施工合同风险分析及防范

业精于勤荒于嬉,行成于思毁于随！精品文档，欢迎你阅读并下载！施工合同风险分析及防范优质文档第一局部建立工程施工合同的风险分析及防范〔一〕建立工程施工合同的特点确定了其高风险性。其特点可以用“特”“长”“多”“广”“严”五个字来概括。1、“特”，即合同标的特别。施工合同的标的是建筑产品，和其他产品相比它具有固定性、体形浩大、生产的流淌性、单件性等特点。2、“长”，即合同履行期限长。建立工程的工期一般较长，再加上必要的施工打算、竣工结算以及保修期的时间，确定了施工合同的履行周期具有长期性。3、“多”，即合同内容多。施工合同除了应当具备合同的一般内容外，还包括平安施工、工程分包、工程变更、材料设备的供给运输等内容。4、“广”，即合同涉及面广。施工合同涉及勘察、设计、建立、施工、监理等诸多单位，也涉及合同、建筑等诸多领域的法律法规。5、“严”，即对当事人和工程本身的监管严。如具有资质证书、取得规划许可证和施工许可证等。〔二〕建立工程施工合同的风险分析及防范：一、合同效力问题1、合同主体资格瑕疵合同主体资格审查是签约的一项重要打算工作。就发包人而言，应深化调查其资质等级及履约信用。就承包人而言，法律作了严格限制：无效情形：〔1〕承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级〔2〕没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义〔即“挂靠”〕挂靠主要包括以下几种行为：1〕不具有从事建筑活动主体资格的个人、合伙组织或企业以具备从事建筑活动资格的建筑施工企业的名义承揽工程；2〕资质等级低的建筑施工企业以资质等级高的建筑施工企业的名义承揽工程；3〕不具有施工总承包资质的建筑施工企业以具有施工总承包资质的建筑施工企业的名义承揽工程；4〕有资质的建筑施工企业通过名义上的联营、合作、内部承包等其他方式变相允许他人以本企业的名义承揽工程。合同效力补正：当事人所签订的合同因违反了法律制止性规定，导致合同不能满意有效条件，当事人可以通过事后补正或者实际履行来使合同满意有效条件。承包人超越资质等级许可的业务范围签订建立工程施工合同，在建立工程竣工前取得相应资质等级，当事人恳求遵照无效合同处理的，不予支持。2、承包人非法转包、违法分包建立工程转包：承包单位承包建立工程后，不履行合同约定的责任和义务，将其承包的全部建立工程转给他人或者将其承包的全部建立工程肢解以后以分包的名义分别转给其他单位承包。违法分包：〔1〕总承包单位将建立工程分包给不具备相应资质条件的单位；〔2〕建立工程总承包合同中未有约定，又未经建立单位认可，承包单位将其承包的局部建立工程交由其他单位完成；〔3〕施工总承包单位将建立工程主体构造的施工分包给其他单位；〔4〕分包单位将其承包的建立工程再分包。关于总承包单位和分包单位的质量责任的规定：总承包单位遵照总承包合同的约定对建立单位负责；分包单位遵照分包合同的约定对总承包单位负责。总承包单位和分包单位就分包工程对建立单位担当连带责任。在分包中，形成了建立单位、总承包单位、分包单位的优质文档三角关系。总承包单位可以遵照合同约定或者经建立单位认可，将其总承包范围内的局部工程工程交由分包单位完成。对于分包工程出现的质量问题，建立单位或其他受损害人既可以要求总承包单位担当责任，也可以干脆要求分包单位担当责任，总承包单位和分包单位应当担当全部责任，不得推倭。当然，对于分包单位的缘由造成的工程质量问题，总承包单位在向他人担当责任后，可以依据分包合同的约定向分包人追偿。3、建立工程必需进展招标而未招标或者中标无效〔1〕建立工程必需进展招标的三种情形：依据《招标投标法》和《工程建立工程招标范围和规模标准规定》的规定，必需招标的工程建立工程应同时满意招标范围和规模标准两方面条件：(1)大型根底设施、公用事业等关系社会公共利益、公众平安的工程;关系社会公共利益、公众平安的根底设施工程的范围包括：①煤炭、石油、自然气、电力、新能源等能源工程;②铁路、马路、管道、水运、航空以及其他交通运输业等交通运输工程;③邮政、电信枢纽、通信、信息网络等邮电通讯工程;④防洪、浇灌、排涝、引(供)水、滩涂治理、水土保持、水利枢纽等水利工程;⑤道路、桥梁、地铁和轻轨交通、污水排放及处理、垃圾处理、地下管道、公共停车场等城市设施工程;⑥生态环境爱护工程;⑦其他根底设施工程。关系社会公共利益、公众平安的公用事业工程的范围包括：①供水、供电、供气、供热等市政工程工程;②科技、教育、文化等工程;③体育、旅游等工程;④卫生、社会福利等工程;⑤商品住宅，包括经济适用住房;⑥其他公用事业工程。(2)全部或者局部运用国有资金投资或者国家融资的工程;运用国有资金投资工程的范围包括：①运用各级财政预算资金的工程;②运用纳入财政管理的各种政府性专项建立基金的工程;③运用国有企业事业单位自有资金，并且国有资产投资者实际拥有限制权的工程。国家融资工程的范围包括：①运用国家发行债券所筹资金的工程;②运用国家对外借款或者担保所筹资金的工程;③运用国家政策性贷款的工程;④国家授权投资主体融资的工程;⑤国家特许的融资工程。优质文档(3)运用国际组织或者外国政府贷款、救济资金的工程。运用国际组织或者外国政府资金的工程的范围包括：①运用世界银行、亚洲开发银行等国际组织贷款资金的工程;②运用外国政府及其机构贷款资金的工程;③运用国际组织或者外国政府救济资金的工程。上述三类工程包括工程的勘察、设计、施工、监理以及和工程建立有关的重要设备、材料等的选购，如到达以下标准之一的，必需进展招标：①施工单项合同估算价在200万元人民币以上的;②重要设备、材料等货物的选购，单项合同估算价在100万元人民币以上的;③勘察、设计、监理等效劳的选购，单项合同估算价在50万元人民币以上的;④单项合同估算价低于第①、②、③项规定的标准，但工程总投资额在3000万元人民币以上的。〔2〕中标无效的六种情形：①招标代理机构违反本法规定，泄露应当保密的和招标投标活动有关的状况和资料，或者和招标人、投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益，影响中标结果的，中标无效。②依法必需进展招标的工程的招标人向他人透露已获得招标文件的潜在投标人的名称、数量或者可能影响公允竞争的有关招标投标的其他状况，或者泄露标底，影响中标结果的，中标无效。③投标人相互串通投标或者和招标人串通投标的，投标人以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标的，中标无效。④投标人以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的，中标无效。⑤依法必需进展招标的工程，招标人违反本法规定，和投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进展谈判，影响中标结果的，中标无效。⑥招标人在评标委员会依法引荐的中标候选人以外确定中标人的，依法必需进展招标的工程在全部投标被评标委员会推翻后自行确定中标人的，中标无效。〔3〕阴阳合同的认定、效力和结算《最高人民法院关于审理建立工程施工合同纠纷案件适用法律问题的说明》其次十一条规定：当事人就同一建立工程另行订立的建立工程施工合同和经过备案的中标合同实质性内容不相同的，应当以备案的中标合同作为结算工程价款的依据。“阴阳合同”又称“黑白合同”，是指建立工程施工合同的当事人就同一建立工程签订的两份或两份以上实质性内容不相同的合同，通常把经过招投标并经备案的正式合同称为“阳合同”或“白合同”，把实际履行的补充协议或其他合同称为“阴合同”或“黑合同”。所谓“实质性内容”，主要是指工程价款、工程质量、工程期限三个方面。须要留意的是，第一，备案不是合同生效的条件。依法进展招标的工程，招标人在必须的期限内向有关行政监视部门提交招标投标状况的书面报告，是法律规定的对招投标进展的备案制度，这是表达国家对强制招标工程这些民事活动的干预和监视。设立这种备案制度，并不是说中标合同必需经行政部门审查批准后才能生效。其次，虽然法律规定在中标合同签订后不得再行订立背优质文档离合同实质性内容的其他协议，但是应区分于合同的变更。实际履行过程中，工程因设计变更、规划调整等客观缘由导致工程量增减、质量标准或施工工期发生改变，当事人签订补充协议、会谈纪要等书面文件对中标合同的实质性内容进展变更和补充的，属于正常的合同变更。司法实践中，承包人往往只是遵照阴阳合同的“阴合同”或者“阳合同”起诉拖欠工程款，不必须诉请认定合同无效，双方可能对合同效力并不持异议。即使涉及合同效力的认定，也因法官的自由裁量而不同。但是可以明确的是，合同假如存在上述建立工程必需进展招标而未招标或者中标无效的情形，应属无效合同。该条司法说明的踊跃意义在于，并不涉及哪一份合同的效力，而是明确了以哪一份合同作为结算依据，便于刚好解决当事人之间的建立工程施工合同纠纷。4、合同无效的处理《合同法》第五十八条规定，合同无效或者被撤销后，因该合同取得的财产，应当予以返还；不能返还或者没有必要返还的，应当折价补偿。有过错的一方应当赔偿对方因此所受到的损失，双方都有过错的，应当各自担当相应的责任。由于履行建立工程施工合同的过程就是将劳动和材料物化在建筑产品的过程，该特别性确定合同无效后不能适用复原原状，而应适用折价补偿和遵照过错赔偿损失。建立的建筑产品如有价值，那么折价补偿；如无价值，那么不补偿，只能遵照过错赔偿损失。依据“建立工程经历收合格的，方可交付运用；未经历收或者验收不合格的，不得交付运用”，有无价值的衡量标准，在于工程是否验收合格。建立工程施工合同无效，但建立工程经竣工验收合格，承包人可以恳求参照合同约定支付工程款。虽然在合同无效的状况下，参照合同约定支付工程款有悖于法理和现行法律处理无效合同的一般原那么，但是这种处理方式有利于保障工程质量，有利于案件的审理、平衡当事人之间的利益关系。假如是按造价本钱予以补偿，无论是以工程定额还是政府公布的正常价格信息作为计价标准，都须要托付鉴定，势必增加当事人的诉讼本钱，造成案件审理期限延长，不利于当事人合法权益的爱护。建立工程施工合同无效，且建立工程经竣工验收不合格的，修复后的建立工程经竣工验收合格，承包人可以恳求参照合同约定支付工程款，但是承包人应当担当修复费用的。建立工程修复后经竣工验收仍不合格，建立工程丢失利用价值，承包人没有恳求支付工程款的权利，但是发包人有过错的，也应担当相应的赔偿责任。二、合同订立阶段1、垫资垫资：承包方在合同签订后，不要求发包方先支付工程款或者支付局部工程款，而是利用自有资金先进场进展施工，待工程施工到必须阶段或者工程全部完成后，由发包方再支付垫付的工程款。垫资施工的方式一般包括：带资施工、形象节点付款、低比例形象进度付款和工程竣工后付款等。《关于审理建立工程施工合同纠纷案件适用法律问题的说明》第六条：当事人对垫资和垫资利息有约定，承包人恳求遵照约定返还垫资及其利息的，应予支持，但是约定的利息计算标准高于中国人民银行发布的同期同类贷款利率的局部除外。当事人对垫资没有约定的，遵照工程欠款处理。当事人对垫资利息没有约定，承包人恳求支付利息的，不予支持。实践中，为了尽量削减垫资带来的风险，应主要主要以下几点：〔1〕要充分探究招标文件。招标文件是一种“要约邀请”，其中许多条款将来就是合约条款，涉及承包人和发包人的权利义务。因此对工程范围、有关付款条件等干脆和承包人经济利益亲密相关的条款要细致推敲，投标单位必需会同相关部门在报价、工程质量、工程本优质文档钱和资金回收等相关方面作可行性分析。假如对招标文件分析不透，盲目投标，很可能就会给垫资施工带来巨大风险。〔2〕要对建立单位进展严格的资信调查，包括开发工程的真实性和建立单位的注册资金状况、工程资金的来源以及到位状况、既往经营业绩、履约实力以及社会信誉等各方面状况的调查。〔3〕要从程序和实体两个方面把好签约质量关。程序上要求对签约权的行使有标准化的操作流程，实体上要求对合同条款作综合评审。〔4〕争取在合同条款中约定建立单位工程款支付保证。〔5〕要深化中间结算，不放松竣工结算。作为施工企业，首先要收集并整理好原始凭据，抓紧建立方实物供料的结算和已付工程款的核对，为竣工结算缔造条件；竣工拖欠一旦发生，清理催讨要落实责任制，并辅以对责任人考核的奖罚鼓励措施。〔6〕对已经发生的拖欠应考虑适时将拖欠款置换业主的生产要素。如业主的产品、机电设备、库存材料、房地产、股票、第三方债务的追索权等等。通过以股抵款、以债抵款、以物抵款等方式进展债务清理。〔7〕工程款优先受偿权的行使。在主见《合同法》规定的该项权利时，承包人必需在履约过程中为其充分适用缔造条件。2、利息和违约金〔1〕违约金性质：违约责任的一种担当方式。当事人可以约定必须数额的违约金，也可以约定损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，可以恳求人民法院予以增加，但以不超过实际损失额为限；约定的违约金过分高于造成的损失〔超过造成损失的30%〕的，可以恳求人民法院予以适当削减，人民法院应当以实际损失为根底，兼顾合同的履行状况、当事人的过错程度以及预期利益等因素综合衡量。〔2〕利息：计付标准：当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，遵照约定处理；没有约定的，遵照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息。起算时间：利息从应付工程价款之日计付。当事人应对款时间没有约定或者约定不明的，以下时间视为应付款时间：①建立工程已实际交付的，为交付之日；②建立工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日；③建立工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日。性质：法定孳息。孳息，称为母物所生之收益，在民法上包括自然孳息和法定孳息。自然孳息是依据物的自然性能或者物的改变规律而取得的收益。例如：母鸡下的蛋、牲畜生的幼崽，果树长出的果实等。法定孳息是因法律关系而取得的收益。例如：因租赁关系所得的租金、因履行耽搁所得的利息。欠付工程款的利息和本金之间更具有随附性，发包人欠付工程款时就应当向承包人支付利息，这也是民法中关于债的一般原那么。〔3〕承包人是否可以同时主见欠付工程款的利息和违约金？这是一个在司法实务中有争议的问题。第一种观点认为，欠付工程款的利息是法定的，承包人当然可以就此主见权利；而违约金是约定的，只要施工合同有效，承包人就可以主见此项权利。利息和违约金的性质不同，不能相互代替，而且法律法规并无制止同时主见工程欠款违约金和利息的规定，因此，承包人可以同时主见工程欠款的张违约金和利息。优质文档其次种观点认为，违约金和利息都是对守约方所受损失的补偿。我国合同法上的违约金具有补偿性和处罚性，但是，以补偿性为主。假如允许承包人同时主见工程欠款的违约金和利息，那么不符合以补偿性为主，以处罚性为辅的原那么。北京市高级人民法院关于审理建立工程施工合同纠纷案件假设干疑难问题的解答》第36条规定对承包人同时主见工程欠款的违约金和利息加以了限制“建立工程施工合同明确约定发包人逾期支付工程款，承包人可以同时主见逾期付款违约金和利息的，依照其约定，发包人主见合同约定的违约金和利息之和过分高于实际损失恳求予以适当削减的，遵照《最高人民法院关于适用<中华人民共和国合同法>假设干问题的说明〔二〕》其次十九条的规定处理；没有约定或约定不明的，对承包人的主见，一般不应同时支持，但承包人有证据证明合同约定的违约金或利息单独缺乏以弥补其实际损失的除外”。但是，《解答》并非在全国范围内普遍适用。三、合同履行阶段1、质量责任分析建立工程出现质量瑕疵，一般处理原那么是由承包人担当责任。但是存在发包人自行担当责任和发包人、承包人共同担当责任的情形：发包人自行担当：〔1〕供给的勘察数据、设计文件、施工图纸以及说明书等技术资料有缺陷。我们知道要保证建立工程的质量必需在勘察、设计和施工三个环节使其符合国家规定的平安标准、技术标准和合同要求，三者缺一不行。其中勘察、设计又是确定整个建立工程质量的根底，假如勘察、设计的质量出现问题，再好的施工技术也难以保证建立工程不出问题。就发包方和承包方而言，假如建立工程质量出现瑕疵，其缘由是由勘察、设计造成的，首先发包方应担当责任，假如勘察人、设计人对勘察、设计亦有责任，发包人可再追究勘察人、设计人的责任。〔2〕供给或者指定购置的建筑材料、建筑构配件、设备不符合国家强制性标准。建筑材料、构配件和设备不合格是造成建立工程质量问题的干脆缘由之一。合同约定由发包人供给建筑材料、构配件和设备的，发包人应当遵照设计文件和合同要求进展选购和供给，不得明示或者示意承包人运用不合格的建筑材料、构配件和设备。〔3〕肢解发包建立工程。肢解发包使得整个建立工程在管理和技术上缺乏应有的统筹和协调，往往造成施工现场秩序混乱、责任不清，紧要影响工程质量。法律制止肢解发包，假如发包人违反法律规定并因此造成工程质量瑕疵，由发包人担当责任。〔4〕干脆指定分包人分包专业工程。一般来说分包工程是指总承包人拿到建立工程后，其再将局部工程分包给其他承包人。因此，我国《建筑法》、《合同法》对分包的规定都是为了约束总承包人而作出的。但是，实践中发包人经常基于自身优势将利润丰厚的专业工程干脆发包，假如由于分承包人过错造成质量缺陷，发包人应当担当选任指示不当的责任。〔5〕发包人擅自运用未经竣工验收或者验收不合格的建立工程，如出现质量问题应自行担当责任。由于房屋是较永久性的建立工程，且质量问题错综困难，其既可能是勘察、设计方面的缘由，也可能是施工方面的缘由，因此法律规定建立工程经竣工验收合格前方可交付运用。这也是合同法原理中交付工程责任风险转移的表达。在建立工程未经竣工验收或者验收不合格的状况下，发包人擅自或者强行运用，即可视为发包人认可工程质量，或者虽然工程质量不合格其自愿担当质量责任。转移占有之日，工程质量责任风险随之转移给发包人。此外，在这种状况下法律规定，转移占有之日为竣工日期，承包人起先享有恳求支付工程款的权利，并对擅自运用局部不再担当无偿返修的义务。对此应明确的是，考虑到现今建立工程优质文档的规模大、周期长，发包人假如仅提前运用了局部建筑物而要求其担当整体建立工程的质量瑕疵风险明显不当，应将其责任限定在实际运用的局部。和此同时，考虑到《建筑法》第六十条第一款“建筑物在合理运用寿命内，必需确保地基根底工程和主体构造质量”对建立工程质量的强制性要求，在发包人未经历收擅自运用的状况下，在建筑物的合理运用寿命内，假如地基根底工程和主体构造出现质量问题造成损害，承包人仍应担当损害赔偿责任。举例：某学校为解决职工住房和某建筑公司签订建立工程施工合同，多年住房惊慌的职工因见装修渐渐完毕，不顾学校和施工队的阻拦强行搬进。后对工程进展验收，发觉楼梯间和局部房间的墙皮脱落、木地板起鼓，学校要求施工单位返修遭到拒绝，学校迫于职工压力花费数万元进展了修复，随后向法院起诉要求建筑公司赔偿损失。经法院审理认为，由于学校提前运用该工程，施工单位的返工责任予以免除，学校在工程未经历收的状况下，对职工擅自进入施工场地没有采纳有效措施加以幸免，因此对于质量缺陷的修复责任应自行担当。发包人和承包人共同担当：假如在发包人已经违反法律规定或者合同约定的状况下，承包人履行其义务是可以幸免建立工程质量缺陷的发生，但承包人却没有履行其义务，从而造成了建立工程质量缺陷的发生，这种状况就是法律上的混合过错。为此，发包人和承包人必需共同担当质量责任。主要包括：〔1〕对发包人供给的有缺陷的勘察数据、设计文件、施工图纸以及说明书等技术资料，承包人应当发觉而未发觉，或者已经发觉而没有刚好提出看法和建议并接着施工。以上问题的关键在于如何定义“有经历的承包人应当发觉而未发觉”，主要衡量以下三个方面：①建立工程技术资料缺陷的紧要程度，是否属于一般原理的错误所造成的〔或是计算笔误造成的〕，并以承包人应具有的专业学问〔而不须要很深的专业学问〕就能判定的缺陷；②承包人资质等级以及投标书介绍的业绩所应具有的经历程度，或是否具有较高等级的施工企业资质并具有相应的实际工作经历；③缺陷和经历的匹配程度：假设二者是匹配的，那么可认定为“有经历的承包人应当发觉而未发觉”，反之，那么不应认定为“有经历的承包人应当发觉而未发觉”。〔2〕对发包人供给的不符合国家强制性标准的建筑材料、构配件、设备和商品混凝土等，未进展检验，或者检验不合格仍予以运用。〔3〕对发包人提出的违反法律、行政法规和建筑工程质量、平安标准，降低工程质量的要求，承包人不予拒绝而进展施工。实践中，有的建立单位以资金缺乏或者工期惊慌为由，要求设计单位、施工企业降低质量要求，这些做法对保证建筑工程的质量和平安都是极为有害的。就每一项建筑工程而言，建立单位当然可以提出不同质量档次的要求，但是，其根本质量状况应当保证建筑工程的平安、满意根本运用功能的要求。2、工期延误：建立工程在施工过程中，往往由于各种缘由导致实际竣工日期晚于约定竣工日期，发包人往往以此作为承包人恳求支付工程款的抗辩事由，或者以此主见工期延误违约金。建立单位在举证施工单位工期逾期时特别简洁易行，只要证明开工时间和实际竣工时间，将实际施工工期和约定施工工期比拟，即为逾期的天数。相对于建立单位，施工单位对于工期顺延的主见，那么在举证内容及举证难度上大有差异。首先施工单位应当举证证明工期逾期的缘由，如拖欠工程款、耽搁供给施工图纸、场地及原材料、变更设计等，这些缘由必需不是因为施工单位的缘由造成的才能够顺延工期；同时施工单位还应当明确这些缘由导致的详细逾期的时间。所以，施工单位在工期上的举证责任上是特别重的，也往往是处于不利和弱势的地位。优质文档正因为如此，在建立工程施工过程中，施工单位要勤签证，擅长保存书面证据，如联系单、监理例会纪要、施工记录等等，以维护自身的合法权益。关于竣工时间的认定，司法说明做出了规定：1〕经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期；2〕承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交竣工验收报告之日为竣工日期；3〕未经竣工验收，发包人擅自运用的，以转移工程占有之日为竣工日期。3、发包人拖延结算：司法实践中，建立工程施工合同纠纷案件当事人争议最多的就是工程价款的结算问题，而其中多集中在结算依据的认定问题上。建立部制定的建立工程施工合同格式文本，对竣工结算的期限和程序作了如下约定：〔1〕工程竣工验收报告经发包人认可后28天内，承包人向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料，双方遵照协议书约定的合同价款及专用条款约定的合同价款调整内容，进展工程竣工结算。〔2〕发包人收到承包人递交的竣工结算报告及结算资料后28天内进展核实，赐予确认或者提出修改看法。发包人确认竣工结算报告后通知经办银行向承包人支付工程竣工结算价款。承包人收到竣工结算价款后14天内将竣工工程交付发包人。〔3〕发包人收到竣工结算报告及结算资料后28天内无正值理由不支付工程竣工结算价款，从第29天起按承包人同期向银行遵照贷款利率支付拖欠工程价款的利息，并担当违约责任。《最高人民法院关于审理建立工程施工合同纠纷案件适用法律问题的说明》其次十条当事人约定，发包人收到竣工结算文件后，在约定期限内不予答复，视为认可竣工结算文件的，遵照约定处理。承包人恳求遵照竣工结算文件结算工程价款的，应予支持。《建立工程价款结算暂行方法》第十四条工程完工后，双方应遵照约定的合同价款及合同价款调整内容以及索赔事项，进展工程竣工结算。〔三〕工程竣工结算审查期限单项工程竣工后，承包人应在提交竣工验收报告的同时，向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料，发包人应按以下规定时限进展核对〔审查〕并提出审查看法。工程竣工结算报告金额审查时间1500万元以下从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起20天2500万元－2000万元从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起30天32000万元－5000万元从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起45天45000万元以上从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起60天建立工程竣工总结算在最终一个单项工程竣工结算审查确认后15天内汇总，送发包人后30天内审查完成。〔四〕工程竣工价款结算发包人收到承包人递交的竣工结算报告及完整的结算资