高院民事申诉状

1、高院民事申诉状给最高的人民法院的申诉状如何写?以下是小编整理的最新高院民事申诉状范文， 仅供参考。 高院民事申诉状【 1】 申诉人 :（原审判决、裁定原告，二、三、四审上诉人）杜XX、男、生于19XX年3月8日、 汉族、初中文化程度、住陕西省 XX县XX镇XX村三组。身份证号: 邮编 : 电话 :0917-XXXXXXXXX 。 被申诉人 :（原审判决、 裁定被告 ， 二 、 三 、 四 审 被 上 诉 人 ）XX 县 医 院 。邮 编 、 电话:0917-XXXXXXXXX 。 法人代表:王 XX 任该院院长。 申诉人因医疗侵权纠纷一案， 对 XX 县人民法院 （2005XX 民初字第 36

2、6号判决、XX 市中级人民法院宝市中法民一终字第 248 号判决、 XX 市中级人民法院宝市中法民监字第 60 号驳回申请再审通知书、陕西省高级人民法院于20XX年11月9日作出的陕民申字第521号裁定不服，故依法向贵院提出再审申诉。请求事项：1、请求最高人民法院依法撤销陕西省高级人民法院陕民申字第521号判决、裁定终止执行的驳回。2、请求最高人民法院依法查清事实后，依法改判或者指定陕西省高级人民法院重新审理， 判令被申诉人承担申诉人身体健康受到非法伤害后的治疗、误工、陪护、索去药品赔偿金、精神损害抚慰金，八年耒的诉讼费用， 旅差、 复印资料及后遗症至治疔痊愈等一切合理费用。事实与理由：申诉人

3、不服陕西省高级人民法院陕民申字第521号判决、裁定依法申诉的理由是原审判决、通知、裁定程序违法，认定事实不清， 、证据不足，适用法律错误等，理由如下 : 一、原审判 决的裁定程序违法 : 1、 申诉人依照 【中华人民共和国民事诉讼法】 【以下简称民事诉讼法】第179条：当事人的申请符合下列情形之一的，人民法院应当再审:第（一）（二）（三）（四）（六）（八）（十）（十二 ）及对违反法定程序可能影响案件正确判决，裁定的情形一之规定，向最高人民法院提出申诉。2、 申诉人右眼40 年前失明， 现镶一玻璃义眼球。 20XX年 9 月 13 日傍晚砍柴时不慎将小木屑等异物溅入左眼角膜内， 14 日贷款，

4、15 日去 XX 县医院门诊治疔。 当天上午取出表层角膜异物后，门诊医师建议: 住院观察几天 。 申诉人耒在住院部选择医院时首先提出 : 你们看、我的眼病能治好就住在这里，若没有一定的把握，我去 XX 的医院 ? 眼科翟主任举例 : 你这一点伤不算啥，县花炮厂的人把眼炸的流血，我们这里也给能治愈了。 舍近求远你不方便! 申诉人仍不放心怕万一再有个闪失，后半生就要在黑暗中艰难模索度日月。又托布村在县医院工作按摩的孔医师去找他的好友翟兴，申诉人的家属当场听到翟主任表态并要孔医师动员申诉人住下。 随后经诊断:左角膜异物:左角膜穿通伤。 经过 26 天的住院诊疔，于 10月 11 日以 : 左角膜异物

5、治愈，左角膜穿通伤治愈。 通知出院，申诉人当天深感视物模糊不如住院前，翟主任解释:放大的瞳孔未索，慢慢会好的 出院后，申诉人按照被申诉人医嘱每隔三天复诊一次，连续复诊了三次，视力更加模糊看物不清。3、因申诉人情况特殊，为挽救仅有一只眼的光明不能再耽误时间，20XX年10 月 25 日去 XX市人民医院眼科，经检查诊断确认为 : 1 左角膜异物取出伤后感染:2左角膜斑翳:3左外伤性白内障。 并建议患者 : 住院治疔 。 （该门诊病历被申诉人在20XX 年 6 月 9 日盖有 XX 县医院大红印公章的答辩状中自认 ）即: 以 XX 市人民医院就诊断病历为证。 （见答辩状第 3页第 3 行 ）第二次

6、庭审中申诉人以此为据，就能够证明医疔机构的医疗行为与损害结果之间存在因果关系及存在医疗过错。被申诉人自知理亏对此据未辩答，白审判员插言 : 门诊病历上没有医院公章，不能用作证明使用。一审法院在神圣日勺国微下，驳斥申诉人的辩证，替被申诉人掩盖违法行为。 违反最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定 【以下简称若干规定】第 74 条 诉讼过程中，当事人在起诉状，答辩状，陈述及其委托代理人的代理词中承认对已不利的事实和认可的证据，人民法院应当予以确认，。 因此，卒案就进入了名曰救死扶伤的白衣天使， 丧失医德给申诉人把仅有的一只眼治瞎了名曰胸戴公平公正带有天平审判微的审判人员， 贪图不当得利残无人道把心

7、瞎了的结局。4、申诉人并没有强词夺理在无理取闹，有据证明被申诉人由于过于自信损害链条频繁传动， 形成了不能用嘴说脱存在有损害事实的行为：左眼角膜异物未取尽：二次手术后不使用抗生素消炎预防感染: 利用职权索取卖给患者药品 240 余元 : 两次处方开三瓶禁忌眼水: 超剂量使用地s 米松，其说明书载明会导致产生下列的病态: 外伤性白内障 1 XX 市人民医院诊断证明 : 2 第四军医大学西京医院门诊病历: 3 解放军第三陆军医院诊断证明 : 4西安市第四人民医院门诊病历: 5金台区人民医院诊断证明 : 6 XX 中医医院诊断证明 : 7千阳县人民医院作白内障术的诊断证明。8被申诉人自认存在白内障的

8、证据: 【 1】答辩状：【2】答辩状补充意见。由于上述违规行为，导教申诉人无: 【 1】 20XX 年 11 月 13 日作外伤性白内障术后，仍治疗了取不离手的眼底充血。 20XX 年 8 月 19 月被中国残疾人联合会确认:视力【盲】残疾二级。【2】糖尿病(陕西省西风酒厂职工医院诊断诊证明 5、 20XX 年 7 月 15 日第二次庭审中，被申诉人利用医患纠纷发生后，双方现场未封存病历资料之机，伪造篡改了患者的住院病历，病历共三页，其表现在: (1)纸质不一，上下两页纸色白，中间一页微发黄: (2)右下角页数编号字体不同: 其一、第一页是手写体7: 其二、 第二页为印刷体8: 其三、 第三页

9、又成了手写体9: (3)上下两页与中间医师署名签字的笔迹不一致。 (4)XX 县人民法院对被申诉人伪造篡改的此据，在7 月 15 日的第二次开庭中未经双方质证，随后认定为有效证据交给XX 市医学会在鉴定中使用。 高院民事申诉状【2】 申诉人:四川A 建筑劳务有限公司 法定代表人: 董事长 住所地:四川省联系电话 :135XXX943 被申诉人 :北京 MU 建设集团有限公司 法定代表人: 董事长 住所地 : 北京市 联系电话 : 请求事项 1、 请求最高人民法院撤销北京市高级人民法院 20XX 年 11 月 9日作出的第2233 号判决 ; 2 、请求最高人民法院依法判决被申诉人赔偿申诉人损失

10、共计1326277.48 元人民币 ; 3、诉讼费用由被申诉人承担. 事实与理由 20XX 年 1 月 28 日， 四川 A 建筑劳务有限公司 (以下称“申诉人” )通过投标方式承包“ B 小区单身公寓 0.00 以下结构”工程， 与被申诉人签订 B 小区单身公寓地下结构工程劳务分包施工确认书 ，确认申诉人中标并约定于当日进入施工现场，约定该确认书作为劳务分包的合同附件;双方约定迟延履行的违约金为5000 元/日，同时还要承担因工期延误产生的相关费用和责任。 20XX 年 2月 5 日，被申诉人通知申诉人进入现场施工 （见北京市宣武区劳动与社会保障局告知书 （京宣劳社劳监告字20XX 第 01

11、5 号）第一段、20XX 年 3 月 11 日申诉人的催告函、 20XX 年 10 月 25 日双方签字确认的临工统计 ） 。 开始施工后，被申诉人迟延交付施工计划和施工图纸，申诉人多次要求无果，于 20XX 年 3 月 11 日书面催告被申诉人交付施工图纸等资料;直到 20XX 年 7 月 4 日、 7 月 9 日、 7月 16日和 7 月 18 日，被申诉人才分别将施工计划书和三套施工图交付申诉人 （见文件交接单 ） 由于被申诉人没有提供整体施工方案和详细的施工计划以及准确的施工图纸以及中途变更施工图纸， 造成申诉人停工、窝工等严重后果;交付图纸之前，申诉人为被申诉人提供的零工情况为 :2

12、 月份 197个工日、 3 月份 28个工日、四月份93个工日、5 月份 142 个工日、 6 月份 156 个工日、 7 月份 56 个工日。（见双方于 20XX 年 10 月 25 日签订的零工统计 ） 20XX 年 4 月 28 日，北京政府颁布 进一步加强在京建筑业及其他行业外来务工人员非典型肺炎防治工作的紧急通知 ，贯彻落实中央关于外来民工“三就地”原则，保障民工正常工作和生活，即使发现病情被隔离的民工，单位也必须照常发放工人工资;严格禁止相关单位擅自停工或遣散外来民工。 20XX 年 5 月 6 日， 双方补签分包合同， 约定工期 80 天， 自 20XX年 3月 8 日至 20X

13、X 年 5 月 28 日;约定3月 10 日被申诉人交付施工图纸及相关资料;约定迟延履行罚款5000-10000 元/日。20XX 年 5月 31 日，被申诉人向申诉人发出停工通知，要求申诉人暂停施工 ;20XX 年 6 月 5 日，被申诉人才取得开工许可证;20XX 年 6 月 26日，被申诉人向申诉人发出开工通知，要求申诉人再次开始施工;20XX年7月7日，被申诉人要求申诉人增加调配劳动力以满足工程施工进度;20XX 年 8 月 3 日， 申诉人按照被申诉人要求增加、 调配施工工人 ;20XX 年 9月 18 日，被申诉人通知申诉人参加工程质量例会;20XX年9月24日，被申诉人通知申诉人

14、进行现场清理工作；20XX年 10 月 8 日，被申诉人作出回复，通知申诉人不用继续等待修改方案， 按照原图纸施工;20XX 年 10月 20 日， 被申诉人通知申诉人等待修改图纸及复工日期、暂停施工、分流人员 ;20XX 年 10月 25 日，双方统计确认申诉人向被申诉人提供的零工情况;20XX 年 11 月 11 日，双方确认: 由于工程待图，建设方修改图纸造成窝工，共计22387 工日 ;20XX 年 11 月 13 日， 双方确认因为图纸变更造成的返工， 合计工日310个;20XX年11月17日，双方开始进行工程结算；20XX年11月 20 日，被申诉人通知申诉人，同意支付包括3 个人

15、非典期间工资补贴在内的工程结算款170万元 ;20XX 年 12 月 31 日， 双方签订劳务费备忘录， 申诉人明确表示对170 万元工程结算款不予认可。 20XX年 3月 1 日， 申诉人请求北京市第一中级人民法院判决被申诉人支付违约金 160 万元，支付因被申诉人迟延履行造成申诉人额外支付的589 名工人工资等费用，两项合计5288412.40元。 20XX 年 3 月 8日，北京市第一中级人民法院开庭审理此案并于 20XX 年 6 月 18 日34652 元。作出判决:驳回申诉人全部诉讼请求，判决申诉人支付本案受理费申诉人不服一审判决，向北京市高级人民法院提起上诉,北京市高级人民法院于

16、20XX 年 9 月 27 日开庭审理此案，于 20XX年11月9日作出判决:撤销北京市第一中级人民法院（20XX） 一中民字初第 313号民事判决;被申诉人收到本判决书后15 日内赔偿申诉人10万元;驳回申诉人其他请求。基于上述事实，申诉人提出如下申诉理由 : 一、北京市高级人民法院在审理过程中，认定事实不清，证据不足 1、北京市高级人民法院没有弄清双方合同关系实际的起止日期、存续期间这个基本事实。 根据上述事实及相关证据，申诉人与被申诉人之间的合同关系开始于 20XX 年 1 月 28 日，终止于 20XX 年 12月 31 日。 北京市高级人民法院在审判工程中忽略施工确认书中关于“签订施工确认书之