2022年一级造价师考试题库通关300题带答案下载(河北省专用)

《一级造价师》职业考试题库

一,单选题(共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)

1、（）用来反映建设项目的全部资金来源和资金占用情况，是考核和分析投资效果的依据。

A.基本建设项目竣工财务决算表

B.基本建设项目概况表

C.基本建设项目交付使用资产明细表

D.基本建设项目交付使用资产总表【答案】ACQ5P3B5W9Y2W4W7HJ9Q2K5G8R7L10W10ZM8U2E2H9A8G4O62、设计概算经批准后需要进行调整，下列说法错误是（）。

A.超出原设计范围的重大设计变更需要调整设计概算

B.超出基本预备费规定范围不可抗拒的重大自然灾害引起的工程变动和费用增加需要调整设计概算

C.超出工程造价调整预备费的国家重大政策性调走需要调整设计概算

D.一个工程项目只允许调整两次概算【答案】DCS4O3V10K6K7Z2Y1HE10R4Q8U9Q2N5N8ZG4G7N1M4O8E10B53、关于建筑安装工程费用中的规费，下列说法正确的是（）。

A.规费是由县级政府和县级有关权力部门规定必须缴纳或计取的费用

B.规费由社会保险费.住房公积金和工程排污费组成

C.社会保险费和住房公积金费率可以每万元发承包价的生产工人人工费和管理人员工资含量与建设单位所在地规定的缴纳标准综合分析取定

D.投标人在投标报价时填写的规费应该按照规定标准计算【答案】DCM8W6B7J9I9W7J1HR8C9U5V1C5Q4T10ZH8J2V8K4Z6B4K104、下列关于工程结算价款纠纷的处理，说法正确的是（）。

A.当事人对欠付工程价款利息计付标准按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息

B.建设工程已实际交付的，工程欠款的利息起算日为提交竣工结算文件之日

C.建设工程没有交付的，工程欠款的利息起算日为实际竣工验收合格之日

D.建设工程未交付，工程价款也未结算的，工程欠款的利息起算日为当事人起诉之日【答案】DCC4T3H4P5A8C5Q5HH2W9F2H10P5K1W3ZQ3Z2D4V6X6A5P75、发包人在招标工程量清单中给定某工程设备暂估价，下列关于该工程设备价款调整的说法正确的是（）。

A.依法可不招标的项目，应由发包人组织采购，以采购价格取代暂估价

B.依法可不招标的项目，应由承包人按合同约定采购，以发包人确认后的价格取代暂估价

C.依法必须招标的项目，应由发包人招标选择供应商，以中标价格取代暂估价

D.依法必须招标的项目，应由承包人招标选择供应商，以中标价格取代价【答案】BCD8O2S3U10X5I4B8HB9N8O4C4H8K4N2ZP8R9N1X8C1Y3I106、（2020年真题）某新建项目建设期为2年，分年度均衡贷款，2年分别贷款2000万元和3000万元，贷款年利率为10%，建设期内只计息不支付，则建设期贷款利息为（）万元。

A.455

B.460

C.720

D.830【答案】BCJ3K2E5M2U7V8K8HN4J4U9F1Q8H8Y3ZR2M3Q3G2J10T6T57、根据现行《建设工程工程量清单计价规范》，对于不实行招标的建设工程，以建设工程施工合同签订前的第（）天作为基准日。

A.28

B.30

C.35

D.42【答案】ACS8R10U10M1F1O3P10HH10A10E7R7D4C5P6ZX10Q4D3E9R8O10H38、工程索赔中最关键和最主要的依据是（）。

A.工程施工合同

B.国家法律、法规

C.工程建设强制性标准

D.工程施工合同履行过程中与索赔事件有关的各种凭证【答案】ACS6J4P10Z1Z8O7T5HX9V1R1K5J1F8U8ZB6S9A4X2Y7Q4C59、非生产性建设项目总投资包括()

A.建设期利息和流动资金

B.固定资产投资和流动资产投资

C.建设投资和建设期利息

D.建设投资和流动资金【答案】CCD2K9H8P5D1P5S2HO8H3M1H1Q8A10B5ZP9T1S10I7X6R1H810、（2019年真题）关于预付款担保的说法，正确的是（）。

A.预付款担保的形式必须为银行保函

B.预付款担保的担保金额必须高于预付款

C.在预付款的扣回过程中担保金额保持不变

D.预付款保函在预付款扣回之前必须保持有效【答案】DCV7D2P10K5S9G1B9HU9H10K8M6M3T3D2ZS9J10Z10X9V4E7Y311、用成本计算估价法计算国产非标准设备原价时，废品损失费的计算基数中不包括的费用项目是（）。

A.材料费

B.加工费

C.专用工具费

D.包装费【答案】DCW3G9D9J10Y5R5P10HT7G2Q9M3V8P7I9ZY2C6K5Q10P3H1Y612、在计算总价措施费时考虑报价浮动率的是（）。

A.脚手架

B.模板

C.道路硬化

D.施工排水降水【答案】CCG8T2I3J6F10R9Q9HT8M7P2V1P1D2Z4ZJ9B4N8Z5I1R4U313、砌筑1m

A.0.217

B.0.222

C.0.226

D.0.231【答案】DCP1A8I9U10B3V9U5HU6M2C10L3U4O10O5ZG2M1W1J5H7E10V514、当建设项目为一个单项工程时，其设计概算应采用的编制形式是（）。

A.单位工程概算、单项工程综合概算和建设项目总概算二级

B.单位工程概算和单项工程综合概算二级

C.单项工程综合概算和建设项目总概算二级

D.单位工程概算和建设项目总概算二级【答案】DCE4T5M1C1R10C6G8HG10J1N3B9O4T6B10ZT7Z9C9V7F1V1E615、根据最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》中关于垫资施工合同的价款纠纷处理的规定，下列表述中正确的是（）。

A.当事人对垫资没有约定的，可视情况判断是否存在实质垫资行为

B.当事人对垫资利息没有约定的，承包人可以请求按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率支付利息

C.约定的垫资利息不得高于中国人民银行发布的同期同类贷款利率

D.发包人不得要求承包人垫资施工，否则有关约定垫资的条款无效【答案】CCT2L9A7C5A2D6L1HG10B9G5M7Z6O3B2ZR8I4B8J5K7B3Q116、在项目决策阶段影响工程造价的因素中，下列各项中属于影响建设规模的技术因素的是先进适用的（）。

A.资源技术和环境治理技术

B.资源技术和生产技术

C.环境治理技术和管理技术

D.生产技术、技术装备和管理技术【答案】DCH7O3K2L1L9P1T1HD6K9N4H1T3C3I3ZS9Y9Y2Y6N2K8O917、关于项目投资估算的作用，下列说法中正确的是（）。

A.项目建议书阶段的投资估算是项目投资决策的重要依据

B.可行性研究阶段的投资估算是编制项目规划、确定建设规模的参考依据

C.投资估算是建设工程设计招标的重要依据

D.投资估算是控制最高投标限价的主要依据【答案】CCV6U9Q4D5K4Z5T6HD1G10D5T5L10K8I2ZF4L10U1B2F2E4F418、下列费用中属于企业管理费的是（）。

A.劳动保护费

B.医疗保险费

C.住房公积金

D.养老保险费【答案】ACN1J3A8R10W5R4I5HI10G2I10D2A5I2X4ZC8X3Q1P4R3B3W119、（2021年真题）关于质量保证金的预留和管理，下列说法正确的是（）

A.无论竣工前是否缴纳履约保证金，均需预留质量保证金

B.实行国库集中支付的政府投资项目，质量保证金应预留在财政部门

C.社会投资项目的质量保证金，应预留在发包方

D.发包人被撤销的，质量保证金应随交付资产一并移交使用单位【答案】DCT9E5O10Q9R1S1M6HN3Q1F10M9W10Q3M8ZM3Y4C8K10S9X6A920、某建设项目建筑工程费2000万元，安装工程费700万元，设备购置费1100万元，工程建设其他费450万元，预备费180万元，建设期利息120万元，流动资金500万元，则该项目的固定资产投资为（）万元。

A.4250

B.4430

C.4550

D.5050【答案】CCA9Z5A5G2J5Z9C9HZ4H10S3I7A5J6A6ZV2G5W4S1D9G9Z621、拟定施工总方案是编制招标工程量清单的一项准备工作，下列选项中属于拟定施工总方案范畴的是（）。

A.对关键工艺的原则性规定

B.拟定施工步骤和施工顺序

C.估算整体工程量

D.编制施工进度计划【答案】ACM3U4Y4A2B8D10Q1HM6Y2K3L10W9Q3S8ZX5W2T8E10D2U10H522、关于规费的计算，下列说法正确的是()。

A.规费虽具有强制性，但根据其组成又可以细分为可竞争性的费用和不可竞争性的费用

B.规费由社会保险费和工程排污费组成

C.社会保险费由养老保险费、失业保险费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费组成

D.规费由意外伤害保险费、住房公积金、工程排污费组成【答案】CCY1P7T2D4Z3G6G6HL2C5W7J7M1B9U7ZH6F9I7D2F10W7U523、根据我国现行建设项目投资构成；建设投资中没有包括的费用是(.）

A.工程费用

B.工程建设其他费用

C.建设期利

D.预备费【答案】CCA9V7Z10L9S1V8X4HY7F2Z2H4I7N8P6ZO5Q1Y5G4W8X10F324、编制招标控制价时，下列关于综合单价的确定方法，错误的是（）

A.工程量清单综合单价=Σ定额项目合价/工程量清单项目工程量，不考虑未计价材料费用

B.工程设备.材料价格的市场风险，考虑一定率值的风险费用，纳入到综合单价中

C.税金.规费等法律.法规.规章和政策变化风险和人工单价等风险费用，不应纳入综合单价

D.综合单价中应包括暂估价中的材料和工程设备暂估单价【答案】ACK9H10X4G4F3G3C1HA9U1T3X9G2R3E1ZS4K6B4T8C4J5B825、下列机械工作时间中，属于有效工作时间的是（）。

A.筑路机在工作区末端的调头时间

B.体积达标而未达到载重吨位的货物汽车运输时间

C.机械在工作地点之间的转移时间

D.装车数量不足而在低负荷在工作的时间【答案】BCD7I4T8P7R7A7R8HO9P10C5J2Z6M1D5ZC10C10W2Z2Z10C9L1026、本身具有使用价值，且其价值在于它的使用能产生超额获利能力，一般不作为无形资产入账，自创过程中发生的费用按当期费用处理，按此确定价值的资产是（）。

A.专利权

B.专有技术

C.商标权

D.存货【答案】BCC9O3G6L9H2D4P7HM6C8V8U10X9W1O4ZD10T1V10Z9T2K9S927、对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应当向（）提出。

A.评标委员会

B.招标行政监督部门

C.招标人

D.工程造价管理部门【答案】CCB1Q10L5P6N4Q9H10HT7R7J10X10L5R3O4ZD6G2S6S4C3C5L528、已知每㎡墙面所需的勾缝时间为10分钟，根据工时规范，辅助工作时间占工序作业时间的2%，准备与结束时间、不可避免中断时间、休息时间分别占工作日的3%、2%、15%，求1m3一砖半墙勾缝的时间定额为（）工日/m3。

A.0.111

B.0.073

C.0.027

D.0.058【答案】BCG2A10I3L1B10L6G4HS1Q2U1A2U10Z1L7ZT5F4A10Z5O3P1E229、在竣工决算审核中，下列关于主管部门批复项目的说法，正确的是（）。

A.批复不向财政部报送年度部门决算的中央单位项目决算

B.批复主管部门二级及以下单位的项目决算

C.批复主管部门本级投资额为5000万元的项目决算

D.由主管部门批复的项目决算，不需报财政部备案【答案】BCQ8I3U7I3Q3I7W5HY10X6S7D3C4M10P6ZD7D9J10E1D8V7F130、（2019年真题）根据《建设工程质量保证金管理办法》（建质[2017]138号），质量保证金总预留比例不得高于工程价款结算总额的（）。

A.1%

B.2%

C.3%

D.5%【答案】CCI4Y9E6M9O10O10Z2HM7L9B6B2M10G4E3ZX10R9K1M6S9M9H431、投资估算的主要工作包括：①估算流动资金；②估算价差预备费和建设利息；③估算工程建设其他费用和基本预备费；④估算各单项工程所需建筑工程费、设备及工器具购置费、安装工程费。其正确的工作步骤是（）。

A.④②①③

B.③④②①

C.④③②①

D.④③①②【答案】CCX8F9E10M10Q7J10T7HH6N2L4O6J3Q5C8ZM9O5W9L6S3A10F732、下列不属于进度款支付申请的内容的是（）。

A.累计已完成的合同价款

B.本周期已完成的计日工价款

C.累计已实际支付的合同价款

D.本周期计划完成的合同价款【答案】DCZ4J2J4U5C2D4U10HQ6L9Y8O9V1R8T10ZM5W1V2Q7L1F4I533、在我国建设项目投资构成中，超规超限设备运输增加的费用属于()。

A.设备及工器具购置费

B.基本预备费

C.工程建设其他费

D.建筑安装工程费【答案】BCV10C9Q8E3B3H2F8HQ3D1T6B8P6E2O8ZK8S8F10E1D10P3J934、（2018年真题）关于施工机械台班单价的确定，下列表达式正确的是（）。

A.台班折旧费＝机械原值×（1-残值率）/耐用总台班

B.耐用总台班＝检修间隔台班×（检修次数＋1）

C.台班检修费＝一次检修费×检修次数/耐用总台班

D.台班维护费＝Σ（各级维护一次费用×各级维护次数）/耐用总台班【答案】BCY8G9N10Z9U8K5W5HM4U3A4R10B5E3Z3ZO3I2G4V3A5P4F535、关于建设工程施工合同索赔，下列说法中正确的是（）。

A.发包人可以在索赔事件发生后暂不通知承包人，待工程结算时一并处理

B.发包人向承包人提出索赔，承包人无权要求发包人补充提供索赔理由和证据

C.承包人在收到发包人的索赔资料后，未在规定时间内作出答复，视为该索赔事件成立

D.承包人未在索赔事件发生后的规定时间内发出索赔通知的，应免除发包人的一切责任【答案】CCK8S4D7B6F1V7X7HH7B1Q4T2T1K1C1ZT8X10H5G10T7A9C836、下列措施项目中，作为安装工程和市政工程所共有的非通用性项目是（）。

A.组装平台

B.已完工程及设备保护

C.垂直运输机械

D.现场施工围栏【答案】DCG7J5W9V6M6D8K7HP9A1X4X10S2L2Q2ZX9Q5T3N4Z7Z1V1037、某施工机械耐用总台班为800台班，大修周期数为4，每次大修理费用为1200元，则该机械的台班大修理费为（）元。

A.7

B.6.0

C.4.5

D.3.0【答案】CCU10X5C9J9I9H7R10HY9I7Z3L4V8B2I3ZE8U2A1E6X9H10V1038、采用经评审的最低投标价法评标时，下列说法中正确的是（）。

A.不宜采用综合评估法的项目，一般采用经评审的最低投标价法

B.招标人对性能没有特殊要求的项目不宜采用经评审的最低投标价法

C.当出现经评审的投标价相等且报价也相等时，中标人由评标人自行确定

D.采用经评审的最低投标价法工作结束时，应拟定“价格比较一览表”提交招标人【答案】DCP7V5G3H7Q2V9Q8HC10O3E5A8D8H8E3ZM7N1A6H9S7F3J139、某公路工程的1#标段实行招标确定承包人，中标价为5000万元，招标控制价为5500万元，其中：安全文明施工费为500万元，规费为300万元，采用一般计税方法，增值税税率为9%，则承包人报价浮动率为（）。

A.10.64%

B.10.11%

C.10.00%

D.9.09%【答案】DCM8L2W2B7E10Z2P1HR10Q8E1O9P10Y3R5ZE3B7H7D9D10H10R340、下列费用中，属于技术服务费的是（）。

A.建设单位管理费

B.工程保险费

C.设备及工器具购置费

D.招标费【答案】DCB3T5Z8X9W1Z5P10HQ4R2N8V2L6M8R10ZP8Y1O4L1N9F1S741、根据我国现行建筑安装工程费用项目组成的规定，下列各项费用中表述正确的是（）。

A.计算人工费的基本要素是人工工日消耗量

B.材料费中的材料单价由材料原价、材料运杂费、材料损耗费、采购及保管费五项组成

C.材料费包含构成或计划构成永久工程一部分的工程设备费

D.施工机具使用费不包含仪器仪表的租赁费【答案】CCQ4J6Q1T1L10V10X2HO9E2I8G10Z10F2Q2ZN8B4A8H7N10U3H1042、关于招标控制价的相关规定，下列说法中正确的是（）。

A.国有资金投资的工程建设项目，应编制招标控制价

B.投标人经复核认为招标人公布的招标控制价未按照规定进行编制的，应在招标控制价公布后3天内向招标投标监督机构和工程造价管理机构投诉

C.招标控制价超过批准概算3%以内时，招标人不必将其报原概算审核部门审核

D.当招标控制价复查结论超过原公布的招标控制价大于5%时，应责成招标人改正【答案】ACV7E9G4O10V2I7A7HM7Y1I7D1N8Q2B4ZE2T5S7H3V10K2X943、在工程量清单的编制过程中，材料暂估单价及调整表通常是由（）填写的。

A.监理人

B.招标人与投标人协商后

C.招标人

D.投标人【答案】CCB3D3G1O10M2M2Y1HT7P1T7B5T2I5Q4ZG7I4Z1D4Y4L1N1044、关于施工机械台班单价的确定，下列表述式正确的是（）。

A.台班折旧费=机械原值×（1-残值率）/耐用总台班

B.耐用总台班=检修间隔台班×（检修次数+1）

C.台班检修费=一次检修费×检修次数/耐用总台班

D.台班维护费=（各级维修一次费用×各级维修次数）/耐用总台班【答案】BCM1N8N2G1D10I1H6HP9G4L2X5X1F5W3ZL3A5B7I8S7N5F945、下列施工机械的停歇时间，不在预算定额机械幅度差中考虑的是()。

A.机械维修引起的停歇

B.工程质量检查引起的停歇

C.机械转移工作面引起的停歇

D.进行准备与结束工作时引起的停歇【答案】DCE8T8X2D2M9P2N10HG2P2B10M9F3G8J2ZF6Z5B2W3U1K7J646、项目建议书阶段投资估算额度的偏差率一般控制在（）以内。

A.±5%

B.±10%

C.±20%

D.±30%【答案】DCG8W6O3P5M5L7Q8HD3Y9H6K3L4Y10C1ZO3N4V3V1U2T6E347、下列关于其他项目费的说法，正确的是（）。

A.计日工是指在施工过程中，施工单位完成建设单位提出的工程合同范围以外的零星项目或工作

B.计日工由施工单位按施工过程中形成的实际发生量来计价

C.施工单位投标时按建设单位给定的金额填报总承包服务费，施工过程中按签约合同价执行

D.在施工过程中，暂列金额由施工单位掌握使用、扣除合同价款调整后如有余额，归建设单位【答案】ACJ5V4E7A6F8E10F9HT7Y1L1O8P3L2P8ZZ9X7U8G5Z6S8W248、某工程基准单价1600元/平米，其中人材机占比分别为0.15、0.6、0.1，建设期人材机的造价指数分别为1.1、1.25、0.95，假如综合费率取为人材机总价的25%，那么该工程的综合单价为（）。

A.1856

B.1932

C.2020

D.2320【答案】CCN9R7S5P8K9G5R2HR7W6S1E1Z10N4L10ZP4Y10H2K8O10A3N149、因不可抗力解除承包合同的，发包人应向承包人支付的款项是（）。

A.未完工程的利润补偿

B.供应商已交付材料的价款

C.按“项”计价的措施费总额

D.承包人撤离现场的费用【答案】DCK7E2U3A9W10D9E10HK10H1L9B8I7M6U10ZX6R5U1N6G1B8B150、任一计日工项目实施结束，承包人应按照核实的工程数量和（）计算，提出应付价款。

A.工程实施地市场计日工单价

B.工程实施地信息价中的计日工单价

C.已有类似工程项目工程量清单中的计日工单价

D.承包人已标价工程量清单中的计日工单价【答案】DCO2V5J10J2C10V9J7HN10L10W8G5T1V3O3ZX4A10P5E10V8H2S251、下列工程造价信息中，最能体现市场机制下信息动态性变化特征的是（）。

A.工程价格信息

B.政策性文件

C.计价标准和规范

D.工程定额【答案】ACU6F5Z8C3X4V4E4HE4Q7R2K4C9Q10Q2ZM2G9X9W9H4C6X952、关于工程量清单计价，下列表达式正确的是（）。

A.分部分项工程费=∑（分部分项工程量×相应分部分项工程的工料单价）

B.措施项目费=∑（项目工程量×相应的工料单价）

C.其他项目费=暂列金额+材料设备暂估价+计日工+总承包服务费

D.单位工程造价=分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金【答案】DCK3P5C8G10Z4I4C7HQ5W4U3P4Q6C7M3ZY1J1M3N3U2Z5U153、某合同约定，施工现场主导施工机械一台，为施工企业自有。台班单价为300元/台班，其中各项组成为折旧费100元/台班，检修费30元/台班，维护费20元/台班，进出场及安拆费20元/台班，人工费90元/台班，燃料动力费25元/台班。人工工资为100元/工日，窝工补贴按60%折算。以人工费为基数的现场管理费费率为25%，总部管理费费率为15%，在施工过程中，由于发包人应承担责任的事件造成停工2天，人员窝工25工日，则承包人可获得的索赔费用为（）元。

A.2255

B.2285

C.2480

D.2510【答案】BCW7D5U1A5R10X10D5HU3N8I6L7B2L10N5ZX8T1X4R8S9G1T754、关于政府投资的项目竣工结算的审核，下列说法正确的是（）。

A.单位工程竣工结算由承包人审核

B.单项工程竣工结算由承包人审核

C.建设项目竣工总结算由发包人委托造价工程师审核

D.竣工结算文件由发包人委托具有相应资质的工程造价咨询机构审核【答案】DCL1C9R1P9T7B1K2HS10B9M4Y9K9B6T8ZD1W3O5Y1D1A5G555、预计某项目计算期各年现金流量数据如下表所示，根据表中内容，项目具有财务生存能力的正确判断是()。

A.因④合计为正，故项目具有财务生存能力

B.因第1年④不为负，故项目第1年具有财务生存能力

C.因第3年③大于②，故项目第3年具有财务生存能力

D.因第4年④为负，故项目第4年不具有财务生存能力【答案】ACT4W3D5D10X10K6G10HA6P5T6W9O6A9Z1ZY8T5A3U7Q7E3R256、某建设项目工程费用5000万元，工程建设其他费用1000万元，建设期利息800万元。基本预备费率为6%，年均投资价格上涨率5%，项目建设前期年限为1年，建设期为3年，计划前两年各完成投资30%，第三年完成40%，则该项目建设期第二年价差预备费应为（）万元。

A.247.52

B.280.52

C.290.38

D.300.47【答案】ACQ8L8N3J10Z10P10T5HF2B5N6D9Q1T4U6ZG7K2A9C1U5H2N1057、下列措施项目中，应参阅施工技术方案进行列项的是（）

A.施工排本降水

B.文明安全施工

C.材料二次搬运—

D.环境保护【答案】ACX5T6L9F8V1T7G2HC1A3J7A7B5E2F2ZO6I4N8I4C8C1O658、施工招标工程量清单中，应由投标人自主报价的其他项目是（）。

A.专业工程暂估价

B.暂列金额

C.工程设备暂估价

D.计日工单价【答案】DCJ5B10B4Z5H3Z3V7HE7L4F10P3H7L7A2ZJ3S1C1E9E2G3P359、下列方法中，不属于单位建筑工程概算编制方法的是()

A.预算单价法

B.概算定额法

C.概算指标法

D.类似工程预算法【答案】ACE4X6W7L8D5N9Q3HJ6C7L6E7C5W5M1ZT7N3G7M7Y5Q10U460、编制工程建设其他费用概算表时，下列费用中，一般按“工程费用×费率”计算是（）。

A.征地补偿费

B.拆迁补偿费

C.研究试验费

D.建设单位管理费【答案】DCT2C8E6O10N3L7A6HP3S5I7S4P8Q3F6ZO7C9A4J3E3E9K261、关于工程计量的方法，下列说法正确的是()。

A.按照合同文件中规定的工程量予以计量

B.不符合合同文件要求的工程不予计量

C.单价合同工程量必须按现行定额规定的工程量计算规则计量

D.总价合同各项目的工程量是予以计量的最终工程量【答案】BCG6K4S10H5N2G3S10HA3A7J8B3Y9M7A5ZT9T7L2S10T6X4K162、下列费用项目中，应在研究试验费中列支的是（）。

A.为验证设计数据而进行必要的研究试验所需的费用

B.新产品试验费

C.施工企业技术革新的研究试验费

D.设计模型制作费【答案】ACT4O9E3O7R7T8Y10HK1G7E7O6C9X2O5ZC1Z8B5P5W9P5J563、（2014年真题）下列情形中，不属于投标人串通投标的是（）。

A.投标人A与B的项目经理为同一人

B.投标人C与D的投标文件相互混装

C.投标人E与F在同一时刻提前递交投标文件

D.投标人G与H作为暗标的技术标由同一人编制【答案】CCM3D2V7P6F6V9P1HZ7G6J10K3N10P6S1ZE10I3N5B6K1J2G264、以下各项中不能作为企业管理费计算基数的是()。

A.人工费

B.人工费和机具费的合计

C.人工费、材料费和机具费的合计

D.直接费【答案】CCG5Z4H2Q7N6L4Q4HU10O7U7T3D4Z6N3ZM1Y4T7B4X2P4J765、某建设项目建安工程费为1500万元，设备购置费400万元，工程建设其他费300万元。已知基本预备费费率为5%，项目建设前期年限为0.5年，建设期为2年，每年完成投资的50%，年涨价率为7%，则该项目总的预备费为（）万元。

A.273.11

B.271.18

C.346.39

D.358.21【答案】DCP3Y9Z9Y6K10H9I7HL7I10Y10T6G10L6K5ZR3K1J2E2Z8Q7L466、在编制分部分项工程量清单时，通常无须描述的是（）。

A.工程结构

B.使用材质

C.工程内容

D.安装位置【答案】CCZ2F4J1N9Z9C2C3HU9Z4A7V6R10R5P2ZE4D8U1O3O5Y10C367、在工程计价与控制中，作为工程结算的依据是（）。

A.预算定额

B.概算定额

C.概算指标

D.投资估算指标【答案】ACR10H2D9P6R2W7M8HS6I10X4K6L6H4K4ZN5N7F1G10C2V3B268、招标控制价是指根据国家或省级建设行政主管部门颁发的有关计价依据和办法，依据拟定的招标文件和招标工程量清单，结合工程具体情况发布的招标工程的（）。

A.最高投标限价

B.最低投标限价

C.平均投标限价

D.中标价【答案】ACU1Z9Z7C8S1Q7X6HY2X6K3Q1G5C10D2ZT4D6Z4C10W9S6L469、根据现行《建设工程工程量清单计价规范》，对于不实行招标的建设工程，以建设工程施工合同签订前的第（）天作为基准日。

A.28

B.30

C.35

D.42【答案】ACN9W6M7B4B8D5P1HG4I9X6P6J7C1G7ZY9Y9P4F1L10T3V770、在我国建设项目投资构成中，利率、汇率调整的费用属于（）。

A.价差预备费

B.基本预备费

C.工程建设费

D.建筑安装工程费【答案】ACC6G6V2P3E10G9J2HR1P5P1J5I7L1R10ZA5V9W10I8V7J4X871、（2018年真题）依法必须招标的项目，中标公示应包含的内容是（）。

A.评标委员会全体成员名单

B.所有投标人名单及排名情况

C.投标人的各评分要素的得分情况

D.中标候选人投标报名或开标时提供的业绩信誉情况（有业绩信誉条件的）【答案】DCE7Q5M8R4N5U10J5HW1O6Z2J9F3Y6P4ZY7B10E1O1M2T9A172、先求出已有同类企业主要设备投资占项目静态投资的比例，然后再估算出拟建项目的主要设备投资，最后按比例求出拟建项目的静态投资，这种估算方法称()

A.设备系数法

B.主体专业系数法

C.朗格系数法

D.比例估算法【答案】DCS2E4P7U6C3D9V3HT6F2E10K6Z1P1I8ZD4X2D2O4J10R3V373、经初步评审后，下列属于评标委员会应当否决投标人投标情形的是（）

A.投标联合体没有提交共同协议

B.投标文件的大小写金额不一致

C.投标文件只有投标单位盖章无单位负责人签字

D.同一投标人提交了两个不同的投标文件【答案】ACS6M4Z2X3S9Z3U6HG10C1K7E3I9E3K4ZR3T6X9R7L1U7U374、某污水处理建设项目需采购一批设备，按照规定必须进行招标采购的标准是单项合同估算价在（）万元人民币以上。

A.50

B.100

C.150

D.200【答案】BCT5Q4W1M5O4F8W7HY5V4K8P8K6D9R2ZR4K8W5L9B5R9S375、关于施工机械安拆费和场外运费的说法，正确的是()。

A.安拆费指安拆一次所需的人工、材料和机械使用费之和

B.安拆费中包括机械辅助设施的折旧费

C.能自行开动机械的安拆费不予计算

D.塔式起重机安拆费的超高增加费应计入机械台班单价【答案】BCL9R7X9T3W9M9J6HW10V8V2D4H7N8A3ZU8Z7V7P10J5T6I876、某项目招标采用经评审的最低投标价法评标，招标文件规定对同时多个标段的评标修正率为5%，同时规定2#标段基准工期为25个月，投标文件中每提前工期1个月有10万元的评标优惠。现有投标人甲同时对1#、2#标段投标，且甲1#标段已被确定为中标人，2#标段投标报价为5000万元，工期为22个月。则投标人甲在2#标段的评标价应为（）万元。

A.4720

B.5000

C.4970

D.4721.5【答案】ACA9G3X1I9D4Y3V4HR9P5H3E8O8J7E8ZN3A8R6N4H7C3Y277、流动资金的筹措中，一般要求筹集资本金占流动资金的比例为（）。

A.30％

B.40％

C.60％

D.70％【答案】ACQ7J3M2M2E6P2Z1HA7S10M2Q4L2Y4N10ZP1K2Y10D1M9B9K978、（2020年真题）编制工程量清单时，下列费用属于总承包服务费考虑范围的是（）。

A.总承包人对专业工程的投标费

B.总承包人自行采购工程设备的保护费

C.总承包人施工现场的管理费

D.竣工决算文件的编制费【答案】CCJ9K9A6Q7E7D7U10HV5Z2M6D2Q1P9M4ZI3L5X8Q6M10T7O579、对于工程欠款的利息支付，若当事人对付款时间均没有明确约定，则在建设工程未交付、工程价款也未结算时，利息从()起计付。

A.当事人起诉之日

B.法院做出判决之日

C.仲裁机构做出裁决之日

D.欠款义务产生之日【答案】ACV6S5Q9E4O1Q6F3HN1X1Z8D6N2X4W6ZN3H8B6C7Y7N6P580、在建设项目投资估算指标中，通常用工程量指标进行表示的是（）。

A.扩大分项工程指标

B.单位工程指标

C.单项工程指标

D.建设项目综合指标【答案】BCF4J10A6J5S4D4B7HW7D9O3R3X2D8B5ZW6Z9O9C8K4O7W181、某施工机械原始购置费为4万元，耐用总台班为2000台班，大修周期为5个，每次大修费为3000元，台班经常修理费系数为0.5，每台班人工、燃料动力及其他费用为65元，机械残值率为5%。不考虑资金的时间价值，则该机械的台班单价为()元/台班。

A.91.44

B.93.00

C.95.25

D.95.45【答案】BCS1Y6P2S9H7F6E4HB2M3Q2L8Q6P9E5ZL3L9L7C4F5Y1B682、下列关于工程计价的说法中，正确的是()。

A.工程计价包含计算工程量和套定额两个环节

B.建筑安装工程费=∑基本构造单元工程量*相应单价

C.工程计价包括工程单价的确定和总价的计算

D.工程计价中的工程单价仅指综合单价【答案】CCA10P7P9S9B6L1B8HC1S2W10L10L2A8Q10ZZ4J3V6I7W5J6O483、（2018年真题）建设单位通过市场机制取得建设用地，不仅应承担征地补偿费用、拆迁补偿费用，还须向土地所有者支付（）。

A.安置补助费

B.土地出让金

C.青苗补偿费

D.土地管理费【答案】BCO2P7M3B1K5C1W4HJ1K10Q6S1F8P2L9ZV5A6X7T2K1P6H884、对于国有资金投资的建设工程，受发包人委托对竣工结算文件进行审核的单位是（）

A.工程造价咨询机构

B.工程设计单位

C.工程造价管理机构

D.工程监理单位【答案】ACO7I1R3F4N6D8M10HX9N10B3W4S7X7N3ZR7H5V1F9F10J3I585、（2021年真题）以下对于建筑设计的说法正确的是（）。

A.周长系数越低造价越低

B.圆形比正方形造价低

C.层数越高造价越低

D.跨度不变时，中跨数目越多越经济【答案】DCS2A1O5A8X7J9V7HH3L8V7E7O10U3L5ZS3J5C8O1O3A9V286、某工程合同价款为800万元，于2007年7月签订合同并开工，2009年10月底竣工并按约定完成最终结清。合同约定按工程造价指数调整法对工程价款进行动态结算。根据当地造价站公布的造价指数，该类工程2007年7月和2008年8月、2009年9月的造价指数分别为113.15和117.60、128.60，则此工程价差调整额为（）万元。

A.109.2

B.228.8

C.31.5

D.140.8【答案】ACW2E10X5U1C1M6C3HJ1G2Y4W1T9I6Z2ZW8E9P10T8D1W7H187、当发现已签发的任何支付证书有错、漏或重复的数额，正确的处理方式是（）。

A.经发包人修正或承包人提出修正申请，应在本次到期的进度款中支付或扣除

B.经发包人修正或承包人提出修正申请，应在竣工结算款中支付或扣除

C.经发承包双方复核同意修正的，应在竣工结算款中支付或扣除

D.经发承包双方复核同意修正的，应在本次到期的进度款中支付或扣除【答案】DCX10M7W6E2C1M6O3HB5U4E1J6L7J7H6ZV7M1B9T3A3A9B988、下列关于预算定额的计算公式，错误的是（）。

A.分项工程预算定额基价=人工费+材料费+机具使用费

B.人工费=Σ（现行预算定额中人工工日用量×人工日工资单价）

C.材料费=Σ（现行预算定额中各种材料耗用量×相应材料单价）

D.机具使用费=Σ（现行预算定额中机械台班用量×机械台班单价）【答案】DCX3C1A9Q2M4X8I3HV9X3D5O10N1Z8H4ZC9U8D8Q6I7L8D889、以下对于项目可行性研究阶段投资估算的作用，表述正确的是（）。

A.是项目主管部门审批项目建议书的依据

B.是项目投资决策的重要依据

C.是编制项目规划的参考依据

D.是确定建设规模的参考依据【答案】BCD4H1X3G7W10O2N8HF4D3I1Z2O1F5B10ZM10C2C9W5V4T2Y290、对于不宜计量的措施项目，只能用来作为安全文明施工费的取费基数，而不能作为夜间施工增加费的取费基数的是（）。

A.定额分部分项工程费+定额中可以计量的措施项目费

B.定额人工费

C.定额人工费与机械费之和

D.定额人工费、材料费与机械费之和【答案】ACS7R6T3E2Z10H9O10HD5N5A6Q6P9F9X8ZC1G4Z2U7I1L9Q791、下列索赔事件中，属于按索赔目的和要求划分的是（）。

A.总承包人和分包人之间的索赔

B.工期索赔

C.合同终止的索赔

D.工程变更索赔【答案】BCF3J1Y6X7P2B4B7HA3G6I8E4N7I6R2ZX4E3A2T1P8G4K492、某施工企业参加一市政道路工程投标，该企业的投标报价为6000万元，则其应交的投标保证金为()万元。

A.30

B.60

C.80

D.120【答案】CCQ8M3F7Q8B9K5H3HJ5A3H8J5X1T6T7ZA4O7Z10H1B3S3G593、类似工程预算法是利用（）相类似的已完工程或在建工程的工程造价资料来编制拟建工程设计概算的方法。

A.工程设计对象

B.施工条件与设计对象

C.施工方案与设计对象

D.技术条件与设计对象【答案】DCA9X3L8M5J10A7B3HP3C4Q3L4T4R1K3ZN10P6G9X3F6D3B1094、建设工程已实际交付，但施工合同没有约定付款时间，则拖欠工程款利息的起算曰期为（）。

A.提交竣工结算文件之曰

B.确认竣工结算文件之曰

C.竣工猃收合格之曰

D.工程实际交付之曰【答案】DCD3X3G1B2Q2U8O3HA5J3H6Y2Q10B4T8ZK10N3I6P9G3L4F295、下列原因中，不能据以调整设计概算的是（）

A.超出原设计范围的重大变更

B.超出承包人预期的货币贬值和汇率变化

C.超出基本预备费规定范围的不可抗拒重大自然灾害引起的工程变动和费用增加

D.超出价差预备费的国家重大政策性调整【答案】BCM4H5W1F7A3U10J4HZ9W3X8F3O9R10M7ZD7O1P5R8G7D8K996、（2020年真题）一台设备原值5万元，使用期内大修3次，每维修期运转400台班，设备残值5%。该设备台班折旧费为（）元。

A.29.69

B.31.25

C.39.58

D.41.67【答案】ACG6A7C6Y3X4J5N5HB6U1V8K5V1F2D3ZD2E9O4C10Z9F9L1097、施工合同约定，承包人承担的钢筋价格风险幅度为±5%，超过部分依据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）造价信息法调差。已知承包人投标价格、基准期发布价格分别为2400元/t、2200元/t，2015年12月、2016年7月的造价信息发布价为2000元/t、2600元/t。则该两月钢筋的实际结算价格应分别为（）元/t。

A.2280，2520

B.2310，2690

C.2310，2480

D.2280，2480【答案】CCN9M10Z8K8G9O4E9HO10Q1P6Q4P5J1N8ZA10L6N2Q6B8H2X498、在工程总承包评价方法中，与综合评估法相比，经评审的的最低投标价法下特有的初步评审标准的是（）。

A.形式评审标准

B.资格评审标准

C.响应性评审标准

D.承包人建议书评审标准【答案】DCS8B8Z5L7T10S1A7HX6B2J7W7V10N9B6ZS3J8K7K4A3D2N199、编制和评审可研报告的费用属于（）。

A.勘察设计费

B.研究试验费

C.可行性研究费

D.建设管理费【答案】CCF1B1Z5C7J5U8Y7HZ1W4F9T5W9O7O2ZL7M2U2H6F3V6Y8100、某工程项目合同价为2000万元，施工过程中收到外界的干扰使得工期拖延了20个月，该部分工程的合同价格为160万元，则承包商可提出的工期索赔为（）。

A.0.8个月

B.1.6个月

C.1.8个月

D.1.2个月【答案】BCL2P7Z6L8X7Z3B3HK9E7Q7Q10P4F7S5ZB4N5U2H6R5I7P9101、对于实行招标的工程，一般以施工招标文件中规定的提交投标文件的截止时间前的第()天作为基准日。

A.7

B.14

C.28

D.30【答案】CCE3P4H7L9P2Z9Q5HK6O2U8R9M9S3D5ZO8C3Y6L4Z2S4U10102、已知国内制造厂生产某非标准设备所用材料费、加工费、辅助材料费、专用工具费、废品损失费共20万元，外购配套件费3万元，非标准设备设计费1万元，包装费率1%，利润率为8%，若其他费用不考虑，则该设备的原价为()。

A.25.82万元

B.25.85万元

C.26.09万元

D.29.09万元【答案】BCJ6S5P7F4M4Z7W4HR8S1G8E8L3B8J4ZM9Z10Z6N1M6A2I2103、关于建设工程施工合同价款纠纷的处理，下列说法中正确的是（）。

A.竣工验收不合格，经承包人修复后合格的，发包人请求支付修复费用的不予支持

B.竣工验收不合格，经承包人修复后合格的，修复费用应由承包人承担

C.竣工验收不合格，多次修复后仍不合格的，发包人应酌情给予承包人部分修复费用

D.安装后发现加工设备存在质量问题，但承包人参与进场验收的，发包人不应支付承包人设备拆除、重新安装的费用【答案】BCT5O7U5G1Q5J5Y9HX3H1H1A8W8S1C6ZW2O8E9J3M4V7N2104、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008），关于材料和专业工程暂估价的说法中，正确的是()。

A.材料暂估价表中只填写原材料、燃料、构配件的暂估价

B.材料暂估价应纳入分部分项工程量清单项目综合单价

C.专业工程暂估价指完成专业工程的建筑安装工程费

D.专业工程暂估价由专业工程承包人填写【答案】BCG1A10K6R8X6E4L8HT3R9U5P2Y6V5I3ZK3Z9H1V2P5H9L9105、某土方施工机械一次循环的正常时间为25min，每循环工作一次挖土0.8m3，工作班的延续时间为8h，机械时间利用系数为0.9。则该土方施工机械的时间定额为（）。

A.0.065台班/m3

B.0.072台班/m3

C.13.824m3/台班

D.15.360m3/台班【答案】BCI4U7E10S3Y1O4D3HD7W6R3K10Y6P1N8ZJ5H1U4R7Y9F2X4106、关于预付款担保和安全文明施工费，下列说法错误的是（）。

A.预付款担保提供的时间是承包人与发包人签订合同后领取预付款前

B.预付款担保的主要形式是银行保函

C.发包人没有按时支付安全文明施工费的，承包人可催告发包人支付

D.发包人在付款期满后的7天内仍未支付的，若发生安全事故，发包人应承担主要责任【答案】DCC10X1O2A1A9O6N1HB8N9G6L2U6X7A9ZM10H2J9E7G8N5T3107、某独立土方工程，招标文件中估计工程量150万立方米，合同约定：工程款按月支付并同时在该款项中扣留10％的工程预付款：土方工程全部费用单价为15元／m3，当实际工程量超过估计工程量的10％时，超过部分调整单价，12元／m3，某月施工单位完成土方工程量45万m3，截止该月累计完成工程量为160万m3，则该月工程款为（）。

A.607.5万元

B.580.5万元

C.675万元

D.645万元【答案】ACJ7R9M6Z6S4H10E8HX1G5H10A6H4M2N1ZY4N8X8F1O2T5B1108、下列关于投标限价的表述，正确的是（）。

A.招标人可以设定最低投标限价

B.招标人在设有标底的情况下，不应再设置投标限价

C.招标人设有最高投标限价的，应当在招标文件中明确最高投标限价的计算方法

D.招标人设置的最高投标限价也可以同时作为评标基准使用【答案】CCC8D4Q5C2B2H5N8HM10C8Y8D6F4E2I2ZR6F5I1T7I5M5T10109、下列项目中属于设备运杂费中运费和装卸费的是（）。

A.国产设备由设备制造厂交货地点起至工地仓库止所发生的运费

B.进口设备由设备制造厂交货地点起至工地仓库止所发生的运费

C.为运输而进行的包装支出的各种费用

D.进口设备由设备制造厂交货地点起至施工组织设计指定的设备堆放地点止所发生的运费【答案】ACI1H4V5B6D10E8B2HA7Z5J7P2R7J3H7ZM8F1A6F10H1F7I3110、关于计日工的说法，下列错误的是（）。

A.发包人通知承包人以计日工方式实施的零星工作，承包人应予执行

B.承包人应按照确认的计日工现场签证报告核实该类项目的工程数量

C.承包人应按照确认的计日工现场签证报告核实该类项目的工程单价

D.列入进度款同期支付【答案】CCX9A7P3V7S1V2V2HP1A10H10W1P6P10T3ZN10I4M1B5X1S7W2111、竣工财务决算的基本建设项目概况表中，应列入非经营性项专出投资支出的项目是（）。

A.产权属于本单位的城市绿化

B.不能形成资产的城市绿化

C.产权属于本单位的专用道路

D.产权不属于本单位的专用道路【答案】DCP8E1A10J10X1B8T1HU5Z10L8W1P10G1S7ZM3U7E1W1Z7W2F4112、表明某经济现象某一期对其上一期或前一期的综合变动程度的指数属于()。

A.综合指数

B.环比指数

C.定基指数

D.平均数指数【答案】BCZ2F4S9F7S8K3T8HW3R6R7V7S7T2L2ZX10W3W7X5N8S1T2113、某新建项目，建设期2年，建设斯内贷款分年度均衡发放，且只计息不还款。第1年贷款600万元，第2年贷款400万元，年利率为7%。则该项目的建设期利息为()万元。

A.77.00

B.78.47

C.112.00

D.114.94【答案】BCV9A9O5R7U9R9E10HP4R1S3Y5J3T1A8ZK1H10R10U4L2S4K6114、国内生产某台非标准设备需材料费18万元，加工费2万元，专用工具费率5%，废品损失费率10%，包装费0.4万元，利润率为10%，用成本计算估价法计得该设备的利润是（）万元。

A.2.00

B.2.10

C.2.31

D.2.35【答案】DCF7F3J2X2T9L2L9HH7N3G9C9Q4M5A9ZM1O1H9F1H2R2Q10115、在施工合同履行期间由于不可抗力造成的损失中，应由发包人承担的是（）。

A.因工程损害导致的第三方人员伤亡

B.因工程损害导致的承包人人员伤亡

C.承包人的施工机械设备损坏

D.承包人的停工损失【答案】ACC7S1O1P2L8L8L8HN5W8H6Y7H5R4K3ZZ3G5T5F7K3A3A9116、下面所列工程建设定额中，属于按定额反映的生产要素消耗内容分类的是（）。

A.机具消耗定额

B.行业通用定额

C.投资估算指标

D.补充定额【答案】ACW3V2M9Q5J6R6D9HW2V8Q7I9O4Y5Z9ZA6Z10T7L6Z9S2P4117、单位建筑工程预算的费用项目包括（）。

A.建筑安装工程费用、设备及工器具购置费、建设单位管理费

B.人、材、机费用及企业管理费、利润、规费、税金

C.人、材、机费用及企业管理费、工程建设其他费用

D.分部分项工程费、措施费、规费、税金、工程建设其他费用【答案】BCY2J7U9W3X1N4Y4HG9Y4T10V10N5V4R9ZU7H6P5R6O9X10O3118、下列不属于新增固定资产价值的内容的是（）。

A.工程中的标准的设备

B.已投入生产或交付使用的安装工程造价

C.已投入生产或交付使用的建筑工程造价

D.增加固定资产价值的其他费用【答案】ACW2G3G2E2X5H8U2HP3E3C6X6M10F2B8ZA4I2X4R1K8G6O4119、采用概算定额法编制设计概算的主要工作有：①列出分部分项工程项目名称并计算工程量；②搜集基础资料；③编写概算编制说明；④计算措施项目费；⑤确定各分部分项工程费；⑥汇总单位工程概算造价。下列工作排序正确的是（）。

A.②①⑤④⑥③

B.②③①⑤④⑥

C.③②①④⑤⑥

D.②①③⑤④⑥【答案】ACC4W3G1H4U3Z7K2HI9H1L3O6T1Q2S6ZP1M6V2O4X5A9A4120、某新建项目，建设期2年，建设期内贷款分年度均衡发放，且只计息不还款，第1年贷款600万元，第2年贷款400万元，年利率为7%。则该项目的建设期利息为（）万元。

A.77.00

B.78.47

C.112.00

D.114.94【答案】BCD10Z1W9W10V10H3O7HW7N7A1N4Y6U4T9ZZ1Y4B3N4X8C5J7121、已知某项目报告期人工日工资单价是80元/工日，基期价格是50元/工日。则该项目人工费的价格指数为（）。

A.0.38

B.0.60

C.0.62

D.1.60【答案】DCQ6T1D2Y7G10E6H4HF2Q6H7J9P5Y8T2ZA10Q7R6W1N7F2Z2122、某进口设备通过海洋运输，到岸价为972万元，国际运费88万元，海上运输危险费率3‰，则离岸价为()万元。

A.881.08

B.883.74

C.1063.18

D.1091.90【答案】ACM8U3P6E4L8N4Y2HX5Y10U9D4B3R4V1ZQ3Q5Q2M6X5L5A10123、某工程的招标工程量清单中人工挖土方数量为5800m3，投标单位根据己方施工方案确定的挖土工程量为11200m3，人工、材料、机械费用之和为50元/m3，综合单价确定为80元/m3，则在人工挖土方分项工程的综合单价分析表中，“数量”一栏应为（）。

A.1.93

B.1.60

C.0.63

D.0.52【答案】ACS6C4J2Y3J10I1G10HL8Q3V8G5I7C2K6ZC9R1A1N2H8B10R2124、已知某建筑材料的供应价格为30000元/吨，材料运杂费为1000元/吨，采购及保管费率2%，运输损耗率1%，则该材料的运输损耗为（）元/吨。（各项价格均不含进项税额）

A.300.0

B.316.2

C.324.5

D.310.0【答案】DCO4I10X1M8O8D3E5HS10H3W3W9O1M6X8ZN7J10U9X9X6W1H7125、按照形成资产法编制建设项目投资估算表，下列费用中可计入固定资产其他费用的是（）。

A.商誉

B.非专利技术使用费

C.引进技术和引进设备其他费

D.生产准备费【答案】CCE2J4R1O2Z3Q4L10HG1H7N3M3A5V3N2ZZ10E1U7D10W2K8J10126、根据《建设工程价款结算暂行办法》，在具备施工条件的前提下，发包人支付预付款的期限应是()。

A.不迟于约定的开工日期前的7日内

B.不迟于约定的开工日期后的7日内

C.不迟于约定的开工日期前的14日内

D.不迟于约定的开工日期后的14日内【答案】ACB8R7I5C9N7V2A8HL5O5Z6S3A10Q6N9ZY10Q1C5J9V7S7H1127、某施工合同中的工程内容由主体工程与附属工程两部分组成，两部分工程的合同额分别为800万元和200万元。合同中对误期赔偿费的约定是：每延误一个日历天应赔偿2万元，且总赔偿费不超过合同总价款的5％，该工程主体工程按期通过竣工验收，附属工程延误30日历天后通过竣工验收，则该工程的误期赔偿费为（）万元。

A.10

B.12

C.50

D.60【答案】BCR8V8F8M2S3S3L7HQ9V9N2B7S5C10D2ZE7C2K10O4Y7U7S3128、下列费用项目中，属于工程建设其他费中研究试验费的是()。

A.新产品试制费

B.水文地质勘察费

C.特殊设备安全监督检验费

D.委托专业机构验证设计参数而发生的验证费【答案】DCO9I4Z3B10O4P2N3HQ2H2I1V9M5N6K7ZT5X1A3B2M3G7T8129、概算定额的确定基础是（）

A.现行预算定额

B.现行投资估算指标

C.现行概算指标

D.现行施工定额【答案】ACD7O1E1W5R1K1Z7HU6J7I8O9W8S5B1ZW6F5U10P4L9G7A2130、当施工机械停工导致费用索赔成立时，台班停滞费用正确的计算方法是（）。

A.按照机械设备台班费计算

B.按照台班费中的设备使用费计算

C.自有设备按照台班折旧费、人工费与其他费用之和计算

D.租赁设备按照台班租金计算【答案】CCG1P7U5X2G6G2J8HS10F10N9S2B7E4B7ZM4S4T5P7P4R2V6131、下列关于预算定额基价的说法正确的是（）。

A.预算定额基价就是扩大的分项工程或扩大的结构构件的单价

B.预算定额基价的编制方法就是工.料.机消耗量和工.料.机单价的结合过程

C.预算定额基价仅根据现行定额编制，具有稳定性

D.预算定额基价主要用于编制施工预算【答案】BCJ1U9W10Y3C9R3G9HS10K1G4E10M4R8L10ZR1M7H6X1G10K3I2132、对投标人而言，下列可适当降低报价的情形是（）。

A.总价低的小工程

B.施工条件好的工程

C.投标人专业声望较髙的工程

D.不M承揽又不方便不投标的工程【答案】BCL1P7P1B8O3X7J7HM6W3P2O7O9H6E7ZK8P7D3T8C4I1Q2133、工程造价指标作为对已完或在建工程进行造价分析的依据，（）不属于分析的内容。

A.总体水平分析

B.构成分析

C.影响因素分析

D.索赔分析【答案】DCM7R10Y1W8M3V2A6HP10L9N4H10T4I6C4ZX10E5E9U5R3Y10G2134、根据《工程工程量清单计划规范》（GB50500?2013），下列关于计曰工的说法中正确的是（）。

A.招标工程量清单计曰工数量为暂定，计曰工费不计入投标总价

B.发包人通知承包人以计曰工方式实施的零星工作，承包人可以视情况决定是否执行

C.计曰工表的费用项目包括人工费、材料费、施工机械使用费、企业管理费和利润

D.计曰工金额不列入期中支付，在竣工结算时一并支付【答案】CCH1U4L2M2M2T3A9HZ4D1X5R2H5O10A10ZZ4J4C4K9E5Q4L9135、根据我国现行建筑安装工程费用项目组成的规定，下列不应计入材料单价的是（）。

A.材料原价

B.材料检验试验费

C.材料运杂费

D.运输损耗费【答案】BCO10A10Q9P5H6W2Y4HM1I4R10X8G4J4U4ZY1A5L1O1T3D2U10136、根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)，发包人应在工程开工后的28天内预付不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的（）。

A.30%

B.40%

C.50%

D.60%【答案】DCP1J7V6N9J9Y4U10HR4D4A10N4B9G8G5ZR3A7G6Z6X2W8Q10137、关于安全文明施工费预付的说法，正确的是（）。

A.发包人应在工程开工后的14天内预付安全文明施工费

B.发包人在付款期满后的14天内未支付的，若发生安全事故，应承担连带责任

C.安全文明施工费的预付额度不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的60%

D.发包人没有按时支付安全文明施工费的，承包人可以催告，仍不付的，可暂停施工【答案】CCE3R9Q9D3A5D9G2HD8P3H9K5Y9G10B4ZQ3N3N8Q4O5A3R2138、某工程合同价款为800万元，于2007年7月签订合同并开工，2009年10月底竣工并按约定完成最终结清。合同约定按工程造价指数调整法对工程价款进行动态结算。根据当地造价站公布的造价指数，该类工程2007年7月和2008年8月、2009年9月的造价指数分别为113.15和117.60、128.60，则此工程价差调整额为（）万元。

A.109.2

B.228.8

C.31.5

D.140.8【答案】ACD3A7U6C8S2N10A5HK10A8W2Y10T1Y6Z8ZX7F6C10M7Z8L6N9139、某工程合同价为100万元，合同约定：采用价格指数调整价格差额，其中固定要素比重为0.3，调价要素C分别占合同价的比重为0.15、0.25、0.3，结算时价格指数分别增长了20%、15%、25%，则该工程实际结算款差额为（）万元。

A.19.75

B.28.75

C.14.25

D.27.25【答案】CCH5T1I2G10G3H10L7HN8O8Y2S10C4I2N3ZD2J7X10Z4R2G1O9140、下列关于我国现行建设项目投资构成的说法中，正确的是（）。

A.固定资产投资为建设投资和建设期利息之和

B.工程费用为直接费、间接费、利润和税金之和

C.生产性建设项目总投资为建设投资和建设期利息之和

D.工程造价为工程费用、工程建设其他费用和预备费之和【答案】ACM1X1T7H3Z4C5C1HA2T3G2E8U9H10G6ZP6T4X3J2L6T3E7141、根据国际组织对项目总建设成本的规定，下列费用应计入项目间接建设成本的是（）。

A.服务性建筑费用

B.建筑保险和债券费

C.生产前费用

D.工艺建筑费【答案】CCP1Q3A2E3W3N3E2HY2T4Z2M4E3Z10G9ZH7F1V8W3I9Y3I6142、关于招标工程量清单缺项、漏项的处理，下列说法中正确的是()。

A.工程量清单缺项、漏项及计算错误带来的风险由发承包双方共同承担

B.分部分项工程量清单漏项造成新增工程量的，应按变更事件的有关方法调整合同价款

C.分部分项工程量清单缺项引起措施项目发生变化的，应按与分部分项工程相同的方法进行调整

D.招标工程量清单中措施工项目缺项，招标人在投标时未予以填报的，合同实施期间不予增加【答案】BCX7H9A4T7B8J8L5HB7B7A5E2O4E10G7ZZ3X10Z5L8M8W8A4143、（2021年真题）属于研究试验费的有（）。

A.新产品试制费、中间试验费和重要科学研究补助费

B.施工企业对建筑材料、构件和建筑物进行一般鉴定、检查所发生的费用及技术革新的研究试验费

C.勘察设计费或工程费用中开支的项目

D.为建设项目提供和验证设计数据、资料等进行试验及验证的费用【答案】DCL1I6B5U5E2W6J9HX9Y6A5Z2F10I2B5ZL10N8Q10H6W10Q1B4144、在建设工程活动中，工程计价的基本原理是（）。

A.工程单价确定和总价计算

B.全过程计价

C.工程计量和工程计价

D.项目的分解与组合【答案】DCO9B3B6I6I10K3F5HA7W7D9O3G9M8E9ZO4E8Z2V7W3S1K1145、（2014年真题）可行性研究阶段投资估算的精确度的要求为：误差控制在±（）%以内。

A.5

B.10

C.15

D.20【答案】BCI10P5B4P5I8Y1R2HH6E2U8P3F7I3J10ZD4Y1H7D3K3N2R1146、已知计算工程预付款起扣点的公式为T＝P－M/N，其中M的含义是（）。

A.工程预付款总额

B.承包工程价款总额

C.主要材料及构件所占比重

D.开始扣回预付款时累计完成工作量【答案】ACL9R6H7D4Y1H10X1HX9N4I1P6Y1R7X4ZK10O2H2N7O9D1Q6147、以施工现场累积的分部分项工程使用材料数量、完成产品数量、完成工作原材料的剩余数量等统计资料为基础，经过整理分析，获得材料消耗数据的方法是（）。

A.现场技术测定法

B.实验室试验法

C