2021年一级建造师《建筑工程管理与实务》模拟考试B卷-附解析

1、第 页2019年一级建造师建筑工程管理与实务模拟考试B卷 附解析考试须知：1.考试时间：180分钟，满分为160分。 2.全卷共三大题，包括单项选择题、多项选择题和案例分析题。3.作答单项选择题和多项选择题时，采用2B铅笔在答题卡上涂黑所选的选项。4.作答案例分析题时，采用黑色墨水笔在答题卡指定位置作答。 姓名:_考号:_ 一、单选题（共20题，每题1分。选项中，只有1个符合题意）1、在工程网络计划执行过程中，若某项工作比原计划拖后，而未超过该工作的自由时差，则（ ）。A. 不影响总工期，影响后续工作B. 不影响后续工作，影响总工期C. 对总工期及后续工作均不影响D. 对总工期及后续工作均有影

2、响2、为防止砌体结构房屋沉降裂缝的产生,可用沉降缝在适当部位将房屋分成若干刚度较好的单元, （ ）的墓础必须分开。A.伸缩缝 B.沉降缝C.温度缝 D.施工缝3、关于玻璃幕墙安装施工安全措施的说法，正确的是（ ）。A. 高层建筑的玻璃幕墙安装与主体结构施工交叉作业时，在距地面约3m高度处应设置挑出宽度不小于3m的水平防护网B. 采用吊篮施工时，利用吊篮运输材料时不得超载C. 采用落地式外脚手架施工时，脚手架应与主体结构可靠连接，钢管应单排布置D. 手持玻璃吸盘及玻璃吸盘机应进行吸附重量和吸附持续时问试验 4、规范要求抹灰工程实测实量检测，墙面表面平整度，同一户选取（ ）个墙面。A3 B. 5

3、C4 D15、利用绿化代替场地硬化,属于绿色工程施工中的（ ）。A.节材与材料资源利用B.节地与施工用地保护C.节能与能源利用D.节水与水资源利用6、某受压杆件，在支座不同、其他条件相同的情况下，其临界力最小的支座方式是（ ）。 A、两端铰支 B、一端固定，一端铰支C、两端固定 D、一端固定，一端自由7、某大型设备基础混凝土强度等级为C20,采用中砂,石子最大粒径为40 mm, 不能采用的水泥品种是( )。A. 硅酸盐水泥 B. 普通硅酸盐水泥C. 矿渣硅酸盐水泥 D. 火山灰硅酸盐水泥8、规范要求混凝土结构截面尺寸检测，每个实测区从地面向上（ ）cm选取两个点（两点间距不小于50cm）分别测

4、量1次选取其中与设计尺寸偏差最大的数，作为判断该实测指标合格率的1个计算点。A15 B20 C30D259、不能测量水平距离的仪器是（ ）。A 水准仪 B 经纬仪 C 全站仪 D 垂准仪 10、关于砌体砂浆施工技术的说法，正确的是（ ）。A. 砌筑前，砖应提前1012h浇水湿润，砖含水率宜为10%15%B. 铺浆法砌筑，铺浆长度不得超过850mmC. 砖墙的水平灰缝砂浆饱满度不得小于70D. 砖墙灰缝宽度宜为10mm，且不应小于8mm，也不应大于12mm11、下列塑料壁纸中，属于特种壁纸的是（ ）。 A、印花压花壁纸B、发泡印花壁纸C、有光印花壁纸D、耐水壁纸12、砌体基础必须采用（ ）砂浆砌

5、筑。A 防水 B 水泥混合 C 水泥 D 石灰 13、建筑幕墙工程质量验收，每个检验批每（ ）应至少抽查一处，每处不得小于1O。A. 50B. 100C. 150D. 20014、图示人字梯放置在光滑(忽略摩擦)地面上，顶端人体重量为P。关于绳子拉力与梯子和地面的夹角、绳子位置h的关系的说法，正确的是（ ）。A、h越大，绳子拉力越大B、h越小，绳子拉力越大C、越大、h越小，绳子拉力越大 D、越小、h越大，绳子拉力越大15、砌体结构房屋中,混凝土梁端下设置垫块的目的是（ ）。A.解决墙、柱的承载能力 B.加强房屋的整体性C.高厚比过大 D.防止局部压应力过大16、下列钢筋牌号，属于光圆钢筋的有（

6、 ）。AHPB 300 BHRB 335CHRB 400DHRB 400E17、参评“建筑业新技术应用示范工程”的工程，应至少应用建筑业十项新技术(2010)推荐的建筑新技术中的（ ）项。A.6B.7C.8D.918、第一类人造软木地板最适合用于（ ）。A.商店B.图书馆C.走廊D.家庭居室19、不适合用来检测钢筋直螺纹接头加工精度的（ ）。A.通规B.止规C.直尺D.量规20、规范要求抹灰工程实测实量检测，墙面表面平整度，（1）每一个墙面作为一个测区，累计实测实量（ ）个实测区。A15B. 10 C4 D5 二、多选题（共10题，每题2分。选项中，至少2个符合题意）1、砖砌体“三一”砌筑法的

7、具体含义是指（ ）。A.一个人B.一铲灰C.一块砖D.一揉压E.一勾缝2、关于混凝土表面碳化的说法，正确的有( ) 。A 降低了混凝土的碱度 B 削弱了混凝土对钢筋的保护作用 C 增大了混凝土表面的抗压强度 D 增大了混凝土表面的抗拉强度 E 降低了混凝土的抗折强度 3、钢结构构件防腐涂料涂装施工的常用方法有( )。A. 涂刷法B. 喷涂法C. 滚涂法D. 弹涂法E. 粘贴法 4、建筑物的耐火程度取决于建筑物的（ ）。A. 可燃烧性 B. 屈服极限 C. 闪点 D. 强度极限 E. 耐火极限5、饰面板（砖）材料进场时，现场应验收的项目有( ) 。A 品种 B 规格 C 强度 D 尺寸 E 外观

8、 6、建筑基础验槽必须参加的单位有( )。A.施工单位 B.设计单位C.监理单位 D.降水分包单位E.勘察单位7、关于钢结构工程中防腐涂料与防火涂料涂装的说法,正确的有（ ）。A.施工环境温度不低于0B.做好操作面的通风C.做好防水、防毒、防腐措施D.防腐涂料与防火涂料应具有相容性E.涂装油漆按一般工种管理8、对于设有钢筋混凝土构造柱的抗震多层砖房，下列做法中正确的是（ ）。A.每一砖砌马牙槎沿高度方向的尺寸不超过500mmB.一砖厚墙与构造柱应沿高度方向每500mm设置26拉结钢筋C.构造柱与墙体拉结筋伸入墙内不应少于500mmD.马牙槎从每层柱脚开始，应先进后退E.应先绑构造柱钢筋，而后砌

9、砖墙，最后浇筑混凝土9、使用减水剂的技术效果是( )。A.提高混凝土强度 B.提高耐久性 C.提高早期强度 D.节约水泥 E.改善和易性10、钢结构一级、二级焊缝不得有（ ）等缺陷。A. 表面气孔 B. 夹渣C. 弧坑裂纹 D. 焊道 E. 电弧擦伤 三、案列分析题（共5题，每题24分）1、某综合办公楼工程，建设单位（甲）通过招标投标程序确定工程由承包商（乙）为中标单位，双方签订了工程总承包合同，由于工程涉及勘察设计任务，而乙不具备上述能力，后经甲建设单位同意，乙分别与丙设计公司和丁建筑公司签订了工程勘察设计合同和工程施工合同。勘察设计合同约定丙设计公司负责综合办公楼的设计服务工作，并按合同约

10、定交付有关设计文件和资料。施工合同约定丁根据丙设计公司提供的设计图纸进行施工，工程竣工时根据国家有关验收规定及设计图纸进行质量验收。上述合同签订后，丙设计公司按时将设计文件和有关资料交给了丁，丁根据设计图纸进行施工。工程竣工后，甲组织相关单位对工程进行联合验收，发现工程存在严重质量问题，是由于设计违反相关规范造成的。后甲就工程质量损失提出索赔要求，丙设计公司以与甲方没有合同关系为由拒绝承担责任。乙以自己不是设计人为由推卸责任，后甲以丙为被告向法院提起诉讼。【问题】1、本案中，甲与乙、乙与丙、乙与丁分别签订的合同是否有效？请说明理由。2、本案工程出现的质量问题责任应如何划分？3、甲以丙为被告向法

11、院提起诉讼是否妥当？请说明理由。2、某建筑装饰工程公司承包了一栋6层综合楼内部装修改造工程。该综合楼设有中央空调系统。在设计交底时，建筑装饰工程公司项目经理对装修设计提出以下几点修改意见：（1）电话总机房的地面装修材料可采用硬PVC塑料地板；（2）地上水平疏散走道和安全出口的门厅，其墙面装修材料可采用防火塑料板；（3）办公室的吊顶为轻钢龙骨，饰面材料可采用纸面石膏板；（4）贵宾室窗帘可采用纯麻装饰布。在施工过程中发生了以下事件：事件一：建设单位项目负责人提出走廊墙面装修中，消火栓门的材料及材料颜色应与其四周的装修材料一致。事件二：纯麻装饰布材料进场时，监理工程师要求施工单位材料员自行取样后直接

12、送交具备相关资质的检验单位检验。事件三：木材进行阻燃处理时，测得木材含水率为15%，监理以含水率过大为由不同意进行阻燃处理。事件四：装修过程中，建设单位要求将原有防火门框及表面加装装饰木贴面材料及其他装饰，适当加大门框尺寸、缩小门的尺寸，保证门缝合适、启闭严密。【问题】1、在技术交底时，项目经理提出的四点意见是否合理？并分别说明原因。2、事件一中，建设单位项目负责人提出的要求是否合理？并说明理由。3、事件二、事件三中监理工程师的指令是否正确？并分别说明理由。4、事件四中，建设单位关于防火门装饰及改动的要求是否正确？并说明理由。3、沿海地区某住宅工程，地下水对钢筋混凝土结构有侵蚀作用。该工程由四

13、栋地上12层、地下1层、结构形式完全相同的单体组成，其中地下室为整体地下室，四个单体及单体间空地均有地下部分。施工单位上报的施工组织设计中，所有混凝土均采用预拌商品混凝土，水泥采用普通硅酸盐水泥。时年9月16日，监理例行检查时发现现场砌筑用水泥出厂日期为5月10日，监理工程师认为此批水泥已过期，下令将此批水泥清退出场。问题：1该工程地下室结构混凝土采用普通硅酸盐水泥是否合适？简述理由。对于六大常用水泥，哪些适宜用在本案例中地下结构混凝土？哪些不适宜？2监理工程师判定此批水泥过期失效并清退出场是否合理？并简述理由。4、建设单位将一风力发电厂建设工程项目的土建工程和设备安装工程施工任务分别发包给某

14、土建施工单位和某设备安装单位。经总监理工程师审核批准，土建施工单位又将桩基础施工分包给一个专业基础工程公司。建设单位与土建施工单位和设备安装单位分别签订了施工合同和设备安装合同。在工程延期方面，合同中约定，业主违约一天应补偿承包方5000元人民币，承包方违约1d应罚款5000元人民币。该工程所用的桩是钢筋混凝土预制桩，共计1200根。预制桩由建设单位供应。按施工总进度计划的安排，规定桩基础施工应从5月10日开工5月20日完工。但在施工过程中，由于建设单位供应预制桩不及时，使桩基础施工在5月l2日才开工；5月13日5月18日基础工程公司的打桩设备出现故障不能施工；5月19日5月22日又出现了属于

15、不可抗力的恶劣天气无法施工。问题：(1)在上述工期拖延中，监理工程师应如何处理？(2)土建施工单位应获得的工期补偿和费用补偿各为多少？(3)设备安装单位的损失应由谁承担责任，应补偿的工期和费用是多少？(4)施工单位向建设单位索赔的程序如何？5、某建筑工程公司与某建设单位参照建设工程施工合同（示范文本）签订了一项建造办公楼的工程承包合同。合同规定工程工期为520天，工程质量标准为合格，工程价款按照月进度审核已完工程量价款的80%支付，支付至合同总价85%停止支付，剩余款项于工程竣工验收合格，双方竣工结算时一次性支付尾款。工程于2011年6月1日开工，施工过程中，发生如下事件：事件一：6月20日，

16、基坑开挖时突降罕见大暴雨，基坑边坡局部垮塌，加固及清理等用时4天；7月20日，再次遇到罕见大暴雨，基坑边坡另一处垮塌，加固及清理等用时15天；施工单位迅速收集资料，于7月28日向建设单位提交索赔意向通知单，并于7月30日提交工期索赔19天的相关索赔证据与资料。事件二：结构施工阶段建设单位对原工程设计进行局部变更，于10月10日以书面形式向施工单位发出正式变更通知和变更图纸；施工单位接到通知后，对原施工方案进行调整，并组织施工；10月31日，向建设单位提出变更工程的新价格计算方法和总价款报告，遭到业主拒绝。事件三：施工中，按照施工单位月申报已完工程量累计已达1760万元，但在约定支付日期业主仅支

17、付了1000万元，施工单位于当日停工，并向建设单位要求补充支付剩余应付款项及自计量确认开始起应付款的贷款利息。【问题】1、事件一中，施工单位19天的工期索赔是否成立？说明理由。2、施工单位索赔成立的条件有哪些？3、事件二中，建设单位的做法是否合理？并说明理由。4、事件三中，指出施工单位做法的不妥之处？并说明正确做法。试题答案一、单选题（共20题，每题1分。选项中，只有1个符合题意）1、C2、B3、D4、A5、答案：B6、D7、A8、C9、答案D10、D11、D12、答案C13、B14、D15、D16、A17、【答案】A18、答案：D19、答案：C 20、A二、多选题（共10题，每题2分。选项中

18、，至少2个符合题意）1、【答案】BCD2、答案ABCE3、ABC4、A E5、答案ABDE6、ABCE7、答案：BD8、BE9、ABDE10、A B C E三、案列分析题（共5题，每题24分）1、1、合同有效性判定如下：甲与乙签订的总承包合同有效。理由：根据合同法和建筑法的规定，发包人可以与总承包单位订立建设工程合同，也可以分别与勘察人、设计人、施工人订立勘察、设计、施工承包合同。乙与丙签订的分包合同有效。理由：根据合同法和建筑法的规定，总承包人或者勘察、设计、施工承包人经发包人同意，可以将自己承包的部分工作交由第三人完成。乙与丁签订的分包合同无效。理由：根据合同法和建筑法的规定，承包人不得将

19、其承包的全部建设工程转包给第三人或者将其承包的全部建设工程肢解以后以分包的名义转包给第三人。建设工程主体结构的施工也必须由承包人自行完成。因此，乙将由自己总承包的施工工作全部分包给丁，违反了上述规定，应认定合同无效。2、本案工程出现的质量问题责任应划分如下：丙的设计不合理给甲带来重大损失，乙和丙应对工程质量问题向甲承担连带责任。3、甲以丙为被告向法院提起诉讼不妥。理由：甲与丙不存在合同关系，根据合同法和建筑法的规定，总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包单位应当按照分包合同的约定对其分包工程的质量向总承包单位负责，总承包单位和分包单位对分包工程的质量承担连带责任。2、1、在技术交底时，

20、项目经理提出的四点意见合理。修改意见（1）：电话总机房的地面装修材料可采用硬PVC塑料地板，符合建筑内部装修设计防火规范GB50222的3.1.4条规定，大中型电子计算机房、中央控制室、电话总机房等放置特殊贵重设备的房间，其顶棚和墙面应采用A级装修材料，地面及其他装修应采用不低于B1级的装修材料。硬PVC塑料地板属于B1级装修材料。修改意见（2）：地上水平疏散走道和安全出口的门厅，其墙面装修材料可采用防火装饰塑料板，符合建筑内部装修设计防火规范GB50222的3.1.13条的规定，地上水平疏散走道和安全出口的门厅，其顶棚装修材料应采用A级装修材料，其他部位应采用不低于B1级的装修材料。防火装饰

21、塑料板是常用于墙面的B1级装修材料。修改意见（3）：办公室的吊顶为轻钢龙骨，饰面材料可采用纸面石膏板，符合建筑内部装修设计防火规范GB50222的2.0.4（1999年局部修订条文）条规定，安装在钢龙骨上燃烧性能达到B1级的纸面石膏板、矿棉吸声板，可作为A级装修材料使用。纸面石膏板是常用于顶棚的B1级装修材料。修改意见（4）：贵宾室窗帘可采用纯麻装饰布，符合建筑内部装修设计防火规范GB50222的附录B常用建筑内部装修材料燃烧性能等级划分举例中关于装饰织物的条款，及表3.2.1（1999年局部修订条文）的设有中央空调系统的综合楼装修相关规定。本工程属于多层民用建筑（民用建筑设计通则GB5032

22、5的3.1.2条），办公室的窗帘应采用B2级装修材料，纯麻装饰布属于B2级装修材料。2、事件一中，建设单位项目负责人提出的要求不合理。理由：根据建筑内部装修设计防火规范GB50222的3.1.14条规定，建筑内部消火栓的门不应被装饰物遮掩，消火栓门四周的装修材料颜色应与消火栓的颜色有明显区别。建设方的要求不符合上述规定，因此不合理。3、事件二中，监理工程师的指令不合理。理由：根据建筑内部装修防火施工及验收规范GB50354的3.0.4条规定，B1、B2级纺织物进场时，应在监理单位或建设单位监督下，由施工单位有关人员现场取样，并由具备相应资质的检验单位进行见证取样。不能由施工单位派人直接送交检验

23、。事件三中，监理工程师指令正确。理由：根据建筑内部装修防火施工及验收规范GB50354的4.0.7条规定，木质材料进行阻燃处理时，木质材料含水率不应大于12%，因此监理工程师指令正确。4、事件四中，建设单位关于防火门装饰及改动的要求不正确。理由：建设单位对防火门的改动，不符合建筑内部装修防火施工及验收规范GB50354的规定。由于门框及门表面的装修改动，减小了门框的尺寸；门表面装饰的木贴面材料属于B2级装修材料，降低了防火门的耐火性能，明显不符合该规范的7.0.6条规定，防火门的表面加装贴面材料或其他装修时，不得减小门框和门的尺寸，不得降低防火门的耐火性能，所用贴面材料的燃烧性能等级不应低于B

24、1级。3、1采用普通硅酸盐水泥不合适。因为地下水对钢筋混凝土结构有侵蚀，而普通硅酸盐水泥的耐腐蚀性较差，所以用在本案例中地下结构混凝土不合适。对于六大常用水泥，其中，硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥均不适宜用于本案例中地下结构混凝土；而矿渣水泥、火山灰水泥、粉煤灰水泥、复合水泥均适宜用于本案例中地下结构混凝土。2监理工程师判定此批水泥过期失效并清退出场不合理。按照相关规范规定，当在使用中对水泥的质量存怀疑或水泥厂超过三个月时应进行复验，并按复验结果使用。此批水泥前正好越过三个月，正确做法应该是进行复试，然后根据复试结果再作是否失效的判定。4、(1)对于上述工程拖期，监理工程师可作出如下的处理：1)从

25、5月10日5月l2日共3d，属于建设单位原因造成的拖期，应给予施工单位工期和费用的补偿。2)从5月13日5月18日共6d，属于施工单位的原因造成的拖期，由旌工单位承担发生的费用，下期不予顺延。3)从5月19日5月22日共4d，属于不可抗力的原因造成的拖期，施工单位承担发生的费用，工期给予顺延。(2)应予以补偿的具体数额为：土建旖工单位应获得的工期补偿为3d+4d=7d。土建施工单位应获得的费用补偿为35000元-65000元=15 000元，即应扣款1.5万元。(3)设备安装单位的损失应由建设单位负责。因为设备安装单位与建设单位有合同关系，它与土建施工单位无合同关系。设备安装单位应获工期补偿3d+6d+4d=13d。应获得的费用补偿为135000元=65 000元。(4)施工单位可按下列程序以书面