设，但是需要

42、责令其限期改正C、已经开工建设的，应当责令停止施工、限期改正D、已经开工建设的，限期改正，但不需要停止施工E、已经建成的，不得销售或者使用答案：ACE解析：2020版教材P289页节约能源法规定，不符合建筑节能标准的建筑工程，建设主管部门不得批准开工建设；已经开工建设的，应当责令停止施工、限期改正；已经建成的，不得销售或者使用。42.根据工伤保险条例，下列情形中可以认定为工伤的有（）。A、陈某因工外出期间发生事故下落不明B、张某因工作环境长期接触粉尘患有职业病C、杨某驾车上班途中因闯红灯发生交通事故而受伤D、取得革命伤残军人证的田某到企业工作后旧伤复发E、刘某因工作琐事与上司争吵后一时想不开而

43、跳楼自杀答案：ABD解析：职工有下列情形之一的，应当认定为工伤（需要举证）：（1）在工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害的；（2）工作时间前后在工作场所内，从事与工作有关的预备性或者收尾性工作受到事故伤害的；（3）在工作时间和工作场所内，因履行工作职责受到暴力等意外伤害的；（4）患职业病的；（5）因工外出期间，由于工作原因受到伤害或者发生事故下落不明的；（6）在上下班途中，受到非本人主要责任的交通事故或者城市轨道交通、客运轮渡、火车事故伤害的；（7）法律、行政法规规定应当认定为工伤的其他情形。职工有下列情形之一的，视同工伤：（1）在工作时间和工作岗位，突发疾病死亡或者在48小时之内经抢

44、救无效死亡的；（2）在抢险救灾等维护国家利益、公共利益活动中受到伤害的；（3）职工原在军队服役，因战、因公负伤致残，已取得革命伤残军人证，到用人单位后旧伤复发的。有下列情形之一的，不得认定为工伤或者视同工伤：（1）故意犯罪的；（2）醉酒或者吸毒的；（3）自残或者自杀的。所以，CE不得认定为工伤。43.生产经营规模较大的建筑施工单位应当对应急救援工作做到（）。A、配备必要的应急救援器材B、定期组织演练C、经常进行安全检查D、配备专职应急救援人员E、建立应急救援组织答案：ABE解析：2020版教材P240页建设工程安全生产管理条例规定，施工单位应当制定本单位生产安全事故应急救援预案制，建立应急救援

45、组织或者配备应急救援人员，配备必要的应急救援器材、设备，并定期组织演练。44.根据建筑法及相关法规，建设单位应当办理施工许可证的工程是（）。A、国务院批准开工报告的工程B、建筑面积200平方米以上的农民自建低层住宅C、城镇市政基础设施工程D、工程投资额在20万元以上的工程E、依法通过竞争性谈判或单一来源方式确定供应商的政府采购工程建设项目答案：CE解析：不需要办理施工许可证的建设工程包括：（1）限额以下小型工程（工程投资额在30万元以下或者建筑面积在300平方米以下的建筑工程）；（2）抢险救灾等工程及其他临时性房屋建筑；（3）农民自建低层住宅的建筑活动；（4）不重复办理施工许可证的建设工程；（

46、5）另行规定的建设工程。对依法通过竞争性谈判或单一来源方式确定供应商的政府采购工程建设项目，应严格执行建筑法、建筑工程施工许可管理办法等规定，对符合申请条件的，应当颁发施工许可证。在民间投资的房屋建筑工程中，探索由建设单位自主决定发包方式。对依法通过竞争性谈判或单一来源方式确定供应商的政府采购工程建设项目，符合相应条件的应当颁发施工许可证。45.依据建设工程质量管理条例，工程监理企业不得与（）有隶属关系或其他利害关系。A、被监理工程的施工承包单位B、建筑材料供应单位C、设备供应单位D、建设单位E、建筑构配件供应单位答案：ABCE解析：2020版教材P283页建筑法以及建设工程质量管理条例规定，

47、建设工程监理企业与被监理工程的承包单位以及建筑材料、建筑构配件和设备供应单位有隶属关系或者其他利害关系的，不得承担该项建设工程的监理业务。46.根据劳动合同法，劳动者可以解除劳动合同，用人单位应当向劳动者支付经济补偿的有（）。A、用人单位未及时足额支付劳动报酬的B、用人单位未按照劳动合同约定提供劳动保护或者劳动条件的C、用人单位未依法为劳动者缴纳社会保险费的D、用人单位违章指挥、强令冒险作业危及劳动者人身安全的E、用人单位为劳动者提供专项技术培训，双方约定的服务期未到期，但劳动合同期满答案：ABCD解析：劳动合同法第38条规定，用人单位有下列情形之一的，劳动者可以解除劳动合同，用人单位应当向劳

48、动者支付经济补偿：(1)未按照劳动合同约定提供劳动保护或者劳动条件的；(2)未及时足额支付劳动报酬的；(3)未依法为劳动者缴纳社会保险费的；(4)用人单位的规章制度违反法律、法规的规定，损害劳动者权益的；(5)因劳动合同法第26条第1款规定的情形致使劳动合同无效的；(6)法律、行政法规规定劳动者可以解除劳动合同的其他情形。用人单位以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动者劳动的，或者用人单位违章指挥、强令冒险作业危及劳动者人身安全的，劳动者可以立即解除劳动合同，不需事先告知用人单位。A、B、C、D项正确；E项，属于双方在劳动合同中约定了服务期，按照劳动合同法规定：劳动合同期满，但是用人单

49、位与劳动者依照劳动合同法的规定约定的服务期尚未到期的，劳动合同应当顺延至服务期满。47.某房地产开发公司委托某代理机构实施建设项目设计招标，并签订了委托合同。该房地产开发公司的义务主要体现在()。A、预付处理委托事务的费用B、受托人完成委托事务的，应向其支付报酬C、及时提交完成委托事务报告D、按指示处理委托事务E、受托人处理事务时，因不可归责于自己的事由受到损失的，委托人可赔偿损失答案：ABE解析：2020版教材P171房地产开发公司作为委托人，其主要义务是支付费用、支付报酬和赔偿损失。即预付处理委托事务的费用；受托人完成委托事务的，委托人应当向其支付报酬；受托人处理委托事务时，因不可归责于自

50、己的事由受到损失的，可以向委托人要求赔偿损失。48.经批准可以不进行招标的建设工程项目包括（）。A、采用不可替代的专利或者专有技术的工程B、采购人依法能够自行建设、生产或者提供C、合条件的潜在投标人数量有限的工程D、抢险救灾的工程E、公开招标所需费用占工程建设项目总投资的比例过大的工程答案：ABD解析：2020版教材P73页三、可以不进行招标的建设工程项目招标投标法规定，涉及国家安全、国家秘密、抢险救灾或者属于利用扶贫资金实行以工代赈、需要使用农民工等特殊情况，不适宜进行招标的项目，按照国家有关规定可以不进行招标。招标投标法实施条例还规定，除招标投标法规定可以不进行招标的特殊情况外，有下列情形

51、之一的，可以不进行招标：（1）需要采用不可替代的专利或者专有技术；（2）采购人依法能够自行建设、生产或者提供；（3）已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设、生产或者提供；（4）需要向原中标人采购工程、货物或者服务，否则将影响施工或者功能配套要求；（5）国家规定的其他特殊情形。49.下列可以提起行政诉讼的事项是（）。A、某公民对政府发布的决定不服抽象行为B、某组织对行政机关对民事案件的调解不服行政调解C、某烈士子女对民政部门发放抚恤金的行为不服D、某公司对行政机关侵犯其公平竞争权的行为不服E、某公务员对行政机关降级处分行为不服内部行为答案：CD解析：2020版教材P348页行政诉

52、讼受案范围。(一)国防、外交等国家行为;(二)行政法规、规章或者行政机关制定、发布的具有普遍约束力的决定、命令;(三)行政机关对行政机关工作人员的奖惩、任免等决定;(四)法律规定由行政机关最终裁决的行政行为。50.根据劳动法的规定，关于妇女、未成年人劳动保护的理解正确的是()。A、企业不得聘用未满18周岁的未成年人B、企业必须定期为未成年人进行健康检查C、企业不得安排妇女从事矿山井下、有毒有害的劳动D、企业不得安排未成年人从事有毒有害的劳动E、企业不得安排妇女和未成年人从事国家规定的第四级体力劳动强度的劳动和其他禁忌从事的劳动答案：BDE解析：2020版教材P145页劳动法规定，禁止用人单位招

53、用未满16周岁的未成年人。不得安排未成年工从事矿山井下、有毒有害、国家规定的第4级体力劳动强度的劳动和其他禁忌从事的劳动。用人单位应对未成年工定期进行健康检查。劳动法规定，禁止安排女职工从事矿山井下、国家规定的第4级体力劳动强度的劳动和其他禁忌从事的劳动。51.根据劳动合同法的规定，用人单位不得解除劳动合同的情形有()。A、从事接触职业病危害作业的劳动者未进行离岗前职业健康检查的B、在本单位患职业病或者因工负伤并被确认丧失或者部分丧失劳动能力的C、女职工在孕期、产期、哺乳期的D、在本单位连续工作满10年的E、患病或者非因工负伤，在规定的医疗期内的答案：ABCE解析：2020版教材P135用人单

54、位不得解除劳动合同的规定。教材劳动者有下列情形之一的，用人单位不得依照本法第40条、第41条的规定解除劳动合同：(1)从事接触职业病危害作业的劳动者未进行离岗前职业健康检查，或者疑似职业病病人在诊断或者医学观察期间的；(2)在本单位患职业病或者因工负伤并被确认丧失或者部分丧失劳动能力的；(3)患病或者非因工负伤，在规定的医疗期内的；(4)女职工在孕期、产期、哺乳期的；(5)在本单位连续工作满15年，且距法定退休年龄不足5年的；(6)法律、行政法规规定的其他情形。52.投标文件中应当包含的内容有（）。A、投标保证金B、联合体协议书C、施工组织设计D、资格审查资料E、施工许可证书答案：ABCD解析

55、：本题考查的是投标文件。投标文件应包括下列内容：（1）投标函及投标函附录；（2）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；（3）联合体协议书；（4）投标保证金；（5）已标价工程量清单；（6）施工组织设计；（7）项目管理机构；（8）拟分包项目情况表；（9）资格审查资料；（10）投标人须知前附表规定的其他材料。53.施工单位项目负责人的安全生产责任主要包括（）。A、制定安全生产规章制度和操作规程B、确保安全生产费用的有效使用C、组织制定安全施工措施D、消除安全事故隐患E、及时.如实报告生产安全事故答案：BCDE解析：本题考查的是施工项目负责人的安全生产责任。施工项目负责人的安全生产责

56、任主要是：（1）对建设工程项目的安全施工负责；（2）落实安全生产责任制度、安全生产规章制度和操作规程；（3）确保安全生产费用的有效使用；（4）根据工程的特点组织制定安全施工措施，消除安全事故隐患；（5）及时、如实报告生产安全事故情况。54.合同应当以书面形式订立，并具备（）必备条款。A、劳动合同期限B、工作地点C、工作时间和休息休假D、劳动形式E、劳动合同终止的条件答案：ABC解析：本题考查的是劳动合同的基本条款和订立劳动合同应当注意的事项。劳动合同必备条款：（1）用人单位的名称、住所和法定代表人或主要负责人；（2）劳动者的姓名、住址和居民身份证或者其他有效身份证件号码；（3）劳动合同期限；（4）工作内容和工作地点；（5）工作时间和休息时间；（6）劳动报酬；（7）社会保险；（8）劳动保护、劳动条件和职业危害保护；（9）法律、法规规定的应当纳入劳动合同的其他事项。55.按照生产安全事故应急预案管理办法的规定，生产经营单位的应急预案按照针对情况的不同，分为（）。A、专项应急预案B、施工单位的生产安全事故应急救援预案C、综合预案D、现场处置方案E、施工现场生产安全事故应急救援预案答案：AC