内部承包合同8篇

1、Word 内部承包合同8篇 下面是我共享的内部承包合同8篇 单位内部承包合同，供大家参考。 内部承包合同1 发包方（甲方）：四川*集团有限公司 承包方（乙方）： 甲方已与*建筑安装有限公司就阳城心灵家园项目建筑安装工程a标段施工项目签订了建筑劳务分包合同。为了调动企业员工乐观性，加强项目管理，提高工作效率，经乙方申请，甲方同意，甲方聘任乙方为该项目班组负责人，并将该项目的部分劳务施工交由乙方组织人员进行内部承包。 经双方依法公平协商，现就本次内部承包的有关事项达成如下协议，双方共同遵循诚恳信用原则予以履行。 第一节 工程概况及目标 1.1 1.2 工程名称： 阳城心灵家园项目a标段建设工程#楼

2、。 建筑面积：暂定：。实际建筑面积竣工结算以施工图为准，建筑面积实行固定建筑面积包干，共 m2 。 1.3 1.4 1.5 1.6 建筑层数： 工程地址：成都市青羊区培风村5/6/7组地块 平安、文明施工目标： 平安文明工地 进度目标：开工日期： 年 月 日；0.00以下工程竣工日期：年月 日；全部主体结构封顶， 年 月 日；全部装修完成并验收合格， 年 月 日； 年 月 日，总日历工作天数为：380天。 其次节 承包内容、范围及劳务承包方式 2.1承包内容及范围：建筑物散水以内含散水、排水沟、坡道及台阶，从基础砼垫层开头到竣工为止的设计图纸范围内（除2.2内容外的）全部土建和水电安装工程内容

3、及现场检查自检资料的整理 2.2乙方工作范围中不包括以下内容： （1）土方开挖、土方回填、地基处理、基坑护壁及桩基础。 （2）楼梯、阳台的铁制或玻璃栏杆。 （3）腻子、内外墙涂料以及外阳台、公用部位外的地砖、墙砖、花岗石等二次装饰内容。 （4）防水、保温分项工程（土建部分除外）。 （5）设备、通风、消防、电梯、弱电等安装工程（土建与安装工程的协作费已包括在本合同范围内）。 （6）门窗安装工程。 2.3 内部承包方式：人工费（含丝接人工及机具设备）+帮助材料费（含铁丝、钉子、砂轮、锯片、封口胶、焊条、焊药、扎丝、砼垫块、对拉螺杆、拉片、钢筋垫块及水电安装辅材等）+周转材料费（含架管架料、扣件、模

4、板、木材、阻燃平安网）+施工机械费（塔吊、施工电梯、大小型机械等）+措施费（含平安防护设施）+ 现场维护费及文明施工费（含办公区维护）+其他不行预见费，根据20 xx年建筑工程建筑面积计算规范及相关规定进行计算，一次性平米价包干的劳务承包方式。 第三节 合同价款 3.1 合同单价按建筑面积：rmb元/（详见阳城心灵家园（a标段）劳务等承包费报价及组成表），合同总价约为￥ 元，（含出据0.8%的农夫工工资的发票费用）。 大写： 零星签证用工技工单价： 120元/工日；零星签证用工普工单价： 80元/工日。 3.2合同单价包括但不限于下列内容及费用： 3.2.1 完成合同承包范围内工作：从施工预备

5、、根据合理工序施工、质量检查、与其他分包商的协作直至工程验收达到合同要求所需付出的全部人工费用，并且无权收取甲方另行发包的承包单位的任何费用。 3.2.2 完成合同承包范围内工作所需用的基本用工、帮助用工、超运距用工及人工幅度差（运距指在施工现场内） 3.2.3 乙方班组人员工资包括：基本工资、帮助工资等。 3.2.4 乙方人员在现场组织施工过程中所发生的人员工资、办公费用、差旅费用、低值易耗品的费用、劳动爱护费用等； 3.2.5 乙方在施工生产过程中，使用的机具、各型机械（例：丝接设备、电焊机、弯曲机、断筋机、调直机、对焊机、振动棒、塔吊、施工电梯等机械和机具）的费用等。 3.2.6 完成承

6、包范围内工作所需的帮助材料费用等； 3.2.7 为完成承包范围内工作所需额外付出的施工现场内的材料二次搬运、冬雨季施工及高温防暑所增加的人工费用等； 3.2.8钢筋焊接及机械连接所需的全部费用等。 3.2.9 施工现场内的材料等二次转运费（装卸车、清料、码放所需机械台班、人工费）已含在合同价款中，但不包括钢筋下车时的吊装费用。 3.2.10 预制砼构件、预埋件的制作、安装费用等； 3.2.12乙方生活及生产责任区的建设和清理，承包工程所使用的材料堆放保管等； 3.2.13为达到合同商定的质量、工期、平安及文明施工指标所需额外支出的费用等； 3.2.14本合同价已包含了施工过程中全部可能会涉及到

7、的费用的总和，应包括人工、帮助材料（或设备）、中小型机械及生产工具、维护、政策性文件规定、风险、责任等全部费用及不行预见的因素发生的全部费用。 3.2.15外脚手架：本工程采纳一般钢管悬挑式脚手架或整体提升架，其全部材料及人工包含在合同单价之中，使用时间为主体结构及外墙装饰全部验收合格、方可拆除脚手架。外脚手架搭设必需满意以下要求： （1）外架搭设方案必需符合规范要求，并经监理和发包人审核批准后方能实施，验收合格后方能使用。 （2）外架材料的材质必需符合规范要求。 （3）外架临街面要求用钢丝网或竹胶板密封主体上升时最上部的四层。 3.2.16全部进入施工现场的脚手架钢管必需进行油漆处理。 3.

8、2.17全部进入施工现场的平安网（密目网、尼龙水平网）必需是阻燃的、经检验合格的产品，且必需是全新的。 3.2.18全部进入施工现场的机械设备必需进行翻新处理。 3.2.19甲方劳务合同里面针对乙方包含的全部工作内容及考核内容及费用。 第四节 甲方供应的施工条件及资源 4.1商品砼由甲方运至施工现场（二次结构砼为自搅砼），卸料、加压泵及浇筑设备、施工作业人员全由乙方负责。 4.2生产、生活等临时用房：甲方只为乙方供应活动板房，乙方使用和管理，费用乙方自理。工人的日常管理及用品等由乙方自理。 4.3甲方不对劳务人员设职工食堂，由乙方自行解决食堂问题。 4.4施工用水、用电状况供应： 甲方负责将水

9、和一、二级配电箱接至施工现场，并安装计量表；场地内的临时用水和二级配电箱后用电设施及其安装由乙方负责；施工现场用电的电费由甲方负责。 4.5其他临时设施：乙方进场后，甲方指定地点搭建，材料由甲方供应，搭设人工费由乙方担当（板房由专业单位搭建除外）。 4.6用于工程实体的主要材料（商品砼、钢材、水泥、石灰膏、砂、石、标砖、空心砖、墙与砼界面处所用的钢丝网以及外墙面砖、室内墙砖、地板砖、电缆、电线、线管、线盒、给排水管及管件、配电箱）由甲方供应。 第五节 乙方应供应的资源 5.1为保证本工程的实施，除本合同第四节省定的甲方供应的资源外的全部实施工程所必需的各型机械、施工工具、平安防护设施的材料等都

10、应由乙方自己供应，乙方有责任且必需实行有效措施保证其全部设备及工具处于良好状态，以满意施工需要。 5.2在承包工程范围内，乙方自行选购的全部材料必需符合工程设计和施工规范及甲方的要求，因乙方选购的材料不合格造成的一切损失及后果由乙方自行负责，甲方不担当因材料不合格而引致的连带责任。本工程严禁使用不合格材料。 5.3乙方供应的全部设备及工具应符合成都市关于外来施工单位机械设备的各项规定及甲方对于乙方供应设备及工具的各项规定及要求。 5.4乙方必需供应进场工人的三级教育卡、身份证复印件及平安责任书。 第六节 双方的权利及义务 6.1甲方的权利及义务 6.1.1甲方派驻工地代表：暂定由包利剑全权负责

11、工程施工中的一切事宜（但不超过其托付权限），签证用工必需由甲方或托付负责人签证方为有效（详细托付人员由甲方总负责人届时确定），签证用工必需是甲方另行支配与本合同无关的工作内容。 6.1.2负责对乙方承建工程的质量、平安、进度、文明施工等进行全面监督、指导和管理。如有迹象表明乙方已无履行承包合同的力量或严峻损害了甲方的利益、信誉等，甲方有权单方面终止工程施工劳务内部承包合同。另外组织施工班组接替施工，同时保留追究乙方全部责任的权利。 6.1.3负责向乙方进行技术、质量、平安、场容、进度的交底。 6.1.4负责向乙方供应施工图 1 套，如需增加施工图份数，乙方可自行加晒，费用自理。 6.1.5负责

12、组织施工图纸会审，施工组织设计交底，审查乙方编制的具体施工作业方案。 6.1.6负责供应商品砼，但乙方负责泵站前、后台管理并取样。 6.1.7负责本工程的对外联系工作。 6.1.8负责组织工程竣工验收工作，协作协调乙方组织中间验收及分部分项验收工作。 6.1.9负责把钢筋原材料运至施工现场（首次汽车吊卸车费用由甲方负责）。 6.1.10定期组织召开生产例会，定期组织综合大检查。 6.1.11图纸变更以甲方书面通知为准。 6.1.12负责技术管理和技术资料收集整理，但自检资料和强制性检验测试资料由乙方按时检验后供应给甲方。 6.1.13有权对乙方的班组民工工资发放方式进行审查及监管。 6.2乙方

13、的权利及义务： 6.2.1乙方驻工地代表： 全权负责承包范围内施工的一切事宜。 乙方还应配备其他13名项目管理人员，其配备的数量如下（名单由乙方进场时一并供应）： 班组执行负责人（1人）、施工员（3人）、测量员（2人）；平安员（2人）；质检员（2人）；水电工长（1人）；大门口门卫（2人）以上人员须持证上岗，岗位证书由甲方压证管理。以上人员的工作考勤由甲方项目部统一管理，每个月的出勤天数必需和项目部全部人员全都不得少于28天（2月份不得少于26天）。 6.2.2乙方必需保证项目管理成员的完整及至工程竣工不得随便更换上述人员，因除甲方要求更换的不作为人员、不行抗力或个人特别缘由需书面报经甲方同意后

14、方可以更换外，否则甲方有权对乙方予以5万元/人、次的经济惩罚。 6.2.3乙方保证工程不得以任何方式进行再次转包，否则视为违约，乙方必需担当全部违约惩罚。 6.2.4乙方必需听从甲方、总承包方、业主及监理单位的指令。 6.2.5严格执行攀枝花钢城建安公司、四川蜀龙建筑劳务集团有限公司及各职能部门制定的各项管理规定。 6.2.6乙方须保证节假日及农忙期间的连续施工。 6.2.7现场全部施工人员必需遵守现场有关质量、平安、文明施工、后勤卫生、环保、消防、保卫的各种规章制度，设置专职的质量检查员、平安员，负责质量、平安。担当因违反上述规定而造成的一切责任及损失。乙方应听从甲方有关部门组织的综合大检查

15、。 6.2.8按成都市建委规定办理好施工的各种许可证（包括施工人员的各种许可证），如违反规定，由乙方担当一切责任。自备各种特别工种施工人员（包括测量工、大型机械操作工）且特别工种需要持证上岗。 6.2.9保证按每月的工程方案进度、质量、平安文明施工的要求完成。因乙方缘由每月完不成其中一项将视为违约，并按违约赐予惩罚，甲方保留劝其退场的权利，因退场造成的损失乙方自行担当。 6.2.10将许可证和施工的人员登记造册，交甲方备案，参与施工的人员必需持有身份证、做工卡。并将身份证、做工卡复印件交工程承包人备案。 6.2.11在施工过程中，乙方有责任和义务与甲方共同协商并乐观协作实行合理施工方案，降低工

16、程成本。 6.2.12供应钢筋焊接、机械连接试件和混凝土试件，同条件养护的试块，按规范及发包人见证由承包人现场制作，强度等级必需满意设计要求。检验试验费用由发包人担当，制作及送样所需的费用及重检费用由乙方担当。 6.2.13本工程钢筋配筋（包括预埋铁件、穿墙杆等）由乙方负责，其配筋单方案应提前10天交予甲方审核，经甲方审核后进行加工。 6.2.14根据甲方通知的时间准时入场。 6.2.15严格根据总体施工组织设计和专项施工方案进行施工，未经同意不得擅自更改施工方案并对施工过程中涉及的先进工艺和技术保密。 6.2.16乙方在施工中必需满意甲方关于形象工作的要求，完成甲方关于企业形象宣扬有关的工作

17、；自备符合甲方形象工作及平安要求的防护用品，费用自付。 6.2.17根据甲方要求的日期供应满意甲方要求的月形象进度报表。 内部承包合同2 甲方： 乙方： 为了加强工程项目管理，落实项目承包责任制，确保管理科学化、工作规范化、现场标准化、分工专业化，充分调动双方乐观性，提高项目经营效益，依据有关法律、行政法规的规定，在乙方认可甲方与发包方签订的 工程施工合同（含补充协议及附件资料，以后简称施工协议）的基础上，根据甲方有关项目管理方法的要求，经双方协商，同意签订本工程项目内部承包经营合同书(以后简称合同书)。 第一条 工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程工期：以甲方与发包方签订的施工

18、合同为准 4、工程质量标准：以甲方与发包方签订的施工合同为准 其次条 原则与方式 1、实行项目经理（或项目负责人）负责制。甲方聘任 为该工程项目经理（或项目负责人，以后简称乙方），在工程施工管理实施过程中，代表甲方全面履行施工合同，负有第一责任，对项目盈亏担当不容推卸的全部责任。 2、实行确保上缴，自负盈亏的原则。本项目由甲方统一核算，实行工程成本单列，确保上缴营业税、所得税、管理费等各项税费。 3、乙方根据“动态管理、优化组合”的原则，配备精干的项目管理班子（乙方所配备的项目管理班子成员及分工职责落实状况必需在开工前报甲方审核备 案），以满意工程质量、平安、工期、文明施工、降低工程成本的要求

19、。 4、甲方依据工程项目的需要，派出专业的技术管理人员对涉及工程结算、成本核算等技术性问题进行技术指导。 5、依据本工程的状况，甲方委派 同志为派驻现场工程负责人，并全权对现场的质量、平安、进度和文明施工及合同履行状况进行监督、管理，定期向公司汇报现场施工状况。 第三条 工程承包范围及合同工作量 以年 月日甲方同发包方签订的工程施工合同的全部内容为准。 第四条 指标 1、工程承包上交系数：乙方按工程结算总造价的百分之 向甲方上交管理费。营业税、所得税、地方或行业规定税费、甲方派驻管理人员工资、差旅费、社会保险费、住房公积金等税费，由甲方按规定税（费）率向乙方代扣代缴。 2、施工工期：以甲方同发

20、包方签订的合同工期和开工日期为准，乙方确保按施工合同规定的工期完成。若乙方造成工期延误，除按施工合同商定执行外，每延误工期1天罚款 1000 元（因发包方缘由造成的工期延误除外）；延误工期超过 15 天，乙方无履行合同的力量或无法转变现状，给甲方的形象和信誉造成损失时，甲方有权终止合同，另派项目经理（或项目负责人）组织施工及管理，乙方应在限期内无条件撤除。乙方若在限期内未撤除，给甲方造成的一切后果均由乙方负责担当。 3、工程质量：严格执行国家建筑工程施工质量验收规范，确保工程质量达到国家验收 等级标准要求。若发生质量事故，全部责任及经济损失均由乙方担当。 4、平安生产：严格根据国家平安操作规程

21、及标准进行施工，杜绝一切平安 事故的发生（如人身伤亡事故、设备事故、交通事故、火灾事故等）。若发生平安事故，全部责任及经济损失均由乙方担当。 5、文明施工：根据项目所在地建设行政部门的相关要求及甲方平安文明施工的有关文件规定，实施企业形象工程，所需费用由乙方担当。 6、工程款回收：根据施工合同条款中明确的时间和数量准时收取，回收率达 100%。 第五条 有关支付工程款的规定：乙方按施工合同的规定向发包方和甲方报送当月完成统计工作量报表和下月的进度方案报表，并提出下月所需资金材料方案，提出月结成本（会计报表），甲方对乙方月结成本进行准时审核，确保工程资金专款专用。 第六条 有关工程保修金的规定：

22、工程竣工保修期满后，待甲方从发包方处将保修金收回后，保修金一次性返还给乙方；若在保修期发包方要求进行保修，乙方应准时派人员进行保修，费用由乙方担当，否则不退保修金。 第七条 有关风险抵押金的规定：按招标文件规定向发包方缴纳的工程履约保证金，由乙方负责全额缴纳，并以此作为乙方向甲方交纳的风险抵押金。在工程竣工结算后，若工程全部按施工合同履约，未消失质量、平安问题，已收回全部债权未发生亏损和债务的，及工程竣工资料完整，也未消失施工合同规定不予退还的情形，待发包方返回履约保证金后一次性退还乙方。若消失其它问题则待问题处理后再退还。 第八条 债权债务的处理：项目结束，内部结算前，乙方必需结清全部债权债

23、务。若乙方隐瞒债务，则由甲方在乙方向建设方缴纳的履约保证金和工程保修金中予以抵扣，不足部份乙方必需以自己的动产和不动产来补足差额或清偿债务，并担当因此给甲方造成的一切损失。 第九条 施工总结：项目施工结束，乙方应就工程项目建设状况进行总结， 甲方就项目施工综合状况进行考核评审。若乙方严格根据合同执行，并完善合同的全部内容得到各方认可后，甲方嘉奖工程结算总价的百分之赐予乙方自行安排，其详细安排方案由乙方制订，报甲方批准后实施。 第十条 财务管理：为保证项目资金专款专用，该项目工程款一律划入甲方所开设的银行专用帐户： 。工程款一经划入，由甲方按协议收取费用和上交税费后，全部支付给乙方，不得截留和挪

24、用乙方工程款。但乙方必需将工程款用在该项目工程上，不得另作它用。工程完工时，按业主合同要求扣留质保金。 第十一条 作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力。 附件一 承包经营合同书实施细则 附件二 聘用协议 附件三 平安生产目标责任书 第十二条 本合同书经甲、乙双方盖章或签字后生效。工程交工验收，工程尾款回收完毕，与本工程有关的债权债务清理完毕并经审计后，本合同书自行失效。 第十三条 本合同书一式贰份，甲、乙双方各执壹份。 甲 方： 乙 方： 担 保 方： 年月 日 内部承包合同3 发包方：围场满族蒙古族自治县佳航驾驶员培训有限公司(称甲方) 承包方： (称乙方) 经围场满族蒙古族自治县佳航

25、驾驶员培训有限公司全体股东友好协商，打算对公司业务进行股东内部承包经营，相关事项如下： 第一章 总 则 第一条 为加强企业经营管理工作，不断提高经济效益，依据国家有关法律、法规以及股东会有关会议精神，结合企业实际状况，本着实事求是、互惠互利的原则，由全体股东共同签订企业内部承包经营合同书(以下简称合同)，由乙方整体承包经营(以下简称承包方)。 其次条 承包方(乙方)实行自主经营，自立核算，自负盈亏的运行模式，并独自担当经营过程中的债权债务和由此引发的经济、平安和法律责任。 第三条 企业财务管理：承包经营方(乙方)依据有关财务法规和规章制度，按有利于经营的原则自行管理，甲方不得以任何理由进行干预

26、。 第四条 承包方(乙方)应依据有关政策以及工商、税务、卫生、质监等部门的有关规定，按时足额交纳各种税费，并严格参照行业服务标准，做好服务。 其次章 承包基数 第五条 承包方每年度的总承包费为人民币 万元整，作为公司全体股东的收益，每年分两次付清年承包费，即： 月 日和 月 日付清。(注：第一年免交承包费，其次年至第 年，每年承包费为 万元)。逾期不交，甲方有权按欠交额日千分之一收取滞纳金，并可用乙方在本公司的股份金额作扣减承包费，或终止合同。 第三章 承包期限 第六条 本合同有效期 年，自 年 月 日起至 年 月 日止。 第七条 合同期满，承包方(乙方)完成上交承包费，可自愿续签合同，但承包

27、经营方须在期满前六个月以正式书面形式提出是否续签意向。在同等条件下，享有优先续签权。 第四章 权利和义务 第八条 甲方权利义务 一、对公司移交给承包方(乙方)承包经营管理的房产、设施、设备等资产享有法定全部权，并享有监督权。 二、监督承包方(乙方)合法经营，不得干预承包经营方的正常经营活动。 三、为承包方(乙方)制造良好的经营服务环境，在承包经营方按时交齐有关费用状况下，保障承包经营方水、电正常供应。 四、帮助承包经营方(乙方)做好承包期间的对外协调工作。 五、帮助承包经营方做好突发大事和重大事故的处臵工作。 六、自身的给排水系统的修理，应由承包方(乙方)处理，并担当相应费用。 第九条 乙方权

28、利义务 一、合同期内，对公司供应的资产享有合同使用权并保持设备完好，正常修理费由乙方负责。如因使用期限已满自然损坏的设施，应准时上报公司股东会审定后报废，不得擅自处理。 二、拥有在合同规定范围内的自主经营权、使用权和收益权。 三、如经营需要，对公司训练场及主体楼进行改造更新，及所属区域内新建经营场所，必需事先提出更新改造、新建方案，须经公司股东会审核同意方可实施(超过15个工作日不答复，视为同意)。对固定资产投入(主要指新建和设备更新部分)的建设和购臵要事先报公司股东会认可，费用从承包费中扣除。 四、若以公司的无形和有形资产从事进行抵押贷款等金融活动，必需经公司股东会同意，否则将追究承包经营方

29、的法律和经济责任。 五、对顾客服务要规范，仔细做好顾客投诉工作，并要严格执行卫生清洁用品和食品的选购程序以及质保鉴定体系。 六、诚恳经营，树立良好的企业形象，建立良好的社会关系，自觉遵守国家有关特种行业的各项管理规定。 七、做好经营期间的各项平安工作，特殊是要严格执行消防和食品、卫生、平安等工作，自觉接受有关部门的监督检查。必需独自担当法律责任和经济责任。 第五章 违约责任 第八条 任何一方违反本合同条款的行为均为违约行为，守约方有权依据合同文书及中国经济合同法追究违约方法律责任和经济责任。 第六章 争议解决 第九条 对于在合同执行过程中发生的争议，各方应本着实事求是的态度协商解决，若协商不行

30、，则应提请当地法院予以解决。 第七章 附则 第十条 本合同未尽事宜，可依据中国经济合同法之有关规定，经各方协商全都后予以修改、另行补充。本合同若有与国家新颁布的法规文件相冲突之处，则以国家法规文件为准。 第十一条 本合同一式五份，股东各执一份，法人代表秘存一份签字后生效。 甲方(签字)： 乙方(签字)： 年 月 日 年 月 日 内部承包合同4 甲方： 乙方： 今有甲方承建的 工程，由乙方承包 部分施工项目，为保证工程的顺当进行，明确双方的 责、权、利，经双方协商签定如下协议条款，共同遵守执行。 一、 工程概况 1、 工程名称：2、 工程地点： 二、 承包施工范围 三、 承包形式 四、结算形式及

31、合同价款 1、本合同价款(暂定)为： 元 ，大写： 2、本工程结算方式为： 五、 付款方式 本工程施工过程中按形象进度付款，竣工验收合格付款至合同造价的 % ，结算完毕后付款至结算价款的 %，余款在结算完毕 年后付款至结算总价的 。本工程保修期为 年，保修金为 %，保修金在工程保修期满后30天内如无质量问题一次性无息返还。 六、 工程工期 1、本工程开工日期为 年 月 日，竣工日期为 年 月 日，合同工期为 35 天，因乙方缘由造成的工期延误，每拖延一天，对于乙方处以工程总承包价款 %的罚款。 2、乙方必需按甲方所制定的施工总体进度方案按时进场施工，如乙方不能按时进场施工，每延迟一天，对乙方处

32、于500元罚款。 内部承包合同5 为明确公司与各部门的职责、权限、义务和利益安排关系，充分发挥各部门作用，确保公司经营目标实现，特制订承包方案。通过本方案，明确公司的业务承包实体地位，给予其相应的管理职责权限；同时规定年度业务目标及其考核结算方法。 一、管理职责 1、必需保证完成企业下达的各项承包指标；万元 2、建立与企业财务制度相应的二级核算台账，做到账目清晰、核算正确，并定期检查，发觉错误应马上订正。 3、按企业制定的价格名目，并把握肯定的浮动幅度销售产品。如发觉擅自涨价，应严加处理。 4、把握政策机遇和行业动态，依据企业生产力量和经营目标最大限度地争取市场份额 5、搞好产品发运调度，按合

33、同保证平安正点交付。 6、制定科学合理的薪酬方案，充分激发业务人员的聪慧才智，确保年度经营目标顺当实现。 7、依据市场状况，负责地提出产品开发和持续改进建议。 8、负责应收账款的管理和回收工作，呆滞欠款按规定移交法律事务部组织清收。 9、认证做好市场信息收集、处理工作，逐句编发市场句报，逐月编发市场分析报告提交企业经理层及各相关部门参考。 二、管理权限 1、对部门人员的调度权、支配权、加班审批权、出差审批权以及奖惩权。 2、有权打算业务员的聘用、区域定位和职务升迁，操作程序可参照企业相关制度，聘任打算须报企业人力资源部备案。 3、有权制定承包体内部二次安排方案和包干费用内控方法，经企业审定后实

34、施。 4、有权组织相关部门对销售合同、特别订单进行评审，编制要货方案。 5、有权合理组织产品的发送运输工作 6、属销售费用管理范围的费用开支权、用款审批权、费用核报权、费用领款权。 7、有权提出产品开发、持续改进及价格策略等合理化建议。 8、有权组织企业产品推广展现、品牌形象宣扬及市场公关活动。 9、在不违反企业根本利益的前提下，享有营销业务管理全过程的自主调控权和应急处理权。 三、承包方式； 销售承包的结算，主要解决两大问题： 一是结算企业给销售承包部门的经济效益； 二是计算销售承包部门内部职工的利益安排。 1、目标任务万元，给与部门绩效工资为之上，每增加10%，绩效提成增加销售额度的10%

35、。 2、工资发放实行先预支，季度考核兑现。依据部门定员人，依据企业现行岗位工资标准，按月发放基本工资。季度进行绩效考核后多退少补。考核基数是：第一季度任务为 万 元，其他三个季度为 万元。第一季度提成工资总额为 万元，其余季度为 万元。没有完成考核任务，结算绩效提成比例为10%。考虑销售季节性，年终完成任务后可以综合平衡全年提成。营销部人员每月总基本工资为 万元由营销部自由支配。 3、销售部核定员工数为人，部门自行支配适当职位。详细人员名称见附件。 四、法律效力 1、本案一式两份双方签订后生效，具有同等法律效力。 2、未尽事宜，双方可以补充协议，补充协议具有同等法律效力 改制企业内部承包权的爱

36、护 在当前企业改制的实践中，有相当一部分企业在改制前处于内部承包经营状态，正确、妥当地处理好企业内部承包问题，对于确保企业改制的顺当进行、维护社会稳定都具有非常重要的意义。本文现结合审判工作实践，仅就改制企业内部承包权爱护的几个法律问题作些粗浅的探讨，旨在抛砖引玉。 一、企业内部承包合同的解除方式 企业内部承包合同，是指企业作为发包方与其内部的生产职能部门、分支机构、职工之间为实现肯定的经济目的，而就特定的生产资料及相关的经营管理权所达成的明确双方权利义务关系的协议。企业改制假如仍旧处于内部承包经营状态，要改制首先就要解除原内部承包合同。在企业改制的实践中，大多数企业在改制前都是单方解除内部承

37、包合同，承包方对此剧烈不满。由于目前法律对企业内部承包合同没有明文规定，企业单方解除内部承包合同是否合法，法律实践中存在两种不同的观点。第一种观点认为，企业内部承包合同发包方与承包方双方主体地位不公平，是一种内部管理手段，作为发包方的企业有权单方解除合同。其理由是：（一）合同双方主体之间存在行政隶属关系，发包方是管理者，承包方是被管理者；（二）合同内容没有体现等价有偿原则，发包方勿需支付对价便可以向承包方收取承包费，不是对价合同；（三）企业内部承包经营属于企业经营自主权范畴，是经营自主权的分解，是将企业同其下属的部门和职工的行政隶属关系转变为行政经济关系，是经营管理制度。其次种观点认为，企业内

38、部承包合同双方主体地位公平，依据合同法第九十三条第一款的规定，要解除企业内部承包合同，必需经当事人协商全都，企业单方解除合同是不合法的。笔者同意这种观点。企业内部承包合同双方主体地位公平性主要体现在以下四个方面：一是双方主体签订合同公平、自愿、协商全都，发包方不能把自己的意志强加于承包方，对于条件苛刻的合同，承包人可以拒绝签订；二是合同的内容具有对价性。在企业内部承包合同，发包方出让财产使用权是为了取得承包费，承包方支付承包费是为了取得承包经营权和承包收益，因此发包方与承包方之间存在对价关系。虽然这种对价关系难以用等值来衡量，但对价的特征之一就是不要求必需等值等价。企业内部承包合同的对价性反映

39、了双方主体的权利义务大致对等，体现了双方主体的公平地位；三是在企业实行内部承包合同经营的状况下，一方面承包人依合同享有承包财产的经营权，担当合同义务，受合同约束。另一方面承包人又是企业的成员，还要接受企业的行政管理，遵守企业的规章制度。这里就存在一个问题，发包人与承包人之间能否同时存在行政管理关系和合同关系。笔者认为完全可以，这就正如我国公民和国家行政机关之间存在行政管理关系的同时，公民和国家行政机关之间可以发生民事合同关系一样，行政管理关系和合同中的公平主体民事关系并不冲突；四是从爱护当事人 的诉权角度看，假如不承认企业内部承包合同双方主体的公平地位，那么合同发生纠纷当事人向法院起诉时，由于

40、既不属于行政合同又不属于民事合同，法院以行政案件或民事案件受理都没有法律依据，造成当事人投诉无门，大量纠纷无法解决，承包者的权益得不到爱护，企业改制难以开展。只有承认企业承包合同双方主体的公平性，这些问题才能迎刃而解。 二、承包期间遗留对外债权债务的处理 改制企业内部承包合同解除后，必定会涉及到承包方承包期间遗留对外债权债务的处理问题，这也是搞好企业改制的关键。承包期间遗留对外债权债务应由谁担当，法律实践中看法不全都，有一种观点认为，承包期间遗留对外债权债务应由承包方担当，只有这样才能真正体现承包经营的自负盈亏、自担风险的原则；还有一种观点认为，承包期间遗留对外债权债务应由企业发包方 担当后，

41、再在企业与承包方之间进行结算。其理由有三：一是企业通过签订内部承包合同的方式，将企业部分财产或生产资料有期限地交给所属内部组织或职工经营，从法理上说，这是一种特殊授权行为。承包方依据承包合同的规定对外进行经营活动，实质上仍是企业自身的经营行为；二是企业内部承包合同承包方是不具备法人资格的企业分支机构或内部组织，不具有对外从事民事活动的权利力量，承包方对外从事经营活动，只能以企业的名义进行。根据民法通则第43条关于“企业法人对它的法定代表人或其他工作人员的经营活动，担当民事责任”的规定，承包人在承包期间以企业名义对形状成的债权债务，自然应归属于企业担当；三是依据法律规定，企业法人以企业全部的财产

42、担当有限民事责任。承包方对外以企业名义从事经营活动，但对企业的财产只有使用权没有全部权，无权进行处分。假如承包方直接担当对外债务，当债务超出了企业财产范围时，就等于企业担当了无限民事责任，这明显与法律规定不相符。笔者认为，上述二种观点都有失偏颇。笔者的观点是，一般状况下，承包期间遗留对外债权债务应由企业发包方担当后，再在企业与承包方之间进行结算，其理由与其次种观点阐述的理由相同。但在下列状况下，对外债权债务应由承包方担当：一是难以兑现的债权和不行兑现的债权，企业不能加以承受，以防止欺诈行为造成的恶果，免遭不必要的损失。难以兑现的债权是指债务人对此债权有争议，或虽无争议，但债务偿还力量有限，不行

43、能全部预期实现的债权。不行兑现的债权是指债务人逃匿或消逝，已丢失偿还力量的，或者是承包方虚拟的，根本无法实现的那部分债权，也可称之为虚假债权，只能作为企业的亏损；二是债权人不明确或债权人有异议的那部分非真实性债务，由于存在着消逝、增多或削减的可能性，企业不应担当；三是承包方违反承包合同的规定，或擅自超越授权范围，对外进行民事活动所形成的债权、债务，应由承包方自己担当。 三、承包方承包债权的实现 承包方的承包债权，是指承包方依据内部承包合同的规定在承包期间应得的利润收入，以及改制企业解除内部承包合同承包方应得的因合同解除造成的损失赔偿款等。在企业改制的实践中，承包方的承包债权一般通过三种形式来实

44、现：一是由改制企业改制前直接偿付给承包方；二是折抵承包方个人应自负上缴部分的职工养老保险金；三是承包债权转换企业股权。实行这种形式实现承包债权时，必需符合五个条件：（1）原企业发包方改制为股份制企业。（2）承包方完全自愿，来不得半点强迫命令，更不能搞政府行为。（3）股份有限责任公司的债权人转换成股权时应不得超过50人，否则将违反公法律的规定。（4）该债权转换股权的行为只能视作为一般的股权，而不应将其当作上市的可转换公司券，否则不仅违反公法律的旨意，还导致募资社会化。（5）转换时应有监督部门参与，防止欺诈性转换或将债权转换成有担保的股权。 在实现承包债权的过程中，常常会遇到以下二种特别状况，处理难度较大： 一是企业改制后原承包债权的处理问题。笔者认为，对此可分为两种情形，实行不同的处理方法：1.假如改制后的企业仍是法人的，除当事人另有商定外，原承包债权应由改制后接受被改制企业资产的企业法人担当。由于，不论企业改制实行何种形式，从法律上看，无非是企业法人的终止、变更和重新设立，原企业的资产包括承包债权在内的债权债务总有新的承继者。依据民法通则第四十四条其次款规定：“企业法人分立、合并，它的权利和义务由变更后的法人享有和担当。”