总承包与劳务公司合同模板

1、XXXXXXXXX体劳务施工合同XXXXXXX港务工程施工合同发包人（全称）：XXXXX承包人（全称）：XXXXX根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律法规，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就建设工程劳务合作事项协商一致，订立本合同。第一条工程概况及承包工作内容1.1 合同文件组成：标准规范及有关技术文件、图纸、协商一致的总合报价。1.2 工程名称：XXXXX1.3 X程概况：XXXXXXX1.4 分包工作内容：1、包人工包含本工程劳务承包范围及工作内容的现场管理人员的工资、施工人员的人工费及所有人员的进出场调遣费、保险费、福利等费用，包括但不限于以上人工费，承包

2、方所用场地及工地周边硬化，为创文明工地，达到防尘治霾标准所用的一切人工费（市级文明工地），冬雨季施工降效费，工期赶工措施费。1）、基础土方机械开挖后的人工清理、排水沟及集水井的人工开挖及施工,施工现场的排水用工。2）、施工图纸中基础垫层至屋面所有的混凝土构件碎浇筑过程中的碎泵车就位放料，泵管的接、拆、冲洗清理，施工中的硅浇筑、振捣、刮平、磨光收面、养护、试块的制作、碎收浆、清理，碎表面的观感处理，修复达到清水效果等。3）、施工图纸中基础垫层至屋面所有钢筋的抽样及申报材料计划、制作、运输、绑扎、水平闪光焊、电渣焊、钢筋的机械套筒丝，套筒、人工连接、短料对接和余料回收再利用，钢筋除锈，试件取样。原

3、材料，半成品和成品料的挂牌、标识，制作机械的安装和保养，操作台的安装等工作。4）、施工图纸中基础垫层至屋面所有模板工程的支撑系统的搭拆。模板制作安装、拆除、材料码垛、堆放、刷油，场内多次倒运，清理、预留洞的留置，完工后的起钉等5）、施工图纸中垫层至屋面所有砌体工程砌砖，内架搭设，植筋、拉结筋的施工过程，砂浆搅拌，材料运输上架、浇水湿润、落地砂浆三分头以上半砖回收利用，砖等垃圾的清理，砂浆试块制作，所有普通抹灰但不含卫生间，屋面，外墙面装饰性贴瓷砖、地砖、石材、油漆、涂料。6）、施工图纸中防水层施工前后（防水层施工除外）轻集料回填找坡、细石碎保护层、水泥砂浆找平层等、地下室墙防水层施工前修补打磨

4、平整、细石（含带钢筋）混凝土保护层、聚苯乙稀泡沫板铺贴保护、厚塑料板排水层，铺路预制碎块、滤水层等图纸内容施工全过程。7）、脚手架的搭设、拆除、防护、挂设安全网、水平网兜铺设及翻运架板、踢脚板制作安装、钢管刷油漆、预埋连墙杆连接点；施工现场内安全通道、“四口”、“五临边”、马道等的搭设、维护及修复工作，所需材料费及运输、堆放、垃圾清理。（须适用主体结构、砌体、外墙防水等施工）。8）、施工图纸中基坑层至屋面施工过程的标高测量、放线等操作工作（主控制线由发包方操作放线，承包方配合，并完成各楼层施工用线）。9）、施工图中所有圈梁、过梁、构造柱、雨棚、空调板、栏板、地沟、墙体基础、卫生间墙根、窗台板等

5、所有二次结构施工全过程。10）、按市级文明工地要求搭设拆除木工棚、钢筋棚、安全通道、安全防护棚、外防护悬挑架（所有外架管、安全通道及所有文明工地要求的架管均涂刷黄油漆）及地面、道路硬化；承包方所需的材料堆放场地设置；基坑四周防护栏杆搭设，施工人员由地面进入基坑施工规范的马道搭设；挂设安全警示、标语等；搞好场容、场貌的全部配合工作；工地内所有库房区、办公区、厕所、道路和施工区域内的卫生每天派专人负责清扫、洒水；建筑垃圾按指定地点堆放；协助发包方做好创建省文明工地工作。11）、现场围墙内所有材料在施工期间内的装卸车工作、多次倒运、多次搭设钢筋棚和木工棚分类堆放、码垛、标识、挂牌。12）、冬期施工防

6、冻保温措施的实施全工程。13）、在施工过程中的塔吊、上料井架、搅拌机、砂浆机及所有机械设备、工具等的操作人员、指挥人员均由承包方配备,并承担相关所有费用。特种作业人员须持有效证件上岗。14）、施工图纸中所有预埋件预留（含钢构、碎包钢柱、电梯预埋）、预埋时的配合工作（包括人防门框预埋配合）。315）、施工图纸中所有后浇带的施工全工程。16）、施工图纸中所有钢板止水带、橡胶止水带制作安装施工全工程（材料由甲方提供）。2、包机械设备、工具包含本工程劳务承包范围及工作内容施工的所有机械的购置、租赁、进出场、检测检验、维护等费用。如：钢筋机械（自动调直切断机、弯曲机、切断机、电渣压力焊、闪光对焊机、电焊

7、机、锻粗机、套丝机、钢筋连接机械、切割机等），木工机械（园盘电锯、压刨、平刨、手提电圆锯、手提电刨等），硅工（振动棒、振动棒电机、平板振动器、抹面收面机等），碎、砂浆机械（碎搅拌机、砂浆搅拌机等），小型施工用具,垂直、水平运输机械（塔吊、上料井架、吊车、平板车、劳动车等）等。3、包材料包含：模板分项工程（模板、木彷、顶托、支模架、钢管、扣件、铁丝铁钉、模板接缝用的海绵条、双面自粘胶带、堵头、对拉螺杆、止水螺栓、模板定位材料、电焊条、模板隔离剂、螺栓套杆、圆盘电锯片、手电锯片等）；钢筋分项工程（钢筋绑扎丝、各种钢筋保护层垫块、直螺纹连接套筒、丝扣保护帽、切割片、电焊条）；混凝土工程养护的保护膜、

8、水管；搭设脚手架所需的所有材料（符合市级文明工地要求）；施工所用二级电箱以外临电（电缆、三级电箱、电源插座、开关、照明灯管、照明灯架等，需符合市级文明工地要求），施工放线所需的全站仪，水准仪、经纬仪、线绳、线锤、铅笔、粉笔、墨斗、墨汁及用于标识的红色漆；各种劳动防护用品等。4、除非合同另有约定，投标综合单价包括但不限于为实施和完成合同工程所需的全部劳务、材料、机械设备、质量、安全、工程管理、环境保护、调遣、临时工程、文明施工、施工用电、保险、治安管理、施工结束后现场清理、缺陷修复、取暖及降温费、成品保护、施工干扰及各种停窝工费用、管理费、利润、含增值税专用发票的税金、检测、工期赶工措施费等所有

9、费用。第二条管理人员承包人根据工程需要向发包人提供作业人员共14名。具体管理人员配备如下:序号姓名职务工作职能1项目经理2技术负责人3r会员（X）:4会员（X）5安员（X46钢筋工长（X）7钢筋工长（X）8钢筋工长（X）9木工工长（X）10木工工长（X）11木工工长（X）12硅工工长（X）13硅工工长（X）14硅工工长（X）第三条合同工期工期为XXXX天（以项目经理、生产经理、质检员联合签认的开工、完工通知书为准）。第四条合同价款4.1 合同价款：4.1.1 总价计算方式：实际图纸建筑面积乘以综合单价4.1.2 综合单价：XXXXX元/疔（建筑面积）4.1.3 暂定合同总价：（小写）XXXXX

10、X。（大写）XXXXXXXXXX4.1.4 正负零以下基础筏板按单层地下室建筑面积乘以0.6调增。4.1.5 劳务单位已完成的工程按双方共同勘验认可的分项工程量乘以钢筋、模板和硅单价进行核算，核算出的总费用从总劳务费中扣除。4.2 合同价款的确定原则：经过发、承包双方协商一致，确认：4.2.1 本合同为固定价款合同，除非合同另有规定，综合单价包括但不限于为实施和完成合同工程所需的全部劳务、材料、机械设备、质检、安装、安全、工程管理、环境保护、调遣、临时工程、施工临电临水、保险、误工费、治安管理、施工结束后现场清理、缺陷修复、取暖及降温费、施工干扰及各种停工造成的设施料、垂直运输机械租赁费用、管

11、理费、利润、含增值税专用发票的税y金。此合同单价已包括风险在内，在合同履行工程中不因市场变化、政策调整等所有因素的变化而变化。4.2.2 工程量计算规则结算时建筑面积计算依据2001山西省清单计价规则及山西省建筑装饰工程消耗量定额的规定计算得出。4.3 对合同价款内容的说明:完成图纸所示及施工规范要求的全部土建分包工作内容，并达到合同约定的质量、工期、安全文明施工等标准的全部费用，其中包括但不限于以下项目内容：人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及税费，冬雨施费、防护用具、多次搬运，中小型机具、工具的租赁费用、辅助材料及安全文明施工费用，涉及到道路运输，建筑垃圾按甲方指定地点归堆到位、等所

12、有费用。如承包方未按发包方要求完成上述作业内容，所发生的费用，发包方将按实际发生的费用，直接从承包价款中予以扣除。不可预见用工（包括实体内与非实体内）的费用、发包方与建设方签订的施工合同保修期的维修费用、办理各种手续的费用，全员个人意外伤害保险、劳保用品及劳动保护的费用，工具费、水电、床等所有费用。本合同单价为固定价款合同，承包范围内，文明工地和施工现场临时道路不再发生任何零星用工结算.如遇洽商变更，以建设方签认的工程项目工程量作为调整结算的依据。第五条合同价款的结算和支付5.1 结算、决算资料：5.1.1 发包人向承包人提供工程仅电子版施工图。5.1.2 承包人根据发包人下达的施工节点任务书

13、或现场负责人的指令，安排作业人员完成作业内容。5.1.3 有效的工作量结算资料及书面洽商变更、现场签认资料等。5.2 最终结算价格以实际工程量*固定单价，以及变更签证确定。5.3 合同价款的支付：5.3.1 合同价款支付：1）无预付款2）达到进度节点（XXXXXXX完成X#、X措娄正负零以下白主体工程X月X日XX#娄完成正负零以下主体工程，按主体工程合同价（XXXX元/疔）付60%;3）确保拿预售证的重要施工节点付至完成主体工程合同价（XX元/疔）60%XXX年X月X日，X#娄完成X层主体结构施工；XXX年X月X日，X#娄完成X层主体结构施工；XXXXX年XX月X日，X#娄完成X层主体结构施工

14、；注：X、X层每层X天、标准层X天说明：因政府原因、业主原因等，造成的停工连续三天，经项目部签字同意，可以顺延工期，但不调增任何费用（误工费、租赁费等）。4）春节前完成节点进度计划付至已完成主体工程合同价的85%（必须确保拿预售证）5）X#、X#X#娄主体工程施工节点付已完成工程量80%;X年X月X日，X#娄完成X层主体结构施工；X年X月X日，X#娄完成X层主体结构施工；X年元月X日，X#娄完成X层主体结构施工；X年春节后X月X日正式开始施工：XXX年XX月XX日X#娄封顶；xxx年xx月xx日xx#1封顶；注（标准层X天一层.屋面X天一层.初验）X年X月底，X#娄毛墙毛地具备初验交付业主；X

15、年X月完成X抵X#娄，完成二次结构及毛墙毛地并具备初验条件，达到施工节点计划奖励30万元，否则每滞后一天罚款2万元。6）二次结构完成付已完成二次结构工程量60%;7）工程竣工验收后达到预验收标准按双方审核确认的工程建筑面积，付到合同总价款80%,全部工程竣工验收后，经双方确认工程量后付至合同总价95%8）工程完工后整个项目结算，留5%为质保金，待工程质保期（质保期为俩年）满后一个月内一次付清。5.3.2 结算程序：承包人提交结算资料，包括：结算造价报表、合同复印件、计算书，按照发包方规定的格式上报项目部，项目部批准后提交至公司预算部进行最终审核。第六条安全施工、重大伤亡及其他安全事故处理6.1

16、 安全施工：承包人必须贯彻、执行国家和政府、行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律法规及各项规定，严格按安全标准组织施工。6.2 承包人承担承包范围内所有因违规作业所造成的重大伤亡及其他安全事故产生的安全责任和经济费用。6.2.1 发生重大伤亡及其他安全事故，承包方应采取紧急措施防止事态扩大并全力组织抢救伤者，保护事故现场，如因抢救伤者必须移动现场设备，须作出书面记录或拍照。6.2.2 承包方使用的劳务工人员必须持有岗位技能证书、与承包方签订的劳动合同并在市建委注册。第七条工程质量、验收与保修7.1 工程质量应达到设计图纸要求及约定标准和质量目标。设专职的质量管理员（或技术负责人）7.2 承

17、包人必须按照国家现行规定的质量检验标准、施工规范、质量验收规范和施工图组织施工。在施工中发现设计有误，须立即向发包人提出，取得文字变更洽商手续后方可继续施工。7.3 对本工程的质量标准，双方约定如下：本工程质量标准为：合格，混凝土必须达到清水混凝土标准（屋高垂直度土3mm平整度±5mm轴线位移±5mm。此标准严格按照现行国家标准及发包方与建设方签订的施工合同中的有关施工规范和技术规范高一等级执行。植筋检测不合格，以后产生的二次返工及检测费用由承包方负责。第八条工期延误8.1 对于以下原因造成完工日期推迟的，在发包方取得业主同意工期顺延后，经发包人施工代表确认，工期相应顺延。

18、 因政府部门、业主原因造成的停工，连续三天，经甲方签字同意可顺延工期，但不调增任何费用（误工费、租赁费等）； 因战争、动乱、自然灾害或非发包人承包人责任造成的爆炸、火灾等不可抗力； 设计变更和工程量增减（重大设计变更和工程量增加）； 发包人同意工期顺延的其他情况。第九条文明施工9.1 承包人应严格执行运城市市人民政府颁发的施工现场管理暂行规定：加强科学管理，坚持文明施工。9.2 对本工程的文明施工标准，约定如下：实施CI战略达到运城市安全文明施工工地标准。执行发包方ISO14001环境管理标准和GB/T28001职业健康管理体系标准。噪声污水排放达标、控制扬尘减少污染。垃圾分类、节约水电降耗、

19、杜绝火灾发生。9.3 施工现场所有劳务人员必须统一着装（服装承包方自理）第十条材料机具供应10.1承包人的工具为：完成承包工作内容所需的大中小型电动机具、手动工具、用具等。第十一条文物保护对施工中发现的文物，承包人应立即保护好现场并于4小时内以书面形式通知发包人，发包人应于收到书面通知24小时内向文物管理部门报告，应文物管理部门的要求采取妥善的保护措施。发现文物后隐瞒不报的，由责任人依法承担行政的、法律的责任c第十二条发包人的权利及义务12.1 负责提供场地、道路、水电等具备施工条件的工程施工现场，负责工程施工的组织与协调及技术、质量、安全、场容等方面。12.2 负责提供施工图纸电子版，提供必

20、要技术资料。12.3 负责组织施工检查、验收，监督承包人的工程进度、工程质量、安全生产及按图施工情况。12.4 负责解决施工中存在或发生的技术问题。12.5 负责组织图纸会审和技术交底，编制施工组织设计及总的工期控制计划，审查承包人编制的详细施工作业计划。12.6 承包人在安全、质量、工期场容等方面如发现有违反合同约定内容的，发包人口头或书面提出整改，督促承包人进行整改。12.7 负责组织工程的验收工作。第十三条承包人的权利和义务13.1 承包人承担工程工期、工程质量和安全施工的全部责任；13.2 服从发包人的管理，自觉接受发包人及有关部门对其进行的监督、检查；接受发包人对其设备、材料的保管、

21、使用以及其操作人员的有效证件、持证上岗情况的检查；（要求全员才e证上岗）13.3 按发包人发出的指令，组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作（须100%持证上岗），并做好施工原始记录的收集、整理并及时提交报表配合发包人办理交工验收手续；13.4 自觉遵守法律法规及有关规章制度。按照国家有关建设工程的施工规范，依据设计标准和要求精心组织施工，严格操作程序，确保工程质量达到标准要求；承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种处罚；13.5 按照企业合法独立经营的有关规定保证与施工管理人员和作业人员签订书面劳动合同，按时足额支付劳动者工资，并为其人员参加各项劳

22、动社会保障险（包括劳动用工、生命安全、医疗保险等保障）；13.6 施工现场必须做到实名制管理。负责现场施工作业人员的登记备案，做好工人出勤记录，科学安排作业计划，投入足够的人力、物力保证工期进度；加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保安全施工；加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、环卫、消防等部门对施工现场的管理规定，做到文明施工；13.7 根据施工组织设计总进度计划要求，每月15日提交下月施工进度计划、材料、机械设备的使用计划，有阶段工期要求的提交阶段施工计划，或按发包人要求提交旬、周施工计划，以及与完成上述阶段、时段施工计划相应的劳动力安排计划，经发包

23、人核准后组织安排合理的劳动力实施施工作业；13.8 妥善保管、合理使用发包人提供给承包人使用的机具、及其他设施。统一规划堆放材料、机具，按发包人标准化工地要求设置标牌，搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作；13.9 教育员工自觉做到安全文明施工，拒绝或纠正违章指挥和违章作业，并对违章行为有权检举和揭发；做好与本工程其它专业施工分包单位的协作配合，遇有矛盾时，服从发包人的统一协调和安排；13.10 做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线及已完工部分的成品保护工作，因承包人责任发生损坏，承包人自行承担由此引起的一切经济损失及各种处罚；13.11 承包人须服从发包人施工项目部发出的指令，

24、严格按照农民工工资支付管理六项制度执行；13.12 承包人收到劳务费后须首先支付工人的劳动报酬，保存好发放凭证同时应向甲方提供凭证复印件。13.13 项目部仅提供现有板房，如不够承包方自行解决并承担费用，如生活区需要重新搬迁其食宿、搬迁等费用承包方承担。13.14 承包人现场脱产管理人员包括：项目负责人1名，技术负责人1名，安全员3人（各楼号1名），钢筋工长、木工工长、碎工工长各3人（各楼号1名），共计14人，均需持证上岗。最终管理人员的配备根据施工阶段和进度情况进行调整。13.15 承包方必须为现场所有人员购买个人意外伤害保险。第十四条违约责任14.1 发包人违约责任14.1.1 由于甲方施

25、工人员指挥错误造成的工程质量问题。其经济损失及有关责任由甲方人承担。14.2 承包人违约责任14.2.1 因承包人原因造成甲方工期延误或工程质量不符合要求时，甲方可以终止合同，并要求承包人在五日内退出施工现场，承包人应当退出施工现场。14.2.2 承包人未按发包人选定的施工队伍进场，发包人有权要求承包人进行更换、调整、承包人无法调整时，发包人有权暂不安排施工任务（窝工损失承包人自负），并书面通知承包人，直至终止合同。14.2.3 因承包人责任造成质量事故和延误工期，其工料损失概由承包人承担，由此造成的经济损失，发包方有权按照发包方与建设方签订的施工合同中的相关条款向承包人进行索赔。1014.2

26、.4 承包人必须按时参加发包人（含建设方、监理）组织的与工程质量、安全、文施、生产等相关的会议，凡承包人无故不参加会议的，每次从分包价款中扣款200元。14.2.5 承包方不履行或不按约定履行合同的其他义务时，应向甲方支付合同价款5%违约金，承包方尚应赔偿因其违约给甲方造成的经济损失。第十五条施工变更15.1 施工中如发生对原工作内容进行变更，甲方项目经理应提前1天以书面形式向承包方发出变更通知，并提供变更的相应图纸或说明。承包方按照甲方目经理）发出的变更通知及有关要求，进行下列需要的变更：（1）更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸；（2）改变有关的施工时间和顺序；（3）其他有关工程变更需

27、要的附加工作。15.2 施工中承包方不得对原工程设计进行变更。因承包方擅自变更设计发生的费用和由此导致甲方的直接损失，由承包方承担，延误的工期不予顺延。15.3 因承包方自身原因导致的工程变更，承包方无权要求追加劳务报酬。第十六条施工配合16.1 承包方应配合甲方对其工作进行的初步验收，以及发包方按业主或建设行政主管部门要求进行的涉及承包方工作内容、施工场地的检查、隐蔽工程验收及工程竣工验收。16.2 承包方按约定完成劳务作业，必须由甲方或施工场地内的第三方进行配合时，承包人应积极配合。第十七条索赔17.1 甲方根据总（分）包合同向建设方递交索赔意向通知或其它资料时，承包方应予以积极配合，保持

28、并出示相应资料，以便发包方能遵守总（分）包合同。17.2 工地发生重大事件，承包人应积极妥善解决，承包人不得关闭通讯工具，否则按违约处理，按已完成工程70%结算，并清退所有劳务人员。17.3 当本合同的一方向另一方提出索赔时，应有正当的索赔理由，并有索赔事件发生时有效的相应证据。17.4 承包方未按约定履行自己的各项义务或发生错误，给甲方造成经济损失，发包方可按上述程序向承包方索赔。第十八条不可抗力18.1 本合同中不可抗力的定义与总包合同中的定义相同。18.2 不可抗力事件发生后，承包方应立即通知发包方项目经理，并在力所能及的条11件下迅速采取措施，尽力减少损失，发包方应协助承包方采取措施。

29、发包方项目经理认为承包方应当暂停工作，承包方应暂停工作。18.3 因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。第十九条合同争议的解决在履行合同过程中发生争议，双方首先进行协商，协商不成，可向有关部门申请调解。当事人不愿和解、调解或和解、调解不成的，可约定以下方式解决争议（在选定的方式前划“V”：1 .运城市仲裁委员会申请仲裁。，2.向工程所在地人民法院起诉。第二十条合同的生效与终止合同经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效。法定代表人应出示身份证明，委托代理人应出示委托证明。1.1 1如在承包方没有完全履行本合同义务之前，劳务大包合同或专业分包合同终止，甲方应通知

30、承包方终止本合同。承包方接到通知后尽快撤离现场，甲方应按监理及建设单位确认已完工程量支付承包方已完工程量的70%的劳务报酬。1.2 2如因不可抗力致使本合同无法履行，甲方和承包方可以解除合同。1.3 3合同解除后，承包方应妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作,按甲方要求撤出施工场地。甲方应为承包方撤出提供必要条件，并按合同约定支付已完工作劳务报酬。合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力本合同在完成分包工作内容、结清工程决算尾款后，即宣告终止。第二十一条本合同正本一式四份，具有同等法律效力，发包方保存三份，承包方保存一份。第二十二条本合同未尽事宜可经双方协商后列入其

31、他事项，其他事项与正文具有同等效力。在本合同之外签订的协议等，内容与本合同相抵触者无效。第二十三条补充条款23.1 承包方需按照现行的税务制度，必须开具3%的可抵扣的增值税专用发票。23.2 接受甲方不支预付款，前期自行组织资金的原则。23.3 承包方严格管理上场人员，杜绝打架斗殴、聚众闹事事件发生。若因承包方人员给甲方造成各种纠纷或损失，无条件退场（但不限于）在内的一切处罚；23.4 承包方需按照合同要求完成工程质量、安全、进度、文明施工及其他配合等方面的工作，若出现重大偏差，甲方有权对承包方进行各种处罚，甚至将承包方清退，12所有费用待该项目竣工以后按承包方实际完成工程量另扣除发甲方所有损

32、失进行结算。第二十四条承包方承诺函(1)承包方承诺全部工程施工满足国家现行的设计、施工、验收等采用的规范标准，混凝土结构均按清水碎标准；(2)承包方承诺合同签约人每月保证在施工现场不少于20天，现场主要负责人(包括现场负责人、技术负责人、安全员3名、各楼层专业工长1名)共计14人，不兼职其它项目职务，对现场主要负责人不随意更换。若必需更换时须经甲方同意，并且项目主要负责人未经甲方书面同意不得离开现场，未经同意离开现场自愿接受处罚，项目负责人、技术负责人未经同意擅自离开罚款5000-10000元/人天；(3)接受甲方不支预付款，前期自行组织资金的原则。(4)承包方承诺，将严格按合同中阐明的施工组

33、织设计组织施工，施工过程中如要改变施工组织核心内容需报甲方批准；(5)承包方承诺，在合同履行过程中，执行甲方的规章制度和管理办法；(6)承包方承诺，如实的做好农民工工资表，及时足额发放农民工工资，并接受甲方的监督，如不够由承包方另行调集资金解决，决不以此为由聚众闹事，围堵项目部及以上各级机关，否则承包方将承担合同违约责任；(7)承包方承诺，不能满足合同进度、质量、安全、环水保等要求时无条件退场；(8)承包方承诺严格履行施工现场的进度安排；(9)承包方承诺，严格管理上场人员，杜绝打架斗殴、聚众闹事等事件发生。若因承包方人员给甲方造成各种纠纷或损失，承包方愿意接受甲方包括经济处罚(按已完成工程量7

34、0%吉算)无条件退场；(10)承包方承诺，严格按合同中列明的人员、设备足额到位；(11)承包方承诺，对项目部中有关工期、质量要求、技术标准和要求、施工范围等内容完全响应，并遵照执行。(12)承包方承诺，负责协调施工现场内各方关系。(13)承包方承诺，给现场施工人员足额缴纳意外伤害保险，并全权承担因违规施工作业造成的安全责任和经济费用。(14)因政府、业主原因造成的停工，连续三天经甲方项目部签字批准可以顺延工期，但不调增任何费用。第二十五条补充协议(1)如下内容不另外增加费用：防尘降霾费用；因当地政府、业主原因造成停工产生的所有误工；多次搬运费用、设施料租费用、塔吊租赁费用等。3#娄局部塔吊盲区

35、13搬运费用。（2）接收XXX年XX月XX日前进场的多层板材、套筒。对位螺栓等的双方认可清单为准，并承担此部分费用。（3） X热X#已完成工程量，按市场单价计费，从合同工程款扣减（详见双方认可清单）。承包人（章）法定代表人或委托代理人（签字）：地址：电话：传真：开户银行：账号：年月日发包人（章）法定代表人或委托代理人（签字）地址：电话：传真：开户银行：账号：合同订立时间：年月日14附件一：施工现场安全生产管理协议书总包单位（以下简称甲方）：XXXXX分包单位（以下简称乙方）：XXXXX工程名称：XXXXXX承包形式：分项工程承包乙方在施工现场从事生产经营的人员总数人，其中安全员人。为了切实加强

36、施工现场安全生产管理，依照中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国建筑法、中华人民共和国合同法以及汉中市的有关规定，双方本着平等、自愿的原则，签订本协议书。甲方和乙方均严格遵守本协议书规定的权力、责任和义务，确保施工现场的安全生产。一、甲方的权利、责任和义务：1 .贯彻落实国家及运城市有关施工现场安全生产、文明施工的法规和管理规定，对施工现场进行全面的安全生产管理和监督检查。2 .严格审查乙方施工资质，不得与不具备施工资质或施工资质与承包内容不相符的分包单位签订合同。3 .提供施工现场安全生产条件。安全防护设施由甲方提供的，交付使用前双方要办理交接手续，由甲方按照运城市有关安全标准对乙方进行日

37、常监督检查。4 .提供施工用电，并保证符合安全标准。负责提供符合安全标准的施工用电电源到B级配电箱。按照有关安全用电标准对乙方的施工用电设施设备进行监督检查，发现隐患责成乙方予以整改。5 .督促乙方特殊工种操作人员建立档案并在甲方备案。6 .对乙方施工区域进行安全生产和文明施工检查；及时纠正乙方施工人员违章指挥和违章作业行为，并按照有关规定予以查处。对乙方施工区域内的重大安全事故隐患，应开具隐患通知单。7 .要求乙方提供施工现场生产安全事故应急救援预案。8 .建立健全施工现场各项安全生产管理制度。9 .对乙方的安全生产培训、劳动保护用品的使用和危险预知工作提出指导意见，并监督落实情况1510

38、.对乙方提出的安全生产要求积极提供帮助。11 .提供施工现场消防安全通道和消防设备、设施。12 .方发生生产安全事故时提供协助救援服务。13 .对乙方开展的安全生产活动提供帮助。14 .由于甲方责任造成生产安全事故，导致乙方人员伤亡时，由甲方承担事故责任和经济责任。15 .由于乙方责任造成生产安全事故时，甲方有义务协助处理善后事宜。16 .由于双方责任造成的生产安全事故，根据市政府有关部门的责任划分承担相应的事故责任和经济责任。2 .乙方的权利、责任和义务：1 .贯彻落实国家及运城市有关施工现场安全生产的法规和管理制度，建立健全安全生产责任制和安全生产管理制度，对分承包施工区域的安全生产管理负

39、全面责任。2 .接受甲方的施工资质审查，并负责提供有关资料。严格按照施工资质范围施工，不得承接超资质范围的施工任务。严格遵守中华人民共和国建筑法和运城市有关规定，不得将分承包项目再次转包。3 .服从甲方安全生产管理，有权拒绝总承包单位违反安全生产法规的指令。4 .对管辖范围由甲方交付使用的安全防护设施（如脚手架、洞口、临边等）的搭设、拆除、维护和改造负有全部责任。必须符合运城市有关安全标准并符合总承包单位对施工现场整体安全防护的要求；在搭设、拆除和改造前，必须向总承包单位报告。5 .对管辖范围的施工用电负有全部管理责任。B级配电箱以下部分必须符合有关安全用电标准，有权拒绝不符合安全标准的用电设

40、备从所辖线路中拉接电源。6 .对自行携带和使用的机械设备负有安全管理和维护保养的责任，并符合汉中市有关安全标准。使（租）用大型机械设备时，应在使用前向甲方备案。7 .为本单位作业人员提供合格的劳动保护用品，进行危险预知的教育。对特殊工种作业人员进行安全管理，保证特殊工种作业人员持证上岗，负责建立特殊工种作业人员档案，并向甲方备案。8 .按照中华人民共和国安全生产法和运城市有关安全管理规定，及时将生产安全事故应急救援预案报甲方备案。9 .按照运城市有关安全管理规定，定期组织对所辖施工区域进行安全生产检查。在安全检查中发现甲方管辖范围内的事故隐患，应向甲方及时报告。1610 .按照运城市有关安全管

41、理规定，定期组织安全生产培训教育和安全生产活动在安全教育或安全活动中如需要可要求甲方提供帮助。11 .使用甲方提供的安全防护设施设备前，应与甲方办理相关手续，并负责使用期间的安全维护。对在使用期间由于管理不善造成的生产安全事故负责。12 .服从施工现场文明施工管理，并负责所辖施工区域内的文明施工管理工作。保证所辖区域消防通道畅通。13 .由于乙方责任造成生产安全事故，导致甲方或第三方人员伤亡时，由乙方承担事故责任和经济责任。甲方或第三方有义务负责协助处理善后事宜。14 .对甲方责任造成生产安全事故，乙方有义务负责协助处理善后事宜。15 .由于双方责任造成的生产安全事故，根据市政府有关部门的责任

42、划分承担相应的事故责任和经济责任。16 .发生生产安全事故后，必须在1小时内向甲方报告，并按照运城市有关规定向有关主管部门报告。迟报或者隐瞒不报生产安全事故，承担事故的全部责任。3 .补充条款：本协议书一式四份，甲保存三份，乙保存一份。本协议与双方经济合同时效相同。签定经济合同的同时，签定本协议。经济合同到期后，本协议同时终止。甲方单位（章）项目负责人:乙方单位（章）项目负责人:17附件二:施工现场环境保护协议书工程名称：XXXXXXXX总包单位（以下简称甲方）：XXXXXXXXXXXXXXXXX分包单位（以下简称乙方）：XXXXXXXXXXXXXXXXXX为了强化劳务供方的安全管理工作，保护

43、劳务供方人员的安全和健康，根据国家的法律和上级有关规定及公司环境、职业健康安全管理体系的要求，特制定此安全生产协议。1 .甲、乙双方必须认真贯彻执行国家安全生产方针，劳动保护和环境保护政策、法令、规程制度和上级指示决议，并检查执行情况。2 .对有毒、有害工种的作业人员在上岗前甲方应履行告知的义务，并按要求以书面的形式签认。3 .甲方安全管理人员在乙方人员进入施工现场前必须对全体人员进行职业健康安全知识的培训和进行有针对性的安全生产知识和操作规程、技术规范的安全教育，并有书面考卷，经考核成绩合格后，方准上岗作业。4 .甲方应在乙方的施工区域内创造一个良好的工作环境，对有毒、有害的工作场所，应按国

44、标的规定悬挂相应的安全标识，并提供符合要求的照明和人员上下通道。5 .乙方人员应严格遵守施工现场的各项安全规定，听从甲方安全管理人员指令，乙方人员用甲方提供的设施、设备时，甲、乙双方必须进行交接，并履行验收交接手续，双方签订存档，杜绝违章作业现象的发生。6 .从事有毒、有害作业的人员乙方需对作业人员进行岗前和离岗的职业健康体检，并将作业人员的职业健康体检结果留档存查，乙方负责按国家有关规定，为作业人员提供有效的个人防护用品，乙方职工一旦发生职业病，由乙方按相关法规要求，独立承担相应的义务和责任。7 .设专职安全员2人以上，安全员要求有一定的安全管理能力和责任心强的人员担任，并要求持证上岗，安全

45、员名单在乙方施工队入场三天内报公司安全部。8 .乙方在每天施工前，应对全体人员进行有针对性的班前讲话，并应有记录存档备查，安全员必须每半月进行一次检查，并将检查情况做好记录，并报告给甲方的安全员。9 .乙方人员进入施工现场必须正确配戴使用个人防护用品，由安全员进行日常检查，并做好记录。1810 .乙方的安全员在日常检查中发现的问题，应及时进行报告和处理，并立即报告甲方的安全管理人员。11 .乙方进入施工现场的人员绝不允许冒名顶替、私招、乱雇，身体、精神有残疾或不健康者，发现与上述人员一律不准入场，严禁使用18周岁以下，50周岁以上人员，并严禁夸省市用工，一经查出按集团总公司关于外施队安全生产管

46、理的规定和集团总公司建劳（1995）185号文件的要求，进行处理。12 .乙方人员在施工时，如发生工伤事故，应立即上报甲方安全员（包括重伤）。否则按隐瞒事故严肃处理。14 .外施队进场半月内，消防安全责任人应在项目部的指导下，建立群众性的防火组织，如50人以上的建立防火委员会、义务消防队；50人以下的，设消防安全管理人和消防安全人员。义务消防队的人数不少于本队总数的15%。15 .施工现场使用电气焊，外施队操作人员要持证上岗，施焊时当天要签领用火证，按规定派专人看火，并配足灭火用具。高层焊接应有接火盘，遇五级以上大风时，要立即停止操作。16 .施工现场严禁吸烟，宿舍内不准卧床吸烟，严禁违章使用

47、电热器。外施队在现场领用易燃易爆、放射性物品时，一定要有专人负责，按规定要求进行使用和存放，每日收工时将剩余的物品交回有关部门，不得乱仍、乱放。17 .外施队要定期限组织义务消防队进行学习和训练，做到平时能防、遇火能救，使之达到“两知、三会”（知防火知识、知灭火知识，会报警、会疏散自救、会协助救援）的要求。18.乙方人员应严格执行双方制定的环境保护措施，如：100人以上的食堂设隔油池；生活垃圾在指定地点存放等。以上协议职责望甲、乙双方认真贯彻执行，否则将依照市建委、集团公司有关处罚条例进行经济罚款。甲方单位（章）乙方单位（章）项目负责人：项目负责人：年月日年月日19附件三:施工现场治安防范协议

48、工程名称：XXXXXXXXXXXXXXXXX总包单位（以下简称甲方）：XXXXXXXXXXXXXXX分包单位（以下简称乙方）：XXXXXXXXXXXXXXX为了保障工程项目的正常施工生产，甲、乙双方在严格遵守国家的各项法律法规及有关规定要求前提下。双方应本着以文明施工、安全生产为标准，切实为维护双方共同利益，维护现场人员的人身权与益安全，特制定本协议。望甲、乙双方共同遵守。协议内容如下：1、乙方应根据甲方的要求，向甲方提供乙方单位的治安综合治理保证体系及治安保证委员会名单；2、根据市政府有关规定要求，每50人配备一名专职，不足50人的设兼职人员名；3、定期召开治安防范会议，做好会议记录；4、教

49、育本单位人员，严格执行项目经理部的各项规章制度，严禁打架斗殴、赌博、等不良行为发生；5、坚持文明施工，提倡与周边居民建立良好的工作关系，严禁与周边居民发生纠纷；6、教育本单位职工，爱护项目经理部的各种设施、设备和材料，不得发生偷盗、破坏等不文明现象。7、施工现场内发生治安防范事故时，导致另一方或第三方人身伤亡和经济损失的，按责承担全部经济损失和法律责任；8、积极配合、服从各级公安机关、行政部门及甲方的治安防范工作的监督、检查和管理，对查出的治安工作问题及时进行整改，并将整改情况书面报甲方备案；9、如任何一方有违反本协议中所规定内容，造成另一方损失的，损失由责任方承担。10、由于施工现场不具备住

50、宿条件，乙方自行安排食宿时，也应按照有关生活区管理的各项要求，做好宿舍区的治安防范和其他工作，并宿舍区当地的派出所进行申报工作。2011、本协议书一式两份，甲乙双方各执一份本协议与经济合同同时签定，自签定之日起生效，经济合同到期后，本协议同时终甲方单位：（章）负责人签字：年月日乙方单位：（章）负责人签字：年月日21附件四:施工现场消防安全管理协议书工程名称：XXXXXXXXXXXXXXXXX总包单位（以下简称甲方）XXXXXXXXXXXXXX分包单位（以下简称乙方）XXXXXXXXXXXXXXXX甲方：消防安全责任人：管理人：乙方：消防安全责任人：管理人：为了加强和规范施工现场消防安全管理，落

51、实逐级消防安全责任制，依据中华人民共和国消防法、机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定（公安部61号令）、运城市建设工程施工现场消防安全管理规定、运城市消防安全责任监督管理办法等法律、法规，本着谁主管，谁负责”的原则，签订本协议书，双方应严格遵守和执行本协议书规定的权力、责任和义务，确保施工现场的消防安全。一、甲方的权力、责任和义务1、贯彻落实国家和运城市有关施工现场消防安全法规和总包的消防安全管理制度，总包单位对施工现场、生活区的消防安全负总责，对施工现场、生活区的消防安全进行全面管理、监督、检查和指导。2、运用多种形式开展经常性的消防安全宣传教育，对现场所有人员每年至少进行一次消防安全

52、培训，并有培训记录和登记；对采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备有火灾危险的，要对从业人员进行专门的消防安全教育和培训；对不接受培训、教育、考核或考核不合格以及经审查有其它不符合规定要求的人员，有权拒绝其进入施工现场或清退出现场。3、建立健全各项消防安全管理制度和操作规程，并督促落实。明确逐级和岗位消防安全职责，确定现场各栋号、分包、外包单位和各职能部门、各工种和各区域、层段等各级别和岗位的消防安全责任人；建立健全施工现场各级消防安全组织机构和义务消防队组织；对重点工种人员如电气焊人员、防水作业人员进行登记，建立档案。4、严格落实有关动用明火的管理制度。施工现场动用明火，应当按照规定事先办理审批手续；用火操作前，须对乙方电气焊工作业人员以班组或分包为单位进行用火操作交底，填写用火申请审批表，由甲方项目主管负责人签字（有效期10天），并开具当天用火证。开具用火证人员必须由消防安全专职人员担任，其他人员代理应有书面委托；开具动火证时应严格把关，根据施工