2010造价员考试经典题集

1、1 建设单位应当自领取施工许可证之日起( c )内开工。A 一个月B 二个月C 三个月 P241D 四个月3 工程造价多次性计价有各不相同的计价依据，对造价的精度要求也不相同，这就决定了计价方法具有( b )。A 组合性B 多样性 P64C 多次性D 单件性4 工程造价的两种含义包括，根据从业主和承包商的角度可以理解为( a )。A 建设工程固定资产投资和建设工程发包价格P2-4B 建设工程总投资和建设工程承发包价格C 建设工程总投资和建设工程固定资产投资D 建设工程动态投资和建设工程静态投资6 根据建筑安装工程费用项目组成(建标2003206号)文件的规定，大型机械设备进出场及安拆费应计入(

2、 a )。A 直接费 P4-5B 直接工程费C 间接费D 施工机构使用费7 基本预备费的计算基数不包括( d )。A 设备及工、器具购置费B 建安工程费C 工程建设其他费用D 建设期贷款利息。 P39 工程造价咨询单位的资质要求，不包括( c )。A 技术力量B 注册资金C 成立时间 p52D 办公条件11 下列属于财务评价静态指标的是( a )。A 投资利润 利润率B 动态投资回收期C 净现值D 内部收益率12 下列说法是正确的是( b )。A 折现率越大，净现值越大B 折现率越大，净现值越小C 折现率越小，净现值越小D 净现值是折现率的递增函数13 价值工程的核心是( a )。A 功能分析

3、 P9B 成本分析C 费用分析D 价格分析14 某建设项目的风险水平超高，基准折现率的取值( b )。A 越低B 超高C 应该考虑筹资成本D 基准折现率与风险无关16 建设工程工程量清单计价规范(GB50500-2003)的性质属于( a )。A 国家标准B 行业标准C 地方标准D 推荐性标准17 我国现行建筑安装工程费用构成中，材料的二次搬运费应计入( b )。A 直接工程费B 措施费 P4C 企业管理费D 规费18 按时我国的现行规定，施工单位所需的临时设施搭建费属于( b )。A 直接工程费B 措施费 P4C 企业管理费D 工程建设其他费19 下列税费中计入建筑安装工程费的是( A )。

4、A 教育费附加 P4B 外贸手续费C 进口关税D 增值税21 下列费用属于措施费用的是( a )。A 材料二次搬运费 P4B 联合试运转费C 设备运杂费D 差旅交通费22 以下哪一项不应计入人工费( d )。A 辅助工资B 生产工人基本工资C 生产工人工资性补贴D 职工养老保险 P7923 下列不属于材料预算价格的费用是( d )。A 材料原价B 材料包装费C 材料采购保管费D 新型材料实验费 P7924 不包含在建筑安装工程费用的间接费中是( b )。A 财务费B 措施经费 P4C 企业管理费D 工程定额测定费25 建安工程造价中的税金不包括( b )。A 营业税B 所得税C 城乡维护建设税

5、D 教育费附加27 建设工程工程量清单计价规范中规定建筑工程的第一级分类码为( a )A 01 P90B 02C 03D 0428 工程量清单的提供者是( b )A 建设主管部门B 招标人C 投标人D 以上都是29 按照我国目前的规定，在工程量清单计价过程中，分部分项工程单价不包括( c )。A 利润B 风险因素C 规费 P63D 管理费30 在工程量清单的其它项目清单中，应包括( d )。A 环境保护费B 夜间施工费C 施工排水、降水费D 材料购置费 P531 按定额反映的生产要素消耗内容分类，可以把工程建设定额分为( d )。A 劳动消耗定额、施工定额、投资估算指标B 机械消耗定额、施工定

6、额、建筑工程定额C 材料消耗定额、机械消耗定额、施工定额D 劳动消耗定额、机械消耗定额、材料消耗定额 p6732 下列不属于施工定额特征的是( a )。A 编制概算指标的基础 P67B 企业定额C 分项最细、定额子目最多D 基础性定额33 确定机械台班定额消耗量时，首先应( a )。A 确定正常的工作条件 P74B 确定机械正常生产率C 确定机械工作时间的利用率D 确定机械正常的生产效率34 劳动定额的主要表现形式上时间定额，但同时也表现为产量定额，时间定额与产量定额的关系是( d )。A 独立关系B 正比关系C 互为相反关系D 互为倒数 P6735 既是设计单位编制设计概算或建设单位编制年度

7、投资计划的依据，也可作为编制估算指标的基础是( a )。A 概算指标 p67B 概算定额C 预算定额D 施工定额36 如下直接工程费的各项费用中计算公式不正确的是( b )。A 人工费 = (工日消耗量日工资单价)B 材料费 = (材料消耗量材料基价) P79 +检验试验费C 施工机械使用费 = (施工机械台班消耗量机械台班单价)D 日基本工资 = 生产工人平均年工资/年平均法定工作日37 夜间施工增加费是指因夜间施工所发生的夜间补助费、夜间施工照明设备摊销、照明用电及( b )等费用。A 夜间补助费B 夜间施工降效C 夜间劳保费D 安全措施费38 措施费中已完工程保护费包括成品保护所需机械费

8、、材料费和( d )。A 动力费B 劳保费C 临时设施费D 人工费 P132 539 工程量清单格式的组成内容不包括( a )A 工程项目总价表 P92-104B 分部分项工程量清单C措施项目清单D 封面40 在建设工程标底的编制过程中，不必考虑的因素是( a )。A 建设单位的经济实力 P155B 工程项目的质量标准C 工程项目的目标工期D 建筑材料的市场价格41 工程预付款的预付时间应不迟于约定的开工日期前( a )天。A 7 P281B 10C 14D 2042 使用软件计价时，采用工程量清单计价工作步骤与定额计价的主要区别有( d )。A 输入工程量B 定额换算C 报表输出，形成造价文

9、件D 选取清单项目编号43 建设工程施工合同(示范文本)有三个附件，下列( c )不是附件的组成部分。A 承包人承揽工程项目一览表B 发包人供应材料设备一览表C 工程量清单D 工程质量保修书44 联合共同承包的各方对承包合同的履行承担( d )责任。A 各自B 独自C 共同D 连带45 投资决策各阶段投资估算误差要求最小的是( b )A 初步可行性研究阶段B 详细可行性研究 P10C 项目规划阶段D 项目建议阶段48 按照建设工程施工合同(示范文本)规定，工程变更不包括( d )A 施工条件变更B 增减合同中约定的工程量C 有关工程的施工时间和顺序的改变D 工程师指令整改返修49 关于施工图预

10、算下列( c )的说法是不正确的。A 是施工单位编制施工计划的依据B 审查和熟悉施工图纸是施工图预算的重要步骤C 有无施工组织设计并不重要 p80-81D 工程量计算必须按统一的计算规则进行50 建设工程保修范围和正常使用条件下的最低保修期限，下面所列正确的是( a )。 P244A 基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限B 屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年C 供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期D 电气管线、给排水管道工程，为2年51 将承包工程内容分解成不同的控制界面，以业主验收控制界面作为支付工程价款的前提条

11、件。此结算方法是( c )A 分段结算B 竣工后一次结算C 目标结算方式D 其它方式结算52 关于风险管理的程序正确是( a )。A 风险识别、风险监控、风险分析、风险评估、风险控制B 风险识别、风险评估、风险分析、风险控制、风险监控C 风险识别、风险控制、风险分析、风险评估、风险监控D 风险识别、风险分析、风险评估、风险控制、风险监控53 施工中发现地下障碍物，需对原工程设计进行变更，变更导致合同价款的增减而造成承包商损失应由( a )承担。A 建设单位B 建设单位、承包商C 承包商D 工程设计单位55 承包建筑工程的单位应当持有依法取得的资质证书，并在其资质( b )许可的业务范围内承揽工

12、程。A 规定B 等级 p162C 行业D 专业56 开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的( a )进行。A 同一时间公开 p180B 单独确定时间公开C 同一时间秘密D 一定时间内公开57 在合同解释中优先于其他文件的是( d )。A 双方往来函件B 中标人投标时递交的主要技术和商务文件C 合同价格条款D 合同补遗或合同谈判纪要58 关于代理的种类，下列说法正确的是( b )。A 代理有委托代理、法定代理和协议代理三种形式B 代理有委托代理、法定代理和指定代理三种形式C 代理有委托代理、指定代理和协议代理三种形式D 代理有指定代理、法定代理和协议代理三种形式59 招标投标法关于开标程

13、序，下列叙述正确的是( c )。A 招标人只通知一部分投标人参加开标B 开标地点应当为招标人与投标人商定的地点C 开标由招标人主持，邀请所有投标人参加D 招标管理机构作为招标活动的发起者和组织者，应当负责开标的举行60 关于施工合同纠纷处理的方式，下列说法错误的是( a )。A 当事人首先必须选择通过和解或者调解解决合同争议 p257 协商 调解 仲裁 诉讼四种解决方式B 当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以根据仲裁协议向仲裁机构申请仲裁C 当事人没有订立仲裁协议，可以向人民法院起诉D 当事人订立的仲裁协议无效的，可以向人民法院起诉1 工程造价具有( bcea )职能。A 调节B 控

14、制 见电脑基础应用图片C 评价D 监督E 预测2 建设项目总投资主要分为两大部分，由( ae )组成。A 固定资产投资B 建筑安装工程费用C 设备及工器具购置费D 预备费E 流动资产投资3 下列费用中，不属于与未来企业生产经营有关的其他费用的是( a c )。A 工程承包费B 联合试运转费C 生产家具购置费 P3 见电脑基础应用图片D 办公和生活家具购置费E 生产准备费4 工程建设项目的经济评价主要分( ac )。A 财务评价B 市场评价C 国民经济评价D 技术评价E 环境评价5 下列属于投资方案动态评价指标的是( bcde )。A 投资收益率B 财务内部收益率C 财务净现值率D 净年值E 财

15、务净现值6 下列费用中属于企业管理费的是( de )。A 夜间施工增加费 直接费措施费B 已完工程及设备保护费 直接费措施费C 工程排污费 间接费-规费D 劳动保险费 P4 间接费企业管理费E 工具用具使用费 间接费企业管理费7 建筑安装工程费用中直接工程应该包括( cde )。A 临时设施费B 安全施工费C 人工费D 材料费E 施工机械使用费8 根据我国现行税法的规定，可以计入建筑安装工程税费有( cd )。A 房产税B 车船使用税C 教育费附加 城乡维护建设税D 营业税E 固定资产投资方向调节税9 根据建设部107令建筑工程施工发包与承包计价管理办法的规定，发包价与承包价的计算方法有( b

16、d )。A 人工费单价法B 工料单价法C 全费用单价法D 综合单价法E 人材机单价法10 分部分项工程量清单构成包括( abcd )。A 项目编码 项目特征B 项目名称C 计量单位D 工程数量E 工程特征11 工程量清单计价中分部分项工程量清单计价表中有综合单价一项，该综合单价应包括完成一个规定计量单位工程所需的( abce )A 人工费B 材料费C 机械使用费D 间接费E 管理费12 施工定额是建筑安装企业管理的基础，也是工程建设定额体系中的基础，主要由( bcd )部分组成。A 工期定额B 劳动定额C 机械定额D 材料定额E 预算定额13 按照主编单位和管理权限，可将建设工程定额分为( c

17、d )A 建筑工程定额B 安装工程定额C 企业定额 P68D 补充定额E 行业通用定额14 项目建议书阶段的投资估算的作用主要有( ae )。A 是项目主管部门审批项目建议依据之一B 是项目投资决策的重要依据C 是研究分析项目投资经济效果的重要条件D 其投资估算是建设项目投资的最高限额E 对项目的规划、规模起参考作用15 建设工程施工合同(示范文本)规定了工程变更的程序和变更后合同价款的确定，下列表述正确的是( bce )。A 设计变更超过原设计标准的，应报发包人批准B 承包人在施工过程中更改施工组织设计的，应经工程师同意C 改变有关工程的施工时间和顺序属于设计变更D 变更有关工程质量标准和工

18、期属于设计变更E 变更工程价款的报告应由承包人提出16 确定工程变更价款时采用的方法有( abd )A 合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格计算变更合同价款B 合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款C 合同中只有类似于变更工程的价格，由工程师确定D 合同中没有适用或似于变更工程的价格，由承包方提出适当的变更价格，由工程师确认后执行E 合同没有适用或类似于变更工程的价格，必须由工程师确定18 建设工程施工合同(示范文本)由( abcd )组成。A 协议书B 通用条款C 专用条款D 工程量清单E 中标通知书19 根据我国建筑法规定，在实施建筑工程监理前，建设单位应

19、当将( abd )书面通知被监理的建筑施工企业。A 监理工程单位B 监理的内容C 监理的方法D 监理的权限E 监理的费用一、 单项选择题1、工程造价的兼容性具体表现在()。A、长期性和统一性B、具有两种含义和造价造成的广泛性，复杂性 见电脑基础应用图片C、运动的绝对性和稳定的相对性D、运动的依存性和连锁性2、工程造价职能实现的条件，最主要的是()。A、国家的宏观调控B、市场竞争机制的形成C、价格信息系统的建立D、定额管理的现代化3、工程造价管理有两种含义，一是投资费用管理，二是()。A、工程价格管理 见电脑基础应用图片B、工程造价计价依据管理C、工程造价专业队管理D、工程建设定额管理4、在下列

20、建筑安装工程费用中，应列入直接费的是()。A、施工机械的进出场费B、仪器仪表使用费C、检验试验费D、工具、用具使用费5、某工程投资中，设备、建筑安装和工程建设其他费用分别为600万元、1000万元和400万元，基本预备费率为10%。投资建设期二年，各年投资额相等。预计年均投资价格上涨5%，则该工程的涨价预备费为()万元。A、152.5B、100 总投资=600+1000+400 分两年完成 P3C、167.75D、52.5计算公式 PI= Pt(1+i) t -1 基本预备费=（600+1000+400）10%=200万元第一年的涨价预备费=（600+1000+400+200）2（1+0.05

21、）1-1=55 万元第二年的涨价预备费=（600+1000+400+200）2（1+0.05）2-1=112.75万元建设期内涨价预备费=55+112.75=167.75万元6、对我国工程建设定额正确的认识是()。A、定额是计划经济的产物B、定额是与市场经济相悖的体制改革对象C、定额在社会主义市场经济下仍能发挥作用 P66D、定额不利于节约社会劳动和提高生产效率7、某工程需采购特种钢材10吨，出厂价为5000元/吨，供销手续费率1%，材料运输费50元/吨，运输损耗率2%，采购及保管费率为8%，则该特种钢材的预算价(材料单价 材料基价)为()元。A、56160 5000+5000*1%+50+(

22、5000+50)*2%*(1+8%)=5616 p79B、56040C、56000D、540008、在编制工程建设其他费用定额时，基本预备费的计取基础是()。A、工程费用B、工程费用+工程建设其他费 P3C、工程费用+建设期贷款利息D、工程费用+工程建设其他费+建设期贷款利息9、项目建议书阶段，投资估算误差率为()。A、30%B、30%以内 投资估算允许误差：项目建议书阶段误差率30%； 初步可行性研究误差率20%； 详细可行性研究误差率10%。C、20%以内D、10%以内10、投资估算指标比其他各种计价定额具有更大的()。A、综合性和概括性 P67B、综合性和准确性C、综合性和可调性D、概括

23、性和可调性11、关于工程变更的说法，错误的是( )。A、工程变更包括改变有关工程的施工时间和顺序。B、任何工程变更均需由工程师确认并签发工程变更指令。C、施工中承包方不得擅自对原工程设计进行变更。D、工程师同意采用承包方合理化建议，所发生的费用全部由业主承担。12、建安工程造价中的税金，不包含以下哪项?( )A.营业税B.水利建设专项基金C.教育费附加D.规费13、根据中华人民共和国招标投标法，招标在实质上是一种()。A、要约邀请 P139B、要约C、承诺D、以上均对14、按我国现行投资构成，下列费用中不属于基本预备费的是()。A、设计变更增加的费用B、弥补自然灾害造成损失的费用C、局部地基处

24、理增加的费用D、建设期内由于价格变化而增加的费用 见电脑图片15、下列各项定额中，不属于按定额的编制程序和用途性质分类的是()。A、概算定额B、预算定额C、材料消耗定额D、工期定额16、根据建筑安装工程定额编制式的原则，按平均先进水平编制的是()。A、预算定额B、企业定额 见电脑图片C、概算定额D、概算指标17、某袋装水泥原价为350元/t，供销部门手续费率为4%，运杂费18元/t，二次运输费5元/t，运输损耗率为1%，采购保管费率为2%，则每吨水泥采购保管费为( )元。A、7.71 350+350*4%+18+(350+5)*1%*2% 二次运输费不属于材料单价 P79B、7.43C、7.3

25、6D、718、某砖混结构墙体砌筑工程,完成10m3砌体基本用工为工日13.5工日,辅助用工2.0工日,超运距用工1.5工日,人工幅度差系数为10%,则该砌筑工程预算定额中人工消耗量为( )工日/10m3。A、14.85B、17.52C、18.70 (13.5+1.5+2.0)*(1+10%) P75-76D、20.3519、建设工程定额中的基础性定额是( )。A、概算定额B、产量定额C、施工定额D、预算定额1、在有关工程造价的基本概念中，下列说法不正确的有( )。A、工程造价两种含义表明需求主体和供给主体追求的经济利益相同 p5B、工程造价在建设过程中是不确定的，直至竣工决算后才能确定工程的实

26、际造价C、实现工程造价职能的最主要条件是形成市场竞争机制D、生产性项目总投资包括其总造价和流动资产投资两部分2、建设工程的工程造价与()在量上相等。A、固定资产投资B、流动资产投资C、无形资产投资D、递延资产投资3、在市场经济条件下，影响工程造价最活跃、最主要的因素是( )。A、分部分项工程的工程量B、分部分项工程的计量规则C、人工、材料、机械台班单价D、人工、材料、机械台班消量4、按我国现行投资构成，下列费用中不属于工程建设其他费用的是( )。A、勘察设计费B、研究试验费C、建设期贷款利息D、联合试运转费5、我国建设工程造价管理组织包含三大系统，该三大系统是指( )。A、国家行政管理系统、部

27、门行政管理系统和地方行政管理系统B、国家行政管理系统、行业协会管理系统和地方行政管理系统C、行业协会管理系统、地方行政管理系统和企事业机构管理系统D、政府行政管理系统、企事业机构管理系统和行业协会管理系统6、推行限额设计时，施工图设计阶段的直接控制目标是()。A、经批准的投资估算B、经批准的设计概算C、经批准的施工图预算D、经确定的工程合同价7、商品价值的货币表现，通常也用C、v和m来表示它与价值相应的三个组成部分，其中m表现为价格中所含的( )。A、 利润B、 成本C、 利润和税金 P30D、 税金8、乙级工程造价咨询单位的主要业务范围是( )。A、在全国范围内承担各类建设项目的工程造价咨询

28、业务B、在全国范围内承担中小型建设项目的工程造价咨询业务 P52C、只能在本省、自治区、直辖市范围内承担各类建设项目的工程造价咨询业务D、只能在本省、自治区、直辖市范围内承担中小型建设项目的工程造价咨询业务9、对我省建设工程造价从业人员实行行业自律管理的机构是( )。A、 省建筑业管理局B、 省人民政府C、 省建设工程造价管理协会D、 省建设工程造价管理总站10、资金时间价值的习惯表示方式是( )。A、利率B、利息C、利润D、净现值11 若某投资项目可行，则( )。A NPV大于等于国家颁布值B NPV大于等于0C NPV小于企业可以接受水平D NPV大于初始投资12 价值工程侧重在( )阶段

29、开展工作。A 招投标B 施工C 设计D 竣工验收15 措施项目是指为完成工程项目施工，发生于该工程施工前和施工过程中技术、生活、安全等方面的( )项目。A 工程实体B 非工程实体C 项目实体D 非项目实体16 材料损耗计算公式，可以表示为( )100%。A 损耗量/净用量 P74B 净用量/损耗量C 损耗量/总用量D 净用量/总用量17 基本预备费的计费基数是( )。A 设备及工器具购置费B 建筑安装工程费C 设备及工器具购置费 + 建筑安装工程费D 设备及工器具购置费 + 建筑安装工程费 + 工程建设其它费用 P318 根据建筑安装工程费用项目组成(建标2003206号)文件的规定，工料单价

30、法计价程序中，当以直接费为计算基数时，利润的计算基数中包括( )。A 直接工程费 见图片 包括直接费 间接费B 规费C 企业管理费D 建设单位管理费19 国产标准设备的原价一般是指( )。A 设备制造厂的交货价B 出厂价与运费、装卸费之和C 设备预算D 设备成本价20 材料预算价格是指材料从来源地到达( )的价格。A 工地B 施工操作地点C 工地仓库D 工地仓库以后出库23、钢的抗拉强度、屈服强度、伸长率、冲击韧性和硬度等，均属钢的( )。A、力学性能B、工艺性能C、切削性能D、使用性能30、大型机械设备基础就位安装前预压的重量为自重和允许加工件重量总和的( )倍。A、1.5B、1.25C、2

31、D、2.532、办公自动化系统主要有以下( )任务。A、工程管理评估B、电子数据处理C、管理信息系统D、决策支持系统1、静态投资包括建筑安装工程费，设备和工、器具购置费，工程建设其他费用和( B )。A、预备费B、基本预备费 P3C、涨价预备费D、未明确项目准备金2、某建设项目投资构成中，设备购置费1000万元，工具、器具及生产家具购置费200万元，建筑工程费800万元，安装工程费500万元，工程建设其他费用400万元，基本预备费150万元，涨价预备费350万元，建设期贷款2000万元，应计利息120万元，流动资金400万元，则该建设项目的工程造价为 ( A )万元。A、3520 （1000+

32、200）+（800+500）+400+（150+350）+120 P3B、3920C、5520D、59203、建设项目的实际造价( C )。A、中标价B、承包合同价C、竣工决算价 见图片 和P273D、竣工结算价4、工程量清单格式的组成内容不包括( B )A、分部分项工程量清单B、工程项目总价表 P92-104 274C、措施项目清单D、封面5、某项目中建筑安装工程费用为560万元，设备工器具购置费工为330万元，工程建设其他费用为133万元，基本预备费为102万元，涨价预备费55万元，建设期贷款利息为59万元(没有固定资产投资方向调节税)，则静态投资为(B)万元。A、1023B、1125 静

33、态投资=设备工器具购置费+建筑安装工程费用+工程建设其他费用+基本预备费=330+560+133+102=1125 动态投资=涨价预备费+建设期贷款利息+定资产投资方向调节税=55+59=114 固定资产投资=工程造价（定额 广义）=静态投资+动态投资建设项目总投资=固定资产投资+流动资产投资（流动资金）建筑安装工程费用=工程造价（定额 狭义） P3-4C、1180D、12396、某住宅在保修期及保修范围内，由于洪水造成了该住宅的质量问题，其保修费用出自( A )。A、建设单位B、监理单位C、施工单位D、设计单位7、限额设计的表述是正确的是( D )。A、限额设计以动态投资为控制对象B、限额设

34、计有利于提高设计方案的先进性C、限额设计着眼于项目全寿命费用的节约D、限额设计要求按分解的投资进行专业设计8、设计概算审查的内容不包括( B )。A、审查总概算是否超过批准的投资估算B、审查间接费的计取C、审查材料用量和价格D、审查工程量10、预算定额水平与施工定额水平相比( C )。A、相同B、比较高C、比较低D、关系不确定1、预算定额的水平较施工定额的水平( B )。A、高B、低C、相同D、不同2、某产品的生产系统，年产120万吨，投资额为85万元，用生产能力指数法估算年产360万吨该产品的生产系统的投资额为( C )。(n=0.5，f=1)。A、120.5万元B、127.5万元C、147

35、.2万元D、255.3万元3、建设项目可行性研究报告可用于( A )。A、作为向银行贷款的依据B、作为编制施工图的依据C、作为工程结算的依据D、作为招投标的依据4、在建设项目的设备选用中，应尽量选用( D )。A、进口设备B、引进主机C、成套引用D、国产设备5、某企业拟建一幢宿舍楼，预计建设工期为半年，整体工程的合同价款总额已经确定，预计在施工过程中不会随物价变化而变化，最适合的合同价形式为( A )。A、固定合同总价B、固定合同单价C、可调值总价D、纯合同单价6、关于生产能力指数，以下叙述正确的是( D )。A、这种方法是指标估算法B、这种方法也称为因子估算法C、这种方法是把项目的建设投资与

36、其生产能力的关系视为简单的线性关系D、这种方法是表明，造价与规模呈非线性关系7、我国现行建设项目工程造价的构成中，工程建设其他费用包括( D )。A、基本预备费B、税金C、建设期贷款利息D、与未来企业生产经营有关的其他费用 p38、在下列索赔事件中，承包方不能提出费用索赔的是( C )。A、业主要求加速施工导致工程成本增加B、由于业主和工程师原因造成施工中断C、恶劣天气导致施工中断，工期延误D、设计中某些工程内容错误导致工期延误9、单台设备试车费属于( D )。A、联合试运转费B、设备购置费C、生产准备费D、设备安装费10、下列方法中，属于设计概算审查方法的是( D )。A、重点审查法B、分阶

37、段审核法C、利用手册审查法D、联合会审法 对比分析法 查询核实法1、基本预备费是指在(C )范围内难以预料的工程费用。A、可行性研究及投资估算B、设计任务书及批准的投资估算C、初步设计及概算D、施工图设计和预算2、下列项目中不属于项目决策阶段影响工程造价因素的是( D )。A、项目规模合理性B、项目建设标准水平C、厂址选择D、建筑结构选择3、根据建设工程工程量清单计价规范中的规定，工程量清单项目编码中第一级编码为分类码，02表示( B )。A、建筑工程B、装饰装修工程C、安装工程D、市政工程4、工程索赔必须以(B )为依据。A、工程师的要求B、合同C、发包人的要求D、提出索赔要求的一方5、工程

38、量清单计价制度要求采用的合同计价方式为( B )。A、总价合同B、单价合同C、可调价格合同D、固定价格合同6、时间定额与产量定额之间的关系是( A )。A、互为倒数B、互成正比C、需分别独立测算D、没什么关系7、施工阶段控制建筑安装工程投资的目标是( D )。A、投资估算B、设计概算C、修正概算D、设计预算8、竣工决算的内容不包括( B )。A、竣工决算报表B、竣工结算书 P283C、竣工决算报告说明书D、工程造价比较分析9、由同一专业的单位组成的联合体，当各组成单位资质不一致时，联合体资质( D )。A、无法确定学易网提供B、以资质最高的为准C、以资质的平均值为准D、以资质最低的为准10、某

39、进口设备，到岸价格(CIF)为5600万元，关税税率为21%，增值税税率为17%，无消费税，则该进口设备应缴纳的增值税为( B )万元。A、2128.00B、1151.92 5600*(1+21%)*17%C、952.00D、752.082.在工人工作时间消耗的分类中，其工作的时间长短与所担负的工作量大小无关，但往往和工作内容有关的是( B )。A.施工本身造成的停工时间B.准备与结束工作时间 P70C.不可避免的中断时间D.基本工作时间3.下列定额分类中属于按照生产要素消耗内容分类的是( B )。A.材料消耗定额、机械消耗定额、工器具消耗定额B.劳动消耗定额、机械消耗定额、材料消耗定额C.机

40、械消耗定额、材料消耗定额、建筑工程定额D.资金消耗定额、劳动消耗定额、机械消耗定额4.劳动定额的主要表现形式是时间定额，但同时也表现为产量定额，时间定额与产量定额的关系是( A )。A.互为倒数B.独立关系C.正比关系D.相关关系5.在预算定额人工工日消耗量计算时，已知完成单位合格产品的基本用工为22工日，超运距用工为4工日，辅助用工为2工日，人工幅度差系数是12%，则预算定额中的人工工日消耗量为( D )工日。C.28 (22+4+2)*(1+12%) P75-766.概算指标的作用主要有( C )。A.建设单位选址的主要依据B.作为编制投资估算的主要依据C.确定投资额的主要依据D.估算主要

41、材料用量的主要依据7.概算定额与预算定额的不同之处，在于( B )的差异，同时，概算定额主要用于设计概算的编制。A.项目划分和计算规则上B.项目划分和综合扩大程度上C.项目划分和总说明上D.项目划分和工作内容上8.对工程量清单概念表述不正确的是( B )。A.工程量清单是包括工程数量的明细清单B.工程量清单也包括工程数量相应的单价C.工程量清单由招标人提供D.工程量清单是招标文件的组成部分9.投资估算指标一般可分为( D )三个层次。A.设备购置费用指标、设备安装费用指标、建筑工程费用指标B.建筑安装工程费用指标、设备工器具费用指标、工程建设其他费用指标C.人工消耗指标、材料消耗指标、机械消耗

42、指标D.建设项目综合指标、单项工程指标、单位工程指标10.根据建设工程工程量清单计价规范的规定，已完工程及设备保护属于措施项目中的( A )。A.通用项目B.建筑工程项目C.装饰装修工程项目D. 安装工程项目 1.工程量清单漏项或由于设计变更引起新的工程量清单项目，其相应综合单价( B )作为结算的依据。A.由监理师提出，经发包人确认后B.由承包方提出，经发包人确认后C.由承包方提出，经监理师确认后D.由发包方提出，经监理师确认后2.指数按其所反映的现象范围的不同，有( D )。A.综合指数B.年指数C.定级指数D.个体指数3.在主体专业系数法编制投资估算时，通常用( B )为基数。A.设备费

43、B.工艺设备投资C.直接建设成本D.建筑安装工程费4.朗格系数是指( C )。A.设备费用与总建设费用之比B.总建设费用与建筑安装费用之比C.总建设费用与设备费用之比D.建筑安装费用与总建设费用之比5.单价法和实物法编制施工图预算的主要区别是( A )。A.计算直接工程费的方法不同B.计算间接费的方法不同C.计算工程量的方法不同D.计算利税的方法不同6.采用综合单价法编制标底不应包括( C )。A.计算工程量B.形成工程量清单C.单独计算不可预见费D.估算分项工程综合单价7.采用成本加固定金额酬金合同时，其酬金一般是按( A )的一定百分比确定。A.实际工程成本 P223B.估算的工程成本C.

44、报价成本D.限额成本8.对于2008年发生地震后的救灾工程，宜选用施工合同中的( C )。A.固定总价合同B.可调总价合同C.成本加酬金合同 P223D.单价合同9.关于标底，说法正确的是( D )。A.标底是指投标人根据招标项目的具体情况，编制的完成投标项目所需的全部费用B.标底有成本、利润、税金等组成，一般应控制在批准的总概算及投资包干限额的120%以内C.我国招标投标法明确规定招标工程必须设置标底价格D.标底是根据国家规定的计价依据和计价办法计算出来的工程造价，是招标人对建设工程的期望价格10.在索赔的分类中，可分为单项索赔和总索赔，对总索赔方式说法正确的是( C )。A.容易取得索赔成

45、功的一种方式B.通常采用的一种方式C.特定情况下，被迫采用的一种方式D.解决起来较容易的一种方式1.工程竣工后，由于洪水等不可抗力造成的损坏，承担保修费用的单位是( C )。A.施工单位B.设计单位C.建设单位D.监理单位2.竣工决算报告情况说明书主要反映( B )，是对竣工决算报表进行分析和补充说明的文件，是全面考核分析工程投资与造价的书面总结。A.竣工工程建设资金使用情况B.竣工工程建设成果和经验 P283C.竣工工程建设决算情况D.竣工工程建设概况3.下列成本加酬金确定的合同价形式中有利于控制工程造价，并最大程度的鼓励承包人降低工程成本的是( D )A.成本加固定百分比酬金确定的合同价B

46、.成本加固定金额酬金确定的合同价C.成本加奖罚确定的合同价D.最高限额成本加固定最大酬金确定的合同价4.单项工程的分类已详细而明确，但实际工程量与预计的工程量可能有较大出入时，应优先选择( B )A.总价合同B.单价合同C.成本加酬金合同D.以上合同类型均合适5.施工图设计阶段的计价是( B )。A.投资预算B.预算造价C.概算造价D.合同价6.进口设备的原价是指( B )。A.FOB价B.抵岸价C.合同价D.到岸价7.承包方在工程变更确认后( B )内，提出变更工程价款的报告，经工程师确认后调整合同价款。A.7天B.14天 P合同229C.15天D.28天8.根据建筑工程施工合同示范文本的规

47、定，一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过( B )时，可由工程师审定后对合同价款进行调整。A.48小时B.8小时C.24小时D.16小时9.按照FIDIC合同条件，关于工程变更的计算，说法不正确的是( D )。A.变更工作在工程量表中有同种工作内容的单价或价格，应以该单价计算变更工程费用B.工程量表中虽然有同类工作的单价或价格，但对具体变更工作而言已不适用，则应在原单价或价格的基础上制定合理的新单价或价格C.工作的内容在工程量表中没有同类工作内容的单价或价格，应按照与合同单价水平一致的原则，确定新的单价或价格D.变更工作的内容在工程量表中没有同类工作内容的单价或价格，由工程师确定新的单价或价格10.建设工程施工合同(示范文本)规定，因不可抗力事件导致的费用，应由承包人承担的有( B )。A.第三方人员伤亡费用B.承包人机械设备损坏费用C.承包人应工程师要求留在施工现场的管理人员费用D.由于不可抗力导致的工地整理费用1、静态投资包括建筑安装工程费，设备和工、器具购置费，工程建设其他费用和( B )。A、预备费B、基本预备费C、涨价预备费D、未明确项目准备金3、