工程合同模板汇总十篇

1、第 工程合同模板汇总十篇工程合同 篇1 建设单位（甲方）：_ 地址：_邮码：_电话：_法定代表人：_职务：_安装承包单位（乙方）：_地址：_邮码：_电话：_法定代表人：_职务：_为明确甲乙双方在施工过程中的权利义务，促使双方互相创造条件，搞好配合协作，按时保质保量地完成工程任务，经甲乙双方充分协商，特签订本合同，以便共同遵守。第一条 总则一、工程名称：二、国家有关单位对工程的批准投资计划、工程项目表、申请建筑许可执照、计划任务书，初步设计、总概算等文件号。三、工程编号：四、工程地点：五、工程范围：本合同全部工程建筑安装面积共计_平方米（各单项工程建筑安装面积详见工程项目一览表）。六、工程造价：

2、本合同全部工程施工图预算造价为人民币_元（各单项工程造价详见工程项目一览表）。第二条 在组织施工过程中，如遇下列情况，得顺延工期，双方应及时进行协商，并通过书面形式确定顺延期限：一、因天灾或人力不能抗拒的原因被迫停工者；二、因甲方提出变更计划或变更施工图而不能继续施工者；三、因甲方不能按期供图、供料、供设备或其所供材料以及设备不合规格要求，被迫停工或不能顺利施工者。第三条 施工准备一、甲方在开工前应办妥征地拆迁；申请领取建筑执照；清除施工场地范围内影响施工的原有管线、树木等障碍物；解决施工用地（包括材料、构件的堆放和中转场地，搭建大型临时设施用地）；解决施工用水源、电源和运输道路的畅通；应于_

3、年_月_日向乙方提供所有工程设计图纸_份；组织设计、施工单位进行工程设计交底。二、乙方在开工前应组织有关人员研究和熟悉图纸，参与设计交底；编好施工图预算；负责编制施工组织设计或施工方案；进行施工场地的平整，施工界区内的用水、用电、道路以及搭建施工临时设施，安排施工总进度计划，储备材料，加工构件，做好一切施工准备。第四条 物资供应一、本合同全部所需材料按下列第（ ）项供应方式办理：1特殊材料、统配部管材料及统配部管机电产品，均由甲方负责采购供应至乙方指定地点，其他材料均由乙方负责采购供应；2统配部管材料由乙方负责办理申请、订货、调剂使用；特殊材料及统配部管的机电产品由甲方负责采购供应至乙方指定地

4、点，其他材料均由乙方负责采购供应3包工不包料工程，全部材料由甲方采购供应到现场或指定的加工地点；4二、成套设备和非标准设备，由甲方负责办理申请、订货及加工，引进成套设备在交付乙方前，甲方应负责商品检验（在施工现场加工的非标准设备，甲方可委托有条件的乙方加工）。三、工程所需材料如因供应部门的规格品种或材质不能满足工程所需要求，必须以其他规格品种代替或加工处理时，应事先取得原设计单位和甲乙双方的同意，在办理有关手续后实行，由于代用或加工而发生的量差、价差及加工费，由负责供应方负担。四、凡应附有合格证明的材料，在进入施工现场时必须验证，如无证明，须经试验合格方准使用，其试验费应由负责供应方负担。五、

5、由甲方负责供应的材料和设备，如未按期供应或规格质量不符要求，经双方努力仍无法解决，因此造成乙方的损失，由甲方负担。第五条 工程款结算一、本合同全部工程造价的结算方式，按下列第（ ）项办理：1以施工图预算加增减变更预算进行结算；2按施工图预算加系数包干确定包干造价，包干范围以外的费用，另按有关规定调整包干造价；3按标准施工图单方造价包干，包干范围以外的费用另按有关规定调整包干造价；4包工不包料工程，按包工预算定额或人工费包干办法结算；5二、本合同自签订生效之日起，甲方应在_日内按工程造价总额_元的_%一次拨给乙方备料及施工费。工程进行期间，甲方应审查乙方提供的完成工作量统计月（季）报表，并据此拨

6、给工程进度款。工程未竣工验收前，可预留工程总造价的_%的尾款，待工程竣工验收后全部付清（基本建设投资拨款改贷款之后，贷款办法按主管部门的规定办理）。不按合同规定拨付工程款，按银行有关逾期付款办法或“工程价款结算办法”的有关规定处理。第六条 施工与设计变更一、乙方在组织施工中必须坚持“百年大计，质量第一”的方针，要根据国家颁发的施工验收规范和质量检验标准，以及设计要求组织施工，要求全部工程达到合格标准；二、在组织施工中，要坚持按图施工，任何一方不得随意变更设计，如遇下列情况造成乙方窝工、返工和材料、构件的积压倒运，劳动力、机械调迁等损失，应由甲方负担：1施工中发现设计有错误或有严重不合理的地方，

7、乙方应以书面通知甲方，由甲方在七天内与原设计单位商定提出修改或变更设计文件，经甲乙双方办理有关手续后方准继续施工；2施工中如遇设计变更后超出原设计标准或规模时，须经原批准单位审批同意，甲乙双方办理有关手续后方可施工。在设计变更尚未批准前，任何一方不得强行施工；3在施工中如遇中途停建、缓建，甲乙双方对在建工程应商定做到安全部位。三、在施工中由于乙方本身原因造成的停工、返工、材料、构件的倒运，机械二次进场等损失，均由乙方自行负担。四、乙方要严格执行隐蔽工程验收制度，凡隐蔽工程完成后，必须经过验收作出记录方能进行下一工序的施工。一般隐蔽工程由乙方自行检查验收，并作好记录；重大或复杂隐蔽工程应由乙方书

8、面通知甲方和设计单位共同进行验收，并办理隐蔽验收手续。如甲方与设计单位未届时参加，乙方可自行检查验收，并应作好记录，甲方应予承认。如甲方以后提出检查时，检查结果不符合要求者，其检查费用由乙方负责，符合要求者，其检查费用由甲方负责。五、在组织施工过程中，如遇特殊情况，甲方对某个单项工程提出加快提前完成而采取特殊施工方法时，因此所增加的各项施工费用，应由甲方负担，在组织施工前，甲乙双方应办妥改变施工方法的手续。第七条 竣工验收、结算与保修一、乙方在单项工程竣工前_日，应将验收日期以书面形式通知甲方届时验收，如甲方不能按期参加验收，须提前通知乙方，并与乙方另行商定验收日期，但甲方必须承认乙方的竣工时

9、间。甲方推迟验收，其间所发生的管理费和各项损失均由甲方负担，并偿付逾期违约金，违约金计算办法。_。二、竣工工程经检验合格，从验收之日起_天内乙方向甲方移交完毕，如甲方不能按期接管，致使已验收工程发生损失，应由甲方负担。三、某项工程中之单项工程如需单独移交甲方，以便由另一施工单位进行施工，在移交时甲乙双方应办理中间验收手续，作为竣工工程验收之依据四、在进行竣工工程验收中，如发现不合格须返工或修理补做的部分，双方在验收时应议定修补措施和期限，由乙方在规定期限内完成，完成后经验收合格再行移交，因此而发生的各项费用由乙方承担。由于修理或返工造成逾期交付的，偿付逾期违约金。五、工程已基本竣工，如遇某种材

10、料或设备双方均无法解决，致使该项工程不能全部按期竣工，经双方研究同意，可作减项竣工，并对已完工程进行竣工验收和办理移交手续。六、竣工工程验收以国家颁发的施工验收规范、质量检验标准及施工图为依据。在进行竣工验收时，乙方应向甲方提供以下条件：1增减工程变更的有关手续和其他洽商记录；2隐蔽工程验收记录和中间交工验收记录；3提供竣工图的工程，如工程变更不大，施工单位应尽量在原施工图上加以注明，提交甲方存档。工程变更较大的，由甲方自绘或委托设计单位绘制竣工图。七、乙方在单项工程竣工验收_天内，应将竣工工程结算件送交甲方进行审定，甲方接到竣工结算件后应在_天内审定完毕，如到期未审定完或未提出异议，即视同同

11、意结算，建设银行据此拨款。八、工程竣工验收后，乙方对施工的土建工程质量负责保修一年，采暖工程保修第一个采暖期。在保修期间，确因施工责任造成的屋面漏雨、管道漏水、漏气、堵塞等质量事故，应由乙方负责修理，并负担全部修理费用。第八条 奖励、惩罚与仲裁一、乙方在保证工程质量的前提下提出修改设计的合理化建议，经甲方和原设计单位同意方可施工，由此而节约的工程投资，_%归乙方，_%归设计单位。二、由于乙方责任未按本合同规定的日期竣工，以竣工验收合格日期计算，每逾期一天，应按该项工程的预算造价（包工不包料工程按预算人工费计算），由乙方偿付给甲方万分之_的违约金。如乙方采取措施提前竣工，每提前一天，由甲方付给乙

12、方万分之_的奖励。奖金由甲方收益中开支或从甲方节约的投资中支付。如甲方确无资金来源，可不实行奖罚条款，乙方应从全局出发，不因此推迟交工。三、甲乙双方不得借故拖欠各种应付款项，如逾期不付，则视同贷款，拖延方应增付应付而未付款项的利息。四、施工合同由各级建设银行监督执行。施工中的经济纠纷，应本着实事求是的原则，协商解决，如双方协商不能解决时，可选择以下第（ ）项方式处理：（1）申请_仲裁委员会仲裁；（2）向_人民法院起诉。第九条 工程负责人和工伤事故一、甲方派_为驻现场负责人，乙方派_为现场施工负责人，共同履行本合同的各项规定，对工程进度、工程质量进行监督，检查隐蔽工程，办理中间交工工程验收手续及

13、其他事宜。二、乙方有责任教育工人严格执行操作规程，安全施工，防火防盗。在施工中发生的伤亡事故和乙方管理不善造成的其他损失，均由乙方负责，乙方不得因此影响工程进度。第十条 合同份数及有效期一、本合同一式_份。其中正本两份，甲乙方各执一份；副本一式_份，报送甲乙双方的主管部门、工商行政管理机关和建设银行各一份存留备案。二、本合同自双方签订之日生效，在本合同全部工程竣工验收并结清尾款后失效。第十一条 附则一、本合同条款如对特别情况尚有未尽事宜，双方可根据具体情况结合有关规定议定附则条款，作为本合同附件，与本合同具有同等效力，但不得与本合同抵触。二、本合同订立之前双方签订的工程协议书，在签订本合同后，

14、可作为本合同附件，与本合同抵触之处，以本合同为准。第十二条 合同附件（均略）一、工程项目一览表二、全部施工图纸三、施工图预算表四、甲方负责供应材料、设备一览表五、国家或省、自治区、市政政府等有关单位对工程的批准投资计划、计划任务书等_份文件。第十三条 其他条款_建设单位（甲方）：_代表人：_年_月_日安装承包单位（乙方）：_代表人：_年_月_篇三：建设工程施工合同模板合同编号：工程名称：签订日期：签订地点：发包人（全称）:承包人（全称）:发包人、承包人根据中华人民共和国建筑法、建设工程质量管理条例和房屋建筑工程质量保修办法，经协商一致，对签订工程质量保修书。一、工程质量保修范围和内容承包人在质

15、量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。具体保修的内容双方约定如下;包括但不限于建设工程质质量管理条例涉及的结构工程、供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装工程，以及双方约定的其他项目。二、质量保修期1双方遵循建设工程质量管理条例及有关规定，以下工程的质量保修期按不低于如下时间约定:(1) 结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限:(2)电气管线、给排水管道、没各安装工程为1年:(3)供热与供冷系统为1个采暖期、供冷期;(4)其他质量保修期限约定如下:工程竣工后1年。(5)屋面防水保修期为1年。2质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。三、质

16、量保修责任l、属于保修范围、内容的项目，承包入应当在按到修理通知之日起3天内派入修理。承包人不在约定期限内派人修理或经历两次合(两次)以上维修仍然不能解决问题的.发包人可委托其他人员修理.维修总价含税金)在承包人质保金中扣除，同时，发包人可在维修总价基础上加扣15%的管理费。质保金不足的，发包入有权向承包人追偿。2、发生须紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事敌现场抢修。3、对于涉及结构安全的质量问题，应当按照房屋建筑工程质量保修办法的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施;由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。4、承包人对维修

17、的质量负责，维修项目完成后要经业主或发包人验收签字方可，所维修项目应保证在六个月内不再出现类似问题。否则，即使保修期满，也应该继续维修，相应的质量保修金即使到期也必须等到维修完成六个月内不再出现类似问题后方可支付。四、保修费用质量保修期内的保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。五、质量保修金的返还保修责任不予减免。质量保修金返还时，由于部分项目质保期未满，因此，承包人须向发包人开具与工程项目质量保修金等额的保函。最长质量保修期满后且无质量问题时退还其保函。六、其他双方约定的其他工程质量保修事项:无若质量保修期间发生工程质量维修事件时，承包人必须在2天或48小时一内到现场维修处理，每延误一天则按合

18、同暂估价的千分之三承担违约金。如因工程质量缺陷或承包人维修不及时以及维修过程中给房屋所有人、使用人或者第三方造成人身、财产损害的，房屋所有人、使用人或者第三方向发包人提出赔偿要求时，发包人有权向承包人追偿。本工程质量保修书，由施工合同发包人，承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期至保修期满。发包人（公章）： 承包人（公章）：法定代表人（签字）： 法定代表人（签字）：授权代理人（签字）： 授权代理人（签字）：年月日 年月日工程合同 篇2 摘要：在对工程进行管理的时候，非常容易导致业主与承包商之间发生纠纷，这不仅严重影响工程建设的工期，同时还会使得工程建设的质量大打折扣。为了将

19、工程管理工作做得更好，往往会将合同管理应用其中。合同管理对于双方的责任和义务都有详细的确立，并且具有相应的法律效力，能够促进工程管理工作更好地进行。基于此，该文主要对合同管理在工程管理实践中的应用及存在的问题进行了分析，旨在不断提高我国工程管理水平。 关键词：工程管理；合同管理；对策建议随着社会的不断发展，对于工程建设的工期和质量提出了更高的要求，在整个工程建设中，做好了工程管理工作能够为工程建设打下坚实的基础。而在工程管理的过程中，合同管理的应用能够确保工程施工方和业主之间在“平等互惠”的前提下明确各方的权利和义务，也为管理过程中可能存在的纠纷提供了相应的解决办法。因此，在整个工程管理的实践

20、过程中，合同管理的应用具有非常重要的现实意义。1工程管理实践中合同管理的应用1.1工程变更在对工程进行建设的过程中，经常会出现工程变更的情况。对于工程的变更一般是由当事人或者第三方提出的，在提出之后需要经过多方协商，协商达成一致才有效。众所周知，在工程建设的过程中，如果出现工程变更的情况，一方面会延长工程的建设工期，另一方面还会因为工程的变更产生额外的费用。由于工程的建设工作往往是不可预见的，因此在对工程进行管理的时候，将合同管理应用其中，如果发生工程变更的情况，若是业主提出需要进行变更的，监理工程师能够根据实际的合同来规定工程的变更情况;如果是承包商请求变更，监理工程师首先需要对变更方案进行

21、审查，审查合格后还必须报给业主，只有业主同意之后才能再根据合同的情况来进行工程的变更。对于工程变更之后所产生的额外费用，可以依据合同来进行分配，这样能够有效地减少因工程变更而发生的纠纷问题，最终确保整个工程建设能够更好地进行。1.2工程延期在工程建设的过程中，往往会因为各种原因导致施工工期的延长，将合同管理应用到工程管理中，工程延期是又一重要的应用。按照合同的规定，对于工程的延期，不包括由于承包人自身原因造成的工期延误，而是与承包人无关并得到监理工程师批准的工程施工工期的延长。对于工程延期的主要影响因素有：恶劣的施工环境、附加的工程施工以及由业主造成的工期延误等与承包人无关的因素。监理工程师在

22、受理工程延期的时候，必须确保以下几个方面的条件：第一，工程不能按期完成与承包人无关；第二，工程延期发生后，承包人在规定的时间内向监理工程师提出了延期申请；第三，对于工程延期的资料，承包人在规定时间内上交给了监理工程师；第四，承包人在延期时间终止前完成了工程施工。1.3费用索赔费用索赔是指与承包人无关而造成的工程费用的增加，承包人可以根据合同管理的相关规定向业主提出索赔。监理工程师在对费用索赔进行处理的.时候，需要根据合同规定对索赔的原因以及金额进行核实，并且需要确保承包人所提出的索赔要求符合合同的规定。如果符合相关的规定，监理工程师需要对承包人所提供的原始账目进行核对，以防承包人在索赔费用上面

23、出现相应的差错。1.4工程违约在工程建设的过程中，违约的情况经常出现，导致违约的因素是非常多的，不仅有承包人的原因导致的违约，也有因为业主资金支付不足所造成的违约。对于违约情况的发生，监理工程师需要充分弄清楚原因，并且尽自己最大的努力进行协调，从而确保工程施工的顺利进行。1.5工程分包工程分包也是合同管理在工程管理实践中的应用之一，按照相应的规定，在获得整个工程之后，承包商可以根据工程的范围和性质将其分包给下面的分包商进行施工。同时，作为业主，也可以根据工程的施工范围和施工性质将工程分包给指定的分包商。对于工程的分包，一般由分包商与工程的承包商之间进行合同的签订，监理工程师需要在合同的签订过程

24、中兼顾业主和承包商的利益。为了确保对承包商和分包商进行有效管理，需要对工程的分包进行严格的监督和管理，以防出现层层分包的情况。一般来说，对于工程的分包，需要控制在总工程的30%以内，这样能够保证监理工程师对分包人、工程的施工进度和施工质量进行有效控制。2工程管理实践中合同管理应用存在的问题及对策建议2.1存在的问题2.1.1缺乏合同管理人员的专业培训国外针对工程合同管理，主要是由专职工程师进行操作，专职工程师必须对合同管理内容深入了解，因此国外工程合同管理的操作具有更高的专业性、技术性要求。而我国在合同管理过程中，缺乏专业的合同管理人才，部分单位为了降低人力资源成本，由成本部人员或工程预算人员

25、兼职工程管理工作，造成合同管理人员缺乏专业性、缺少专职专管。2.1.2缺乏正确的合同管理认识从我国现状来说，多数企业还没有意识到合同管理对于企业发展意味着什么，这在很大程度上是由于传统的计划经济体制下的思想根深蒂固，从而缺乏全面的理解和认识。实际上，工程合同协调了业主与承包方之间的经济利益关系，是重要的法律依据，合同的签订与履行都直接关系到合同双方的根本利益。2.2对策建议2.2.1提高合同管理人员素质一是聘用高素质的管理人员，这个过程中，企业可以通过正规的招聘，选取高素质的合同管理人员；二是对管理人员进行培训，通过在职学习来提高专业知识和自身素质，并且对有未来发展的管理人员进行定期外出深造，

26、对最新合同前沿技术进行学习。2.2.2增加合同管理的认识管理人员要增加合同管理认识，了解合同管理的重要性，能够在实际工作中，认真实施合同管理工作。针对一些不规范的情况，要及时上交管理部门，确保管理人员能够第一时间了解项目进展，采取有针对性的解决措施。其次管理人员要完善合同的交底制度，对小组负责人进行合同交底，针对关键事项进行解释说明。3结语总而言之，在工程建设的过程中，往往会因为双方之间的利益冲突造成一定的施工麻烦。如果工程建设中对施工过程中的责任和义务归属进行明确说明，不仅能够保证双方在利益方面达成共识，同时，还能促进施工组织和管理顺利进行。由此可见，工程合同管理在工程项目建设中具有重要的现

27、实意义。该文通过分析合同管理应用在项目建设过程中存在的问题，并为解决这些问题提供相应的对策建议，旨在我国项目建设能够对合同管理形成足够的重视，以保证我国的工程管理能够做得更好、更长远，从而提高我国工程管理水平。参考文献1井威.建筑工程合同管理的问题及建议探讨J.山西建筑,20_,39(32):250-251.2张希健,李念平,张虎.施工合同管理中应注意的几个问题C/山东水利学会第八届优秀学术论文汇编.20_.3王向明.对现代企业档案工作运行机制的理论分析J.档案学通讯,20_(4):16-19.工程合同 篇3 甲方：_ 乙方：_ 地址：_ 地址：_电话：_ 电话：_兹_(以下简称甲方)委托_电

28、力设备有限公司(以下简称乙方)进行机房噪音控制工程。经双方友好协商达成具体条款如下：一、工程依据和技术指标1.发电机组型号：_ ;冷却方式：_;台数：_。2.技术指标根据(国家城市区域环境噪声标准GB3096-93)和工业企业厂界噪声控制标准噪声等效声级：_db(A)。评价点位置：_所属区域：_噪声标准：白天_db(A);晚上_db(A)。注:1.如果背景噪声级超过此治理标准规定的指标时则以背景噪声为允许值。2.根据GB3096-93规定,测量点选在受影响者的居住或工作建筑物外1米,传声器高于地面1.2米以上的噪声影响敏感处(例如窗外1米处)。二、噪音治理要求1.噪音治理措施应当经济、有效、可

29、靠，外表整齐美观。2.噪音治理措施，不影响机组操作、维护、并应使得机房内有充足的新鲜空气进气量，以保证发电机正常运行。三、噪音治理措施采用机房全封闭，隔离噪声源方式。合理设计机房进风消音道和柴油机排气消音器。对机房内部作吸声处理以减小噪声扩散和减小室内混响声。具体治理项目见施工图和报价表。四、承接方式乙方承接甲方柴油发电机的噪声治理技术工程服务，承包整个工程所需材料、设备及人工安装费用。五、完成期限在合同签定，乙方收到第一期款五天内运料进场施工，整个噪音控制工程在_天内完成交付验收使用。六、施工条件及协作事项_。七、工程费用及支付办法总工程费用为：_付款方式：合同签定时交付定金_;主材料进场后

30、付_;工程完工后_天内付清余款。工程施工合同范本20_八、其它1.若甲方无故不按时按额交付工程款，则乙方有权向甲方收取每天按工程总额_%的滞纳金。2.在合同履行、工程施工过程中，如有异议，双方应本着保证工程质量，保证使用要求及施工过度的原则，协商解决。3.本合同一式两份，甲乙方双方各执一份。一经签订，起法律效力。未尽事宜，双方友好协商解决，如遇双方未能解决则由乙方所在地法院仲裁。委托方(甲方)：_承接方(乙方)：_签订时间：_年_月_日工程合同 篇4 甲方： 乙方：甲方将 公路升级改造高速首期工程 合同段交通安全设施项目中的标线材料及施工分项委托给乙方实施，根据中华人民共和国民法通则中华人民共

31、和国合同法及工程承发包合同有关规定，为明确双方在劳务协作过程中的权利、义务和经济责任，本着平等、诚信、自愿的原则，经甲乙双方协商一致达成如下协议：一、协议内容段内的标线材料供应、运输和工地现场施工。二、委托单价热熔型涂料1.6mm标线委托给乙方单价为 元/，热熔型涂料mm路侧突起式振动标线委托给乙方的单价为 元/。各项具体单价见下表：项目号 细目名称 单位 数量 单价 合价以上项目单价包含原材料的采购、运输和施工安装以及所有试验检测费用。数量为暂定，具体数量以实际发生为准。三、计量方法按广东 公路发展有限公司下发的本工程项目招标文件第二卷补充技术规范的相关计量规则执行，该招标文件作为本合同的一

32、部分，具体数量以实际发生为准。标线区分不同厚度以平方米为为计量单位。四、质量要求1、乙方应严格按照甲方提供的招标文件、施工图纸和国家及行业相关最新标准要求进行材料采购和施工。施工图纸设计依据5、路面标线涂料（jt/t280-1995）废除，标线涂料按新标准执行。a.路面标线所选材料应符合路面标线涂料（jt/t280-_）的规定。b.玻璃珠的性能应符合路面标线用玻璃珠（jt/t466-_）的有关规定。c.路面标线的色度性能应符合安全色（gb2893-_）的要求，其色品坐标和亮度因数应符合附表605-6和jt/t280-_图1中规定的范围。2、不得偷工减料，因乙方施工质量造成的返工，由此给甲方造成

33、的所有损失由乙方承担。3、各分部、分项的质量必须达到国家施工、验收和质量评定标准的优良等级。如乙方偷工减料未按规定厚度进行标线施工，造成甲方工程无法交工验收，乙方得不到任何支付，并负责赔偿由此给甲方造成的损失。4、无条件服从业主、设计、监理及甲方代表对施工质量的监督及整改要求。五、工程款支付工程款按进度计算，每月按工程进度计价（与业主进度款同行），控制月支付的90%,剩余5%工程款待交工验收合格后再支付，另外5%的工程款，质保期结束最终竣工验收合格后一个月内一次付清。六、工期要求1、乙方必须按照业主、监理和甲方的规定工期要求进行科学、合理细致组织施工，在规定的时间内完成任务，并承担未完成任务给

34、甲方造成的经济损失。2、乙方从开始进场到_年8月6日必须完成单幅所有具备施工条件的标线施工。七、甲方责任1、甲方负责向乙方提供施工图纸一份。2、甲方负责全面的生产指挥，工程质量检查，协调各级业主监理的关系。3、甲方督促乙方遵守国家和地方的法律、法规和各项规章制度。八、乙方责任1、乙方必须具备充足的施工人员、技术人员。2、进场人员必须有合法证件（身份证），并将身份证复印件及时提交给甲方有关部门备案。3、严格执行施工现场管理和日常生活管理，违者罚款。4、服从业主、甲方的统一管理，遵章守法，如有违者送交当地公安机关处理。5、乙方不得中途退场，如若中途退场，甲方扣除乙方给甲方造成的误工损失后的已完合格

35、工程的工程款只能得到50%的支付。九、安全要求1、在施工中严格按照有关安全规范、法规及操作规程进行施工，服从甲方安全管理和遵守各项安全规章制度。2、做好班组安全教育严格执行周一安全活动，并做好安全记录。3、施工中一经发现安全事故隐患应及时处理、重大事故要及时上报、同时做好记录。4、所有施工及管理人员上工地时须穿反光背心。所有施工段落必须按项目部和相关单位（路政、交警）的有关要求进行科学合理的交通组织，避免人身伤亡事故的发生。5、施工中如有违反安全操作规程、违章指挥、不能做好各项有效的安全预防措施，所发生任何伤亡事故，一切后果由乙方自负，甲方概不负责。6、施工中如有违反安全管理、违章作业，甲方视

36、情节轻重处以500-_元/人次罚款。十、文明施工1、施工班组要保持自身纯洁、不得窝藏有犯罪嫌疑人员、违反计划生育人员，不许有赌博、酗酒、打架斗殴等违法行为，否则罚款_-5000元/人次。2、材料机具堆放整齐，分类存放、做到工完场清。3、严禁随地大小便、倒垃圾和剩饭剩菜，公共场所必须保持清洁，并定期组织检查。4、要爱护树木，严禁带火上山，在山上烧火。5、对有不文明施工或有害文明施工的行为，甲方现场管理人员有权责令整改，若不听劝告罚款100-500元/人次。十一、其他1、施工中各班组要紧密配合，相互支持，团结协作，发现问题及时向值班人员汇报，并协助配合解决。2、无论乙方任何人员，任何原因和理由，决

37、不允许出现打架斗殴行为，否则造成的一切后果由乙方负责，并责令乙方退场，取消产值，不予支付任何工资。3、在确定乙方因施工能力、技术、质量问题不符合施工要求或中途无故停工，进度缓慢拖延工期，管理混乱，甲方有权终止合同，同时不予结算，后果均由乙方负责。本协议一式肆份，双方各执两份，签字后生效。本协议有效期至工程款结清自行失效，本协议未尽事宜，双方协商解决。合同签订地：广州清远市附件：招标文件补充基础规范6-39、6-40、6-41页甲方代表（签字）： 日期：乙方负责人（签字）： 日期：工程合同 篇5 甲方_为兴建_工程，接受了乙方_对本工程的投标，为明确双方责任、权利及义务，经双方协商签订如下协议：

38、 1、本协议书中的名词和用语均与下文提到的合同条款中规定的含义相同。2、下列文件构成整个合同不可分割的整体，各文件相互补充，若有不明确或不一致之处，以下列次序在先者为准。（1）双方商定的补充协议或合同期内经双方签署的备忘录；（2）合同协议书；（3）双方签署的合同谈判备忘录；（4）合同专用条款；（5）合同通用条款；（6）中标通知书、投标书和招标书；（7）与本合同有关的其他文件。3、本合同总价款为人民币_万元。4、本合同工程的施工期为_个月（天），或：自_年_月_日至_年_月_日。5、甲、乙双方在此立约：保证按照本合同的约定，承担和履行各自的全部责任和义务。6、本协议书由双方法定代表人或其授权的代

39、理人签署并加盖公章后生效。工程经竣工验收合格、保修期满、合同总价款及保修金结清后合同终止。7、本协议书正本二份，双方各执一份，具有同等法律效力；副本_份，双方各执_份，当副本与正本不一致时，以正本为准。甲方：乙方：法定代表人：法定代表人：或或其授权的代理人：其授权的代理人：签字日期：签字日期：单位地址：单位地址：联系电话：联系电话：传真：传真：邮政编码：邮政编码：开户银行：开户银行：帐号：帐号：签约日期：签约地点：工程合同 篇6 本合同双方当事人： 发包方（以下简称甲方）：姓名（名称）_工程代表姓名_住所：_工作单位：_联系电话：_承包方（以下简称乙方）：名称_注册地址_联系电话_法定代表人_

40、工程负责人_营业执照号码_根据中华人民共和国民法典及其它有关法律、法规之规定，结合家庭居室装饰的特点，甲、乙双方在平等自愿、协商一致的基础上，就乙方承包甲方发包的家庭居室装饰工程以下简称工程的有关事宜，达成如下协议：第一条 工程概况1、1 工程地点_1、2 工程内容和做法（见附表一）1、3 工程承包方式：在乙方包工包料、乙方包工甲乙双方各自部分包料和乙方包工甲方负责全部供料的三种方式中，最终确定的方式为：_其中： 甲方供料（见附表二之一）乙方供料（见附表二之二）1、4 工程期限_天开工日期_年_月_日竣工日期_年_月_日第二条 甲方工作2、1 开工前_天，为乙方入场施工创造条件、包括：搬清室内

41、家具，陈_或将室内不易搬动的家具、陈_归堆、遮盖，以不影响施工。2、2 负责提供水源、电源为乙方使用。2、3 负责协调邻里关系。2、4 如确需拆改原建筑物结构（包括梁、柱、板、墙等）或设备管线，负责到有关部门办理相应的审批手续。2、5 施工期间甲方仍需部分使用该居室的，负责做好施工现场的保卫及消防等项工作。2、6 负责工程质量和进度的监督及峻工验收。第三条 乙方工作3、1 施工中严格执行有关工程的安全操作规范、防火规范、施工规范及质量标准，按期保质完成工程。3、2 严格执行本市有关施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境。3、3 负责保护好被装饰居室室内的家具和陈_。第四条 工程变更工程项目及做

42、法如需变更，双方必须协商一致，同时调整相关费用（见附表三）。第五条 工程工期5、1 因甲方未按约定完成其应负责的工作而影响工期的，工期顺延。因甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的，返工费用由甲方承担，工期顺延。5、2 因乙方责任不能按期开工或无故中途停工而影响工期的，工期不顺延，因乙方原因造成工程质量存在问题的，返工费用由乙方承担，工期不顺延。5、3 因工程变更或非甲方原因造成的停水、停电及其它不可抗力因素而影响工期的，工期相应顺延。第六条 工程验收和保修6、1 工程峻工后，乙方应通知甲方验收。甲方应自接到验收通知后两天内组织验收，填写工程验收单（见附表四）。在工程款结清后，办理移交

43、手续。6、2 本工程自验收合格双方签字之日起保修查年。双方应在验收合格签字后，即填写工程保修单（见附表七）。第七条 工程价款及结算7、1 双方商定，本工程的价款为人民币（大写）_元（见附表五）、7、2 本合同生效后，甲方按下表直接向乙方支付工程款项：7、3 工程验收合格后，乙方应向甲方提出工程结算，并将有关资料送交甲方、甲方接到资料后_日内如未有异议，即视为同意，双方应填写工程结算单（见附表六）并签字。甲方应在签字后支付第三次工程余款，以结清工程全部款项。第八条 违约责任8、1 凡因本合同双方当事人中的一方不履行合同或违反国家法律法规及本市有关政策，受到罚款或给对方造成损失的，均由责任方承担责

44、任，并赔偿给对方造成的损失。8、2 未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的，由甲方负责。8、3 因一方原因，造成合同无法继续履行时，该方应及时通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的损失。第九条 几项具体规定9、1 因装饰居室而产生的垃圾，由乙方负责运出施工现场，甲方负责支付清运费用人民币（大写）_元（此费用不在工程价款内）、9、2 施工期间，甲方将门钥匙_把交给乙方的_负责保管、工程竣工验收后，甲方负责提供新锁_把，并由乙方当场负责安装，交付验收、第十条 其它约定条款第十一条 附则11、1 本合同经甲、乙双方签字（盖章）后生效。11、2 本合同签订后不得转包

45、。11、3 甲、乙双方直接签订合同的，本合同一式两份，甲乙双方各执一份，凡经过市场签订合同的，本合同一式三份，甲、乙双方和市场管理机构各执一份。合同履行完成后自动终止。11、4 凡通过市场签订合同者，可将合同文本提交驻家庭居室装饰市场的工商行政管理部门进行鉴证，以确保双方的合法权益和合同的顺利履行。11、5 本合同附件包括：甲方：姓名：（签章）代表人：（签章）_年_月_日市场管理办公室合同认证（签章）_年_月_日乙方：单位名称：（公章）法人代表：（签章）_年_月_日驻场工商行政管理部门合同鉴证（签章）_年_月_日工程合同 篇7 绿化工程由甲方委托乙方实施。为明确本工程甲、乙方的职责、义务和权利

46、，保质保量、按期完成工程建设任务。经甲、乙双方协商一致，特签定如下合同条款： 第一条：工程地点和名称：1、工程地点：。2、工程名称：国道东段路两侧绿化工程。第二条：下列文件应被视为本合同的组成部分。即：1、在合同实施间，甲方和乙方签定的其他协议。2、图纸和工程量清单：由甲方提供的绿化设计方案和工程量清单为依据。3、双方有关工程的洽商、变更及书面协议或文件视为本合同的组成部分。第三条：承包方式：1、承包内容：绿化施工。2、承包方式：包工、包料、包质量、包工期、保养护、包成活率、包安全。3、工程造价：按中标价贰拾陆万陆仟壹佰叁拾柒元伍角(￥266137.50元)签定合同(附工程量清单)，苗木单价一

47、次性包死，竣工验收合格后，工程量按实计算。4、施工过程中的工程变更：以甲方代表的签证为依据按实调整。第四条：开、竣工日期：本工程自 至第五条：工程质量及安全：1、工程质量的施工、检验和评定，按有关施工技术规范和质量检验评定标准为依据，标准、规范及有关技术文件：江苏省建委文件苏建园（_）204号江苏省城市园林绿化植物种植技术规定（试行）和江苏省城市绿化植物养护技术规定（试行）以及建筑工程施工质量统一标准（gb5030-_）等。2、乙方必须严格按施工图、说明书和施工操作规范进行施工，以确保质量和安全。3、乙方应积极认真地编制施工方案，与开工日前报甲方审定，乙方评审定的施工方案进行组织和施工，确保工

48、程的顺利完成。4、设计变更需经甲方签字认可方能生效，乙方应认真熟悉图纸，严格执行有关标准。5、苗木起挖、装卸、运输、堆放严格按照操作规范执行。6、栽植过程中把握好开塘、栽植、浇水等工作的质量关。第六条：材料组织供应的要求：1、所有苗木由乙方自行组织供应，乙方进场的苗木符合品种、规格、数量和质量要求，甲乙双方认可后方可使用。2、苗木进场按照施工进度计划迅速进场。第七条：工程价款的支付：1、工程价款的支持：工程竣工经验收合格后付工程总价的50%，_年底12月30日前付清工程总价的30%，_年5月底前付工程总价的20%。2、工程价款的结算：工程价款按实际发生的工程量为依据。第八条：工程竣工验收及缺陷

49、责任期：1、工程竣工验收，应以施工图纸及说明为依据。2、工程竣工前，乙方应先组织进行自检。3、甲方在接到乙方工程竣工报告后10天内，甲方应组织相关单位进行竣工验收。第九条：附则：1、本工程合同经甲、乙双方签字盖章后生效，工程缺陷责任期满全部竣工验收合格，结清工程价款后失效。2、乙方在施工过程中，甲方应提供一切施工便利条件，如：电、水等、地方矛盾协调。3、缺陷责任期：本合同工程缺陷责任期为竣工验收后一年。4、在缺陷养护期内，承包人及时做好保洁、除草、施肥、病虫害防护，修剪整技，浇水补湿、补栽等一系列养护管理，确保成率达98%。5、在缺陷养护期内，发生汽车压坏苗木、人员故意损坏、盗窃等事宜，一切由

50、甲方解决，乙方协助，费用有甲方一次付清。6、本工程未尽事宜，甲、乙双方协商确定。7、本工程一式两份，正本甲、乙双方各执壹份，副本/份。甲方： 乙方：甲方代表： 乙方代表：签订日期： 年 月 日工程合同 篇8 合同编号：_ 签订地点：_签订日期：_发包方（简称甲方）：承包方（简称乙方）：根据中华人民共和国建筑法及其他有关规定，经甲、乙双方协商同意，达成如下协议：一、工程名称：望奎县怡景家园小区住宅楼外墙保温二、施工地点：望奎镇北三街一小对面三、工程内容：粘苯板、打账钉、挂网、净面。四、承包方式：外墙保温施工。五、工期要求： 天竣工。 从 年 月 日开始至年 月 日结束。由甲方原因或天气等不可抗拒力等原因致使无法正常施工，工期顺延。六、甲、乙双方责任：1、甲方责任：现场达到乙方施工要求，无施工障碍。无条件提供水电，塔吊配合乙方施工。无条件为乙方施工人员提供寝室，以及存放施工材料的库房和场地。甲乙双方交叉施工时 ，甲方负责现场工作的协调，协助。达到不窝工，以保障工期不延误。及时按合同支付乙方工程款，以保证工程顺利进展。2、乙方责任：文明施工，遵守各项规章制度，不影响其他工人工作。严格按施工程序施工，搞好局部卫生工作。严禁野蛮施工。墙体表面因原始施工原因造成的不平整，局部的酌情处理。情况复杂的与甲方协商解决。七、工程验