2022年建筑工程专业分包合同范本

1、2022年建筑工程专业分包合同范本发包方：(以下简称甲方)承包方：(以下简称乙方)根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、建筑安装工程承包合同条例及其他有关法律、地方行政法规，结合公司相关规定和本工程的具体情况，甲乙双方经协商一致，在自愿平等的基础上签订本合同，共同遵守。第一条 工程概况1、工程名称：锦绣前程35_楼工程2、工程地点：广西自治区南宁市3、结构形式：框剪结构，_层4、建筑面积：第二条 乙方专业分包资质及施工人员的条件和要求1、资质证书号码：资质专业及等级：发证机关：2、乙方现场总负责人为：乙方现场质检员为：乙方现场安全员为：乙方现场木工施工员为：乙方现场钢筋施工员为：乙方

2、现场砼施工员为：乙方现场泥工施工员为：3、乙方须持有营业执照、资质证书、法人委托书、安全生产许可证、五大员资格证、身份证等有效证件原件，将复印件存放甲方，并向甲方项目部提供进场管理及施工人员花名册。4、乙方劳务人员必须是_至_周岁的身体健康、有专业上岗证的工人，进场工种和人数每栋为：装饰抹灰工X人;杂工为X人;乙方应根据管理需要配备具有专业管理能力的专职人员至少_名，其中现场总负责人_名，质检员兼安全员_名，专职施工员_名，乙方专职人员进场试用期为15天，经甲方考核不能胜任工作，应立即退场，往返一切费用自理。专职人员必须坚守岗位，离开现场时必须得到项目部主管负责人或项目经理同意，否则扣款_元/

3、人.天，未配置专职人员扣款_元/人月。5、乙方驻现场负责人不得有少于_%的工作日在施工现场负责组织、管理自有施人员。乙方进场人员应保持相对稳定，不得随意调换，特别是带班人员、特种作业人员及各工种主管。若确因施工需要发生变更，应经甲方项目经理批准并将变更后的人员花名册交项目部核实、存档。若乙方现场施工人员与其所提供名册人员不符，将对乙方处以至少每次_元/人的罚款。6、乙方不得以不可避免的原因(如农忙、节假日等)减少劳动力、延误工程进度等，否则甲方按实际进度应增设人数对乙方处以至少每次_元/人的罚款。7、在合同履行期间，乙方必须遵守甲方有关规章制度，服从甲方项目部的工作安排、技术指导和调动，不得随

4、意退场;否则甲方有权扣除乙方所有履约保证金，并对乙方已完工程量不予结算。8、以上罚款由甲方财务在支付乙方工程款时直接扣除。第三条 分包方式、分包范围、具体承包内容及要求：1、分包方式：包工、包质量、包工期、包安全文明施工。2、分包工程范围：图纸所示的全部土建装修工程(不包含防水工程、楼梯栏杆阳台栏杆安装工程、内墙仿瓷涂料、外墙涂料、门窗安装工程)：斜坡屋面工程(含坡屋面清扫、水泥砂浆找平层、细石混凝土刚性层)、外墙挂网、外墙刷浆胶、外墙抹灰、外墙分格、外墙安装水线条、外墙上所有线条抹灰、翻跳板堵脚手眼;内墙挂网、内墙刷浆胶、内墙抹灰、厨卫内墙贴面砖、室内天棚抹灰(含楼梯天棚抹灰)、室外天棚抹灰

5、做滴水线，室、客厅、走道、书房水泥砂浆整体面层，楼梯水泥砂浆整体面层、阳台雨棚空调板水泥砂浆整体面层、外墙变形缝屋面变形安装、架空层细石混凝土地面(含土方整平夯实、混凝土垫层以及整体面层);厨卫地水泥砂浆整体面层;下沉卫生间水泥砂浆找平层、填1：6水泥炉渣、捣40厚C20细石混凝土、水泥砂浆整体面层;室外散水、楼梯栏杆阳台栏杆护脚混凝土模板、坡道、排风道与结构层之间的孔洞吊模捣混凝土抹灰、竣工验收前楼内垃圾清理等等，包含主体结构验收前的整改(及主体结构细部没有完善的位置)，各种管道洞口修补、楼层清扫及收尾工程。3、工期要求：装饰工程工期_天。3.1乙方若拖延工期则每拖延一天罚款_元。3.2甲乙

6、双方在确定装修工程完工日期时，已充分考虑可能出现的下雨、防洪排涝、台风、高低温天气、停电、停水及节假日等因素。3.3乙方在进场后的第二天向甲方递交切实可行土建装饰工程施工进度计划一份。3.4乙方必须按甲方确认的进度计划组织施工，接受甲方以及建设方、监理的监督和检查。4.质量管理_本工程质量目标为合格，质量标准的评定以现行国家或行业的质量检验评定标准及达到甲方认可的样板标准为依据。未达到质量目标竣工结算中扣除质量违约金_元/m2.4.2乙方必须按照本合同有关质量的约定、国家现行的建筑安装工程施工及验收规范和建筑安装工程质量评定标准、建筑施工安全检查标准及甲方质量管理体系要求、以甲方技术交底的施工

7、方案为依据，精心组织施工及验收。4.3验收流程：班组自检(填报自检记录)班组互检、交接检(填报互检记录)项目部质量组验收(填报验收记录)监理工程师验收检查4.4当上述验收流程中任一环节出现不合格项，均必须进入整改程序，上一道工序未验收通过，严禁进行下一道工序施工。4.5整改程序：每道工序施工过程中，项目部质量组成员必须跟踪监督，对不符合施工质量要求的坚决要求整改，首先口头警告，未达整改效果时，下达整改通知单。整改通知单中定整改责任人(班组长)、定整改内容、定整改部位、定整改开始时间、整改完成时间，在规定时间内未完成整改的，项目部将按相关条款扣除质量违约金_元/。当连续下达_次整改通知单仍未完成

8、整改的，项目部有权勒令该施工队伍退场，并按乙方已完工程量(按单价组成表的单价计算工作量)的_%予以结算，履约金不予退还。4.6、因质量达不到甲方要求，造成返修、返工、凿打或材料浪费等，乙方须承担所有费用。4.7为保证施工质量，施工难点以及容易发生质量通病的地方，乙方应先报施工方案和措施经建设方监理确认后，乙方先做施工样板或样板间。具体施工样板内容包含但不限于以下内容：1)交房标准间(包括地坪、墙体粉刷套白、厨卫墙面抹灰);2)屋面瓦做一个单元;3)露台地砖做一个单元;4)外墙抹灰做一个单元;5)样板及标准间经建设方及监理验收合格并签字后可进行大面积施工。如未做样板就进行大面积施工，且质量标准没

9、有达到规范及建设方标准时，罚款_元。5.材料设备管理5.1施工机械设备：除塔吊、砼搅拌机外，乙方负责提供满足施工要求的所有中、小型机具设备，手推翻斗车、振动棒、蛙式打夯机;胶桶、安全帽、照明灯具、电线电缆、施工用电三级配电箱至终端电器设备等;施工必备工具和用品、粉尺、搓板等;所有机具设备进场，必须是合格产品;旧机具设备进场前必须做好油漆，经严格检查合格后方可使用;若达不到合格及甲方要求，甲方将派专人进行检查、维修及保养，所发生费用由乙方负责。_本工程的主要材料由甲方供应，甲方根据定额含量对乙方所用的所用材料进行核算，如果超出定额含量将按市场价的_倍进行处罚。5.3、乙方人员必须按施工图纸及施工

10、组织设计方案组织施工。在施工中应按甲方有关规定进行成品、半成品保护，若有损坏全额赔偿。5.4、乙方应对自带材料、机械负责保管，保管费由乙方承担，保管期间材料丢失、被盗或变质等损失均由乙方负责，保管费已含于各部分单价内，不再计取;5.5、乙方在施工现场必须配备专职领料员，且具备签字认可权，其授权委托书必须在进场前三天递交;乙方在领用材料、设备器材、必须按规定办理相应的手续、原后核实领用量并签收;5.6、乙方应妥善保管、合理使用甲方供应的材料、设备，如因保管不善、错误使用等发生丢失、损坏或浪费等，乙方除照价赔偿外，并承担因此造成的工期延误等发生的一切经济损失。5.7、材料用量按图纸用量，依据广西自

11、治区_年定额核算，甲方根据相关规定对乙方材料消耗的节超进行奖罚，材料节约，甲、乙双方按7：3(甲7乙3)分成，工程质量未达到合同规定的质量目标时，不得发放材料节约奖;材料超耗(实际材料消耗量大于本合同约定的消耗量)，乙方结算按当月的采购价乘以材料超耗量退赔甲方或扣减工程款;5.9、所有机具设备进场，必须是合格产品;旧机具设备进场前必须新做油漆，经严格检查合格后方可使用;若达不到合格及甲方要求，甲方将派专人进行检查、维修及保养，所发生费用由乙方负责。5.9、乙方在机械设备的使用上规范操作、正常保养，否则引起的非正常损坏机械设备及人员伤亡等由责任方承担一切费用;5.10、施工用电设施：本工程采用T

12、N_S、三级配电两极保护系统配电，甲方负责自配电房至现场总配电箱、总配电箱至分配电箱的配置及管理，乙方负责分配电箱至设备端配电设施的配置及管理，配电设施必须符合“一机、一闸、一漏、一箱要求。第四条 甲方责任4.1甲方提供乙方施工人员住宿;4.2提供施工用电施工用水;4.3提供塔吊两部、混凝土搅拌机二台、砂浆搅拌机二台;4.4将水准点、坐标控制点(控制线)、50cm线提交乙方，并于现场交验;甲乙双方交接完毕后由乙方自费负责保护;4.5提供复印建筑图一套并及时提供设计变更文件;4.6审核乙方编制的施工方案，监督检查工程质量、进度、安全。第五条：乙方责任5.1乙方须配合甲方其他工种工作，还包括为完成

13、本施工任务所要进行的其它工作内容、现行广西自治区建筑工程定额规定的工作内容、甲方施工现场交底的分包施工内容(不产生计时工)。5.2乙方负责所有的施工期间为满足施工而采取的技术措施以及满足安全文明施工现场所发生的相关工作内容(安全帽由甲方统一购买，乙方领用按进价扣款)。5.3乙方负责施工场地范围内按甲方指定部位的道路硬化;5.4乙方施工所涉及到施工机械安拆及操作用工(含搅拌机操作用工)，楼层清理、成品保护、清洁卫生等。5.5按甲方提供的楼层标高控制点严格控制标高,按甲方提供的控制线完成全部防线工作，测量放线配合用工，搭拆木工机械棚用工;5.2其它应扣款：质量、工期、安全文明施工违约扣款、甲方开具

14、的经双方签字认可的各类罚款及意外伤害保险费、生活水电费(生活水电费现场接表计量，水费按_元/吨、电费_元/kwh(度)单价计算，减处基本标准每人每月用水量_吨、用电量_度)等。2022年建筑工程专业分包合同范本（二）甲方：_乙方：_依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其有关法律行政法规的规定，本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商一致，签订本合同。一、工程概况1.工程名称及规模：2.工程地点：富阳_路_号。3.工程范围：土建、钢结构等(不包括装潢、电力部分)4.工程承包性质：包工包料。二、工程质量、施工进度1.工程质量：严格按照国家建筑施工规范进行实施，确保工程质量合格，

15、因施工过程中的质量问题而引起的返工、经济损失、工期延误由乙方自负。2.工期进度：核定总工期竣工日期为_年_月_日。3.乙方必须认真做好安全文明施工，严格按照安全操作规程作业，订列相关安全措施。如出现人身安全事故以及其它一切事故责任自负。4.乙方必须严格按标准化作业，各上岗人员及管理人员必须持上岗证。三、工程款支付原则1.工程总造价暂估为人民币伍拾万元整。2.工程款支付：1)土建材料进场、施工人员到位后，支付总价的_%。2)钢架结构结顶后，支付总价的_%。3)竣工验收合格后，支付总价的_%;根据计划工期，延误_天暂扣进度款_%，延误_天，暂扣_%，以此类推。4)总价的_%做为保证金。四、其他事项

16、1.在施工中如质量经常出现问题或返工，特别是主体工程质量严格不合格，管理无程序可视为无施工能力，作为违约责任。甲方有权终止合同，另选施工单位。2.工程进度：工期进度完不成，视为违约，负违约责任。五、补充条款_六、合同生效_本合同自双方签字盖章后即生效，至工程竣工及价款结清后失效。_本合同一式贰份，双方各执壹份。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日2022年建筑工程专业分包合同范本（三）发包方：(以下简称甲方)承包方：(以下简称乙方)经甲、乙双方充分协商，结合工程具体情况，本着互惠互利的原则，甲方将工程交与有专业资质的乙方施工。

17、为明确甲乙双方的权利和义务，根据中华人民共和国合同法以及国家相关法律、法规特签订本合同，以供双方共同遵守。一、工程概况：1、工程名称：2、工程地点：3、保温形式及保温层厚度：胶粉聚苯颗粒外墙外保温25mm、30mm。4、执行标准：现行保温相关标准和图集以及按设计图。二、承包范围：外墙外保温。三、承包方式：包工包料(乙方自行负责材料采购及组织施工);包检测合格、包验收合格、包资料包交验合格。四、合同工期：工程总工期约天(不可抗拒的因素除外)，每栋进场日期到施工结束，具体进场日期以甲方书面通知及经甲乙双方共同现场查勘具备进场条件为准。五、合同价款、结算方式及付款方式：1、本工程暂定工程量为：保温部

18、分约_平方米，非保温部分约_平方米(以现场实际施工面积为准。)最终结算方量以双方现场实际收方为准。2、本工程保温部分包干单价为：25mm厚为_元/平方米，30mm厚为_元/平方米(其中包括人工、材料、资料、检测、安全、验收)。非保温部分包干价为元/平方米(非保温和底糙层甲方免费向乙方提供河沙、水泥)。3、结算方法及付款方式：每月按工程进度的_%支付工程进度款(每月的_日计量，次月的_日前支付工程进度款。)。工程大面积完工后支付至总工程款的_%，保温工程单项验收合格后，一个月内支付至总工程款的_%，其余_%作为工程质量保修金，从保温工程完工之日算起，一年之内付清。六、甲方的权利和义务：1、有权审

19、定乙方编制的施工方案，对乙方施工中的工程质量、工程进度、安全文明施工等实行全过程的监督管理，定期或不定期对施工现场的质量、安全文明施工情况进行检查，对不符合质量、安全文明施工要求和公司有关规定以及损害公司形象、信誉的行为有权制止。2、应提供完整的施工作业面给乙方，甲方不能因自己其他部分施工方便而影响乙方施工，如遇特殊情况，甲方应提前通知乙方，双方友好协商。3、应协助安排乙方的施工用水、电接口、材料堆放临时库房、工人临时住房。4、应协助乙方做好已完工部分的成品保护工作。5、单栋工程施工完成后甲方应在_日之内组织验收，逾期不验收则视为认同该工程合格。6、应按合同约定支付工程款。七、乙方的权利和义务

20、：1、认真履行本合同，重合同，守信用，依法建设，守法经营，维护甲方的信誉和形象。2、参加甲方组织的现场交底，拟订施工方案和进度计划。3、主动接受国家相关职能部门及国家在质量、安全文明的监督、管理和检查，自觉遵守甲方的有关技术质量管理制度、安全文明施工管理制度等的规定。4、指派为乙方驻工地代表，联系电话，负责合同的履行，按要求组织施工，保质、保量按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。若因质量原因造成返工，由乙方负责完成。5、严格执行施工规范、安全操作规程、环境保护规定。作好各项质量检查记录，编制工程结算。八、质量、安全、文明施工管理：1、本工程质量等级确定为：合格。2、本工程安全、文明施工

21、达合格。3、本工程质量、安全以及在施工过程中自觉地接受甲方有关管理人员的监督和检查，并遵守甲方的有关技术管理制度、安全文明施工管理制度等规定，接受甲方管理人员的监督检查，认真作好施工现场的安全、文明施工工作，做到标准化管理。4、如甲、乙双方有争议时，以政府质监、安全部门认定为准。5、乙方施工人员进场后，甲方须为其买工伤保险及意外伤害险。九、违约责任：1、甲方应按合同规定的时间付款，每延迟一月，应按未付工程款总额的_%作为违约金赔偿给乙方。2、乙方若因自身原因未按时将工程交付甲方使用，则应承担每延误一月所应承担的工程款_作为违约金。十、其他约定：1、垂直运输(指施工升降机但不含施工吊篮)、脚手架

22、、相关配合及工人临时住房由甲方免费提供。2、乙方自行负责施工吊篮及锚具等及相关配套和辅助工具。3、双方在本合同履行中发生争议，首先协商解决，当协商不成时，可向原告方人民法院起诉，由人民法院裁决。4、未尽事宜双方本着友好的原则协商解决。5、本合同一式四份，甲、乙双方各执二份，经双方签字盖章后生效。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日2022年建筑工程专业分包合同范本（四）甲方(以下称甲方)：乙方(以下称乙方)：为更好的完成_三期钢筋工程施工任务，明确双方责任，保质保量，经双方友协商，制定本协议，希双方共同执行。一、工程名称：_新

23、岸线三期13_楼模板工程。二、承包方式及承包单价：包工不包料(包铁线、包铁钉、包人工、包质量、包安全、包工期)。按深圳市筑博工程设计有限公司提供施工图计算工程量;(因考虑复式层施工难度)按展开面积每平方米主拾伍伍角(_元)。三、付款方式：按当月施工进度支付给乙方_%，工程完成后付至_%，验收通过后办理结算手续，在结算完后三个月内付清余款。四、组织领导：1、乙方必须指定专项管理人员，负责安排生产、人员调配及技术、施工安全、文明施工等工作。2、乙方应服从甲方的统一指挥、调配管理，遵守各项规章制度，配合其他分部工程施工，违者按章罚款。3、施工期间，乙方如因技术力理不足，施工质量出现缺陷，因此致使施工进度延误所造成的一切损失。由