2022年主治医师考试题库提升300题完整答案(江苏省专用)

《监理工程师》职业考试题库

一,单选题(共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)

1、根据《标准施工合同》，发包人在工程施工准备阶段的义务是（）。

A.组织施工单位测设施工控制网

B.组织监理单位编制施工组织设计

C.组织设计单位进行设计交底

D.组织勘察单位进行现场勘查【答案】CCD7G1B8F1O8Q2Q8Z7E9L10Y1T9D4H6X4HE8N7A2P4Z5P3A4J6A1M6R2V4Y9S8A4ZT9O7H2A3T4K2L10C10E3U5X6M1X4R1U82、《标准资格预审文件》组成文件中，适用于公开招标，具有代替招标公告功能的文件是（）。

A.资格预审公告

B.申请人须知

C.资格审查方法和办法

D.资格预审申请文件【答案】ACQ5D1P6X7G9B2P2U2H10E2U3S3L5P8H1HQ8M10W6J5H9D10S5K10A6Y5Y2T6T8Z7W5ZZ9O8R6G4M4M6W2M7Q1N8Y8E8U2H7J33、《简明标准施工招标文件》适用于依法必须进行招标的工程建设项目，工期不超过（）个月、技术相对简单且设计和施工不是由同一承包人承担的小型项目。

A.6

B.12

C.18

D.24【答案】BCD2A7O9D10V3U5W4E2A3M1J3D1B2I7M3HZ10A4H1D1Y6V1B10H3E10S2F9B10X1L10S6ZP3Y3Y8V8G1E9L1F4G4X2L7E2O5I6G54、建设工程材料招标与施工招标基本相同，只是（）有所区别。

A.评审要素、量化比较的方法

B.招标程序、量化比较的方法

C.评审要素、招标程序

D.招标程序、评标价计算方法【答案】ACW3H8X3T4L9M1E2Y7F7W2O7O3F9I1O3HW4P4X7C7S5X6A2V8M4J4F5F2U10N7E10ZU6V9L2A6O5G3K1Y10I9D2U8W1C3Y3P35、合同工期自（）起计算。

A.监理人下达开工通知之日

B.实际开工之日

C.合同中约定的开工日

D.开工通知中载明的开工日【答案】DCJ8X2E8Y10X3B1Q9L8F9A10N8Q1N5K6T3HG5V10N8G6L10O8X10X3R8X5G9P5R2Q6S8ZM8U6D9U4K8C3S3W10V2Z9N5X5T1D5D86、灭菌乳的质量检验项目包括（）。

A.硝酸盐

B.蛋白质和脂肪

C.酸度和杂质

D.非脂乳固体

E.微生物【答案】ACR3B1L10T10Q3U7U7J4G1D10Z3Q8S9Q3G1HV4B6Z2M1J4K6G4Q8N3U5E10P8J9M4N6ZK9V8O4P4T9W4F5F1N2D4L4R1R4P2H17、下列在建设工程中发生的事件中，属于建筑工程一切险除外责任的是（）。

A.台风导致脚手架坍塌

B.雷电引起火灾

C.建筑材料运输车在工地被可抛物砸坏

D.洪灾引起的沉降【答案】CCE7F7Q4U5Q8H10X1U8K6L7G8M6Q2X5L2HT1F2V3P9E6M10C4I7L6Q10M3S4P5F6B8ZG10W3I5U2F3P7N7G5Q7X8F7G8C7L1Z78、关于建设工程未经竣工验收，建设单位擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的说法，正确的是（）

A.建设单位以装饰工程质量不符合约定主张保修的，应予支持

B.凡不符合合同约定或者验收规范的工程质量问题，施工企业均应当承担民事责任

C.施工企业的保修责任可以全部免除

D.施工企业应当在工程的合理使用寿命内对地基基础和主体结构质量承担民事责任【答案】DCV4N10T5Q2M9O9V8U1A8Z9I1N7C10P5C10HA10J9G7F2W8E5X9R10M1K7V8K1I1I7Q5ZL1K5X10H5Q2V4P10N8W3M6Q6J3S2Q5P69、按照FIDIC《施工合同条件》规定，由于业主原因使分包商受到损失，分包商向承包商提出索赔时，承包商()

A.可以拒绝索赔

B.应承担全部责任

C.先行赔偿再向业主追索

D.代替分包商向工程师递交索赔报告【答案】DCX4G2J8W10A5T1J10A10L7R1T4D4G7G7R9HK2S9D4V3U1C2H8V4A5T10U8V7U3Y5V8ZC8H3M7B6O2Q2I5W8M2O7A4O10W5A9A610、下列事项中，属于发包人在施工准备阶段应承担的义务是（）。

A.提供施工现场的地下管线资料

B.提供夜间施工使用的照明设施

C.做好施工现场地下管线的保护工作

D.负责施工现场的安全保卫【答案】ACV6P1T8U10O1U4K10X10W1J10P1F7H8Y9C4HM9C9M9V10M7V5N10R4L3V1E8Q6Q6T3T1ZO4W4G7F1I5M9M4N2Y2Q9I2F6Z1M2I611、由于发包人的原因发生暂停施工的紧急情况，且监理人未及时下达暂停施工指示，承包人可先暂停施工并及时向监理人提出暂停施工的书面请求。监理人应在接到书面请求后的（）h内予以答复，逾期未答复视为同意承包人的暂停施工请求。

A.8

B.12

C.16

D.24【答案】DCH1Y8Z7E1I6K4U2S5F7K4U2N8J2K10R10HQ1B6H4B6E6D9J10L5U2F9A9I6J7Z4K5ZM10O5Z9T2U4E7M1Y3Z7P2D10H5X10H6I512、关于设计施工总承包合同履约担保的表述中，不正确的是（）。

A.承包人应保证其履约担保在发包人颁发工程接收证书前一直有效

B.如果合同约定需要进行竣工后试验，承包人应保证其履约担保在竣工后试验通过前一直有效

C.如果工程延期竣工，承包人有义务保证履约担保继续有效

D.由于发包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需的费用由发包人与承包人共同承担【答案】DCG4B6A5A5H6M10G1E8B7L6Q6W7J5Q4H7HP5W8J7Q8O1G6W9U10K5M8F3H4V9K2P4ZQ1H5O5U4J10F4L10A4Y1S6H1L2X8M8T713、根据担保的相关规定，甲是债权人，乙是债务人，丙为乙的债务提供保证，同时乙也用自己的房屋进行了抵押，且就优先适用哪一种担保方式没有约定。则当乙无法履行债务时，应先（）。

A.由丙承担保证责任

B.处分乙抵押的房产清偿债务

C.由甲选择适用处分乙抵押的房产，或由丙承担保证责任

D.哪一种担保方式先签订合同，则采用哪一种担保方式【答案】BCI8U9B6A8D5E4X3D4I3A9I9A10F9B6I1HT4K8X7U4J1S5E8K9H1Y6B7W8O9C3H2ZF2R9T5F7L7D3Q7N1N10P1M6S2Z5K10C814、按照FIDIC《施工合同条件》规定，由于业主原因使分包商受到损失，分包商向承包商提出索赔时，承包商()

A.可以拒绝索赔

B.应承担全部责任

C.先行赔偿再向业主追索

D.代替分包商向工程师递交索赔报告【答案】DCZ5J4Q4B3W10I2V3W6N10U9B10O4G5A7F6HI6X4N3R6L8A3S7F7A2I10E8E9D1I4G7ZV6A2H10N7P7K6D8C9V3J10F2K9C10U10H615、发包人应按照监理人与合同双方当事人商定的交货日期，向承包人提交材料和工程设备，并在到货（）天前通知承包人。

A.7

B.14

C.15

D.21【答案】ACC2M7A7W10Z1F5L3S1Q5I9U9X1P1R5I10HS10X6C6S4W7L8O5T2D8Z2B5D4P3Y7U2ZE2J5T8H5E6D10U4G7M5V7J5S4P2P8O916、根据FIDIC《施工合同条件》，当()达到中标合同价减去暂列金额后的10%时，开始从后续的工程进度款支付中回扣工程预付款。

A.已支付进度款累计金额

B.已支付进度款累计金额，扣除后续支付的预付款

C.已支付进度款累计金额，扣除已扣留的保留金

D.已支付进度款累计金额，扣除后续支付的预付款和已扣留的保留金【答案】DCY9Y5I4H7L2R9G5U4X3F8I8P9N9B4F2HJ7C3G9B5H6R8M5G1R2C6E3B1L2O6O5ZK6V10P2Q6S7F1I6B6G8N6Q1K2V1X4R617、关于建设工程勘察合同履行中发包人管理的说法，不正确的是（）。

A.获得发包人代表授权的人员发出的指示视为已得到发包人代表的同意

B.监理人在权限范围内发出的指示视为已得到发包人的批准

C.发包人代表逾期未发出临时书面指示的书面确认函，该临时指示视为发包人的正式指示

D.发包人对勘察人书面提出的事项逾期未答复，视为已获得发包人的批准【答案】ACJ2V8R1Q7N2G2F4N5R3R6P5B1G9G3X6HA4J7V5S7U8Q3T9S4O10Z6W2K5E3P1S2ZX6B3N9L1G10X8C6L8F10C9P4A6V7M7F518、根据FIDIC《施工合同条件》，工程竣工验收不合格且经过修复缺陷后重新检验仍未通过的，工程师有权选择处理方法。下列处理方法中，错误的是()。

A.指示承包商修复缺陷后再进行检验

B.经业主同意折价接收工程并签发接收证书

C.建议业主解除施工合同

D.颁发接收证书并延长缺陷通知期的期限【答案】DCE3L9I6L3Z1V1P10N6O6Z6V5Z6U9W6J5HR5C1Y2B4V5F7V6D10D2C7H3G5L5S4B6ZM2E2I6O10K10D6W8C6Y6O4M6E3J7Q4U1019、国际设计工程总承包合同通常采用（）的承包方式，项目建设的预期目标容易实现。

A.固定工期、固定费用

B.固定工期、浮动费用

C.浮动工期、浮动费用

D.浮动工期、固定费用【答案】ACI7G2H5L5E6P7W10A1U3Q1G7W3D4V8J9HK1D1S2R3A2H10C4Z2Z10H3B10E9E6R1X2ZI8M3R9Y2A4B1R1Z5Z4Y8N10L1L2D9L620、某建设工程施工合同中订有仲裁条款。下列关于该仲裁条款的说法中，正确的是()。

A.仲裁委员会的选择可以通过默示的方式体现

B.仲裁事项可以通过默示的方式体现

C.建设工程施工合同无效，该仲裁条款亦无效

D.当事人如不选定仲裁员，该仲裁条款即失效【答案】BCG6X1V2L8D10A5S7W8J2Y9W1J3Z10L7N10HS3G10M5N3K3Z4D5Y9M10K2Z10V4D3T10F10ZE6V4J9N7I2B9Y10Q1N7O9X9B6U1D7H421、按照监理合同示范文本的规定，下列关于有异议的监理酬金支付的说法中，正确的是()

A.按监理人要求的金额支付，异议部分与监理人协商后在下次支付中扣回

B.无异议部分的酬金按时支付，有异议部分暂不支付

C.本次不支付，监理人修改后并入下一次支付

D.将支付通知书退回监理人，修改重新提交后再支付【答案】BCL2P4O10Y9S6D3K3H7X8C3G3W8I3S5M9HK5D1Z8Q9O6G8O3S7N4F7X1Z3O9F4R6ZR2D4N3L9V5B7I7T10V8B2R4F1H4P3W322、关于合同转让的说法，正确的是()

A.债权人转让权利，不需经债务人同意

B.债权人转让权利，不需通知债务人

C.债务人转移义务，不需经债权人同意

D.债务人转移义务，新债务人不承担从债务【答案】ACK6R5N1D7G6I10N2B2W8E5B1O2N7V7B2HZ9T1Y6X3U7N4S6P9J7S1P4N4Y10J8Q2ZX1Z5J7X2E2H4R4A7K5L8X3U9W2W4H323、关于建设工程设计合同履行的说法，正确的是（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）

A.保证设计质量是发包人的责任

B.保护双方知识产权是双方的共同责任

C.外部协调工作应由承包人自行完成

D.设计人不承担参加工程验收的责任【答案】BCQ1R9L7Y3E5R7G9M8F7C4V8T6N9W5P2HL1D9R8L6B2W6Z5S5Q3C4Q7H2K10M9S1ZF3E3Y4X7Q8Y5H10D1W4A4Z4B1Q9C7R524、设计施工总承包合同模式下，某工程合同约定需要进行竣工后试验，则其履约担保需要在()一直有效。

A.竣工验收前

B.颁发工程接收证书前

C.工程移交前

D.竣工后试验通过前【答案】DCV2R9S2H3N6A9Q6G1T7B10U3Q8N7Q10X1HP5I7A6B9J6T8O10H8F5A8Y3N6V8I5J8ZC3I7H4K5M10G10W8I5I5J5T1K7Z5L4N325、根据《设计施工总承包合同》，总承包项目的竣工试验，承包人应提前（）将申请竣工试验的通知送达监理人。监理人应在（）内，确定竣工试验的具体时间。

A.28天，28天

B.14天，7天

C.21天，14天

D.28天，21天【答案】CCE9D3L10M7D2Q6A8J1C2W9O5I3M8Y8H7HL9H1J7A9O1P1G5N6W5Q9E2Z3X10B5E8ZV2N3D2E8F3E7Z8X5S9Y9P10U3F7O7N626、依据委托监理合同示范文本的规定，监理人可以单方面提出终止合同的情况是()

A.委托人未能为监理人提供与监理有关的工程资料

B.非监理人原因暂停监理业务超过6个月

C.委托人无正当理由拖欠监理酬金超过3周

D.委托人拒付合理化建议奖【答案】BCW5E5E4Y6I6J8D4B9J9G7I5Q1U7S4R6HK2N4Q4D10N5Q6T2B5P10A1E9J8B8E3B2ZZ3C9N9V4F1Z6E7R2E8U8D3W4A1G6M427、委托代理人与第三人签订合同的法律特征表现为（）。

A.以代理人的名义与对方谈判

B.商签的合同内应有代理人权利和义务的条款

C.代理人在合同谈判过程中独立地表现自己的意志

D.所形成的合同由委托人和代理人共同履行【答案】CCS10B8U10A9A4Z6W1G4J8C3T3A9H5O6E9HC5U4V5P6S9E10L2N2V3Z4L6W8G7O10C1ZD10R9S3X5U10M5R10N5F3J9R3S1U5B6M428、监理公司以其所有的房屋作为抵押物，与银行签订抵押合同。该抵押权自()之日设立。

A.转移产权证

B.抵押物登记

C.当事人签字

D.转移房屋占有【答案】BCC1N5G9D5J1I6N10U6V3L4L9B8M10D1P10HF4R2I2I1F9A2U8H8U3P10M6D8X6U2U4ZU5D9R5E3Q3I9F6B7V6N2J6E1N6V5F929、建设工程项目招标人与中标人签订合同前，可就投标文件中的（）进行协商谈判。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）

A.细微偏差

B.投标价格

C.质量要求

D.工期要求【答案】ACD6Z10L7G9W3W8K10K9U8P6U7C1E9Y3F3HD1K1U7K5M6P6D2T5J7N1D10T7S2Q9Q10ZI4A3D2Q10R3W5G7H1P9W1U9Z5C6Y3J330、（2019年真题）关于建设工程勘察合同的说法，正确的是（）。

A.建设工程勘察合同示范文本应当强制使用

B.承包人必须具备法人资格

C.勘察工作范围由法规确定

D.当事人不能约定合同争议的最终解决方式【答案】BCX5W7A10U1X5U9U10G9X2R8L6V7J6T3M8HK3H6C10J6K1E4H7T4X9P9F8G8D9R3N4ZS7P10W10S1E7A7C3V8R10Q3W8A2T10F1J831、某施工企业在异地设有分公司，分公司受其委托与材料供应商订立了采购合同。材料交货后货款未支付，供应商应以（）为被告人向人民法院起诉，要求支付材料款。

A.监理单位

B.分公司

C.建设单位

D.施工企业【答案】DCZ6C7M1A5I3O4Z9A9Z6V1U7N2J7X10F9HK3Y6H9N7K4Y5E5O9M5V6F8L6P3F10S4ZN6M6U4V8K1E2H3D9L9S1D4F10I4F6C132、关于24h回顾法的优点描述错误的是（）。

A.所用时间短，应答者不需要较高文化

B.能得到个体的膳食营养素摄入状况，便于与其他相关因素进行分析比较

C.调查员不需要严格培训

D.其结果对于人群营养状况分析非常有价值【答案】CCS4W5D8N2D9W3J2I10R10F8W3N8W2E4C6HW9C5E10F2V7I9T9X10J10A1V7F2M2H1R4ZT1Z10A7R10H5T1J5Z7C5Q5D2T1Q2I5K1033、标准施工合同中的（）包括合同协议书、履约保函、预付款保函三个文件。

A.通用合同条款

B.常用合同条款

C.专用合同条款

D.合同附件格式【答案】DCN8S9M5W3T2W3E5D2X10N1F10Y8K10E6A3HJ10I4Z10X1N1G3Z6E4Z7H9Y3T1O7J4D3ZX10T10N4H6O6Y8V4E6Z5C6L4E1M9Q7D934、某材料采购合同中约定了交货数量与订购数量之间允许的合理磅差。合同履行过程中，供货方实际交货数量多于订购数量，且超过了合理磅差界限。当采购方同意接收全部交货时，下列关于货款的说法中，正确的是()。

A.按订购单价计算全部数量的货款

B.按订购价格支付货款，多交货部分不再追加货款

C.按交货数量减去合理磅差后的数量计算货款

D.按交货数量加上合理磅差后的数量计算货款【答案】ACB10W6X6Y5D4N10Z9K9R10M5K10L4D1Z1Y3HE7F1D5M4M2H5T7C5R1Q9P3P8X8B4K3ZJ2S7V4W7W2O3W6Y5J1E3Q8G9V7U10A235、根据《标准施工合同》，对于未达到必须招标规模或标准的项目，可由监理人在暂估价内直接确定价格的是()。

A.临时设施

B.建筑材料

C.工程设备

D.专业工程【答案】DCS2G7E10I4H7I5T8P8Q2R2H7E8S6Z2M4HP5N9O10T7G1Q7K8Z7V2V9B9E8M2C8M5ZR8K5S5Z6B7M4E4O7T5W5V2T9I10M5O936、根据美国建筑师学会（A1A发布的IPD（集成项目交付）合同，关于争端和索赔的说法，正确的是（）。

A.争端应提交合同各方没有任何利害关系的争端裁决委员会裁决

B.争端应提交业主委托任命的代表业主进行合同管理的工程师裁决

C.合同各方应通过合同中约定的早期警告和补偿事件机制处理索赔

D.合同各方应放弃除故意违约等情形外的对合同任何一方的索赔【答案】DCW6X3B4S5U4T7F2I7X2A2B10Y10D9C3R1HQ6D5H1K7T3G1N5X5A8L5I7A5B8A7F5ZG4D6L1I9C5Q1O5S9W2H10J8N2U9Z10Y937、在设计施工总承包合同中，承包人应保证其履约担保在发包人颁发工程接收证书前一直有效。下列关于履约担保说法不正确的是()。

A.由于发包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需的费用由发包人承担

B.由于承包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需费用由承包人承担

C.如果工程延期竣工，承包人有义务保证履约担保继续有效

D.由于发包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需的费用由承包人承担【答案】DCZ3H4G3V10X7Z5G6Y10D4H8I3C1G10Y8D9HS7Z10F8Y6Q10W10F4X2F6K2B10R5S3H4U8ZP9N9R1M8E9Z4C1A3C3V7P6W1D7Y2W538、在大型工程设备采购招标中，关于评标的说法，正确的是（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）

A.投标保证金额不足，属于细微偏差

B.备品备件的价格可以单独报价

C.单价计算的结果与总价不一致，属于重大偏差

D.评标时不应考虑运费问题【答案】BCP8X6N7W8G5X2X2F10X10A7H9M10Z9X6N10HT1W9M7S10N3M5G5L5H5Z2Q9E1S7G9A7ZY1A10E3X4N7T7Z1B1S4S8E2E9W9N5R939、以下（）专项施工方案需要进行5人以上专家论证方案的安全性和可靠性。

A.高空作业工程

B.地下暗挖工程

C.大爆破工程

D.深水作业工程【答案】BCL10X10V5F7P1R1X4J6G8T8Z6L5R10V10W9HS2Z5K8Z10B9L6G6M7O2I5O7L7U9M3Z3ZL7G4O8B6W4H8I5J4Z3B3X8M10I3U10I140、关于设计合同履行中设计文件审查的说法正确的是（）。

A.发包人应自设计人提交设计文件之日起14天内完成审查

B.发包人应当组织专家会进行审查

C.审查后认为不符合合同约定，则设计人提交修改后的设计文件后，审查期限继续计算

D.审查期限届满，发包人没有做出审查结论也没有提出异议，视为设计文件已获同意【答案】DCN5F10G4B9D10Y8G3X10T7W7J7Y3O10A6K10HY7G1F9Z8G2E10E8U6D1Z8S3E1D3N5D4ZY7H5X8V7L10G7N2S1P5B8E6G5X10N9W141、依照标准施工合同通用条款的规定，（）属于监理人在施工准备阶段应当完成的工作。

A.负责施工现场的安全保卫

B.做好施工现场地下管线和地下设施的保护工作

C.审查施工实施方案

D.组织设计交底【答案】CCG6F10P3E9W8Q10S10D7T1U4B8R4X6M7P6HI7R9L3K6G2X5T10B3P2C3Q2S9E9P2E7ZL6H6Q1K9L7J1C7E2K9H5V8O3U5L7E842、根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，承包人应按照专用条款的约定担保建设工程设计责任险和工程保险，需要变动保险合同条款时，承包人的正确做法是()。

A.事先征得监理人同意，并通知设计人

B.事先征得监理人同意，并通知发包人

C.事先征得设计人同意，并通知监理人

D.事先征得发包人同意，并通知监理人【答案】DCP5N6D9Q1S3A8W6J6T9Z2W4U10C10S6K6HS3D8B4Y5T2G2W6W6T9A7C4W5P5Y9M2ZV5Y6T9O3O3J4P4F8U2R10P9V8Q5I4C1043、下列合同文件中，列入《标准施工招标文件》合同附件格式的是（）。

A.协议书、投标保函、履约保函

B.投标保函、履约保函、预付款保函

C.协议书、预付款保函、履约保函

D.工程量清单、材料设备一览表、工程预付款明细单【答案】CCU8R5U3U8Q6J1R10U9J10J4Z9V2S10I6R1HJ4J10E3V3K6G7R2X4V10R2L4B5S2H3T4ZZ4D7T7H4U2K9S2A5V10B9Y4K4G10P9J144、编制招标条件相关信息的时候应注意很多事项，其中不包括（）。

A.必须与其他地方所公开的信息一致

B.项目名称需要与预审文件封面一致

C.项目业主必须与相关核准文件载明的项目单位一致

D.投标人也应该与预审文件封面一致【答案】DCZ10S7C9D5V3Z9U9W2O4K3I5W6H8A5V6HQ10Q1M3Y8L8Z10U6L8P7G1E6S4G6M6H3ZK3L2M9I4Q4H3L4J10I9N3K6B2E8D2F145、关于连带责任保证的说法，正确的是()

A.当事人没有明确约定保证方式，保证人应按一般保证承担责任

B.连带责任保证的债务人在债务履行期届满没有履行债务时，债权人即可要求保证人承担保证责任

C.主合同的债务人经审判应履行债务后，债权人才可以要求连带责任保证人承担保证责任

D.主合同的债务人经审判应履行债务，且债务人财产依法强制执行仍不能履行，债权人才可以要求连带责任保证人承担保证责任【答案】BCR8Y4E8N9S2J5K5O1W2A7H5U5R1H3C2HA3K10H9R7L9Y4Y8U6Z3B9O2K3Q3N4Y8ZM3S8J5V3F1W8X3M4Y5I4Q2O10Y8S6N446、实行设计总包的，按照合同约定或经招标人同意，设计单位（），将建筑工程非主体部分的设计进行分包。

A.必须通过公开招标方式

B.必须通知邀请招标方式

C.可以不通过招标方式

D.只能通过协议方式【答案】CCG6K8T2E7S1W8C1S10B1U10H8T3H3Y6X5HF10M2Q7O9P9N5L10T3U4J7E4B3A2N4U10ZK10I9Q7F7R4A8D10I6J3K2Z7O10E5A4I747、在当事人约定了保证，但对于保证方式没有约定或约定不明确的情况下，该项保证应当认定为（）。【2021版知识点修改】

A.一般保证

B.附生效条件的保证

C.连带责任保证

D.保证无效【答案】ACZ2C7F8R2F8H4F10S3M3X4P6G10N2E8M9HO8U7J10N8Y4L6U7I1Y3R9W6K3O5K1Q10ZP1B6E9J2L1P3G10O6W5P10J5Y7L5C7S1048、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，发包人采购的建筑材料，在使用前需要进行试验时，责任划分应为()。

A.发包人负责试验，费用由发包人承担

B.发包人负责试验，费用由承包人承担

C.承包人负责试验，费用由发包人承担

D.承包人负责试验，费用由承包人承担【答案】CCR10M2I6I9D9N10U6D2Z4F7D5G2H5P3O9HR4H7G2X7G2J4H1Y2L8Q3T6A6C8F5Z1ZQ9F3N3R10O5X1N6V8T4I4P3M5M5U8S649、关于设计合同履行中设计文件审查的说法正确的是（）。

A.发包人应自设计人提交设计文件之日起14天内完成审查

B.发包人应当组织专家会进行审查

C.审查后认为不符合合同约定，则设计人提交修改后的设计文件后，审查期限继续计算

D.审查期限届满，发包人没有做出审查结论也没有提出异议，视为设计文件已获同意【答案】DCG8A8M5D2W4B5F4F4J1X6U8Z10P5L4G10HH1X7R2R8F3U8O9L6U8Z3J8G6E7S5X6ZJ6A9S5Z10A4Y8U10F9W1U4K8B5Z6C5P250、承包人收到发包人解除合同通知后（）天内，监理人按约定确定承包人实际完成工作的价值。

A.14

B.7

C.28

D.56【答案】CCX8Y8V1S3D10G6M8F8Q8J1K8J6W10T6I6HI4F6O2O8J4I10F5I5T5R5T9G10F3A3A2ZJ9G2T4S7N4G10U8C7A4S4P2M1E10L9O851、（2019年真题）保证法律关系应当参加的主体至少有（）。

A.保证人、被保证人

B.保证人、被保证人、债权人

C.被保证人、债权人

D.保证人、债权人【答案】BCJ3T9X5M8Q4X3U1N10Y9G7I6U3A6S9E3HS7O6X1O5Q10A1G2T8Y8O4A5X3C8Z8P3ZV5R2I9J4V4N10N3R8K10C7R2N5C3U7T452、下列关于勘察设计招标关于联合体与分包规定的说法，不正确的是（）。

A.联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书

B.联合体各方不得参加其他联合体在其他招标项目中投标

C.除投标文件中规定的非主体、非关键性设计工作外，其他工作不得分包

D.勘察设计中的主体、关键性工作不得分包【答案】BCX7W10C6E1S3N4Q1G9H9N6U3K7I5S10C10HH9F1K8I1J8D9F9U3B1R4B2H2W3Y1B9ZV7Z7R4T2Q8E6I3A1I7C6E6D7Q8R6S653、适用于技术简单或技术规格、性能、制作工艺要求统一的货物采购的评标，也适用于机组、车辆等大型设备采购的评标方法是（）

A.详细评审

B.初步评审

C.综合评估法

D.最低评标价法【答案】DCL6L6K5V2V5G10X5Z8M3M9J1Y10W1N6T3HI3T9G4V6K9R4Y9C9L3I4W2J2M9R1C3ZH10Z1G1K9G7F6I8V2U10A5O9C4Z7F7P654、施工企业以自己的房产为抵押向银行借款后，由于资金链断裂无力还款，在依法拍卖该房产时尚欠银行500万元本金、20万元利息、50万元违约金，拍卖房产得款400万元，拍卖费用10万元，则施工企业欠银行的债务()

A.全部消灭

B.还有100万元

C.还有150万元

D.还有180万元【答案】DCE10Y1S7N8X5R10F8D6Q5P8S6J4M10L5U3HC8T2K7R10B6J5M7G2F9I2B5M7U2O3N6ZQ6J7F4Y1W10V9I3F4N8O3F8Y1M4D7J955、在设计施工总承包合同中，下列关于承包人文件的说法，错误的是()。

A.专用条款约定承包人向监理人陆续提供文件的内容、数量和时间

B.专用条款内需要约定监理人对承包人提交文件应批准的合理期限

C.承包人文件中最主要的是设计文件

D.项目实施中，监理人未在约定的期限内对提交文件提出意见，不能进行后续施工【答案】DCE4L7Z10D2W10J2F4B2P4L5X3J1L9F9J2HB5S9V9Q8Z8H3U7C1E6E2F2T2Z8W3H8ZJ4D1E9P6D8Q6Y8F4A1U8G7X10N7F1Z856、(2017年真题)根据《标准施工合同》，投保“建筑工程一切险”和“第三者责任险”的正确做法是（）。

A.分别由发包人和承包人负责投保

B.均由发包人负责投保

C.分别由承包人和发包人负责投保

D.均由承包人负责投保【答案】DCM6P10X5E8C9Q6V3N2E7T7L6H6M1K8O5HN3G8U3A10U4M2J8A5Z9C2U5N2H4C6Z3ZD8C2O10M6N1S9H9J10R3D1F10Y3L1H9E357、根据《建设工程施工合同（示范文本）》的规定，下列施工合同履行中发生的事件，既可作为顺延合同工期的理由，又可作为调整合同价款理由的是()。

A.地方税费发生变化

B.工程造价管理部门公布的价格调整

C.施工作业导致停水2天

D.一周内限电导致累计停工时间超过1个工作日【答案】DCT2Y2Y1Y5X3Z2X4E5C3X2R4Z8I2Z2M10HR9F9P2A7Q10G10I2Z2X4I1F9M10G5F3K4ZL5F10I4A5Z3I3X5M10Z2A2F10Z6U7Z1Z358、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，监理人征得发包人同意后，应提前（）日向承包人发出开工通知。

A.7

B.10

C.14

D.15【答案】ACR6T2J8R8F7I6D4Z6K3B9R10Q6U1J7E5HE2B7L1Q6S2N3T9W9L4F6K2R3C1B1D6ZJ10E6O3Q2F1I7L6Z3Q2O7I9D6B10E7N959、设计施工总承包合同模式下，关于竣工后试验的说法正确的是（）。

A.竣工后试验是在工程竣工移交后进行的，因此应当由发包人负责进行

B.发包人负责提供竣工后试验所必需的电力、设备、燃料、仪器、劳力、材料等

C.发包人应提前14天将竣工后试验的日期通知承包人

D.如果承包人未能按时出席竣工后试验，发包人不得自行进行试验【答案】BCN2S7G3Q4N7Y5F2W1R7J9B4G1P9T5O6HM4I5X8F7X9A2U2Q4I8N9J5A1R9L8E3ZD6T7J9P1X2I1V5G4E3H3N9R8I7S7R560、在设备采购招标中，基准评价值为（）。

A.最优的评价因素

B.最差的评价因素

C.居于中位的评价因素

D.评价因素的平均值【答案】ACP10F3I2V3B3W8G4R8K4I7D9E10L8C1F3HC3M2B8J7K7I7S6T3B4I10R3B3J8I1Q4ZT10Q2C1L9V9U6X1V1J3O10L2W4O10U2H561、承包人行使建设工程价款优先受偿权的期限为（）。

A.1个月

B.6个月

C.1年

D.2年【答案】BCY9I2Z5N8T3I6V2L7Z3E2L6L1S9G6O5HD8R6N6T3P5B10O10F1K10C6M4I5T6J8H6ZZ9V4J7H4G6H4E1F7D6R5C8P8I6D10X262、某工程项目施工中，工程师对未经同意隐蔽的工程部位要求剥露重新检验。检验结果表明质量合格。因重新检验影响了正常施工，则工程师对此事项后果处理的方式应为()

A.工期顺延、给予经济补偿

B.工期不予顺延、给予经济补偿

C.工期顺延、不给经济补偿

D.工期不予顺延、不给经济补偿【答案】ACW5E7C7P8S2H2H4L8A1E10J4X8O3G3I1HF10X2O5X5K4B10M1M4K3J2P3A6Q6S6T9ZR7R10A8A4D7L3P9B2H7A6F10I1T4C9W1063、关于建设工程设计合同履行的说法，正确的是（）。【相关知识点新教材已删除】

A.保证设计质量是发包人的责任

B.保护双方知识产权是双方的共同责任

C.外部协调工作应由承包人自行完成

D.设计人不承担参加工程验收的责任【答案】BCU8K9Y4T5X4W9J1W10K1B3A5W8J9U2J7HM1C8W9C7K4F6L6S1T9T7E6B4H10H2J8ZV7Z5Y1L8D5R7X6B6X9U9G6K10V5P3Y664、招标人组织施工现场踏勘后，需要对招标文件进行澄清修改的，招标人应在招标文件要求提交招标文件的截止时间至少（）日前，以书面形式通知所有招标文件收受人。

A.2

B.5

C.10

D.15【答案】DCG10X7X1M5K3G6F5F7E4Q3Z7F1X8V8R4HY8F4X8Q3K5R6V9J4D5W1T7A8L6F1W3ZN4T9N6O4H5X7A8R1Z1A1W6X9B5O4D265、关于施工阶段因承包人违约解除合同的表述中，不正确的是（）。

A.合同解除后，发包人可派员进驻施工场地，另行组织人员或委托其他承包人施工

B.发包人因继续完成该工程的需要，有权扣留使用承包人在现场的材料、设备和临时设施

C.发包人的扣留行为不免除承包人应承担的违约责任

D.发包人的扣留行为导致发包人根据合同约定享有的索赔权利丧失【答案】DCA10S1U1R4G7Z9P7S2U3S5L1Z10F7H4Z8HG5R1G10X4A7L2S2E10G6Z7R1G3F10P7G3ZF8F10A2M4C8W10N9V1L9H8V6W4S5G1I566、（2020年真题）根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，在暂停施工期间，负贵施工现场保护和安全保障的主体是（）。

A.发包人

B.监理人

C.承包人

D.监理人和承包人【答案】CCE4T8E7Z5N9T9T1I3F2Z9R4T10R6Q2F5HD4D6N10B4Z5Q6W5M4Q9K6S9K10D5P4N1ZG4X8H3E9R6W8R8J1X1J8T4G6F2Z9J1067、(2019年真题)根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，“不利气候条件”对施工的影响应当属于（）承担的风险。

A.发包人

B.承包人

C.发包人和承包人共同

D.由专用条款约定的一方【答案】BCI1H2T3Q9M8U5I2E4X10G10N3X6Y3Q8U3HD2B1T5E8U1S6T6L9A5V4H2Q9D4W8D2ZO8B9Y7B10G9V10P9X10H4F1D7T7G10I6N668、根据FIDIC《土木工程施工分包合同条件》，分包商收到工程师发出的分包工程变更指令后，正确的做法是()。

A.立即执行

B.拒绝执行

C.请承包商代表确认后再执行

D.请业主代表确认后再执行【答案】CCI8J8M2T6Y9S3P8K3Y7Q1S5Z6J8U6W4HG9W2T8Z6H7G9I5L5P2B8R1B10S1Q9F3ZB8A2A6O3W2E10P4N2J9B8M10T6Z9I8H869、工程设计招标采用的开标形式是（）。

A.由招标单位直接宣读各投标人报价

B.由招标单位宣布按报价高低排定的次序

C.由投标单位说明投标方案的基本构想并提出报价

D.由投标单位报价后，招标人按报价高低排出次序【答案】CCI7M10G9F3K2S8L7W10Y6X6F5T9D7B1I3HL4R9M1G4N4O7V3R7D3E10L3Z8T7A1T9ZI8G9U2H10N2Q8C6Q8E4Z4X6V8H10C4F1070、由于发包人的原因发生暂停施工的紧急情况，且监理人未及时下达暂停施工指示，承包人可先暂停施工并及时向监理人提出暂停施工的书面请求。监理人应在接到书面请求后的()h内予以答复，逾期未答复视为同意承包人的暂停施工请求。

A.12

B.24

C.36

D.48【答案】BCI2T9R2J3A9I1R9D3O10Y1L2A3F6Z8C7HW6A10Q2B2Y8Y5Q6A5A8A7V10P5J5B8H2ZK4I7F4B10C2R7L9W4O4V10T3R6P1H2C571、制定运动处方，需要根据以下因素，除（）以外。

A.确定运动目标

B.选择运动方式

C.确定运动速度

D.确定运动时间与频率【答案】CCZ4G7V3J6X5D6M2U2I2P1G1E1Z4N6I7HU5W10W10I1L5O8W1V2G9J10Q7A8O3T1N1ZH8Q2P5B9D4R2L2P3W7C5U9I9Y2F5L572、某材料采购合同中约定了交货数量与订购数量之间允许的合理磅差。合同履行过程中，供货方实际交货数量多于订购数量，且超过了合理磅差界限。当采购方同意接收全部交货时，下列关于货款的说法中，正确的是()。

A.按订购单价计算全部数量的货款

B.按订购价格支付货款，多交货部分不再追加货款

C.按交货数量减去合理磅差后的数量计算货款

D.按交货数量加上合理磅差后的数量计算货款【答案】ACC6A6U3Q5X2V6B9N3P6I4A10D2W6Q8G6HC5R2P2M10U8Z10V7P7O8D2E5L4O7F8Z9ZI9G10V1K6D5O2Y3R2K3M5N7X7O8J9K673、购境外货物时，由卖方负责办理租船订舱，并承担货物装船之前的一-切费用，以及海运费和从转运港运至目的港的保险费的报价是（）。

A.FOB价

B.CIF价

C.EXW价

D.FCA价【答案】BCF3U2Q6N3E5P10C5H3N5O8T6N2K7C4V2HM2B1E5C10N5B7X3J4Q1B8J6Z9Y6M4B7ZA6I3U3L7Q5C6C2L6M8B5T5D4Q8Q10N374、发包人采购的设备经过试车表明存在严重质量缺陷，需拆除并重新购置。下列关于该事件责任承担的说法中，正确的是()。

A.发包人负责拆除，重新购置，合同工期相应顺延

B.发包人负责拆除，承包人重新购置，追加合同价款并顺延合同工期

C.承包人负责拆除，发包人重新购置，顺延合同工期但不追加合同价款

D.承包人负责拆除，发包人重新购置，追加合同价款并顺延合同工期【答案】DCU7B2R5S7Z8C1F5T3Q8J3G9O7P3T9V1HM6X10W8X9S9Y7O10G2H5W4R1S3W6N2P4ZG8H10N8V7G7P10G4H8Y4B2V9M9Q2N3N975、在有限数量制的资格审查中，如通过详细审查的申请人为8个，而资格审查文件规定的数量为7个，则（）。

A.不需要进行评分，随机选取7个通过资格审查

B.需要进行评分，8家均通过资格审查

C.需要进行评分，前7家通过资格审查

D.不需要进行评分，提交资格申请文件时间排在前7位的通过资格审查【答案】CCK4J7F9B3J4P3V2G3A6T6Q7Y6E7P7R6HJ1R4B5E1V6U8S4P3V7O8I7L1Y8D2C5ZT10M9U9N1I10A9C5D5K3K1K8T3A10P3J976、在FIDIC设计采购施工EPC合同条件中，（）代表业主方进行项目管理。

A.工程师

B.工程师助理

C.业主代表

D.承包商代表【答案】CCF3I6N3D4U4Y6L2D2P6C7L5K3M6E9R1HQ6J5T2W4Y5Z1M9C4U9C2R5J2Q3G9S5ZP2Y10E1A1O7S1I3K3L4T6I5O4F2K8O277、材料采购合同履行中，可用来验收现场交货材料数量的方法是（）。

A.衡量法

B.经验鉴别法

C.物理检验法

D.化学分析法【答案】ACA2D1X2P5N1H4U6Q10Y5F7O7U6M1Q2N7HN6K10H10D5L2Y8A4A7H3U1C9S4A2T9L6ZG2Y9B5Z6T2D10E4B3T5U7U7G3N2T10W378、设备采购招标评标中，对零配件及其售后服务的评审，应以设备运行（）年内各类易损备件的获取途径和价格作为评审要素。

A.1

B.2

C.3

D.4【答案】BCM4R10S4A4S5V9I4B1J10H3D7I7X4O5J5HW3Y4R4U10S10X3X8P9D10M1Q1X9P5D10U3ZL10I5Z4E3C3G10G3Z10E2E3Q7F5G10L10S779、根据九部委发布的标准设计合同，发包人应提前（）向设计人发出开始设计通知。因发包人原因造成合同签订之日起（）内未能发出开始设计通知的，设计人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

A.7天，60天

B.7天，90天

C.14天，60天

D.14天，90天【答案】BCK6Z1B8V10E4L1B4P8F7H4L1X7Y2J10E4HC3L4W7P7X1J8W9T6C6F1J10J6F8U1Y4ZA2T9T10U6W9P5B5T7Q6W5H7E6A8S8N380、某工程投保建筑工程一切险，保险人对原因造成的损失不负责任赔偿的是（）。

A.施工设备失灵

B.暴雨引起地面下陷

C.雷电引起火灾

D.意外事故【答案】ACG5Y5J6E9T9D2D1V8C1N6E8X7Q3O1U9HM9Z3G3Y5G10G7X2D10Y4O4U9Z10U10P1X8ZS7Y1C5W9S9D6D4R5O6C6Q8N10T2V1R1081、投标保证金（）。

A.不计利息

B.如是现金不计利息，如是保函则计息

C.按银行同期存款利息计息

D.按银行同期贷款利息计息【答案】CCY1R5B10R8V8W7Q2T4I1S4W8U1V3S1J8HQ10Z6S5D3G8R10T1H10G9B3J4S4K1U4O7ZB7R1R3Q3Y8X8X4Z9B4C2Z6H3U2K9I982、下列不属于建设工程勘察合同中勘察人必须具备的条件是（）。

A.法人资格

B.持有正规营业执照

C.联合体组织

D.持有正规的资质证书【答案】CCO8A7G2U9F1L3S9Y3H4N10C5L8F2E2M4HJ9E8V7U7I9G8S1W2W1B7N4Y7J9B1X9ZZ6G10T8S2P9P4N6M9A1Q7H2V9D6P7O283、预包装食品标签通则GB7718-2004规定的非强制标示内容有（）。

A.生产日期

B.批号

C.保质期

D.食用方法

E.营养成分【答案】BCK5C1H2F4P8U3W7I8A3G2K9I4H3D5G1HB7J3E2T8Q5A2O4C10Y5R7T4B6F3E1A6ZY4N9Q9M9D9D9S4J4H6O9O4Z8Z2G8C584、分包工程施工过程中，分包商因执行了监理人的错误指令而返工并造成损失。对此损失（）。

A.分包商可直接向监理人递交索赔报告

B.分包商可直接向业主递交索赔报告

C.在承包商接到分包商的索赔报告后，向监理人转交分包商的索赔报告

D.在承包商接到分包商的索赔报告后，以自己的名义向监理人递交索赔报告【答案】DCS3Y4B7G4Z10V6O9M8M5O9I7T7Q4J6R4HQ1R6K2Q10G8W3A8U10N4J3S6R2G6M6Q10ZW6L8B8B3M6J4L5B6I6E9B9C8O9H7R285、以下（）不是调查的具体方法。

A.观察法

B.实验法

C.访谈法

D.专题小组讨论法【答案】BCJ8X2G5C7Q7M9N10V3N6R4X3U10V10V4B3HQ10E4Q6R3A8P1P5W4Q1F6T7U4Q1U4H9ZT1R7I10L1R10M7Q5A7X2Y3S1U8E10G5K386、建设单位将自己开发的房地产项目抵押给银行，订立了抵押合同，后来又办理了抵押登记，则()。

A.项目转移给银行占有，抵押合同自签订之日起生效

B.项目转移给银行占有，抵押合同自登记之日起生效

C.项目不转移占有，抵押合同自签订之日起生效

D.项目不转移占有，抵押权自登记时设立【答案】DCQ4X9F10H10V1S2G2S5K3J7H3L7R4W9H10HT3T10X4B6U4A3Z2R10R10N9S9N6I10V7F10ZI7Z7V10G1Q8X2K2D6W7N8H5D1Q9W7E1087、(2015年真题)根据《标准施工合同》，关于签约合同价总金额的说法，正确的是（）。

A.只包括暂列金额，不包括暂估价

B.即不包括暂列金额，也不包括暂估价

C.不包括暂列金额，只包括暂估价

D.既包括暂列金额，也包括暂估价【答案】DCF10U2R4C4T7U1U1X1J6L8Y2H7P8F3F6HN5Z7A4C9Z9C2Z5E4R3H4L8I2L3H6Y5ZX3D6R9I4W2K5G9M4B3U9E10V4F2T10U788、下列关于勘察设计招标文件的编制内容对投标保证金规定的说法正确的是（）。

A.投标人在开标时递交投标保证金

B.联合体投标的，应当由联合体共同递交

C.在签订合同时提出附加条件的将不予退还

D.一般不超过勘察设计估算费用的2%，且不超过80万【答案】CCZ6U2U2K5S3N1M2C8Q4Y6Q9X5S5E8L5HX2X8C6O1C10U5A7J5Y7I9U2R2V3X1I7ZN10W5K9Y6J7H9K1N4K6W6J5F5Y1A9K289、设计施工总承包合同的价格清单，是指承包人完成所提投标方案计算的设计、施工、竣工、试运行、缺陷责任期各阶段的计划费用，清单价格费用的总和为（）。

A.标底

B.签约合同价

C.最高投标限价

D.工程结算价【答案】BCR10M5W4A2F2G1J6C6Z5I4K9I9Y1G6V3HE7C7O8Z10E4B5X4Z2L6R8N2W1O9V4T9ZK2Z2T6A9L2Z6F8N10F9I10G7F3I5A2X1090、法律事实是指能够引起合同法律关系产生、变更和消灭的客观现象和事实，下列选项中属于法律事实的是()。

A.社会事件与合法行为

B.自然与非自然

C.事件和行为

D.主体与客体【答案】CCL7P10T2R7W6B6N8Q8X5C3E3L9M8Q9S9HU7B4Z5K9Q2E9P8R1W1U2H10L7N1U7R3ZE2D9M6A7X6M9D9B1V4G1P3T10I10E10T791、以下哪种隔墙不能用作一般教室之间的隔墙？()

A.

B.

C.

D.【答案】BCW1O3P10X1U4Q6H3F1Y9W4A1U3O6L10D2HX5K7O5F6I9M5T9S2L3N1T2S4Q8Q6Z3ZH2T8X6E7N5U1A2H4N1G3E1U4A2J10Y592、根据FIDIC《施工合同条件》，如果承包商未能按合同中竣工时间的规定如期完工，应当支付误期赔偿费，下列说法正确的是（）。

A.误期赔偿费以周为单位计算，不足一周的按一周计算

B.误期赔偿费没有最高限额的限制

C.除误期赔偿费以外，业主不得再要求承包商为延误竣工支付违约金

D.支付误期赔偿费后，承包商可以不再承担完工义务【答案】CCD5L5D1L5D8X4X5E3Q2Y1U5J8M7S3F9HU1O3F6D8K4B7Y5G3J5Z2X10J7F9O2W3ZY2P2M10T6T9T7D5Y10O3C9T8G1N7J2Z393、下列属于响应性评审内容的是（）。

A.投标人的资质

B.财务状况

C.类似项目业绩

D.投标保证金【答案】DCJ8R2W7Z6Z6J5K5G10M1K10X7M4G7S7M8HG4S10I5T7U1A9R1O8R4X8Z6F4L1B4M9ZQ2G7F6M5S2K7W4Q2X9R2Y9W10S2L5Z694、设计招标确定中标人后，发包人与中标人在工程设计合同上签字、盖章时，表明()

A.要约生效

B.承诺生效

C.合同成立

D.合同生效【答案】CCN5E9Y2W2C1R5O8X1L1Z9Q5T1H7E10V1HU2S4S10L2R4L7C10X8V7E9D10Y9I10L9B1ZA8Y8C2Y6S4M8Z5I5Q8V5B9Y9P4F2H295、根据《标准施工合同》，监理人征得发包人同意后，应在开工日期()天前向承包人发出开工通知。

A.7

B.14

C.21

D.28【答案】ACG7O9C6M7G4R8T6V8W7W5Z7C5O5R7C7HF1W4N6O5O5C9D5E2M3S5M8G8G5K1L1ZM7D1U1C5T8B9R6O10L6H5J4Y5N7A3T896、投标保证金的有效期限从()之日起计算。

A.招标文件出售

B.投标文件递交

C.投标截止

D.中标通知书发出【答案】CCL9B7J5M7K3O9Y10A4V7F3Z3S10U1I3B2HT9V4W2M8L9Q9E3B8A8T4L2Y1M10U7F2ZU10C7B5J9L7D1Z9U10Z10C5H4W6R10M2T1097、某勘察合同，委托方向勘察单位支付了合同约定的定金。合同履行过程中，委托方进行阶段支付时，()。

A.每次按已完成工作量占总工作量比例相应的定金冲抵部分勘察费

B.每次按已完成工作价值占合同总价比例扣回定金

C.每次阶段支付时均不允许扣减定金

D.勘察单位完成合同总价20％工作后的后续支付中分次平均扣回定金【答案】CCN5K1G2H7K4G3Y4K6W1X8Q7X10T4F6Q8HM5K6F7M3S10H7C1D9J1J1T7D4Z6Y9L3ZX10U10L8H8N10P4O3Y3C6E5V6J10A8S1T598、根据九部委发布的《标准勘察合同》，以下有关合同文件效力由大到小的排序正确的是（）。

A.合同协议书-投标函及附录-中标通知书-专用条款-通用条款

B.中标通知书-专用条款-通用条款-发包人要求-勘察费用清单

C.合同协议书-通用条款-专用条款-发包人要求-勘察费用清单

D.专用条款-通用合同条款-发包人要求-勘察纲要-勘察费用清单【答案】BCO5H4Y6A10X5E3X7D1G8Q4P7M9I9R9L7HD9L4J3E1F10Q8M2L9E3M4V6A9J6Z10Y8ZE3X9F1B7H4E4H9G3L9K8L6G4Y6K2J599、根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，“不利气候条件”对施工的影响应当属于（）承担的风险。

A.发包人

B.承包人

C.发包人和承包人共同

D.由专用条款约定的一方【答案】BCN4D7C10M4U1U7I7Q7G6M3I3F8N1J4X10HW8A7P4Q8H7S4O6H2T7U5P3U9D7W3F7ZW7U5D10Y1H2Y6I2C8R8V3L3J3J5S8F4100、我国建设领域推进项目法人负责制、招标投标制、工程监理制和合同管理制，其中核心的制度是（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）

A.项目法人负责制

B.招标投标制

C.工程监理制

D.合同管理制【答案】DCG2O7D5M8O2L1R9Z3C2J6U10Z9D2V7L1HY1B7G10P6Y4R8Q6O1O4E6K8U9L7P3J3ZT1K7M7U6X9Q6D4L4T5H6D8Z9A1V5G1101、理论换算法的依据是（）

A.风俗习惯

B.计量单位

C.监理工程师的决定

D.合同约定的换算标准【答案】DCS2C2F1E7P2S1A10Y9J8I6B2P9U3E2J6HK3L6T2X10H1Y10E5M3O7A2F9N5B10J10K2ZW5D3Q4L5R8T7G8J1E3Y3O7R1M5S6I9102、如果工程延期竣工，承包人有义务保证履约担保继续有效。由于发包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需的费用由（）承担；由于承包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需费用由（）承担。

A.承包人，承包人

B.发包人，发包人

C.承包人，发包人

D.发包人，承包人【答案】DCG2H2O2D8B9V2D4R2Y8A8I2V10I10U6Q9HH4B8Q2N4K2T3Z4K6R6T5M3L10B9C7H9ZY5W6H1M2W1U7S1O9R6Q5P9W7K8V7Z5103、大型工程设备的采购招标过程中，关于详细评审说法不正确的是（）。

A.以评标价的高低比较投标书的优劣

B.中标人一定是报价最低者

C.投标人要按照招标文件内合同条款所列的付款条件报价

D.货物到达施工现场的总费用有不同计算方式【答案】BCI3Q1M4F8S9W6P8E8E3D2A7H3N5G5F1HR6N5J6W3T5T7M7H5A9Y5A8H2W9U9N6ZD3X7Z4U2V4Y10G4U4C7X5L10B6D10S3D6104、如果食物供应以玉米、面粉为主，在配餐中添加（）可以提高食物的蛋白质生物价。

A.玉米

B.赤小豆

C.芝麻

D.大豆【答案】DCP6D3A1T8I7D6O8H6Y7O3U1X6J3S1C7HJ8X4J5R3U3W4P6A2R6B7U5W5C8X1P10ZN2D10S8B2H8F9K1E4R7E8Y8N8Y3E9T4105、（2017年真题）根据《招标投标法实施条例》，投标人提交的投标保证金不得超过招标项目估算价的（）。

A.2%

B.3%

C.5%

D.10%【答案】ACS9F1C8P9F8Z6A2B9J4G9H5F2I10N8F1HR10L5J5A1P6B7H6H9X9V2R5G6W3S1Q5ZG1K5G5U8M1G1R8N9H1R2J9F3R1J4Y5106、在NEC系列合同条件中，（）用于业主和总承包商之间的主合同，也被用于总包管理的一揽子合同。

A.工程施工合同

B.工程施工分包合同

C.专业服务合同

D.裁决人合同【答案】ACN5J5W9R10P7D6V2H1D5L6N3Z6C10N7I8HA7Z5W8N6P3S9N7T4A2B1T7X1D2J8R5ZS3C3D3U8Q6D7G5O1R10N7T8X2H3W3X7107、某工程，施工招标时没有标底，编制标底依据的文件有（）

A.工程量清单

B.承包人的施工方案

C.发包人要求的项目功能文件

D.发包人提供的设计任务书【答案】ACY5C1S2D9M7S2G5S1F6E5D1W6D8Q8C7HH3H10V10T4S3Q7L9U2G5X1I5Z7T9L1P3ZF7R6B1W1V3A10A1C7M3M5Q5Z5D10V5Q7108、(2015年真题)根据《标准施工合同》，关于监理人指示的说法，错误的是（）。

A.发布指示前与当事人双方协商，尽量达成一致

B.监理人的指示无权免除合同约定的承包人义务

C.监理人的指示无权变更合同约定的承包人权力

D.监理人的指示有权变更合同约定的发包人义务【答案】DCD3V10G6B3U5X7N9B6L5O2M4Z10I6Z3F10HG4K5Z5J1B10W7P9P5Q8W5Q6F5X5Q2U2ZC8O4U9K8G5W6W5H8R10N9L4L5S2H9J2109、通用条款对道路通行权和场外设施做出了两种可选用的约定形式，（）负责办理并承担费用，因此需在专用条款内明确。

A.承包人

B.发包人

C.分包人

D.监理人【答案】ACB6R7N5S3E7A6D8G1T8Z9E3I6S3Z8A1HN1F8D3S5O10G6F6V1Q1D8M2U8W6U1H6ZJ4J3N4Z4F9I9T1I7V7W4Z7M3W1L8M8110、ECC合同的典型特点是（）

A.在核心条款的基础上，加上选定的主要选项条款和次要选项条款

B.项目经理和承包商都可要求对方出席早期警告会议

C.鼓励当事人采取合作，而不是采取对抗行为

D.适用于在签订合同时价格已经确定的合同【答案】CCV4P10O2H8L8M7D8Z7E3N1G5P3B7E2Z9HU3H6X3F8V3M9E9E7X2C8B10A10L1I1A3ZW6T4T3R7G9N7O1C7T3Q5I4Z9F9K6O7111、因不可抗力致使不能实现合同目的，合同当事人一方发出通知提出解除合同，则该合同解除日应为()

A.不可抗力发生日

B.发出通知日

C.通知到达对方日

D.对方同意日【答案】CCC6Q2N7X2D3Y8B5H2H8F1C9M6F7F6D7HX3Z7M6C5X8K6D2F4E8M1O1Q2N9O5K2ZA8Z4I6T1F3H5S8G7D5K9C10Y6E10Y3T9112、工程勘察、设计评标由评标委员会负责，评标委员会人数是（）。

A.5人

B.3人

C.5人以上单数

D.3人以上单数【答案】CCH2D10R2T9X7W10K6R8H3B7S5M9S10D9E4HA10S6T4U3Q4I5N10O5S2D9O2N3C3S5A2ZY3H9S9K8T7N10Z4P4T1D5Q3Q1A7P7Y1113、根据《建设工程施工合同（示范文本）》的规定，下列关于设备试车达不到要求时确定责任方的说法中，正确的是()。

A.由于设计原因试车达不到要求，由工程师指示设计单位修改设计，承包人负责重新安装，发包人承担相应费用

B.发包人采购的设备因制造原因试车达不到要求，由承包人负责拆除并重新采购，发包人承担相应的费用

C.承包人采购的设备因制造原因试车达不到要求，由发包人负责重新采购，承包人负责安装并承担相应的费用

D.由于施工安装原因试车达不到要求，承包人承担返工的费用【答案】DCP8Q9Q10C4B10K1M6V4A10S4P4Z7R2U10J10HE6X9Q1V5Y2X3F6U4K2E6Z8Y10P2U5I3ZP1N4Y9X2C10D1E9W9Q8X8H8D6Y9E10E10114、制定运动处方，需要根据以下因素，除（）以外。

A.确定运动目标

B.选择运动方式

C.确定运动速度

D.确定运动时间与频率【答案】CCM2X1C1L10K5F4S3K8K6D3R9H3I9B7C5HA1M3J1W8M4W8C6N5Q9V2D9A2I5N3K5ZA9E9J6Q1L2V6U2Z4M3R8G7P4J9Y1T1115、（2019年真题）根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，支付管理中的“合同价格”是指（）。

A.协议书中的签约合同价格

B.承包人最终完成全部施工和保修义务后应得的全部全同价款

C.中标通知书中的中标价格

D.承包人的投标报价【答案】BCS1C1U1Y7H5G1G9O7R1F2Z5S5O1G8B5HC4L9Q7B3R7V1T10P10Q8O8H8I8X9K9G5ZQ1P9H10E6J7E3D6X2G3C2W1H2J3Z6Z9116、对工程项目招标人而言，与公开招标相比，邀请招标的缺点是（）

A.评标的工作量小

B.选择中标人的范围窄

C.评标时间短

D.招标费用低【答案】BCZ9E9M8W1S10Z6Q9K6M7W10Q1M5H6O8X10HI4G1E3L10W9I3G3J1O2Z3R5E8C5T8U1ZV7T9J6S5P1S3T10V3H5Q1I1O8F9B1L2117、承包人向监理人报送竣工验收申请报告，不需要具备的条件是()。

A.已按合同约定的内容和份数备齐了符合要求的竣工资料

B.已按监理人的要求编制了在缺陷责任期内完成的尾工(甩项)工程和缺陷修补工作清单以及相应施工计划

C.合同要求的试验、试运行以及检验和验收均已完成，并符合合同要求

D.完成了缺陷责任期内的尾工(甩项)工程和缺陷修补工作【答案】DCZ10F6J4I1Q9X10J10N8D3D1B4L6F9E4T2HD9K8Z8C4E8F6C8S6T1U9Z3O10Z9I5T6ZH2X7E6P3Y4Z6F7Y9L5O3F5N2A4V10G7118、根据NEC《工程施工合同》，关于“补偿事件”的说法，正确的是（）。

A.只能由承包商向项目经理通知补偿事件

B.补偿事件的影响过于不明确以致无法合理预测的，应待影响明确后再行计价补偿

C.为消除歧义和矛盾而变更工程信息所发的指令属补偿事件

D.若变更由承包商提供的工程信息，则按对承包商最有利的解释进行计价【答案】CCZ2F3T9B1T7V9J7C2F7Y10M1R6G10V3W9HD9F1T5A8D1M2D10R1W1G7G3R4P1T6K5ZU5X9T3Q2K1M4X5A4R9S1V3E10Z3Z2P9119、FIDIC标准合同文本中的（），适用于承包商与专业工程施工分包商订立的施工合同。

A.《施工合同条件》(1999年版)

B.《土木工程施工分包合同条件》(1994年版)

C.《设计采购施工(EPC)／交钥匙工程合同条件》(1999年版)

D.《简明合同格式》(1999年版)【答案】BCL10X2A7F6V2W1Q1M6G5K3A3K2P4L4X6HU5R1T8Y10T4E2L5A8A8D1D2X7A7J10W3ZH8A5N7I10Y10Y5V10Y2R1Q4W7U1D8C9G5120、(2015年真题)根据《标准施工合同》，“合同进度计划”是指（）。

A.承包人投标书内提交的进度计划

B.施工准备阶段承包人编制的进度计划

C.承包人按监理人指示修改后经监理人批准的进度计划

D.承包人按监理人指示修改后经发包人批准的进度计划【答案】CCS3R4T10J3U5Z8B3B10A10P9W7Q7C9U3B3HT3D2A2G10L5L9J2O9C1M2Y5U4N1Q4U5ZB3J2Z1J9N7Q9B5B5E5Y1C10T1Q2V10A2121、施工过程中，由于施工企业项目经理的行为产生的后果，应由（）承担责任。

A.项目经理

B.监管部门

C.建设单位

D.施工单位【答案】DCO3O9X2X6S10V10Y7J9Z10W1M8K6Z2E10W7HD4U2O7I10K5L4W3D10V10T5O4V2K1N6W4ZF9V9J6T9E10U3J2R10D9A1H5S6Z3W9R4122、根据《标准施工招标文件》，“投标人须知前附表”的目的是（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）

A.列明“通用合同条款”

B.明确“投标人须知”正文中的未尽事宜

C.明确“投标人须知”的修改内容

D.判明评标的方法和因素【答案】BCX8I5N9P6C6Z8W7B4Z1P6L6S4O2A1H4HC2A7B9I4G4T7M8J8K5K8I8V9Q2U6K10ZI1G3Y10V3I10E7A10O6T8Y8E6K2J2P1J6123、工程设计招标采用的开标形式是（）。

A.由招标单位直接宣读各投标人报价

B.由招标单位宣布按报价高低排定的次序

C.由投标单位说明投标方案的基本构想并提出报价

D.由投标单位报价后，招标人按报价高低排出次序【答案】CCG3M4L3F8F6X6W10X6R3C5D9E10Q10W6D5HA8D5Z6X3P3J9E4U5U7V6N8T5O6S9U9ZN3N10H8N9U6B9C6J2P1W4A7B3T9B9C5124、下列关于连带责任保证的说法，正确的是()。

A.当事人没有明确约定保证方式，保证人应按一般保证承担责任

B.连带责任保证的债务人在债务履行期满没有履行债务时，债权人即可要求保证人承担责任

C.主合同的债务人经审判应履行债务后，债权人可以要求连带责任保证人承担保证责任

D.主合同的债务人经审判应履行债务，且债务人财产依法强制执行仍不能履行，债权人可以要求连带责任保证人承担保证责任【答案】BCD2I3G6Y7X4E8T3D9Y4Z4B3V3J5U9I7HY4Y5Y2Q7L1W2S8I10Y8M6F8V4C4Y5F6ZX8C6Q7G9L1P4O2L6J5Q8S1T5Y6W6Y7125、下列关于膳食史法说法不正确的是（）。

A.膳食史法调查可以将调查表发给调查对象自己填写，对调查员的要求不高

B.可以进行