2022年建筑装饰材料采购合同样本

1、2022年建筑装饰材料采购合同样本购买方(甲方)：出卖方(乙方)：根据中华人民共和国合同法及相关法律法规，甲、乙双方在平等、自愿的基础上协商一致，就购买装饰材料相关事宜达成如下协议：第一条 供货概况1、供货内容2、供货地点：苏州3、供货日期：_年_月_日4、供货质量：优等品乙方对其产品保修，保修期为六个月，在保修期内出现产品质量问题，乙方应负责三包(包修、包换、包退)，费用由乙方负担，保修期满后甲方享有终身成本价维修服务。第二条 合同总价合同总价：大写(人民币)伍拾柒万玖仟贰佰圆;第三条 付款方式汇款第四条 甲、乙双方权利义务一、甲方权利义务1、甲方需在安装前说明相关的施工内容，进行技术交底。

2、2、指派为甲方代表，负责合同履行。对乙方供货及安装质量、进度进行监督检查。乙方必须服从甲方指派代表合理的管理。二、乙方权利义务1、乙方必须向甲方提供生产企业资质证明、营业执照及相关的手续。其提供的产品，必须符合相关的国家、行业或企业标准，并随货附带产品合格证、化验报告等手续。2、乙方负责将货物运送至约定地点，承担相应运输、保管、装卸费用，并在货物交付给甲方前承担风险责任，如乙方提供的货物包装、产品规格质量及安装不符合要求，或因乙方产品内在质量问题，引发甲方生产或质量事故，造成甲方损失的，甲方有权拒收，乙方应赔偿甲方为此支付的所有费用(包括但不限于赔偿的费用、必要的律师费、罚款等)，此责任不因甲

3、方已进行质量监测而免除。第五条 违约责任1、甲方按规定时间及方式向乙方付款。如未按规定时间付款，每延期一天，则向乙方支付应付款项的_违约金。2、工程竣工后，甲方应及时对乙方进行验收，并在_个工作日内完成验收工作。每延期一天，则向乙方支付应付款项的_0违约金。3、所供材料的品种、规格不符合本合同规定时，乙方应负责退、换，由于上述原因延误交货时间，每延期一天，乙方应按延期交货部分货款总值的_向甲方支付违约金。4、如果乙方不能按合同规定的产品数量交货，则乙方付给甲方不能交货部分货款总值的_%的违约金。5、乙方不能按合同规定时间交货时，每延期一天，乙方应按延期交货部分货款总值的_向甲方支付违约金。第六

4、条 免责条款甲、乙任何一方如确因不可抗力的原因，不能履行本合同时，应及时向对方通知不能履行或须延期履行，部分履行合同的理由。在取得有关机构证明后，本合同可以不履行或延期履行或部分履行，并全部或者部分免予承担违约责任。第七条 合同争议解决方式本合同在执行中如发生争议或纠纷，甲、乙双方应协商解决，也可由合同签订地工商行政管理部门调解。协商或调解不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。第八条 合同生效本合同一式两份，甲、乙双方各持一份，自双方签字盖章之日起生效。本合同在执行期间，如有未尽事宜，可由甲、乙双方协商，签订补充协议，具有同等效力。甲方：_ 乙方：_(单位盖章)(单位盖章)_年_月_日 _年

5、_月_日2022年建筑装饰材料采购合同样本（二）购买方(甲方)：出卖方(乙方)：根据中华人民共和国合同法及相关法律法规，甲、乙双方在平等、自愿的基础上协商一致，达成以下协议：第一条 其产品名称、规格、单价、总价等，如表所列：(配件要求，附属产品、赠品等)第二条 质量要求乙方提供的产品应该符合下列质量要求：1、乙方须提供全新的货物(含零部件、配件等)，表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。2、货物必须符合或优于国家规定的“装饰装修材料有害物质限量”的环保标准，以及国家和行业规定的其他质量要求、技术指标与出厂标准。3、乙方对其产品保修，保修期为，在保修期内出现产品质量问题，乙

6、方应负责三包(包修、包换、包退)，费用由乙方负担，保修期满后甲方享有终身成本价维修服务。产品质量出现问题，甲方同时有权利解除合同，另选其他供货商。其他质量要求：第三条 交货时间与地点交货时间：交货地点：1、乙方负责将货物运送至约定地点，承担相应运输、保管、装卸费用，并在货物交付给甲方前承担风险责任，甲方在交货地点对产品数量、外观检查后验收，对于产品质量不合格或不符合合同约定的，甲方有权拒收，由乙方承担因此而产生的相关费用。2、货物需要安装调试的，乙方负责安装调试并承担相关费用，甲方在安装调试完毕后_个工作日内验收。乙方在安装调试过程中应妥善小心，如果对甲方造成损失，应当承担赔偿责任。3、货物需

7、要安装调试的，乙方应派遣技术人员按合同规定的日程内完成安装和调试工作，并对甲方人员进行技术指导，保证使“采购物品”达到预定的性能指标。4、在安装调试过程中，甲方应提供各种配合条件及辅助人员，在乙方技术人员的指导下配合乙方进行安装、调试和其他辅助工作。第四条 付款方式本合同付款方式选择如下第(_)种方式：1、乙方在货物交付给甲方并验收合格后，凭发票要求甲方支付货款。甲方在收到货物后天内结清货款。2、甲方在月第五条 违约责任甲方责任：1、甲方如中途变更产品品种、规格、质量或包装的规格，应提前通知乙方，经乙方同意，可以从新签订书面合同。2、甲方如中途退货，应事先与乙方协商，乙方同意退货的，应由甲方偿

8、付乙方退货部分货款总值的违约金。乙方不同意退货的，甲方仍须按合同规定收货，产品质量不符合国家标准、行业规定及合同约定的情形除外。3、甲方如未按合同约定日期向乙方付款，每延期一天，应按延期付款总额万分之_计算付给乙方，作为延期付款违约金。乙方责任：1、产品品种、规格、质量不符合本合同规定时，乙方应在_小时内负责保修、保退、保换，并承担因此给甲方造成的全部损失。如果乙方逾期不予保修、保退、保换或者产品在保修、保退、保换一次后仍然出现质量问题，则甲方有权解除合同，同时由乙方向甲方支付总货款的_%(比例)的违约金。2、乙方应在合同约定的交货时间及地点交货，如果乙方逾期交货，则每逾期一日，乙方应按总货款

9、的_(比例)计算向甲方偿付逾期交货的违约金。3、乙方未按本合同规定的产品数量交货时，少交的部分，甲方如果需要，应照数补交。甲方如不需要，可以退货。由于退货所造成的损失，由乙方承担。如甲方需要而乙方不能交货，则乙方应付给甲方不能交货部分货款总值的_%的违约金。第六条 免责条款甲、乙任何一方如确因不可抗力的原因，不能履行本合同时，应及时向对方通知不能履行或须延期履行，部分履行合同的理由。在取得有关机构证明后，本合同可以不履行或延期履行或部分履行，并全部或者部分免予承担违约责任。第七条 合同争议解决方式本合同在执行中如发生争议或纠纷，甲、乙双方应协商解决，也可由合同签订地工商行政管理部门调解。协商或

10、调解不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。第八条 合同生效本合同一式_份，甲乙双方各持份，自双方签字盖章之日起生效。本合同在执行期间，如有未尽事宜，可由甲乙双方协商，签订补充协议，具有同等效力。甲方：_ 乙方：_ 地址：_ 地址：_ 电话：_ 电话：_授权代表签字：_授权代表签字：_(单位盖章)(单位盖章)_年_月_日 _年_月_日2022年建筑装饰材料采购合同样本（三）采购方：(以下简称甲方)供货方：(以下简称乙方)依照中华人民共和国合同法的有关规定，甲方依据乙方提交的各项资料经审查认定乙方具有向甲方供货的资格，而且乙方同意向甲方提供符合甲方要求的货物;甲乙双方本着互惠互利、共同发展原则，

11、在平等自愿的基础上，为建立起长期友好的合作关系，特签订本合同。第一条 材料类别：(具体名称、型号、规格、单位、数量、单价和总价见以下明细表)第二条 材料质量标准：符合国家和行业标准，经甲方验收合格第三条 供应起始时间：_年_月_日中午前第一车到达施工现场。_年_月_日前剩余货物全部到达施工现场。第四条 材料总价：人民币元大写：第五条 订单、交货、包装运输5.1乙方具体供货的品名、货物型号、数量、供货时间以甲方的书面订单为准,乙方应在十二小时内或甲方订单上要求的期限内确认或反馈意见，超期未确认或未反馈视同不接受甲方订单;但是无正当理由，乙方不得拒绝接受订单。5.2交货：乙方应按甲方订单规定的数量

12、、时间准时送货至甲方所在地或甲方指定地并承担由此产生的运费(除双方另约定其他供货地点、方式外)。5.3包装方式及包装费用：乙方供货的包装标准，应达到双方书面同意的包装标准，包装费用由乙方承担。第六条 验收及不合格品的处理6.1乙方送货后合理期限内或在甲方到乙方提货时，双方按照已经确定封样的样品或双方协商确认的质量标准、图纸及双方同意的技术要求进行验收。6.2甲方对乙方供货验收不合格，应及时通知乙方，乙方应在接到通知一天内或双方另行协商确定的时间内将不合格品取回并同时向甲方交付同等数量的合格品，乙方不得将不合格品混在以后任何一批次的货物中提供给甲方，由此造成的运费等其他损失由乙方自行承担。6.3

13、乙方保证为甲方提供的货物完全符合国家的相关法律法规以及环保等要求，并符合甲方的特殊技术要求，并使用在有效期内、性能良好的原材料制作而成。货物出厂之前经严格检验，包装方式良好，可以避免一般装卸引起的物品的损坏。6.4若乙方所供货物发生质量责任事故，从而导致甲方被第三方索赔或遭受国家机构处罚，由乙方承担给甲方造成的全部经济损失。第七条 定价与结算7.1乙方应本着诚实信用与长期合作的原则合理报价，若存在弄虚作假情况，或报价与合理价格严重不符，谋取暴利，一经查实，甲方有权取消乙方供货资格并有权解除合同。同时，甲方可以扣除乙方因虚报部分得到的不当利益，并扣除年度发生材料供应款的_%作为违约金。7.2乙方

14、每半年对材料价格以书面的形式进行重新报价。经双方确认后作为以后半年内的结算依据。7.3每月(_日_日)乙方应主动和甲方进行对账，如没有特殊原因，不能及时对账的，甲方可视乙方自愿放弃未对账月份的权益。7.4最低价保证：乙方保证提供给甲方的货物价格是同期国内当地市场最低价。7.5付款方式：_。第八条 违约条款8.1乙方无故拒绝甲方订单，应按照拒绝订单货物金额的百分之三十向甲方支付违约金。乙方未按要求逾期交货时，致使甲方因此造成的损失由乙方进行赔偿。8.2合同签订后，不经双方协商同意，任何一方不得随意变更或解除。否则应赔偿对方因此造成的经济损失。8.3合同期满前一个月前，如双方都有签约意愿的，应有书

15、面的方式进行确认。否则任何一方都有权益在合同期满后不再续约。第九条 其他约定9.1积极参与配合甲方的工程招投标工作，提供详实可靠的一手资料，并予以保密。9.2积极主动配合甲方的工程决算审计工作，提供详实可靠的工程量数据和材料人工价格资讯，并协助甲方做好解释说明工作。9.3积极参与配合甲方的业务洽谈，并予以保密。9.4双方签订的价格中已包括税金。9.5甲方公司建设需要乙方帮助解决事宜，乙方应义不容辞。9.6乙方应该无条件提供材料的产品合格证、检验证等有关文件。以满足甲方工程验收资料的需要。第十条 不可抗力10.1本合同下的“不可抗力”仅指足以影响到本合同相关义务正常履行的不可预见、不可避免的自然

16、灾害，以及双方书面确认的其他不可抗拒的因素。第十一条 廉政条款11.1乙方在本合同签署前以及双方保持业务关系期间，不得以任何方式向甲方公司人员进行贿赂和提供回扣，一经发现，甲方有权在乙方货款中扣除受损利益并按相应金额处以_倍的罚款。第十二条 附则12.1因本合同或本合同履行中发生的纠纷，双方应协商解决，协商不成，提交甲方所在地人民法院诉讼解决。12.2合同份数：本合同正本一式两份具有相同法律效力，甲乙双方各持一份。甲方(采购方)：(章)乙方(供货方)：法定代表人：_ 法定代表人：_代表人：_ 代表人：_单位地址：_ 单位地址：_电话：_ 电话：_邮政编码：_ 邮政编码：_签订地点：签订日期：_

17、年_月_日2022年建筑装饰材料采购合同样本（四）甲方：(下称甲方)乙方：(下称乙方)甲、乙双方经友好协商，就乙方承包甲方装修装饰工程项目，达成以下协议：一、工程内容：_。二、工程造价：工程总承包价约人民币元。其中单价按双方确认的工程预算表，工程量按实结算，拆除及清运废土项目包括本项目所有应拆除和清运的范围。三、施工工期：个日历天(自_年_月_日开工至_年_月_日完工，其中一期工程应于_年_月_日前竣工并交付使用。如遇不可抗力的因素影响，工期相应顺延。)四、乙方必须按甲、乙双方确定的设计方案和国家建筑行业施工技术要求进行制作、安装。乙方施工人员进驻工地现场须服从甲方工程管理人员安排，遵守甲方的

18、规章制度，自觉清理现场卫生，做到安全、文明施工。五、付款方式：本合同签订之日甲方先付给乙方备料款人民币元。余额待工程完工验收合格天内付清。六、工程质量标准：乙方必须根据甲方提供设计施工图纸及有关技术资料，按国家有关施工规范、施工技术操作规程精心施工，所用材料质量必须达到设计要求及甲方确定的样品要求。七、工程质量保修：工程质量保修期为一年，自验收合格之日起计，在保修期限内，发现工程质量问题，乙方应当天派人到现场无偿修复。八、违约责任：工程质量不符合合同规定，乙方负责无偿维修或返工，因维修或返工造成逾期交付的，每逾期一天乙方应向甲方按工程总造价千分之五，偿付逾期违约金;工程不能按合同规定的工期交付

19、使用，乙方每逾期一天应向甲方支付违约金元。甲方如不能按时付款，工期顺延，所造成的后果由甲方负责。九、因履行本合同发生的争议，双方协商解决，协商不成的，可依法向当地人民法院提起诉讼。十、其它约定事项：工程项目如有数量增减或改动，在装修过程中共同协商解决。十一、本合同一式二份，双方各执一份(含设计平面图、预算表各一份)。，具有同等效力，合同自双方签订之日起生效。十二、补充条款：法人代表：_ 联系电话：_代表：_ 代表：_年_月_日2022年建筑装饰材料采购合同样本（五）依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工

20、项协商一致，订立本合同。第一部分协议书一、工程名称：二、工程期限：工期为天(有效工作日)约定开工日期：_年_月_日。竣工日期：_年_月_日。三、施工地点：郑坊镇郑坊村四、承包范围：本工程设计范围的建筑结构、水电等(二次装修在同等条件下优先由乙方承包施工)。五、承包性质：包工包料(不含二次装修)。六、工程质量标准：本分包工程质量标准双方约定为：合格七、工程内容：土建八、本合同正本一式四份。九、本合同自双方代表签字，加盖双方公章或合同专用章即生效。工程竣工验收符合要求或用户已投入使用，工程款结清后自动终止。十、合同签订后，承、发包双方需提出修改时，经双方协商一致后可以签订补充协议，作为本合同的补充

21、。十一、本工程建设面积：约_，合同单价：_元/。(图纸中的所有部分，包括安装，不含税。)十二、双方均保证本合同记载的名称、住所、电话、传真、电子邮箱、开户银行、账户信息等的真实有效。一方信息如有变化应于变更之日起_天内书面告知对方，否则由此引起的无法及时告知的责任由信息变更方承担。第二部分工程款项的支付与结算一、本合同所指的款项均为人民币。工程价款的支付与结算，应根据中国人民银行规定的“基本建设工程价款结算办法”，结合土建建筑的特殊情况，按以下方式支付：本工程垫资工程，主体结构浇砼封顶时支付总工程款的_%，内外墙砌筑全部完成且基本粉刷完成支付总工程款_%，主体结构及脚手架拆除，全部工程施工完成

22、，乙方提供竣工报告且经甲方组织验收后支付总工程款_%。质保金为本合同总价的_%，自本工程保修期壹年期满后_天内一次性付清。逾期自第八天起承担违约责任。发包人应按本合同约定的时间支付工程款，如逾期，发包人在收到承包人通知书_天后仍未支付，承包人可在发出通知之日起_天内停止施工，发包人也应承担起相关的违约责任，并从逾期日第四天起按日支付合同总款项的_违约金，及因停工等带来的其他经济损失。二、工程竣工结算：工程竣工验收报告经发包人认可后_天内，承包人向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料，发包人在_天内进行核实，确认后发包方按照约定的合同支付方式进行工程竣工结算并支付。第三部分通用条款一、发包方应

23、提供施工图纸六套。二、发包方交付的设计图纸、说明文件和有关技术资料，作为施工的有效依据。开工前由发包方组织设计交底和三方会审作出会审纪要，作为施工的补充依据。承、发包双方不得擅自修改。三、发包方如需设计变更，必须由设计单位作出正式修改通知书，承包方才予以实施。重大修改或增加造价时，必须另行协商。四、方案设计、工程施工图设计委托承包方负责设计的，设计费由发包方承担。五、发包方负责施工地“三通一平”的施工准备工作及必要的施工用电用水费用，并且水、电的接入点离工地不能超过_米处。六、承包方运抵工程现场的材料，无论损坏或丢失，在工程交付使用前承包人拥有全部处置权和保管权。七、施工中如发现设计不当或严重

24、不合理的地方，承包方及时以书面形式通知发包方。如因果发生费用增加(包括返工、停工、窝工、人员和机械设备调迁、材料构配件积压的实际损失)由发包方负责，并调整合同造价。八、因发包方原因延误工期的，发包方承担工地每人每年_天伙食费。九、如二次装修甲方需要外脚手架可以和承包方协商。十、本合同之外的第三方提出的配套施工费用不包含在本合同中。第四部分工程的延期与质量一、遇下列情况，工期相应顺延。1、发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使施工不能正常进行的。2、施工地点因发包方原因，未能完成三通一平，致使不具备开工条件的。3、一周内非承包人原因停电、停水、纠纷、雨雪、风暴等造成停工累计超过_小时的

25、。4、因发包方原因(如行政手续不全、甲方代表签证不及时、场地不符合施工要求等)而致使承包方无法正常施工的，或因发包方负责的其他工程项目因交叉施工影响承包方正常施工的，则工期相应顺延。5、因发包人原因不能按照协议书约定的开工日期开工，发包方应以书面形式通知承包方，推迟开工日期。并赔偿承包人延误期内材料涨价的差额，并相应顺延工期。6、发生不可抗力原件，参照部颁建筑工程承包合同范本通用条款中有关“不可抗力”条款解决。7、施工期跨跃春节的，扣减工期_个日历天(春节前_天起计)。8、承包方在以上情况发生后，就延误的内容和因此发生的经济支出向监理工程师(或发包方代表)提交书面报告。监理工程师应在_小时内给予书面答复，逾期没有书面答复的，视为已