2022年河北省监理工程师之水利工程目标控制自我评估提分题库（考点梳理）

《监理工程师之水利工程目标控制》题库

一,单选题(每题1分，选项中，只有一个符合题意)

1、监理人收到承包人书面建议后，应与发包人共同研究，确认存在变更的，应在收到承包人书面建议后的（）天内作出变更指示。

A.3

B.7

C.14

D.21【答案】C2、关于投标限价的说法，正确的是（）。

A.招标人应当在招标文件中设置最低投标限价

B.最高投标限价应在开标时公布

C.招标文件中应明确最高投标限价的计算办法

D.最高投标限价应在开标前2日公布【答案】C3、抽样检验风险中承包商风险为第（）类风险。

A.四

B.三

C.二

D.一【答案】D4、在施工进度控制的措施中，不属于合同措施的是（）。

A.严格合同管理

B.加强变更管理

C.加强索赔管理

D.严格审核承包人施工进度计划【答案】D5、分析要领的方法是（）。

A.头脑风暴法

B.专家会议法

C.逻辑推理法

D.独立分析法【答案】C6、某项目向银行贷款，年名义利率为9%，复利计息，一个季度计息一次，则实际年利率为（）。

A.9.2%

B.9.3%

C.9.4%

D.9.0%【答案】B7、项目监理机构对工程的关键部位或关键工序的施工质量进行的监督活动称为（）。

A.巡视

B.旁站

C.见证

D.检验【答案】B8、造成25人死亡，经济损失在5000万元以上1亿元以下的事故属于（）。

A.特别重大事故

B.重大事故

C.较大事故

D.一般事故【答案】B9、施工单位对排查出的事故隐患，必须及时消除，对于重大事故隐患，其治理方案应由（）主要负责人组织制订。

A.建设单位

B.监理单位

C.质量监督机构

D.施工单位【答案】D10、水利工程中除专用合同条款另有约定外，缺陷责任期（工程质量保修期）从工程通过（）后开始计算。

A.投入使用验收

B.阶段验收

C.合同工程完工验收

D.竣工验收【答案】C11、某技术方案总投资1500万，其中资本金1000万，运营期平均利息18万，年平均所得税40.5万，项目总投资收益率12%，资本金净利润率为（）。

A.16.2%

B.13.95%

C.12.15%

D.12.00%【答案】C12、下列关于材料预算价格的说法，错误的是（）。

A.材料预算价格是指材料从供应地运到工地分仓库（或堆放场地）的出库价格

B.采购及保管费按材料运到工地仓库的价格为计算基数，不包括运输保险费

C.主要材料预算价格超过材料基价时，应按预算价计入工程单价参与取费

D.从工地分仓库到各施工点的运杂费用已计入定额内，在材料预算价格中不予计算【答案】C13、下列关于总价合同的说法中，正确的是（）。

A.固定总价合同，承包人一般报价都较高，不利于降低工程造价

B.可调值总价合同，承包人承担了物价上涨这一不可预测费用因素的风险

C.固定工程量总价合同，如果设计改变或增加类似项目，发承包双方协商确定新的单价并调整总价

D.总价合同对承包人来说没有风险【答案】A14、根据《水利工程质量监督管理规定》，水利工程建设项目质量监督方式以（）为主。

A.抽查

B.调查

C.旁站

D.监督【答案】A15、事先不规定抽样次数，每次只抽一个单位产品，即样本量为1，据累积不合格品数判定批合格/不合格还是继续抽样时适用的是（）。

A.二次抽样检验

B.多次抽样检验

C.序贯抽样检验

D.一次抽样检验【答案】C16、监理机构对所监理的工程项目进行的定期或不定期的监督与检查，是指的（）。

A.旁站

B.见证取样

C.平行检验

D.巡视【答案】D17、下列索赔中，应由发包人承担的是（）。

A.承包人违约造成工程暂停而产生的费用和工期延误

B.不可抗力的自然因素导致的工程暂停施工而产生的费用

C.承包人为合理施工和安全保障所必需的暂停时工而产生的工期延误

D.承包人擅自暂停施工而产生的费用和工期延误【答案】B18、某水利工程竣工验收后达到设计标准并在一定时间内保持正常应有的正常水平为该产品的（）性质。

A.时间性

B.可靠性

C.经济性

D.安全性【答案】B19、某工程分项的招标工程量清单为1000m2，施工中由于涉及变更实际完成的工程量调整为1200m2。该分项工程招标控制价单价为300元/m2，投标报价单价为360元/m2，投标报价浮动率为5%。则根据《计价规范》，该分项工程的超过15%以上部分的单价应为（）元/m2。

A.242.25

B.300

C.345

D.360【答案】C20、（）是组织领导的一种管理手段，（）才是其目的。

A.内部质量保证；外部质量保证

B.外部质量保证；内部质量保证

C.事前质量保证；事后质量保证

D.事后质量保证；事前质量保证【答案】A21、投资实际值与计划值比较所得到的差额叫作（）。

A.绝对偏差

B.相对偏差

C.局部偏差

D.累计偏差【答案】A22、（）建设行政主管部门对全国的建设工程质量实施统一的监督管理。

A.国务院

B.省级

C.市级

D.县级【答案】A23、使用调价公式法时，在计算调整差额时得不到现行价格指数的，根据《水利水电工程标准文件》通用合同条款规定（）。

A.使用平均价格指数计算，并在以后的付款中不再进行调整

B.参照类似工程价格指数计算，并在以后的付款中再按实际价格指数进行调整

C.可暂用上一次价格指数计算，并在以后的付款中再按实际价格指数进行调整

D.使用上一次价格指数计算，并在以后的付款中不再进行调整【答案】C24、下列关于时标网络计划的编制方法，说法错误的是()。

A.时标网络计划宜按各项工作的最迟开始时间编制

B.无论哪一种箭线均应在其末端绘出箭头

C.在编制时标网络计划之前，应先按已经确定的时间单位绘制时标网络计划表

D.必要时，还可以在顶部时间坐标之上或底部时间坐标之下加注日历时间【答案】A25、依据《质量管理体系基础和术语》，质量保证是以（）为基础。

A.质量控制

B.质量管理

C.质量要求

D.合同要求【答案】A26、质量控制和质量管理的关系是（）。

A.质量管理是质量控制的职能之一

B.质量控制是质量管理的职能之一

C.质量管理和质量控制相互独立

D.质量管理和质量控制相互包容【答案】B27、作为质量管理的一部分，致力于提供质量要求会得到满足的信任，是指的（）。

A.质量义务

B.质量权利

C.质量担保

D.质量保证【答案】D28、袋装水泥应在库房内贮放，库房地面应有防潮措施。库内应保持干燥，防止雨露侵入，袋装水泥的出厂日期不应超过（）个月，散装水泥不应超过（）个月，快硬水泥不应超过（）个月，袋装水泥的堆放高度不得超过15袋。

A.3，6，1

B.6，3，3

C.3，1，6

D.6，1，3【答案】A29、承包人更换项目经理应事先征得项目法人同意，并应在更换（）天前通知发包人和监理机构。

A.7

B.10

C.14

D.30【答案】C30、水利工程进行项目划分时，每个单位工程中，分部工程的数量不少于（）个。

A.3

B.4

C.5

D.7【答案】C31、正态分布总体样本落在［μ－3σ，μ＋3σ］区间的概率约为（）左右。

A.95.0%

B.95.4%

C.99.7%

D.68.3%【答案】C32、发包人因工期要求紧迫，在没有完成设计的情况下必须发包的工程适宜采用的合同形式是（）。

A.纯单价合同

B.估算工程量单价合同

C.单价与总价包干混合式合同

D.成本加酬金合同【答案】D33、基础面混凝土浇筑时，基岩面浇筑仓，在浇筑第一层混凝土前，必须先铺一层（）的水泥砂浆。

A.1～4cm

B.2～4cm

C.1～3cm

D.2～3cm【答案】D34、量控制中的PDCA循环是指（）。

A.计划-实施-对比-处理

B.计划-实施-检查-纠偏

C.计划-实施-对比-纠偏

D.计划-实施-检查-处理【答案】D35、在工程网络计划中，工作的最早开始时间应为其所有紧前工作（）。

A.最早开始时间的最大值

B.最早开始时间的最小值

C.最早完成时间的最大值

D.最早完成时间的最小值【答案】C36、直接影响工程的最终质量的阶段是（）。

A.工程验收阶段

B.工程施工阶段

C.工程设计阶段

D.可行性研究阶段【答案】B37、质量评定为优良的单位工程，其外观质量得分率应达到（）以上。

A.70％

B.75％

C.80％

D.85％【答案】D38、在施工合同约定的期限内，（）向承包人发出开工通知。

A.质量监督机构

B.发包人

C.监理机构

D.水行政主管部门【答案】C39、下列水利工程中，不属于河道工程的是（）。

A.灌溉工程

B.堤防工程

C.河湖整治工程

D.水电站【答案】D40、（）是组织领导的一种管理手段，（）才是其目的。

A.内部质量保证；外部质量保证

B.外部质量保证；内部质量保证

C.事前质量保证；事后质量保证

D.事后质量保证；事前质量保证【答案】A41、单选题7.监理机构对承包人的土方试件跟踪检测比例为（）。

A.5%

B.7%

C.9%

D.10%【答案】D42、分类分项工程工程量清单计价的要求中，对工程量清单中没有标价的项目做法正确的是（）。

A.不予支付任何款项

B.按变更支付款项

C.按协商支付款项

D.按政府指导支付款项【答案】A43、投资按其形成资产的性质可分为固定资产投资和流动资产投资，下列各项中说法错误的是()。

A.固定资产投资是指用于购置和建造固定资产的投资

B.流动资产投资是在投产前预先垫付、在投产后生产经营过程中周转使用的资金

C.实施固定资产投资的同时必须具备与其相配套的流动资金

D.生产力水平和管理水平越高，流动资金投资占全部投资的比率越大【答案】D44、某土方工程的估算工程量为1400m3，单价为18元/m3，合同约定，当实际工程量超过估算工程量的10%时，超过部分单价调整为17元/m3。当实际工程量为1700m3时，结算的工程款应为（）万元。

A.2.890

B.3.044

C.3.030

D.3.060【答案】B45、OC曲线的特点是（）。

A.先降后升

B.总是单调下降

C.总是单调上升

D.先升后降【答案】B46、水利工程施工进度计划中承包人向分包人签订分包合同属于承包人在实施过程中的（）工作。

A.层层计划交底

B.掌握现场情况

C.明确权、责、利

D.预测干扰因素【答案】C47、不承重的侧面模板，混凝土强度达到（）MPa以上，保证其表面及棱角不因拆模而损坏时，方可拆除。

A.1.5

B.15

C.2.5

D.25【答案】C48、关于工程项目中出现检验不合格项目时的处理办法，正确的是（）

A.中间产品一次抽样检验不合格时，则判定该产品不合格，不得使用

B.单元工程质量不合格时，应委托具有相应资质等级的质量检测单位进行检验

C.工程完工后质量抽检不合格时，应组织专家论证会议对工程的使用性能进行评议

D.混凝土试件抽样检验不合格时，应委托具有相应资质等级的质量检测单位对相应工程部位进行检验【答案】D49、“营改增”后，施工用水价格中的（）应按按调整后的施工机械台时费定额和不含增值税进项税额的基础价格计算。

A.供风设施维修摊销费

B.机械组（台）时总费用

C.单位循环冷却水费

D.供风损耗摊销费【答案】B50、发包人可以要求延长缺陷责任期，最长不能超过（）。

A.半年

B.1年

C.2年

D.3年【答案】C51、对于开挖跨度大于（）m、开挖高度大于（）m的特大断面洞室，设计单位应在洞室开挖前进行技术交底。

A.10、20

B.50、20

C.25、50

D.5、10【答案】C52、质量的差、好或者是优秀是由（）的程度来反映的。

A.产品内在品质满足要求

B.产品外观包装满足要求

C.产品固有特性满足要求

D.产品销售价格满足要求【答案】C53、建筑材料和工程设备的质量由（）承担相应责任。

A.监理单位

B.采购单位

C.施工单位

D.建设单位【答案】B54、下列因不可抗力导致的工程损失，应由承包人承担的是（）。

A.不能按期竣工的违约金

B.发包人的人员伤亡

C.因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失

D.承包人的停工损失【答案】D55、跟踪检测和平行检测工作都应由（）承担。

A.发包人

B.监理人

C.承包人

D.检测机构【答案】D56、缺陷责任期满（）个工作日内，发包人向承包人颁发工程质量缺陷责任终止证书。

A.20

B.30

C.40

D.50【答案】B57、（）应组织制定建设项目重大危险源事故应急预。

A.建设单位

B.监理单位

C.施工单位

D.政府安全管理机构【答案】C58、根据《水利水电建设工程验收规程》（S1223-2008），项目法人应在收到合同工程完工验收申请报告之日起（）个工作日内，决定是否同意验收。

A.10

B.15

C.20

D.30【答案】C59、当工程网络计划的计算工期超过要求工期时，可采用的工期优化的方法是（）

A.缩短关键工作的总时差

B.减少相邻工作之间的时距

C.缩短关键工作的持续时间

D.减少相邻工作之间的时间间隔【答案】C60、下列关于一次抽样方案的步骤中，正确的是（）。

A.从批中抽取n组产品

B.对样品逐个进行检验

C.若d≤c，拒绝该批

D.若d＞c，接受该批【答案】B61、平行检测中混凝土试样应不少于承包人检测数量的（）%

A.1

B.3

C.5

D.7【答案】B62、勘察、设计招标质量控制，首先是评审（）。

A.勘察、设计单位资格评审

B.投标文件内容的完整性

C.勘察、设计工作方案评审

D.勘察、设计单位信用等级及不良记录【答案】B63、下列水利工程中，不属于河道工程的是（）。

A.灌溉工程

B.堤防工程

C.河湖整治工程

D.水电站【答案】D64、地下洞室支护工程要求喷射混凝土抗压强度保证率应在（）

A.75%

B.80%

C.85%

D.100%【答案】C65、根据《水利工程施工监理规范》(SL288-2014)，监理机构开展平行检测时，土方试样不应少于承包人检测数量的（）

A.3%

B.5%

C.7%

D.10%【答案】B66、发包人违约承包人按合同的约定暂停施工（）天后，发包人仍不纠正违约行为的，承包人可向发包人发出解除合同通知。

A.14

B.7

C.28

D.21【答案】C67、在疏浚期间，如疏浚河段存在发包人尚未拆除的老桥，则开挖施工应限制在该桥上、下游各()m范围外，对正在施工的新桥，其疏浚活动应远离新桥施工围堰的20m外进行，直至发包人完成该桥的拆除或新建后，承包人方可进行该桥遗留河段的疏浚。

A.15

B.20

C.25

D.10【答案】C68、试验性工作或新工艺、新技术等工程进行工作持续时间估算的时候可采用的方法是（）。

A.工效估算法

B.“三时”估计法

C.实践经验估算法

D.按定额估算法【答案】B69、某项目建设投资为9700万元（其中：建设期贷款利息700万元），全部流动资金为900万元，项目投产后正常年份的年息税前利润为950万元，则该项目的总投资收益率为（）。

A.10.56%

B.9.79%

C.9.60%

D.8.96%【答案】D70、水利工程在发包人提供的材料和工程设备时，发包人应在材料和工程设备到货（）d前通知承包人。

A.3

B.7

C.14

D.21【答案】B71、水利工程监理单位的负责人，对本单位的质量工作负（）。

A.直接领导责任

B.领导责任

C.技术责任

D.间接责任【答案】B72、未经（）签字，发包人不拨付工程款，不进行竣工验收。

A.建设单位

B.质量监督机构

C.监理工程师

D.总监理工程师【答案】D73、投资估算编制过程中，一般采用概算定额，同时还需考虑投资估算工作深度和精度，相应乘以扩大系数。其中，石方工程的扩大系数为（）。

A.3％

B.5％

C.10％

D.12％【答案】C74、关于投标限价的说法，正确的是（）。

A.招标人应当在招标文件中设置最低投标限价

B.最高投标限价应在开标时公布

C.招标文件中应明确最高投标限价的计算办法

D.最高投标限价应在开标前2日公布【答案】C75、以下关于现场工艺试验规定的说法，错误的是（）。

A.监理机构应审批承包人提交的现场工艺试验方案

B.现场工艺试验完成后，监理机构应确认承包人提交的现场工艺试验成果

C.监理机构应依据确认的现场工艺试验成果，审查承包人提交的施工措施计划中的施工工艺

D.对承包人提出的新工艺，监理机构应提请发包人对工艺试验成果进行评审认定【答案】D76、制定质量方针和质量目标，实现这些质量目标的过程的一系列工作是（）。

A.质量控制

B.质量管理

C.质量计划

D.质量保证【答案】B77、弧形闸门安装中，埋件的止水座基面至弧形闸门外弧面的间隙公差应不大于（）mm。

A.2

B.3

C.4

D.6【答案】B78、项目的经济评价是项目（）的核心内容。

A.设计阶段

B.招标阶段

C.决策阶段

D.竣工阶段【答案】C79、未经（）签字，发包人不拨付工程款，不进行竣工验收。

A.建设单位

B.质量监督机构

C.监理工程师

D.总监理工程师【答案】D80、关于计量工作方式的说法，错误的是（）。

A.承包人在监理人监督的情况下进行计量占用的监理人员较少

B.监理人与承包人联合进行计量可以减少计量与计量结果确认的时间，也能保证计量的质量

C.采用监理人员监督承包人计量方式的，监理人只需加强对最终计量的管理

D.监理人与承包人共同进行计量的，最后应当由发包人或总监理工程师审批【答案】C81、使用调价公式法时，在计算调整差额时得不到现行价格指数的，根据《水利水电工程标准文件》通用合同条款规定（）。

A.使用平均价格指数计算，并在以后的付款中不再进行调整

B.参照类似工程价格指数计算，并在以后的付款中再按实际价格指数进行调整

C.可暂用上一次价格指数计算，并在以后的付款中再按实际价格指数进行调整

D.使用上一次价格指数计算，并在以后的付款中不再进行调整【答案】C82、工程进度延误后，进度计划调整的原则不包括（）。

A.从工程建设全局出发，对后续工程的施工影响小

B.首先保证关键工作的按期完成

C.使费用增加较少

D.以竣工日期推迟最短为原则【答案】D83、根据《水利工程施工监理规范》（SL288--2014），工程施工开工日期应在（）中载明。

A.工程开工通知

B.施工组织设计报审表

C.施工控制测量成果报验表

D.工程开工申请表【答案】A84、较大质量事故由（）组织调查组进行调查。

A.项目法人

B.项目主管部门

C.省级水行政主管部门

D.水利部【答案】B85、土方压实质量检测的取样应在压实层厚的下部（）处取样。

A.1/2

B.1/3

C.1/4

D.1/5【答案】B86、水利工程质量检测机构的等级分为（）级。

A.4

B.3

C.2

D.1【答案】C87、水利工程施工中，后续单元工程凭（）方可开工。

A.分部工程开工申请获批

B.监理机构签发的上一单元施工质量合格证明

C.上一单元工程自检合格证明

D.质量监督部门签发的上一单元施工质量合格证明【答案】B88、下列索赔中，应由发包人承担的是（）。

A.承包人违约造成工程暂停而产生的费用和工期延误

B.不可抗力的自然因素导致的工程暂停施工而产生的费用

C.承包人为合理施工和安全保障所必需的暂停时工而产生的工期延误

D.承包人擅自暂停施工而产生的费用和工期延误【答案】B89、在全员积极参与原则中，整个组织内各级胜任、经授权并积极参与的人员，是提高组织创造能力和提供价值能力的（）。

A.控制条件

B.保证条件

C.充分条件

D.必要条件【答案】D90、工程施工投标文件由商务标投标文件和技术标投标文件两部分组成。下列属于商务标投标文件内容的是（）。

A.已标价工程量清单

B.投标保证金

C.项目管理机构

D.资格审查资料【答案】A91、平行检测是监理机构按照监理合同约定独立进行抽样检测，核验承包人的检测结果，其费用由（）承担。

A.发包人

B.承包人

C.监理机构

D.业主【答案】A92、下列文件中，属于承包人发出的是（）

A.变更意向书

B.变更方案

C.变更指令

D.撤销变更意向书【答案】B93、下列质量数据的特征值中，用来描述数据离散趋势的是（）

A.样本中位数

B.样本标准偏差

C.样本算术平均数

D.总体算术平均数【答案】B94、材料强度测定值分别为21.0、23.4、19.2、19.06、20.4、21.6（单位：MPa），则该材料的中位数为（）。

A.19.4MPa

B.20.2MPa

C.20.7MPa

D.20.9MPa【答案】C95、下列属于投资估算在投资决策过程中的作用的是（）。

A.审批项目建议书的依据

B.资金筹措的依据

C.编制设计概算的依据

D.确定建设项目总投资的依据【答案】A96、监理机构收到承包人索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后（）天内将索赔处理结果答复承包人。

A.14

B.28

C.30

D.42【答案】D97、勘察、设计招标质量控制，首先是评审（）。

A.勘察、设计单位资格评审

B.投标文件内容的完整性

C.勘察、设计工作方案评审

D.勘察、设计单位信用等级及不良记录【答案】B98、PDCA循环包括的四个阶段是（）。

A.策划、实施、检查、反馈

B.计划、实施、检查、处理

C.计划、实施、学习、改进

D.方法、展开、整合、处理【答案】B99、某项目合同工期为10个月，工地维护清洁费用合同金额为2400元，则每月支付240元工地维护清洁费是按照（）进行的计量支付。

A.均摊法

B.凭证法

C.估价法

D.分解计量法【答案】A100、施工中照明线路工程费用属于（）。

A.夜间施工增加费

B.临时设施费

C.企业管理费

D.动力燃料费【答案】B二,多选题(共100题，每题2分，选项中，至少两个符合题意)

101、依相关司法解释，下列选项中属于集中管辖的案件有哪几项？()

A.在中越边境的中国公民李某与越南公民阮某的贸易合同纠纷

B.中国甲公司与美国乙公司之间的知识产权案件

C.申请撤销、承认与强制执行国际仲裁裁决的案件或申请承认和强制执行外国法院民商事判决、裁定的案件

D.中国甲公司与法国乙公司关于信用证的纠纷案件【答案】CD102、下列哪些选项为法律的时间效力的体现？（）

A.我国《刑法》第452条规定、“本法自1997年10月1日起施行”

B.我国《民法通则》第135条规定、“向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为二年，法律另有规定的除外”

C.我国《著作权法》第59条第1款规定、“本法规定的著作权人和出版者、表演者、录音录像制作者、广播电台、电视台的权利，在本法施行之日尚未超过本法规定的保护期的，依照本法予以保护”

D.我国《刑法》第H条规定、“中华人民共和国成立以后本法施行以前的行为，如果当时的法律不认为是犯罪的,适用当时的法律；如果当时的法律认为是犯罪的，依照本法总则第四章第八节的规定应当追诉的，按照当时的法律追究刑事责任,但是如果本法不认为是犯罪或者处刑较轻的，适用本法”【答案】ACD103、计算期不同的互斥方案，进行方案比选可以采用的方法有（）。

A.最小公倍数法

B.盈亏平衡分析

C.研究期法

D.费用现值法

E.费用年值法【答案】AC104、《建设工程质量管理条例》的出台对整个工程建设强制性标准工作具有重要意义，包括（）。

A.落实了工程建设强制性标准工作的三大任务

B.规划了标准体制改革的方向

C.最大限度地保护人民生命财产安全、人身健康、环境保护和公众利益

D.对违反强制性标准的处罚有了明确的、具体的规定

E.进一步提高了水利工程建设质量与安全管理水平【答案】ABD105、各参建单位的安全生产管理制度至少包含的内容有（）。

A.项目性质

B.工作内容

C.资金计划

D.责任人（部门）的职责与权限

E.基本工作程序及标准【答案】BC106、根据《水利水电建设工程验收规程》（SL223--2008），政府验收主要包括（）

A.竣工验收

B.单位工程验收

C.专项验收

D.阶段验收

E.水电站中间机组启动验收【答案】ACD107、关于共同犯罪的理解，下列说法中正确的一项是：

A.甲乙二人共同对丙实施暴力，致丙死亡。事后查明，甲只想伤害，乙则暗藏杀机。由于二人的故意内容不同，因此不成立共犯

B.甲（15岁）邀请乙（20岁）在其盗窃时为其望风，乙答应，甲成功窃得财物3000元。因为甲无需对自己的盗窃行为负责，因此乙成立盗窃罪的间接正犯

C.甲乙共谋杀丙，到丙家后，甲从前门进入，乙则堵住后门。结果丙见到甲后向后门逃窜，被守在后门的乙杀死。由于丙是被乙杀死的，因此，乙成立故意杀人既遂，甲成立故意杀人未遂

D.甲将乙囚禁在地下室，第三天，甲的好友丙在知情的情况下加入进来，与甲一同看管乙。甲的行为虽然已既遂，但不妨碍甲丙二人成立共犯【答案】D108、根据《水利基本建设项目竣工财务决算编制规程》（SL19—2014）要求，小型项目应须编制的报表包括（）。

A.水利基本建设竣工项目概况表

B.水利基本建设项目竣工财务决算表

C.水利基本建设项目投资分析表

D.水利基本建设竣工项目未完工程投资及预留费用表

E.水利基本建设竣工项目交付使用资产表【答案】ABD109、项目可行性研究主要对（）等多方面进行进一步的调查研究。

A.技术

B.经济

C.社会

D.征地

E.环境【答案】ABC110、网络计划的优化目标，应按计划任务的需要和条件选定，包括（）。

A.工期目标

B.人力目标

C.资源目标

D.效益目标

E.费用目标【答案】AC111、依据《水利水电工程施工质量评定规程》，水利水电工程项目划分为（）。

A.单项工程

B.单位工程

C.分项工程

D.分部工程

E.单元工程【答案】BD112、根据《水利建设项目经济评价规范》（SL72--2013），水利建设项目的财务评价应包括（）

A.盈利能力分析

B.财务生存能力分析

C.经济费用效益分析

D.偿债能力分析

E.地区人均纯收入分析【答案】ABD113、根据我国相关法律的规定，国务院组成人员中包括下列哪些？（）

A.总理、副总理

B.国务委员、各部长

C.各委员会主任、审计长

D.秘书长、各部副部长【答案】ABC114、下列各项中，属于功能评价方法的有（）。

A.价值标准评价方法

B.功能重要性系数评价方法

C.强制确定法

D.“最合适区域”法

E.ABC分析法【答案】ABD115、工程质量要求主要包括（）。

A.工程合同

B.现场签证

C.设计文件

D.技术标准规范的质量标准

E.工程变更【答案】ACD116、以下单位工程施工质量可评为合格的有（）。

A.工程施工期及试运行期，单位工程观测资料分析结果符合国家和行业技术标准以及合同约定的标准要求

B.所含分部工程质量全部合格

C.质量事故已按要求进行处理

D.工程外观质量得分率达到50%以上

E.单位工程施工质量检验与评定资料基本齐全【答案】ABC117、下列适用于抽样检验的有（）。

A.破坏性检验

B.质量检验对象数量多

C.检验的对象是连续体

D.检验样品数量少

E.对工序进行质量检验【答案】ABC118、国际私法的规范主要包括四类，即外国人民商事法律地位的规范、冲突规范、国际统一实体私法规范、国际民商事争议解决规范。下列哪些属于国际私法的规范？（）

A.我国《对外贸易法》第6条规定,中华人民共和国在对外贸易方面根据所締结或者参加的国际条约、协定,给予其他缔约方、参加方最惠国待遇、国民待遇等待遇，或者根据互惠、对等原则给予对方最惠国待遇、国民待遇等待遇

B.《民法通则》第147条规定，中华人民共和国公民和外国人结婚适用婚姻締结地法律

C.1980年《联合国国际货物销售合同公约》

D.《民事诉讼法》关于“涉外民事诉讼的特别规定”【答案】ABCD119、下列关于混凝土工程计量与支付的说法正确的是（）。

A.承包人进行的各项混凝土试验所需的费用不另行支付

B.止水、止浆、伸缩缝等应按每米（或平方米）工程单价支付

C.混凝土温度控制措施费不另行支付

D.混凝士坝体的接缝灌浆不另行支付

E.混凝土坝体内预埋排水管所需的费用应另行支付【答案】ABC120、以下属于施工作业活动类危险源范围的有（）。

A.特种设备

B.存弃渣场

C.洞挖施工

D.混凝土浇筑

E.有限空间作业【答案】CD121、下列关于竣工财务决算的说法中，正确的是（）。

A.竣工财务决算包括建设项目的投资使用情况和投资效果，以及项目从筹建到竣工验收的全部费用

B.竣工财务决算是竣工验收报告的重要组成部分

C.竣工财务决算的时间段是项目建设质保维护的全过程

D.竣工财务决算的范围是整个建设项目

E.所有水利基本建设项目只要列入国家基本建设计划，都应按《水利基本建设项目竣工财务决算编制规程》执行【答案】ABD122、单元工程质量检验项目分为（）。

A.保证项目

B.基本项目

C.允许偏差项目

D.主控项目

E.一般项目【答案】D123、关于自由，下列说法中正确的是、（）

A.古罗马法学家西塞罗说、“为了得到自由，我们才是法律的臣仆”，这句话意在说明法对自由具有保障作用

B.法应以自由为目的，马克思曾说，“法律在人的生活即自由的生活面前是退缩的”

C.法律确定自由的范围，孟德斯鸠认为，自由是在他所受约束的法律许可范围内，随心所欲地处置或者安排他的人身、行动、财富和他的全部财产的那种自由

D.法律上的禁止和义务是为了限制自由而不是确保自由而设立【答案】B124、张某是区人大代表候选人之一，该选区共有选民24，249人，根据现行法律规定，在下列何种情况下，他能顺利当选？（）

A.参加投票的人数为10，765人，张某获得选票8854张

B.参加投票的人数为13，476人，张某获得选票6928张

C.参加投票的人数为16,874人，张某获得选票7864张

D.参加投票的人数为20，101人，张某获得选票9765张【答案】B125、某项目，建设期为2年，现金来源部分为银行贷款，贷款年利率为4%，按年计息且建设期不支付利息，第一年贷款额1500万元，第二年贷款额1000万元，假设贷款在每年的年中支付，建设期贷款利息的计算，正确的有（）。

A.第一年的利息为30万元

B.第二年的利息为60万元

C.第二年的利息为81.2万元

D.第二年的利息为82.4万元

E.两年的总利息为112.4万元【答案】AC126、某省会市的《学校安全条例》规定，学校不得组织未成年学生参加抢险、救灾等危险性活动。这一条款意味着,在该市组织未成年学生参加抢险救灾活动被视为违法。关于这一规定，下列哪一或哪些选项是正确的？（）

A.这为保护未成年学生的生命健康权提供了明确的法律根据

B.这一规定，是为了保证一方的绝对利益，而不允许牺牲较小利益，即使这种牺牲能带来较大的利益

C.保护更大利益是道德和法律的共同追求

D.这一规定表达的是“未成年学生的利益高于一切”的思路，这不仅不符合传统美德，也不符合现代法治精神【答案】ABC127、质量是指“客体的一组固有特性满足要求的程度”，其中“要求”包括（）。

A.明示的

B.通常隐含的

C.必须履行的

D.一般

E.特殊【答案】ABCD128、下列关于盗窃罪的认定，说法正确的一项是：

A.甲唆使一10岁的小男孩到金店盗窃，小男孩将一串金项链（价值3万）带出店外，尚未交到甲的手上时，被店员发现并抓获。由于甲尚未取得项链，因此应成立盗窃罪的未遂

B.乙见张某拿一新款的苹果7S，便起占有之念。于是向张某借打电话，边打边借口“信号不好”而向门外移动，趁张某不注意溜走。乙成立诈骗罪。

C.丙在火车上趁身边的乘客熟睡，在下车之际将该乘客放置在行李架上的皮箱一并拿走，丙的行为属于“扒窃”

D.丁潜入他人家中盗窃，但分文未得。虽然刑法规定了“入户盗窃”这一行为类型，丁依然只成立盗窃罪的未遂【答案】D129、质量检验按检验数量通常分为（）。

A.全数检验

B.部分检验

C.抽样检验

D.随机检验

E.免检【答案】AC130、下列关于建设项目投资控制的说法错误的有（）。

A.控制项目投资的关键就在于施工

B.投资、工期与质量是项目依存和影响的

C.建设项目投资控制考虑的项目整个寿命周期的费用

D.建设项目投资控制工作的目标是建设项目整个寿命周期投资总额最小

E.工程造价的降低不能以导致营运费用的大量增加为前提【答案】AD131、安全生产目标主要内容包括（）。

A.安全生产教育培训目标

B.重大危险源监控目标

C.应急管理目标

D.生产安全事故控制目标

E.安全生产支出目标【答案】ABCD132、承包单位可以向建设单位索赔的材料费包括（）

A.索赔事项材料的实际用量超过计划用量产生的材料费用

B.客观原因导致的材料大幅度涨价增加的费用

C.非承包人原因造成的工期延误导致材料涨价以及超期储存产生的费用

D.因管理不当导致的仓库被盗而损失的材料费用

E.承包人为保证混凝土质量选用高标号水泥而增加的材料费用【答案】ABC133、承包单位可以向建设单位索赔的材料费包括（）

A.索赔事项材料的实际用量超过计划用量产生的材料费用

B.客观原因导致的材料大幅度涨价增加的费用

C.非承包人原因造成的工期延误导致材料涨价以及超期储存产生的费用

D.因管理不当导致的仓库被盗而损失的材料费用

E.承包人为保证混凝土质量选用高标号水泥而增加的材料费用【答案】ABC134、下列工程索赔事项中，属于发包人向承包人索赔的有（）。

A.地质条件变化引起的索赔

B.施工中人为障碍引起的索赔

C.加速施工费用的索赔

D.工期延误的索赔

E.对指定分包商的付款索赔【答案】D135、水利工程质量监督机构按（）三级设置。

A.总站

B.分站

C.中心站

D.流域站

E.站【答案】AC136、工程建设质量保证体系由（）组成。

A.思想保证体系

B.组织保证体系

C.工作保证体系

D.质量检验

E.责任制【答案】ABC137、法院的下列哪一做法体现了集中审理原则的要求：

A.甲、乙、丙三位审判员组成的合议庭不仅负责审理投放危险物质案，而且为了提高司法效率，同时还承担敲诈勒索案的审理工作

B.法院在审理生产销售有毒有害食品案中，需要出庭的鉴定人因正当理由无法出庭而延期审理，由于延期时间较长，合议庭再次开庭时，重新审理该案件

C.合议庭成员因故不能继续审理的，应当由在场的候补法官、候补陪审员替换，并重新审理

D.庭审中合议庭某一成员突发疾病退出审判后，如果现场没有法官、陪审员可以替换，则在庭外指派其他审判人员，继续审理【答案】B138、下列说法正确的有哪些？（）

A.张某参加区人民代表大会代表选举的行为属于守法行为

B.李某阅报时针对某影星的行为认为其将被判5年有期徒刑，这体现了法律的评价作用

C.人民检察院根据群众检举对王局长的受贿行为进行侦查的行为属于国家法律监督

D.方律师在为一件产品致人伤害案代理时指出，1年前该法院在审理一起类似案件时没有判予精神损害赔偿,所以本案也不应该给予精神损害赔偿。方律师的这一思维方式属于演绎推理【答案】ABC139、下列关于抢劫罪的理解，说法错误的一项是：

A.甲抢劫他人财物后，考虑到被害人有可能告发自己，于是将被害人杀死，甲成立抢劫罪与故意杀人罪，数罪并罚

B.乙为了取得被害人李某的财物，将李某骗出门外予以杀害，然后到李某家里将其财物洗劫一空，乙的行为成立“入户抢劫”

C.警察丙显示自己的真实身份实施抢劫的，不属于“冒充军警人员抢劫”

D.误以为是普通财物而实施抢劫，但实际上军用物资，仅适用普通抢劫的法定刑【答案】B140、下列关于闸门安装说法正确的是（）

A.钢闸门附件安装、附属装置安装、钢闸门本体及附件涂装、试验检测和调试校正等工作所需费包含在闸门安装费用中

B.闸门安装按闸门尺寸以m3为单位进行计算

C.启闭机以台为单位进行计量

D.基础埋件安装、附属设备（起吊梁或平衡梁、供电系统、控制操作系统、液压启闭机的液压系统等）安装、与闸门连接和调试校正等工作所需费用包含在启闭机安装费用中

E.门楣二次埋件、附件安装、涂装、调试校正等工作所需费用包含在门楣安装费用中【答案】ACD141、下列关于工程清单计价的说法，正确的有（）。

A.工程量清单报价表的内容应由投标人填写

B.投标总价应按工程项目总价表合计金额填写

C.分类分项工程量清单计价一般采用工程单价计价

D.其他项目按招标文件所列的价格计价

E.投标金额小于投标总报价万分之五及以下的工程项目，投标人应编报工程单价计算表【答案】ABCD142、水利工程竣工验收委员会由（）的代表和专家组成。

A.竣工验收主持单位

B.地方人民政府和部门

C.建设单位

D.质量监督机构

E.工程运行管理单位【答案】ABD143、水利工程在规定的缺陷责任期内，出现工程质量问题（）。

A.承包人有无偿维修的义务

B.由于设计人造成的质量问题由设计人负责维修

C.所需费用由责任方承担

D.所需费用由原施工单位承担

E.应明确责任单位【答案】C144、关于事故隐患控制，要对存在隐患的安全设施、过程和行为进行控制，需确保（）。

A.不合格设施不使用，，

B.不合格过程不通过

C.不安全行为不放过

D.责任人员未处理不放过

E.整改措施未落实不放过【答案】ABC145、在工程项整个建设周期内，属于施工方法质量控制内容的有（）。

A.技术方案

B.专家论证

C.合同措施

D.检测手段

E.施工组织设计【答案】AD146、关于碾压施工质量及压实度的检验，以下说法正确的有（）。

A.碾压机械行走方向应垂直子填筑面轴线

B.分段、分片碾压，相邻作业面的搭接碾压宽度，平行填筑面轴线方向不应小于1m

C.拖拉机带碾磙或振动碾压实作业，宜采用进退错距法

D.机械碾压时应控制行车速度，以不超过下列规定为宜，平碾为2km/h

E.机械碾压不到的部位，应辅以夯具夯实【答案】CD147、质量检验按照实施者分类，可以分为（）。

A.发包法人/监理单位的质量检验

B.免检

C.第三方的检验

D.施工单位的质量检验

E.全数检验【答案】ACD148、施工过程中的质量控制主要是（）。

A.工序

B.材料

C.机械

D.工艺

E.中间产品【答案】A149、天然骨料的工序包括（）。

A.覆盖层清除

B.筛分冲洗

C.碎石粉碎

D.制砂

E.预筛分【答案】AB150、下列哪些选项属于质量控制的内容？（）

A.规定控制标准

B.制定具体的控制方法

C.开发新技术、新工艺

D.明确所采用的检验方法

E.实际进行检验【答案】ABD151、可行性研究的具体任务包括（）。

A.项目建设的必要性研究

B.技术路线可行性研究

C.利润最大化研究

D.项目实施计划研究

E.社会价值研究【答案】ABD152、承包人质量责任包括（）。

A.应当依法取得相应等级的资质证书，并在其资质等级许可的范围内承揽工程

B.不得将其承接的水利建设项目的主体工程进行转包

C.必须依据国家、水利行业有关工程建设法规、技术规程、技术标准的规定以及设计文件和施工合同的要求进行施工

D.按照工程建设强制性标准进行勘察、设计，并对其勘察、设计的质量负责

E.应主持或与监理机构联合主持设计交底会议【答案】ABC153、关于碾压施工质量及压实度的检验，以下说法正确的有（）。

A.碾压机械行走方向应垂直子填筑面轴线

B.分段、分片碾压，相邻作业面的搭接碾压宽度，平行填筑面轴线方向不应小于1m

C.拖拉机带碾磙或振动碾压实作业，宜采用进退错距法

D.机械碾压时应控制行车速度，以不超过下列规定为宜，平碾为2km/h

E.机械碾压不到的部位，应辅以夯具夯实【答案】CD154、下列关于工程监理单位相关的质量责任和义务的说法正确的是（）。

A.工程监理单位经建设单位同意，可以将附属工程的监理业务转让

B.工程监理单位如果与被监理工程的设备供应单位有利害关系，也需要回避

C.未经监理工程师签字，建设单位不拨付工程款，不进行竣工验收

D.监理单位依据建设工程承包合同可以监督施工单位是否全面履行合同约定的义务

E.未经监理工程师签字，建筑材料不得在工程上使用【答案】BD155、在工程网络计划中，关键路线是（）。

A.长度最长的路线

B.时标网络计划中无波形线的路线

C.单代号网络计划中相邻两项工作之间时间间隔均为零的路线

D.双代号网络计划中由关键节点组成的路线

E.双代号网络计划中无虚工作的路线【答案】AB156、下列需要报全国人大常委会批准后才能生效的是哪一项？（）

A.香港特别行政区立法会制定的法律

B.内蒙古自治区人民代表大会制定的自治条例

C.湖北省恩施土家族苗族自治州人民代表大会制定的单行条例

D.河南省人民代表大会制定的地方性法规【答案】B157、根据我国相关法律的规定，国务院组成人员中包括下列哪些？（）

A.总理、副总理

B.国务委员、各部长

C.各委员会主任、审计长

D.秘书长、各部副部长【答案】ABC158、工程验收的意义包括（）。

A.检查已完工程在设计.施工.设备制造安装等方面的质量

B.检查工程投资控制和资金落实情况

C.检查工程是否具备运行或进行下一阶段建设的条件

D.总結工程建设中的经验教训，并对工程做出评价

E.及时移交工程，尽早发挥投资效益【答案】ACD159、工程项目的可行性研究的目的是通过对拟建项目进行全面分析及多方面比较，论证该项目（）。

A.是否符合可持续发展

B.是否满足地区规划

C.是否必须（适合）建设

D.技术上是否可靠

E.经济上是否合理【答案】CD160、下列属于实际费用法特点的是（）。

A.比总费用法复简单，宜实施

B.反映实际情况，合理科学

C.不能很好的划分双方责任

D.应用面较窄

E.在逻辑上容易接受【答案】B161、以下属于法人验收的有（）。

A.截流验收

B.分部工程验收

C.单位工程验收

D.合同工程完工验收

E.竣工验收【答案】BCD162、《水利水电工程标准施工招标条件》（2009）的通用条件规定，工程变更按下列原则确定其单价或合价：（）。

A.合同工程量清单中有适用于变更工作的项目时，应采用该项目的单价

B.若合同工程量清单中无适用于变更工作的项目时，可用清单中类似项目的单价并加以修正

C.本合同工程量清单中无类似项目的单价或合价可供参考，应由监理人与发包人和承包人协商确定

D.由监理人提出适当的变更价格，报发包人执行

E.由承包人提出适当的变更价格，报监理人批准【答案】ABC163、水利工程质量监督机构可分为（）几级。

A.总站

B.分站

C.中心站

D.省站

E.站【答案】AC164、马某因合同诈骗案一审被判有期徒刑5年，不服一审判决后提起上诉，在上诉期满前，马某依法又撤回了上诉。一审判决生效后，马某被送往监狱执行刑罚。在执行刑罚的第4年，马某的妻子获得了足以证明马某不构成犯罪的新证据。下列说法正确的选项是：

A.本案的当事人及其法定代理人、近亲属、案外人都有权对已经发生法律效力的裁判提出申诉

B.由于申诉期已经超过2年，对于本案的申诉，法院应当不予立案复查

C.如果向法院申诉，本案申诉的审查处理应当由二审法院负责

D.在本案再审期间，可以由再审法院裁定停止执行刑罚【答案】A165、实施以顾客为关注焦点的原则，可开展的活动包括（）。

A.全面了解顾客的需求和期望

B.有计划地、系统地测量顾客满意程度

C.在重点关注顾客的前提下，确保兼顾其他相关方的利益

D.确定组织的质量方针，做好发展规划

E.提倡公开和诚恳的交流和沟通【答案】ABC166、建立、完善质量管理体系一般要经历的阶段包括（）。

A.质量管理体系的策划与设计

B.质量管理体系文件的编制

C.质量管理体系的试运行

D.质量管理体系的验收

E.质量管理体系的审核与评审【答案】ABC167、工程质量抽样检验中，关于“两类风险”，下列说法正确的是（）。

A.第一类风险是将不合格品判断为合格品

B.第一类风险是将合格品判断为不合格品

C.两类风险经过我们的努力是完全可以避免的

D.两类风险是不可能完全避免的

E.第一类风险称为用户风险【答案】BD168、下列属于土方填筑工程质量检验内容的有（）。

A.土料摊铺的检验

B.土料的检验

C.土料的运输

D.土方填筑基础面的检验

E.碾压施工质量及压实度的检验【答案】ABD169、以下属于法人验收的有（）。

A.截流验收

B.分部工程验收

C.单位工程验收

D.合同工程完工验收

E.竣工验收【答案】BCD170、下列各项中，属于功能评价方法的有（）。

A.价值标准评价方法

B.功能重要性系数评价方法

C.强制确定法

D.“最合适区域”法

E.ABC分析法【答案】ABD171、施工阶段监理单位进行质量控制的依据主要包括（）等。

A.工程合同文件

B.设计文件

C.设备供应单位提供的设备安装说明书

D.工程材料试验的技术标准

E.有关质量方面的法律、法规【答案】ABC172、工作可压缩的时间，可受到（）约束限制。

A.工作本身的最快历时的限制

B.非关键时差的限制

C.平行关键路线的结束限制

D.紧缩的关键路线的结束限制

E.关键时差的限制【答案】ABCD173、—个合理的抽样方案，应该保证（）。

A.所接收的产品100%是合格品

B.对于不合格率达到规定标准的批以高概率接收

C.对于合格率比规定标准差的批以高概率拒收

D.对于不合格率达到规定标准的批以低概率接收

E.对于合格率比规定标准差的批以低概率拒收【答案】BC174、监理单位进行质量检验的主要任务包括（）。

A.对工程质量进行检验，并记录检验数据

B.参与工程中所使用的新材料、新结构、新设备和新技术的检验和技术审定

C.对工程中所使用的重要材料进行检验和技术审定

D.参与质量事故的分析处理

E.通过检验督促施工单位提高质量【答案】ABCD175、姜某因大量販卖假冒知名品牌皮包被公安机关逮捕，其亲属立刻聘请该领域著名律师许某为其代理。下列各项要求当中，许律师不可以答应的是下列哪一或哪些？（）

A.姜某朋友熊某希望可以和许律师一道会见姜某

B.姜某外甥希望许律师在会见姜某时为其带去人民币2万元

C.姜某妹妹希望许律师在会见时顺便为其捎去衣服两件

D.姜某哥哥得知承办此案的万检察官是许律师的大学同学,希望许律师代为疏通【答案】ABCD176、建设工程的质量特性主要表现在（）。

A.性能

B.耐久性

C.时间性

D.持续性

E.安全性【答案】AC177、建设工程进度控制计划体系中，施工单位的进度计划主要包括（）

A.施工准备工作计划

B.施工总进度计划

C.单位工程施工进度计划

D.分部分项工程进度计划

E.资金流动计划【答案】ABCD178、按工程质量检验工作深度分，可将质量检验分为（）。

A.全数检验

B.半数检验

C.抽样检验

D.免检

E.比例检验【答案】ACD179、下列各项中，属于功能评价方法的有（）。

A.价值标准评价方法

B.功能重要性系数评价方法

C.强制确定法

D.“最合适区域”法

E.ABC分析法【答案】ABD180、按控制主体的不同，属于建设工程质量控制的有（）。

A.项目负责人的质量控制

B.政府的工程质量控制

C.发包人的质量控制

D.监理单位的质量控制

E.勘测设计单位的质量控制【答案】BCD181、下列关于项目债务资金的说法，