合同条款及格式

1、 安宁园区钛材加工园一期厂房10kV配电工程 合同条款及格式式比 选 人：盐盐边县工业区区开发建设管管理委员会比选代理机构：四川远通工工程项目管理理咨询有限公公司日 期：二0一六年四月月比选须知前附表表项号编列内容1比选人：盐边县县工业区开发发建设管理委委员会项目名称：安宁宁园区钛材加加工园一期厂厂房10kVV配电工程建设地点：盐边边县桐子林镇镇（安宁园区区）工程规模：实施施安宁园区钛钛材加工园一一期厂房100kV配电工工程。新建10kVV线路0.411kM，导线线采用JKLLYJ-100kV-2440架空绝缘缘线，新立电电杆8基，电杆采采用23015米；安装装智能远程费费控表1只、专变采采集

2、终端1台；安装100kV成套配配电柜5面、400VV配电柜9面、直流屏屏1面；新建100kV高压配配电室，新建建变压器室等等。 2施工工期： 550 日历天天比选范围：施工工图、设计变变更及工程量量清单范围内内的全部内容容。3现场考察：比选选人不组织。4施工合同价固固定总价包干干，固定总价价在合同实施施期间不作调调整，比选申申请人应该充充分考虑各种种风险因素在在内；比选预算控制价价： 86 万元，工程发发包价 799.12 万万元，（工程程发包价799.12万元元经财政评评审的预算控控制价 866万元-暂列金额0元）92%+暂列列金额0元）。5比选报价：本项项目采用固定定报价方式（发发包价即最

3、终终结算价）。比选申请人认真真理解川发改改招管（20012）123号文件件精神，并按按固定价比选选办法第三章章规定，拟派派本项目的负负责人亲自前前往参加抽取取活动。（详详细规定见比比选公告第六六条）6比选申请文件有有效期：比选选之日起300天7比选人定于报名名截止时间即即北京时间22016年4月22日10时00分，在有关监监督部门以及及自愿到场的的比选申请人人的现场监督督下，在盐边边县政务中心心发改局窗口口公开举行从从四川日报招招标比选网（）随机抽取活动，从符合资格条件的比选申请人中随机抽取1个作为中选人。8中选后2日内，除除不可抗力原原因外，拒签签合同的，比比选人将没收收中选人的比比选保证金

4、。9中选人提交履约约担保的期限限及金额：中中选人确定后后，签订合同同之前。金额额为中选价的的10。10招标代理服务费费等由中选的的比选申请人人自行承担支支付，招标代代理服务费按按计价格220021980号规规定计算，以以上费用由中中选人在领取取中选通知书书时自行承担担支付给招标标代理机构。11由于承包人原因因造成工期延延误，承包人人向发包人支支付逾期竣工工违约金的计计算方法：工工期每拖延11天承担违约约金3000元人民民币，最高违违约金额为工工程结算价款款的10%。合同文件格式一、合同协议书书发包人（全称）： 承包人（全称）： 根据中华人民民共和国合同同法、中中华人民共和和国建筑法及及有关法律

5、规规定，遵循平平等、自愿、公公平和诚实信信用的原则，双双方就 工程施工及及有关事项协协商一致，共共同达成如下下协议： 一、工工程概况1.工程名称： 。2.工程地点： 。3.工程立项批批准文号： 。4.资金来源： 。5.工程内容：施工图设计计文件及其变变更（包括引引用的标准规规范、技术规规程和标准设设计图集）明明确规定的内内容。群体工程应附承承包人承揽工工程项目一览览表（附件件1）。6.工程承包范范围：施工图设计文件件及其变更（包包括引用的标标准规范、技技术规程和标标准设计图集集）明确规定定的内容。 二、合同同工期计划开工日期：年月日。计划竣工日期：年月日。工期总日历天数数：天。工期期总日历天数

6、数与根据前述述计划开竣工工日期计算的的工期天数不不一致的，以以工期总日历历天数为准。 三、质质量标准工程质量符合设设计要求，满满足使用功能能，达到现行行施工质量验验收规范（含含工程建设标标准强制性条条文）合格标标准。 四、签签约合同价与与合同价格形形式1.签约合同价价为：人民币（大写） ( 元)；其中：（1）安全文明明施工费：人民币（大写） ( 元)；（2）材料和工工程设备暂估估价金额：人民币（大写） ( 元)；（3）专业工程程暂估价金额额：人民币（大写） ( 元)；（4）暂列金额额：人民币（大写） ( 元)。2.合同价格形形式： 。 五、项项目经理承包人项目经理理： 。 六、合合同文件构成成

7、本协议书与下列列文件一起构构成合同文件件：（1）中标通知知书（如果有有）；（2）专用合同同条款及其附附件；（3）投标函及及其附录（如如果有）； （4）通用合同同条款；（5）技术标准准和要求；（6）图纸；（7）已标价工工程量清单或或预算书；（8）其他合同同文件。在合同订立及履履行过程中形形成的与合同同有关的文件件均构成合同同文件组成部部分。上述各项合同文文件包括合同同当事人就该该项合同文件件所作出的补补充和修改，属属于同一类内内容的文件，应应以最新签署署的为准。专专用合同条款款及其附件须须经合同当事事人签字或盖盖章。 七、承承诺1.发包人承诺诺按照法律规规定履行项目目审批手续、筹筹集工程建设设资

8、金并按照照合同约定的的期限和方式式支付合同价价款。2.承包人承诺诺按照法律规规定及合同约约定组织完成成工程施工，确确保工程质量量和安全，不不进行转包及及违法分包，并并在缺陷责任任期及保修期期内承担相应应的工程维修修责任。3.发包人和承承包人通过招招投标形式签签订合同的，双双方理解并承承诺不再就同同一工程另行行签订与合同同实质性内容容相背离的协协议。 八、词词语含义本协议书中词语语含义与第二二部分通用合合同条款中赋赋予的含义相相同。 九、签签订时间本合同于 年 月 日签签订。 十、签签订地点本合同在盐边县县工业区开发发建设管理委委员会签订。 十一、补补充协议合同未尽事宜，合合同当事人另另行签订补

9、充充协议，补充充协议是合同同的组成部分分。 十二、合合同生效本合同自 合同同双方签字盖盖章后生效。 十三、合合同份数本合同一式 十十二份，均具具有同等法律律效力，发包包人执 九份，承包人人执 三 份。发包人： (公章) 承包人： (公章) 法定代表人或其其委托代理人人： 法定代表表人或其委托托代理人：（签字） （签字字）组织机构代码： 组织机构构代码： 地 址： 地 址： 邮政编码： 邮政编码码： 法定代表人： 法定代表表人： 委托代理人： 委托代理理人： 电 话： 电 话： 传 真： 传 真： 电子信箱： 电子信箱箱： 开户银行： 开户银行行： 账 号： 账 号： 二、 通用合合同条款执行建

10、设工程程施工合同（示示范文本）（GF-2013-0201）通用合同条款 三三、合同专用用条款1. 一般约定定1.1 词语定定义1.1.1合同同1.1.1.110其他合同同文件包括： / 。1.1.2 合合同当事人及及其他相关方方1.1.2.44监理人：名 称：/ ；资质类别和等级级：/ ；联系电话：/ ；电子信箱：/ ；通信地址： / 。1.1.2.55 设计人：名 称：/ ；资质类别和等级级：/ ；联系电话：/ ；电子信箱：/ ；通信地址： / 。1.1.3 工工程和设备1.1.3.77 作为施工工现场组成部部分的其他场场所包括： / 。1.1.3.99 永久占地地包括：实施施本合同工程程需

11、永久占用用的土地。1.1.3.110 临时占占地包括：实实施本合同工工程需临时占占用的土地。1.3法律 适用于合同的其其他规范性文文件：/ 。1.4 标准和和规范1.4.1适用用于工程的标标准规范包括括：按国家现现行规范和标标准执行。1.4.2 发发包人提供国国外标准、规规范的名称： / ；发包人提供国外外标准、规范范的份数： / ；发包人提供国外外标准、规范范的名称： / 。1.4.3发包包人对工程的的技术标准和和功能要求的的特殊要求：/ 。1.5 合同文文件的优先顺顺序合同文件组成及及优先顺序为为：组成合同同的各项文件件应视作一个个整体，彼此此互相解释，互互为说明。除除按通用合同同条款所列

12、顺顺序解释外，仍仍有歧义，按按合同文件形形成日期的后后者优先解释释。（1）合同协议议书及附件（含含评标期间和和合同谈判过过程中的澄清清文件和补充充文件）；（2）中标通知书；（3）投标函及投标函附录；（4）专用合同条款；（5）通用合同条款；（6）技术标准和要求；（7）施工图预算书；（8）经施工图设计文件审查机构审查合格并盖章的图纸；（9）其他合同文件。1.6 图纸和和承包人文件件1.6.1 图图纸的提供发包人向承包人人提供图纸的的期限：合同同签订后3天内；发包人向承包人人提供图纸的的数量：免费费提供施工图图设计文件图图纸一套，承承包人需要更更多份数时，应应自费复制；发包人向承包人人提供图纸的的内

13、容：/ 。1.6.4 承承包人文件需要由承包人提提供的文件，包包括：包括详详细施工进度度计划、施工工组织设计（方方案）及说明明、施工质量量、进度控制制网络、安全全文明施工措措施计划、施施工工艺和方方法、施工技技术标准变更更、材料变更更及必要的加加工图和大样样图等。本项项约定的由承承包人提供的的文件均不是是合同计量与与支付的依据据文件；承包人提供的文文件的期限为为：设计交底底后5天内；承包人提供的文文件的数量为为：一式四份份；承包人提供的文文件的形式为为： 书面 ；发包人审批承包包人文件的期期限： 5天内 。1.6.5 现现场图纸准备备关于现场图纸准准备的约定：由承包人自自行准备。1.7 联络1

14、.7.1发包包人和承包人人应当在5天内将与合合同有关的通通知、批准、证证明、证书、指指示、指令、要要求、请求、同同意、意见、确确定和决定等等书面函件送送达对方当事事人。1.7.2 发发包人接收文文件的地点：盐边县工业业区开发建设设管理委员会会；发包人指定的接接收人为：甲甲方现场代表表。承包人接收文件件的地点：盐盐边县工业区区开发建设管管理委员会；承包人指定的接接收人为：中中标单位项目目负责人。监理人接收文件件的地点：盐盐边县工业区区开发建设管管理委员会；监理人指定的接接收人为：监监理中标单位位项目负责人人。1.10 交通通运输1.10.1 出入现场的的权利关于出入现场的的权利的约定定：按盐边县

15、县交通管理要要求确定。1.10.3 场内交通关于场外交通和和场内交通的的边界的约定定：由施工组组织设计约定定。关于发包人向承承包人免费提提供满足工程程施工需要的的场内道路和和交通设施的的约定：发包包人协助承包包人协调解决决，承包人承承担相应费用用。因承包人人原因造成上上述道路或交交通设施损坏坏的，承包人人负责修复并并承担由此产产生的费用。 1.10.4超超大件和超重重件的运输运输超大件或超超重件所需的的道路和桥梁梁临时加固改改造费用和其其他有关费用用由承包人承担。1.11 知识识产权1.11.1关关于发包人提提供给承包人人的图纸、发发包人为实施施工程自行编编制或委托编编制的技术规规范以及反映映

16、发包人关于于合同要求或或其他类似性性质的文件的的著作权的归归属：归发包包人所有。关于发包人提供供的上述文件件的使用限制制的要求：仅仅限于本工程程使用。1.11.2 关于承包人人为实施工程程所编制文件件的著作权的的归属：归承承包人所有。关于承包人提供供的上述文件件的使用限制制的要求：/ 。1.11.4 承包人在施施工过程中所所采用的专利利、专有技术术、技术秘密密的使用费的的承担方式：由承包人自自行承担。1.13施工图图及已有设计计变更范围内内的工程量及及合同价格均均不得调整。2. 发包人2.2 发包人人代表发包人代表：姓 名： ；身份证号： ；职 务： ；联系电话： ；电子信箱： ；通信地址：盐

17、边边县工业区开开发建设管理理委员会。发包人对发包人人代表的授权权范围如下：负责处理合合同履行过程程中与发包人人有关的具体体事宜。发包包人代表在授授权范围内的的行为由发包包人承担法律律责任。发包包人更换发包包人代表的，应应提前7天书面通知知承包人。2.4 施工现现场、施工条条件和基础资资料的提供2.4.1 提提供施工现场场关于发包人移交交施工现场的的期限要求：合同签订后后14个工作日日。2.4.2 提提供施工条件件关于发包人应负负责提供施工工所需要的条条件，包括：（1）将施工所所需的水、电电、电讯线路路接至施工场场地的时间、地地点和供应要要求：均由承承包人自行协协调解决，并并承担相应费费用。（2

18、）施工场地地与公共道路路的通道开通通时间和要求求：由承包人人在开工前自自行协调解决决，并承担相相应费用。（3）工程地质质和地下管线线资料的提供供时间：开工工前发包人协协助承包人取取得。（4）由发包人人办理的施工工所需证件、批批件的名称和和完成时间：负责办理合合同工程监督督备案和施工工许可证手续续，完成时间间为开工之日日前。（5）水准点与与座标控制点点交验要求：开工前，发发包人通过监监理人向承包包人提供测量量基准点、基基准线和水准准点及其书面面资料。（6）协调处理理施工场地周周围地下管线线和邻近建筑筑物、构筑物物（含文物保保护建筑）、古古树名木的保保护工作：协协调处理施工工场地内地上上地下管线、

19、苗苗木和邻近建建筑物、构筑筑物与合同工工程在高程、平平面布置上的的矛盾，相关关费用由承包包单位承担。（7）双方约定定发包人应做做的其他工作作：按国家现现行规定执行行。（8）发包人委委托承包人办办理的工作：按国家现行行规定执行。2.5 资金来来源证明及支支付担保发包人提供资金金来源证明的的期限要求：开工前。发包人是否提供供支付担保： 否 。发包人提供支付付担保的形式式： / 。3. 承包人3.1 承包人人的一般义务务（2）按法律规规定和合同约约定完成工程程。承包人应应按约定时间间和要求，完完成以下工作作：1）应提供计划划、报表的名名称及完成时时间：每月25日前提供供已完工程月月进度统计报报表和下

20、月工工程进度计划划报表，一式式五份，送监监理人审核后后，报送发包包人二份，返返还承包人二二份，留存监监理人一份。承包人应按合同规定，按时向监理人和发包人和项目业主提交合同完成情况的工程进展情况报表和其他统计报表，报表内容应包括项目业主现行的有关规定在内，并能满足发包人和项目业主完成上报国家规定的固定资产投资报表的要求。报表须经监理工程师签字，报表格式和提交时间由发包人统一制定。同时还应按月报送工程形象进度简报。2）承担施工安安全保卫工作作及非夜间施施工照明的责责任和要求：根据发包人人和监理人批批准的施工组组织设计和现现场实际情况况采取相应的的防护措施，费费用由承包人人负责。3）向发包人提提供办

21、公和生生活房屋及设设施要求： 为发包方提提供砖混结构构办公室和休休息室各两间间（每间300）及满足足现场办公所所需要的设施施和设备，具具体设施和设设备由发包方方待工程开工工后按工作需需要另行确定定。所有设施施和设备待工工程竣工验收收后归还承包包方。4）需承包人办办理的有关施施工场地交通通、环卫和施施工噪音管理理等手续：确确保施工现场场道路畅通，噪噪音排放按现现行环保有关关规定执行，办办理相关手续续，承包人承承担由此发生生的费用。5）已完工程成成品保护的特特殊要求及费费用承担：承承包人负责合合同工程承包包范围内已完完工程交工前前的成品保护护工作。6）施工场地周周围地下管线线和临近建筑筑物、构筑物

22、物（含文物保保护建筑）、古古树名木的保保护要求及费费用承担：在在送交投标文文件之前，默默认或一般认认为承包人已已独立进行现现场考察，对对施工场地（现现场）条件和和周围环境（包包括临时水源源接口位置、临临时电源接口口位置、临时时排污口位置置、建筑红线线位置、道路路交通、出入入口、地质水水文情况、周周围地下管线线和临近建筑筑物、构筑物物（含文物保保护建筑）、古古树名木等）的的资料和信息息数据有充分分了解，并已已在其投标报报价时就此给给予了充分考考虑。7）施工场地清清洁卫生的要要求：按四四川省城乡环环境综合治理理条例（NNO：SC1122491）、攀攀枝花市建设设施工现场环环境与卫生管管理办法（攀攀

23、枝花市人民民政府令第1102号）和和攀枝花市市城市建筑垃垃圾管理规定定（攀枝花花市人民政府府令第92号）要求求执行，达到到市、县城乡乡环境综合治治理标准和要要求。8）承包人自行行解决施工现现场需要搭设设的临时供电电、临时供水水、临时道路路等临时设施施，并承担因因此发生的相相关费用。9）承包人在施施工过程中因因施工或运输输材料致使原原交通道路及及周围设施损损坏必须无偿偿及时修复，并并承担因此发发生的一切费费用。10）双方约定定承包人应做做的其他工作作：在工程施施工期间，承承包人应加强强对合同工程程本身原有结结构的保护，同同时做好该项项目范围内合合同工程外的的其他建筑物物、构筑物、花花草苗木、设设

24、施设备和地地上地下管线线等的保护措措施，不得损损伤损坏。若若确因施工需需要，临时占占用部分场地地、移除（动动）部分花草草苗木、设施施设备的，应应事前书面告告知发包人（项项目业主单位位或项目使用用单位），取取得同意，在在施工完成后后应即时恢复复原状并由承承包人承担相相应费用。在在工程施工期期间，承包人人应始终避免免现场出现不不必要的障碍碍物，妥当存存放并处置施施工设备和多多余的材料，及及时从现场清清除运走任何何废料、垃圾圾或不再需要要的临时工程程和设施，做做到“工完、料尽尽、工地净”。在工程施施工期间，承承包人应理解解并落实使用用方对于质量量、进度，安安全文明施工工、环境保护护、治安保卫卫等的合

25、理要要求。对于此此条约定内容容，在必要时时承包人应作作出书面承诺诺。（5）承包人提提交的竣工资资料的内容：竣工结算书书。承包人需要提交交的竣工资料料套数：四套套。承包人提交的竣竣工资料的费费用承担：由由承包人自行行承担。承包人提交的竣竣工资料移交交时间：竣工工验收合格后后60天内。承包人提交的竣竣工资料形式式要求：书面面。（10）承包人人应履行的其其他义务：发发生时另行商商定。3.2 项目经经理3.2.1 项项目经理：姓 名： / ；身份证号： / ；建造师执业资格格等级：/ ；建造师注册证书书号：/ ；建造师执业印章章号：/ ；安全生产考核合合格证书号：/ ；联系电话： / ；电子信箱： /

26、 ；通信地址： / ；承包人对项目经经理的授权范范围如下：项目经理按按合同约定组组织工程实施施。在紧急情情况下为确保保施工安全和和人员安全，在在无法与发包包人代表和总总监理工程师师及时取得联联系时，项目目经理有权采采取必要的措措施保证与工工程有关的人人身、财产和和工程的安全全，但应在448小时内向向发包人代表表和总监理工工程师提交书书面报告。关于项目经理每每月在施工现现场的时间要要求： 不少于20个工作日日 。承包人未提交劳劳动合同，以以及没有为项项目经理缴纳纳社会保险证证明的违约责责任：承包人人不提交上述述文件的，项项目经理无权权履行职责，发发包人有权要要求更换项目目经理，由此此增加的费用用

27、和（或）延延误的工期由由承包人承担担。项目经理未经批批准，擅自离离开施工现场场的违约责任任：对无故不不在施工现场场的项目经理理第一至三次次，每次处55000.000元违约金金，项目经理理无故不在施施工现场超过过三次，视同转包，依依据中华人人民共和国建建筑法第六六十七条和建建设工程质量量管理条例第第六十二条等等法律法规进进行相应处罚罚3.2.3 承承包人擅自更更换项目经理理的违约责任任：视同转包包，依据中中华人民共和和国建筑法第第六十七条和和建设工程程质量管理条条例第六十十二条等法律律法规进行相相应处罚。3.2.4 承承包人无正当当理由拒绝更更换项目经理理的违约责任任： 发包人可对对承包人执行行

28、5万元至20万元的违违约罚款。3.3 承包人人人员3.3.1 承承包人提交项项目管理机构构及施工现场场管理人员安安排报告的期期限： 合同协议书书签定前。3.3.3 承承包人无正当当理由拒绝撤撤换主要施工工管理人员的的违约责任：发包人可对对承包人执行行5千元至2万元的违约约罚款。3.3.4 承承包人主要施施工管理人员员离开施工现现场的批准要要求：由业主主单位安派专专人对施工单单位项目经理理、技术负责责人、施工员员、专职安全全员，实行考考勤制度，有有特殊情况需需履行请假手手续。3.3.5承包包人擅自更换换主要施工管管理人员的违违约责任：发发包人可对承承包人执行55千元至2万元的违约约罚款。承包人主

29、要施工工管理人员擅擅自离开施工工现场的违约约责任：对无无故不在施工工现场的主要要施工管理人人员，每次处处1000.00元违约约金。3.5 分包3.5.1 分分包的一般约约定禁止分包的工程程包括：本工程所有有施工内容。主体结构、关键键性工作的范范围： / 。3.5.2分包包的确定允许分包的专业业工程包括：无。其他关于分包的的约定： 不允许 。3.5.4 分分包合同价款款关于分包合同价价款支付的约约定：无 。3.6 工程照照管与成品、半半成品保护承包人负责照管管工程及工程程相关的材料料、工程设备备的起始时间间：自发包人人向承包人移移交施工现场场之日起，承承包人应负责责照管工程及及工程相关的的材料、

30、工程程设备，直到到工程竣工验验收合格、交交付使用之日日止。3.7 履约担担保承包人是否提供供履约担保： 是 。承包人提供履约约担保的形式式、金额及期期限的：1 履约担保：现金担保，金金额为中标价价（扣除招标标人暂定部分分）的102 差额履约担担保：现金担担保，金额为为 2倍（投标最高高限价85）中中标价净价（当有时）3 履约担保和和差额履约担担保缴纳或退退还方式：通通过承包人基基本账户以银银行转账方式式缴纳或退还还4 履约担保及及差额履约担担保退还时间间：待工程竣竣工验收合格格，持签字齐齐全的工程程俊工验收报报告办理退退还。4. 监理人4.1监理人的的一般规定关于监理人的监监理内容：本本工程的

31、所有有施工内容。关于监理人的监监理权限：监理人受发包人人委托，享有有合同约定的的权力，对建建设工程质量量、安全、造造价、进度进进行全面控制制和管理监理人（总监理理工程师）在在行使下列权权利前，应事事先取得发包包人的批准：（1）发布开工工令、暂时停停工或复工令令；（2）决定工程程延期；（3）审查批准准技术标准或或要求变更；（4）对工程（设设计）变更作作决定；（5）按专用合合同条款第115条确定变变更后的单价价；（6）确定索赔赔及金额；（7）决定暂列列金额的使用用（8）中期计量量支付；（9）工程结算算；（10）施工现现场的安全文文明施工措施施批准；（11）施工进进度计划的审审批；（12）中间交交工

32、证书的签签认；（13）撤换承承包人项目经经理、技术负负责人及其他他主要人员；（14）批准承承包人更换及及增减设备；（15）当出现现第3.5条情况况时，总监理理工程师发出出的任何书面面决定，必须须得到发包人人批准。发包人在合同履履行期间有权权根据具体情情况调整总监监理工程师及及专业监理工工程师的权力力范围，并及及时通知承包包人关于监理人在施施工现场的办办公场所、生生活场所的提提供和费用承承担的约定：由监理单位位自行解决。4.2 监理人人员总监理工程师：姓 名：/ ；职 务：/ ；监理工程师执业业资格证书号号：/ ；联系电话：/ ；电子信箱：/ ；通信地址：/ ；关于监理人的其其他约定：/ 。4.

33、4 商定或或确定在发包人和承包包人不能通过过协商达成一一致意见时，发发包人授权监监理人对以下下事项进行确确定：（1）发生时另另行商定。；（2） ；（3） 。5. 工程质量量5.1 质量要要求5.1.1 特特殊质量标准准和要求：符符合设计要求求，满足使用用功能，达到到现行施工质质量验收规范范（含工程建建设标准强制制性条文）合合格标准。关于工程奖项的的约定： 无 。5.3 隐蔽工工程检查5.3.2承包包人提前通知知监理人隐蔽蔽工程检查的的期限的约定定：承包人应应在工程隐蔽蔽部位自检确确认后覆盖前前48小时书面面通知监理人人检查，监理理人检查合格格后，须经发发包人现场验验收，验收合合格后，方可可隐蔽

34、。未经经发包人及相相关部门验收收的隐蔽工程程不得纳入竣竣工结算。双方约定的中间间验收部位：按现行施工工质量验收规规范、质量安安全监督部门门要求和通用用合同条款执执行。监理人不能按时时进行检查时时，应提前 24 小时提交书书面延期要求求。关于延期最长不不得超过： 48 小时。6. 安全文明明施工与环境境保护6.1安全文明明施工6.1.1 项项目安全生产产的达标目标标及相应事项项的约定： 按通用条款款执行。6.1.4 关关于治安保卫卫的特别约定定：按通用条条款执行。关于编制施工场场地治安管理理计划的约定定：按通用条条款执行。6.1.5 文文明施工合同当事人对文文明施工的要要求：按通用用条款执行。6

35、.1.6 关关于安全文明明施工费支付付比例和支付付期限的约定定：按工程进进度款比例支支付，最终安安全文明施工工费待结算审审计后支付 。7. 工期和进进度7.1 施工组组织设计7.1.1 合合同当事人约约定的施工组组织设计应包包括的其他内内容：按通用用条款执行。7.1.2 施施工组织设计计的提交和修修改承包人提交详细细施工组织设设计的期限的的约定：开工工日期后5天内。发包人和监理人人在收到详细细的施工组织织设计后确认认或提出修改改意见的期限限： 5天内 。7.2 施工进进度计划7.2.2 施施工进度计划划的修订发包人和监理人人在收到修订订的施工进度度计划后确认认或提出修改改意见的期限限： 5天内

36、。7.3 开工7.3.1 开开工准备关于承包人提交交工程开工报报审表的期限限： 7天内 。关于发包人应完完成的其他开开工准备工作作及期限：55天内。关于承包人应完完成的其他开开工准备工作作及期限：55天内。7.3.2开工工通知因发包人原因造造成监理人未未能在计划开开工日期之日日起 2400天内发出开开工通知的，承承包人有权提提出价格调整整要求，或者者解除合同。7.4 测量放放线7.4.1发包包人通过监理理人向承包人人提供测量基基准点、基准准线和水准点点及其书面资资料的期限：开工通知知载明的开开工日期前77天内。7.5 工期延延误7.5.1 因因发包人原因因导致工期延延误（7）因发包人人原因导致

37、工工期延误的其其他情形： / 。7.5.2 因因承包人原因因导致工期延延误因承包人原因造造成工期延误误，逾期竣工工违约金的计计算方法为： 工期每延误一一天，对承包包人处以30000元/天的逾期竣竣工违约金。违违约金在履约约保证金中扣扣除。因承包人原因造造成工期延误误，逾期竣工工违约金的上上限： 工程结算算总价的100% 。7.6 不利物物质条件不利物质条件的的其他情形和和有关约定： / 。7.7异常恶劣劣的气候条件件发包人和承包人人同意以下情情形视为异常常恶劣的气候候条件：（1） / ；（2） / ；（3） / 。7.9 提前竣竣工的奖励7.9.2提前前竣工的奖励励： 无无 。8. 材料与设设

38、备8.4材料与工工程设备的保保管与使用8.4.1发包包人供应的材材料设备的保保管费用的承承担： / 。8.6 样品8.6.1样样品的报送与与封存需要承包人报送送样品的材料料或工程设备备，样品的种种类、名称、规规格、数量要要求： / 。8.8 施工设设备和临时设设施8.8.1 承承包人提供的的施工设备和和临时设施关于修建临时设设施费用承担担的约定： 由承包人承承担。9. 试验与检检验9.1试验设备备与试验人员员9.1.2 试试验设备施工现场需要配配置的试验场场所： / 。 施工现场需要配配备的试验设设备： / 。施工现场需要具具备的其他试试验条件： / 。9.4 现场工工艺试验 现场工艺试验的的

39、有关约定： / 。10. 变更10.1变更的的范围关于变更的范围围的约定：施施工过程中，如如确因技术、水水文、地质等等特殊原因需需对原设计方方案作较大变变更，且项目目总投资增减减累计超过合合同价款100以上（含含10），应应当先经原设设计单位同意意并修改，再再由建设单位位、监理单位位和施工单位位对引起项目目总投资增减减予以书面说说明，向原项项目审批部门门重新报批，完完善相关手续续，由项目审审批部门征求求财政、审计计、建设等部部门意见后，报报请分管副县县长同意，分分管县长签字字后作为结算算依据实施。增增减资金累计计超过5万元以上的的（含5万元）报项项目审批部门门、财政、审审计、建设等等部门同意实

40、实施；累计增增减资金累计计在5万元以内的的，由项目审审批部门征求求财政、审计计、建设等部部门意见后实实施.所有工程变更必必须由原设计计单位出具正正式变更通知知，经监理单单位、发包人人同意后，方方可实施。否否则视为不按按图施工，不不支付费用。如如果发出变更更指令是因承承包人过错、承承包人违反合合同或承包人人造成的，则则这种违约引引起的任何额额外费用应由由承包人承担担设计变更或工程程变更原则：（1）有利于增增强使用功能能，（2）有利于降降低工程造价价，（3）有利于保保证工程质量量的前提下合合理缩短建设设工期，（44）发包人认认为有必要变变更的其它方方面。10.4 变更更估价10.4.1 变更估价原

41、原则关于变更估价的的约定: 施工过程中中，所有工程程变更必须由由原设计单位位出具正式变变更通知，经经监理单位、发发包人同意后后，方可实施施。工程变更更引起的价格格调整按20KV及以以下配电网工工程建设预算算编制与计算算标准、20KV及以下配电网工程预算定额及相关配套文件、2015年1月20KV及以下配电网工程设备材料价格信息、攀枝花工程造价信息2016年1月及市场询价计价后按投标下浮比例（投标报价相对于招标控制价的下浮比例）同比例下浮。10.4.2 变更估价程程序： 。10.5承包人人的合理化建建议监理人审查承包包人合理化建建议的期限： 5天内 。发包人审批承包包人合理化建建议的期限： 5天内

42、 。承包人提出的合合理化建议降降低了合同价价格或者提高高了工程经济济效益的奖励励的方法和金金额为： 无 。10.7 暂估估价无暂估价。10.8 暂列列金额合同当事人关于于暂列金额使使用的约定：暂列金额只只能由发包人人报相关部门门批准使用。11. 价格调调整11.1 市场场价格波动引引起的调整市场价格波动是是否调整合同同价格的约定定：不可以调调整。在履行行合同时，应应按照合同约约定的价格作作价进行支付付，即投标报报价表中标明明的总价在合合同执行过程程中是固定不不变的，不因因物价波动而而调整，风险险和收益由承承包人自行承承担。因市场价格波动动调整合同价价格，采用以以下第 / 种方式对合合同价格进行

43、行调整：第1种方式：采采用价格指数数进行价格调调整。关于各可调因子子、定值和变变值权重，以以及基本价格格指数及其来来源的约定： / ； 第2种方式：采采用造价信息息进行价格调调整。（2）关于基准准价格的约定定： / 。专用合同条款承包人在已已标价工程量量清单或预算算书中载明的的材料单价低低于基准价格格的：专用合合同条款合同同履行期间材材料单价涨幅幅以基准价格格为基础超过过 / %时，或材料料单价跌幅以以已标价工程程量清单或预预算书中载明明材料单价为为基础超过 / %时，其超过过部分据实调调整。承包人在已标标价工程量清清单或预算书书中载明的材材料单价高于于基准价格的的：专用合同同条款合同履履行期

44、间材料料单价跌幅以以基准价格为为基础超过 / %时，材料单单价涨幅以已已标价工程量量清单或预算算书中载明材材料单价为基基础超过 / %时，其超过过部分据实调调整。承包人在已标标价工程量清清单或预算书书中载明的材材料单价等于于基准单价的的：专用合同同条款合同履履行期间材料料单价涨跌幅幅以基准单价价为基础超过过 / %时，其超过过部分据实调调整。第3种方式：其其他价格调整整方式： 无 。12. 合同价价格、计量与与支付12.1 合同同价格形式1、单价合同。综合单价包含的的风险范围： / 风险费用的计算算方法：。风险范围以外合合同价格的调调整方法： / 。2、总价合同：本项目采用用施工图总价价包干合

45、同。总价包含的风险险范围： A、施工期期间，材料价价格、机械使使用费的变化化及所有政策策性调整因素素；B、施工图范范围内的漏项项内容；C、由于施工工组织设计变变化造成的费费用增加。以以上风险发生生时，不合同同价款进行调调整。风险费用的计算算方法： / 。风险范围以外合合同价格的调调整方法： / 。3、其他价格方方式： / 。12.2 预付付款12.2.1 预付款的支支付预付款支付比例例或金额：无无。预付款支付期限限： 无_。预付款扣回的方方式： / 12.2.2 预付款担保保承包人提交预付付款担保的期期限： 无 。预付款担保的形形式为： 无 。12.3 计量量12.3.1 计量原则工程量计算规

46、则则：工程量的的确认由监理理工程师审核核、发包人认认定。12.3.2 计量周期关于计量周期的的约定：无。12.3.3 单价合同的的计量关于单价合同计计量的约定： / 。12.3.4 总价合同的的计量关于总价合同计计量的约定： / 。12.3.5总总价合同采用用支付分解表表计量支付的的，是否适用用第12.33.4 项总总价合同的计计量约定进进行计量： / 。12.3.6 其他价格形形式合同的计计量其他价格形式的的计量方式和和程序： / 。12.4 工程程进度款支付付12.4.1 付款周期关于付款周期的的约定：双方约定的工程程款（进度款款）支付的方方式：工程竣竣工验收合格格且资料齐备备支付至合同同

47、总价的800%，余款在在工程结算审审计完后支付付至合同总价价的95%，余下下5%做为质保保金。12.4.2 进度付款申申请单的编制制关于进度付款申申请单编制的的约定：按发发包人提供的的标准格式编编制。12.4.3 进度付款申申请单的提交交（1）单价合同同进度付款申申请单提交的的约定： / 。（2）总价合同同进度付款申申请单提交的的约定： 按按节点据实提提交 。（3）其他价格格形式合同进进度付款申请请单提交的约约定： / 。12.4.4 进度款审核核和支付（1）监理人审审查并报送发发包人的期限限：3天内。发包人完成审批批并签发进度度款支付证书书的期限：55天内。（2）发包人支支付进度款的的期限：

48、7天内。发包人逾期支付付进度款的违违约金的计算算方式： / 。12.4.6 支付分解表表的编制2、总价合同支支付分解表的的编制与审批批： / 。3、单价合同的的总价项目支支付分解表的的编制与审批批： / 。13. 验收和和工程试车13.1 分部部分项工程验验收13.1.2监监理人不能按按时进行验收收时，应提前前 24 小时时提交书面延延期要求。关于延期最长不不得超过： 48 小时时。13.2 竣工工验收13.2.2竣竣工验收程序序关于竣工验收程程序的约定：按国家现行行验收规范执执行。发包人不按照本本项约定组织织竣工验收、颁颁发工程接收收证书的违约约金的计算方方法： / 。13.2.5移移交、接

49、收全全部与部分工工程承包人向发包人人移交工程的的期限： / 。发包人未按本合合同约定接收收全部或部分分工程的，违违约金的计算算方法为： / 。承包人未按时移移交工程的，违违约金的计算算方法为：按按延期处理。13.3 工程程试车13.3.1 试车程序工程试车内容： 按规范范要求 。（1）单机无负负荷试车费用用由 承承包方 承承担；（2）无负荷联联动试车费用用由 承包包方 承担担。13.3.3 投料试车关于投料试车相相关事项的约约定： / 。13.6 竣工工退场13.6.1 竣工退场承包人完成竣工工退场的期限限：竣工验收收合格后100天内，逾期期退场按延期期处理 。14. 竣工结结算14.1 竣工

50、工付款申请承包人提交竣工工付款申请单单的期限： 竣工工验收合格后后60天内 。竣工付款申请单单应包括的内内容：（1）竣工资料料的提交：工工程竣工验收收合格后600天内，承包包人应按城建建档案室的要要求向发包人人提供完整的的竣工结算资资料一式五份份（包括电子子文档），包包括：工程结结算汇总表、工工程结算书（含含计算书）、承承发包合同或或协议书、原原设计施工图图及竣工图、招招标文件、投投标文件、中中标通知书、隐隐蔽验收资料料、设计变更更、现场签证证资料、安全全文明施工措措施评价及费费率测定表、承承发包双方确确认的材料及及设备单价表表、图纸会审审记录、工程程协商会议纪纪要、承包方方取费证及规规费取费

51、证（需需与省定额站站核定的原件件一致）等有有关工程结算算资料；（2）发包人收收到承包人提提交的竣工结结算报告及结结算资料后进进行核实，给给予确认或者者提出修改意意见。发包人人确认竣工结结算报告后审审计机构进行行结算审核，同同时如发包人人对一审存在在疑问可二次次送审。若审审减率超过55%，则审计计费由承包人人承担；（3）本工程结结算造价以政政府审计部门门审定为准；（4）承包人在在工程竣工验验收合格后按按发包人要求求将竣工验收收合格的工程程交付项目业业主或使用单单位。（5）上述内容容以外的资料料以实际协商商处理。14.2 竣工工结算审核发包人审批竣工工付款申请单单的期限：竣竣工验收合格格及竣工资料

52、料齐备后600天内。发包人完成竣工工付款的期限限：竣工审计计完成后300天内。关于竣工付款证证书异议部分分复核的方式式和程序：按按现行规定执执行。14.4 最终终结清14.4.1 最终结清申申请单承包人提交最终终结清申请单单的份数： 5份 。承包人提交最终终结算申请单单的期限：竣竣工验收合格格60天内。 14.4.2 最终结清证证书和支付（1）发包人完完成最终结清清申请单的审审批并颁发最最终结清证书书的期限：竣竣工审计完成成后30天内。（2）发包人完完成支付的期期限：竣工审审计完成后330天内。15. 缺陷责责任期与保修修15.2缺陷责责任期缺陷责任期的具具体期限：本本合同工程缺缺陷责任期为为

53、24个月，详详见工程质量量保修书。15.3 质量量保证金关于是否扣留质质量保证金的的约定：经审审计后审定的的结算价款的的5。15.3.1 承包人提供供质量保证金金的方式质量保证金采用用以下第（2）种方式：（1）质量保证证金保函，保保证金额为： / ； （2） 经审计计后审定的结结算价款的 5 %的工程款；（3）其他方式式: / 。15.3.2 质量保证金金的扣留 质量保证金的扣扣留采取以下下第（2）种方式：（1）在支付工工程进度款时时逐次扣留，在在此情形下，质质量保证金的的计算基数不不包括预付款款的支付、扣扣回以及价格格调整的金额额；（2）工程竣工工结算时一次次性扣留质量量保证金；（3）其他扣

54、留留方式: / 。关于质量保证金金的补充约定定： / 。15.4保修15.4.1 保修责任工程保修期为： / 。15.4.3 修复通知承包人收到保修修通知并到达达工程现场的的合理时间：48小时内。16. 违约16.1 发包包人违约16.1.1发发包人违约的的情形发包人违约的其其他情形： / 。 16.1.2 发发包人违约的的责任发包人违约责任任的承担方式式和计算方法法：（1）因发包人人原因未能在在计划开工日日期前7天内下达开开工通知的违违约责任： / 。（2）因发包人人原因未能按按合同约定支支付合同价款款的违约责任任： / 。（3）发包人违违反第10.1款变更更的范围第第（2）项约定，自自行实

55、施被取取消的工作或或转由他人实实施的违约责责任： / 。（4）发包人提提供的材料、工工程设备的规规格、数量或或质量不符合合合同约定，或或因发包人原原因导致交货货日期延误或或交货地点变变更等情况的的违约责任： / 。（5）因发包人人违反合同约约定造成暂停停施工的违约约责任： / 。（6）发包人无无正当理由没没有在约定期期限内发出复复工指示，导导致承包人无无法复工的违违约责任： / 。（7）其他： / 。16.1.3 因发包人违违约解除合同同承包人按16.1.1项发发包人违约的的情形约定定暂停施工满满28天后发包包人仍不纠正正其违约行为为并致使合同同目的不能实实现的，承包包人有权解除除合同。16.

56、2 承包包人违约16.2.1 承包人违约约的情形承包人违约的其其他情形：（1）承包人应应按工程投标标文件所列人人员派驻现场场管理人员，不不得擅自更换换项目经理（建建造师）、技技术负责人等等主要技术人人员，如确需需更换，须以以相同资历人人员代替并提提前14天向监理理人申请且获获得发包人批批准认可，否否则发包人将将单方面终止止合同；（2）项目经理理（建造师）、技技术负责人必必须常驻施工工现场，经发发包人不定期期检查，项目目经理（建造造师）、技术术负责人连续续3次不在施工工现场，发包包人视情节轻轻重有权解除除合同，并由由承包人承担担一切损失；（3）如在接到到关于修复或或运走、替换换不合格材料料、设备

57、的规规定发出的通通知或指令后后的14天内不遵遵守该通知或或指令，无视视监理工程师师事先的书面面警告，一贯贯或公然忽视视履行合同规规定的义务，发发包人在向承承包人发出书书面通知的114天内仍未未见纠正的，发发包人可以向向承包人扣以以专用合同条条款中规定的的违约金，直直至解除承包包合同；（4）承包人施施工过程中所所用材料应与与投标文件中中所报材料一一致，如经发发现由于承包包人原因擅自自更换材料，承承包人应向发发包人支付合合同价款的11%5%的违约金金（违约金在在履约保证金金中扣除），发发包人将保留留解除合同的的权利，并由由承包人承担担由此产生的的一切损失；如非承包人人原因需更换换投标文件中中所报材

58、料，承承包人应在55天前向监理理单位申报，由由发包人批准准更换。16.2.2承承包人违约的的责任承包人违约责任任的承担方式式和计算方法法：因承包人人原因造成的的工期延误，承承包人应以现现金方式向发发包人支付违违约金30000元天，同时向向监理单位现现金方式支付付监理费30000元月（不足壹壹月按壹月计计算）。16.2.3 因承包人违违约解除合同同关于承包人违约约解除合同的的特别约定： / 。发包人继续使用用承包人在施施工现场的材材料、设备、临临时工程、承承包人文件和和由承包人或或以其名义编编制的其他文文件的费用承承担方式： / 。17. 不可抗抗力 17.1 不可可抗力的确认认除通用合同条款款

59、约定的不可可抗力事件之之外，视为不不可抗力的其其他情形： / 。17.4 因不不可抗力解除除合同合同解除后，发发包人应在商商定或确定发发包人应支付付款项后288天内完成款款项的支付。18. 保险18.1 工程程保险关于工程保险的的特别约定： / 。18.3 其他他保险关于其他保险的的约定：人员员工伤事故的的保险、人身身意外伤害险险由发包人和和承包人各自自投保，由发发包人和承包包人自行办理理。第三者责责任险由承包包人投保并承承担相关费用用。承包人是否应为为其施工设备备等办理财产产保险：承包包人应为其施施工设备、进进场的材料和和工程设备等等办理保险。18.7 通知知义务关于变更保险合合同时的通知知

60、义务的约定定： / 。20. 争议解解决20.3 争议议评审合同当事人是否否同意将工程程争议提交争争议评审小组组决定： / 。 20.3.1 争议评审小小组的确定争议评审小组成成员的确定： / 。选定争议评审员员的期限： / 。争议评审小组成成员的报酬承承担方式： / 。其他事项的约定定： / 。20.3.2 争议评审小小组的决定合同当事人关于于本项的约定定： / 。20.4仲裁或或诉讼因合同及合同有有关事项发生生的争议，按按下列第（2） 种方式解决决：（1）向 / 仲裁委员员会申请仲裁裁；（2）向盐边县县 人民法院起起诉。20.6补充条条款（1）工程项目目压证数量：项目经理（建建造师）1个，