北京市继续教育一级建造师试题共360题精选题精编答案+解析

1、北京市继续教育一级建造师试题共360题精选题精编答案+解析第一部分 工程经济1、劳务公司异地承接劳务工程,完工后,木工队长王某没有把公司下发的工资足额发给工人就离去,劳务公司补发工人工资后准备起诉王某,得知王某从原籍出来后已有二年没回去。在以下选项当中,有管辖权的法院是( )A、劳务公司住所地基层人民法院B、劳务公司住所地中级人民法院C、王某经常居住地基层法院D、王某户籍所在地基层法院参考答案：C 文字解析：暂无解析 2、某省直机关办公楼建设项目进行招标,招标文件中明确规定投标人的资质等级必须是施工总承包二级以上(包括二级),甲(施工总承包三级)、乙(施工总承包二级)、丙(施工总承包一级)、丁

2、(施工总承包一级)纷纷组成投标联合体参与投标,则下列说法正确的是( )A、甲可以与乙组成联合体以一个投标人的身份共同投标B、乙、丙组成投标联合体,其资质等级应为施工总承包一级C、若丙、丁组成的投标联合体中标,以丁作为代表与招标人签订施工合同D、丙、丁组成联合体,将共同投标协议连同投标文件一并提交给招标人参考答案：D 文字解析：暂无解析 3、甲公司长期拖欠乙公司材料款10万元,如果乙公司通过诉讼解决,此纠纷应当由( )法院审理。A、基层人民法院B、中级人民法院C、高级人民法院D、最高人民法院参考答案：A 文字解析：民事诉讼法第十八条规定，基层人民法院管辖第一审民事案件，所以本题选A。 4、民事法

3、律行为应不违反法律或者社会公共利益,这种要求主要表现在( )方面。A、标的合法B、意思表示真实C、形式合法D、不存在以合法形式掩盖非法目的E、行为人具有相应的民事行为能力参考答案：A、C、D 文字解析：暂无解析 5、为施工现场从事危险作业人员办理意外伤害保险是( )的责任。A、总承包单位B、分包单位C、监理单位D、建设单位参考答案：A 文字解析：暂无解析 6、某公司准备从国外进口一批化工产品,但在审查该产品的样品时,发现其实际上是一种不能用作原料的固体废物。根据固体废物污染环境防治法的相关规定,该公司( )进口该产品。A、可以B、经主管部门批准可以C、不得D、缴纳一定费用后可以参考答案：C 文

4、字解析：本题考点为1Z301120环境保护法1Z301123熟悉水、大气、噪声和固体废物环境污染防治中第109页的固体废物污染环境的具体规定。根据固体废物污染环境防治法的相关规定，国家禁止进口不能用作原料的固体废物，经过批准和缴纳费用也不行，因此选择C。 7、商贸公司为建筑公司供应建材,建筑公司认为建材质量不合格,未按合同约定支付材料款。商贸公司向法院起诉,下列证据中,证明力要大于其他证据的是( )A、送货单B、合格证C、合同书D、专业机构出具的质量鉴定报告参考答案：D 文字解析：民事诉讼证据规定七十七条规定，鉴定结论的证明力一般大于其他书证，所以本题选D。 8、根据合同法的规定,下列合同中免

5、责条款有效的是( )A、造成对方人身伤害的B、因故意造成对方财产损失的C、过失造成对方财产损失的D、重大过失造成对方财产损失的参考答案：C 文字解析：合同法第53条第2款的规定，损害财产主观上必须是故意或重大过失，主观上一般过失造成的财产损失不构成免责条款的无效。 9、下列选项中,( )是不能提起行政复议的。A、某市交通管理局发布了排气量三升以下的汽车不予上牌照的规定,并据此对吴某汽车不予上牌照的行为B、某乡政府发布通告劝导农民种植高产农作物的行为C、建设行政主管部门部门将施工企业的资质由一级降为二级的行为D、民政府部门对王某成立社团的申请不予批准的行为参考答案：B 文字解析：依据行政复议法第

6、6条规定的具体行政行为，B选项为行政指导行为，不具有约束力和强制力，不属于行政复议法第6条规定的具体行政行为。 10、建设工程招标过程中,对潜在的投标人进行资格审查的内容应包括( )A、是否具有独立订立合同的能力B、是否通过ISO9000质量体系认证C、是否具有履行合同的能力D、有没有被责令停业,投标资格被取消E、在最近三年内有没有骗取中标和严重违约及重大工程质量问题参考答案：C、D、E 文字解析：暂无解析 11、甲向乙发出的要约中表明承诺的期限是2009年3月20日,乙方因自身原因于2009年4月1日才向甲发出承诺,则下面的说法正确的是( )A、该承诺属于承诺超期,该承诺有效B、该承诺属于承

7、诺延误,该承诺无效C、该承诺属于承诺超期,是否有效由甲决定。如果甲未及时确认其有效,则是新要约D、该承诺属于承诺延误,是否有效由甲决定E、如果甲不通知乙该承诺有效,则该承诺无效参考答案：C、E 文字解析：合同法第28条规定“受要约人超过承诺期限发出承诺的，除要约人及时通知受要约人该承诺效以外，为新要约”。第29条规定“受要约人在承诺期限发出承诺，按照通常情况能够及时到达要约人，但因其他原因承诺到达要约人时超过承诺期限的，除要约人及时通知受要约人因承诺超过期限不接受该承诺以外，该承诺有效”。所以选项A、B、D不符合法律规定，答案是C、E。 12、甲施工单位与乙施工单位联合承包某机场工程,双方约定

8、各方的工作范围并要求各方对自己施工的工程质量承担全部责任。在施工过程中,乙承揽的工程发生质量事故给建设单位造成5万元损失,对该损失的处理方法正确的表述是( )A、乙承担全部责任B、乙承担主要责任,甲承担次要责任C、甲、乙承担连带责任D、由双方协商责任的分配参考答案：C 文字解析：暂无解析 13、建筑工程安全生产管理制度中最基本的管理制度是( )A、安全生产责任制度B、群防群治制度C、安全责任追究制度D、安全生产检查制度参考答案：A 文字解析：暂无解析 14、按照合同法关于合同的分类,材料供应商与施工单位签订的材料供应合同属于( )A、有名合同B、实践性合同C、单务合同D、要式合同参考答案：A

9、文字解析：建材供应合同属于买卖合同，买卖合同为双务、诺成、有名、不要式合同。 15、建设工程招标中,建设单位组织现场踏勘后,某投标单位在答疑会上提出了一些问题,对这些问题,应当( )A、以书面形式向提出入作答复B、当场以口头形式向到会人作答复C、以书面形式向全部投标人作同样答复D、可以不向其他投标人作答复参考答案：C 文字解析：暂无解析 16、根据劳动法的规定,劳动合同应当订立的形式为( )A、口头形式B、书面形式C、口头或书面形式D、协商形式参考答案：B 文字解析：暂无解析 17、施工单位为某地政协建设办公楼向供应商采购大批预制板,由于资金紧张只能暂时少量付款,待竣工结算后再付清货款。供应商

10、提出要求提供担保,施工单位请来建设方某政协的领导、当地建委、在当地有工程项目的另一施工单位项目部的项目经理和当地最大的一家国有企业出面商谈。在上述各家中,可以为施工单位做保证人的是( )A、当地政协B、当地建委C、另一施工单位的项目部D、当地的国有企业参考答案：D 文字解析：暂无解析 18、某施工企业因没有采取防尘措施造成环境污染,被环保部门责令停产停业,下列关于环保部门行政处罚程序的相关表述,错误的是( )A、环保部门应告知该企业有要求举行听证的权利B、举行听证的有关费用由环保部门与该企业合理分担C、听证应当公开进行D、该企业法定代表人既可以自己参加听证,也可以委托律师代理参加听证参考答案：

11、B 文字解析：根据行政处罚法第42条的规定，行政机关作出责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚决定之前，应当告知当事人有要求举行听证的权利；当事人要求听证的，行政机关应当组织听证。当事人不承担行政机关组织听证的费用。除涉及国家秘密、商业秘密或者个人隐私外，听证公开举行，当事人可以亲自参加听证，也可以委托一至二人代理 19、我国民法通则、担保法、物权法中规定了抵押、质押和留置的担保制度,在适用时如果发生法律冲突,则( )A、适用民法通则B、适用担保法C、适用物权法D、由全国人大常委会裁决参考答案：C 文字解析：根据物权法第178条的规定：担保法与本法的规定不一致的，适用本法。故

12、B项错误；抵押、质押和留置担保均属于物的担保，应优先适用物权法的规定，C项正确。 20、施工单位甲想借用工厂乙的道路通行。甲乙双方约定,甲向乙支付一定的费用,乙允许甲的人员通行。这时施工单位甲即取得了( )A、相邻权B、建设用地使用权C、地役权D、土地租赁权参考答案：C 文字解析：变更注册按规定仍延续原注册有效期(3年),故A选项正确。 21、甲驾驶水泥罐车被公路管理机关执法人员乙拦截,乙作出罚款200元的处罚决定,并要求当场缴纳。甲要求出具书面决定好向公司汇报,乙认为其要求属强词夺理,拒绝听取其申辩。关于该处罚决定,下列哪些说法正确的是( )A、该处罚决定不成立,甲可以拒绝B、该处罚决定违法

13、,甲缴纳罚款后可以申请复议或提起诉讼C、该处罚决定不成立,但甲不能拒绝缴纳罚款D、该处罚决定有效,甲应履行参考答案：A 文字解析：根据行政处罚法第41、49条的规定，当事人有权就行政处罚进行陈述和申辩，行政机关及其执法人员违反规定，拒绝听取当事人的陈述、申辩的，行政处罚决定不成立。 22、建筑工程一切险是一种综合性保险,该险种所承保的损失范围包括( )A、信用保险和意外伤害保险B、财产损失保险和责任保险C、财产损失保险和意外伤害保险D、健康保险和责任保险参考答案：B 文字解析：本题考点为IZ301192中建筑工程一切险的承保损失范围。工程一切险承保损失一般包括两部分：物质损失部分和第三者责任。

14、因此，本题的正确选项是B。 23、如果合同中出现条款空缺情况,则解决方法是( )A、合同价不明确的,按履行合同时履行地的市场价确定B、履行费用负担不明确的,由履行义务一方负担C、给付货币的,在履行义务一方所在地履行D、履行方式不明确,可以采取任何方式履行参考答案：B 文字解析：暂无解析 24、某纸业公司在生产过程中,需要向流经该公司的河流中排放大量的含热废水,根据我国水污染防治法的规定,该公司向水体排放含热废水时,需要保证( )A、其下游最近灌溉取水点水质符合农灌标准B、水体水温符合水环境质量标准C、病原菌体废水消毒达标后排放D、有防溢液、防渗流的具体措施参考答案：B 文字解析：暂无解析 25

15、、李某为中国境内某建筑公司职员,2007年11月份,她工资收入2000元,房租收入1600元,存款利息收入200元,买卖股票获利20000元,购买国库券获利5000元。李某的父亲为一退休工人,现从事个体经营。李某的男友杰克,自2005年初从美国来到中国工作,其父母仍然在美国居祝根据个人所得税法的规定,上述人员中,应缴纳个人所得税的人为( )A、李某B、李某父亲C、杰克D、杰克父亲E、杰克母亲参考答案：A、B、C 文字解析：暂无解析 26、中国建造师执业划分为14个专业,下列选项中不属于这14个专业的是( )A、石油化工工程B、冶炼工程C、机械工程D、电力工程参考答案：C 文字解析：暂无解析 2

16、7、某工程施工合同从谈判签约到履行结束整个过程中,下述( )情形,属于合同当事人违反诚实信用原则,进而影响合同效力的行为。A、合同签订时,发包人隐瞒了其未取得工程项目土地使用权的事实B、合同履行时,发包人无故迟延提供施工场地工程地质资料C、合同履行时,承包人串通监理方在施工中偷工减料D、合同终止后,承包人泄露本工程引进设备的重要技术资料参考答案：A 文字解析：暂无解析 28、下列不属于要约邀请的是( )A、商品价目表B、投标书C、招标公告D、拍卖公告E、符合要约规定的售楼广告参考答案：B、E 文字解析：要约邀请是希望他人向自己发出要约的意思表示，如寄送的价目表、拍卖公告、招标公告、招股说明书、

17、商业广告等，所以答案是B、E。 29、在一起保险事故查勘定损过程中,保险人、被保险人为查明和确定该起保险事故的性质、原因和保险标的的损失程度支付了合理的费用,该笔费用应由( )A、被保险人承担B、保险人承担C、投保人承担D、受益人承担参考答案：B 文字解析：暂无解析 30、财产保全采取的方法,不包括( )A、查封B、扣押C、冻结D、变卖参考答案：D 文字解析：民事诉讼法第九十四条规定，财产保全采取查封、扣押、冻结或者法律规定的其他方法。变卖属于执行措施，所以D项错，本题选D。 第二部分 项目管理1、总结和评价企业财务状况和经营成果的比率分析法,主要包括( )A、偿债能力分析B、营运能力分析C、

18、盈利能力分析D、发展能力分析E、经营能力分析参考答案：A、B、C、D 答案解析：暂无解析 2、盈亏平衡分析方法中根据成本费用与产量关系可将总成本费用分解为( )A、生产成本B、可变成本C、固定成本D、直接成本E、半固定成本参考答案：B、C、E 答案解析：暂无解析 3、从成本观点或收益观点考虑,确定设备更新的最佳时刻是设备的( )A、技术寿命B、自然寿命C、经济寿命D、折旧寿命参考答案：C 答案解析：暂无解析 4、按人民币计算,某进口设备的离岸价5100万元,到岸价5500万元,银行财务费25万元,外贸手续费费率为3%,则设备的外贸手续费为( )A、150万元B、155万元C、165万元D、17

19、0万元参考答案：C 答案解析：外贸手续费=进口设备到岸价人民币外汇牌价外贸手续费率=55003%=165万元 5、某市政工程公司于2009年8月有如下业务:购买大型设备支出200万元,施工机械使用费8万元,财产保险费3万元,支付中介机构费l万元,行政管理部门设备折旧费1万元。根据企业会计准则及相关规定,下列不属于生产成本的有( )A、购买大型设备支出B、施工机械使用费C、中介机构费D、财产保险费E、行政管理部门设备折旧费参考答案：A、C、E 答案解析：暂无解析 6、建筑公司购买的价值3万元的架料属于公司的( )A、低值易耗品B、周转材料C、委托加工物资D、库存材料参考答案：B 答案解析：暂无解

20、析 7、某办公楼原始成本为270万元,预计使用30年,则在平均年限法下,办公楼每月的折旧额为( )元。A、7000B、7500C、90000D、2700000参考答案：B 答案解析：暂无解析 8、研究招标文件的合同条件方面,关于付款条件,除了要搞清楚是否有预付砍锇其金额、工程进度款的付款方式和付款比例、保留金的扣留比例等,还要搞清楚( )A、对进场施工机械设备的完好率B、运抵施工现场的永久设备和材料是否可以获得材料设备预付款C、扣留保留金的偿还时间D、对进场材料发生损耗或丢失的补偿额度及条件参考答案：B 答案解析：暂无解析 9、单项工程综合概算文件一般包括编制说明和( )两大部分。A、工程预算

21、B、概算定额C、概算指标D、综合概算表参考答案：D 答案解析：暂无解析 10、敏感度系数提供了各个不确定因素变动率与评价指标变动率之间的比例,正确表述敏感度系数的说法是( )A、敏感度系数的绝对值越小,表明评价指标对于不确定性因素越敏感B、敏感度系数的绝对值越大,表明评价指标对于不确定性因素越敏感C、敏感度系数大于零,评价指标与不确定性因素同方向变化D、敏感度系数小于零,评价指标与不确定性因素同方向变化E、敏感度系数越大,表明评价指标对于不确定性因素越敏感参考答案：B、C 答案解析：敏感度系数表示项目评价指标对不确定因素的敏感程度。敏感度系数,计算敏感度系数判别敏感因素的方法是一种相对测定法,

22、即根据不同因素相对变化对经济评价指标影响的大小,可以得到各个因素的敏感性程度排序。,表示评价指标与不确定因素同方向变化;,表示评价指标与不确定因素反方向变化。越大,表明评价指标A对于不确定因素F越敏感;反之,则不敏感。 11、下列属于建设投资组成的是( )A、设备工器具购置费B、建筑安装工程费C、工程建设其他费用D、建设工程管理费E、建设期利息参考答案：A、B、C、E 答案解析：暂无解析 12、设计概算指标法一般采用的计算指标是( )A、建筑安装工程费指标B、直接工程费指标C、间接费指标D、设计费指标参考答案：B 答案解析：暂无解析 13、提高产品价值的途径有( )A、功能大提高,成本小提高B

23、、功能提高,成本下降C、功能下降,成本提高D、功能提高,成本不变E、功能小提高,成本大提高参考答案：A、B、D 答案解析：暂无解析 14、已知某安装工程,分部分项工程量清单计价1770万元,措施项目清单计价51.34万元,其他项目清单计价100万元,规费80万元,税金68.25万元,则其综合单价应为( )A、1921.34万元B、1901.34万元C、1787.58万元D、2176.43万元参考答案：A 答案解析：暂无解析 15、租赁设备与购买设备相比,优点在于( )A、可以避免设备的第一种无形磨损B、可以避免设备的第二种无形磨损C、企业可以根据需要随时处置设备D、企业可以用租赁设备进行抵押贷

24、款E、企业可以享受税费上的利益参考答案：A、E 答案解析：暂无解析 16、资金成本受到无风险收益率和风险报酬两方面的影响。无风险收益率的高低主要取决于( )A、投资者投资的风险程度B、企业融资规模C、资本市场的条件D、市场供求关系参考答案：D 答案解析：暂无解析 17、某企业持有一项投资性房地产,账面价值为800万元,资产负债日公允价值是500万元,如果计税基础仍维持800万元不变,则可抵扣暂时性差异为( )A、500万元B、1300万元C、800万元D、300万元参考答案：D 答案解析：可抵扣暂时性差异=计税基础-资产账面价值=800-500=300万元 18、属于建筑安装工程直接工程费中材

25、料费的有( )A、材料二次搬运费B、材料检验试验费C、钢筋混凝土模板及支架费D、脚手架费E、材料运输损耗费参考答案：B、E 答案解析：暂无解析 19、主营业务收入是企业从事经营活动所取得的收入,施工企业主营业务收入是( )A、产品、材料销售收入B、建造(施工)合同收入C、机械作业、劳务销售收入D、无形资产、固定资产出租收入参考答案：B 答案解析：暂无解析 20、某进口设备采用装运港交货方式,全额交纳关税。则该进口设备抵岸价的构成中以FOB价为计算基数的是( )A、国外运费B、外贸手续费C、关税D、银行财务费E、增值税参考答案：A、D 答案解析：暂无解析 21、可行性研究报告中的投资估算深度,应

26、满足( )A、金融机构信贷决策的需要B、设备订货合同谈判的要求C、施工图设计的需要D、投资控制准确度要求参考答案：D 答案解析：暂无解析 22、根据设计要求,对某一框架结构进行破坏性试验,以提供和验证设计数据,该过程支出的费用属于( )A、检验试验费B、研究试验费C、勘察设计费D、建设单位管理费参考答案：B 答案解析：暂无解析 23、某建筑企业因急需现金,于2009年7月1日将一张2009年5月1日签发的,10月1日到期,票面价值为100000元的不带息商业汇票向银行贴现,年贴现率为l2%。根据企业会计准则及其相关规定,票据的贴现值为( )A、97000元B、95000元C、64000元D、1

27、00000元参考答案：A 答案解析：贴现值=票据到期值-贴现息=100000-3000=97000元 24、商业信用形式主要包括( )A、预收账款B、应付账款C、应付票据D、票据贴现贷款E、银行信用参考答案：A、B、C 答案解析：暂无解析 25、反映项目偿债能力的指标包括( )A、借款偿还期B、投资回收期C、利息备付率D、偿债备付率E、财务内部收益率参考答案：A、C、D 答案解析：暂无解析 26、项目担保可以是直接的财务保证,也可以是间接的或非财务性的担保,间接的或非财务性的担保包括( )A、完工担保B、技术服务协议C、成本超支担保D、不可预见费用担保E、长期购买协议参考答案：B、E 答案解析

28、：暂无解析 27、在项目建议书和可行性研究阶段确定建设项目投资可以依据( )A、概算定额B、预算定额C、投资估算指标D、概算指标参考答案：C 答案解析：暂无解析 28、下列各项中,不作为施工图预算编制依据的是( )A、工程价款结算方式B、施工组织设计C、预算工作手册D、经批准的设计概算文件参考答案：A 答案解析：暂无解析 29、开发商在招标文件中提供了按建设工程工程量清单计价规范编制的工程量清单,甲建筑公司依据此清单进行投标,编制投标报价应该采用的方法是( )A、预算单价法B、实物单价法C、完全费用综合单价法D、部分费用综合单价法参考答案：D 答案解析：暂无解析 30、涨价预备费的计算基础是(

29、 )A、建筑安装工程费B、建筑安装工程费+设备及工器具购置费C、建筑安装工程费+设备及工器具购置费+工程建设其他费D、建筑安装工程费+设备及工器具购置费+工程建设其他费+基本预备费参考答案：B 答案解析：暂无解析 第三部分 建设法规1、投标人按照招标人的要求完成标书的准备与填报之后,就可以向招标人正式提交投标文件。在正式投标需要注意的事项包括( )A、在投标截止日期之前提交投标书B、投标文件应当对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应C、如有正当理由,投标人可在招标范围以外提出新的要求D、投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件E、投标书正本和副本的内容允许有差别参考答案：A、B、D 文字解析

30、：投标人应该按招标文件的要求编制投标文件。投标人在招标文件范围以外提出新的要求,将被视为对招标文件的否定,不会被招标所接受。 2、为施工成本分析提供依据的各类核算方法中,既可以提供绝对数指标,还能提供相对数和平均数指标的是( )A、会计核算B、业务核算C、统计核算D、单项核算参考答案：C 文字解析：暂无解析 3、建设工程项目质量控制系统,一般情况下形成( )多单元的结构形态,这是由其实施任务的委托方式和合同结构所决定的。A、多工种B、多层次C、多环节D、多主体参考答案：B 文字解析：暂无解析 4、建设项目工程总承包是国际通行的工程建设项目组织实施方式,其基本出发点是( )A、加强项目的投资管理

31、,实现总价包干B、减少业主对建设进度失控的压力C、引入专家管理,实现业主投资效益最大化D、实现建设生产过程的组织集成化参考答案：D 文字解析：建设项目工程总承包的主要意义并不在于总价包干和“交钥匙”,其核心是通过设计与施工过程的组织集成,促进设计与施工的紧密结合,以达到为项目建设增值的目的。 5、工程施工过程中,为从事劳务作业的施工人员办理的保险应由( )办理。A、承包人B、分包人C、发包人D、劳务分包人参考答案：C 文字解析：劳务分包人开始施工前,承包人应获得发包人为施工场地内的自有人员及第三人人员生命财产办理的保险,且不需要劳务分包人支付保险费用。 6、某公司在职业健康安全与环境管理体系运

32、行过程中,管理评审是由( )对管理体系进行系统评价。A、管理者代表B、审核的专家C、最高管理者D、总经理参考答案：C 文字解析：管理评审是有组织的最高管理者对管理体系的系统评价,判断组织的管理体系面对内部情况的变化和外部环境是否充分适应有效,由此决定是否对管理体系做出调整,包括方针、目标、机构和程序等。 7、下列系统与应收款系统没有直接联系的是( )A、销售管理系统B、账务处理系统C、存货管理系统D、应付款管理系统参考答案：C 文字解析：应付款系统和应收款系统在应收冲应付是有联系的。因此本题答案为C。 8、建设工程项目质量控制系统既不是建设单位的质量管理体系或质量保证体系,也不是工程承包企业的

33、质量管理体系或质量保证体系,而是建设工程项目( )的个工作系统。A、目标控制B、合约管理C、资金管理D、工期管理参考答案：A 文字解析：暂无解析 9、根据建设工程施工合同示范文本约定,承包人发出索赔意向后,应在( )内向工程师提出延长工期和(或)补偿经济损失的索赔报告及有关资料。A、14天B、21天C、28天D、35天参考答案：C 文字解析：见建设工程施工合同示范文本(GF一99一0201)通用条款第362款约定。 10、决策阶段管理工作的主要内容一般包括( )A、确定项目的实施组织B、确定和落实项目的施工单位C、确定建设任务和建设原则D、确定和落实项目建设的资金E、确定建设项目的投资目标、进

34、度目标和质量目标等参考答案：A、C、D、E 文字解析：决策阶段管理工作的主要任务是确定项目的定义,一般包括如下内容：确定项目实施的组织,确定和落实建设地点,确定建设任务和建设原则,确定和落实项目建设的资金和确定建设项目的投资目标、进度目标和质量目标等。 11、成本分析方法中的动态比率法,常采用的计算方法有( )A、同比指数B、基期指数C、环比指数D、期望指数E、实际指数参考答案：B、C 文字解析：动态比率法就是将同类指标的不同时期的数值进行对比,求出比率,通常采用基期指数和环比指数两种方法。 12、建设项目工程总承包项目管理的任务包括( )A、安全管理B、成本控制C、质量控制D、合同管理E、投

35、资控制参考答案：A、B、C、D 文字解析：建设项目工程总承包方项目管理的主要任务包括：安全管理；项目的总投资控制和建设项目工程总承包方的成本控制；进度控制；质量控制；合同管理；信息管理；与建设项目工程总承包方有关的组织和协调等。 13、风险管理包括( )等方面的工作。A、策划B、组织C、识别D、评估E、控制参考答案：A、B、E 文字解析：风险管理包括策划、组织、领导、协调和控制等方面的工作。 14、根据工程实际的施工情况,有权提出工程变更的单位包括( )A、分包人B、承包人C、发包人D、设计方E、工程师参考答案：B、C、D 文字解析：在施工承包合同履行过程中,有权提出设计变更的包括合同主体(发

36、包人、承包人)及设计方,工程师可以向承包人下发设计变更,或对承包人提出的变更方案进行审批,其自身无权提出设计变更。 15、在废水处理技术中,反渗透法属于( )A、物理法B、化学法C、物理化学方法D、生物法参考答案：C 文字解析：废水处理技术中,物理化学方法主要有吸附法、反渗透法、电渗析法。 16、项目信息门户的英文缩写是( )A、PMISB、PIPC、AsPD、PsWs参考答案：B 文字解析：项目信息门户：ProjectInformationPortalPIP。 17、施工现场在绑扎钢筋或支立模板过程中,经常遇到悬空高处作业,作业工人常常采用支搭水平网和在高处作业系挂安全带的方法进行施工,避免

37、了悬空作业对人员造成的潜在危害,这是从( )角度进行风险控制策划的。A、安全管理措施的进步B、降低人员的精神压力C、技术管理与程序控制结合D、使用个人防护用具参考答案：D 文字解析：暂无解析 18、施工成本计划的编制是施工成本预控的重要手段,编制完成时间应在( )后。A、编制项目建议书B、可行性研究C、工程设计D、工程开工参考答案：C 文字解析：成本计划的编制是施工成本预控的重要手段。因此,应在工程设计后、工程开工前编制完成,以便将计划成本目标分解落实,为各项成本的执行提供明确的目标,控制手段和管理措施。 19、取得建造师注册证书的人员是否担任工程项目施工的项目经理,应由( )决定。2005年

38、真题A、政府主管部门B、业主C、施工企业D、行业协会参考答案：C 文字解析：大、中型工程项目施工的项目经理必须由取得建造师注册证书的人员担任；但取得建造师注册证书的人员是否担任工程项目施工的项目经理,由企业自主决定。 20、某国际承包工程使用FII合同条件,进行工程支付时承包人需填写一系列报表,这些报表的格式应是( )A、工程师批准的格式B、业主批准的格式C、承包人自己选用的格式D、工程所在地政府管理部门规定的格式参考答案：A 文字解析：暂无解析 21、建设工程项目的组织类信息包括：单位组织信息、( )、项目管理组织信息,以及编码信息。A、业主组织信息B、总包组织信息C、项目组织信息D、分包组

39、织信息参考答案：C 文字解析：建设工程项目的组织类信息包括：单位组织信息、项目组织信息、项目管理组织信息,以及编码信息。业主、总包、分包的组织信息属于单位组织信息。 22、建筑施工企业项目经理是指受( )委托对工程项目施工过程全面负责的项目管理者。A、董事会B、股东大会C、总经理D、企业法定代表人参考答案：D 文字解析：暂无解析 23、下列单代号搭接网络计划中的关键工作有( )A、工作A、工作C和工作EB、工作B、工作E和工作IC、工作A、工作D和工作FD、工作D、工作F和工作I参考答案：C 文字解析：经计算,本题单代号搭接网络图中关键线路为AD一FI,故选答案C。 24、某项目计划使用钢筋的

40、目标消耗量为200t,单价4000元,损耗率5%。若实际消耗量为220t,损耗率4%,运用因素分析法计算得第二次替代与第一次替代的差额为23100元,则实际单价为( )元。A、4100B、4139C、4400D、4510参考答案：A 文字解析：以目标数840000元(=2004000105)为分析替代的基础,消耗量、单价、损耗率分别为第一、第二及第三替代因素。第一次替代消耗量因素,以220替代200,得：22040001.05=924000。第二次替代后的值=第一次替代后的值+第二次替代与第一次替代的差额=924000+23100=947100,而第二次替代后的值947100=220实际单价1

41、05,所以实际单价=947100+220+105=4100(元)。 25、政府建设工程质量监督部门参与竣工验收会议,对竣工工程的( )等进行监督。A、质量整改情况B、质量验收程序C、验收组织与方法D、验收过程E、财务审计参考答案：B、C、D 文字解析：暂无解析 26、对设计技术与工程进度的关系作分析比较,这项工作的主要时间段应该在( )A、施工准备工作阶段B、设计工作的前期C、招标采购阶段D、设计工作的后期参考答案：B 文字解析：不同的设计理念、设计技术路线、设计方案会对工程进度产生不同的影响,所以应该在设计工作的前期,特别是在设计方案评审和选用时,对设计技术与工程进度的关系做分析比较,而不是

42、在施工准备阶段、招标采购阶段和设计工作的后期,故选答案B。 27、成本加酬金合同也称为成本补偿合同,下列工程中适合采用成本加酬金合同的是( )A、普通房屋建筑工程B、工程技术、结构方案复杂且不能预先确定的超高建筑工程C、抢险救灾工程D、国际组织资金承建的工程E、外国政府资金承建的工程参考答案：B、C 文字解析：暂无解析 28、为找出差别和分析偏差产生的原因,施工成本控制工作是将实际情况与( )相比较。A、工程承包合同B、施工成本计划C、进度报告D、工程变更参考答案：B 文字解析：暂无解析 29、观感性质量控制,对于建筑工程项目,主要是指建筑物的( )A、总体格调、外部形体B、内部空间观感效果C

43、、整体环境适宜性、协调性D、文化内涵及魅力E、设计尺寸参考答案：A、B、C、D 文字解析：暂无解析 30、正常直方图呈正态分布,其形状特征是( )A、两边高B、中间高C、中间低D、两边低E、成对称参考答案：B、D、E 文字解析：暂无解析 第四部分 公路实务1、各交通等级路面用水泥的初疑时间不早于( )h。A、15B、2C、5D、8参考答案：A 文字解析：暂无解析 2、竣工后一次结算的方法适用的建筑安装工程是( )A、工期小于1年或合同价值小于100万元B、工期小于1年或合同价格大于100万元C、工期大于1年或合同价格小于100万元D、工期大于1年或合同价格大于100万元参考答案：A 文字解析：

44、暂无解析 3、在施工中,控制成本支出的依据是( )A、工程概算B、施工图预算C、施工预算D、工程结算参考答案：C 文字解析：暂无解析 4、在施工组织设计的基本内容中,主要用于指导准备工作的进行并为施工创造物质技术条件的项目有( )A、总说明B、施工方案C、施工进度计划D、施工现场平面布置E、各种资源需要量及其供应参考答案：D、E 文字解析：暂无解析 5、确定军官任职的亲属关系回避对象,应当坚持哪些原则( )A、职务等级不同的,由职务低的一方回避B、职务等级不同的,个别工作特别需要的,可以由职务高的一方回避C、职务等级相同的,根据工作需要确定其中一方回避D、职务等级相同的,根据本人情况确定其中一

45、方回避参考答案：A、B、C、D 文字解析：暂无解析 6、投入施工现场的劳动力由( )组成。A、技术人员B、技术工人C、财会人员D、机械工人E、普通工人参考答案：A、B、D、E 文字解析：暂无解析 7、公路工程的间接费是由企业管理费和( )两项组成的。A、预留费B、建设单位管理费C、财务费D、现场经费参考答案：C 文字解析：暂无解析 8、采用辅助坑道排水时,坑道应超前正洞( )A、15mB、58mC、1020mD、3040m参考答案：C 文字解析：暂无解析 9、按公路工程国内招标文件范本规定,如有分包计划,分包工作量不能超过( )A、50B、30C、20D、10参考答案：B 文字解析：暂无解析

46、10、对于将公路作为试车场地的行为,交通主管部门应当责令停止违法行为,可处罚款额为( )以下。A、3000元B、5000元C、10000元D、30000元参考答案：B 文字解析：暂无解析 11、在公路建设中,应当按照项目管理隶属关系将施工图设计文件报交通主管部门审批的是( )A、公路施工单位B、公路监理单位C、公路建设项目法人D、公路监督单位参考答案：C 文字解析：暂无解析 12、根据公路工程陆上作业安全技术要求,在对滑坡地段进行开挖时应( )A、滑坡体两侧向中部自上而下进行B、滑坡体中部向两侧自上而下进行C、滑坡体两侧向中部自下而上进行D、全面拉槽开挖参考答案：A 文字解析：暂无解析 13、

47、允许专业分包的工程范围仅限于( )A、单位工程B、单位工程或分部工程C、分部工程或分项工程D、分项工程参考答案：C 文字解析：暂无解析 14、由于责任过失造成工程倒塌、报废和造成人员伤亡或重大经济损失的事故称为( )A、一般质量事故B、重大质量事故C、质量问题D、特大质量事故参考答案：B 文字解析：暂无解析 15、工程完工验收后,可以不交建设单位保管的资料是( )A、竣工图表B、施工日记C、隐蔽工程验收记录D、永久性水准点位置参考答案：B 文字解析：暂无解析 16、在桥梁基础工程施工中,沉井施工的主要质量控制点有( )A、初始平面位置的控制B、刃脚质量C、下沉过程中沉井偏斜与移位的动态控制D、

48、封底混凝土的浇筑工艺确保封底混凝土的质量E、基底表面松散层的清理参考答案：A、B、C、D 文字解析：暂无解析 17、流沙地段开挖边墙马口,其长度不得大于( )A、1mB、2mC、3mD、4m参考答案：B 文字解析：暂无解析 18、后张法预应力筋的张拉过程中,张拉操作时,应对断丝情况进行检查。其要求( )A、同一构件内预应力钢丝、钢绞线的断丝数量不得超过l,同时对于预应力钢筋不允许断筋B、同一构件内预应力钢丝的断丝数量可不超过2根,且不得超过1,同时对于预应力钢筋不允许断筋C、同一构件内预应力钢丝、钢绞线不允许断丝,同时对于预应力钢筋断丝数量不得超过1D、同一构件内预应力钢丝、钢绞线的断丝数量不

49、得超过l,同时对于预应力钢筋不得超过1根参考答案：A 文字解析：暂无解析 19、项目所在地省级交通主管部门评定的最高信用等级是( )A、单AB、双AC、三AD、四A参考答案：B 文字解析：暂无解析 20、背景材料3某施工单位承接了一段二级公路施工,合同规定的主要工作项目有路基施工、沥青混凝土路面和一座小桥。其中路基工程的土方基本平衡,开挖量小,土方转运距离在70m左右。采用轮胎式摊铺机进行路面施工。桥梁基础为钻孔桩基础,该处主要为卵石、漂石地质条件。问题：本路段桥梁基础施工宜采用( )进行钻孔作业。A、螺旋钻机B、冲击钻机C、回转斗钻机D、液压旋挖桩孔机参考答案：B 文字解析：暂无解析 21、

50、基底原状土的强度不符合要求时,应进行( )A、压实B、换填C、整平D、拌合参考答案：B 文字解析：暂无解析 22、在钻孔灌注桩施工中,钻孔的倾斜度允许偏差为( )A、1B、2C、15D、3参考答案：A 文字解析：暂无解析 23、按照测量管理制度的要求,以下未体现测量工作双检制的是( )A、测量工作必须两个人共同进行B、测量外业工作必须有多余观测C、测量成果采用两组独立平行计算相互校核D、外业工作采用两种不同方法进行复核测量参考答案：A 文字解析：暂无解析 24、上程量清单汇总表中的项目包括( )A、投标总价B、暂定金额C、计日工合计D、施工措施费合计E、100章至700章合计参考答案：A、B、

51、C、E 文字解析：暂无解析 25、钻孔灌注桩下导管时,其底口距孔底的距离控制在2540cm之间,同时要能保证首批混凝土灌注后能埋住导管至少( )m。A、05B、10C、15D、20参考答案：B 文字解析：暂无解析 26、使用振动压路机碾压沥青玛蹄脂碎石SMA混合料时,宜采用的振动方法是( )A、低频率、低振幅B、高频率、高振幅C、低频率、高振幅D、高频率、低振幅参考答案：D 文字解析：暂无解析 27、根据公路工程技术标准,主要供汽车行驶的双车道或单车道公路为( )公路。A、一级B、二级C、三级D、四级参考答案：D 文字解析：暂无解析 28、隧道周边位移的测量仪器一般采用( )A、收敛计B、测缝

52、计C、声波仪D、水平仪参考答案：A 文字解析：暂无解析 29、道路交通安全法规定的高速公路最高时速是( )公里。A、120B、110C、100D、140参考答案：A 文字解析：暂无解析 30、我国的安全生产管理体制包括( )A、企业负责B、行业管理C、国家监察D、群众监督E、个人检查参考答案：A、B、C、D 文字解析：暂无解析 第五部分 水利实务1、根据水电水利工程钢闸门制造安装及验收规范(DLT50182004),闸门安装好后,应在无水情况下作全行程启闭试验,试验前应做下列( )准备。A、检查挂钩脱钩是否灵活可靠B、充水阀在行程范围内的升降是否自如C、在最低位置时止水是否严密D、启闭时,应在

53、橡胶水封处浇特制的润滑油润滑E、清除门叶上和门槽内所有杂物并检查吊杆的连接情况参考答案：A、B、C、E 文字解析：暂无解析 2、水利工程建设项目施工准备工作阶段监理工作的基本内容有( )A、检查砂石料系统、混凝土拌合系统B、审查工程开工的各项条件,审批开工申请C、协助发包人编制合同项目的付款计划D、检查按照施工规范要求需进行的各种施工参数的试验情况E、审批承包人编制的施工组织设计参考答案：A、D、E 文字解析：暂无解析 3、大中型水利水电工程建设征用的土地时,每一个需要安置的农业人口的安置补助费标准,一般为该耕地被征用前3年平均每亩年产值的( )倍。A、24B、46C、68D、810参考答案：

54、B 文字解析：暂无解析 4、水利水电工程施工进度计划的保证措施应包括( )A、组织措施B、安全措施C、技术措施D、经济措施E、合同措施参考答案：A、C、D、E 文字解析：暂无解析 5、水工大坝工程专业承包三级企业可以承担( )A、单项合同额不超过企业注册资本金5倍的各类坝型的坝基处理施工B、单项合同额不超过企业注册资本金5倍、50m及以下各类坝型坝基处理施工C、单项合同额不超过企业注册资本金4倍、60m及以下各类坝型坝基处理施工D、单项合同额不超过企业注册资本金3倍、70m及以下各类坝型坝基处理施工参考答案：B 文字解析：暂无解析 6、堤防工程的护堤地属水利工程的( )A、管理范围B、保护范围

55、C、工程覆盖范围D、临时用地范围参考答案：A 文字解析：暂无解析 7、下列关于水工建筑物地下开挖工程施工技术及爆破施工的说法正确的是( )A、单向开挖隧洞,安全地点至爆破工作面的距离应不少于200mB、相向开挖的两个工作面相距15m时应停止一方工作,单向开挖贯通C、竖井单向自下而上开挖,距离贯通面5m时,应自上而下贯通D、装有爆破器材的车辆应根据实际情况调整线路E、电力起爆只允许在无雷电天气、感应电流和杂散电流小于30mA的区域使用参考答案：A、B、C、E 文字解析：暂无解析 8、下列关于横道图的说法正确的是( )A、不形象、直观,且难于编制和理解B、不能明确反映出各项工作之间错综复杂的相互关

56、系C、不能明确地反映出影响工期的关键工作和关键线路D、不能反映出工作所具有的机动时间E、不能反映工程费用与工期之间的关系参考答案：B、C、D、E 文字解析：暂无解析 9、根据水工碾压混凝土施工规范(DLT51122000),碾压混凝土坝的外部混凝土,相对密实度不得小于( )A、96B、97C、98D、99参考答案：C 文字解析：暂无解析 10、根据水利水电工程施工合同和招标文件示范文本(GF20000208),由于发包人责任引起的工期延误事件发生后,若发包人要求承包人修订的进度计划仍应保证工程按期完工,则由于采取赶工措施所增加的费用应由( )承担。A、发包人B、承包人C、设计单位D、监理人参考

57、答案：A 文字解析：暂无解析 11、项目法人应当在拆除工程或者爆破工程施工15日前,下列( )必须报送水行政主管部门、流域管理机构或者其委托的安全生产监督机构备案。A、拟拆除或拟爆破的工程及可能危及毗邻建筑物的说明B、施工组织方案C、堆放、清除废弃物的措施D、生产安全事故的应急救援预案E、拟拆除或拟爆破工程的可行性分析报告参考答案：A、B、C、D 文字解析：暂无解析 12、防洪法规定,有堤防的河道、湖泊,其管理范围为( )A、两岸堤防之间的行洪区B、堤防本身C、跨河的桥梁、水闸等建筑物D、护堤地E、两岸堤防之间的水域、沙洲、滩地参考答案：A、B、D、E 文字解析：暂无解析 13、根据水电工程设

58、计概算编制办法及计算标准(国家经济贸易委员会2002年第78号公告),水电工程建设项目工程静态总投资包括( )A、枢纽建筑物费用B、建设征地和移民安置费用C、独立费用D、基本预备费E、建设期贷款利息参考答案：A、B、C、D 文字解析：暂无解析 14、砂砾石地基的特点包括( )A、空隙大B、孔隙率高C、渗透性强D、含水量大E、触变性强参考答案：A、B、C 文字解析：暂无解析 15、根据能量守衡原理,恒定水流的能量方程中( )A、基准面的选择是可以任意的B、计算不同断面的位置水头时,必须选择同一基准面C、压强标准只能使用相对压强D、压强标准只能使用绝对压强E、压强标准既可以使用相对压强,也可以使用

59、绝对压强但同一问题需采用同一标准参考答案：A、B、E 文字解析：暂无解析 16、下列关于水力发电工程合同商务管理的内容正确的是( )A、分包项目的施工措施计划、开工申报等应通过承包单位向监理申报B、承建单位与分包单位之间的合同纠纷应由监理机构裁定C、监理与设计单位的关系是监理与被监理的关系D、施工不符合设计要求时,设计单位可直接向承建单位发出指示E、项目法人不得擅自变更总监理工程师的指令参考答案：A、E 文字解析：暂无解析 17、用以改善河流的水流条件,调整河流水流对河床及河岸的作用以及为防护水库、湖泊中的波浪和水流对岸坡冲刷的建筑物称为( )A、泄水建筑物B、输水建筑物C、整治建筑物D、取水

60、建筑物参考答案：C 文字解析：暂无解析 18、对架空线路等空中设备进行灭火时,人体位置与带电体之间的仰角不应超过( )度。A、30B、45C、60D、75参考答案：B 文字解析：暂无解析 19、监理工程师职责有( )A、编制监理规划B、预审各类付款证书C、签发监理月报D、审批分部工程开工申请报告E、编制监理实施细则参考答案：B、D、E 文字解析：暂无解析 20、根据浆砌石坝施工技术规定(SD12084),下列关于浆砌石坝砌石的质量控制要求正确的是( )A、在胶结料初凝前严禁一次连续砌筑两层石块B、当最低气温在05时,砌筑作业应注意表面保护C、最低气温在0以下时,应停止砌筑D、最低气温在-1以下