2022年工程承包合同四篇

1、第 页2022工程承包合同四篇工程承包合同四篇随着广阔人民群众法律意识的普遍提高，合同对我们的帮助越来越大，签订合同是减少和防止发生争议的重要措施。那么合同书的格式，你掌握了吗？以下是我为大家收集的工程承包合同4篇，欢送阅读与收藏。工程承包合同 篇1乙方(承包方)：该工程为民房住宅一栋，为明确双方权利责任，根据?中华人民共和国经济合同法?和?建筑安装工程承包合同条例?等有关法律法规签字本合同，双方共同遵守。第一条：工程名称：住宅平房一栋第二条：工程地点：第三条：工程概况：该住宅毛石根底、地圈梁、红砖结构、钢筋混凝土现浇面，建筑面积为 平方米。第四条：承包方式：包工包料，包括人工费、设备费、模板

2、租赁费、脚手架、工具、用具平安费以及主体工程所需一切建筑材料费，均有承包方自构，甲方把关材料质量。第五条：工程施工依据：以甲方提供图纸及施工说明书为依据进行施工。如需要变更的双方协商。第六条：承包金额：每平方米人民币元，共平方，共计 元，竣工决算按实际建筑面积结算。第七条：付款方式：根底工程完成付给人民币完成付给人民币 元，内外墙抹灰完成付给人民币 元，余款工程全部竣工后一次性结清该款。第八条：施工工期为天，自年 月 日止。如有不可抗拒的天气变化造成停工，工程双方协商顺延。第九条：双方的权利与责任：甲方的权利与责任(一) 甲方有权监督所用的工程材料，劣质材料不得使用。(二)工程质量监督有甲方指

3、定人员，发现质量问题及时提出。(三)甲方必须按合同规定的执行，付款到位，否那么造成停工由甲方承当责任。乙方的权利与责任(一)乙方有权自主组织精干施工人员对工程质量严格要求，按图纸及施工说明施工，确保工程质量过关。(二)在施工期间确保平安，不得违章做业，如造成不平安事故由乙方承当责任。第十条：工程竣工后由甲乙双方组织有关人员对工程验收落实好双方的权利与责任，任何一方不得违约，否那么由违约方承当经济损失和法律责任。第十一条：本合同一式二份，双方各执一份，签字后具有法律效力。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日工程承包合同 篇2发包

4、人(甲方)：承包人(乙方)：根据?中华人民共和国合同法?、?中华人民共和国建筑法?及有关法律法规规定，按平等、自愿、公平和老实信用的原那么，为保证本工程的施工质量、平安、进度、文明施工，明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商同意签订本合同。第一条 工程工程一、工程名称： 住宅楼(共3层)(建筑面积约 平方米)二、工程地点：三、承包范围和内容：包含地基及1至3层所有的泥工、钢筋工、木工等建筑工程(除木工包工包料外，其他工程只包工不包料)。四、工程要求：1、房屋除正面外，其余三面外墙全部粉糊;2、承包方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的建筑工程标准、规格和标准进行施工;3、

5、施工中所有的机械设备及工具全部由乙方负责;4、从根底到屋顶所有产生的建筑垃圾乙方及时负责清理完毕;5、砼成品以及一切其他成品的湿水养护、保护维修全部由乙方负责处理;6、所有工程乙方必须按甲方意愿进行施工;7、隐蔽工程必须经甲方检查、验收合格后，乙方方可进行下一道工序;8、乙方在施工中发生质量事故，应及时报告甲方，待质量事故处理甲方同意后乙方方可进行施工;9、乙方为本工程平安责任人，对所有施工人员的平安行为及平安结果负全责，一切发生在本工程范围内的所有平安事故，乙方必须积极解决并承当所有的费用和责任，甲方不负任何平安责任;10、乙方必须遵守工程建设平安和产有关管理规定，严格按平安标准组织施工。五

6、、工程造价：按施工完后板面平方丈量计算，每平方米单价为：180.00元。六、工程款结算方式：1、按工程进度进行支付;2、工程价款支付到达合同总价款的80%时，不再按进度付款，办完交工验收后，甲方一次支付给乙方;3、如甲方拖欠工程尾款，应向乙方支付拖欠金额日万分之3的违约金。第二条 施工准备一、甲方：1、开工前负责做好建筑红线以外的“三通工作;2、开工前提供完整的建筑安装施工图1份;3、开工前提供必要的材料准备工作。二、乙方：1、组织施工管理人员、施工材料、施工机械进场;2、.编制施工方案、施工总进度方案、材料设备、成品、半成品等进场方案报给甲方，以便甲方提前做好准备工作。第三条 工程期限一、根

7、据国家工期定额和使用需要，商定工程总工期为 天，自 年 月 日开工至 年 月 日竣工验收。二、如遇以下情况，经甲方现场查看后，工期相应顺延：1、按施工准备规定，不能提供施工场地、水、电源等，影响进场施工;2、未按合同规定拨付预付款、工程进度款或代购材料差价款而影响施工;3、人力不可抗拒的因素而延误工期。第四条 工程验收一、竣工工程验收。以国家颁发的?关于根本建设工程竣工验收暂行规定?、?工程施工及验收标准?、?建筑安装工程质量检验评定标准?和国务院有关部门制订的竣工验收规定及施工图纸为依据。二、工程竣工验收后，甲方方可使用。在规定的保修期内，凡因施工造成的质量事故和质量缺陷应由乙方无偿保修。其

8、保修条件、范围和期限按建设部有关规定执行。第五条 违约责任一、乙方的责任：1、工程质量不符合合同规定的，负责无偿修理或返工。由于修理或返工造成逾期交付的，偿付逾期违约金(逾期违约金=工程总价款的1*逾期天数)。2、工程不能按合同规定的工期交付使用的，偿付逾期违约金(逾期违约金=工程总价款的1*逾期天数)。二、甲方的责任：1、工程中途停建、缓建，应采取措施弥补或减少损失。同时，赔偿乙方由此造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。2、工程未经验收，甲方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由甲方承当责任。3、不按合同规定支付工程款，按银行有关逾期付款方

9、法的规定延付金额每日万分之三偿付承包方赔偿金。第六条 纠纷解决方法因纠纷解决方法任何一方违反合同规定，双方协商不成，向人民法院起诉方式解决。第七条 附那么一、本合同一式 2 份，。甲乙双方各执一份。二、本合同自双方签字后即生效，需办理公证的，自办毕公证之日起生效;工程竣工验收符合要求，结清工程款后终止。三、本合同签订后，甲、乙包双方如需要提出修改时，经双方协商一致后，可以签订补充协议，作为本合同的补充合同。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日工程承包合同 篇3甲方：XXXXXX 承包方：XXXXXXX(以下简称乙方)就甲方 工

10、程由乙方承包修建之相关事宜，双方本着平等、自愿、老实信用原那么，为明确相互权利义务，经充分协商，达成如下建筑工程承包合同条款，以资双方共同遵守执行。一、工程名称：二、工程概况：三、工程工期： 个月。从_年_月_日起至_年_月_日止。(以甲方下达的进场通知书的时间开始计算)四、工程承包方式：五、承包工程范围：六、工程价款：1、工程单价计算方式2、工程总价款：元。七、付款方式：甲方按工程进度向乙方付款。甲方向乙方支付 万元预付款;此后，每 个工期甲方向乙方付款 万元，全部竣工后甲方向乙方一次性付清全部工程款。超过付款时间三个月内不计利息，超过三个月按2%月息支付乙方，超过_年按5%月息计算;利息每

11、季度付清。八、工程质量要求：符合国家现行行业合格标准。九、工程竣工验收： 工程工程竣工验收及备案待一切事宜均由乙方负责完成，并承当相关费用。甲方收到乙方提供的工程竣工验收备案书等相关资料，视为乙方所完工程验收合格。十、双方的权利义务(一)甲方的权利义务1、向乙方交付设计施工图二套，并组织进行设计施工技术交底。2、对乙方的日常施工质量进行监督管理，担任甲方现场技术总工， 协助工作。3、聘请4、按本合同约定向乙方支付工程款。(二)乙方权利义务1、严格按工程设计图纸施工。2、所购主要建筑材料，如钢材、水泥等必须是大厂产品，以确保工程质量。3、做好日常施工日志记录，确保工程顺利进行。4、自觉接受甲方现

12、场工作人员和监理公司工作人员的工程质量监督检查。对不合格工程无条件返工重做，并自行承当由此造成的一切损失。5、按建筑工程操作规程标准施工，平安施工、文明施工，不得违规操作。假设出现不标准施工行为被相关建筑管理部门查处，那么自行承当由此产生的相应责任及损失。6、对施工过程中发生的一切平安事故承当完全赔偿责任。7、不得擅自转包、分包本合同项下的承包工程。十一、特别约定因不确定因素，假设本合同履行中出现甲方支付乙方工程款缺乏的情况时，双方应即时协商寻找资金，把工程及时竣工完成，不得窝工、停工。十二、双方签字确认的?工程预算表?是本合同的重要组成局部，与本合同具有同等法律效力。十三、本合同未尽事宜，双

13、方可协商签订局面补充协议。补充协议与本合同不一致的，按补充协议执行。十四、本合同一式两份，双方签字盖章生效，各执一份。本合同具有同等法律效力。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日工程承包合同 篇4甲方：乙方：本着互利互惠、公平公正的原那么，经甲乙双方友好协商，特签定如下合同。1、按销售煤炭金额比例分成以甲方 %乙方 %。甲方提供乙方煤矿现有的设施、设备如需要增添设备由乙方自行解决。2、乙方负责组织生产人员，不得使用童工或老弱病残人员，不得收留疑犯。3、乙方负责平安设备、设施、机电设备的运输安装，并按规定正确使用和管理。4、签定本合同时，乙方应向甲方交纳平安风险抵押金