2022最全一级建造师等级模拟真题360题精选(含答案)

1、2022最全一级建造师等级模拟真题360题精选(含答案)第一部分 工程经济1、甲公司把两栋楼工程发包给乙公司施工,乙公司私下把8楼的施工任务转包给丙公司,丙公司又把B楼的外装修工程分包给丁施工队完成。工程完工后甲公司付清了乙公司工程款,但是丁施工队没有拿到工程款,准备起诉。下面的说法中,不正确的是( )A、丁施工队是8楼外装修工程的实际施工人B、丁施工队可以起诉丙公司C、丁施工队可以起诉丙公司、乙公司及甲公司D、甲公司没把工程款给实际施工人,应当承担还款责任参考答案：D 文字解析：因为按照最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释第二十六条的规定,“实际施工人以转包人、违法

2、发分包人为被告起诉的,人民法院应当受理。实际施工人以发包人为被告主张权利的,发包人只在欠付工程价款范围内对实际施工人承担责任。”所以,丁施工队虽然有权起诉丙公司、乙公司及甲公司,但是甲公司只在欠付工程价款范围内对实际施工人承担责任,因此D项错。 2、当双方或一方当事人是公民时,向法院申请执行的期间为( )A、三个月B、六个月C、一年D、二年参考答案：C 文字解析：暂无解析 3、根据城镇国有土地使用权出让和转让暂行条例规定,下列关于土地使用权中出让最高年限的表述正确的是( )A、甲商业大楼用地使用权出让年限是50年B、乙工厂用地使用权出让年限是40年C、丙私立医院土地使用权出让年限是70年D、丁

3、旅游娱乐中心土地使用权出让年限是40年参考答案：D 文字解析：暂无解析 4、按照注册建造师管理规定,下列情形中不予注册的情形是( )A、申请人年近花甲,已达59岁高龄B、因执业活动受到刑事处罚,自处罚执行完毕之日起至申请注册之日止已经满1年C、被吊销注册证书,自处罚决定之日起至申请注册之日止已经满2年D、申请人申请注册之日止4年前担任项目经理期间,所负责的项目发生过重大质量和安全事故参考答案：B 文字解析：暂无解析 5、根据实施工程建设强制性标准监督规定,下列关于对实施工程建设强制性标准进行监督的表述错误的是( )A、建设项目规划审查机关应当对工程建设规划阶段执行强制性标准的情况实施监督B、施

4、工图设计审查单位应当对工程建设勘察阶段执行强制性标准的情况实施监督C、施工图设计审查单位应当对工程建设设计阶段执行强制性标准的情况实施监督D、建筑安全监督管理机构应当对工程建设勘察阶段执行安全强制性标准的情况实施监督参考答案：D 文字解析：建筑安全监督管理机构对执行施工安全强制性标准的情况实施监督检查的时段是工程建设施工阶段并非勘察阶段，故D错误。 6、某住宅项目进行公开招标,投标人在提交投标文件截止时间后,招标人发现投标人少于三个,此时( )A、应正常开标B、依法重新招标C、可进行议标D、可改为邀请招标参考答案：B 文字解析：根据中华人民共和国招标投标法第28条规定，投标人少于三个的，招标人

5、应当依法重新招标，故答案为B。 7、由于建设工程事关社会公共利益,需要加强管理,对工程发包的说法正确的是( )A、所有的建设工程都必须通过招标发包B、工程发包有两种方式:招标发包与直接发包C、所有的招标活动都是强制的D、选择招标还是直接发包要经过政府主管部门同意参考答案：B 文字解析：暂无解析 8、下列关于专利权期限的说法正确的是( )A、发明专利权的期限是20年B、实用新型专利权的期限是10年C、外观设计专利权的期限是5年D、发明专利权期限自批准日起计算E、专利权期限届满后,专利权终止参考答案：A、B、E 文字解析：暂无解析 9、某建设工程由于场地狭校项目经理准备将部分工人安置在建材仓库的二

6、楼房间内,但其他人员对此有不同意见,则下列意见中符合法律规定的是( )A、因为底层是建材仓库,所以二楼不得用作工人集体宿舍B、因该工程暂时确有困难,经公安消防机构批准,可以安排员工集体宿舍C、可以临时安置员工集体宿舍,但应尽快解决D、只要不是在仓库里边安置员工宿舍就不违反法律规定参考答案：A 文字解析：根据消防法第15条的规定，在设有车间或者仓库的建筑物内，不得设置员工集体宿舍，因而A正确；对于暂时确有困难的，应当采取必要的消防安全措施，经公安消防机构批准后，可以继续使用，意味着对一种违法行为的处理方式，并不能表示其安置措施就合法，故B错误；已经设置员工集体宿舍的，应当限期加以解决，同样表达了

7、这样的含义：限期解决并不是对在仓库楼上安置员工宿舍行为的肯定，因而C错误；在设有车间或者仓库的建筑物内，含义异于在仓库内，二楼宿舍与仓库仍属于在同一个建筑物内，故D也是错误的。 10、我国刑法的基本原则包括( )A、罪刑法定原则B、平等适用刑法原则C、公权性原则D、强制性原则E、罪刑相适应原则参考答案：A、B、E 文字解析：暂无解析 11、根据司法解释的相关规定,属于发包人解除合同的条件的是( )A、承包人未按约定工期完工B、承包人完成工程质量不合格,并拒绝修复C、承包人擅自将专业工程进行分包D、承包人将工程转包的E、未经发包人同意擅自将劳务部分分包的参考答案：B、C、D 文字解析：暂无解析

8、12、根据水污染防治法关于地表水污染的规定,在一些特定水体的保护区内,不得新建排污口。下列选项中,不属于该特定水体的是( )A、生活饮用水源地B、工业生产水源地C、风景名胜区水体D、重要渔业水体参考答案：B 文字解析：暂无解析 13、项目档案验收组对某重大工程档案进行了验收,并给出验收意见,其中下列各项中不属于项目档案验收意见内容的是( )A、项目建设概况B、项目档案管理情况C、项目档案使用情况D、存在问题、整改要求与建议参考答案：C 文字解析：暂无解析 14、建筑工程安全生产管理制度中最基本的管理制度是( )A、安全生产责任制度B、群防群治制度C、安全责任追究制度D、安全生产检查制度参考答案

9、：A 文字解析：暂无解析 15、李某为中国境内某建筑公司职员,2007年11月份,她工资收入2000元,房租收入1600元,存款利息收入200元,买卖股票获利20000元,购买国库券获利5000元。李某的父亲为一退休工人,现从事个体经营。李某的男友杰克,自2005年初从美国来到中国工作,其父母仍然在美国居住。根据个人所得税法的规定,上述人员中,应缴纳个人所得税的人为( )A、李某B、李某父亲C、杰克D、杰克父亲E、杰克母亲参考答案：A、B、C 文字解析：暂无解析 16、工程重大安全事故罪的构成要件中,其犯罪的客观方面主要表现为( )A、在生产、作业中违反有关安全管理的规定,因而发生重大伤亡事故

10、的行为B、强令他人违章冒险作业,因而造成严重后果的行为C、安全生产条件不符合国家的规定,因而发生重大伤亡事故的行为D、违反国家规定,降低工程质量标准,造成重大安全事故的行为参考答案：D 文字解析：暂无解析 17、如果合同中出现条款空缺情况,则解决方法是( )A、合同价不明确的,按履行合同时履行地的市场价确定B、履行费用负担不明确的,由履行义务一方负担C、给付货币的,在履行义务一方所在地履行D、履行方式不明确,可以采取任何方式履行参考答案：B 文字解析：暂无解析 18、监理工程师按照监理规范的要求对工程实施监理过程中,应当采取的监理形式不包括( )A、旁站B、巡视C、平行检验D、电话指令参考答案

11、：D 文字解析：暂无解析 19、施工单位甲想借用工厂乙的道路通行。甲乙双方约定,甲向乙支付一定的费用,乙允许甲的人员通行。这时施工单位甲即取得了( )A、相邻权B、建设用地使用权C、地役权D、土地租赁权参考答案：C 文字解析：变更注册按规定仍延续原注册有效期(3年),故A选项正确。 20、下列当事人签订的施工合同中属于有效合同或按有效处理的是( )A、承包人超越资质等级与发包人签订的承包合同B、承包人同发包人指定的分包人签订的专业分包合同C、总承包人未经发包人同意将非主体工程分包的分包合同D、没有资质的实际施工人借用有资质的企业名义与承包人签订了承包合同,但在工程竣工后取得了相应的资质参考答案

12、：B 文字解析：根据解释第1条、第4条的规定，A、C、D均无效。但注意，解释第5条的规定，超越资质的，在工程竣工验收前取得资质的，按有效处理的规定。 21、企业在安全生产许可证有效期内,未发生死亡事故的,安全生产许可证届满时( )A、经原颁发管理机关同意可不再审查,有效期延期3年B、必须再次审查,有效期增加2年C、不再审查,有效期直至发生死亡事故D、必须再次审查,重新办理参考答案：A 文字解析：暂无解析 22、某开发公司谎称自己有工程要发包,邀请5家建筑公司来投标,这5家建筑公司都正式提交了投标文件,在进行完所谓评标之后,大家才知道真相,一则( )A、开发公司承担违约责任B、开发公司承担缔约过

13、失责任C、如果这5家建筑公司没有实际损失,则开发公司不承担缔约过失责任D、如果这5家建筑公司没有实际损失,则开发公司不承担违约责任E、远大公司赔偿这5家公司基于依赖有工程要发包而发生的损失参考答案：C、E 文字解析：暂无解析 23、根据我国仲裁法的规定,当事人申请撤销仲裁裁决的,人民法院应当在( )作出撤销裁决或者驳回申请的裁定。A、在受理撤销仲裁裁决申请之日起3个月内B、在受理撤销仲裁裁决申请之日起2个月内C、在仲裁裁决书作出之日起3个月内D、在仲裁裁决书作出之日起6个月内参考答案：B 文字解析：根据仲裁法第60条规定，人民法院应当在受理撤销裁决申请之日起2个月内作出撤销裁决或者驳回申请的裁

14、定，因此，选项8是正确的。 24、某建设单位欲新建一座大型综合市场,于2006年3月20日领到工程施工许可证。开工后因故于2006年10月15日中止施工。根据建筑法施工许可制度的规定,因故中止施工,该建设单位向施工许可证发证机关报告的最迟期限应是2006年( )A、10月15日B、10月22日C、11月14日D、12月14日参考答案：C 文字解析：建筑法第十条规定：在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起一个月内，向发证机关报告。 25、寄送价格表属于( )A、要约B、承诺C、要约邀请D、承诺邀请参考答案：C 文字解析：要约邀请是希望他人向自己发出要约的意思表示，如寄送的价目

15、表、拍卖公告、招标公告、招股说明书、商业广告等，所以寄送的价目表属于要约邀请。 26、建设工程施工投标保证金一般不得超过投标总价的2%,但最高不得超过( )万元人民币。A、80B、100C、120D、160参考答案：A 文字解析：暂无解析 27、质证时,当事人应当围绕证据的( ),针对证据证明力有无以及证明力大小,进行质疑、说明与辩驳。A、准确性、关联性、合法性B、真实性、关键性、合法性C、真实性、关联性、合理性D、真实性、关联性、合法性参考答案：D 文字解析：民事诉讼证据规定五十条规定，当事人应当围绕证据的真实性、关联性、合法性质证，所以本题选D。 28、某广告公司与该公司的业务员王某经双方

16、协商一致,解除了双方的劳动合同。但是,双方就补偿问题产生了争执。公司认为双方是协商解除合同,因此无须补偿;而王某则认为应当补偿。那么,根据劳动法的规定,在协商解除劳动合同的情况下,下列说法正确的是( )A、广告公司应当依照国家有关规定给予王某经济补偿B、广告公司可以依照地方有关规定给予王某适当补偿C、广告公司无须给予王某任何经济补偿D、由劳动行政部门给予王某经济补偿参考答案：A 文字解析：暂无解析 29、建设工程发生质量事故,有关单位按照建设工程质量管理条例的规定,应当及时向当地建设行政主管部门和其他有关部门报告的时限是( )小时内。A、3B、6C、12D、24参考答案：D 文字解析：暂无解析

17、 30、重庆市人大常委会针对环保问题制定一项地方性法规,该地方性法规不可以设定的行政处罚类型有( )A、没收违法所得B、限制人身自由C、吊销企业营业执照D、责令企业停产停业E、罚款参考答案：B、C 文字解析：根据行政处罚法第n条第1款规定，地方性法规可以设定除限制人身自由、吊销企业营业执照以外的行政处罚。所以应选B、C。 第二部分 项目管理1、某企业购入一项固定资产,预计使用年限为10年,预计净残值率为8%,根据企业会计准则及其相关规定,按平均年限法计提折旧,该固定资产第二年的折旧率是( )A、10%B、20%C、9.2%D、26.67%参考答案：C 答案解析：按平均年限法计提折旧,第二年折旧

18、率=(1-净残值率)/使用年限=(1-8%)/10=9.2% 2、下列选项中,满足有效利率与名义利率的差值最大的是( )A、名义利率不变,计息周期数减小B、名义利率不变,计息周期数增大C、名义利率增大,计息周期数减小D、名义利率增大,计息周期数增大参考答案：D 答案解析：暂无解析 3、公司为甲方建造工程领用架料时会影响其( )A、固定资产B、财务费用C、生产成本D、管理费用参考答案：A 答案解析：暂无解析 4、某轻轨工程,原计划采用甲工艺进行施工,计划工期835天,后经价值工程优化,决定采用乙工艺代替甲工艺,达到了同样的施工质量,且工程成本未变,但工期提前了250天,同时减少业主贷款利息上千万

19、元。根据价值工程原理,该提高建设项目价值的途径属于( )A、功能提高，成本降低B、功能不变，成本降低C、功能提高，成本不变D、功能不变，成本不变参考答案：B 答案解析：暂无解析 5、下列关于施工定额的说法中表述正确的有( )A、施工定额属于企业定额,可用于工程的施工管理B、施工定额是工程建设定额中的基础性定额C、施工定额以分部分项工程为研究对象D、施工定额以工序为研究对象E、施工定额是编制施工图预算的重要依据参考答案：A、B、D 答案解析：暂无解析 6、某省的一家施工企业从另一省的一家电子公司购进一批电脑,买价、相关税费共532000元。为了使款项快速、安全地汇入该电子公司的银行账户,两家企业

20、可以采用的银行结算方式是( )A、支票结算方式B、信用证结算方式C、银行汇票结算方式D、银行本票结算方式参考答案：C 答案解析：暂无解析 7、有四个借贷方案:甲方案年贷款利率6.11%,每季度复利一次;乙方案年贷款利率6%,每季度复利一次;丙方案年贷款利率6%。每月复利一次;丁方案年贷款利率6%,每半年复利一次。则贷款利率最小的方案是( )A、甲B、丙C、丁D、乙参考答案：C 答案解析：甲、乙计息期相同,甲利率较高,首先排除甲;乙、丙、丁利率相同,丁的计息期最长,故丁的有效利率最小 8、某固定资产原价为64000万元,预计使用年限为5年,预计净残值率为2%。按平均年限法计提折旧,该固定资产第四

21、年每月的折旧额是( )万元。A、1045.33B、6400C、12544D、62720参考答案：A 答案解析：暂无解析 9、A建筑安装公司自行建造办公楼,其中材料费2200000元,人工费600000元,用于建造办公楼的借款利息200000元,均以银行存款转账支付。办公楼的实际成本为( )元。A、200000B、600000C、2800000D、3000000参考答案：D 答案解析：暂无解析 10、按最大还款能力计算项目偿债能力时,可以采用的指标是( )A、利息备付率B、借款偿还期C、偿债备付率D、项目经济寿命期参考答案：B 答案解析：借款偿还期指标适用于那些不预先给定借款偿还期限,且按最大偿

22、还能力计算还本付息的项目;对于预先给定借款偿还期的项目,应采用利息备付率和偿债备付率指标分析项目的偿债能力。 11、有两个均能满足生产要求的施工方案可供选择,在两方案均需增加投资时,应选择( )的方案。A、价值系数小B、工程成本低C、折算费用低D、台班产量高参考答案：C 答案解析：暂无解析 12、施工图预算的构成有( )A、成本B、利润C、税金D、预算管理费E、预算编制费参考答案：A、B、C 答案解析：暂无解析 13、根据企业法和公司法相关规定,下列组织形式中,所有者对企业或公司的债务承担无限连带责任的是( )A、合伙企业B、有限责任公司C、股份有限公司D、国有独资公司参考答案：A 答案解析：

23、暂无解析 14、下列关于初步设计的说法正确的是( )A、不得随意改变被批准后的可行性研究报告所确定的建设规B、产品方案、工程标准、建设地址和总投资等控制目标B对可行性研究的精确性、可靠性和全面性进行评估,决定项目可行性研究报告提出的方案是否可行C、应绘制出正确、完整、详细的建筑、安装图纸并加以详细的施工说明,以能够满足和指导施工为准D、提出的总概算超过可行性研究报告总投资的10%以上或其他主要指标需要变更时,应说明原因和计算依据,并报可行性研究报告原审批单位同意E、一经批准后,建设项目总平面布置、主要工艺流程、主要设备、建筑面积、结构、总概算等不得随意修改、变更参考答案：A、D、E 答案解析：

24、暂无解析 15、某建设项目设备及工器具购置费为600万元,建筑安装工程费为1200万元,工程建设其他费为100万元,建设期两年,建设期内预计年平均价格总水平上涨率为5%,则该项目的涨价预备费的计算基数应为( )万元。A、1900B、1200C、700D、1800参考答案：C 答案解析：暂无解析 16、根据建筑工程施工发包与承包计价管理办法(建设部107号令),施工图预算应由( )构成。A、成本、预备费和利润B、成本、利润和税金C、直接成本、管理费、利润和税金D、直接成本、利润、风险费和税金参考答案：B 答案解析：暂无解析 17、C企业2009年10月份应付职工工资50000元。根据会计准则和相

25、关规定,应付职工工资产生的原因是( )A、借贷形成的B、谈判过程中产生的C、经营过程中产生的D、利润分配产生的参考答案：C 答案解析：暂无解析 18、规费是指政府和有关权力部门规定必须缴纳的费用,在政府特别关注农民工问题的大形势下,其中的社会保障费显得特别重要,该费用项目主要包括( )A、住房公积金B、养老保险费C、失业保险费D、医疗保险费E、劳动保险费参考答案：B、C、D 答案解析：暂无解析 19、以下各项,属于现金流量表作用的是( )A、提供现金流量信息B、有助于评价企业的支付能力,偿债能力和周转能力C、可评价预测企业未来的发展情况D、表明企业某一特定日期的各项资产分布情况E、有助于使用者

26、对企业整体财务状况做出客观评价参考答案：A、B、C、E 答案解析：暂无解析 20、下列各项中,最重要的货币政策工具是( )A、公开市场业务B、贴现率政策C、准备率D、选择性信用管制参考答案：A 答案解析：暂无解析 21、下列各项中,属于企业债务的是( )A、从银行取得一年期的贷款B、支付分包A企业工程款C、收到甲方支付的工程款D、支付分包B企业备料款E、收到甲方支付的备料款参考答案：A、C、E 答案解析：暂无解析 22、根据拟建工程的具体情况,列入工程量清单中其他项目清单的有( )A、预留金B、已完工程及设备保护费C、由招标人采购的材料购置费D、零星工作费E、文明施工费参考答案：A、C、D 答

27、案解析：暂无解析 23、初的建筑安装工程费和设备及工器具购置费为5000万元,各年投资比例分别为30%,50%,20%,建设期内预计平均价格上涨率为5%,建设工程项目其他费用为480万元,基本预备费率为10%。该项目的建设总投资为( )万元。A、6576.78B、6619.97C、6684.78D、6689.97参考答案：D 答案解析：暂无解析 24、让渡资产使用权收入包括( )A、租金收入和手续费收入B、租金收入和折旧费收入C、手续费收入和折旧费收入D、利息收入和使用费收入参考答案：D 答案解析：暂无解析 25、施工企业广告费应归入( )A、现场管理费B、措施费C、企业管理费D、直接费参考答

28、案：C 答案解析：暂无解析 26、建筑安装工程费中的税金是指( )A、营业税、增值税和教育费附加B、营业税、固定资产投资方向调节税和教育费附加C、营业税、城乡维护建设税和教育费附加D、营业税、城乡维护建设税和固定资产投资方向调节税参考答案：C 答案解析：暂无解析 27、施工企业从建造合同签订开始至合同完成止所发生的直接费用和间接费用应计入( )明细账。A、机械作业B、辅助生产C、工程成本D、预提费用参考答案：D 答案解析：暂无解析 28、在进行项目的敏感性分析时,考察的不确定因素通常有( )A、建设投资B、产品价格C、产品成本D、内部收益率E、工期、汇率参考答案：A、B、C、E 答案解析：暂无

29、解析 29、某设备目前实际价值2500元,还可使用6年,且价值保持不变。该设备第一年的运行成本为2000元,以后每年增加300元。该设备经济寿命时的年平均使用成本为( )元。A、2000B、2300C、3500D、4500参考答案：A 答案解析：暂无解析 30、随着项目周期的阶段性进展,影响项目投资的因素有( )的变化规律。A、工作费用从小到大地变化，变化程度较小B、要素费用从大到小地变化，变化程度居中C、对项目使用功能的影响从大到小D、工作费用从小到大地变化，变化程度很大E、要素费用从小到大地变化，变化程度很大参考答案：C、D 答案解析：暂无解析 第三部分 建设法规1、GT19000质量管理

30、体系对文件提出明确要求,企业应具有完整和科学的( )A、质量体系文件B、质量检查制度C、质量宣传培训D、质量控制要点参考答案：A 文字解析：GBT19000质量管理体系对文件提出明确要求,企业应具有完整和科学的质量体系文件。 2、建设工程项目的决策阶段策划基本内容包括( )A、项目环境和条件的分析与调查B、项目定义和项目目标论证C、组织策划D、经济策划E、风险策划参考答案：A、B、C、D 文字解析：暂无解析 3、影响建设工程项目质量的社会因素,表现在建设( )的健全程度及其执法力度。A、法律法规B、规章制度C、组织构架D、项目管理参考答案：A 文字解析：影响建设工程项目质量的社会因素,表现在建

31、设法律法规的健全程度及其执法力度。 4、应用作业条件危险性分析法(L方法)进行风险评价时,如果危险性分值R=63,事故发生的可能性L3,暴露于危险环境中的频繁程度=6,则事故发生造成的后果( )为( )A、非常严重,一人死亡B、严重致残C、较大,受伤严重D、引人注目,轻伤参考答案：C 文字解析：暂无解析 5、施工成本分析的基本方法中,通过技术经济指标的对比,来检查目标的完成情况,分析产生差异的原因,进而挖掘内部潜力的方法是( )A、比较法B、因素分析法C、差额计算法D、比率法参考答案：A 文字解析：暂无解析 6、对于工程网络计划非关键工作时差的调整,应该移动的范围是( )A、最早开始时间和最早

32、完成时间之间B、最迟开始时间和最迟完成时间之间C、最迟开始时间和最早完成时间之间D、最早开始时间和最迟完成时间之间参考答案：D 文字解析：暂无解析 7、建设工程质量和形成过程分为( )A、质量需求的识别过程B、质量管理的监督过程C、质量目标的定义过程D、质量目标的实现过程E、实现质量目标的策划过程参考答案：A、C、D 文字解析：暂无解析 8、我国的建设工程监理属于国际上( )项目管理的范畴。A、业主方B、总包方C、监理方D、设计方参考答案：A 文字解析：暂无解析 9、下列双代号网络图中,不符合绘图规则情况有( )A、多个起点节点B、循环回路C、多个终点节点D、箭线交叉表达E、有多余虚工作参考答

33、案：B、D、E 文字解析：暂无解析 10、某工程施工过程中,为对部分隐蔽工程进行检查,工程师下发指令要求承包人暂停施工进行检查。后证明该隐蔽工程施工符合约定的质量标准,则承包人( )A、仅有权向发包人提出索赔要求工期顺延B、仅有权向发包人提出索赔要求合理的额外费用补偿C、有权向发包人要求工期顺延及合理的额外费用补偿D、无权向发包人提出索赔要求,承包人应无条件服从工程师指令参考答案：C 文字解析：见建设工程施工合同示范文本(GF99一0201)通用条款第18条约定。 11、业主方进度控制的任务是控制整个项目实施阶段的进度,包括控制( )A、设计准备阶段的工作进度B、物资采购工作进度C、征地拆迁工

34、作进度D、项目动用前准备阶段工作进度E、设计工作进度参考答案：A、B、D、E 文字解析：暂无解析 12、赢得值法作为一项先进的项目管理技术,可以用来综合分析和控制工程项目的( )A、质量和费用B、安全和进度C、费用和质量D、进度和费用参考答案：D 文字解析：暂无解析 13、建设工程项目艺术文化特性的质量来自于设计的设计理念、创意和创新,以及施工者对( )的领会与精益生产。A、设计意图B、设计标准C、生产标准D、施工部署参考答案：A 文字解析：暂无解析 14、观感性质量控制,对于建筑工程项目,主要是指建筑物的( )A、总体格调、外部形体B、内部空间观感效果C、整体环境适宜性、协调性D、文化内涵及

35、魅力E、设计尺寸参考答案：A、B、C、D 文字解析：暂无解析 15、物资采购合同分为( )A、建筑材料采购合同和建筑材料加工合同B、建筑材料加工合同和建筑设备订做合同C、建筑材料采购合同和设备采购合同D、建筑材料加工合同和设备加工合同参考答案：C 文字解析：暂无解析 16、某工程施工至某年5月份底,检查时得下图所示曲线,则有( )A、费用偏差为零B、费用偏差为负,费用超支C、进度偏差为零D、进度偏差为负,进度延误E、进度绩效指数为零参考答案：B、D 文字解析：由图可见,至5月份底,ACWP与BCWS重叠；BCWP在下方,离ACWP与BCWS的重叠线较远。按赢得值法,费用偏差CV=BCWP-AC

36、WP；进度偏差SV=BCWP-BCWS。据此,费用偏差和进度偏差依然存在,不为零,且均为负,故进度延误,费用超支,故选B、D。绩效指数一般不为零,故不选E。 17、国际上常见的投标担保的保证金数额为( )A、12B、13C、24D、25参考答案：D 文字解析：暂无解析 18、设计人员和监理工程师的能力属于( )风险。A、组织B、经济与管理C、工程环境D、技术参考答案：A 文字解析：暂无解析 19、建设工程项目质量控制系统的运行,实际上就是系统功能的( ),也是质量活动职能和效果的控制过程。A、发挥过程B、建立过程C、检验过程D、改进过程参考答案：A 文字解析：暂无解析 20、职业安全卫生监察机

37、构的监察活动是以国家整体利益出发,依据法律、法规对政府和法律负责,即不受行业部门或其他部门的限制,也不受( )的约束。A、政府部门B、用人单位C、管理部门D、中介机构参考答案：B 文字解析：暂无解析 21、根据项目进度控制不同的需要和不同的用途,一个建设项目可以由( )等不同周期的计划构成进度计划系统。A、总进度计划B、实施性进度计划C、月度计划D、施工和设备安装进度计划参考答案：C 文字解析：暂无解析 22、施工质量控制目标,可具体表述为：建设单位的控制目标( )A、质量监督单位的控制目标B、设计单位的控制目标C、施工单位的控制目D、供货单位的控制目标E、监理单位的控制目标参考答案：B、C、

38、D、E 文字解析：暂无解析 23、下列关于双代号网络图绘图规则的叙述中,正确的有( )A、当有虚工作出现时允许出现循环回路B、节点之间不能出现带双向箭头的连线C、箭线不能交叉D、不能出现没有箭头节点的箭线E、只有一个起点节点和一个终点节点参考答案：B、D、E 文字解析：暂无解析 24、对于不同原因引起的索赔,承包人可索赔的具体费用内容不完全一样。在我国建设工程索赔实践中,下列费用中未包括在索赔金额中的是( )A、分包费用B、利息C、收集整理索赔资料发生的费用D、施工机械使用费参考答案：C 文字解析：索赔费用中一般不包含为收集整理索赔资料而发生的费用。 25、设计方的项目管理工作主要在建设工程项

39、目设计阶段进行,但也会涉及( )等阶段。A、决策B、施工C、动用前准备D、保修E、运营参考答案：B、C、D 文字解析：设计方的项目管理工作主要在设计阶段进行，也涉及设计准备阶段、施工阶段、动用前准备阶段和保修期。 26、下列各项义务中,属于承包人义务的有( )A、按合同要求的工期和质量标准组织施工B、组织设计单位进行图纸会审和设计交底C、遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪声以及环境保护和安全生产等的管理规定D、将施工所需水、电、电讯线路从施工场地外部接至合同约定的地点E、处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树名木的保护工作参考答案：A、C、E 文字解析：见建设工程施工合同示

40、范文本(GF一99一0201)通用条款第9条相关约定。 27、业主方的进度目标指的是( )A、项目动用的时间目标B、项目竣工的时间目标C、项目立项的时间目标D、项目开工的时间目标参考答案：A 文字解析：暂无解析 28、投标担保的主要作用在于( )A、确保投标人投标有效期内不撤回投标书B、保证投标人在中标后与业主签订合同C、在一定程度上保证综合实力强大的投标人参与投标D、促使各投标人认真细致组织投标以保证自己中标E、控制投标人数量,限制部分潜在的投标人参与投标参考答案：A、B、C 文字解析：投标担保的主要目的是保护招标人不因中标人不签约而蒙受经济损失,同时投标担保在一定程度上可以起到筛选投标人的

41、作用。 29、按照我国施工合同示范文本,合同实施过程中承包人提出工程变更,批准人须是( )A、承包人上级机构B、设计方C、工程师D、项目经理参考答案：C 文字解析：暂无解析 30、根据建设部颁发的建筑业企业资质管理规定,专业承包序列企业的资质设( )等级,( )资质类别A、二至三个60个B、二至三个50个C、二至四个60个D、二至四个50个参考答案：A 文字解析：暂无解析 第四部分 公路实务1、建立完整的合同管理制度包括( )A、合同审查批准制度B、合同档案管理制度C、合同管理绩效考核制度D、合同管理的公证制度E、印鉴及证书管理使用制度参考答案：A、B、C、E 文字解析：暂无解析 2、爆破作业

42、中,下列说法错误的是( )A、爆破时,应点清爆炸数量与装炮数量是否相符B、爆破时,确认炮响完并过5min后,方准爆破人员进入爆破作业点C、爆破作业必须有专人指挥D、人工打眼时,使锤人应站在掌钎人的对面,严禁侧脸使锤参考答案：D 文字解析：暂无解析 3、大体积混凝土的浇注的特点有( )A、用水化热高,初凝时间短的水泥B、外加剂可选用复合型外加剂和粉煤灰C、砂选用中、粗砂,石子选用0532cm的碎石和卵石D、如承台厚度较厚,可分层浇筑,分层厚度以25m左右为宜E、按设计要求敷设冷却水管,冷却水管应固定参考答案：B、C、E 文字解析：暂无解析 4、根据公路工程技术标准,路面面层类型可采用沥青贯入、沥

43、青碎石、沥青表面处治的有( )A、四级公路B、三级公路C、二级公路D、一级公路E、高速公路参考答案：A、B 文字解析：暂无解析 5、背景材料1某梁式桥,上部构造为11孔22m无横隔板装配式钢筋混凝土T梁,横向五根梁,下部构造桥墩为单排4根直径80cm钻孔灌注桩基础,双柱式钢筋混凝土墩身,桥台为5根断面为30cm30cm的钢筋混凝土打入桩加盖梁组成。问题：在孔径的控制中,防止缩径属于( )基础施工中的控制要点。A、扩大基础B、钻孔桩C、挖孔桩D、沉井参考答案：B 文字解析：暂无解析 6、施工平面图的内容有( )A、主要结构物平面位置B、施工防排水临时设施C、安全消防设施D、便道和其他临时设施E、

44、原有地形地貌参考答案：A、B、C、D 文字解析：暂无解析 7、目前我国主要使用的通行券为( )A、纸质磁性券B、纸质二维条形码券C、非接触式IC卡D、磁卡参考答案：C 文字解析：暂无解析 8、不属于公路工程交工验收应具备的条件的是( )A、监理工程师对工程质量评定合格B、监督机构对工程进行了检测C、监理单位已完成工作总结D、已通车试运营二年参考答案：D 文字解析：暂无解析 9、路面基层在整个路面中的主要作用是( )A、隔水B、承重C、防冻D、降噪参考答案：B 文字解析：暂无解析 10、某梁式桥,上部构造为11孔22m无横隔板装配式钢筋混凝土T梁,横向五根梁,下部构造桥墩为单排4根直径80cm钻

45、孔灌注桩基础,双柱式钢筋混凝土墩身,桥台为5根断面为30cm30cm的钢筋混凝土打入桩加盖梁组成。问题：该桥梁总体质量检验的项目应包括( )A、桥梁净空B、桥面中心偏位、桥面宽度和桥长C、桥梁纵坡控制D、引道中心线与桥梁中心线的衔接E、桥头高程衔接参考答案：A、B、D、E 文字解析：暂无解析 11、项目法人在申请施工许可时应当向相关交通主管部门提交的材料有( )A、施工图设计文件的批复B、建设资金落实情况的审计意见C、征地批复D、监理单位审查通过的施工组织设计E、已办理的质量监督手续材料参考答案：A、B、C、E 文字解析：暂无解析 12、可直接填筑于路床的路基填料有( )A、粉质土B、石质土C

46、、砂性土D、有机土E、液限大于50、塑性指数大于26的土参考答案：B、C 文字解析：暂无解析 13、按照公路建设市场管理办法的要求,项目施工应当具备的条件有( )A、项目已列入公路建设年度计划B、施工图设计文件已经完成并经审批同意C、建设资金已经落实D、征地手续已办理E、施工组织设计已经完成参考答案：A、B、C、D 文字解析：暂无解析 14、位于曲线上的永久中线点,应在( )各设一个；曲线中部,可根据通视条件适当增加。A、缓和曲线的起终点B、圆曲线的起终点C、缓和曲线的起点和圆曲线的终点D、缓和曲线的终点和圆曲线的终点参考答案：A 文字解析：暂无解析 15、根据公路工程施工企业资质类别划分要求

47、,桥梁工程专业承包企业资质划分为( )A、一级、二级B、一级、二级、三级C、特级、一级、二级D、特级、一级、二级、三级参考答案：A 文字解析：暂无解析 16、公路工程施工造成工程质量低劣或达不到合格标准,需加固补强的,属于( )A、质量问题B、质量缺陷C、一般质量事故D、重大质量事故参考答案：C 文字解析：暂无解析 17、计算设于水中的支架或拱架的强度和稳定时,应考虑的荷载有( )A、风力B、水流压力C、流冰压力D、船只漂流物的冲击力E、土压力参考答案：B、C、D 文字解析：暂无解析 18、施工平面布置图包含的内容一般不包括( )A、原有地形地物B、距离施工现场较远的城镇C、安全消防设施D、施

48、工防排水临时设施参考答案：B 文字解析：暂无解析 19、建设工程安全生产管理条例规定施工单位在采用( )时,应当对作业人员进行相应的安全生产教育培训。A、新技术B、新工艺C、新设备D、新材料E、新工具参考答案：A、B、C、D 文字解析：暂无解析 20、公路建设项目投标人如有分包计划,必须遵守的规定包括( )A、主体和关键性工作不能分包B、分包工作量不能超过20C、应提供分包人的企业法人营业执照、资质等级证书等证明资料D、分包人的资格能力应与其分包工程的标准和规模相适应,具备相应的专业承包资质或劳务分包资质E、投标人所建议的分包人发生了与资格预审内容不符的变更,必须先征得招标人的批准,否则,视为

49、无效投标参考答案：A、C、D、E 文字解析：暂无解析 21、省高速公路通信中心的通信系统主要包括( )A、光纤数字传输系统B、数字程控交换系统C、有线广播系统D、数字同步时钟系统E、通信电源系统参考答案：A、B、D、E 文字解析：暂无解析 22、按公路工程质量检验评定标准(JTGF801-2004)的规定,工程质量评定得分大于等于( )分为优良。A、80B、85C、90D、95参考答案：C 文字解析：暂无解析 23、将公路工程质量事故及时报告有关部门是( )A、建设单位的权利和义务B、施工单位的权利和义务C、监理单位的权利和义务D、任何单位和个人的权利和义务参考答案：D 文字解析：暂无解析 2

50、4、按照公路水运工程试验检测管理办法的有关规定,公路工程综合类检测机构等级划分是( )A、甲、乙两个等级B、甲、乙、丙3个等级C、一、二、三3个等级D、一、二两个等级参考答案：B 文字解析：暂无解析 25、可承担单跨100m及以下桥梁工程的施工的企业包括( )A、公路工程施工总承包特级企业B、桥梁工程专业承包一级企业C、桥梁工程专业承包二级企业D、桥梁工程专业承包三级企业E、公路工程施工总承包一级企业参考答案：A、B、C、E 文字解析：暂无解析 26、在钻孔灌注桩施工中,钻孔的倾斜度允许偏差为( )A、1B、2C、15D、3参考答案：A 文字解析：暂无解析 27、分包可分为( )A、指定分包B

51、、特殊分包C、专业分包D、一般分包E、劳务分包参考答案：C、E 文字解析：暂无解析 28、下列关于隧道施工的安全要点的说法,正确的有( )A、爆破瓦，颁通风排烟15分钟人员方可进场B、机械凿岩时，必须采用干式凿岩机C、在隧道内熬制沥青时要注意通风D、爆破员实行“一爆三检”制度E、洞内运输，车速不得超过10kmh参考答案：A、D、E 文字解析：暂无解析 29、( )路面不宜分期修建,但位于软土、高填方等施工后沉降较大的局部路段,可按“一次设计、分期实施”的原则实施。A、高速公路B、高等级公路C、一级公路D、二级公路E、县乡公路参考答案：A、C 文字解析：暂无解析 30、对高速公路土方路基压实度,

52、填方008m规定值是( )A、94B、96C、98D、99参考答案：B 文字解析：暂无解析 第五部分 水利实务1、根据水工混凝土工程施工规范(SDJ20782),下列关于钢筋材质的控制要求正确的是( )A、钢筋若有出厂证明书或试验报告单,使用前,仍应作拉力、冷弯试验B、需要焊接的钢筋应作好焊接工艺试验C、钢号不明的钢筋,不能使用D、水工结构的非预应力混凝土中,不应采用冷拉钢筋E、水工结构的非预应力混凝土中,可采用冷拉钢筋参考答案：A、B、D 文字解析：暂无解析 2、根据水轮发电机组安装技术规范(GBT85642003),水轮发电机组过速试验过程中需监视的情况有( )A、各部位摆度和振动值B、各

53、部轴承的温升情况C、发电机空气间隙的变化D、风闸的摩擦情况及动作的灵活性E、是否有异常响声参考答案：A、B、C、E 文字解析：暂无解析 3、除快硬水泥以外,其他水泥存储超过( )个月应复试其各项指标,并按复试结果使用。A、05B、1C、2D、3参考答案：D 文字解析：暂无解析 4、根据水法规定,水资源战略规划包括( )A、流域综合规划B、流域专业规划C、区域综合规划D、区域专业规划E、区域发展规划参考答案：A、B、C、D 文字解析：暂无解析 5、面板堆石坝垫层区材料在压实后应具有( )A、低压缩性B、高抗剪强度C、较好的抗渗性D、内部渗透稳定E、较低的含水量参考答案：A、B、D 文字解析：暂无

54、解析 6、下列关于土石坝工程施工的说法正确的是( )A、1、2级坝和高土石坝工程必须在开工前完成有关施工试验项目B、坝体填筑必须在坝基处理及隐蔽工程验收合格后才能进行C、心墙应与上下游反滤料及部分坝壳同时填筑,但前者填筑面应高出后者12mD、若均质坝体及心墙、斜墙等防渗体冻结,应将冻结部分加强碾压E、对已铺好的反滤层应作必要的保护,禁止车辆行人通行参考答案：A、B、E 文字解析：暂无解析 7、可与截流戗堤结合,利用开挖弃渣,并可直接利用主体工程开挖装运设备进行机械化快速施工,我国应用最广泛的围堰形式是( )A、草土围堰B、纵向围堰C、不过水围堰D、土石围堰参考答案：D 文字解析：暂无解析 8、

55、在坝址处于峡谷地区,岩石坚硬、岸坡陡峻、交通不便时,可采用( )A、投块料截流B、水力冲填法截流C、定向爆破截流D、下闸截流参考答案：C 文字解析：暂无解析 9、在行洪河道上修建桥梁、码头和其他设施,下列说法正确的是( )A、桥梁的梁底必须高于设计洪水位,并按照防洪和航运的要求,留有一定的超高B、桥梁的梁底必须高于最高洪水位,并按照防洪和航运的要求,留有一定的超高C、跨越河道的管道、线路的净空高度必须符合防洪和航运的要求D、根据建筑物布置可以适当缩窄行洪通道,但应计算壅水高度和对下游的影响E、必须按照国家规定的防洪标准所确定的河宽进行,不得缩窄行洪通道参考答案：A、C、E 文字解析：暂无解析

56、10、中华人民共和国河道管理条例于( )颁布施行。A、1985年B、1988年C、1995年D、2001年参考答案：B 文字解析：暂无解析 11、在洞室开挖的围岩类型中,类稳定围岩的特点是( )A、结构面无不稳定组合B、断层走向与洞线正交C、地下水活动轻微D、地下水活动轻微,洞壁潮湿,有少量的渗水或滴水E、岩体呈块状整体结构或块状砌体结构参考答案：A、B、C、E 文字解析：暂无解析 12、适用于河谷狭窄两岸地形陡峻山岩坚实的山区河流的导流方法是( )A、涵管导流B、永久建筑物导流C、隧洞导流D、束窄河床导流参考答案：C 文字解析：暂无解析 13、监理机构对承包人检验结果的平行检测的检测数量,土

57、方试样不应少于承包人检测数量的( ),重要部位至少取样( )组。A、3,1B、3,3C、5,1D、5,3参考答案：D 文字解析：暂无解析 14、为加强河道、湖泊防护,确保畅通,对其管理的原则是( )A、按国家统一管理和分级管理相结合B、按国家统一管理和水系管理相结合C、按水系统一管理和地方管理相结合D、按水系统一管理和分级管理相结合参考答案：D 文字解析：暂无解析 15、根据水电工程设计概算编制办法及计算标准(国家经济贸易委员会2002年第78号公告),安全文明施工措施费属于( )A、直接费B、其他直接费C、间接费D、现场经费参考答案：B 文字解析：暂无解析 16、若混凝土防渗墙材料为普通混凝

58、土,其抗渗性能检查其( )A、渗透系数B、允许渗透坡降C、抗渗等级D、强度等级参考答案：C 文字解析：暂无解析 17、根据水利水电工程施工合同和招标文件示范文本(GF20000208)工程未移交发包人前,应由( )负责照管和维护。A、发包人B、承包人C、监理人D、质量监督机构参考答案：B 文字解析：暂无解析 18、某大型泵站施工需进行一段河流改道作为其引渠,其相关资料如表1F420050-1所示,则最终发包人应向承包人支付的该段河流改道土方开挖的价款应为( )万元。A、64B、62C、60D、58参考答案：D 文字解析：暂无解析 19、分部工程质量评定合格标准为( )A、单元工程质量全部合格B

59、、金属结构及启闭机制造质量合格C、中间产品质量及原材料质量全部合格D、外观质量得分率达到70%以上E、机电产品质量合格参考答案：A、B、C、E 文字解析：暂无解析 20、水利工程建设项目监理招标一般不宜分标,如若分标,各监理标合同估算价应在( )万元人民币以上。A、50B、100C、150D、200参考答案：A 文字解析：暂无解析 21、施工单位应当在( ),根据所承担的工程项目施工特点和范围,制定施工现场施工质量与安全事故应急预案,建立应急救援组织或配备应急救援人员并明确职责。A、投标时B、事故发生前C、开工前D、设计交底前参考答案：C 文字解析：暂无解析 22、水利部门进行河道整治,涉及航

60、道的,应事先征求( )对有关设计和计划的意见。A、流域管理机构B、水行政主管部门C、河道主管机关D、交通部门参考答案：D 文字解析：暂无解析 23、大中型水利水电工程建设征收耕地的,土地补偿费和安置补助费之和一般为该耕地被征收前3年平均年产值的( )倍。A、3B、5C、10D、16参考答案：D 文字解析：暂无解析 24、特大质量事故由( )组织进行调查。A、项目主管部门B、省级以上水行政主管部门C、水利部D、国务院主管部门参考答案：C 文字解析：暂无解析 25、根据堤防工程施工规范(SL26098),干砌石砌筑应符合( )A、砌石应垫稳填实,与周边砌石靠紧,严禁架空B、严禁出现通缝、叠砌和浮塞