简单工程合同范本模板范文

1、简单工程合同范本模板范文简单工程合同1甲方：乙方：遵照中华人民共和国合同法和中华人民共和国建筑法及其他有关 法律法规，为确保工程质量完成施工任务，确定双方责任，经甲、乙双方共同协 商，特定立本合同。第一条：工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、工程内容：土建4、建筑面积：二号厂房面积约为4500平方米，三号厂房面积约为1500 平方米，结算时以实际完成量为准。第二条：承包方式1、包工包料，乙方负责采购施工所需的建筑材料、施工，并负责所有施工 用具设备。2、施工费用：依据20_定额计算工程单价，二号厂房单价为432.87元平 方米，三号厂房单价为473.48元平方米，二号三号总造价约为260万

2、元，以上 工程以实际完成面积结算（不含税）。3、乙方在施工时出现工程增减时，甲、乙双方共同协商，待完工后一并纳 入结算。4、在施工过程中，乙方必须听从甲方提出的意见建议，甲方在不影响施工 的前提下可随时对工程进行检查监督，因质量问题造成返工的所有损失由乙方全 部承当。第三条：工程工期1甲方：乙方：年 月 日 年 月日简单工程合同5建设单位：（以下简称甲方）施工单位：（以下简称乙方）按照中华人民共和国合同法的要求，甲、乙双方对本工程工程进行了 商议。甲方对乙方的施工能力和管理水平进行了考察，认为能够满足该工程的要 求。经甲、乙双方协商特定协议如下。一、工程工程的综合说明2、工程地址：3、工程规模

3、：建筑面积约 平方米（实际面积以施工图为准）4、结构及层数：砖混六层5、发包方式：包工包料6、发包范畴：工程图纸全部内容7、开竣工日期：年 月 日至 年月 日。8、本工程质量必须到达国家施工验收规范的合格标准。二、工程造价1、经甲、乙双方共同商定本承包协议造价为：车库及住宅局部实行平方米包干为 元平方米。2、面积计算依据：国家规定的建筑面积计算标准三、材料采购供应材料均由乙方自行采购。如甲方供料价格应遵照同期市场价格，经双方认 可。甲方指定使用的砂石、门窗等材料用拨付给乙方的房产进行置换。四、工程款支付方式工程款支付按施工进度足额拨付。由乙方将已完成工程量上报甲方，按 %现金加%房产进行拨付（

4、砂石及门窗等甲方供应的材料视10同拨付房产）。房产在施工前按 元平方米以立体砍块的形式留足，经双方确认后，根据施工进度情况陆续进行拨付。五、工程基础的处理和重大设计变更费用的计取1、施工现场三通一平由甲方负责，其费用不含在总价内。2、基础垫层以下的地基如需处理费用不含在总价内，经双方确认后按实际 发生给予调整。3、重大设计变更（指结构、规模、标准）由该工程图纸设计部门出变更图或 变更说明，并由乙方负责施工，其费用不含在总价内。按实际发生给予调整。六、工程保修本工程保修按中华人民共和国国务院建设工程质量管理条例及 省建设工程质量管理规定执行。按工程总造价的%预留, 满一年后返还。七、其他有关要求

5、和说明平安生产及文明施工按有关规定执行。如发生平安事故由肇事方负责。八、本协议共四份建设单位、施工单位各二份。以上协议经双方单位盖章、负责人签字生效。建设单位：（盖章）施工单位：（盖章）法定代表人：（签字、章）法定代表人： （签字、章）代理人：（签字、章）代理人：（签字、章）日期：年 月 日日期：年月 日111、自合同签订90天。2、在保证工程质量的前提下，因下雨和不可抗力原因交工日期可顺延，假设因乙方人为原因工期延时，甲方有权按200元日从应付款中扣除。第四条：工程质量1、整个工程按甲方要求按质、按量完成，并到达合格。2、乙方未按甲方要求，质量不合格所造成的返工费及材料费由乙方负责。第五条：

6、施工费结算方式1、合同签定的，乙方应积极组织施工人员进行施工，桩基础工程完工后， 甲方付给乙方30%工程款;基础到正负零付30%;工程竣工验收合格付30%;剩余10% 作为工程保修金，自工程竣工验收交付甲方使用时起，乙方保修为一年，无质量 问题，到期一次性付清质量保证金。保修期内如出现质量问题，乙方应按时进行 处理，否那么甲方有权自行维修，人工及材料费从保修金中扣除。2、甲、乙双方必须共同遵照以上约定。第六条：材料供应施工所需的材料由甲方现场确认质量后才能用于施工，否那么造成的损失由 乙方自行承当。第七条：工程验收工程质量必须到达合同所定的标准及规范要求。工程竣工30日内，因甲方 原因未进行验

7、收视为本工程已经验收合格。第八条：平安生产及其它1、在施工中，要把平安施工放第一位，抓好施工用电，用水平安，高空作 业必须系好平安带，做到平安施工，文明施工，杜绝一切不平安事故，倘假设发生 伤、亡等一切平安事故，由乙方全部自己负责，甲方不承当任何责任。2、本合同自甲、乙双方签字、盖章之日起生效。3、该合同一式二份，甲、乙双方各执一份，协议未尽事宜由双方共同协商 解决。甲方：20年月日乙方：220年月日简单工程合同2甲方：乙方：经双方协商，（以下称甲方）将新建停车场工程交乙方施工。一、工程工程：二、工程地点：三、施工范畴及质量要求：1、场地平整；2、碾压夯实；3、停车场外围道沿；4、150mm厚

8、碎地面；5、保护及沉降缝切割；6、车位标线油漆；7、质量要求：停车场地面无积水，保证雨水进入地下管网，地面厚度按 150mm施工，乙方保证10月9日前完成碎施工。四、工程费用及施工期限：1、本工程承包方式为工程总承包，单位总造价为元含工程税票），验收 合格后按实际面积计算工程费用。2、本工程自20_年10月5日开始至20年11月4日结束。五、双方责任：1、该工程所有施工内容必须严格按甲方要求进行施工，乙方保证工程质量 到达国家相关质量检验标准。2、乙方注意保障现场环境，杜绝占道施工，并对道路污染按时清理，不能 影响家属区住户的日常生活。3、对现场施工人员的管理协调由乙方自行负责，并承当施工人员

9、平安等全 部责任，对由此发生的各项费用乙方无条件全部承当，甲方概不负责。六、本合同一式四份，双方各二份，双方签字盖章生效，工程竣工合同终 止。甲方（公章）：法定代表人（签字）：年月日乙方（公章）：法定代表人（签字）：年月日简单工程合同3发包方（以下简称甲方）：承包方（以下简称乙方）：根据中华人民共和国经济合同法，中华人民共和国建筑法，建筑工 程质量管理条例及其他有关法律、行政法规及 省公布的有关的建设工程质量标准、规范、规程、条例、规定，结合本工程的具体情况，为了确定工程项 目及双方责任，本着互相协作，确保施工工程顺利完成的原那么，经过协商签订本 合同。一、工程概况（一）工程名称：（二）工程地

10、点：二、工程承包范畴平安维护及整改三、合同工期天四、工程造价工程造价为：元整五、质量标准质量标准：到达现行国家或专业的质量评定的合格标准。使用标准、规范（囊括但不限于以下内容）本工程的技术标准与规范应遵照国家、部颁、地方的施工技术（验收） 规程和规范。本工程适用的地方标准、规程必须符合 省标准规程。六、承包方式按本合同第2条承包范畴所列工作内容包工包料、包质量、包工期、包安 全大包干。七、工程计价本工程计算编制原那么：按 省住房和城乡建设厅文件号建设工程工程量清单计价规范（gb50500-2022）,省建设工程造价管 理方法（省人民政府令第 号），省建设工程计价方法，省修缮定额、省建筑装饰装修

11、工程量消耗标准、 省安装工程消耗标准及工程消耗标准动态调整统一解释进行编制。人工、材料价格的明确：人工工资按 省住房和城乡建设厅文件号文件综合工资单价计取，材料价格遵照施工同期建设造价预 算价，信息价及市场价格执行。具体工程量以甲方签证单为准。八、工期有以下情况者，工期经核实签证后可顺延。不可抗力因素引起的停工，不可抗力囊括：国家政策调整、战争、_、 空中飞行物体坠落或者其他非甲乙方责任找出的爆炸、火灾，以及洪水、地震等 自然灾害，工程所在地量小时降雨 mm或 mm以上（以市气象局报告为准），一次停水、停电 小时以上。因非乙方原因造成乙方关键工序延误的工期，工期可以按实际情况顺延。因乙方原因造

12、成的工期延误，合同工期不能顺延，费用由乙方承当。因甲方原因造成的工程延误，合同工期顺延，费用由甲方承当。九、工程款的支付工程完工后，甲方在 内向乙方支付工程预算价的%.在工程结算办理完毕后，甲方支付至结算总价的%,工程保修金 留结算总价的%，自工程验收之日起满一年后如无质量问题 天内全额返还，保修金不计利息。十、违约责任违约方案本合同约定的形式承当违约责任，合同没有约定的，案合同 法及相关法规执行。因违约方违约造成对方损失的，违约方承当违约责任后仍缺乏以弥补 对方损失的，还应承当赔偿责任。H一、平安生产和文明施工认真执行国家及当地有关建筑施工平安生产条例和规定及建设单位的有关 管理要求，并做好

13、平安管理工作，杜绝重大平安事故的发生，同时做好社会综合 治理工作。十二、争议的解决本合同在履行过程中发生的争议，双方当事人协商解决，也可由当地建设 行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由原告所在地人民法院解决, 但诉讼期间不得中断施工。十三、其他乙方应按国家有关规定按时支付民工工资，如乙方承建的该工程工程在施 工过程中出现拖欠民工工资等而被政府处理，甲方有权直接从工程款中支付民工 工资。本合同一式 份，甲乙双方各执 份。双方签字盖章后生效。甲方（公章） 乙方（公章）法定代表人（签字）法定代表人（签 字）日期：年 月 日日期：年月 日简单工程合同4发包方（甲方）： 承包方（乙方）：遵照中

14、华人民共和国合同法和建筑安装工程承包合同条例的规定， 结合本工程具体情况，双方达成如下协议。工程概况程名称：工程地点：承包范畴：外门脸底商平开门、旋转门、铁艺装饰门楣工程。工期：本工程自 年 月 日开工，于年 月 日前竣工。工程质量：到达国家规定的装饰验收标准（JGJ7391）。结算方式：按双方约定单价为结算依据。注：（双方约定单价明细为本合同附件）L7合同价款：（人民币大写）：注：（按双方约定单价和实际工程量为结算依据）第2条甲方工作以上只作为首付款依据，施工图由乙方自行设计，经设计单位确认后方可 施工。向乙方提供施工所需的水、电等设备，并说明使用考前须知。办理施工所 涉及的各种申请、批件等

15、手续。第3条乙方工作参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，拟定施工方案和进 度计划，交甲方审定。严格执行施工规范、平安操作规程、防火平安规定、环境保护规定及 甲方的相关规定。严格遵照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。 参加竣工验收，编制工程结算。遵照国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保障好 施工现场周围建筑物、设备管线不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作.施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及 各种设备管线。工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保 障。第4条关于工期的约定甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征

16、得乙方同意，并支付乙 方因赶工采取的措施费用。因甲方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水不可抗力因素影响，导致 停工 小时以上(一周内累计计算)，工期相应顺延。此工程于 月 日一 日供热，假设供热前乙方需保证封闭结束，如不能封闭需考虑临时封闭措施。第5条关于工程质量验收的约定本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和建筑装饰工程施工及验 收规范(JGJ73-91)建筑安装工程质量检验评定统一标准等国家制订的施工 及验收规范为质量评定验收标准。本工程质量应到达国家质量评定优良标准。甲、乙双方应按时办

17、理隐蔽工程和中间工程的检查与此验收手续。甲 方不及时参加隐蔽中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予成认。假设甲方要求 复验时，乙方应按要求办理复验。假设复验合格，甲方应承当复验费用，由此造成 停工，工期顺延;假设复验不合格，其复验及返工费用由乙方承当，但工期也予顺 延。由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承当，工期不顺延。工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知 日内组织验收、并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，需 按时通知乙方，另定验收日期。但甲方成认竣工日期，并承当乙方的看管费用和 相关费用。乙方应向总承包方提供相关资料以备主体验收。第6条关于工程价款及结

18、算的约定双方商定本合同价款采用固定综合单价。付款方式：第一次付款签定合同之日后，甲方首付款%o 第二次付款工程完成%以上，付款%o 第三次付款工程完成%,付款%o第四次付款按双方商定结算价格结清，付款%o第五次付款尾款%质保金一年。第7条关于材料供应的约定凡由乙方采购的材料，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。假设 已使用，对工程造成的损失由乙方负责。第8条有关平安生产和防火的约定甲方提供的施工图纸或作法说明，应符合中华人民共和国消防条例 和有关防火设计规范。乙方在施工期间应严格遵守建筑安装工程平安技术规程、建筑安 装工人平安操作规程、中华人民共和国消防条例和其它相关的法规、规范。由于甲方确认的图纸或作法说明，违反有关平安操作规程、消防条例 和防火设计规范，经乙方书面通知甲方修改方案，因甲方不进行修改方案，导致 发生平安或火灾事故，甲方应承当由此产生的一切经济损失。由于乙方在施工生产过程中违反有关平安操作规程、消防条例，导致 发生平安或火灾事故，乙方应承当由此引发的一切经济损失。因施工所造成一切人员伤亡及财产损失由乙方负责并承当。第9条奖励和违约责任由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天