版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
1、工程造价咨询委托合同模板委托方(甲方):_有限公司被委托方(乙方):_工程造价咨询有限公司根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法和有关规定,结合工程的具体情况,签订本合同。第一条 工程情况概述工程名称:_基础工程结算工程地点:重庆市_组团结构类型:钢筋砼框架剪力墙结构第二条 委托范围及内容甲方委托乙方对以下项目提供建设工程造价咨询服务:_基础工程结算。服务类别:结算审核乙方须:1、按甲方提供的资料及甲方对结算的具体要求对本工程的工程量计算、材料结算价按甲方审核确定后执行,定额套用、取费计算等全部项目分别按甲方要求进行编审。2、乙方初审完成后报甲方,根据甲方安排与施工单位对数。3、对数完
2、成后一式四份提供审核报告,同时按甲方要求格式提供经济指标分析表。第三条 审核时间甲方要求在提供完整的审价资料起_日内(包括国家规定节假日)交出审价报告,其中编制结算初稿_日,与施工单位核对工程量及出具结算报告为_日。如甲方提供资料时间延长则审核时间顺延,如对数时施工单位不配合,时间可顺延。第四条 甲方责任1、及时为乙方的审核工作提供与工程有关的全_文件和资料,包括承发包合同主要条款、竣工图、图纸会审记录、隐蔽验收记录、设计变更通知单、现场签证等。2、按合同规定及时足额支付审核费用。第五条 乙方责任1、乙方须按照合同约定,再规定的时间内完成审核业务、出具审核报告,分专业并按甲方要求计算工程造价,
3、并附工程量计算书,保证其真实性、合法性、准确性。2、在执行业务过程中,乙方须对知悉的甲方商业秘密严加保密。除非经甲方同意,否则,乙方不得将其所知悉的甲方商业秘密和甲方提供的资料对外泄露,一经发现,乙方需向甲方赔偿相应损失。第六条 特别规定乙方编制完成提交审核初稿经甲方认可后由甲方组织乙方与施工单位对数,对数须在甲方办公楼内甲方指定的地点进行,每次对数乙方参加人员不少于二人,乙方不得与施工单位单独或私下接触。乙方与施工单位对完数出具审核报告后甲方另行对本工程结算进行二次审核,二审与乙方一审结算结果误差在_%内为乙方工作的合理误差。第七条 审核收费本结算审核收费:基本费用(以甲方送审工程总造价作为
4、计费基础乘以相应费率)+成果费用(以甲方送审工程总造价与结算审定额之差值作为计费基础乘以成果费率),其中相应费率分别为:1、基本费用=送审金额_;2、成果费用=(送审金额_审定金额)_%。甲方于乙方与施工单位对完数出具正式审核报告后十四天内支付审核造价部分咨询费的_%,余下_%暂时扣留待二审结算完成后视以下情况决定是否支付:若二审核减额低于一审总造价的_%即认为乙方的工作在“本合同第六条 ”约定的合理误差范围内,则余下_%款项在二审结算完成后十四天内支付给乙方;若二审核减额超过一审总造价的_%即认为乙方的工作超出“本合同第六条 ”约定的合理误差范围,则剩下_%款项不付,此合同终止。第八条 违约
5、责任1、乙方逾期提交审计报告的,逾期_日内乙方向甲方支付_元的逾期违约金,超过_日的按每日_元累计计算,累计违约金不超过咨询服务费总额。2、乙方有任何与施工单位恶意窜通的行为,甲方有权立即解除本合同。第九条 其它未尽事宜,甲乙双方可另签补充协议,与本合同具有同等法律效力。第十条 发生纠纷双方协商不成时可向重庆市仲裁委员会申诉。第十一条 本合同一式肆份,甲乙双方各执贰份,经双方盖章后具有同等法律效力。甲方:_ 乙方:_法定代表人:_ 法定代表人:_签约人:_ 签约人:_签约日期:_ 签约日期:_工程造价咨询委托合同模板(二)深圳市建设工程造价咨询委托合同工程名称:工程地点:委托单位:咨询单位:_
6、编制说明一、本合同示范文本根据中华人民共和国合同法等法律法规,在原深圳市建设工程造价咨询委托合同基础上,由深圳市建设工程造价管理站修编完成。二、本合同示范文本由协议书、通用条款和专用条款三部分组成。在实际使用时,合同当事人可根据具体情况对其中部分条款内容进行增、删或者调整。三、未经编制单位许可,任何单位和个人不得以营销为目进行复制、抄袭本合同示范文本的任何条款内容。第一部分协议书委托人:_ 咨询人:_根据中华人民共和国合同法及其他法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则,委托人、咨询人就工程造价咨询服务事项协商一致,订立本合同,达成协议如下:一、委托人委托咨询人为以下工程提供建设工程
7、造价咨询服务:工程名称:_ 工程地点:_服务范围:_二、咨询工作内容:建设项目可性研究投资估算:编制(审核)项目经济评价:建设工程概算编制(审核)建设工程预算编制(审核)建设工程结算编制(审核):建设工程施工招标标底编制(审核)施工投标报价的编制(审核):工程洽商、变更及合同争议的鉴定与索赔;:编制工程造价计价依据对工程造价进行监控提供有关工程造价信息服务:对建设工程造价进行全过程编制(审核):其他:三、咨询酬金:本项咨询服务酬金为人民币(大写):¥:元咨询酬金结算按下列第种方式计算:1、以咨询工程总造价为基数,费率为;2、以工程造价核减额为基数,费率为;3、以钢筋抽量吨数为基数,费率为元/吨
8、;4、固定酬金;5、其他;四、本合同咨询业务有效期:本合同约定的咨询工作自收到委托人的全部有效资料后开始实施,天内咨询人向委托人提交完成的咨询工作文件。五、质量要求:六、下列文件均为本合同的组成部分:1、建设工程造价咨询合同通用条件;2、建设工程造价咨询合同专用条件;3、建设工程造价咨询合同执行中共同签署的补充与修改文件。七、咨询人向委托人承诺,按照本合同的约定,完成本合同约定工作范围内的建设工程造价咨询工作。八、委托人向咨询人承诺,按照本合同的约定期限、方式、币种、额度向咨询人支付酬金。九、本合同一式五份,具有同等法律效力,双方各执两份,另一份送深圳市建设行政主管部门备案留存。委托人:咨询人
9、:地址:_ 地址:_法定代表人:_ 法定代表人:_委托代理人:_ 委托代理人:_ 电话:_ 电话:_开户银行:_ 开户银行:_帐号:_ 帐号:_合同签订地点:合同签订时间:_年_月_日备案意见:备案机构:经办人:_年_月_日第二部分通用条款词语定义、适用语言和法律、法规第一条 下列名词和用语,除专用条款另有规定外,具有如下含义。1、“委托人”是指委托本建设工程造价咨询工作的一方,及其合法继承人。2、“咨询人”是指承担本建设工程造价咨询工作的一方,及其合法继承人。3、“第三人”是指除委托人、咨询人以外与本咨询业务有关的当事人。4、本合同时间以“天”为计算单位。事件当天不计入,从次日开始计算。时限
10、的最后一天是节假日,以节假日次日为时限的最后一天,时限最后一天的截止时间为_时。第二条 本合同适用的是中国的法律、法规和规章,合同双方当事人可以在专用条款中约定适用具体法律、法规、规章和工程造价计价办法。第三条 本合同适用的书写、解释和说明,以汉语为主导语言。当不同语言文本发生不同解释时,以汉语合同文本为准。咨询人的义务第四条 咨询人按合同协议书中约定的工作范围实施咨询工作。当委托人有要求时,应向委托人提供与本工程造价咨询工作有关的资料,包括工程造价咨询单位的资质证书及承担本合同咨询工作的专业人员名单、咨询工作计划等。第五条 咨询人在履行本合同期间,应当按委托人的要求提供服务,保质、按时完成工
11、程造价咨询工作。第六条 委托人及第三人提出与本咨询工作有关的问题并要求进行核对时,咨询人应在约定的时间内给予书面答复或核对第七条 在履行合同期间或合同终止后,未征得委托人同意,不得泄露与本工程有关的保密资料。委托人的义务第八条 委托人应负责与本咨询工作有关的第三人的协调工作,为咨询人工作提供外部条件。第九条 委托人应当在约定的时间内,免费向咨询人提供与本咨询工作有关的全部资料。第十条 委托人应当在约定的时间内就咨询人书面提交并要求做出答复的事宜做出书面答复。咨询人要求第三人提供有关资料时,委托人应负责转达及资料转送。第十一条 委托人应当授权胜任本项委托的工作代表,负责与咨询人联系。第十二条 委
12、托人应按时向咨询人支付咨询酬金。咨询人的权利第十三条 在委托人委托的建设工程造价咨询工作范围内,咨询人具有以下权利:1、咨询人在履行咨询工作过程中,如委托人提供的资料不明确时,可要求委托人补充资料。2、咨询人在咨询过程中,有权对第三人提出与本咨询工作有关的问题并进行核对。3、咨询人在咨询过程中,有到工程现场勘察的权利。第十四条 由于委托人的原因使咨询人的工作受到延误或增加了额外工作内容,则咨询人应当将此情况与可能产生的影响及时书面通知委托人。委托人应顺延延误的工作时间并支付额外增加工作内容的酬金。委托人的权利第十五条 委托人有下列权利:1、委托人有权向咨询人询问工作进展情况及相关的内容。2、委
13、托人有权阐述对具体问题的意见和建议。3、咨询专业人员不按咨询合同履行其职责,或与第三人串通给委托人造成经济损失,委托人掌握证据证明或咨询人主管单位认定属实的,委托人有权要求更换咨询专业人员,直至终止合同并要求咨询人承担相应的赔偿责任。咨询人的责任第十六条 咨询人应当认真履行咨询合同中约定的咨询工作,并对其出具的咨询工作文件的真实性和准确性负责。因咨询人单方过失给委托人造成的经济损失,应当给委托人进行赔偿。累计赔偿总额一般不超过本合同约定的咨询酬金总额(除云税金)。第十七条 咨询人未履行合同约定的义务,导致合同不能全部或部分履行,咨询人应当承担责任。第十八条 咨询人向委托人提出赔偿要求不能成立时
14、,如果该赔偿导致委托人不必要的各种费用支出,咨询人则应补偿。委托人的责任第十九条 委托人向咨询人提供的全部产资料,应对资料的真实性、准确性和有效性负责。第二十条 委托人未履行合同约定的义务,导致合同不能全部或部分履行,应赔偿咨询人的损失。第二十一条 委托人如果向咨询人提出赔偿或其他要求不能成立时,如果该赔偿或其他要求导致咨询人不必要的各种费用支出,委托人则应补偿。咨询酬金第二十二条 咨询酬金应按照建设工程造价咨询合同协议书中约定的方法计取,并按约定的时间和数额支付。第二十三条 委托人超过约定时间不支付咨询酬金,委托人应从约定应付之日起向咨询人支付应付酬金的贷款利息。第二十四条 委托人如果对咨询
15、人提交的支付通知书中酬金或部分酬金项目提出异议,应当在收到支付通知书后_日内向咨询人发出异议_通知,但委托人不得拖延其无异议酬金项目的支付。第二十五条 支付咨询酬金所采取的货币币种、汇率由合同专用条款中约定。合同生效、变更与终止第二十六条 本合同自双方签字盖章之日起生效。第二十七条 咨询人无正当理由未完成咨询工作时,委托人向咨询发出未尽义务_通知。若委托人发出通知后_日内没有收到答复,可在通知发出_日后向咨询人发出终止工程造价咨询委托合同_通知,合同限行终止,咨询人承担违约责任。第二十八条 当事人一方要求变更或解除合同时,则应当在_日前通知对方;因变更或解除合同使一方遭受损失的,应由责任方承担
16、。第二十九条 变更或解除合同_通知或协议应当采取书面形式,新的协议未达成之前,原合同仍然有效。第三十条 委托人和咨询人履行完毕本合同全部义务,咨询人向委托人提交符合合同约定的咨询工作文件,委托人按合同约定支付全部咨询酬金后,除本合同保密条款继续生效,本合同即告终止。其他第三十一条因建设工程造价咨询业务的需要,咨询人在合同约定外的外出考察,经委托人同意,其所需费用由委托人负责。第三十二条咨询人如需外聘专家协助,在委托的本咨询工作范围内,其费用由咨询人承担;在委托的本咨询工作范围以外,经委托人同意认可,其费用由委托人承担。第三十三条咨询人在本咨询工作过程中提出的合理化建议,委托人采纳并得到经济效益
17、,委托人应按专用条款中的约定给予奖励。第三十四条除委托人书面同意外,咨询人及咨询专业人员不应接受本咨询合同约定以外的与本咨询工作有关的任何报酬。咨询人不得参与对委托人利益相冲突的任何活动。争议的解决第三十二条因违约或终止合同而引起的损失和损害的赔偿,委托人与咨询人之间应当协商解决;如协商不成,可提交有关主管部门调解;如调解未能达成一致意见时,根据双方约定提交仲裁机关仲裁,或向人民法院提起诉讼。第三部分专用条件第二条 本合同适用的法律、法规及工程造价计价办法和规定:第四条 咨询人指派造价工程师负责本项目咨询业务,其主要职责:第六条 咨询人应在日内对委托人及第三人书面提交的要求做出答复的事宜或要求
18、核对做出书面答复或核对.第七条 本合同需要咨询人保密的资料内容和保密时限:第九条 双方约定的委托人应提供的建设工程造价咨询材料:提供资料时间。第九条 委托人应在日内对咨询人书面提交并要求做出答复的事宜做出书面答复。第十条 委托人授权的本咨询业务代表,姓名,其主要职责:第十四条 因委托人的原因造成咨询人增加了额外工作内容的酬金支付:额外工作内容:酬金计算方法及支付:第十七条 咨询人未履行合同约定的义务,应承担的责任:第十八条 咨询人向委托人提出赔偿要求不能成立时,补偿委托人因此导致委托人如下各项费用支出:第二十条 委托人未履行合同约定的义务,应承担的责任:第二十一条 委托人向咨询人提出赔偿或其他
19、要求不能成立时,补偿因此导致咨询人如下各项费用支出“第二十二委托人应按以下方式支付咨询人的咨询酬金:合同签订后日内向咨询人支付预付款元,合同签订后日内,支付酬金元,剩余酬金待咨询工作全部完成后天内一次付清。第二十五条 双方同意用支付酬金,按汇率讨付。第二十七条 咨询人无正当理由未完成咨询工作时,咨询人承担的违约责任及委托人支付咨询酬金的方式:第二十八条 因变更或解除合同使一方遭受损失,责任方按如下方法赔偿对方损失:第三十三条咨询人在咨询工作过程中提出的合理化建议,委托人采纳并得到经济效益,委托人奖励办法如下:第三十五条本合同在履行过程中如果发生争议,委托人与咨询人应及时协商解决;如未能达成一致
20、,可提交有关主管部门调解;协商或调解不成的,按下列一种方式解决:(一)提交仲裁委员会仲裁;(二)依法向人民法院起诉。第四部分补充条款甲方:_ 乙方:_ 日期:_工程造价咨询委托合同模板(三)_(以下简称委托人)与_(以下简称咨询人)经双方协商一致,签订本合同。第一条 本合同是根据中华人民共和国合同法和国家建设部、国家工商行政管理总局印发的建设工程造价咨询合同示范文本(GJ_0212)制定的。第二条 委托人委托咨询人为以下项目提供建设工程造价咨询服务(一)项目名称(全称):_(二)建设地址(全称):_(三)项目咨询所涵盖的业务范围:(A类)建设项目可行性研究投资估算的编制、审核及项目经济评价;(
21、B类)建设工程概算、预算、结算、竣工结(决)算的编制、审核;(C类)建设工程进度申报的编制、审核;(D类)工程洽商、变更及合同争议的鉴定与索赔;(E类)编制工程造价计价依据及对工程造价进行监控和提供有关工程造价资料等。(F类)所有与该工程项目相关,包含计量计价等的所有子项。第三条 咨询人、委托人的义务(一)咨询人的义务1.向委托人提供与工程造价咨询业务有关的资料,包括工程造价咨询的资质证书及承担本合同业务的专业人员名单、咨询工作计划等,并按合同中约定的范围实施咨询业务。2.咨询人在履行本合同期间,向委托人提供的服务包括正常服务、附加服务和额外服务。(1)“正常服务”是指双方约定的工程造价咨询工
22、作;(2)“附加服务”是指在“正常服务”以外,经双方书面协议确定的附加服务;(3)“额外服务”是指不属于“正常服务”和“附加服务”。双方在咨询合同有效期内进一步约定的服务。根据本合同第四条 第(一)款第_项、第五条 第(二)款第_项规定,应增加的额外工作量。3.合同签订后,咨询人应组织人员收集有关资料,主动征询委托人的有关要求,按照委托人的建设施工计划安排和要求形成书面文字资料约束双方,严格执行,以保证咨询工作顺利进行。4.咨询人必须按照国家和本省的工程造价管理法规及规定,遵循公平、公正、合法的原则高质量地完成咨询工作,维护各方合法权益。5.在履行合同期间或合同规定期限内,不得泄露与本合同规定
23、业务活动有关的保密资料。(二)委托人的义务1.委托人应负责与本建设工程造价咨询业务有关的第三人的协调,为咨询人工作提供外部条件。2.委托人应当在约定的时间内,向咨询人提供与本项目咨询业务有关情况及资料。3.委托人应当在约定的时间内就咨询人书面提交并要求做出答复的事宜做出书面答复。咨询人要求第三人提供有关资料时,委托人应负责转达及资料转送。4.委托人应当授权胜任本咨询业务的代表,负责与咨询人联系。第四条 咨询人、委托人的权利(一)咨询人的权利1.咨询人在咨询过程中,如委托人提供的资料不明确时可向委托人提出书面报告。2.咨询人在咨询过程中,有权对第三人提出与本咨询业务有关的问题进行核对或查问。3.
24、咨询人在咨询过程中,有到工程现场勘察的权利。(二)委托人的权利1.委托人有权向咨询人询问工作进展情况及相关的内容。2.委托人有权阐述对具体问题的意见和建议。3.当委托人以事实认定咨询专业人员不按咨询合同履行其职责,或与第三人串通或者因重大过失造成工程造价咨询成果文件错误给委托人造成经济损失的,委托人有权要求更换咨询专业人员,直至终止合同并要求咨询人承担相应的赔偿责任。第五条 咨询人、委托人的责任(一)咨询人的责任1.咨询人的责任期即建设工程造价咨询合同有效期。如因非咨询人的责任造成进度的推迟或延误而超过约定的日期,双方应进一步约定相应延长合同有效期。2.咨询人责任期内,应当履行建设工程造价咨询
25、合同中约定的义务,因咨询人的单方过失或失职造成的经济损失,应当向委托人进行赔偿。赔偿金=直接经济损失或按合同的酬金的一定比率计算,累计赔偿总额最高不应超过建设工程造价咨询酬金总额。3.咨询人对委托人或第三人所提出的问题不能及时核对或答复,导致合同不能全部或部分履行,咨询人应承担赔偿责任,按照完成工作量比例扣除咨询费用。4.咨询人应按合同规定及时提供咨询成果文件(含工程量计算书及底稿、编审的概(预)算书、结(决)算书、工程量清单、招标标底、投标报价等及相关书面及其电子文件)的真实性、准确性、合理性、合法性负责,且做到文本资料条理清晰。(二)委托人的责任1.委托人应当履行合同约定的义务,如有违反则
26、应当承担违约责任,赔偿给咨询人造成的所有损失。2.由于委托人或第三人的原因使咨询人工作受到阻碍或延误以致增加了工作量或持续时间,则咨询人应当将此情况与可能产生的影响及时书面通知委托人。3.委托人对所提供的工程造价咨询项目的有关资料、图纸等的完整性和真实性负责。第六条 合同生效,变更与终止(一)本合同自双方签字盖章之日起生效。(二)当事人一方要求变更或解除合同时,则应当在_日前通知对方;因变更或解除合同使一方遭受损失的,应由责任方负责赔偿。(三)变更或解除合同_通知或协议应当采取书面形式,新的协议未达成之前,原合同仍然有效。第七条 合同争议的解决因违约或终止合同而引起的损失和损害的赔偿,委托人与
27、咨询人之间应当协商解决;如未能达成一致,可提交有关主管部门调解;协商或调解不成的,按下列第_种方式解决:(一)提交_仲裁委员会仲裁;(二)依法向_人民法院起诉。第八条 咨询业务的酬金及其支付办法(一)双方同意用_支付酬金。(二)双方同意:该项目整体咨询费(该费用包含所有为该项目造价咨询服务所产生的一切开支)用为整体工程造价的千分之二计算。项目预算整体完成并抽查无误后,一周内,委托人支付咨询人三万元,按照工程进度,发包方每支付一次工程款,按照实际资金到达项目部财务部门日期计算,一周内,委托人支付咨询人一万元,余款在工程整体结(决)算结束后一次性给付。第九条 其他约定(一)因建设工程造价咨询业务的
28、需要,咨询人在合同约定外的外出考察,经委托人同意,其所需费用由委托人负责。(二)咨询人如需外聘专家协助,在委托的建设工程造价咨询业务范围内其费用由咨询人承担。(三)未经对方的书面同意,各方均不得转让合同约定的权利和义务。(四)除委托人书面同意外,咨询人及咨询专业人员不应接受建设工程造价咨询合同约定以外的与工程造价咨询项目有关的任何报酬。咨询人不得参与可能与合同规定的与委托人利益相冲突的任何活动。(五)下列名词和用语,除上下文另有规定外具有如下含义。1.“委托人”是指委托建设工程造价咨询业务和聘用工程造价咨询单位的一方,以及其合法继承人。2.“咨询人”是指承担建设工程造价咨询业务和工程造价咨询责
29、任的一方,以及其合法继承人。3.“第三人”是指除委托人、咨询人以外与本咨询业务有关的当事人。4.“日”是指任何一天零时至第二天零时的时间段。(六)建设工程造价咨询合同适用的是中国的法律、法规,以及有关部门规章、工程造价有关计价办法和规定或项目所在地的地方法规、地方规章。(七)建设工程造价咨询合同的书写、解释和说明,以汉语为主导语言。当不同语言文本发生不同解释时,以汉语合同文本为准。第十条 附加协议条款:_。第十一条 本合同自_年_月_日开始实施,至_年_月_日终止。第十二条 本合同一式二份,具有同等法律效力,双方各执一份。委托人:_(盖章) 咨询人:_(盖章):_开户银行:_ 开户银行:_帐号
30、:_ 帐号:_年_月_日 _年_月_日工程造价咨询委托合同模板(四)深圳市建设工程造价咨询委托合同工程名称:工程地点:委托单位:咨询单位:_编制说明一、本合同示范文本根据中华人民共和国合同法等法律法规,在原深圳市建设工程造价咨询委托合同基础上,由深圳市建设工程造价管理站修编完成。二、本合同示范文本由协议书、通用条款和专用条款三部分组成。在实际使用时,合同当事人可根据具体情况对其中部分条款内容进行增、删或者调整。三、未经编制单位许可,任何单位和个人不得以营销为目进行复制、抄袭本合同示范文本的任何条款内容。第一部分协议书委托人:_咨询人:_根据中华人民共和国合同法及其他法律、行政法规,遵循平等、自
31、愿、公平和诚实信用原则,委托人、咨询人就工程造价咨询服务事项协商一致,订立本合同,达成协议如下:一、委托人委托咨询人为以下工程提供建设工程造价咨询服务:工程名称:_ 工程地点:_服务范围:_二、咨询工作内容:建设项目可性研究投资估算:编制(审核)项目经济评价:建设工程概算编制(审核)建设工程预算编制(审核)建设工程结算编制(审核):建设工程施工招标标底编制(审核)施工投标报价的编制(审核):工程洽商、变更及合同争议的鉴定与索赔;:编制工程造价计价依据对工程造价进行监控提供有关工程造价信息服务:对建设工程造价进行全过程编制(审核):其他:三、咨询酬金:本项咨询服务酬金为人民币(大写):¥:元咨询
32、酬金结算按下列第种方式计算:1、以咨询工程总造价为基数,费率为;2、以工程造价核减额为基数,费率为;3、以钢筋抽量吨数为基数,费率为元/吨;4、固定酬金;5、其他;四、本合同咨询业务有效期:本合同约定的咨询工作自收到委托人的全部有效资料后开始实施,天内咨询人向委托人提交完成的咨询工作文件。五、质量要求:六、下列文件均为本合同的组成部分:1、建设工程造价咨询合同通用条件;2、建设工程造价咨询合同专用条件;3、建设工程造价咨询合同执行中共同签署的补充与修改文件。七、咨询人向委托人承诺,按照本合同的约定,完成本合同约定工作范围内的建设工程造价咨询工作。八、委托人向咨询人承诺,按照本合同的约定期限、方
33、式、币种、额度向咨询人支付酬金。九、本合同一式五份,具有同等法律效力,双方各执两份,另一份送深圳市建设行政主管部门备案留存。委托人:咨询人:地址:_ 地址:_法定代表人:_ 法定代表人:_委托代理人:_ 委托代理人:_ 电话:_ 电话:_开户银行:_ 开户银行:_帐号:_ 帐号:_合同签订地点:合同签订时间:_年_月_日备案意见:备案机构:经办人:_年_月_日第二部分通用条款词语定义、适用语言和法律、法规第一条 下列名词和用语,除专用条款另有规定外,具有如下含义。1、“委托人”是指委托本建设工程造价咨询工作的一方,及其合法继承人。2、“咨询人”是指承担本建设工程造价咨询工作的一方,及其合法继承
34、人。3、“第三人”是指除委托人、咨询人以外与本咨询业务有关的当事人。4、本合同时间以“天”为计算单位。事件当天不计入,从次日开始计算。时限的最后一天是节假日,以节假日次日为时限的最后一天,时限最后一天的截止时间为_时。第二条 本合同适用的是中国的法律、法规和规章,合同双方当事人可以在专用条款中约定适用具体法律、法规、规章和工程造价计价办法。第三条 本合同适用的书写、解释和说明,以汉语为主导语言。当不同语言文本发生不同解释时,以汉语合同文本为准。咨询人的义务第四条 咨询人按合同协议书中约定的工作范围实施咨询工作。当委托人有要求时,应向委托人提供与本工程造价咨询工作有关的资料,包括工程造价咨询单位
35、的资质证书及承担本合同咨询工作的专业人员名单、咨询工作计划等。第五条 咨询人在履行本合同期间,应当按委托人的要求提供服务,保质、按时完成工程造价咨询工作。第六条 委托人及第三人提出与本咨询工作有关的问题并要求进行核对时,咨询人应在约定的时间内给予书面答复或核对第七条 在履行合同期间或合同终止后,未征得委托人同意,不得泄露与本工程有关的保密资料。委托人的义务第八条 委托人应负责与本咨询工作有关的第三人的协调工作,为咨询人工作提供外部条件。第九条 委托人应当在约定的时间内,免费向咨询人提供与本咨询工作有关的全部资料。第十条 委托人应当在约定的时间内就咨询人书面提交并要求做出答复的事宜做出书面答复。
36、咨询人要求第三人提供有关资料时,委托人应负责转达及资料转送。第十一条 委托人应当授权胜任本项委托的工作代表,负责与咨询人联系。第十二条 委托人应按时向咨询人支付咨询酬金。咨询人的权利第十三条 在委托人委托的建设工程造价咨询工作范围内,咨询人具有以下权利:1、咨询人在履行咨询工作过程中,如委托人提供的资料不明确时,可要求委托人补充资料。2、咨询人在咨询过程中,有权对第三人提出与本咨询工作有关的问题并进行核对。3、咨询人在咨询过程中,有到工程现场勘察的权利。第十四条 由于委托人的原因使咨询人的工作受到延误或增加了额外工作内容,则咨询人应当将此情况与可能产生的影响及时书面通知委托人。委托人应顺延延误
37、的工作时间并支付额外增加工作内容的酬金。委托人的权利第十五条 委托人有下列权利:1、委托人有权向咨询人询问工作进展情况及相关的内容。2、委托人有权阐述对具体问题的意见和建议。3、咨询专业人员不按咨询合同履行其职责,或与第三人串通给委托人造成经济损失,委托人掌握证据证明或咨询人主管单位认定属实的,委托人有权要求更换咨询专业人员,直至终止合同并要求咨询人承担相应的赔偿责任。咨询人的责任第十六条 咨询人应当认真履行咨询合同中约定的咨询工作,并对其出具的咨询工作文件的真实性和准确性负责。因咨询人单方过失给委托人造成的经济损失,应当给委托人进行赔偿。累计赔偿总额一般不超过本合同约定的咨询酬金总额(除云税
38、金)。第十七条 咨询人未履行合同约定的义务,导致合同不能全部或部分履行,咨询人应当承担责任。第十八条 咨询人向委托人提出赔偿要求不能成立时,如果该赔偿导致委托人不必要的各种费用支出,咨询人则应补偿。委托人的责任第十九条 委托人向咨询人提供的全部产资料,应对资料的真实性、准确性和有效性负责。第二十条 委托人未履行合同约定的义务,导致合同不能全部或部分履行,应赔偿咨询人的损失。第二十一条 委托人如果向咨询人提出赔偿或其他要求不能成立时,如果该赔偿或其他要求导致咨询人不必要的各种费用支出,委托人则应补偿。咨询酬金第二十二条 咨询酬金应按照建设工程造价咨询合同协议书中约定的方法计取,并按约定的时间和数
39、额支付。第二十三条 委托人超过约定时间不支付咨询酬金,委托人应从约定应付之日起向咨询人支付应付酬金的贷款利息。第二十四条 委托人如果对咨询人提交的支付通知书中酬金或部分酬金项目提出异议,应当在收到支付通知书后_日内向咨询人发出异议_通知,但委托人不得拖延其无异议酬金项目的支付。第二十五条 支付咨询酬金所采取的货币币种、汇率由合同专用条款中约定。合同生效、变更与终止第二十六条 本合同自双方签字盖章之日起生效。第二十七条 咨询人无正当理由未完成咨询工作时,委托人向咨询发出未尽义务_通知。若委托人发出通知后_日内没有收到答复,可在通知发出_日后向咨询人发出终止工程造价咨询委托合同_通知,合同限行终止
40、,咨询人承担违约责任。第二十八条 当事人一方要求变更或解除合同时,则应当在_日前通知对方;因变更或解除合同使一方遭受损失的,应由责任方承担。第二十九条 变更或解除合同_通知或协议应当采取书面形式,新的协议未达成之前,原合同仍然有效。第三十条 委托人和咨询人履行完毕本合同全部义务,咨询人向委托人提交符合合同约定的咨询工作文件,委托人按合同约定支付全部咨询酬金后,除本合同保密条款继续生效,本合同即告终止。其他第三十一条因建设工程造价咨询业务的需要,咨询人在合同约定外的外出考察,经委托人同意,其所需费用由委托人负责。第三十二条咨询人如需外聘专家协助,在委托的本咨询工作范围内,其费用由咨询人承担;在委
41、托的本咨询工作范围以外,经委托人同意认可,其费用由委托人承担。第三十三条咨询人在本咨询工作过程中提出的合理化建议,委托人采纳并得到经济效益,委托人应按专用条款中的约定给予奖励。第三十四条除委托人书面同意外,咨询人及咨询专业人员不应接受本咨询合同约定以外的与本咨询工作有关的任何报酬。咨询人不得参与对委托人利益相冲突的任何活动。争议的解决第三十二条因违约或终止合同而引起的损失和损害的赔偿,委托人与咨询人之间应当协商解决;如协商不成,可提交有关主管部门调解;如调解未能达成一致意见时,根据双方约定提交仲裁机关仲裁,或向人民法院提起诉讼。第三部分专用条件第二条 本合同适用的法律、法规及工程造价计价办法和
42、规定:第四条 咨询人指派造价工程师负责本项目咨询业务,其主要职责:第六条 咨询人应在日内对委托人及第三人书面提交的要求做出答复的事宜或要求核对做出书面答复或核对.第七条 本合同需要咨询人保密的资料内容和保密时限:第九条 双方约定的委托人应提供的建设工程造价咨询材料:提供资料时间。第九条 委托人应在日内对咨询人书面提交并要求做出答复的事宜做出书面答复。第十条 委托人授权的本咨询业务代表,姓名,其主要职责:第十四条 因委托人的原因造成咨询人增加了额外工作内容的酬金支付:额外工作内容:酬金计算方法及支付:第十七条 咨询人未履行合同约定的义务,应承担的责任:第十八条 咨询人向委托人提出赔偿要求不能成立
43、时,补偿委托人因此导致委托人如下各项费用支出:第二十条 委托人未履行合同约定的义务,应承担的责任:第二十一条 委托人向咨询人提出赔偿或其他要求不能成立时,补偿因此导致咨询人如下各项费用支出“第二十二委托人应按以下方式支付咨询人的咨询酬金:合同签订后日内向咨询人支付预付款元,合同签订后日内,支付酬金元,剩余酬金待咨询工作全部完成后天内一次付清。第二十五条 双方同意用支付酬金,按汇率讨付。第二十七条 咨询人无正当理由未完成咨询工作时,咨询人承担的违约责任及委托人支付咨询酬金的方式:第二十八条 因变更或解除合同使一方遭受损失,责任方按如下方法赔偿对方损失:第三十三条咨询人在咨询工作过程中提出的合理化
44、建议,委托人采纳并得到经济效益,委托人奖励办法如下:第三十五条本合同在履行过程中如果发生争议,委托人与咨询人应及时协商解决;如未能达成一致,可提交有关主管部门调解;协商或调解不成的,按下列一种方式解决:(一)提交仲裁委员会仲裁;(二)依法向人民法院起诉。第四部分补充条款甲方:_ 乙方:_ 日期:_工程造价咨询委托合同模板(五)_(以下简称委托人)与_(以下简称咨询人)经双方协商一致,签订本合同。第一条 本合同是根据中华人民共和国合同法和国家建设部、国家工商行政管理总局印发的建设工程造价咨询合同示范文本(GJ_20_0212)制定的。第二条 委托人委托咨询人为以下项目提供建设工程造价咨询服务(一
45、)项目名称(全称):_(二)建设地址(全称):_(三)项目咨询所涵盖的业务范围:(A类)建设项目可行性研究投资估算的编制、审核及项目经济评价;(B类)建设工程概算、预算、结算、竣工结(决)算的编制、审核;(C类)建设工程进度申报的编制、审核;(D类)工程洽商、变更及合同争议的鉴定与索赔;(E类)编制工程造价计价依据及对工程造价进行监控和提供有关工程造价资料等。(F类)所有与该工程项目相关,包含计量计价等的所有子项。第三条 咨询人、委托人的义务(一)咨询人的义务1.向委托人提供与工程造价咨询业务有关的资料,包括工程造价咨询的资质证书及承担本合同业务的专业人员名单、咨询工作计划等,并按合同中约定的
46、范围实施咨询业务。2.咨询人在履行本合同期间,向委托人提供的服务包括正常服务、附加服务和额外服务。(1)“正常服务”是指双方约定的工程造价咨询工作;(2)“附加服务”是指在“正常服务”以外,经双方书面协议确定的附加服务;(3)“额外服务”是指不属于“正常服务”和“附加服务”。双方在咨询合同有效期内进一步约定的服务。根据本合同第四条 第(一)款第_项、第五条 第(二)款第_项规定,应增加的额外工作量。3.合同签订后,咨询人应组织人员收集有关资料,主动征询委托人的有关要求,按照委托人的建设施工计划安排和要求形成书面文字资料约束双方,严格执行,以保证咨询工作顺利进行。4.咨询人必须按照国家和本省的工
47、程造价管理法规及规定,遵循公平、公正、合法的原则高质量地完成咨询工作,维护各方合法权益。5.在履行合同期间或合同规定期限内,不得泄露与本合同规定业务活动有关的保密资料。(二)委托人的义务1.委托人应负责与本建设工程造价咨询业务有关的第三人的协调,为咨询人工作提供外部条件。2.委托人应当在约定的时间内,向咨询人提供与本项目咨询业务有关情况及资料。3.委托人应当在约定的时间内就咨询人书面提交并要求做出答复的事宜做出书面答复。咨询人要求第三人提供有关资料时,委托人应负责转达及资料转送。4.委托人应当授权胜任本咨询业务的代表,负责与咨询人联系。第四条 咨询人、委托人的权利(一)咨询人的权利1.咨询人在
48、咨询过程中,如委托人提供的资料不明确时可向委托人提出书面报告。2.咨询人在咨询过程中,有权对第三人提出与本咨询业务有关的问题进行核对或查问。3.咨询人在咨询过程中,有到工程现场勘察的权利。(二)委托人的权利1.委托人有权向咨询人询问工作进展情况及相关的内容。2.委托人有权阐述对具体问题的意见和建议。3.当委托人以事实认定咨询专业人员不按咨询合同履行其职责,或与第三人串通或者因重大过失造成工程造价咨询成果文件错误给委托人造成经济损失的,委托人有权要求更换咨询专业人员,直至终止合同并要求咨询人承担相应的赔偿责任。第五条 咨询人、委托人的责任(一)咨询人的责任1.咨询人的责任期即建设工程造价咨询合同
49、有效期。如因非咨询人的责任造成进度的推迟或延误而超过约定的日期,双方应进一步约定相应延长合同有效期。2.咨询人责任期内,应当履行建设工程造价咨询合同中约定的义务,因咨询人的单方过失或失职造成的经济损失,应当向委托人进行赔偿。赔偿金=直接经济损失或按合同的酬金的一定比率计算,累计赔偿总额最高不应超过建设工程造价咨询酬金总额。3.咨询人对委托人或第三人所提出的问题不能及时核对或答复,导致合同不能全部或部分履行,咨询人应承担赔偿责任,按照完成工作量比例扣除咨询费用。4.咨询人应按合同规定及时提供咨询成果文件(含工程量计算书及底稿、编审的概(预)算书、结(决)算书、工程量清单、招标标底、投标报价等及相
50、关书面及其电子文件)的真实性、准确性、合理性、合法性负责,且做到文本资料条理清晰。(二)委托人的责任1.委托人应当履行合同约定的义务,如有违反则应当承担违约责任,赔偿给咨询人造成的所有损失。2.由于委托人或第三人的原因使咨询人工作受到阻碍或延误以致增加了工作量或持续时间,则咨询人应当将此情况与可能产生的影响及时书面通知委托人。3.委托人对所提供的工程造价咨询项目的有关资料、图纸等的完整性和真实性负责。第六条 合同生效,变更与终止(一)本合同自双方签字盖章之日起生效。(二)当事人一方要求变更或解除合同时,则应当在_日前通知对方;因变更或解除合同使一方遭受损失的,应由责任方负责赔偿。(三)变更或解
51、除合同_通知或协议应当采取书面形式,新的协议未达成之前,原合同仍然有效。第七条 合同争议的解决因违约或终止合同而引起的损失和损害的赔偿,委托人与咨询人之间应当协商解决;如未能达成一致,可提交有关主管部门调解;协商或调解不成的,按下列第_种方式解决:(一)提交_仲裁委员会仲裁;(二)依法向_人民法院起诉。第八条 咨询业务的酬金及其支付办法(一)双方同意用_支付酬金。(二)双方同意:该项目整体咨询费(该费用包含所有为该项目造价咨询服务所产生的一切开支)用为整体工程造价的千分之二计算。项目预算整体完成并抽查无误后,一周内,委托人支付咨询人三万元,按照工程进度,发包方每支付一次工程款,按照实际资金到达
52、项目部财务部门日期计算,一周内,委托人支付咨询人一万元,余款在工程整体结(决)算结束后一次性给付。第九条 其他约定(一)因建设工程造价咨询业务的需要,咨询人在合同约定外的外出考察,经委托人同意,其所需费用由委托人负责。(二)咨询人如需外聘专家协助,在委托的建设工程造价咨询业务范围内其费用由咨询人承担。(三)未经对方的书面同意,各方均不得转让合同约定的权利和义务。(四)除委托人书面同意外,咨询人及咨询专业人员不应接受建设工程造价咨询合同约定以外的与工程造价咨询项目有关的任何报酬。咨询人不得参与可能与合同规定的与委托人利益相冲突的任何活动。(五)下列名词和用语,除上下文另有规定外具有如下含义。1.
53、“委托人”是指委托建设工程造价咨询业务和聘用工程造价咨询单位的一方,以及其合法继承人。2.“咨询人”是指承担建设工程造价咨询业务和工程造价咨询责任的一方,以及其合法继承人。3.“第三人”是指除委托人、咨询人以外与本咨询业务有关的当事人。4.“日”是指任何一天零时至第二天零时的时间段。(六)建设工程造价咨询合同适用的是中国的法律、法规,以及有关部门规章、工程造价有关计价办法和规定或项目所在地的地方法规、地方规章。(七)建设工程造价咨询合同的书写、解释和说明,以汉语为主导语言。当不同语言文本发生不同解释时,以汉语合同文本为准。第十条 附加协议条款:_。第十一条 本合同自_年_月_日开始实施,至_年
54、_月_日终止。第十二条 本合同一式二份,具有同等法律效力,双方各执一份。委托人:_(盖章) 咨询人:_(盖章):_开户银行:_ 开户银行:_帐号:_ 帐号:_年_月_日 _年_月_日工程造价咨询委托合同模板(六)委托方(甲方):_有限公司被委托方(乙方):_工程造价咨询有限公司根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法和有关规定,结合工程的具体情况,签订本合同。第一条 工程情况概述工程名称:_基础工程结算工程地点:重庆市_组团结构类型:钢筋砼框架剪力墙结构第二条 委托范围及内容甲方委托乙方对以下项目提供建设工程造价咨询服务:_基础工程结算。服务类别:结算审核乙方须:1、按甲方提供的资料及甲
55、方对结算的具体要求对本工程的工程量计算、材料结算价按甲方审核确定后执行,定额套用、取费计算等全部项目分别按甲方要求进行编审。2、乙方初审完成后报甲方,根据甲方安排与施工单位对数。3、对数完成后一式四份提供审核报告,同时按甲方要求格式提供经济指标分析表。第三条 审核时间甲方要求在提供完整的审价资料起_日内(包括国家规定节假日)交出审价报告,其中编制结算初稿_日,与施工单位核对工程量及出具结算报告为_日。如甲方提供资料时间延长则审核时间顺延,如对数时施工单位不配合,时间可顺延。第四条 甲方责任1、及时为乙方的审核工作提供与工程有关的全_文件和资料,包括承发包合同主要条款、竣工图、图纸会审记录、隐蔽
56、验收记录、设计变更通知单、现场签证等。2、按合同规定及时足额支付审核费用。第五条 乙方责任1、乙方须按照合同约定,再规定的时间内完成审核业务、出具审核报告,分专业并按甲方要求计算工程造价,并附工程量计算书,保证其真实性、合法性、准确性。2、在执行业务过程中,乙方须对知悉的甲方商业秘密严加保密。除非经甲方同意,否则,乙方不得将其所知悉的甲方商业秘密和甲方提供的资料对外泄露,一经发现,乙方需向甲方赔偿相应损失。第六条 特别规定乙方编制完成提交审核初稿经甲方认可后由甲方组织乙方与施工单位对数,对数须在甲方办公楼内甲方指定的地点进行,每次对数乙方参加人员不少于二人,乙方不得与施工单位单独或私下接触。乙
57、方与施工单位对完数出具审核报告后甲方另行对本工程结算进行二次审核,二审与乙方一审结算结果误差在_%内为乙方工作的合理误差。第七条 审核收费本结算审核收费:基本费用(以甲方送审工程总造价作为计费基础乘以相应费率)+成果费用(以甲方送审工程总造价与结算审定额之差值作为计费基础乘以成果费率),其中相应费率分别为:1、基本费用=送审金额_;2、成果费用=(送审金额_审定金额)_%。甲方于乙方与施工单位对完数出具正式审核报告后十四天内支付审核造价部分咨询费的_%,余下_%暂时扣留待二审结算完成后视以下情况决定是否支付:若二审核减额低于一审总造价的_%即认为乙方的工作在“本合同第六条 ”约定的合理误差范围
58、内,则余下_%款项在二审结算完成后十四天内支付给乙方;若二审核减额超过一审总造价的_%即认为乙方的工作超出“本合同第六条 ”约定的合理误差范围,则剩下_%款项不付,此合同终止。第八条 违约责任1、乙方逾期提交审计报告的,逾期_日内乙方向甲方支付_元的逾期违约金,超过_日的按每日_元累计计算,累计违约金不超过咨询服务费总额。2、乙方有任何与施工单位恶意窜通的行为,甲方有权立即解除本合同。第九条 其它未尽事宜,甲乙双方可另签补充协议,与本合同具有同等法律效力。第十条 发生纠纷双方协商不成时可向重庆市仲裁委员会申诉。第十一条 本合同一式肆份,甲乙双方各执贰份,经双方盖章后具有同等法律效力。甲方:_
59、乙方:_法定代表人:_ 法定代表人:_签约人:_ 签约人:_签约日期:_ 签约日期:_工程造价咨询委托合同模板(七)以下简称甲方;,以下简称乙方。经双方协商,由甲方委托乙方承担_建设项目申请报告的编制工作,特订立本合同。第一条 甲方在合同签订后应及时向乙方提供所有与项目前期研究工作有关的数据和资料,并对资料的准确性负责。第二条 乙方应在_年_月_日以前,向甲方提交_建设项目申请报告文本伍份。甲方如在合同期间对本项目提出重大变更,或者原始资料、数据有重大变动,有可能导致可研报告修改甚至返工时,须经双方协商,对本合同进行修改,或增加任务变更附件,或另订合同。增加任务或变更合同不得另行增加相关费用。
60、第三条 费用支付条款本项目申请报告编制费用为人民币捌万元整(80000.00)。费用支付方式。双方签订合同时,甲方支付乙方项目编制费万元整。余款在提交_建设项目申请报告评审合格后付清。第四条 违约罚金1.乙方不按合同规定的日期提交报告时,每拖期一天,扣除其所应得报酬的_,作为违约罚金。2.因甲方提供资料不详实,造成的项目报告重大修改,或返工重作,应另行适当增加乙方工本费用,其数额由双方商定。3.甲方超过合同规定日期付款时,应偿付给乙方逾期违约罚金,以每逾期一天按合同规定报酬的_计算。第五条 合同中如有未尽事宜,由双方共同协商,做出修改或补充合同。修改或补充合同与本合同具有同等效力。本合同自签订
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2025年幼儿通识知识题库及答案
- 银川市西夏区辅警招聘公安基础知识考试题库及答案
- (2025年)护士规范化培训学员岗前培训理论授课试题及答案
- 枣庄市山亭区(2026年)社区《网格员》真题汇编(含答案)
- 2026年注册监理工程师考试建设工程施工合同管理模拟试题(附答案)
- 2026年动漫周边行业分析报告及未来发展趋势报告
- 大方县(2026年)员额法官遴选面试考题及答案
- (2025年)医疗器械公司质量管理制度培训试题(附答案)
- 2026年食品操作试题题库及答案
- 2026年叉车司机面试题及答案详解
- 2025年贵州省公安厅招聘警务辅助人员考试真题(含答案)
- 算力中心容器化部署方案
- 殡仪馆面试题目及答案
- 低空经济农林植保
- 拍摄剪辑培训课件
- 《数控加工编程》课件-端面粗车循环指令G72
- 2024年凤凰新华书店集团有限公司市县分公司招聘笔试真题
- 人教版八年级下册历史教案全册
- 五一游西安作文400字左右
- 毒品与艾滋病预防智慧树知到期末考试答案章节答案2024年湖南警察学院
- 烤漆厂合同范本
评论
0/150
提交评论