2020年监理工程师摸底考试（合同）

1、2020年监理工程师摸底考试（合同）矩阵文本题 *考生姓名：_考生电话：_报考城市：_一、单项选择题（共50题，每题1分,每题的备选项中，只有1个最符合题意）1.建设领域各项制度实际上是以（）为中心相互推进的，建设工程合同管理的健全完善无疑有助于建筑领域其他各项制度的推进。 单选题 *A.项目法人负责制B.招标投标制度C.工程监理制度D.合同制度(正确答案)答案解析：本题考查的知识点是建设工程合同的目标。建设领域各项制度实际上是以合同制度为中心相互推进的，建设工程合同管理的健全完善无疑有助于建筑领域其他各项制度的推进。2.建设工程合同应当采用书面形式，是（）的体现。 单选题 *A.合同标的的特

2、殊性B.合同履行期限的长期性C.计划和程序的严格性D.合同形式的特殊要求(正确答案)答案解析：本题考查的知识点是建设工程合同的特征。我国合同法对合同形式确立了以不要式为主的原则，即在一般情况下对合同形式采用书面形式还是口头形式没有限制。但是，考虑到建设工程的重要性和复杂性，在建设过程中经常会发生影响合同履行的纠纷，因此，合同法要求建设工程合同应当采用书面形式，即采用要式合同。因此，本题的正确答案为D。3.法人成立进行登记注册时，应当以（）为住所。 单选题 *A.董事长的户口所在地B.主要办事机构所在地(正确答案)C.主要合同履行地D.主要经营场所所在地答案解析：本题考查的知识点是合同法律关系的

3、构成。法人以它的主要办事机构所在地为住所。4.下列关于委托代理的叙述中，不正确的是（）。 单选题 *A.被代理人所做出的授权行为属于单方法律行为B.代理人无权随时辞去所受委托(正确答案)C.被代理人有权随时撤销其授权委托D.代理人辞去委托时，不能给代理人和善意第三人造成损失，否则应承担赔偿责任答案解析：本题考查的知识点是代理关系。在委托代理中，被代理人所做出的授权行为属于单方的法律行为，仅凭被代理人一方的意思表示，即可以发生授权的法律效力。被代理人有权随时撤销其授权委托。代理人也有权随时辞去所受委托。但代理人辞去委托时，不能给被代理人和善意第三人造成损失，否则应承担赔偿责任。5.下列引起合同法

4、律关系产生、变更与消灭的法律事实中，属于“事件”的是（）。 单选题 *A.建筑合同的分包人违约B.发生法律效力的法院判决C.建设单位和施工单位协商变更工程承包范围D.因工程所在地震，建设单位和施工单位协商解除合同(正确答案)答案解析：本题考查的知识点是合同法律关系的产生、变更与消灭。事件可分为自然事件和社会事件两种。自然事件是指由于自然现象所引起的客观事实，如地震、台风等。社会事件是指由于社会上发生了不以个人意志为转移的、难以预料的重大事件所形成的客观事实，如战争、罢工、禁运等。无论自然事件还是社会事件，它们的发生都能引起一定的法律后果。即导致合同法律关系的产生或者迫使已经存在的合同法律关系发

5、生变化。6.根据担保法，关于保证人资格的说法正确的是（）。 单选题 *A.企业法人的职能部门，可以在授权范围内作为保证人B.企业法人的分支机构一律不得作为保证人C.医院可以作为保证人D.学校不得作为保证人(正确答案)答案解析：本题考查的知识点是担保方式。学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体不能作为保证人。企业法人的分支机构、职能部门不能作为保证人；企业法人的分支机构有法人书面授权的，可以在授权范围内提供保证。7.关于抵押的说法，正确的是（）。 单选题 *A.抵押的财产不转移占有(正确答案)B.抵押的财产不一定为抵押人所有C.土地所有权可以作为抵押物D.抵押合同应自登记之日起生效

6、答案解析：本题考查的知识点是担保方式。由于抵押物是不转移占有的，因此能够成为抵押物的财产必须具备一定的条件。抵押的财产不一定为抵押人所有。土地所有权不可以作为抵押物。当事人以土地使用权、城市房地产、林木、航空器、船舶、车辆等财产抵押的，应当办理抵押物登记，抵押合同自登记之日起生效。当事人以其他财产抵押的，可以自愿办理抵押物登记，抵押合同自签订之日起生效。8.下列关于留置担保的说法中，正确的是（）。 单选题 *A.留置不以合法占有对方财产为前提B.可以留置的财产仅限于动产(正确答案)C.留置担保可适用于建设工程合同D.留置以合法占有对方固定资产为前提答案解析：本题考查的知识点是担保方式。留置权以

7、债权人合法占有对方财产为前提；能够留置的财产仅限于动产，且职有因保管合同、运输合同、承揽合同发生的债权债权人才有可能实施留置。9.下列选项中不能作为履约担保金的是（）。 单选题 *A.保兑支票B.银行汇票C.现金支票D.银行保函(正确答案)答案解析：本题考查的知识点是保证在建设过程中的应用。履约保证的形式有履约担保金、履约银行保函和履约担保书三种。履约担保金可用保兑支票、银行汇票或现金支票，一般情况下额度为合同价格的10%；履约银行保函是中标人从银行开具的保函，额度是合同价格的10%；履约担保书是由保险公司、信托公司、证券公司、实体公司或社会上担保公司出具担保书，担保额度是合同价格的30%。1

8、0.根据标准施工招标文件，有关“建筑工程一切险”的规定，下列描述中正确的是（）。 单选题 *A.投保人是发包人B.应以承包人的名义投保C.发包人未经过竣工验收即提前使用部分工程，保险公司不再对该部分工程承担保险义务(正确答案)D.保险合同的有效期至工程保险期满为止答案解析：本题考查的知识点是工程建设涉及的主要险种。根据标准施工招标文件规定，承包人应以发包人和承包人的共同名义向双方同意的保险人投保建筑工程一切险、安装工程一切险。建筑工程一切险的保险责任至工程所有人对部分或全部工程签发完工验收证书(或验收合格)，或实际占用(或使用)或接受该部分(或全部工程)之时终止，以先发生者为准。但在任何情况下

9、，保险人承担损害赔偿义务的期限不超过保险单明细表中列明的建筑期保险终止日。11.在建设工程施工招标中，下列关于标准施工招标文件的说法，正确的是（）。 单选题 *A.标准施工招标文件规定了招标投标过程中各阶段参与方的行为(正确答案)B.标准施工招标文件不具有强制性使用效力C.标准施工招标文件是施工的示范文本，招标人应优先选用D.标准施工招标文件是一个不够完整的约束招标投标主体行为的文件体系答案解析：本题考查的知识点是标准施工招标文件概述。选项BC，标准施工招标文件具有强制性使用效力；选项D，标准施工招标资格预审文件和标准施工招标文件是一个完整的约束招标投标主体行为的文件体系，规定了招标投标过程中

10、各阶段参与方的行为，目的是发包人通过竞争筛选与中标人订立一个风险合理分担，全过程、全方位管理规范、保证顺利实现项目建设预期目的的合同。12.下列关于招标代理机构应具备的基本条件的说法中，不正确的是（）。 单选题 *A.有从事招标代理业务的营业场所和相应资金B.有丰富的政府机关人脉(正确答案)C.有能够编制招标文件和组织评标的相应专业能力D.具备相应的资质答案解析：本题考查的知识点是选择招标代理机构。招标代理机构是依法成立的组织，与行政机关和其他国家机关没有隶属关系。选择招标代理机构时，既要审查是否具有相应资质，还应考察其是否主持过与本次招标工程规模和复杂程度相应的经历，以便判断代理招标的能力。

11、13.根据标准施工招标文件的规定，邀请招标一般实行（）。 单选题 *A.资格预审B.资格后审(正确答案)C.不进行资格审查D.先资格预审，然后资格后审答案解析：本题考查的知识点是简明标准施工招标文件和标准设计施工总承包招标文件。公开招标一般采用资格预审，邀请招标一般采用资格后审。14.根据标准施工招标文件的规定，以下有关两阶段招标的说法中，不正确的是（） 单选题 *A.第一阶段招标属于实施方案选择阶段，不允许带报价，否则视为废标B.第二阶段，投标人报送分别包封的“修改技术标”和“商务标”，然后召开第二次开标会，但会上只宣读修改后的技术标，不开商务标C.对技术复杂或者无法精确拟定技术规格的项目，

12、招标人可以分两阶段进行招标D.两阶段招标必须采用公开招标方式(正确答案)答案解析：本题考查的知识点是招标准备阶段的工作。两阶段招标可以采用公开招标方式，也可以采用邀请招标方式。15.下列关于标底的说法，错误的是（） 单选题 *A.标底说明属于招标文件投标人须知中的内容B.招标人可自行决定是否编制标底C.如有标底，一个项目只能有一个标底D.若设有标底，应当在开标前公布(正确答案)答案解析：本题考查的知识点是招标准备阶段的工作。若设有标底，应当在开标时公布。16.招标人要修改或补充招标文件，应在投标截止时间（）天前，以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人，如修改招标文件的时间距投

13、标截止时间不足( )天，相应延长投标截止时间。 单选题 *A.15，5B.10，10C.15，15(正确答案)D.30，15答案解析：本题考查的知识点是接受投标书阶段的工作。招标人要修改或补充招标文件，应在投标截止时间15天前，以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人，如修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。17.按照招标投标法实施条例的规定，投标保证金有效期与投标有效期一致，金额不得超过招标项目估算价的（）。 单选题 *A.1%B.2%(正确答案)C.3%D.5%答案解析：本题考查的知识点是接受投标书阶段的工作。按照招标投标法实施条例的规定，投标保

14、证金有效期与投标有效期一致，金额不得超过招标项目估算价的2%。18.下列关于评标委员会成员组成的做法，正确的是（）。 单选题 *A.招标代表人2人，技术、经济等方面的专家3人B.招标代表人3人，技术、经济等方面的专家8人C.招标代表人3人，技术、经济等方面的专家5人D.招标代表人2人，技术、经济等方面的专家7人(正确答案)答案解析：本题考查的知识点是评标、决标阶段的工作。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为五人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。19.根据招标投标法实施条例，下列各项中不属于评标委

15、员会应当回避情形的是（）。 单选题 *A.招标人或者招标人主要负责人的近亲属(正确答案)B.项目主管部门或者行政监督部门的人员C.与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的D.曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的答案解析：本题考查的知识点是评标、决标阶段的工作。评标专家回避的规定：（1）投标人或者投标人主要负责人的近亲属；（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。20.招标的资格预审须知中规定，采用

16、限制合格者数量为8家的方式。当排名第8的投标人放弃投标时，应当（）。 单选题 *A.仅允许排名前7名的投标人参加投标B.改变预审合格标准，只设合格分，不限制合格者数量C.由排名第9的递补，维持8家投标人(正确答案)D.重新进行资格预审答案解析：本题考查的知识点是资格预审办法。资格预审合格的标准目前有两种：有限数量制(限制合格者数量)，以便减小评标的工作量(如5家)，招标人按得分高低次序向预定数量的投标人发出邀请投标函并请他予以确认，一家放弃，另一家递补以维持预定数量；合格制(不限制合格者的数量)，凡满足80%以上分数的潜在投标人均视为合格，保证投标的公平性和竞争性，但也增加了评标的工作量。21

17、.初步评审分为形式评审、资格评审、响应性评审、施工组织设计和项目管理机构评审4个方面。其中形式评审的内容不包括（）。 单选题 *A.报价唯一B.投标内容(正确答案)C.投标文件格式D.联合体投标人答案解析：本题考查的知识点是经评审的最低投标价法。形式评审内容包括：投标人名称、投标函盖章签字、投标文件格式、联合体投标人、报价唯一等。22.设计招标中仅提出设计依据，而无具体的工作量，这是反映设计招标与其他招标在（）的不同。 单选题 *A.招标文件的内容(正确答案)B.对投标书的编制要求C.开标形式D.评标原则答案解析：本题考查的知识点是工程设计招标概述。设计招标文件中仅提出设计依据、工程项目应达到

18、的技术指标、项目限定的工作范围、项目所在地的基本资料、要求完成的时间等内容，无具体的工作量。而无具体的工作量是体现在招标文件的内容不同方面上。23.材料设备采购招标中，下列关于划分合同包时应主要考虑的因素的说法中，不正确的是（）。 单选题 *A.有利于投标竞争B.工程进度与供货时间关系C.资金计划D.人员配备(正确答案)答案解析：本题考查的知识点是材料和通用型设备采购招标文件主要内容。划分合同包时应主要考虑的因素包括：有利于投标竞争；工程进度与供货时间关系；市场供应情况；资金计划。24.下列选项中不属于编制设计要求文件应兼顾方面的是（）。 单选题 *A.严格性B.完整性C.灵活性D.准确性(正

19、确答案)答案解析：本题考查的知识点是工程设计招标管理。编制设计要求文件应兼顾三个方面：严格性，文字表达应清楚不被误解；完整性，任务要求全面不遗漏；灵活性，要为投标人发挥设计创造性留有充分的自由度。25.除了依法获得有关部门批准可以不进行公开招标的，对于单项合同估算价在（）人民币以上的设计服务的采购必须公开招标。 单选题 *A.50万(正确答案)B.70万C.100万D.150万答案解析：本题考查的知识点是工程设计招标管理。单项合同总价在50万人民币以上的设计服务的采购必须公开招标。26.设计评标时，设计进度计划评审的主要标准为该进度计划（）。 单选题 *A.满足边设计边施工的要求B.有利于加快

20、施工进度C.与工程勘察实施进度同步D.满足招标人指定的项目建设总进度计划要求(正确答案)答案解析：本题考查的知识点是建设工程设计投标管理。评标时投标书内的设计进度计划，看其能否满足招标人制定的项目建设总进度计划要求。27.在大型工程设备采购招标中，关于初步评审说法正确的是（）。 单选题 *A.关于关税内容的偏离将被认为是实质上的偏离(正确答案)B.实质上没有响应招标文件要求的投标可修改接受C.若单价计算的结果与总价不一致将被拒绝D.国际招标时，投标人的报价必须选用规定货币答案解析：本题考查的知识点是初步评审。选项B，实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏

21、离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标；选项C，若单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修改总价；选项D，国际招标时，投标人的报价可以选择任何一种货币。28.建设工程设计合同示范文本分为(一)、(二)两个版本，建设工程设计合同(一)示范文本适用于（）。 单选题 *A.民用建设工程设计的合同(正确答案)B.公用建设工程设计的合同C.委托专业工程设计D.代理专业工程设计答案解析：本题考查的知识点是建设工程勘察设计合同示范文本。建设工程设计合同(一)示范文本适用于民用建设工程设计的合同。29.根据建设工程设计合同(示范文本)，下列关于建设工程设计深度要求的说法中，正确的是（）。 单选题 *A.方案

22、设计文件应满足编制工程预算的要求B.施工图设计文件应满足设备材料采购的需要(正确答案)C.技术设计文件应满足编制初步设计文件的需要D.设计标准不得高于国家规范的强制性要求答案解析：本题考查的知识点是订立设计合同时应约定的内容。设计标准可以高于国家规范的强制性规定，发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。方案设计文件应当满足编制初步设计文件和控制概算的需要；初步设计文件应当满足编制施工招标文件、主要设备材料订货和编制施工图设计文件的需要；施工图设计文件应当满足设备材料采购、非标准设备制作和施工的需要，并注明建设工程合理使用年限。具体内容要根据项目的特点在合同内约定。30.由于勘察人原因未按

23、合同规定时间(日期)提交勘察成果资料，每超过一日，应减收勘察费（）。 单选题 *A.千分之一(正确答案)B.千分之二C.千分之三D.千分之五答案解析：本题考查的知识点是建设工程勘察合同履行管理。由于勘察人原因未按合同规定时间(日期)提交勘察成果资料，每超过一日，应减收勘察费千分之一。31.下列施工合同文件中，解释顺序最为优先的是（）。 单选题 *A.施工合同通用条款B.投标函(正确答案)C.施工合同专用条款D.技术标准和要求答案解析：本题考查的知识点是合同文件。合同文件的组成及优先解释次序：（1）合同协议书（2）中标通知书（3）投标函及投标函附录（4）专用合同条款（5）通用合同条款（6）技术标

24、准和要求（7）图纸（8）已标价的工程量清单（9）经合同当事人双方确认构成合同的其他文件32.合同工期为（）。 单选题 *A.合同内约定的工期B.发出开工通知的日期至竣工验收的工期C.合同基准日至竣工验收的工期D.合同内约定的工期与变更索赔顺延的工期之和(正确答案)答案解析：本题考查的知识点是合同履行涉及的几个时间期限。合同工期指承包人在投标函内承诺完成合同工程的时间期限，以及按照合同条款通过变更和索赔程序应给予顺延工期的时间之和33.下列关于施工专业分包合同索赔管理的表述正确的是（）。 单选题 *A.分包人的合法权益受到损害起因于发包人或监理人的责任时，分包人可以直接向监理人提交索赔报告B.分

25、包人的合法权益受到损害起因于承包人应承担的义务时，监理人不应受理分包人直接提交的索赔报告(正确答案)C.承包人在收到分包人索赔报告后14天内给予分包人明确的答复，或要求进一步补充索赔理由和证据D.承包人认为分包人的索赔要求合理，应及时按照主合同规定的索赔程序，以分包人的名义向监理人递交索赔报告答案解析：本题考查的知识点是施工分包合同中的索赔管理。索赔管理：1.不论分包人的合法权益受到损害起因于发包人或监理人的责任，还是承包人应承担的义务，分包人的索赔只能通过承包人来完成，监理人不应受理分包人直接提交的索赔报告。2.应由发包人承担责任的索赔事件(1)分包人可按照总包合同约定的索赔程序通过承包人提

26、出索赔要求。(2)承包人在收到分包人索赔报告后21天内给予分包人明确的答复，或要求进一步补充索赔理由和证据。(3)如果认为分包人的索赔要求合理，及时按照主合同规定的索赔程序，以承包人的名义向监理人递交索赔报告。(4)承包人依据总包合同向监理人递交索赔意向通知和索赔报告要求分包人协助时，分包人应提供书面形式的相应资料。如果分包人未予积极配合，使得承包人涉及分包工程的索赔未获成功，则承包人可在应支付给分包人的工程款中，扣除本应获得的索赔款项中适当比例的部分，即承包人受到的损失向分包人索赔。34.对于具有持续影响的索赔事件，承包人提出索赔要求的方式正确的是（）。 单选题 *A.在引起索赔事件发生后2

27、8天内，向监理人递交索赔通知书B.在引起索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔意向通知书，并且在发出索赔意向通知书后28天内，向监理人递交索赔通知书C.按合理时间间隔陆续递交延续的索赔意向通知，在索赔事件影响结束后的28天内，向监理人递交最终索赔意向通知书，并且在发出最终索赔意向通知书后28天内，向监理人递交索赔通知书D.按合理时间间隔陆续递交延续的索赔通知，在索赔事件影响结束后的28天内，向监理人递交最终索赔通知书(正确答案)答案解析：本题考查的知识点是施工阶段的合同管理中的索赔管理。对于具有持续影响的索赔事件，承包人应按合理时间间隔陆续递交延续的索赔通知。在索赔事件影响结束后的28天内，

28、承包人应向监理人递交最终索赔通知书。35.工程项目施工中现场出现了图纸中未标明的地下障碍物，需要作清除处理。按照合同条款的约定，承包人应在索赔事件发生后28天内向工程师递交（）。 单选题 *A.索赔通知书B.索赔意向通知书(正确答案)C.索赔依据和资料D.工期和费用索赔的具体要求答案解析：本题考查的知识点是索赔管理。索赔事件发生后，承包人应在索赔事件发生后的28天内向监理人递交索赔意向通知，声明将对此事件提出索赔。36.在招标投标阶段暂时不能合理确定价格，但在合同履行阶段必然发生的价格，称之为（）。 单选题 *A.暂估价(正确答案)B.暂列金额C.合同价格D.签约合同价答案解析：本题考查的知识

29、点是工程款支付管理。暂估价指发包人在工程量清单中给出的，用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、设备以及专业工程的金额。暂列金额指已标价工程量清单中所列的一笔款项，用于在签订协议书时尚未确定或不可预见变更的施工及其所需材料、工程设备、服务等的金额。37.发包人在收到承包人竣工验收申请报告（）天后未进行验收，视为验收合格。实际竣工日期以提交竣工验收申请报告的日期为准。 单选题 *A.7B.14C.28D.56(正确答案)答案解析：本题考查的知识点是竣工验收管理。发包人在收到承包人竣工验收申请报告56天后末进行验收，视为验收合格。实际竣工日期以提交竣工验收申请报告的日期为准。38.某工程采用的是

30、不足额投保方式(保险金额少于工程实际价值)投保的工程一切险，工程受到保险事件的损害时，保险金不足以赔偿损失，其中临时性工程的损失差额由（）补偿。 单选题 *A.保险公司B.发包人C承包人(正确答案)D.发包人和承包人共同答案解析：本题考查的知识点是明确保险责任。保险金不足以赔偿损失时，承承包人和发包人应承担的责任。如永久工程损失的差额由发包人补偿，临时工程、施工设备等损失由承包人负责。39.根据施工合同标准文本的规定，在工程量的计量中，总价子目结算通常（）。 单选题 *A.不进行现场计量，只进行图纸计量(正确答案)B.进行现场计量，不进行图纸计量C.现场计量和图纸计量必须均进行D.无须进行现场

31、计量和图纸计量答案解析：本题考查的知识点是工程款支付管理。单价子目的计量，需要进行现场的计量，总价子目结算通常不进行现场计量，只进行图纸计量。40.下列关于劳务分包的说法错误的是（）。 单选题 *A.施工劳务分包的分包人主要提供劳动力资源B.劳务分包人在全部工程竣工验收合格后，劳务分包人对其施工的工程质量不再承担责任C.劳务施工分包人需要编制单独的施工组织计划(正确答案)D.劳务分包人不需要单独办理保险答案解析：本题考查的知识点是施工分包合同概述。施工劳务分包合同规定，分包人不需编制单独的施工组织设计，而是根据承包人制定的施工组织设计和总进度计划的要求施工.41.承包人运抵现场的施工设备，若设

32、备已经使用完毕，后期施工不再使用该设备，正确的做法为（）. 单选题 *A.承包人可自行调运到其他工地B.至竣工结束，不得运出工地C.经过项目经理同意后，可以提前撤出工地D.经过监理人同意后，可以提前撤出工地(正确答案)答案解析：本题考查的知识点是施工质量管理。对于后期不再使用的设备，经监理人根据合同进度计划审核同意后，承包商可以将其提前撤出工地。42.设计施工总承包合同模式下，承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问时，可在该指示发出的（）小时内向总监理工程师提出书面异议，总监理工程师应在( )小时内对该指示予以确认、更改或撤销。 单选题 *A.12，12B.24，24C.36，36

33、D.48，48(正确答案)答案解析：本题考查的知识点是设计施工总承包合同管理有关各方的职责。设计施工总承包合同模式下，承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问时，可在该指示发出的48小时内向总监理工程师提出书面异议，总监理工程师应在48小时内对该指示予以确认、改或撤销。43.设计施工总承包合同文件规定中，（）是对“发包人要求”的响应文件。 单选题 *A.承包人建议书(正确答案)B.合同协议书C.专用条款.D.通用合同条款答案解析：本题考查的知识点是“设计施工总承包合同的订立合同文件”。承包人建议书是对发包人要求的响应文件，包括承包人的工程设计方案和设备方案的说明；分包方案；对发包人要

34、求中的错误说明等内容。因此，本题的正确答案为A。44.设计施工总承包合同模式下，某工程合同约定需要进行竣工后试验，则其履约担保在（）一直有效。 单选题 *A.竣工验收前B.颁发工程接收证书前C工程移交前D.竣工后试验通过前(正确答案)答案解析：本题考查的知识点是履约担保。承包人应保证其履约担保在发包人颁发工程接收证书前一直有效。如果合同约定需要进行竣工后试验，承包人应保证其履约担保在竣工后试验通过前一直有效。45.根据标准设计施工总承包合同，“变更管理”正确程序是（）。 单选题 *A.发包人发出变更指示承包人提交实施方案监理人审批方案监理人签发变更指令B.监理人发出变更意向书承包人提交实施方案

35、监理人审批方案监理人签发变更指令C.监理人发出变更意向书承包人提交实施方案发包人同意实施方案监理人签发变更指令(正确答案)D.发包人发出变更意向书承包人提交实施方案发包人同意实施方案监理人签发变更指令答案解析：本题考查的知识点是变更管理。合同履行过程中，经发包人同意监理人可向承包人做出有关”发包人要求”改变的变更意向书，说明变更的具体内容和发包人对变更的时间要求，并附必要的相关资料，以及要求承包人提交实施方案。如果承包人同意变更，承包人按照变更意向书的要求，提交包括拟实施变更工作的设计、计划、措施和竣工时间等内容的实施方案。发包人同意承包人的变更实施方案后，由监理人发出变更指示。承包人也可以不

36、同意变更。46.建设工程材料设备采购合同管理中，（）适用于同城市或同地区内的结算。 单选题 *A.现金结算B.转账结算(正确答案)C.托收承付D.支票结算答案解析：本题考查的知识点是“支付结算管理”。建设工程材料设备采购合同管理，结算方式可以是现金支付、转账结算或异地托收承付。现金结算只适用于成交货物数量少，且金额小的购销合同；转账结算适用于同城市或同地区内的结算；托收承付适用于合同双方不在同一城市的结算。因此，本题的正确答案为B。47.某材料采购合同中，双方约定的违约金是10万元。由于供货方违约不能交货，采购方为避免停工待料，不得不以较高价格紧急采购，为多付价款20万元(无其他损失)，若停工

37、待料采购方的损失为50万元。供货方应支付的违约金额为（）。 单选题 *A.10万元B.20万元(正确答案)C.30万元D.50万元答案解析：本题考查的知识点是“违约责任”。如果是因供货方应承担责任的原因导致不能全部或部分交货，应按合同约定的违约金比例乘以不能交货部分货款计算违约金。若违约金不足以偿付采购方所受到的实际损失时，可以修改违约金的计算方法，使实际受到的损害能够得到合理的补偿。如果施工采购方为了避免停工待料，不得不以较高价格紧急采不能供应部分的货物而受到的价差损失时，供货方应承当相应的责任。因此，本题确答案为B。48.材料采购合同履行过程中，检验钢筋性能的质量检验的方法是（）。 单选题

38、 *A.化学分析法B.理论换算法C.物理试验法(正确答案)D.经验鉴别法答案解析：本题考查的知识点是“交货检验”。质量验收的方法可以采用：经验鉴别法。即通过目测、手触或以常用的检测工具量测后，判定质量是否符合要求；物理实验法。根据对产品性能检验的目的，可以进行拉伸试验、压缩试验、冲击试验、金相试验及硬度试验等；化学分析法。即抽出一部分样品进行定性分析或定量分析的化学试验，以确定其内在质量。因此，本题的正确答案为C。49.按照FIDIC施工合同条件通用条款的规定，如果由于承包商的欺骗行为给业主造成损失，则承包商的赔偿应（）。 单选题 *A.受限额限制B.不超过中标的合同金额C.不受限额限制(正确

39、答案)D.不超过专用条款约定的赔偿最高限额答案解析：本题考查的知识点是FIDIC施工合同条件。依据合同通条款的规定，承包商对业主的全部责任不应超过专用条款约定的赔偿的最高限额，若未约定，则不应超过中标的合同金额。但对于因欺骗、有意违约或轻率的不当行为造成的损失，赔偿的责任限度则不受限额的限制。50.（）的管理理念和合同原则是NEC系列其他合同编制的基础。 单选题 *A.工程施工合同(正确答案)B.专业服务合同C.评判人合同D.定期合同答案解析：本题考查的知识点是点是“英国NEC合同文本”。工程施工合同（ECC）的管理理念和合同原则是NEC系列其他合同编制的基础。因此，本题的正确答案为A。二.多

40、项选择题（共30题，每题2分。每题的备选项中有2个或2个以上符合题意。至少有1个错项。错选，本题不得分；少选。所选的每个选项得0.5分）51.下列选项中不属于建设工程合同管理目标的是（）。 *A.发展和完善建筑市场B.普及相关法律知识，培养合同管理人才(正确答案)C.推进建筑领域的改革D.避免和克服建筑领域的经济违法和犯罪E.推行合同示范文本制度(正确答案)答案解析：本题考查的知识点是建设工程合同管理的目标。建设工程合同管理的目标包括：发展和完善建筑市场；推进建筑领域的改革；提高工程建设的管理水平；避免和克服建筑领域的经济违法和犯罪。52.法人应当具备的条件包括（）。 *A.依法成立(正确答案

41、)B.有必要的财产或者经费(正确答案)C.有自己的名称、组织机构和场所(正确答案)D.能够独立承担民事责任(正确答案)E.经上级行政主管机关批准答案解析：本题考查的知识点是合同法律关系的构成。法人成立的四个条件：依法成立；有必要的财产或者经费；有自己的名称、组织机构和场所；能够独立承担民事责任。53.下列选项中，关于代理的说法，正确的有（）。 *A.项目经理是施工企业的代理人(正确答案)B.项目总监理工程师是监理单位的代理人(正确答案)C.项目总监理工程师是建设单位的代理人D.如果授权范围不明确，应由代理人向第三人承担民事责任E.如果授权范围不明确，应由被代理人与代理人承担连带责任(正确答案)

42、答案解析：本题考查的知识点是：“代理关系”。项目经理、总监理工程师作为施工企业、监理单位的代理人，应当在授权范围内行使代理权，超出授权范围的行为应当由行为人自己承担，所以选项A.B正确，选项C错误；如果授权范围不明确，则应当由被代理人向第三人承担民事责任，代理人负连带责任，但是代理人的连带责任是在被代理人无法承担责任的基础上承担的，所以选项D错误，选项E正确。因此，本题的正确答案为ABE。54.抵押权自登记时生效的包括（）。 *A.生产设备B.交通运输工具C.已建成的建筑物和其它土地附着物(正确答案)D.正在建造的建筑物(正确答案)E.正在建造的船舶答案解析：本题考查的知识点是担保方式。自登记

43、之日起生效（必须登记否则无效）：（1）建筑物和其它土地附着物；（2）建设用地使用权；（3）荒地等承包经营获得的土地使用权；（4）正在建造的建筑物。自合同签订之日生效（有无登记均生效）：其它财产。55.在施工合同履行中，有权凭履约保证索取赔偿的情形包括（）。 *A.发包人中途毁约B.承包人中途毁约(正确答案)C承包人任意中断工程，或不按规定施工(正确答案)D.发包人破产、倒闭E.承包人破产、倒闭(正确答案)答案解析：本题考查的知识点是保证在建设过程中的应用。履约担保是承包人提交给发包人的。履约保证的担保责任，主要是担保投标人中标后，将按照合同规定，在工程全过程中，按期限按质量履行其义务。若发生下

44、列情况，发包人有权凭履约保证向银行或者担保公司索取保证金作为赔偿：(1)施工过程中，承包人中途毁约，或任意中断工程，或不按规定施工；(2)承包人破产，倒闭。56.建筑工程一切险加保第三者责任险，保险公司承担的保险责任范围包括（）。 *A.在保险期限内，因发生与所保工程直接相关的意外事故引起邻近地区的第三者的财产损失(正确答案)B.被保险人因上诉而支付的诉讼费用(正确答案)C.在保险期限内，因发生与所保工程直接相关的意外事故引起邻近区域的人身伤亡(正确答案)D.正常水位变化引起第三者财产损失E.工程所有人签发完工程验收证书后，工程受到的台风损失答案解析：本题考查的知识点是工程建设涉及的主要险种。

45、选项D，非自然灾害与意外事故；选项E，保险期限已终止。57.下列关于标准施工招标文件的说法，错误的有（）。 *A.“投标人须知前附表”用于进一步明确“投标人须知”正文中的未尽事宜B.“投标人须知前附表”用于明确资格审查和评标的方法、因素、标准和程序(正确答案)C.编制依法必须进行招标的项目的资格预审文件和招标文件，应当使用国务院发展改革部门会同有关行政监督部门制定的标准文本D.“投标人须知”正文内容不得与“投标人须知前附表”内容相抵触，否则抵触内容无效(正确答案)E.行业标准施工招标文件中的“专用合同条款”可对标准施工招标文件中的“通用合同条款”进行补充、细化答案解析：本题考查的知识点是标准施

46、工招标文件使用的强制性。选项BD，“投标人须知前附表”用于进一步明确投标人须知”文中的未尽事宜，招标人应结合招标项目具体特点和实际需要编制和填写，但不得与“投标人须知”正文内容相抵触，否则抵触内容无效。58.在进行施工招标的过程中，发生在组织现场踏勘前的工作包括（）。 *A.确定招标方式(正确答案)B.向建设主管部门申请招标(正确答案)C.发售招标文件(正确答案)D.召开投标预备会E.接受投标文件答案解析：本题考查的知识点是施工招标概述。招标工作程序包括：确定招标方式；向建设主管部门申请招标；发布招标公告(或投标邀请书)；编制发放资格预审文件；确定合格投标申请人；发售招标文件；组织现场踏勘；召

47、开投标预备会；接受投标文件；开标；评标；编写投标情况报告及备案；发中标通知书；与中标人签订施工合同。59.根据标准施工招标文件，划分合同包的工作范围时，主要考虑的因素有（）。 *A.施工内容的专业要求(正确答案)B.设计方案的优劣C.施工现场条件(正确答案)D.对工程总投资的影响(正确答案)E.施工图设计完成的进度计划(正确答案)答案解析：本题考查的知识点是招标准备阶段的工作。通常情况下，划分合同包的工作范围时，主要应考虑以下因素的影响：施工内容的专业要求；施工现场条件；对工程总投资的影响；其他因素影响，如筹措建设资金的计划到位时间、施工图完成的计划进度等条件。60.招标过程中出现下列情形之一

48、时，招标人有权没收该投标人的投标保证金（）。 *A.投标人在投标有效期内撤销或修改其投标文件(正确答案)B.中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保(正确答案)C.投标人在投标截止前撤销或修改其投标文件D.招标人对投标文件的修改E.投标人在投标截止前退标答案解析：本题考查的知识点是接受投标书阶段的工作。没收投标保证金的情况(两种情况)：(1)投标人在投标有效期内撤销或修改其投标文件；(2)中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。61.评标委员会完成评标后，应当向招标人提交评标报告。评标报告应包括（）等内容。 *A.

49、废标情况说明(正确答案)B.招标单位名称C.建设项目资金来源D.符合要求的投标一览表(正确答案)E.推荐的合格中标候选人(正确答案)答案解析：本题考查的知识点是评标报告。评标报告应当如实记载以下内容：基本情况和数据表；评标委员会成员名单；开标记录；符合要求的投标一览表；废标情况说明；评标标准、评标方法或者评标因素一览表；经评审的价格一览表；经评审的投标人排序；推荐的中标候选人名单，以及签订合同前要处理的事宜；澄清、说明、补正事项纪要。62.建设工程项目设备材料采购招标，综合评标法需要考虑（）因素。 *A.投标价(正确答案)B.付款条件(正确答案)C.设备性能(正确答案)D.寿命残值E.燃料消耗

50、费答案解析：本题考查的知识点是材料和通用型设备采购招标文件主要内容。建设工程项目设备材料采购招标，综合评标法需要考虑的因素：投标价；运输费用；交货期；付款条件；零配件和售后服务；设备性能、生产能力。63.在材料设备采购招标中，最低投标法是（）作为比较要素，选择总价格最低者中标。 *A.材料设备的报价(正确答案)B.运费(正确答案)C.寿命期内所需的燃料消耗费D.零配件费用E.寿命期内的维修费用答案解析：本题考查的知识点是材料和通用型设备采购招标文件主要内容。最低投标价法，仅以报价和运费作为比较要素，选择总价格最低者中标。64.材料、通用型设备采购招标，应当具备（）条件。 *A.项目法人已经依法

51、成立(正确答案)B.按国家规定履行审批手续的，已经审批(正确答案)C.资金来源已经落实(正确答案)D.能够提出货物的使用与技术要求(正确答案)E.有相应的技术人员答案解析：本题考查的知识点是工程设备材料采购招标。材料、通用型设备采购招标，应当具备下列条件后方可进行：(1)项目法人已经依法成立；(2)按照国家有关规定应当履行项目审批、核准或者备案手续的，已经审批、核准或者备案；(3)有相应资金或者资金来源已经落实；(4)能够提出货物的使用和技术要求。65.在进行大型工程设备的采购招标过程中，投标人（）的情形属于没有进行实质性响应，其投标将会被否决。 *A.投标函有效期不足(正确答案)B.单价计算

52、结果和总价不一致C.没有提供资格证明文件(正确答案)D.有法定代表人的签字和盖章E技术规格中响应虚假投标的(正确答案)答案解析：本题考查的知识点是初步评审。选项B属于可更正的错误；选项D属于进行了实质性响应的情形。66.由于发包人未给勘察人提供必要的工作、生活条件而造成停、窝工或来回进出场费，发包人应承担的责任包括（）。 *A.付给勘察人停、窝工费，金额按预算的平均工日产值计算(正确答案)B.工期按实际延误的工日顺延(正确答案)C.补偿勘察人来回的进出场费和调追费(正确答案)D.付给勘察机构额外利润E.继续提供必要的生活条件(正确答案)答案解析：本题考查的知识点是建设工程勘察合同履行管理。由于

53、发包人未给勘察人提供必要的工作、生活条件而造成停、窝工或来回进出场地，发包人应承担的责任包括：(1)付给勘察人停、窝工费，金额按预算的平均工日产值计算。(2)工期按实际延误的工日顺延。(3)补偿勘察人来回的进出场费和调遣费。67.工程设计合同签订后，设计人承接的设计任务工作范围和内容发生变动，应遵循的原则包括（）。 *A.在原定设计范围内的内容，经发包人同意，设计人可以进行必要的修改和调整补充(正确答案)B.设计人进行设计交底时，监理人提出的设计变更要求，经过设计人进行修改后即可交付施工C.经过批准的设计文件需要修改，发包人先报经原审批机关批准，再委托原设计人修改(正确答案)D.经过修改的设计

54、文件，发包人应重新向设计管理部门报批(正确答案)E.施工承包人在其设计资质许可的范围内可以自行修改施工图设计答案解析：本题考查的知识点是设计合同履行管理。如果发包人根据工程的实际需要确需修改建设工程勘察、设计文件时，应当首先报经原审批机关批准，然后由原建设工程勘察、设计单位修改。经过修改的设计文件仍需按设计管理程序经有关部门审批后使用。68.根据标准施工合同，关于监理人的地位和职责的说法，正确的有（）。 *A.监理人是受发包人聘请的合同履行管理人(正确答案)B.监理人是施工合同履行中独立的第三方C.监理人在授权范围内独立开展工作(正确答案)D.监理人具有施工合同管理所有事项的决定权E.监理人有

55、对承包人进行施工管理的指示权(正确答案)答案解析：本题考查的知识点是施工合同管理有关各方的职责。选项A错误，监理人是受发包人委托对合同履行实施管理的法人或其他组织，即属于受发包人聘请的管理人；选项B错误，由于监理人不是施工合同的当事人，在施工合同的履行管理中不是“独立的第三方”，属于发包人一方的人员，但又不同于发包人的雇员；选项D错误，监理不是一切行为均遵照发包人的指示，而是在授权范围内独立工作.69.根据标准施工合同，暂列金额的主要特点有（）。 *A.用于在签订协议书时尚未确定的工程设备款(正确答案)B.用于在签订协议书时可预见的变更费用C.不能用于计日工支付D.属于签约合同价的一部分(正确

56、答案)E.承包人不定能全部获得约定的暂列金额(正确答案)答案解析：本题考查的知识点是工程款支付管理。暂列金额指已标价工程量清单中所列的一笔款项，用于在签订协议书时尚未确定或不可预见变更的施工及其所需材料、工程设备、服务等的金额，包括以计日工方式支付的款项。签约合同价内约定的暂列金额可能全部使用或部分使用，因此承包人不一定能够全部获得支付。70.在施工安全管理中，安全事故处理程序包括（）。 *A.通知(正确答案)B.及时采取减损措施(正确答案)C.停工D.报告(正确答案)E.复工答案解析：本题考查的知识点是施工安全管理。停工和复工属于暂停施工的程序。71.根据标准施工合同，关于单位工程验收的说法

57、，正确的有（）。 *A.移交后的单位工程由发包人负责照管(正确答案)B.所有单位工程均在工程竣工时一并验收C.单位工程验收应由发包人组织(正确答案)D.单位工程验收成果和结论应作为全部工程竣工验收申请报告的附件(正确答案)E.单位工程验收合格后，应由监理人出具经发包人签认的单位工程验收证书(正确答案)答案解析：本题考查的知识点是竣工验收管理。选项B错误，在竣工验收时可以有甩项。72.根据标准施工合同通用条款的规定，下列情形中，可以给予承包商延长合同工期的有（）。 *A.物价浮动引起的价格调整B.施工遇到不可预见的不利于施工的外界条件(正确答案)C.业主提前占用部分工程导致后续施工的延误(正确答

58、案)D.后续法规调整引起的延误(正确答案)E.施工中受到其他承包商的干扰(正确答案)答案解析：本题考查的知识点是索赔管理。可以给承包商延长工期，有两个必备条件。第一，一定不是承包商的责任或原因；第二，确实有时间上的延误，按这个原则判断即可。73.以下（）专项施工方案需要进行5人以上专项论证方案的安全性和可靠性。 *A.高大模板工程(正确答案)B.深基坑工程(正确答案)C.大爆破工程D.脚手架工程E.地下暗挖工程(正确答案)答案解析：本题考查的知识点是承包人的义务。在施工组织设计中应针对深基坑工程、地下暗挖工程、高大模板工程、高空作业工程、深水作业工程、大爆破工程的施工编制专项施工方案。对于前3项危险性较大的分部分项工程的专项施工，还需经5人以上专家论证方案的安全性和可靠性。74.下列关于缺陷责任期的说法正确的是（）。 *A.缺陷责任期从投标函中写明的竣工日开始计算B.缺陷责任期内出现的工程缺陷由缺陷原