一期化粪池检查井施工合同

1、一期化粪池工程（劳务）承包合同发包人(全称)：四川蓝图实业有限公司承包人(全称)：_依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律法规，遵循同等自愿、公正和诚恳信用的原则，双方就建设工程劳务合作事项协商一样，订立本合同。1、工程概况及承包工作内容11工程名称 ：一期化粪池工程12工程概况：一期工程1#、2#、3#、16#楼为多层建筑，砖混结构，建筑面积约为25000m2。13分包内容：范围包括一期工程化粪池、雨水井、雨水管及管件、检查井、排污管道制作、安装工程。2、合同工期 合同工期20天。开工以甲方书面通知为准。4、合同价款（价格） 合同总价款：73410元。41本合同固定价格

2、，在约定的风险范围内合同价款不再调整。42 承包方式为包工不包料 以2000及2009清单定额和施工图预算以及国家相关文件规定，结合大英县的实际状况协商确定。4.3合同价格化粪池（11#）3座； 7500元/座，总价22500元（含税价，开发票）工作内容包括1.土方挖运(场外运输除外)、回填土2.砂浆制作、运输3、模板制、安、折4钢筋制作、安装5.铺设垫层6.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护7.砌砖8.勾缝9.井池底、壁抹灰10.抹防潮层11材料运输4.3.2检查井（雨水井） 46座；190元/座，总价9310元（含税价，开发票）工作内容包括：土方挖运(场外运输除外)、回填土，钢筋制作、运输

3、、安装，模板制、安、拆，砼搅拌、运输、捣固、抹平、养生，调制砂浆、砌砖、抹面、勾缝，钢筋砼板、梁制作、运输、安装，安装井盖、爬梯，材料水平及垂直运输。排污管（雨水管）（300-400mm）640m；65元/M，总价41600元（含税价，开发票）工作内容包括：土方挖运(场外运输除外)、回填土；混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护；垫层铺筑 ；混凝土基础浇筑 ；管道防腐 ；管道铺设 ；管道接口 ；混凝土管座浇筑 ；预制管枕安装 ；井壁（墙）凿洞 ；检测及试验 ；冲洗消毒或吹扫。44定额工以外发生的零星用工单价60元/工日;(以实际发生，书面签证资料为准)45因不行抗力、一周内非承包人缘由停水、停电、

4、停气或支配任务不刚好等缘由造成的停工、窝工累计超过八小时的按40元/人标准补偿。46对合同价款内容的明确：_本单价已综合考虑在施工中各种困难因素，包括但不限于误工、窝工、雨季施工、赶工费用、承包管理费用、日常施工用的机具费用及员工福利费用、劳动爱护及劳工保险费用、工伤费用等。在施工途中出现质量及平安事故，导致经济损失，一切由乙方自负。 本单价已含完工清理施工场地剩余材料，按甲方指定位置堆放好等工日，不存在任何记时工补工。5、合同价款的结算和支付51工程交工后7日内，承包人向发包人递交完整的决算资料，发包人在收到决算资料后10日内进行核实，赐予确认并办理工程决算。52合同价款的支付：53合同价款

5、分期支付：承包人在完成总工作量的50%时，发包人向承包人支付30%的工程款（人工费）；工程完工后经发包人验收合格，承包人向发包人报送工程结算资料，发包人办理完工程结算后向承包人支付67%工程款，余3%为工程质保金。54合同价款的支付必需以银行转帐的形式办理，付款时发包人不得以现金方式向承包人支付劳务费。55办理支付的手续为：发包人须将填写齐全的、票据收款人为承包人全称的支票或汇票交付给承包人指定的人员。6、平安施工、重大伤亡及其他平安事故处理61平安施工：发包人、承包人必需贯彻、执行国家和政府、行业主管部门颁布实施的有关平安生产的法律法规及各项规定，严格按平安标准组织施工。62重大伤亡及其他平

6、安事故处理：621发生重大伤亡及其他平安事故，承发包双方应实行紧急措施防止事态扩大并全力组织抢救伤者，爱护事故现场，如因抢救伤者必需移动现场设备，须作出书面记录或拍照。622依据有关规定，发包人承包人应分清责任，由事故责任方担当相应的责任。发包人承包人对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。7、工程质量、验收和保修71工程质量应达到设计图纸要求及约定标准和质量目标。如图纸、发包人指令和国家及当地政府施工验收规范、标准之间有差异或不一样，承包人应在取得发包人书面认可后，以质量要求较高者为施工依据。72承包人必需依据国家规定的质量检验标准、施工验收规范和施工图组织施工。在施工中发觉设计有误

7、，须马上向发包人提出，取得文字变更洽商手续后方可接着施工。因发包人缘由造成窝工的，由发包人予以经济补偿，因承包人缘由造成窝工的，工期不顺延，发生的费用由承包人担当。73分包工程验收以国家颁发的施工验收规范、质量检验标准及施工图为依据，自分包工程施工完毕后7日内由发包人、承包人共同办理书面验收手续，逾期未办理验收，发包人又交后序施工的或投入运用的，视为符合合同要求，工程交工。8、工期延误81对于以下缘由造成完工日期推迟的，经发包人施工代表确认，工期相应顺延。因斗争、动乱、自然灾难或非发包人承包人责任造成的爆炸、火灾等不行抗力;设计变更和工程量增加;发包人未能按合同约定日期支付工程款，致使施工不能

8、正常进行;承包人以书面形式提出申请，但仍未能从发包方获得施工必需的指示、工程材料、图纸等，致使施工不能正常进行;一周内非承包人缘由停水、停电、停气或机具供应不刚好造成停工、窝工累计超过8小时;发包人同意工期顺延的其他状况。82承包人应在上述状况发生后7日内，就延误内容和因此产生的经济支出向发包人施工代表提出书面报告，发包人应于7日内就延长完工日期和赔偿经济损失赐予书面答复。承包人逾期未提出书面报告的，视为其放弃此项权利;发包人逾期未答复也不提出修改看法，视为其承认此事实。83 非因上述缘由造成未按合同工期(包括合同约定可顺延的工期)交工的，双方约定：9、文明施工发包人、承包人应严格执行政府颁发

9、的“施工现场管理暂行规定”，加强科学管理，坚持文明施工。10、材料机具供应101本工程由发包人供应的机械设备为：砼搅拌机、砂浆搅拌机。承包人自备的工具为：随身携带的必备工具。102承包人应遵守和执行发包人材料机具领用规定，对领用的材料、机具要和发包人共同清点，履行书面领、还手续，对借用的发包人的机具，要严格按操作规程运用，加强修理保养。11、发包人的权利及义务111负责供应场地、道路、水电等具备施工条件的工程施工现场，负责工程施工的组织和协调及技术、质量、平安、场容等方面的交底。112 负责供应施工图纸，供应必要技术资料和办理施工洽商。113负责组织施工检查、验收，监督承包人的工程进度、工程质

10、量、平安生产及按图施工状况，材料领用状况及行政管理事务。114负责解决施工中存在或发生的技术问题。115负责组织图纸会审和技术交底，编制施工组织设计及总的工期限制支配，审查承包人编制的具体施工作业支配。116负责本工程中各工种，工序间的协调和协作，承包人在平安、质量、工期、场容等方面发觉有违反合同约定内容的，发包人应书面提出整改看法，督促承包人进行整政。117负责组织工程的验收工作。12、承包人的权利和义务121承包人必需按施工图纸及说明施工，如有合理化建议应征得发包人同意，并办理书面洽商变更手续后方可改动施工。在施工中应留意爱护成品、半成品、爱惜运用发包人供应的机械设备及其工具。122承包人

11、应对作业工人进行平安生产方面的教化，自觉遵守发包人现场管理规定，听从发包人有关人员的指导、教化、监督和检查，并刚好向发包人供应有关状况和资料。123承包人确认_为派驻工地的施工代表，负责日常施工的管理、协调工作。 13、违约责任131发包人违约责任1311由于发包人缘由造成停工、窝工时应按实际发生状况向承包人赔偿损失。停工、窝工应办理书面洽商，方作为决算依据。发包人任务不足或因故不能接着履行合同时，双方协商后可提前终止合同。1312由于发包人施工人员指挥错误造成的工程质量问题，其经济损失及有关责任由发包人担当。1313发包人超过约定的支付时间不支付劳务费或决算价余款的，承包人可向发包人发出要求

12、付款通知，发包人收到承包人通知后仍不能按要求付款，可和承包人协商签订延期付款协议，经承包人同意后可延期支付发包人不按合同约定支付劳务费或决算价余款，双方又未达成延期付款协议，承包人有权书面告知发包人理由，撤走其人员，并依法追索拖欠款及损失赔偿费。132承包人违约责任1321因承包人缘由造成发包人工期延误或工程质量严峻不符合要求时，发包人可以终止合同，并要求承包人在10日内退出施工现场，承包人应当退出施工现场，但发包人应在要求承包人退出施工现场的时限内，和承包人就结算事宜达成书面协议或由监理公司、发包人、承包人共同对己完成的工程量进行签认。1323因承包人责任造成质量事故和延误工期，其工料损失概由承包人担当。1324非发包人缘由，承包人造成工程延期时，每天按工程（劳务费）总价的3进行罚款。14、履约保资金为保证合同的肃穆性，在本合同签订时，乙方向甲方缴纳5000元履约保证金。工程完工后，甲方返还5000元保证金。15、合同争议的解决在履行合同过程中发生争议，双方首先进行协商，协商不成可向有关部门申请调解。当事人不愿和解、调解或和解、调解不成的，可约定以下方式解决争议(在选定的方式前划 “”)：1、向地方仲裁委员会申请仲裁。2、向 _人民法院起诉。16、合同的生