2022年青海省设备监理师之设备监理合同高分通关预测题库有答案解析

《设备监理师之设备监理合同》题库

一,单选题(每题1分，选项中，只有一个符合题意)

1、FIDIC合同条件规定，如果业主在()天内未支付进度款，则应对延迟付款金额支付融资成本。

A.工程师收到承包商申请付款的月报表后28

B.工程师开出付款证书后28

C.工程师收到承包商申请付款的月报表后56

D.工程师开出付款证书后56【答案】C2、在生产安全事故中受到伤害的从业人员，除依法享有工伤社会保险外，还依法有权向()提出赔偿要求。

A.本单位安全生产管理人员

B.政府安全生产监管部门

C.本单位

D.本单位上级主管部门【答案】C3、甲、乙两公司订立购销合同，双方约定：甲每周向乙供应某种货物一批，但如果在12月21日至31日之间下雪，则合同终止。该合同效力属于()。

A.可撤销合同

B.附期限合同

C.附条件合同

D.无效合同【答案】C4、我国《合同法》规定，当事人在合同中既约定违约金，又约定定金的，当违约发生时，()。

A.违约方可以选择适用违约金或者定金

B.守约方可以选择适用违约金或者定金

C.双方可以协商选择适用违约金或者定金

D.违约金和定金可以同时并用【答案】B5、甲给乙发的要约中表明：“本要约9月10日前答复有效”，乙在9月5日以电报的方式作出承诺，但由于邮局的原因，直到9月13日甲才收到电报，甲立即给乙打电话称不接受该承诺。根据题义，下列表述正确的是()。

A.承诺迟延但有效

B.承诺迟延且无效

C.承诺超期但有效

D.承诺超期且无效【答案】B6、下列关于承包商暂停工作权利的说法，错误的是()。

A.如果业主未能按照合同规定的时间支付进度款，承包商即可暂停工作

B.暂停工作不影响承包商对延迟付款获得融资费用和终止合同的权利用

C.如果承包商暂停工作致使工期和费用受到影响，工程师应公正确定对承包商的补偿

D.如果承包商因放慢工作进度致使工期和费用受到影响，可以提出工期延长及补偿费用和利润的要求【答案】A7、根据我国《招标投标法》，评标委员会应当按照()确定评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较。

A.合同法

B.招标人意见

C.招标文件

D.招标内容【答案】C8、某水泥厂因技术问题致使生产的水泥达不到国家规定的标准，该厂用其他厂家的水泥换上自己的包装后作为样品与采购方签订水泥供应合同。则该合同属于()签订的合同。

A.采取欺诈手段

B.采取胁迫手段

C.因重大误解

D.超越代理权限【答案】A9、FIDIC新黄皮书规定，工程师签发履约证书的期限是()的28天内。

A.通过竣工试验后

B.完成缺陷修补工作后

C.缺陷通知期期满后

D.承包商提交最终报表前【答案】C10、设备工程安装中，如果由采购方负责设备安装调试，则供货方的现场服务内容不应包括()。

A.提供现场的地下管线资料

B.派出必要的现场服务人员

C.重要工序须经供货方现场技术人员签字确定

D.整个安装调试过程应在供货方现场人员指导下进行【答案】A11、检核表的核心思想是()。

A.确定事件的逻辑关系

B.持续改进

C.分析事件的合理性

D.完整描述事件的全过程【答案】B12、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，承包商因不可抗力索赔工期的，应在不可抗力发生后的()天，向工程师发出通知。

A.7

B.14

C.28

D.42【答案】C13、下列文件中，属于工程师监督承包商实施过程和实施方法的重要依据的是()。

A.设计文件

B.业主要求

C.承包商建议书

D.中标通知书【答案】C14、某工程双方按口头协议委托的施工任务，但双方一直没有签订书面合同。在施工任务完成后由于发包人拖欠工程款而发生纠纷，此时应当认定()。

A.尚无合同关系

B.合同没有成立

C.合同已经成立

D.由于法律规定建设工程合同应当采用书面形式，故发包人不承担责任【答案】C15、甲、乙两公司订立购销合同，双方约定：甲每周向乙供应某种货物一批，但如果在12月21日至31日之间下雪，则合同终止。该合同效力属于()。

A.可撤销合同

B.附期限合同

C.附条件合同

D.无效合同【答案】C16、根据《招标投标法》，投标人少于()个时，招标人应当依法重新招标。

A.2

B.3

C.4

D.5【答案】B17、一般情况下，设备采购合同中设备毁损、灭失风险的承担原则是()。

A.由出卖人负责

B.由买受人承担

C.约定不明确时，由出卖人与买受人共同承担

D.设备交付之前由出卖人承担，交付之后由买受人承担【答案】D18、公开招标与邀请招标在招标程序上的主要差异表现为()。

A.是否进行资格预审

B.是否组织现场考察

C.是否解答投标单位的质疑

D.是否公开开标【答案】A19、基于安全施工的保障，在()前，承包商应提供围栏、照明设施、保卫器材等安全保障设施。

A.进入施工现场

B.工程开工

C.工程竣工移交

D.获得履约证书【答案】C20、下列文件中，属于确认承包商的工作成果是否符合合同的重要依据的是()。

A.设计文件

B.业主要求

C.承包商文件

D.投标书【答案】B21、设备工程合同履行过程中合同偏差分析的主要内容不包括()。

A.合同偏差原因分析

B.合同偏差责任分析

C.合同偏差后果分析

D.合同偏差处理结果分析【答案】D22、单位工程的竣工试验，承包商由于业主应负责的原因遇到妨碍达14天以上，正确的处理方法是()。

A.视为在竣工试验本应完成的日期业主已接收了该单位工程

B.视为在竣工试验本应完成的日期承包商已完成了竣工试验

C.工程师应另行通知承包商进行竣工试验的日期

D.承包商可自行完成竣工试验【答案】A23、某工程施工合同争议经一审人民法院审理作出判决后，建设单位不服，提起上诉，二审人民法院经审理，认为一审判决认定事实清楚，适用法律错误，应作出的判决为()。

A.驳回上诉，维持原判决

B.撤销原判决，发回重审

C.裁定一审人民法院再审

D.依法改判【答案】A24、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，无论工程师采取何种方式提出变更，应在()之前。

A.开工日期

B.签发付款证书

C.签发接收证书

D.签发履约证书【答案】C25、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，承包商对业主的全部责任，除合同另有规定外，不应超过专用条件中规定的总额，如果专用条件中没有规定该总额，则不应超过()。

A.合同价格

B.最终付款证书中确认的金额

C.竣工结算总额

D.中标合同金额【答案】D26、下列关于诉讼时效的表述中，正确的是()。

A.诉讼时效期间从权利人的权利被侵害之日起算

B.权利人提起诉讼是诉讼时效中止的法定事由之一

C.只有在诉讼时效期间的最后6个月内发生诉讼时效中止的法定事由，才能中止时效的进行

D.诉讼时效中止的法定事由发生后，已经过去的时效期间统归无效【答案】C27、在买卖合同中，当事人约定检验期间的，买方应当在检验期间内将标的物不符合约定的情形通知卖方。买方怠于通知的，()。

A.视为数量和质量符合约定

B.视为数量和质量不符合约定

C.卖方可以行使催告权

D.视为卖方违约，追究违约责任【答案】A28、甲、乙两家企业欲进行零配件的交易，为了规避税收，双方将买卖合同签订为加工承揽合同，该加工承揽合同的效力为()。

A.无效

B.有效

C.可变更

D.效力待定【答案】A29、在委托代理中，代理人享有代理权的依据是()。

A.委托合同

B.委托授权行为

C.人民法院指定

D.法律规定【答案】B30、凭样品买卖的设备，出卖人交付的设备应当与()相同。

A.封存的样品

B.封存的样品及其说明的质量

C.封存的样品及其法律规定

D.封存的样品及其品质担保【答案】B31、代理人在代理权限内作出的意思表示应该是()。

A.被代理人的意思表示

B.和第三人协商后的意思表示

C.代理人独立的意思表示

D.代理人和被代理人的共同意思表示【答案】C32、根据世界银行《生产设备设计、供应和安装采购标准招标文件》，招标文件包括()。

A.招标程序、业主要求以及合同条件和合同格式

B.投标人须知、招标资料表和投标保函

C.投标人须知、业主要求和设计文件

D.招标程序、招标资料表、合同条件和进度计划【答案】A33、设备工程合同履行期间，承包商要求索赔时，应在()内，及时提交索赔报告。

A.已经察觉索赔事由后28天

B.理应察觉索赔事由后28天

C.取得现场资料后28天

D.发出索赔通知后28天或设备监理工程师指定的期间【答案】D34、按照《担保法》的规定，下列财产中可以作为抵押物的是()。

A.抵押人依法有权处分的国有土地使用权

B.抵押人的宅基地使用权

C.抵押人拥有的股票

D.学校设施【答案】A35、甲定做单位在乙处定做设备，乙按期交货后，甲一直拖欠乙部分工程款，乙多次索要未果，遂申请仲裁，仲裁庭作出裁决后，甲仍不履行，则乙可向()申请执行。

A.仲裁委员会

B.人民法院

C.人民政府

D.甲的上级主管部门【答案】B36、能够引起民事法律关系产生、变更或终止的客观情况即是()。

A.民事法律关系

B.民事行为

C.法律责任

D.法律事实【答案】D37、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，“不可预见”被定义为“一个有经验的承包商在()前不能合理预见”。

A.提交投标书日期

B.基准日期

C.实施工程

D.进入现场【答案】A38、设备工程合同文件一般包括()。

A.投标保函、合同条件及附件

B.合同条件及投标保函

C.合同协议书及招标文件

D.合同条件、技术文件和附件【答案】D39、因产品缺陷导致损害的受害人依法提出赔偿请求时，该产品责任法律关系的外部责任主体是()。

A.产品的生产者和运输者

B.产品的销售者和运输者

C.产品的生产者和销售者

D.产品的仓储者和销售者【答案】C40、在设备工程合同中，承包商拟雇佣的设计分包商应获得()的同意。

A.业主

B.项目经理

C.工程师

D.工程师代表【答案】C41、某必须招标的项目，招标文件规定采用评标价法评标，有甲、乙、丙、丁四家单位投标有效。四家单位的投标报价和评标得分为：甲单位投标报价1050万元，评标价1030万元；乙单位投标报价1000万元，评标价1000万元；丙单位投标报价980万元，评标价1050万元；丁单位投标报价950万元，评标价1020万元。据此，第一中标候选单位应是()。

A.甲

B.乙

C.丙

D.丁【答案】B42、根据《招标投标法实施条例》，依法必须公开招标的，应当在()发布招标公告。

A.国务院发展改革部门依法指定的媒介

B.全国发行量最大的报纸、杂志

C.全国影响最大的门户网站

D.国务院建设行政主管部门指定的媒介【答案】A43、根据《产品质量法》，下列情形中，属于“产品缺陷”的是()。

A.不具备产品应当具备的使用性能而事先未作说明

B.产品不符合注明采用的推荐性行业标准

C.产品的结构、配方等方面存在不合理的危险

D.产品不符合以实物样品等方式表明的质量状况【答案】C44、如果承包商遇到了不可预见的物质条件，承包商有权索赔()。

A.工期、费用和利润

B.费用和利润

C.工期和费用

D.工期和利润【答案】C45、甲公司按合同向乙公司出售一台通用设备，但合同中未约定设备的质量标准，则甲公司应按照()履行交货义务。

A.地方标准

B.国家标准

C.乙方要求

D.甲方企业标准【答案】B46、与邀请招标相比，公开招标的特有程序是()。

A.开标

B.组织现场踏勘

C.发出投标邀请书

D.发布招标公告【答案】D47、下列与不可抗力相关的叙述，错误的是()。

A.不可抗力是指不能预见、不可避免并不能克服的客观情况

B.因不可抗力不能履行合同的，可部分或全部免除责任责任

C.当事人迟延履行后发生不可抗力的，也可根据情况部分免除责任

D.不可抗力包括合同中约定的不可抗力情形【答案】C48、承包商应在设备工程或单位工程的()之前，按照业主要求完成所有的缺陷或损坏部分的修补。

A.竣工时间

B.缺陷通知期期满

C.颁发接收证书

D.保留金返还【答案】B49、甲公司于2006年3月10日收到了一审法院审理其工程承包合同纠纷的判决书，甲公司不服，应在()前提起上诉。

A.2006年3月15日

B.2006年3月25日

C.2006年4月10日

D.2006年9月10日【答案】B50、根据《合同法》的规定，下列关于代位权行使的表述，错误的是()。

A.债权人可以向人民法院请求以自己的名义代为行使债务人的债权

B.专属于债务人自身的债权，债权人不得行使代位权

C.代位权的行使范围以债务人的债权为限

D.债权人行使代位权的必要费用，由债务人承担【答案】C51、在设备工程合同履行中，属于业主索赔事由的是()。

A.设备监理工程师要求增加工程量，致使业主受到损失

B.设备监理工程师批示错误，致使业主受到损失

C.因设备监理工程师原因造成工程未能进行中间验收，致使业主受到损失

D.因分包商过错，致使业主受到损失【答案】D52、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，对承包商的设备进行投保时，保险金额应为()。

A.设备的购买价格

B.设备的残值

C.设备的全部重置成本

D.设备的制造成本【答案】C53、甲公司于2006年3月10日收到了一审法院审理其工程承包合同纠纷的判决书，甲公司不服，应在()前提起上诉。

A.2006年3月15日

B.2006年3月25日

C.2006年4月10日

D.2006年9月10日【答案】B54、津滨工程公司是设立在天津市滨海新区的建筑施工企业，是中央管理的建筑施工企业下属的建筑施工企业。津滨工程公司办理安全生产许可证时，应当向()提出申请。

A.国务院建设行政主管部门

B.国务院负责安全生产监督管理的部门

C.天津市人民政府建设行政主管部门

D.天津市人民政府责安全生产监督管理的部门【答案】C55、如果业主未能按合同约定的时间和方式给予承包商进入和占用现场的权利，承包商有权获得()的补偿。

A.工期延长

B.相应费用

C.合理利润

D.工期延长和相应费用加合理利润【答案】D56、承包商支付给员工的工资水平和提供的劳动条件不得()。

A.低于当地同行业的标准

B.高于当地同行业的标准

C.低于本国同行业的标准

D.高于本国同行业的标准【答案】A57、采用数据电文形式订立合同的，合同成立的地点是()。

A.发件人的主营业地

B.发件人的经常居住地

C.收件人的主营业地

D.收件人的经常居住地【答案】C58、公民、法人或者其他组织对下列()事项不服的，可以依照《行政复议法》申请复议。

A.行政立法行为

B.国防、外交等国家行为

C.对民事纠纷的仲裁、调解或处理

D.行政机关就土地、矿产等资源的所有权或者使用权归属所做的行政裁决【答案】D59、买受人在合同内错填到货地点或接货人，导致出卖人送货或代运过程中不能顺利交接货物，所产生的后果由()承担。

A.出卖人

B.承运人

C.买受人

D.出卖人与买受人【答案】C60、对于无权代理行为，被代理人可以根据无权代理行为的后果，对自己有利或者不利的原则，行使()。

A.追认权或者拒绝权

B.催告权或者撤销权

C.追认权或者撤销权

D.同意权或者拒绝权【答案】A61、根据FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》的规定，工程师应在收到承包商要求索赔的最终详细报告后()内作出回应，表示批准或不批准并附具体意见。

A.14天

B.21天

C.28天

D.42天【答案】D62、执行政府指导价的合同，当事人一方逾期提货时恰遇政府指导价格上涨，应按()执行

A.原价格

B.新价格

C.原价和新价的平均价格

D.当地市场价格【答案】B63、甲超越代理权使用乙公司的合同专用章、营业执照副本等证明材料，在乙不知情的情况下，以乙的名义与丙订立合同。以上情况丙并不知情，则甲代理行为的效力为()。

A.有效

B.无效

C.乙追认后有效

D.乙拒绝后无效【答案】A64、承包商应将准备运往现场的任何生产设备和其他重要物品的名称、日期，至少提前()天，通知工程师。

A.7

B.14

C.21

D.28【答案】C65、如果由于非承包商原因导致竣工后试验未能在缺陷通知期(或双方商定的其他期限)内完成，则()。

A.承包商另行选择日期进行竣工后试验

B.此设备工程或单位工程应被认为已通过了竣工后试验

C.缺陷通知期后，工程师再安排竣工后试验

D.双方商定其他期限，完成竣工后试验【答案】B66、在保证合同的一般保证中，保证人依法享有先诉抗辩权的情形是()。

A.债务人住所变更，致使债权人要求其履行债务发生重大困难的

B.人民法院受理债务入破产案件，中止执行程序的

C.主合同争议未经审判的

D.债务人无偿转让财产的【答案】C67、在设备承揽合同中，承揽人将辅助工作交由第三人完成的，就第三人完成的工作，由()。

A.第三人向定作人负责

B.承揽人与第三人共同向定作人负责

C.承揽人向定作人负责

D.承揽人与第三人向定作人承担连带责任【答案】C68、在生产安全事故中受到伤害的从业人员，除依法享有工伤社会保险外，还依法有权向()提出赔偿要求。

A.本单位安全生产管理人员

B.政府安全生产监管部门

C.本单位

D.本单位上级主管部门【答案】C69、投标邀请书，是指招标人向()个以上具备承担招标项目的能力、资信良好的特定法人或者其他组织发出的投标邀请通知。

A.3

B.5

C.7

D.9【答案】A70、甲、乙两企业欲进行零配件的交易，为了规避税收，双方将买卖合同签订为加工承揽合同，该加工承揽合同的效力为()。

A.无效

B.可撤销

C.可变更

D.效力待定【答案】A71、在设备工程合同的索赔争议提起仲裁或诉讼时，设备监理工程师处于()地位。

A.原告

B.第三人

C.证人

D.被告【答案】C72、根据《建设工程质量管理条例》的规定，施工人员对钢筋混凝土梁中用到的钢筋取样时，应当在()。

A.建设单位的监督下取样，并送交监理人员检测

B.监理人员的监督下取样，并送交建设单位检测

C.设计单位的监督下现场取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测

D.建设单位或者监理单位监督下现场取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测【答案】D73、在下列计价方式中，承包商几乎承担了设备工程项目的所有风险的是()。

A.固定总价合同

B.纯单价合同

C.单价与包干混合式合同

D.成本加固定费用【答案】A74、我国《合同法》规定，当事人在合同中既约定违约金，又约定定金的，当违约发生时，()。

A.违约方可以选择适用违约金或者定金

B.守约方可以选择适用违约金或者定金

C.双方可以协商选择适用违约金或者定金

D.违约金和定金可以同时并用【答案】B75、与邀请招标相比，公开招标的特有程序是()。

A.开标

B.组织现场踏勘

C.发出投标邀请书

D.发布招标公告【答案】D76、劳动争议仲裁时效期间为()。

A.60天

B.6个月

C.1年

D.2年【答案】C77、如果业主拟对其资金安排作任何重要改变，业主应提前通知()。

A.承包商

B.项目经理

C.工程师

D.工程师代表【答案】A78、缺陷通知期的起始日期是()。

A.工程通过竣工试验的日期

B.工程师颁发接收证书的日期

C.承包商竣工试验申请书中注册的竣工日期

D.接收证书上标明的竣工日期【答案】D79、在设备工程合同谈判阶段，双方谈判结果一般以()形式，形成书面文件。

A.技术资料

B.商务资料

C.合同专用条件

D.合同补遗【答案】D80、承包商应从现场撤走所有属于承包商的货物的时限是()。

A.工程通过竣工试验后

B.业主接收工程前

C.承包商收到履约证书后

D.缺陷通知期届满前【答案】C81、对于下列无效的施工合同，人民法院可以收缴当事人已经取得的非法所得的是()。

A.承包人越级承揽工程

B.承包人超越范围承揽工程

C.承包人向评标委员行贿中标

D.承包人将主体结构的施工进行分包【答案】D82、根据《招标投标法实施条例》，依法必须公开招标的，应当在()发布招标公告。

A.国务院发展改革部门依法指定的媒介

B.全国发行量最大的报纸、杂志

C.全国影响最大的门户网站

D.国务院建设行政主管部门指定的媒介【答案】A83、依据有关劳动法律的规定，下列选项中，属于用人单位不得解除劳动合同的情形是()。

A.劳动者严重违反用人单位规章制度的

B.劳动者患职业病或者因工负伤并被确认丧失部分劳动能力的

C.劳动者在试用期内被证明不符合录用条件的

D.劳动者营私舞弊对用人单位利益造成重大损失的【答案】B84、按照FIDIC新黄皮书的规定，如果在业主接收整个设备工程或单位工程后进行竣工后试验，确定可以开始试验日期的是()。

A.工程师

B.工程师代表

C.承包商

D.业主【答案】D85、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，承包商根据价值工程原理，向业主提出变更建议书时，编制建议书的费用由()承担。

A.业主

B.工程师

C.承包商

D.业主和承包商共同【答案】C86、根据《专利法》，发明专利权的期限为()年。

A.10

B.15

C.20

D.50【答案】C87、对竣工后试验的结果进行评价时，要考虑()使用工程可能对测试结果产生的影响。

A.承包商在竣工试验中

B.业主在缺陷通知期届满之前

C.业主在竣工之前

D.承包商维修缺陷工程中【答案】C88、《合同法》规定，商业广告的内容()，视为要约。

A.包含价格内容的

B.符合要约规定的

C.详细介绍商品的

D.附加了期限的【答案】B89、根据我国《招标投标法》的规定，必须实行招标的项目是()。

A.外商投资工业项目

B.涉及国家安全工程

C.关系社会公共利益的大型基础设施

D.抢险救灾工程【答案】C90、根据世界银行《生产设备设计、供应和安装采购标准招标文件》，招标文件包括()。

A.招标程序、业主要求以及合同条件和合同格式

B.投标人须知、招标资料表和投标保函

C.投标人须知、业主要求和设计文件

D.招标程序、招标资料表、合同条件和进度计划【答案】A91、根据《安全生产法》，生产经营单位新建工程项目的安全设施必须与主体工程()。

A.同时开工、同时竣工

B.同时设计、同时开工、同时竣工

C.同时设计、同时施工、同时投入生产和使用

D.同时设计、同时施工、同时验收【答案】C92、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，承包商根据价值工程原理，向业主提出变更建议书时，编制建议书的费用由()承担。

A.业主

B.工程师

C.承包商

D.业主和承包商共同【答案】C93、根据《合同法》，因技术进口合同争议提起诉讼的期限为()年。

A.4

B.3

C.2

D.1【答案】A94、隐蔽工程在隐蔽前，施工单位应当通知建设单位和()。

A.监理单位

B.设计单位

C.建设工程质量监督机构

D.建设行政主管部门【答案】C95、根据世界银行《生产设备设计、供应和安装采购标准招标文件》，招标文件包括()。

A.招标程序、业主要求以及合同条件和合同格式

B.投标人须知、招标资料表和投标保函

C.投标人须知、业主要求和设计文件

D.招标程序、招标资料表、合同条件和进度计划【答案】A96、下列关于留置担保的说法中，正确的是()。

A.定做人未向承揽人支付报酬，承揽人可以对工作成果实施留置

B.可以留置的财产包括不动产

C.定做人只是未向承揽人支付材料款，承揽人不可以对工作成果实施留置

D.承揽合同、设备工程合同都属于法定可以采用留置担保形式的合同【答案】A97、根据索赔依据不同划分索赔，当事人按照合同条款进行的索赔是()。

A.按约索赔

B.依法索赔

C.项目索赔

D.费用索赔【答案】A98、甲公司于2006年3月10日收到了一审法院审理其工程承包合同纠纷的判决书，甲公司不服，应在()前提起上诉。

A.2006年3月15日

B.2006年3月25日

C.2006年4月10日

D.2006年9月10日【答案】B99、招标公告，从合同法律性质上讲属于()。

A.要约邀请

B.要约

C.新要约

D.承诺【答案】A100、承揽合同履行中，定作人未按约定支付报酬的，承揽人对完成的工作成果享有的权利是()。

A.即时处分权

B.使用权

C.留置权

D.收益权【答案】C二,多选题(共100题，每题2分，选项中，至少两个符合题意)

101、下列有关承诺生效的表述，正确的有()。

A.采用书面形式作出承诺的，承诺通知发出时生效

B.采用电报形式作出承诺的，电报到达要约人时生效

C.采用电子邮件形式作出承诺的，电子邮件进入要约人指定的邮箱时生效

D.采用电子邮件作出承诺的，要约人了解内容时生效

E.采用行为方式作出承诺的，承诺行为作出时生效【答案】BC102、在设备工程合同履行过程中，设备监理工程师进行合同控制的日常工作有()。

A.参与合同计划的落实

B.协调各方关系

C.实施合同监控

D.合同文档管理

E.编制合同文件【答案】ABCD103、在设备工程合同履行过程中，设备监理工程师合同管理的主要工作包括()、索赔管理等。

A.审查承包商的履约能力

B.变更管理

C.监督管理承包商的履约行为

D.协调管理合同关系

E.支付工程款【答案】BCD104、采用FIDIC新黄皮书的设备工程合同，工程暂停时，承包商获得生产设备款和/或材料款的支付，须满足的条件有()。

A.生产设备和/或材料的运输被暂停超过合同中规定的期限

B.承包商已向供应商支付了相应的款项

C.承包商已经将此设备和/或材料标记为业主的财产

D.生产设备和/或材料已经起运

E.生产设备和/或材料经检验符合合同要求【答案】AC105、采用FIDIC新黄皮书的设备工程合同，最终决算应包括的内容有()。

A.承包商完成设备工程的全部价值

B.退还保留金

C.竣工结算额

D.根据合同核实和确定业主应付给承包商或承包商应付给业主的其他费用

E.索赔引起相应变化的款额【答案】AD106、承揽合同是承揽人按照定做人的要求完成工作，交付工作成果，定做人给付报酬的合同，下列合同属于承揽合同的有()。

A.加工合同

B.定做合同

C.修理合同

D.测试合同

E.互易合同【答案】ABCD107、属于设备工程合同变更的情况有()。

A.业主的变更要求

B.承包商提出的变更建议，并经业主批准

C.业主提出的变更建议，并经承包商批准

D.承包商管理制度调整

E.政府领导的决定【答案】AB108、对于产品的缺陷，我国的分类方法包括()

A.设计缺陷

B.生产缺陷

C.运输缺陷

D.指示缺陷

E.经营缺陷【答案】ABD109、按照我国《合同法》的规定，当事人就有关合同价款或者报酬约定不明确又不能达成协议时()。

A.按照订立合同时的市场价格履行

B.按照履行合同时履行地点的市场价格履行

C.按照订立合同时履行地市场价格履行

D.依法应当执行政府定价的，按照规定执行

E.依法应当执行政府指导价的，按照规定执行【答案】CD110、甲建设单位和乙施工企业就施工材料质量缺陷引发了施工合同纠纷后，甲准备起诉乙。此时，甲可以向()的人民法院提起诉讼。

A.甲建设单位所在地

B.施工材料供方所在地

C.施工合同订立地

D.工程所在地

E.乙施工企业所在地【答案】D111、按照我国《合同法》的规定，当事人就有关合同价款或者报酬约定不明确又不能达成协议时()。

A.按照订立合同时的市场价格履行

B.按照履行合同时履行地点的市场价格履行

C.按照订立合同时履行地市场价格履行

D.依法应当执行政府定价的，按照规定执行

E.依法应当执行政府指导价的，按照规定执行【答案】CD112、除撤销生产许可可能对公共利益造成重大损害的外，具有下列()情形，许可审批机关应当撤销生产许可。

A.因不可抗力导致行政许可事项无法实施的

B.被许可人以欺骗手段取得生产许可的

C.超过法定职权作出准予生产许可决定的

D.违反法定程序作出准予生产许可决定的

E.对不具备申请资格的申请人准予生产许可的【答案】BCD113、建筑施工企业取得安全生产许可证应具备()条件。

A.制定完备的安全生产规章制度和操作规程

B.设置安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员

C.保证施工安全防护用具所需资金的投入

D.管理人员和作业人员每两年进行一次安全生产教育培训并考核合格

E.依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费【答案】AB114、下列运达现场后的财产，其所有权归属业主的有()。

A.生产设备

B.临时工程

C.材料

D.承包商设备

E.分包商设备【答案】AC115、设备采购合同主要条款包括()。

A.结算方式及期限

B.违约责任

C.贷款、融资方式

D.合同的供货范围

E.担保措施【答案】ABD116、建设工程承包单位在向建设单位出具的质量保修书中，应当明确建设工程的()等。

A.保修范围

B.保修总次数

C.保修期限

D.保修人员

E.保修责任【答案】AC117、按照民法，下列选项中，属于民事法律行为的有()。

A.某建筑企业与建设单位签订施工合同

B.业主按合同要求拨付工程预付款

C.某总包单位将主体结构分包给某施工企业

D.设计单位按建设单位要求变更设计内容

E.甲施工单位与乙施工单位达成联合投标协议【答案】ABD118、某建设工程实施阶段，建设单位分别与勘察设计院、监理企业、施工企业签订了该工程的设计合同、委托监理合同、施工承包合同；施工承包单位经建设单位同意，将供热与供冷系统分包给分包单位，施工承包单位还与建材供应商签订了施工所需电料的采购合同。根据《建筑法》的规定，该工程的参与各方，不得与该建设工程的监理企业有隶属关系或者其他利害关系的有()。

A.施工承包单位

B.电料供应单位

C.建设单位

D.分包单位

E.设计单位【答案】ABD119、按照我国《合同法》的规定，当事人就有关合同价款或者报酬约定不明确又不能达成协议时()。

A.按照订立合同时的市场价格履行

B.按照履行合同时履行地点的市场价格履行

C.按照订立合同时履行地市场价格履行

D.依法应当执行政府定价的，按照规定执行

E.依法应当执行政府指导价的，按照规定执行【答案】CD120、仲裁和诉讼都是解决纠纷的方式，与诉讼相比，仲裁具有()特点。

A.当事人对仲裁庭的组成有权选择；诉讼中审判人员是由法院指定的

B.仲裁必须有合同纠纷当事人的仲裁协议；而诉讼则没有关于诉讼的协议

C.对于仲裁，当事人必须选择仲裁委员会；而诉讼实行法定管辖，当事人不能随意选择管辖法院

D.在仲裁协议中，当事人可不选择仲裁委员会；在合同中，关于解决争议方式中可以选择诉讼管辖法院

E.仲裁裁决不能强制执行，而诉讼判决则能强制执行【答案】ABC121、下列产品中存在《产品质量法》所称的“缺陷”的有()。

A.致人中毒的假酒

B.口感不佳的劣酒

C.易醉人的高度酒

D.突然爆炸炸坏家具的汽酒(爆炸原因为气压过高)

E.增加肾脏负担的啤酒【答案】AD122、在设备工程合同履行中，承包商按照合同向工程师提交的申请付款的报表，应包括的内容有()。

A.因法律变更和调整费用的各类款项

B.期中付款证书的最低限额

C.扣除保留金

D.业主认为应扣减承包商的估算款额

E.预付款的支付或返还额【答案】AC123、对于使用国有资金投资的项目，评标委员会推荐多名中标候选人的，招标人确定中标人的原则有()。

A.招标人应当确定报价最低的中标候选人为中标人

B.排名第一的中标候选人因不可抗力提出不能履行合同的，招标人应当确定排名第二的中标候选人为中标人

C.排名第一的中标候选人放弃中标的，招标人可以确定排名第二的候选人为中标人

D.排名第一的中标候选人在招标文件规定的期限内未能提交履约保证金的，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人

E.排名第二的中标候选人因故不能签订合同时，招标人应重新招标【答案】BCD124、代理的特征有()。

A.代理人在代理权限内独立地为意思表示

B.任何行为均可代理

C.代理是代理人代替被代理人为民事法律行为

D.代理权是依据法律的直接规定而产生

E.代理人应当在代理权范围内实施代理行为【答案】AC125、对于承包商未按照合同规定的期限撤走的剩余货物，下列说法正确的有()。

A.业主取得剩余货物的所有权

B.业主取得剩余货物的处置权

C.变卖剩余货物的所得价款归业主

D.承包商承担处置剩余货物的开支

E.变卖剩余货物的收入不足弥补变卖开支的，差额部分由承包商承担【答案】BD126、根据《侵权责任法》，生产者承担惩罚性赔偿责任的条件有()。

A.恶意行为所造成了重大财产损失的严重后果

B.恶意行为所造成的后果是人身伤亡

C.产品使用者无过错

D.主观上存在故意

E.产品缺陷与严重的损害后果之间存在因果关系【答案】BD127、接收设备工程或单位工程应满足的条件有()。

A.承包商已按合同规定，完成了全部工程

B.工程已按合同规定基本完成并通过了竣工试验

C.承包商已按合同规定，履行了全部施工义务

D.工程师已经签发了工程接收证书

E.视为工程师已签发了工程接收证书【答案】BD128、在我国，注册商标包括()。

A.商品商标

B.服务商标

C.集体商标

D.著名商标

E.证明商标【答案】ABC129、除撤销生产许可可能对公共利益造成重大损害的外，具有下列()情形，许可审批机关应当撤销生产许可。

A.因不可抗力导致行政许可事项无法实施的

B.被许可人以欺骗手段取得生产许可的

C.超过法定职权作出准予生产许可决定的

D.违反法定程序作出准予生产许可决定的

E.对不具备申请资格的申请人准予生产许可的【答案】BCD130、投标人提交的投标文件有下列情形的，招标人不得拒绝接收的有()。

A.未经法定代表人签字

B.未送达指定地点

C.逾期送达

D.未按照招标文件要求密封

E.未按招标文件要求编制【答案】A131、代理的特征有()。

A.代理人在代理权限内独立地为意思表示

B.任何行为均可代理

C.代理是代理人代替被代理人为民事法律行为

D.代理权是依据法律的直接规定而产生

E.代理人应当在代理权范围内实施代理行为【答案】AC132、在承揽合同中，承揽人的义务有()。

A.按合同约定提供原材料并接受定作人对材料进行检验

B.协助定作人办理付款担保手续

C.对定作人提供的材料及时检验

D.接受定作人监督检查

E.发现定作人的技术要求不合理应及时通知定作人【答案】ACD133、下列选项中，属于无效合同的有()。

A.一方以欺诈手段订立的合同

B.一方以胁迫手段订立的合同

C.以合法形式掩盖非法目的的合同

D.损害社会公共利益的合同

E.限制民事行为能力人订立的合同【答案】CD134、根据《行政诉讼法》，下列行政行为中，不属于行政诉讼受案范围的有()。

A.抽象行政行为

B.行政处罚行为

C.国家外交行为

D.终局行政裁决行为

E.行政处分行为【答案】ACD135、业主的设备工程合同总体策划的内容包括()。

A.确定合同的谈判策略

B.按合同类型选择合同范本

C.确定每个合同的范围和采购方式

D.编制设备工程合同管理计划

E.明确重大合同问题的决策程序【答案】BCD136、非正常终止设备工程合同的情形有()。

A.由业主终止

B.由承包商终止

C.因不可抗力终止

D.根据法律终止

E.因结清证明生效终止【答案】ABCD137、下列关于仲裁协议的说法，错误的有()。

A.仲裁协议必须是书面形式

B.当事人在纠纷发生前达成的仲裁协议才是有效的

C.当事人达成仲裁协议后，一方向人民法院提起诉讼的，人民法院仍可受理

D.合同被解除后，合同中关于解决纠纷的仲裁条款随之无效

E.仲裁没有法定管辖的规定，当事人协议选择仲裁委员会时不受地点限制【答案】BCD138、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，工程师提出变更的方式有()。

A.由业主向承包商提出建议书

B.工程师请求承包商提交变更建议书

C.工程师向承包商发出变更建议书

D.工程师直接发出变更指示

E.由业主直接发出变更指示【答案】BD139、设备工程合同谈判可能涉及的主要内容有()。

A.关于设备工程合同的标的确认

B.关于技术要求、技术规范和标准

C.关于价格调整

D.关于争端的解决

E.关于设备监理工程师的取费【答案】ABCD140、专利权的客体包括()。

A.计算机软件

B.发明

C.实用新型

D.工程设计

E.外观设计【答案】BC141、构成表见代理，一般应具备的条件包括()。

A.相对人主观上无过错

B.行为人主观上有过错

C.行为人的代理行为为无权代理

D.表见代理的后果由“被代理人”承担

E.在客观上有足以使相对人相信行为人有代理权的事实【答案】AC142、在设备工程安装合同中，如果由采购人负责安装调试，供货人现场服务人员的职责有()。

A.指导组建安装队伍

B.指导安装调试

C.处理设备质量问题

D.参加试车

E.参加验收【答案】BCD143、某施工单位组织编制深基坑的专项施工方案时实施的下列行为中，符合《建设工程安全生产管理条例》的有()。

A.组织专家论证

B.附具安全验算结果

C.经专职安全生产管理人员和项目经理签字报送监理机构

D.经总监理工程师签字后实施

E.由专职安全生产管理人员现场监督实施【答案】ABD144、按照我国《合同法》的规定，合同履行中当事人的抗辩权包括()。

A.不履行抗辩权

B.同时履行抗辩权

C.不履行时间抗辩权

D.后履行一方的抗辩权

E.先履行一方的抗辩权【答案】BD145、《安全生产法》中“三同时”制度是指()。

A.同时安全培训

B.同时资金投入

C.同时设计

D.同时施工

E.同时投入生产和使用【答案】CD146、在设备工程合同履行过程中，设备监理工程师合同管理的主要工作包括()、索赔管理等。

A.审查承包商的履约能力

B.变更管理

C.监督管理承包商的履约行为

D.协调管理合同关系

E.支付工程款【答案】BCD147、下列产品中存在《产品质量法》所称的“缺陷”的有()。

A.致人中毒的假酒

B.口感不佳的劣酒

C.易醉人的高度酒

D.突然爆炸炸坏家具的汽酒(爆炸原因为气压过高)

E.增加肾脏负担的啤酒【答案】AD148、《安全生产法》中“三同时”制度是指()。

A.同时安全培训

B.同时资金投入

C.同时设计

D.同时施工

E.同时投入生产和使用【答案】CD149、招标人拒收投标文件的情形有()。

A.投标文件逾期送达的

B.投标文件未送达指定地点的

C.投标文件未密封的

D.提交投标文件的投标人少于3人的

E.投标单位的法定代表人未签字的【答案】ABC150、下列合同中，属于无效合同的是()。

A.甲明知乙没有获得丙的授权，但是仍与乙签订了合同，供应丙钢材20吨

B.甲、乙二人签订的买卖军用枪支的合同

C.-私营企业以欺诈手段与国有企业签订一份买卖合同

D.甲、乙双方为了逃避税收，将汽车整车的进口签订为一份进口汽车配件的合同

E.甲公司与乙、丙公司串通投标，甲中标后与招标人签订的施工合同【答案】BD151、许可审批机关应当撤回生产许可的情形有()。

A.被许可生产的产品列入国家决定淘汰产品目录的

B.被许可人不再生产被许可的产品的

C.生产许可依据的法律、法规、规章修改

D.法人或者其他组织依法终止的

E.企业自行转让生产许可证书【答案】ABC152、根据《劳动合同法》规定，下列()情形中，用人单位须提前30天以书面形式通知劳动者本人或者额外支付劳动者一个月工资，可以解除劳动合同。

A.劳动者患病或者非因工负伤，在规定的医疗期满后不能从事原工作，也不能从事由用人单位另行安排的工作的

B.劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使劳动合同无法履行，经用人单位与劳动者协商，未能就变更劳动合同内容达成协议的

C.劳动者同时与其他用人单位建立劳动关系，对完成本单位的工作任务造成严重影响，或者经用人单位提出，拒不改正的

D.在试用期间被证明不符合录用条件的

E.因劳动者原因致使劳动合同无效的；【答案】AB153、根据《产品质量法》的规定，销售者售出的产品质量不符合合同要求并给购买产品的消费者造成损失的，销售者应当负责()。

A.修理

B.更换

C.重作

D.退货

E.赔偿损失【答案】ABD154、甲公司依法订立设备工程合同后，为满足合同需要，与乙公司订立了一份设备加工合同。乙公司向丙公司购买材料用于设备加工，并委托丁公司将加工出的设备，运输至工程现场附近的戊仓储公司保管。由此形成的各个合同中，如果当事人不履行合同义务时，相应的债权人可以行使留置权的合同有()。

A.设备保管合同

B.设备运输合同

C.材料买卖合同

D.设备加工合同

E.设备工程合同【答案】ABD155、下列产品中，属于《产品质量法》限定的产品质量监督抽查的产品范围的有()。

A.大米

B.锅炉

C.烟花爆竹

D.商品房

E.蔬菜【答案】BC156、下列关于不安抗辩权的叙述，正确的有()。

A.不安抗辨权是先履行义务一方当事人享有的权利

B.不安抗辨权是后履行义务一方当事人享有的权利

C.不安抗辨权的行使方式是中止履行合同义务

D.不安抗辨权的行使方式是终止履行合同义务

E.不安抗辨权的适用条件是对方当事人死亡或丧失行为能力【答案】AC157、合同的成立必须经过()。

A.要约邀请

B.要约

C.承诺

D.鉴证

E.公证【答案】BC158、下列产品中，属于《产品质量法》限定的产品质量监督抽查的产品范围的有()。

A.大米

B.锅炉

C.烟花爆竹

D.商品房

E.蔬菜【答案】BC159、基于现场保安，承包商可以允许进入现场的经授权的人员有()。

A.承包商人员

B.业主人员

C.工程师通知承包商允许进入现场的其他承包商的人员

D.业主通知承包商允许进入现场的其他承包商的人员

E.政府主管部门的监督检查人员【答案】ABCD160、根据《招标投标法》，下列工程建设项目的施工采购，必须进行招标的有()。

A.需要采用不可替代的专利技术的项目

B.大型基础设施项目

C.使用外国政府贷款的项目

D.采购人依法能够自行建设的项目

E.使用世界银行贷款的项目【答案】BC161、在开标时，如果发现投标文件出现()等情况，应按无效投标文件处理。

A.未按招标文件的要求予以密封

B.投标函未加盖投标人的企业公章

C.联合体投标未附联合体协议书

D.明显不符合技术标准要求

E.完成期限超过招标文件规定的期限【答案】ABC162、地方政府部门造成的工程中断，承包商有权延长工期的条件有()。

A.业主未将地方政府部门制定的新规定告知承包商

B.承包商已经采取措施，仍不能避免工程延误

C.承包商已经遵守了地方政府部门制定的程序

D.地方政府的行为延误或干扰了承包商的工作

E.承包商无法提前预见此类延误或中断【答案】CD163、依据工作的性质不同，承包商在设备工程合同中应完成的全部工作范围可划分为()等主要部分。

A.设计

B.采购

C.制造

D.施工

E.试运行【答案】ABD164、专利权的客体包括()。

A.计算机软件

B.发明

C.实用新型

D.工程设计

E.外观设计【答案】BC165、根据有关规定，依法必须招标的项目，评标委员会推荐三名中标候选人的，排名第一的中标候选人有下列情形的，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人的有()。

A.资质等级由二级晋升一级

B.因不可抗力提出不能履行合同

C.参与其他同类工程项目投标

D.投标期间与另一投标人协商投标报价

E.放弃中标【答案】BD166、根据《侵权责任法》，生产者承担惩罚性赔偿责任的条件有()。

A.恶意行为所造成了重大财产损失的严重后果

B.恶意行为所造成的后果是人身伤亡

C.产品使用者无过错

D.主观上存在故意

E.产品缺陷与严重的损害后果之间存在因果关系【答案】BD167、根据我国《招标投标法》的规定，招标代理机构应当具备的条件有()。

A.有从事招标代理业务的营业场所和相应资金

B.有能够编制招标文件和组织评标的相应专业力量

C.有可以作为评标委员会人选的技术、经济等方面的专家库

D.有自己的名称的事业单位

E.经有关行政机关批准成立【答案】ABC168、甲公司与乙公司因设备工程合同纠纷提起诉讼，甲公司向法庭提供的下列文件，可作为证据使用的有()。

A.设备工程合同

B.监理工程师证言

C.法庭记录

D.工程部分梁裂缝的照片

E.法律、行政法规和工程验收规范【答案】ABD169、根据FIDIC《生产设备和设计-施工合同条件》规定，下列关于暂时停工后果的表述，正确的有()。

A.如果工程师发布暂时停工指示是非承包商原因导致时，承包商有权就竣工时间提出索赔

B.如果工程师发布暂时停工指示是非承包商原因导致时，承包商有权就费用提出索赔

C.如果暂时停工由于承包商违约导致，承包商无权索赔

D.如果暂时停工累计达到56天以上，承包商可解除合同

E.无论何种原因导致暂时停工，承包商均可索赔【答案】ABC170、根据《民法通则》，法人应具备的基本条件有()。

A.依法成立

B.设立分支机构

C.有必要的财产和经费

D.能够独立承担民事责任

E.有自己的名称、组织机构和场所【答案】ACD171、从业主角度讲，设备工程合同总体策划的内容一般包括()。

A.确定每个合同的工作范围

B.确定合同中的重要条款

C.选择评标方法

D.明确评标程序

E.编制设备工程合同管理计划【答案】AB172、合同文档管理的主要内容有()。

A.建立合同文档管理制度

B.分析、改进合同条款

C.妥善分类、保存和使用合同文档

D.及时审核和接收承包商提交的竣工文档

E.整理和编制整个设备工程的竣工资料并归档【答案】ACD173、按我国有关法律规定，质量监督部门在产品质量监督抽查中正确的做法有()。

A.任意数量抽取样品

B.向被检查人收取检验费用

C.要求被检查者无偿提供样品

D.按国务院规定列支检验费用

E.不得向企业收取检验费用【答案】CD174、对于设备工程的质量缺陷进行修复，工程师有权指示承包商完成的工作有()。

A.从合同中删除有质量缺陷的工作

B.换掉不符合合同的材料和生产设备并移出现场

C.自费调查导致质量缺陷的原因

D.对不符合合同要求的工作返工

E.在发生紧急情况时，如事故、意外事件等，实施为保证工程安全迫切需要的工作【答案】BD175、默示义务索赔中，默示义务的内容包括()。

A.合同相关的隐含规定

B.惯例

C.明示义务的“必要延伸”

D.合同明确规定条款

E.合同补遗的明确规定【答案】ABC176、导致承包商无法在合同规定的竣工时间内完成整个设备工程或单位工程，承包商有权要求延长竣工时间的情形有()。

A.雨雪天气不利于现场施工

B.合同变更或某些工作量有大量变化

C.流行病导致的无法预见的人员短缺

D.当地政府原因导致的无法预见的物品短缺

E.在现场的指定分包商造成的延误【答案】BCD177、根据世界银行贷款项目货物采购国际竞争性招标文件规定，货物采购招标文件包括()。

A.投标邀请书

B.招标资料表

C.货物需求一览表

D.中标通知书

E.工程量清单【答案】ABC178、设备工程合同有很强的不可预见性，导致合同价格变化的原因有()

A.市场因素

B.工程所在地法律、法规、条例、细则等发生变化

C.工程变更

D.误期损害赔偿费和提前竣工奖金

E.不可抗力【答案】ABCD179、当事人可以依法解除合同的情形有()。

A.在履行期限届满之前，当事人一方明确表示不履行主要债务的

B.在履行期限届满之前，当事人一方以自己的行为表明不履行主要债务的

C.因不可抗力不能实现合同目的

D.当事人一方迟延履行主要债务的

E.当事人一方违约致使不能实现合同目的【答案】ABC180、从业主角度讲，设备工程合同总体策划的内容一般包括()。

A.确定每个合同的工作范围

B.确定合同中的重要条款

C.选择评标方法

D.明确评标程序

E.编制设备工程合同管理计划【答案】AB181、设备工程合同正式签字前，当事人双方应进行的工作包括()。

A.审查合同文件是否符合法律、