版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
1、精品文档 精心整理精品文档 可编辑的精品文档房地产合同范文通用 目录: 1、房地产合同范文通用 2、房屋买卖合同范文通用版 房地产合同范文通用 房地产合同范文通用1 卖方:_ 营业执照号码:_ 开发企业资质证书号码:_ 法定代表人:_ 委托代理人:_ 买方:_ 法定代表人:_ 委托代理人:_ 第一条 本合同依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国城市房地产管理法及其他相关法律、法规的规定,由买方、卖方在平等、自愿、协商一致的基础上共同订立。 第二条 卖方与_市规划国土局签订深地合字(_)_号土地使用权出让合同书及_号补充协议,取得位于_市_区_路,宗地编号为_,土地面积_平方米的土地使用权,土
2、地用途为_,土地使用期限自_年_月_日起至_年_月_日止。 卖方经批准在上述土地上兴建商品房,定名为_,主体建筑物的性质为_,属_结构,建筑层数:地上_层,地下_层。 本房地产项目地价款已缴清,所售房地产未设定抵押,也无其他权利限制。深圳市规划国土局已批准本房地产项目进行预售,房地产预售许可证号为_. 第三条 买方购买_的第_栋_座_号房,位于_层,用途为_,建筑面积_平方米,其中:套内建筑面积_平方米,分摊公用建筑面积_平方米。 具体分摊项目和不分摊项目见附表。 具体楼层和位置见所附总平面图、立面图、楼层平面图及分户平面图。 卖方出售的房地产所位于宗地编号为_的土地及公共设施,为该地域范围内
3、房地产权利人共同享有(法律、法规及土地使用权出让合同中另有规定的除外)。 卖方承诺在本合同所售房地产交付买方使用时,本项目的土地出让合同书及其补充协议中规定的公共设施,也一并建成交付使用,否则买方可以拒绝收楼(买卖双方另有约定的除外)。 第四条 买卖双方约定前条所述房地产按下面第_种方式计算购房款: (一)按建筑面积计算,单价为人民币/港币_元/平方米,总金额为人民币/港币_元(小写_元)。 (二)按套内建筑面积计算,单价为人民币/港币_元/平方米,总金额为人民币/港币_元(小写_元)。 (三)按套计算,总金额为人民币/港币_元(小写_元)。 第五条 卖方委托_为购房款的代收和监管机构,_为本
4、项目的工程监理机构。 双方约定:买方不直接将购房款交给卖方,而是按照附表规定的付款方式将购房款汇入代收机构,以便于监管。 卖方在代收机构的帐户名称是_,帐号_. 第六条 买方未按本合同附表规定的付款方式按期给付购房款的,应当承担迟延支付的违约责任: (一)买方给付的价款达到应付总价款_%以上的,买方应就房价欠付额向卖方支付延期付款的违约金(违约金标准按债务履行期间人民银行有关延期付款的滞纳金标准执行)。 (二)买方给付的金额不足应付价款_%的,卖方可要求买方支付欠付价款百分之_的违约金(一般不超过_%)。 卖方或委托代理人(签名): 身份证号码: 联系地址: 联系电话: 买方或委托代理人(签名
5、): 身份证号码: 联系地址: 房地产合同范文通用2 委托人(甲方):_ 经纪人(乙方):_ 依据国家有关法律、法规和本市有关规定,甲、乙双方在平等、自愿和协商一致的基础上,就甲方委托乙方,乙方接受甲方委托从事房地产经纪事项达成一致,订立本合同。 第一条 甲乙双方应提供下列相应证件: 甲方提供:1.“销售许可证”;2.权属证件;3.物业的具体情况;4.法定代表人身份证明;5.营业执照;6.个人身份证。 乙方提供:1.经纪机构“资质证书”;2.经纪人岗位“资格证”;3.经纪人身份证;4.营业执照。 第二条 甲方委托乙方据实为其提供房地产经纪服务。共_项: 1.房地产经纪事项内容:_ 2.具体要求
6、:_ 3.其他要求:_ 第三条 甲、乙双方议定,在本合同履行期限内,甲方对其委托各房地产经纪事项,应在规定范围之内按下列比率向乙方支付服务费。 委托代理房地产转让,按成交价的_%计算支付; 代理房地产租赁的,按年租金的_%一次性计算支付; 代理房地产交换的,按房地产评估价值的_%计算支付; 其他服务项目支付_元。 服务费支付的时间、条件、金额、支付方式和结算方法,由甲、乙双方在合同补充条款中约定。 第四条 本合同履行期间,除甲方原因,乙方不能履行本合同第二条服务事项的,甲方不支付本合同第三条约定的各项服务费。乙方应将甲方已预付的服务费全部退还。乙方不能完全履行服务项目,则相应减少甲方应支付的服
7、务费。具体数额甲、乙双方在补充条款中另行约定。 本合同生效后,在合同履行期间甲方未经乙方同意,中途毁约,甲方已支付给乙方的服务费不予退还。未支付给乙方服务费,乙方有权按双方约定服务费的标准,向甲方追索。 第五条 本合同履行期间,甲、乙任何一方需变更本合同的,要求变更一方应及时书面通知对方,征得对方同意后,双方在规定的时限内(书面通知发出_天内)签订变更协议,否则,由此造成对方的经济损失,由责任方承担。 第六条 本合同履行期间,乙方应定期将本合同第二条为甲方服务的各房地产经纪事项情况及时通告甲方,甲方对乙方的履约应提供必要的帮助。并有权随时进行查询、督促。 乙方将本合同第二条为甲方服务的各房地产
8、经纪事项转委托其他房地产经纪人的,必须事先征得甲方的书面同意,由此而增加的费用和法律责任,由乙方承担。 第七条 甲、乙双方商定,乙方有下列情况之一的,甲方有权按本合同第十三条约定,追偿因乙方过失造成的经济损失: 1.未经甲方书面同意,擅自改变为甲方服务的各房地产经纪事项内容、要求和标准的; 2.未经甲方书面同意,转委托他人代理的; 3.违反国家和本市有关法律、法规、违背诚实信用原则,或与他人恶意串通,损害当事人利益的; 4._ 第八条 甲、乙双方商定,甲方有下列情况之一的,乙方有权按本合同第十三条约定,追偿因甲方过失所造成的经济损失: 1.要求乙方服务的房地产经纪事项不明确,或提供的有关证件和
9、资料不实; 2.甲方利用乙方提供的信息、条件、机会,擅自不履行合同; 3.违反本合同第三条及补充条款的约定,不按期给付或拒付服务费的; 4._ 第九条 甲、乙双方商定,乙方履行本合同第二条各房地产经纪事项的服务,必须自本合同生效之日起至_年_月_日止。除甲乙双方另有约定同意延期外,逾期视作本合同自行终止。在本合同终止后的_日内,如果委托人直接或间接地与经纪人最初物色的客户成交,那么经纪人有权获得经纪合同中订立的佣金。 第十条 本合同履行期间,甲、乙双方因履行本合同而签署的补充协议及其它书面的文件,均为本合同不可分割的部分,具有同等法律效力。 第十一条 本合同及补充条款中未约定的事项,应遵循我国
10、有关法律、法规和本市规定执行。 第十二条 本合同签订后,需要公证的,可按本市公证的有关规定申请办理公证手续。 第十三条 甲、乙双方在履行合同过程中发生争议,由甲、乙双方协商解决,协商不成的按本合同约定的下列方法之一,进行解决: 1.向_仲裁委员会申请仲裁; 2.向人民法院提起诉讼。 第十四条 本合同壹式_份,甲、乙双方各执_份,具有同等法律效力。 甲方(签章) 乙方(签章) 营业执照号码 营业执照号码 个人身份证号 法定代表人 法定代表人 住址/注册地址 注册地址 邮政编码 邮政编码 联系电话 联系电话 传真号码 传真号码 委托代理人 承办经纪人员 (资格证编号: ) 房地产权证/商品房现(预
11、)售许可证 (证件编号: ) 签约日期 签约日期 房地产合同范文通用3 甲方(房地产开发单位):_ 注册地: 法定代表人: 乙方(投资合作单位): 注册地: 法定代表人: 根据中华人民共和国合同法及有关法律法规之规定,甲、乙双方本着平等自愿、互惠互利、诚信的原则,共同参与合作投资开发 房地产项目。为明确双方的权力、义务和责任,通过友好、平等、认真协商,达成如下协议,以供双方共同遵守和执行。 一、开发项目概况 1.项目名称_ 2.项目地址_ 3.用地性质。签约时土地用途为_ _,宗地号 号,使用权人_(以宗地图、土地使用权证及房产证为准);具体到项目实施时的状况,均以政府或相关部门的批复文件为准
12、。 4.项目占地总面积为_平方米。其中,在本协议所述地块上开发建设项目的具体内容主要包括: (1)拟建商业工程_平方米; (2)拟建住宅工程_平方米; (3)拟建地下车库工程_ _平方米; (4)拟建其他附属设施工程_ _平方米。 二、投资合作模式 1.合作理念 甲乙双方以诚信互利为原则,诚心尽力发挥各自所长,以共同出资、共同管理、共享利润、共担风险为前提,合作开发房地产项目。 2.股权比率 甲方股权比率占房地产开发项目的47%,乙方股权比率占房地产开发项目的53%。按照股权比例分配房地产开发项目的全部收益所得,即利益和风险按各方的股权比例享有或承担。 甲乙双方以诚信互利为原则,诚心尽力发挥各
13、自所长,以共同出资、共同管理、共享利润、共担风险为前提,合作开发房地产项目。 2.股权比率 甲方股权比率占房地产开发项目的47%,乙方股权比率占房地产开发项目的53%。按照股权比例分配房地产开发项目的全部收益所得,即利益和风险按各方的股权比例享有或承担。 三、本次合作投资项目额度 本次合作开发的房地产项目投资总额为_万元(人民币),根据上述股权比率,甲乙双方商定本次投资合作项目各自应出资情况是: 1.甲方以现款出资 万元、以现有土地 平方米作价出资 万元,该两项实际出资额度占项目投资总额的 %。甲方在本次合作开发项目中所占的股份为47%。 2.乙方以现款出资 万元、以现有土地 平方米作价出资
14、万元,该两项实际出资额度占项目投资总额的 %;乙方在本次合作开发项目中所占的股份(含其它资源性股份)为53%。 3.上述项目投资总额包括项目所占土地及土地之上的拆迁、安置、补偿和办理项目报建手续等费用款项,也包括建筑安装总造价及各方按比率分得的物业相应应分摊的国有土地使用权出让金等。 四、合作投资项目资金和财务管理 合作项目的资金须在双方指定的_银行统一开户管理。在本协议双方签署生效后,按以下具体时间和额度拨付各方应出资的款项: 1.项目资金的筹集 根据项目投资总额和上述各方应出资额度,甲方应将现款_万元,分_ 次每次拨付_万元划转至双方指定的上述银行账户;乙方应将现款_万元,分_ 次每次拨付
15、_万元划转至双方指定的上述银行账户。 双方首次拨付划转应出资的款项,应在本协议签定之后_日内划转至上述银行账户中;其余分次应出资划转款项的时间由双方据情另行商定,但每次都应在双方确定用款时间之后的_日内将相应额度的款项及时拨付划转至上述银行账户。 双方每次向上述银行账户拨付划转款项之后,都应及时通知本合作项目财务部门的相关财务人员予以核实确认,以入账为准。 2.项目财务和产品管理 (1)财会管理人员的任职聘用 项目财会管理人员的聘用须由甲乙双方共同商定,如果由一方聘用指派的人员担任会计、则另一方聘用指派的人员担任出纳。 聘用任职的财会人员必须具备良好的职业道德、工作能力和品德,要懂得并遵守国家
16、的相关法律法规。 聘用任职的项目财务总监须具备“会计师职称”,并持有国家财政部门颁发认可的“会计师任职资格证”;其他财会人员须具备“会计从业资格证”方可任职上岗。 (2)财会管理部门须制定严谨的财务管理制度和各岗位职责; (3)财务管理人员须严格执行各项财务管理制度和财经纪律,严格履行财务管理手续,做到日清月结。 (4)各项财务支出须在甲乙双方共同商定、并授权的管理范围和执行权限内进行。每项财务支出要由被授权的相关责任领导人审查批准,支出票据的报销须按程序有直接经手人或验收人及相关领导的亲笔签字方可入账。 (5)各项财务收入须开具正规制式的收入票据,杜绝收入打白条入账。 (6)本项目中的房产建
17、成后,合作开发项目产品(房产)的出售,须严格执行甲乙双方商定的价格区限(须有定价会议文字纪要),任何一 方或任何个人无权超出定价区限出售合作开发项目的产品。若产品销售出现暂时困难,必要时,也可由双方协商同意后按上述股权比例分配房屋作为各方的收益,双方应对各自分得的房屋分别办理商品房预售许可证,各自销售其分得的房屋产品。 (7)项目开发建设的成本核算、决算编制、财产清偿、利润分配等,要严格遵照国家财务税收制度执行。 (8)其他未及事项双方可随时商定、文字补充。 五、项目的前期工作安排 合作开发项目的前期下列工作应由双方共同负责尽快落实: 1.落实开发项目用地规划手续,尽快取得项目占地规划批文。土
18、地使用权人为甲方,土地使用不附带第三者的利益限制。 2.落实开发项目占地规划报建工作。 3.完成开发项目规划用地的拆迁、安置及补偿工作。 4.落实开发项目的整体供水、污水处理、供电、安装、供气、通讯报装等手续。 5.办理项目的开工手续,取得项目开工证,使项目得以合法开工建设。 6.落实和完善与项目相关的其他未及工作,以防患未然。 六、项目工程建设的承发包 为保证工程质量和工程进度,本项目工程设计单位、施工单位的选择,应通过招标或其甲乙双方协商一致的方式科学考证、合理确定。未经对方同意,本协议的任何一方(含关联方)均不得参加本项目工程的投标和设计、施工; 七、项目工程管理 1.本协议签定之后,甲
19、乙双方各自委派专人共同组建“项目部”联合办公,具体商定:高层领导的分工负责、各部门的组件和人员的聘用安排、落实项目管理和工程监理细则、财务制度和各岗位职责的建立、工程进度安排、与各级行政业务管理部门的联络以及与地方相关民事上的沟通、后勤保障等等具体工作。具体协调和落实上述第五、六条的工作内容。 2.项目的各项行政管理工作,由双方商定委派指定有工作能力的专人具体负责。 3.项目的工程建设管理和技术监理工作,由甲方负责委派指定具有专业技术管理和技术监理能力的专人负责,项目建设工程关键程序和步骤须有授权的相关领导或直接责任人签字落实。 4.本协议未及的项目工程管理其他事项可随时商定补充。 八、物业交
20、付 合作开发项目竣工后,甲乙双方应共同参加工程承包商和设计单位的竣工验收,在取得建设工程质量核验证书后方可交付物业管理。 九、项目产权确认与产权过户 1.本协议签署后应报送_(开发项目的确权主管机关)审批,以便按本协议各方的出资比率确定合作开发项目物业的产权归属于各方 的具体比率。 2.按相关法律及政策规定,各方在分得产权物业时,相应分摊的国有土地应办理土地使用权变更登记手续,即将该片国有土地使用权人变更为该方的手续。此项手续由乙方负责协调并办理。 十、产品售后服务 严格按照国家对房地产开发建设售后相关规定执行,按甲乙双方权利、义务承担相应的责任。 十一、违约责任 1.甲乙双方应全面、实际履行
21、本协议约定条款所确认的各项义务,任何一方如果没有依照协议约定履行自己应尽的义务,均构成对本协议的违反,应承担违约责任。违约方除继续履行合同义务外,应该赔偿另一方由此而引发的全部经济损失。 2.合作一方如果未按双方约定的计划和期限拨付应出资的额度,应当赔偿由此而造成的相应经济损失。 3.合作一方未经另一方同意不得私自向第三方转让或租赁本协议所涉及的股份及财产份额、不得私自向任何单位或个人抵押本协议所涉及的资产份额、不得私自设置第三者权益;任何一方未经另一方书面明确同意向第三方转让本协议,均属无效。否则,违约方应当赔偿另一方由此而造成的相应的经济损失。 4.合作一方如果严重违反本协议,或者因一方的
22、重大过失、或者因一方违法乱纪而导致项目中止或终止的,应当承担相应的一切法律和经济赔偿责任。 十二、声明及保证 甲方: 1.甲方为一家依法设立并合法存续的企业,有权签署并有能力履行本合同。 2.甲方签署和履行本合同所需的一切手续均合法有效。 3.在签署本合同时,任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对甲方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。 乙方: 1.乙方为一家依法设立并合法存续的企业,有权签署并有能力履行本合同。 2.乙方签署和履行本合同所需的一切手续均合法有效。 3.在签署本合同时,任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对乙方履行本合
23、同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。 十三、保密约定 甲乙双方保证对在合作协商进行讨论、签订、执行本协议过程中所获悉的属于对方的文件及资料(包括商业秘密、公司计划、运营活动、财务 信息、技术信息、经营信息及其他商业秘密)予以保密。未经该资料和文件的原提供方同意,另一方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容。但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。保密期限为_年。否则,违约方应当赔偿另一方相应的或者一定的经济损失。 十四、通知和告知约定 1.根据本合同需要一方向另一方发出的全部通知告知以及双方的文件往来及与本协议有关的通知告知和要求等,必须用书面形式(可采用书信、传真、
24、电报、当面送交等)方式传递。以上方式无法送达时,方可采取公告送达的方式。 2.一方变更通知或通讯地址,应自变更之日起_日内以书面形式通知对方,否则,由未通知方承担由此而引起的相关责任。 十五、协议变更的约定 本协议履行期间,发生特殊情况时,甲乙任何一方需变更本协议的,要求变更一方应及时以书面形式通知对方,征得对方同意后,双方在规定的时限内(书面通知发出_天内)签订书面变更协议,该协议将成为协议不可分割的一部分。未经双方签署书面文件,任何一方无权变更本合同,否则,违约方应当赔偿由此而给对方造成的全部经济损失和其他相关连带责任。 十六、双方争议的处理 1.本协议受中华人民共和国法律管辖并按其进行解
25、释。 2.本协议在履行过程中发生争议,由双方当事人协商解决,也可由有关部门调解;协商或调解不成的,可以按下列方式解决: (1)提交项目所在地仲裁委员会的仲裁; (2)依法向人民法院起诉。 十七、不可抗力 1.如果本协议任何一方因受不可抗力事件影响而未能履行其在本合同下的全部或部分义务,该义务的履行在不可抗力事件妨碍其履行期间应予中止。 2.受到不可抗力事件影响的一方应尽可能在最短的时间以内书面形式通知另一方,并在该不可抗力事件发生后_日内向另一方提供关于此种不可抗力事件及其持续时间的适当证据及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料。一方声称不可抗力事件导致其对本合同的履行在客观上成为不可能或者
26、不实际时,其有责任尽一切合理的努力消除或减轻此等不可抗力事件的不利影响。 3.不可抗力事件发生时,双方应立即通过友好协商决定如何执行本合同。不可抗力事件或其影响终止或消除后,双方须立即恢复履行各自在本合同项下的各项义务。如不可抗力及其影响无法终止或消除而致使合同任何一方丧失继续履行合同的能力,则双方可协商解除合同或暂时延迟合同的履行,且遭遇不可抗力一方无须为此承担责任。当事人迟延履行后发生不可抗力的,不能免除责任。 甲方 乙方 房地产合同范文通用4 一、产权证要齐全。包括国有土地使用权证、建设用地规划许可证、商品房预售许可证。此三证是办理产权证的必要条件。销售许可证的证件原件应该在售楼现场悬挂
27、,可以在售楼现场看到证件的原件,再有就是土地证是否抵押了,土地使用证有一个备注页,如果开发商向银行进行了开发贷款,在土地使用权证上会有注明。还有开发商的营业执照,经营范围里是不是有房地产开发商的土地经营许可。 二、签合同时要写明交房日期、通水、通电、通气等条件,要明确双方违约责任。按规定入住70%以上才能开通燃气,之前开发商要免费提供液化气灌。 三、延期交房:开发商补充协议规定,“若开发商延期交楼,则按业主已交房价每日千分之一支付违约金,且违约金赔偿总额以房款5%为限,如发展商仍不能交楼,业主只退回已交的本金。”这种约定非常不合理。 四、购买合同的第一条,项目建设依据,在审核这一条条款内容时,
28、需要注意在合同中填写相关的内容,与开发商提供的相关证件是否一致,比如说编号和经营范围。第二条,是商品房的销售依据,您需要做的跟第一条基本相同,需要核对销售许可证的号码,批准的机构,以及销售的方式,与开发商在售楼处悬挂的售楼许可证是否一致。 五、公摊面积:不应该计入的包括仓库、机动车车库、非机动车车库,作为人房的地下室,以及可以单独使用的空间。还有售房单位自管自用的房屋,比如说开发商在大堂里做的销售中心等。为多栋房屋服务的管理用房,通俗来说,就是与这栋楼不相连的部分,比如说小区的物业管理用房等。在商品房买卖附件里应该有一个明确的说明,在主合同的第三条里,只是说分摊了多少,分摊的面积的数额,但是在
29、合同的附件二,应该有一个房屋面积分摊的说明表,分摊了哪一部分,是经过哪一个地方批准的。 六、面积确认和差异的确定。建议购房人选择在合同里已经规定的第二种处理方式,即确定双方可以接受的一个误差比例,也就是说正负3%,超过此比例的购房人可以选择退房,开发商应退还房款以及利息,你也可以接受。 七、付款方式与期限。一次性付款可以跟开发商协商,是不是可以留5%左右的房款,在正式交房之后给予付款,银行贷款应该在约定的时间里款没有到开发商的帐上,按照合同,你要支付相应数量的违约金,所以应该把时间约定的更加充裕一些。在签订正式购房合同之前,建议你向开发商指定的银行,或者向律师咨询一下你的资信条件,看你是否能够
30、得到资信贷款,避免出现其他的麻烦。 八、卖售人预期付款的违约责任。也就是说开发商约定你超过30天未付清房款可以解约的,对预期交房的解约期限也只能定30天,这两条应该对应,应该是平等的。 九、有关规划设计变更条款,这一方面,因为我们购买的是期房,在商品房施工的过程中,有可能某些方面,开发商认为需要做规划的变更,设计的变更,应该在收到有关部门批准变更10个工作日,书面通知购房人,购房人有权选择退房。 十、房屋的交接:开发商应该请房地产的管理部门认可的有资质的机构对房屋的面积进行实测,在交楼的时候,应该提供实测面积的数据,以及我们所说的住宅质量保证书以及住宅使用说明书,如果开发商提供证明原件不全的,
31、可以拒绝收楼,由此产生的一切责任,由开发商承担。 十一、开发商关于基础设施和配套设施的承诺,一般来说,标准合同中有五项,首先是通水通电通电梯,保证你售楼之后,这是最基本的保障。再有就是有关于天然气以及燃气管道的开通,一般来说,开发商会跟你说等到入住之后,比如说入住率是多少,但是目前北京市并没有明确的规定,说入住率达到多少才可以开通天然气,实际上跟开发商跟燃气公司的工作协调都是有关系的,应该跟开发商进行约定,以免影响您的正常生活。对于您购买园区项目内,在楼书中开发商承诺过的,比如说象会所、园区的绿化,以及地上地下的停车位,建议在这一条中,要求开发商承诺竣工时间。在本条款中还包括如果规定日期内未达
32、到开发商承诺的使用条件,双方约定的处理方式,应该按照对您比较有利的,在这一条上签上,未达到使用条件,应该视为开发商逾期交房,应该承担逾期交房的相关责任。 十二、关于产权登记的相关规定,约定了办理产权证的时限,以及违约的条款,购房人可以根据实际的情况,可以选择退房或者违约金。按照现行商品房销售规定,在60天内,开发商应将登记资料提供给产权办理部门备案。如果因为开发商的责任,没有及时把所有的资料报产权登记机关备案,使购买人不能及时办理产权证的,可以约定一个处理方式,可以退房,对于违约金,一般是合同金额的1%-5%之间,也是根据实际的情况来进行选择。也可以选择不退房,如果选择退房,操作起来有一定困难
33、,比如说你已经入住了,因为办理产权,是在入住之后的二三个月进行,如果这时你因为产权证的原因要退房,可能会不太利,建议大家在确认这个项目是一个合法的项项目之后,那么办理产权只是开发商工作的一个程序 房地产合同范文通用5 编号: 签订地点: 签订时间: 合同双方当事人: 委托人甲(出卖人): 地址:邮政编码:【营业执照注册号】【身份证号】: 【法定代表人】【本人】:联系电话: 委托代理人:联系电话:地址:邮政编码: 委托人乙(买受人): 【本人】【法定代表人】姓名: 国籍: 【身份证号】【护照】【营业执照注册号】地址:邮政编码: 联系电话: 【委托代理人】姓名: 国籍:地址:邮政编码: 联系电话:
34、 居间人: 注册地址: 邮政编码:营业执照注册号: 法定代表人: 联系电话: 根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国城市房地产管理法及其他有关法律、法规之规定,委托人甲和委托人乙之间就房屋买卖、两委托人与居间人之间就居间报酬等事项,在平等、自愿、协商一致的基础上达成如下协议: 第一条 合同标的 委托人甲的房屋坐落于_市_区_路_号_栋_单元_ 室,共_套, 其设计结构为_总建筑面积为_平方米,权属为_,_房产证号_,房屋落成时间为_年_月,_其他情况_。 委托人乙对上述房屋情况已充分了解,并作了实地勘察。 第二条 委托人甲对居间人的委托事项(与委托书内容相同见附件1) 1、为委托人甲欲卖出的
35、上述房屋寻找买受人,并将该房屋以及委托人甲的要求等报告给买受人。同时,将买受人的情况报告给委托人甲。 居间人促成买卖双方达成房屋买卖意向后,组织双方签订本合同,并负责协助办理该房屋的产权变更等事宜。 2、_ 第三条 委托人乙对居间人的委托事项(同委托书内容,见附件2) 1、委托人乙欲在_市_区_地段购买_房屋_套,面积为_平方米。 委托居间人搜寻信息,并及时报告委托人乙,以便促成委托人乙购买房屋的目的。 居间人促成买卖双方达成房屋买卖意向后,组织双方签订本合同,并负责协助办理该房屋的产权变更等事宜。 2、_。 第四条 居间人完成委托任务的报酬 居间人业已完成本合同项下委托人双方委托之事项,委托
36、人双方自愿选择下列第_种方式向居间人支付报酬: 1、按合同标的_%的比例支付(具体数额为小写_、大写_ ),其中委托人甲_%(具体数额为小写_,大写_),_委托人乙_%,(具体数额为小写_、大写_)。 2、委托人双方一次性支付居间人人民币小写_元,大写_。其中,委托人甲_元,大写_ 。委托人乙_元,大写_ 。 交付佣金的具体时间:_。 交付方式:_。 第五条 居间人没有完成委托任务的费用收取 居间人没有完成委托人指示的委托任务的,不得收取报酬,但可以按实际支出收取一定的费用,委托人双方自愿选择下列第_种方式向居间人支付费用。 1、一次性向居间人支付人民币_元,由委托人双方各自分别承担_%。 2
37、、根据居间人的实际发生费用(以发票、车票等为证据),由委托人双方各自承担_%。 第六条 违约责任 1、居间人有下列行为之一的属于违约: (1) 无正当理由擅自解除合同的; (2) 与他人串通,损害委托人双方的利益的; (3) 干预委托人买卖房屋的自主意愿,代替委托人其中的一方与另一方谈判、签约等,损害了另一方的权益的; (4)居间人违约的,应当承担本合同居间人预期获得佣金总价款的_%。居间人因违约行为,给委托人任何一方造成经济损失,且违约金不足以弥补的,居间人应当就损失的差额部分向受害人予以赔偿。 2、委托人双方有下列情形之一的属于违约: (1) 无正当理由擅自解除合同的; (2) 相互或与他
38、人串通,损害 居间人利益的; (3) 未能按照委托书或本合同的委托事项向居间人提供相关房产证件、文件、合同、身份证件等,致使居间人无法完成居间任务,且给居间人造成实际损失的; (4)委托人违约的,在以下款项中选择: 1、已经向居间人交付定金的,不得索回定金; 2、按照居间人在本合同中应当获得的佣金予以赔偿; 3、按照本合同标的物总价款的_%赔偿于居间人。 第七条 本合同解除的条件 1、当事人就解除合同协商一致的; 2、因不可抗力致使合同目的不能实现的; 3、在委托期限届满之前,当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要义务的; 4、当事人一方迟延履行主要义务,经催告后在_个工作日内仍未履
39、行的; 5、当事人一方因其他原因致使合同目的不能实现的。 第八条 本合同自签订之日起生效,合同有效期限为()天。本合同一式_份,当事人各一份,备案一份。 第九条 合同争议的解决方式:本合同在履行过程中发生争议,由当事人三方协商解决,也可以到当地工商行政管理部门调解;协商调解不成的,按下列第_种方式解决: 1、提交_仲裁委员会仲裁; 2、依法向人民法院起诉。 第十条 其他约定事项: 第十一条 本合同未作规定的,当事人可以补充协议。补充协议有困难的,按中华人民共和国合同法以及相关法律法规的规定执行。 委托人甲:委托人乙:居间人:(章) (签章)(签章)(经办人签字) 年月日 精品文档 精心整理精品
40、文档 可编辑的精品文档房屋买卖合同范文通用版 房屋买卖合同范文1 甲方:_身份证号码:_ 乙方:_身份证号码:_ 根据中华人民共和国经济合同法、中华人民共和国城市房地产管理法及其他有关法律、法规之规定,甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就乙方向甲方购买房地产签订本合同,以资共同信守执行。 第一条:房产情况 乙方同意购买甲方拥有的座落在_省_市_区_拥有的房地产(住宅),该房地产建筑面积为_平方米。 第二条:房产价款 上述标的房地产的交易价格为:单价:人民币_元/平方米,总价:人民币_元整(大写:_佰_拾_万_仟_佰_拾_元整)。 第三条:付款时间与办法 (一)、甲乙双方同意以一次性付款
41、方式付款,本合同签定之日,乙方向甲方支付人民币_元整,作为购房定金。并约定在本合同签订之日起_日内支付首付款(含定金)人民币_拾_万_仟_佰_拾_元整给甲方,剩余房款人民币_元整于产权交割完毕当日付给甲方。 (二)、甲方应于拿到房产证之日起_天内和乙方办理房屋产权过户手续,并应在产权过户手续办完当日将_等费用结清。 (三)、税费分担甲乙双方应遵守国家房地产政策、法规,并按规定缴纳办理房地产过户手续所需缴纳的税费。经双方协商,一切交易税费由_方承担。 第四条:违约责任 甲、乙双方合同签定后,若乙方中途违约,应书面通知甲方,甲方应在_日内将乙方的已付款(不记利息)返还给乙方,但购房定金归甲方所有。
42、若甲方中途违约,应书面通知乙方,并自违约之日起_日内应以乙方所付定金的双倍及已付款返还给乙方。 第五条:本合同主体 1.甲方是_共_人。 2.乙方是_共_人。 第七条:本合同一式两份,甲乙双方各一份。 第八条:在履约过程中发生的争议,双方可通过协商、诉讼方式解决。 第九条:本合同未尽事宜,甲乙双方可另行约定,其补充约定经双方签章与本合同具法律效力。 第十条:本房屋产权过户只能是甲方和乙方之间过户,否则乙方将另加_万元的费用给甲方,即总房款为_万元。 出卖方(甲方):_联系方式:_ 购买方(乙方):_联系方式:_ 日期:_年_月_日 房屋买卖合同范文2 甲方:身份证: 乙方: 身份证: 甲方现将
43、位于给乙方,为了明确权利与义务,避免纠纷,本着双方自愿公平,合理,诚信的原则,经双方协商达成以下协议合同。 一、甲方出售房屋为砖混结构,建筑面积为米,结构房屋为上楼梯右东左西第 层,一套 室 厅 卫 厨,双方协议价为大写人民币 万元,小写 万元,先交预付款人民币 万元,小写万元,其余款项万元,在房屋竣工后,甲方向乙方交付大门钥匙时,一并付清,不能交清的,限十五日内交清余款,否则将视为违改处理。 二、甲方保证所售房屋,无债务纠纷,无抵押,保证乙方正常使用。 三、甲方所售房屋,属乙方永久使用,今后变更、转让甲方不与干涉,但必须遵守合同条款,否则视为无效。如遇国家政策性因素,拆迁赔偿,由乙方所得,今
44、后乙方办理产权手续,甲方积极协助配合,所产生的一切费税由乙方全部承担,与甲方无关。 四、甲方所售房屋为清水房一户,水通,电通,窗户、大门安装齐全。 五、该房屋结构质量问题,由甲方负责,但乙方在装修时或其他时段,不得任意损坏主体结构和设施,一旦造成主体设施损坏,一切后果将由乙方全部承担,如果有不可抗拒自然灾害,双方不承担任何责任。 六、甲方售房,如楼梯,院内停车,公用通道共同使用,以后年久需维修,所产生的费用,按房屋面积比例承担,如有故意损坏公共设施,将由损坏者负一切责任,甲乙双方有共同监督的责任。 七、甲方在乙方第一次付款后即将房屋交付乙方使用,甲方对其交付的房屋的基础工程、主体工程、外墙面的
45、防渗透、主电管线、主给排水管道承担保修责任、及路道。(在国家相关部门规定的保修维护范围内,其他由乙方自行改造,装修工程不属于甲方保修范围)。 八、本协议一式三份,双方各执一份,中间证人执一份,具有同等法律效应。 九、本协议经甲乙双方签字后,即产生法律效力,任何一方违约,将支付违约金 十、如有未尽事宜双方可另行协商,补充其内容。与本协商不相冲突,以补充修改条款为准。 甲方(公章):_ 乙方(公章):_ 法定代表人(签字):_ 法定代表人(签字):_ _年_月_日 _年_月_日 房屋买卖合同范文3 甲方(出售方): 乙方(购买方): 甲乙双方在自愿平等,互惠互利的原则下经友好协商就乙方购买甲方房屋
46、事宜达成协议如下: 第一条 甲方自愿将其座落于吉林省长春市 街 小区 号楼 室,建筑面积 平方米,出售给乙方。该房产的相关权益随该房产一并转让。 第二条 甲乙双方商定该房产的成交价格为人民币 元整大写:人民币 万元整。乙方一次性支付甲方元整,付款方式为银行转帐。 第三条 甲方保证上述房地产权属清晰,无争议;未被判决、裁定限制出售,也未设置抵押,不在建设拆迁范围内并已取得其他共有人同意。 第四条 所有购房款付清后本协议自动生效,房屋买卖即成事实。乙方随即享有该房产的所有权,并承担该房产毁损、灭失的风险。甲方及继承人不再享有该房产的所有权,不得再次转卖他人或用作抵押或用作财产继承或用作财产分割等任
47、何权利,如甲方与其他第三方发生产权纠纷或债权债务关系使得乙方无法如本协议约定获取该房产所有权,即甲方违约。 第五条 在政策和法律允许范围内,乙方要求甲方过户,甲方或甲方继承人应无条件积极协助乙方办理过户。 第六条 物业管理、水、电、燃气、有线电视、电话等相关杂费,按下列约定处理: 1、甲方负责将以上杂费缴纳至协议签定之日。 2、协议签定之日后由乙方负责。 第七条 协议生效当日,甲方应将购买该房产过程中的相关费用票据、购房协议等全部资料原件乙交乙方保存。 第八条 甲、乙双方从签订协议之日起,均需遵守本协议约定,无论今后房价如何变动,甲、乙双方不得违约。 第九条 违约责任 如甲方违约: 甲方无条件退还乙方全部购房款,并向乙方支付全部购房款总额的5%作为违约金赔付乙方,乙方退回甲方该房产和所有房产资料;如乙方违约: 乙方将已支付的购房款作为违约金,并无条件退回甲方该房产和所有房产资料。 第十条 本协议未尽事宜,甲、乙双方可另行订立补充条款或补充协议。补充条款或补充协议以及本契约的附件均为本契约不可分割的部分。 第十一条 甲、乙双方在履行本协约中若发生争议,可提交吉林省长春市仲裁委员会仲裁或依法向人民法院起诉讼。 第十二条 该协议一式两份,甲、乙双方签字后,立即生效,各持一份,具有同等效力。 甲方(公
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2025-2030新能源汽车电池制造行业应用前景产业链分析投资评估规划报告
- 2025-2030新能源汽车生产领域行业技术进步需求预测投资分析方案
- 2025-2030新能源汽车产业链竞争优势研究与发展规划分析评估报告
- 2025-2030新能源地热能开发行业市场现状供需分析及投资评估规划分析研究报告
- 2025-2030新能源储能技术研究市场供需条件分析及未来投资机会评估报告
- 2025-2030新生儿监护设备细分市场需求与产品线优化报告
- 2026福建三明市尤溪埔山幼儿园招聘诚聘英才考试备考试题及答案解析
- 电商平台产品市场分析报告模板
- 文旅项目市场开发策划方案
- 2026广东江门市第三人民医院招聘保安考试备考题库及答案解析
- DB51T3351-2025锂电池企业生产安全风险管控技术规范
- 2026年及未来5年市场数据中国氯碱行业发展趋势预测及投资规划研究报告
- 2025年院感年终科室工作总结
- 2025-2026学年人教版(简谱)(新教材)初中音乐八年级(上册)期末测试卷附答案(三套)
- 《DLT 587-2025继电保护和安全自动装置运行管理规程》专题研究报告深度解读
- 网络项目转让合同范本
- (2025年)心血管-肾脏-代谢综合征综合管理中国专家共识解读课件
- 2025年医院作风建设行风整治专项行动方案
- 2025交通行业高质量数据集建设指南
- 2025广东深圳龙华区专职党务工作者拟聘人员公示(公共基础知识)综合能力测试题附答案解析
- 2025年法医学考研法医学培训试卷(附答案)
评论
0/150
提交评论