台州宝龙二标项目总包合同交底考试

1、台州宝龙二标项目总包合同交底考试基本信息：矩阵文本题 *姓名：_部门：_1、合同约定的台州宝龙二标段项目总建筑面积为_（）？ 单选题 *A、132316 m2(正确答案)B、142316 m2C、152316 m2D、162316 m22、合同约定的工期起算日为_(具体以发包人的书面通知为准)。竣工工期为_(指完成建筑工程综合竣工验收备案的时间)。合同总工期_(含国家法定节、假日)（）？ 单选题 *A、2020.4.30、2021.12.20、600B、2020.4.25、2021.12.20、605C、2020.4.30、2021.12.25、605(正确答案)D、2020.4.25、202

2、1.12.25、6103、合同暂定金额为_元。其中不含税金额为_元， 增值税金额为_元，税率为_%。（）？ 单选题 *A、176799858、171650347、5149511、3%B、174799858、169708600、5091258、3%(正确答案)C、175799858、170679474、5120384、3%D、173799858、168737726、5062132、3%4、以下那些原因在施工关键工期线路(由承包人提交的，并经发包人、监理公司确认的施工网络图中的关键线路) 上，造成工期延误，且该拖延后果确于不可避免，经发包人确认，工期可以相应顺延（）？ *A、不可抗力因素(正确答案

3、)B、因发包人原因造成工程延期开工、停建、缓建、暂停施工( 不含勒令停工)(正确答案)C、因发包人原因拖延支付进度款超过3 0 天以上的(正确答案)D、在关键线路上因发包人的原因造成一次设计变更导致工程量增加超过合同总价的8 %以上的(正确答案)E、发包人原因未在开工前提供施工场地的(正确答案)5、承包人应在_小时内通知工程师进行隐蔽工程验收，工程师未在验收记录上签字的， 出现此类情况的，一律视为承包人偷工减料， 在结算时该分项工程报价费用一律扣减_%作为处罚，若复检未施工或不合格，则该分项工程按照_%扣减（）？ 单选题 *A、48、30、130(正确答案)B、24、30、130C、48、20

4、、120D、48、10、1106、本合同内所用设计变更一词意指因工程设计修改引致，下列选项那一项不属于设计变更（）？ 单选题 *A、合同文件所绘画或说明的内容在质量或数量上的改变， 包括任何工作的增加、减少或替换B、无法预测或不能准确计算工程量的内容(正确答案)C、本工程采用的由承包人提供的材料或设备的类别或标准的变更D、本工程任何部分的标高、线形、位置和尺寸的改变7、在工程实际竣工前或“实际竣工通知”签发后2 8 天内，承包人应向发包人提交竣工结算书及完整的竣工结算资料并所附详细资料包括下列哪些资料（）？ *A、一份经发包人及监理确认的竣工图纸(正确答案)B、一份已标价的设计变更、现场签证以

5、及工程索赔汇总清单(正确答案)C、暂定金额、暂定单价、暂定工程量的调整清单(正确答案)D、所有设计变更单、现场签证指令单(正确答案)E、所有联系单8、本工程质量保修金为本工程结算价款的_ 。（）？ 单选题 *A、3%B、4%C、5%(正确答案)D、6%9、承包人应提供计划、报表的名称及完成时间为合同签订后_日内提交工程总进度计划、材料总需求计划各一份；每月_日前分别向发包人及监理方提供详细的上月实际完成的产值报表(施工图预算和签证、变更分别上报)、下月施工进度计划、下月材料进场计划、下月计划完成产值报表等各一份；分项的施工组织设计在开工前_日向发包人提供。不按以上要求上报的， 每延误一天承担_

6、元/份的违约金。（）？ 单选题 *A、20、20、20、2000B、15、15、15、3000C、20、20、20、3000D、15、15、15、2000(正确答案)10、合同约定本工程须达到_级文明工地标准，承包人严格按照本市有关环保、环卫的规定以及发包人的要求执行，因承包人原因导致本工程被媒体曝光的，承包人须向发包人支付_元/次的违约金。（）？ 单选题 *A、市、50000(正确答案)B、市、10000C、省、10000D、省、5000011、在现场挖掘土方工作的过程中，发现电线、水管管道，或者其他公共设施，承包人应立即停止挖掘工作，并及时报告发包人或专门机构。承包人根据有关指示，负责修理

7、被破坏的公共设施，并恢复原状， 相关费用由_承担。（）？ 单选题 *A、承包方B、发包方C、责任方(正确答案)D、分包方12、由于发包人的原因造成的暂时停工引致的额外费用，单次停工时间在_天以内的，由承包人承担，造成的工期延误相应顺延；单次停工时间超过_天以上的，由发包人承担，造成的工期延误相应顺延。（）？ 单选题 *A、15、15B、20、20(正确答案)C、25、25D、30、3013、因发包人原因导致的停工时间超过1年以上，则复工的价格，按停工当月与复工当月的项目所在地政府发布的信息价价差进行调整， 但人工费和措施费不予调整；停工时1年以内的，则复工的价格不予调整，仍按原合同价格执行。

8、判断题 *对(正确答案)错14、因承包人未能在发包人要求的时间内达到预售条件、或完成主体结构封顶、或未能在发包人要求的时间内获取政府质监部门的主体结构质量验收合格证明文件(包括二结构)，导致发包人延期办理预售许可证或整体竣工验收，承包人需向发包人支付违约金。本工程每延误一天，违约金为_（）？ 单选题 *A、5万B、合同总价的千分之一C、合同总价的万分之五(正确答案)D、2万15、发包人有权在应付工程款中扣除单项分项工程延期竣工逾期的违约金为_（）？ 单选题 *A、5万B、合同总价的千分之一C、合同总价的万分之五D、2万(正确答案)16、本工程实施发包人集团总部质检部和第三方检测公司进行双线现场

9、质量督查，承包人综合得分必须在_分以上，如综合得分低于_分，每降低1分支付违约金_万，若检查排名在集团总部倒数第五名内，倒数第1名支付违约金_万元，以此类推。（）？ 单选题 *A、88、88、1、5(正确答案)B、90、90、1、5C、89、89、1、5D、88、88、2、1017、本工程设有总实体质量奖奖金，金额为建筑面积*4元/每平方米，奖金支付分为3个阶段，模拟验收阶段、集中交付阶段、入户后四个月数据。其中模拟验收奖金发放评定标准为：一、渗漏_条/100m2二、户空鼓、裂缝_条/户三、其他_条/户。（）？ 单选题 *A、5、2、2B、3、1、1C、3、2、2D、4、1、1(正确答案)18

10、、本工程为_合同，即投标时的综合单价固定不变(除本合同约定的调整范围和方法外)，工程量按实计算。（）？ 单选题 *A、固定单价合同B、固定总价合同C、可调单价合同D、可调总价合同(正确答案)19、本合同只考虑一定风险幅度范围外砌体、混凝土价格的涨落，以投标当月工程所在地造价主管部门发布的造价信息作为计算标价的基础。在各节点期间，如果当地造价主管部门颁发的造价信息在此节点施工阶段的平均价比基础价增减在_%以内时，则增减的幅度由承包人承担。如增加的幅度超过_%，_%以上的增幅由发包人承担，如跌幅超过_%时，_%以外的部分由承包人承担并从合同价格内扣除。（）？ 单选题 *A、3、3、3、3、3B、4

11、、4、4、4、4C、5、5、5、5、5(正确答案)D、6、6、6、6、620、砌体、混凝土调整金额按以下那些节点分次调整（）？ *A、结构施工至0. 00(正确答案)B、地上结构层施工至50%(正确答案)C、地上结构层施工至70%D、结构封顶(正确答案)E、结构封顶至竣工验收(正确答案)21、合同约定本工程进度款支付节点为：(1)每个单体形象进度节点按已核实累计至该节点已完工程款且经发包人审核的_% 减去已支付的工程款后支付余款。(2)在承包人收到正式的竣工证书和验收备案证明且综合验收完成后并向档案馆移交全部资料后，支付至当时发包人确认产值的_%。(3)结算完成后支付至结算总价的_ % 。（）

12、？ 单选题 *A、75、85、95(正确答案)B、70、85、95C、75、80、95D、70、80、9522、合同约定本工程单体形象进度申报节点为：(1)地下室：基础底板完成、0 . 00 m 完成；(2)商业步行街：结构封顶；(3)M a l l：二层面、结构封顶；(4)住宅：地上结构完成_层、地上结构完成_ 层、地上结构封顶；(5)剩余部分按月进度完成工程量；（）？ 单选题 *A、9、19B、8、17C、10、19D、9、18(正确答案)23、合同约定本工程措施费按_、_ 、_、_四个节点分别支付， 每次按1 5 % 、2 5 % 、4 0 % 、2 0 % 比例支付至按应付措施费总额的

13、7 5 %（）？ 单选题 *A、地下室底板完成、主体完成50% 、主体封顶、工程竣工备案B、地下室底板完成、完成 0 . 0 0 、主体封顶、工程竣工备案(正确答案)C、地下室底板完成、主体完成70% 、主体封顶、工程竣工备案D、地下室底板完成、完成 0 . 0 0 、主体封顶、工程结算完成24、合同约定本工程保修金支付方式为：(1)工程竣工满_年，支付保修金的4 0 %；(2)工程竣工满_年，支付保修金的4 0%；(3)工程竣工满_年后支付余下保修金， 即保修金的2 0%（）？ 单选题 *A、一、五、八B、二、六、八C、二、五、八(正确答案)D、二、五、九25、合同约定承包人上报的变更签证估

14、价不得高出或低于发包人最终审定结算额的_。否则，发包人有权在该份变更签证结算价款上再下浮_（）？ 单选题 *A、15、10B、15、5C、5、10D、10、5(正确答案)26、合同约定发包人装修部分的质量问题，承包人不用承担维修责任。 判断题 *对错(正确答案)27、甲供材料超供量在应供量(图纸净量清单约定的损耗率) 的_% 以内：从开始出现超供起，按超供当批次及之后每一批次超供部分材料设备的采购价再加上_%的采保费；超供量在应供量(图纸净量清单约定的损耗率)的_%以外，从开始出现超供量起，按超供当批次及之后每批次超供部分材料设备采购价加_%采保费。（）？ 单选题 *A、20、10、20、15

15、B、10、15、10、20C、10、10、10、15(正确答案)D、20、15、20、2028、在结算过程中，若发包人发现承包人在施工过程中未按图纸要求施工或未施工，发包人有权将该部分合同清单价格直接扣除，无需征得承包人同意。同时，按照发生的次数，每发现一处扣除_万元作为违约处罚。（）？ 单选题 *A、10(正确答案)B、15C、20D、2529、下列五项中不属于合同约定的措施项目得是（）？ 单选题 *A、临时设施B、安全文明施工C、场地清理D、已完工程及材料、设备保护E、夜间施工(正确答案)30、合同约定指定分包人施工用水、电费用由_承担。（）？ 单选题 *A、分包人(正确答案)B、承包人C

16、、发包人D、三方协商31、本合同约定计取总包管理服务配合费的工程,费用按分包中标价_ %计取（）？ 单选题 *A、1B、2(正确答案)C、3D、432、下列指定分包人不需要缴纳总包管理服务配合费的是_（）？ 单选题 *A、幕墙工程B、弱电工程C、铝合金门窗安装工程D、景观工程(正确答案)33、如指定分包/独立承包/材料设备供应加安装方未按工程总包正确要求整改完成，且影响工程总包关键线路，则工程总包有权自行组织整改，整改方案报监理人、发包人审批，整改费用加15管理费在指定分包/独立承包/材料设备供应加安装方工程款中扣除。_%（）？ 单选题 *A、10B、15(正确答案)C、20D、2534、本合

17、同约定的质量保修期中屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间、厨房、地下室和外墙面的防渗漏为_年（）？ 单选题 *A、5B、6C、8(正确答案)D、1035、本合同约定的质量保修期中供热与供冷系统为_个采暖期、供冷期（）？ 单选题 *A、1B、2(正确答案)C、3D、436、合同约定工程需要进行保修时，如发生以下那种情况，发包人可自行安排进行保修（）？ *A、无法或难以联系到保修责任人的；(正确答案)B、保修责任人未能按时取单或未按时进行答复的(正确答案)C、保修项目未能在保修责任人承诺时间内修复或修复质量达不到要求的(正确答案)D、未联系保修责任人的37、合同约定工程保修费用由_承担（）？ 单

18、选题 *A、分包方B、发包方C、责任方(正确答案)D、承包方38、工程结算后发包人应付至工程总价的_ %，承包人应开具_%增值税专用发票。（）？ 单选题 *A、90、95B、95、95C、95、100(正确答案)D、90、10039、进行项目结算时，如有设计变更或现场签证，金额大于_万元时，承包人必须依据发包人出具的有效书面通知(加盖发包人公章)，方可进行结算。同时相关表单须发包人签字盖章后方可生效（）？ 单选题 *A、1B、2C、5(正确答案)D、1040、合同约定设计变更立项，5万金额5 0万，且累计 合同额3 % 或1 万金额 2 0 万且累计合同额3 %，需_审批。（）？ 单选题 *A

19、、分管副总裁(正确答案)B、总裁C、董事会主席D、产品决策小组41、土建总包工程施工过程中，发包人发现基础垫层厚度不达标现象，合同约定按偷方量综合单价_倍进行处罚。（）？ 单选题 *A、1B、2C、3(正确答案)D、442、土建总包工程施工过程中，发包人发现抹灰工程，一遍成活，减少作业遍数。合同约定按1. 5倍_进行处理并调整作业班组。（）？ 单选题 *A、综合单价B、机械费C、材料费D、人工费(正确答案)43、合同约定的住宅预售形象进度为_（）？ 单选题 *A、一层面B、二层面(正确答案)C、三层面D、四层面44、下列四项中不属于发包人的工作的是_（）？ 单选题 *A、对发包人分包的工程进行

20、施工总协调、总管理(正确答案)B、开工前将施工现场平整C、开工前将水、电、电讯线路提供至施工场地红线边D、开工前负责施工道路的畅通45、下列四项中不属于承包人的工作的是_（）？ 单选题 *A、提供工程地质和地下管线资料(正确答案)B、办理有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续C、完成工程样板施工，包括必要的安全通道及临时照明等安全措施D、向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求46、下列四项中不属于本合同约定的总工期考虑范围内的是_（）？ 单选题 *A、专业分包工程的合理工期B、不可抗力影响(正确答案)C、设计变更对工期的影响D、劳务市场变化的影响47、工程实际竣工前或实际竣工通知签发后_

21、天内，承包人应向发包人提交竣工结算书及完整的竣工结算资料并所附详细资料。（）？ 单选题 *A、2 8(正确答案)B、7C、10D、1548、按本合同约定，本工程的结算价款应包括_（）？ *A、合同及补充协议金额(正确答案)B、所有发包人要求或确认的变更价款；(正确答案)C、按合同约定，暂定金额、暂定单价、暂定工程量调整后导致合同价款的增减金额(正确答案)D、所有罚款、违约金或奖金(正确答案)49、工程完工后保修期届满前_个月，承包人应主动提出对已竣工的承包工程质量进行复验的申请， 复验合格并经发包人确认的，方可按本合同条款结算保修金（）？ 单选题 *A、一B、二C、三(正确答案)D、四50、工

22、程进度款的支付期限：发包人应在承包人提交符合约定的资料和申请后_天完成中期付款审核，并将审核确认的款项支付给承包人。（）？ 单选题 *A、30B、60(正确答案)C、45D、1551、本合同约定由承包人在每月2 5日前提供给钢材供应商下月钢材供应量。每批次供货应提前7个工作日前(遇到节假日需相应提前)向钢材供应商发出书面供货通知，钢材供应商接到承包人书面通知后， 应在_个工作日内(或另行约定的时间)货到发包人工地。（）？ 单选题 *A、1B、2C、4D、5(正确答案)52、发包人发出的设计变更与工程指令，承包人应按要求实施。如承包人拒绝实施，发包人有权另择施工单位完成， 所发生的费用由_承担。

23、（）？ 单选题 *A、发包方B、承包方(正确答案)C、分包方D、另择的施工单位53、承包人应在收到工程指令后3天内，应就每份变更、现场签证指令单做一份完整的估价，后附工程指令单或变更费用申请及确认表，提交给发包人，逾期不提交将被视为该项签证或变更不涉及任何费用的增加。如经发包人审批后的设计变更、签证费用在_元/项次及以下，费用一律视为优惠。（）？ 单选题 *A、1000B、5000C、2000(正确答案)D、1000054、合同约定发包人发现承包人未按照图纸甩项施工的，或承包人自行优化但未征得发包人批准的，无论承包人以何种方式补充施工，出现此类情况的，一律视为承包人偷工减料，在结算时该分项工程

24、报价费用一律扣减_ %作为处罚（）？ 单选题 *A、10B、15C、20(正确答案)D、1555、合同约定承包人应当安排专门人员密切配合发包人进行结算核对工作，并在规定时间内完成结算审核工作，否则发包人将无限期推迟结算审核工作，责任由承包人负责。对于在综合竣工验收备案后28 天内未提交的资料或提交不齐全的资料，视同承包人放弃该部分的结算要求， 相应价款作为承包人对发包人的让利。若承包人报送的结算审价核减率在_%以上的，承包人须承担全部审价费用。（）？ 单选题 *A、1B、2C、5(正确答案)D、1056、如发生无法联系到保修责任人情况，发包人可自行安排进行保修，发生的费用的_%发包人有权凭照片

25、或其他证据从承包人保修金中扣除，同时对承包人处以维修费用50 %的违约金。（）？ 单选题 *A、100B、110C、120(正确答案)D、13057、发包人的指令一般通过监理向承包人发出并监督执行，但须经发包人代表签字，特殊情下发包人可以直接向承包人发出指令。承包人不得拒收发包人或监理的任何文件，否则承包人承担由此引起的责任， 并向发包人支付违约金_元/次（）？ 单选题 *A、500B、1000(正确答案)C、1500D、200058、承包人必须按照规范(GB503002013) 在要求的时间内完整地完成规范要求的各类工程报验(含材料、检验批、施工方案等)，如逾期不报，监理有权在规范要求时间截

26、止后24小时内提出给予承包人_元/ 项处罚，并要求承包人在规定时间内完成补报。（）？ 单选题 *A、500-2000(正确答案)B、1000-2000C、1500-2000D、500-100059、承包人接到发包人任何总包范围内合理指令必须按时完成，否则每次支付发包人违约金_元，累计3次后，每次支付发包人违约金_元，并且发包人有权选择其他单位完成该项指令，从承包人工程进度款扣除实际发生金额(另加2 0 %的管理费)。（）？ 单选题 *A、500、2000(正确答案)B、1000、2000C、1500、2000D、2000、500060、合同约定承包人代表以及项目主要管理人员每周应保证在现场的工

27、作时间不少于_天，工作时间均须在场在岗，否则将视为承包人违约，承包人为此向发包人支付每人每天人民币1万元的违约金。（）？ 单选题 *A、4B、5(正确答案)C、6D、761、合同约定，交房过程中，承包人要派驻专人配合，对一般问题在8小时内处理完至符合合同约定标准；对重大问题在48小时内至符合合同约定标准，否则，未造成损失的，对一般问题承包人支付违约金_元/ 人次；重大问题承包人支付违约金_ 元/人次。造成损失的，由承包人承担损失额度的_%（）？ 单选题 *A、500、2000、200B、200、5000、200C、500、5000、200(正确答案)D、500、5000、10062、交房期间因

28、施工质量原因导致购房人投诉至政府机关或上访或媒体曝光的，每发生一人次，承包人支付违约_万元。（）？ 单选题 *A、1B、2C、3D、5(正确答案)63、承包人在完成主体施工四层顶板后十五天内，必须完成回填土工程， 回填土按国家规范和设计要求分层夯实，否则，按定额扣除相应费用的_%，承包人还须无条件免费返工至符合要求。（）? 单选题 *A、100B、110C、120(正确答案)D、13064、因承包人原因导致承包人员工或其分包人员发生围堵发包人办公室、售楼处、发包人管理人员的事件及到发包人办公室或售楼处聚集、施工现场故意拉电、停电等或因承包人原因给甲方造成社会负面影响的， 不论任何原因，每发生一

29、次发包人将对承包人处以_万元人民币的违约金。同时，每发生两次，除按上述规定给付违约金外， 发包人可以缓付工程进度款，缓付比例20 % 。（）? 单选题 *A、5B、10(正确答案)C、15D、2065、合同约定第三方检测质量自检表综合评分在88分以上(含88分)则按以上计算进度款支付，综合评分在80 - 88分之间，暂扣合同进度产值的_%，如低于80分，则暂扣合同节点进度产值的_%（）? 单选题 *A、5、10(正确答案)B、5、15C、10、15D、5、1066、承包人在竣工验收之前30天，必须无条件提交一切资料供发包人竣工验收使用， 不得以商务争议或付款等任何原因扣押竣工资料； 验收合格即

30、应向发包人移交工程。如有延误或拒交， 则自发包人书面要求的提交日起，每延误一日承担违约金_万元。（）? 单选题 *A、1B、5C、10(正确答案)D、1567、合同约定承包人在工程竣工验收合格后， 无故不移交， 承包人须按每日_万元的标准， 向发包人支付违约金。（）? 单选题 *A、1B、5C、10(正确答案)D、1568、承包人须在现场指派具有相应资格的安全工程师_名，全职负责及督促落实上述安全措施。（）? 单选题 *A、1(正确答案)B、2C、3D、469、合同约定住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程保修期为 _ 年；（）? 单选题 *A、1B、2(正确答案)C、3D、470、合同约定外

31、墙抹灰前未进行专项检查，未对不饱满灰缝、端头缝、瞎缝进行处理，发包人可对承包人处_（）? 单选题 *A、扣减5 0 % 材料款并承担全部质量责任。(正确答案)B、扣减5 0 % 人工费并承担全部质量责任。C、按偷减量 人工单价 3 倍进行处理D、按偷减量 材料单价 3 倍进行处理71、合同约定，电梯门框安装完成后，由_负责门框墙体间灌注水泥砂浆填塞缝隙（）? 单选题 *A、发包人B、专业发包人C、承包人(正确答案)D、三方商定72、承包人对指定分包人应提供总包管理与配合工作，如不按要求提供管理与配合发包人可另行处理，并要求承包人支付总承包配合管理服务费_倍的违约金， 影响该项发包工程开业的责任

32、亦由承包人承担。（）? 单选题 *A、1B、2(正确答案)C、3D、473、承包人投标时已充分研究了工程量清单及图纸， 若有缺漏项，视为其费用已包含在其它子目中。 判断题 *对(正确答案)错74、指定分包/独立承包/材料设备供应加安装方提交书面验收申请后， 工程总包两日历天内未组织验收，视为认可指定分包/独立承包/材料设备供应加安装方自检结果，如经监理人、发包人验收发现合格率不到85，则工程总包须承担总承包管理失职的责任， 须向发包人支付违约金_元/次。（）? 单选题 *A、1000B、5000(正确答案)C、10000D、1500075、工程总包和指定分包/独立承包/材料设备供应加安装方交叉

33、作业面，因施工造成指定无法界定的损坏，由工程总包负责_ ，指定分包/独立承包/材料设备供应加安装方负责_。（）? 单选题 *A、80、20(正确答案)B、70、30C、60、40D、50、5076、本工程应达到当地验收标准要求，并通过行政主管部门验收。达不到，承包方按总建筑面积_元/ M2支付违约金，同时承包方需全程达到发包人关于现场安全文明施工的要求（）? 单选题 *A、5B、10(正确答案)C、20D、3077、承包人应为发包人提供现场办公室_间、监理工程师办公室不少于_ 间。（）? 单选题 *A、6、3B、4、4C、4、3(正确答案)D、6、478、_办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪

34、音管理等手续： 由_自行解决并承担费用。（）? 单选题 *A、承包人、承包人(正确答案)B、承包人、发包人C、发包人、发包人D、发包人、承包人79、合同约定施工方案须包括但不限于下列那项内容（）? *A、现场平面布置(正确答案)B、临时工程及脚手架搭拆方案(正确答案)C、施工机械的配置(正确答案)D、管理人员及工人安排(正确答案)E、施工质量保证及安全文明方案(正确答案)80、合同约定施工组织设计及施工进度计划提交时间为_（）? 单选题 *A、中标当天B、收到中标通知书后7天内(正确答案)C、收到中标通知书后15天内D、接到开工通知后7天内81、因发包人的原因造成承包人不能在本合同约定的开工日

35、期开工， 发包人应正式通知承包人，延期开工并相应顺延工期，给予费用的补偿。 判断题 *对错(正确答案)82、发生重大伤亡及其他安全事故， 承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知工程师， 同时按政府有关部门要求处理，由_承担发生的费用（）? 单选题 *A、事故责任方(正确答案)B、发包人C、承包人D、三方商定83、下列四项中属于现场签证范围的是_（）? 单选题 *A、无法预测或不能准确计算工程量的内容， 须通过实际施工中现场实测来确认工程量的(正确答案)B、本工程采用的由承包人提供的材料或设备的类别或标准的变更C、本工程任何部分的标高、线形、位置和尺寸的改变D、合同文件所绘画或说明的内容在质量

36、或数量上的改变， 包括任何工作的增加、减少或替换84、承包人应至少提前14天将竣工验收日期书面通知发包人和监理工程师，说明在该日期工程将具备竣工验收的条件。承包人须在正式验收前_个月，组织设计单位、监理单位、发包人预验收，并在预验收后_天内完成集中整改；预验收合格后，组织发包人和商家、购房人代表提前参与分户验收及收房验收，验收后_天内完成第二次集中整改， 然后通知发包人正式验收（）? 单选题 *A、2、20、20B、1.5、20、20C、1.5、15、15(正确答案)D、1.5、15、1585、由以下那些原因造成的工程缺陷，其实际修复费用由发包人承担。但此部分修复工作，发包人不必向承包人支付实

37、际修复费用之外的任何额外利润。（）? *A、发包人或其雇员、客户或相关人员使用不当(正确答案)B、合理的物理磨损(正确答案)C、非承包人负责的设计不当造成的(正确答案)D、不可抗力(正确答案)86、合同履行期间，如发包人和承包人之间发生任何争议，可按以下那些方式解决（）? *A、双方友好协商解决(正确答案)B、申请有关合同管理或造价主管部门调解(正确答案)C、协商、调解不成的， 双方可向项目所在地有管辖权的法院起诉(正确答案)D、仲裁机构申请仲裁(正确答案)87、发生争议后，除非出现下列情况，双方都应继续履行合同，保持施工连续，保护好已完工程。（）? *A、单方违约导致合同确已无法履行，双方协

38、商停止施工(正确答案)B、调解要求停止施工，且为双方接受(正确答案)C、法院要求停止施工(正确答案)D、单方要求停止施工88、不可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预见，以下不属于不可抗力的是（）? 单选题 *A、大、中、小学考试和传染病蔓延期间(正确答案)B、地震C、海啸D、瘟疫89、本合同项下所有已完和未完工程的所有权均属于发包人，承包人同意对本合同项下所有工程放弃优先受偿权 判断题 *对(正确答案)错90、承包人必须按本施工合同进行组织施工，接受发包人指令。承包人如需变更人员安排、机械设备或施工方案等， 必须提前一周书面上报发包人并经同意后方可执行，否则，承包人每违反一项(或一人) ，须支付违约金_元，并按照发包人指令要求进行变更。(B)? 单选题 单选题 *A、500B、1000(正确答案)C、1500D、200091、发包人有权要求更换其认为不称职的项目经理，更换的项目经