2022年监理工程师(合同管理)考试题库高分通关300题（夺冠系列）(河北省专用)

《监理工程师》职业考试题库

一,单选题(共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)

1、下列关于建设工程设计施工总承包合同工程进度付款的说法，错误的是()。

A.除专用条款另有约定外，工程进度付款按季支付

B.合同履行过程中，合同进度计划进行修订后，承包人也应对支付分解表做出相应的调整，并报监理人批复

C.监理人有权核减承包人未能按照合同要求履行任何工作或义务的相应金额

D.发包人不按期支付，按专用条款的约定支付逾期付款违约金【答案】ACK10B9J3T2U3T6D8HE5K2L1H10S7C7K9ZB5U10O2Q10N2N9M102、（2019年真题）根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，“不利气候条件”对施工的影响应当属于（）承担的风险。

A.发包人

B.承包人

C.发包人和承包人共同

D.由专用条款约定的一方【答案】BCV1Z5Q2B9O10A3O1HT6K7E6H6K10J1W6ZU5K8E10A3R3Z3W43、根据《标准施工合同》，缺陷责任期满承包人提交最终结清单前，仍有权提出索赔要求。索赔的原因应是在（）发生的事项。

A.施工期间

B.竣工验收期间

C.缺陷责任期内

D.合同有效期内【答案】CCN2S6M4I5O3H2Y9HD9M8Q10P8X8A5L4ZU6E2B9H2K4H1P34、某施工项目施工完成后，承包人自检合格并向工程师提出竣工验收申请。经验收检验后确认达到竣工验收标准。根据《建设工程施工合同（示范文本）》，承包人的竣工日应确认为()

A.承包人自检合格日

B.承包人递交竣工验收报告日

C.竣工验收开始日

D.竣工验收完毕，有关各方在竣工验收报告签字日【答案】BCI5L8M4N3O2U9P2HK5U10E3J5G8C8Y1ZK9T3A6W7H7Y1W15、采购境外货物时，由卖方负责与承运人签订运输协议，并承担从装运港运至目的地的运费和保险费的报价是（）。

A.FOB价

B.CIF价

C.CIP价

D.FCA价【答案】CCS3J6Q2H1U4G4Q9HT2K4E10H1M2Z1V4ZL2J5S7K7E9W6O96、骨软化病常见症状不包括（）。

A.骨压痛

B.骨痛

C.肌无力

D.“O”形腿【答案】DCQ1T3H3H4Y6J3M9HR4J3M9P10Z8X6Y6ZT8D1U5Z6Q6Z9D17、由于工程已经投入正式运行，发包人应将竣工后试验的日期提前（）d通知承包人。

A.7

B.14

C.21

D.28【答案】CCO8N5T7M4H7Y6E1HM6E9H6E6H9W4A8ZN6J3C5Z4G3U6R58、缺陷责任期内工程运行期间出现的工程缺陷，()应负责修复，直到检验合格为止。

A.承包人

B.发包人

C.业主

D.责任人【答案】ACI4Z3N3V2I5H7D8HZ10F2S4U9K10G4F3ZG7D5I3Y8Z6H7Z79、英国NEC合同文本中规定，（）都可以提出召开早期警告会议，并在对方同意后邀请其他方出席。

A.项目经理和分包商

B.项目经理和承包商

C.承包商和公用事业部门

D.分包商和地方行政机关代表【答案】BCS2N6H8O2R7Z7V9HX7Q7X10L7A5D7J7ZZ1O5W7Y1B5T8W210、（2019年真题）根据《标准设计施工总承包招标文件》，关于设计管理的说法，正确的是（）。

A.设计的实际进度滞后计划进度，发包人无权要求承包人修改进度计划

B.发包人无权对设计文件进行审查

C.政府有关部门仅需对设计文件进行备案

D.承包人完成设计工作遵守的国家、行业和地方标准应当采用基准日适用的版本【答案】DCR3O8B3V7V7L10K1HD8E2C5J10P6W3E7ZH5D2X10P6I9T2Q711、以下关于施工企业意外伤害保险的说法中，正确的是（）。

A.保险费由建设单位支付

B.实行施工总承包的，保险费由总包单位支付

C.保险期限自建设工程开工之日起至工程交付使用止

D.提前竣工的，保险责任仍按原定时间终止【答案】BCR8Y8Z7K8U6J1M10HD8Q8E9T2O1B9J7ZW5Z8M7B5Z3W10C1012、某施工项目施工完成后，承包人自检合格并向工程师提出竣工验收申请。经验收检验后确认达到竣工验收标准。根据《建设工程施工合同（示范文本）》，承包人的竣工日应确认为()

A.承包人自检合格日

B.承包人递交竣工验收报告日

C.竣工验收开始日

D.竣工验收完毕，有关各方在竣工验收报告签字日【答案】BCC4R4C10K2D4F8I6HB9P6V2K7D10P9S4ZS4O10G1N7M9A6N513、银皮书规定，承包商应在开工日期后（）天内向业主提交一份进度计划。

A.7

B.14

C.28

D.42【答案】CCJ6S10X7D3Q7C8Q1HC2T10O7Q7N8G4I7ZL10Q2H3D6E4N4I414、关于抵押的说法，正确的是（）。

A.抵押的财产不转移占有

B.抵押的财产应当为抵押人所有

C.土地所有权可以作为抵押物

D.抵押合同应自登记之日起生效【答案】ACJ1D10E2E7X6J9X7HR7D8I3N7P6O1Y1ZQ5L8S1L4F2U3J115、按照施工合同示范文本规定，“发包人供应材料设备一览表”应当列在()中。

A.协议书

B.通用条款

C.专用条款

D.技术文件【答案】CCH5F10X8R2T9M7O4HI7E10Z8K10R2R10N7ZG10D4Q8N8R5B5A316、对债务人以明显不合理低价转让财产危害债权人利益的行为，债权人可以()撤销。

A.自行

B.请求主管部门

C.请求人民法院

D.请求工商行政管理部门【答案】CCW3U4N2K7H2Z2S8HO7L9R5Y8A1M6B4ZJ6M8H8T10E1X3S917、根据《标准施工合同》，关于监理人指示的说法，错误的是（）。

A.发布指示前与当事人双方协商，尽量达成一致

B.监理人的指示无权免除合同约定的承包人义务

C.监理人的指示无权变更合同约定的承包人权力

D.监理人的指示有权变更合同约定的发包人义务【答案】DCT4T2B5E7D7O8E6HX8T2H1Y5K7O3B9ZY7J4H10A8F7J7X318、采用FIDIC《施工合同条件》的建设工程合同，用以衡量承包商是否按合同要求的期限履行其施工义务的标准是()。

A.合同工期

B.竣工日期

C.施工期

D.合同有效期【答案】ACZ4S2I7X3I9F10M3HG5Z9T9Q1D7O1I6ZM8U1G2E2Z4Q2W419、关于膳食纤维的叙述错误的一条是（）。

A.来自蔬菜、水果

B.有利于排便

C.能被人体消化酶所水解

D.减轻毒物对机体的损害作用【答案】CCR4G8X3O3V7W10S1HX7S5F2E3U1C4M1ZC2T6L8V6S10O5U320、（2015年真题）下列合同法律关系的客体中，属于行为的是（）。

A.建筑材料

B.建筑设备

C.勘察设计

D.知识产权【答案】CCC3D4S5T4M8Z9Q8HP5H2Z8I9D5A4P6ZS3N5O4Q2T3A6Q821、下列对测量婴幼儿头顶至臂长和身长叙述正确的是（）。

A.被测婴幼儿脱去鞋帽株

B.保留小数点后两位

C.婴幼儿需站立测量

D.婴幼儿头顶至臂长和身长分别对应于儿童的身高和坐高【答案】ACY4S4E8Y6C10L10Z9HQ2P10A4Q9X8O10Q7ZN1P8D2W8B1Y1B222、一般情况下由（）负责提供试运行所需的人员、器材和必要的条件，并承担全部试运行费用。

A.发包人

B.设备供应商

C.承包人

D.监理人【答案】CCQ5X7V9V8W3Q9P7HD7S8Y3M6S8K9B6ZC6P5N9P5R6X1B423、除专用合同条款另有约定外，因发包人原因造成合同签订之日起（）天内未能发出开始设计通知的，设计人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

A.15

B.30

C.60

D.90【答案】DCF5B9D10I3X5L4U10HX2A7E9G9V6R3T8ZM10I4X6E6K5H9V824、设备采购合同的买方在收到卖方提交的买卖双方签署的合同设备验收证书或已生效的验收款支付函正本一份并经审核无误后28日内，向卖方支付合同价格的（）。

A.5%

B.10%

C.25%

D.30%【答案】CCY3P8D6C3K9X3Y4HV3O1S5P1E8F10G8ZB5S4B3O1Z10R10B325、下列关于施工合同计价方式的说法中，正确的是()。

A.工期在18个月以上的合同，因市场价格不易准确预测，宜采用可调价格合同

B.业主在初步设计完成后即招标的，因工程量估算不够准确，宜采用固定总价合同

C.采用新技术的施工项目，因合同双方对施工成本不易准确确定，宜采用固定单价合同

D.设备安装工程因无法估算工程量，宜采用成本加酬金合同【答案】ACZ2B4M3Z8T9X6M3HA2X1R3O9B4W3I1ZO1H3W7F10K7U4N226、关于定金的表述，正确的是（）。

A.债务人履行债务后，定金应当收回

B.给付定金的一方不履行约定的债务的，无权要求返还定金

C.定金合同从合同成立之日起生效

D.定金数额为主合同标的额的20%【答案】BCE8N3Z3R3X4Z8K3HI10L6V1K1O9O10N3ZG8V6E2F4J7S2V227、设计施工总承包合同模式下，以下说法不正确的是（）。

A.设计文件应由发包人向有关政府部门报送审查

B.政府有关部门提出审查意见，发包人必须修改“发包人要求”文件，使之内容与政府审查意见一致

C.如审查指出，发包人原要求与法律法规相抵触，发包人应重新提出“发包人要求”文件

D.发包人应在审查同意承包人设计文件后7在内，向政府有关部门报送设计文件【答案】BCU5F1I5G3Z9G8Z10HB6C9W9Y7S9Z2F9ZS7K6W2W4I5H10H428、根据FIDIC《施工合同条件》，如果在接收证书颁发前业主使用了工程的任何部分，则下列说法正确的是（）

A.应承包商的要求，工程师应为该使用的部分颁发接收证书

B.该使用的部分视为自颁发接收证书之日起被业主接收

C.该使用部分的照管责任自颁发接收证书之日起转由业主承担

D.业主对该部分的使用使承包商招致了费用，承包商有权提出除利润以外的索赔【答案】ACG5S1W1G10Q3U8E9HG3H6C6R1A6F7T7ZO3L4U4S6B6T7V429、在FIDIC《施工合同条件》中，工程师颁发履约证书即表明双方剩余义务仅限于()

A.工程维修

B.清理施工现场

C.报送竣工报表

D.财务结算【答案】DCG9D8V3Q6H10I5Y7HA10N7F5O4S4H9O8ZD5V5H6Q9E8H8T1030、（2019年真题）根据FIDIC《施工合同条件》，关于工程师地位的说法，正确的是（）。

A.工程师不属于雇主人员

B.工程师在合同履行期间独立工作

C.工程师的权力并不来自于雇主

D.工程师应当尽力帮助承包商解决问题【答案】BCB1R10V5X9E1O2L10HO4W8D7M3I5B3H10ZL6J6A10Z3O5A10C231、如发生了导致承包人增加开支的事件，但却是属于发包人也无法合理预见和克服的情况，则()。

A.同时补偿费用和利润

B.费用和利润均不补偿

C.可以补偿费用但不能补偿利润

D.可以补偿利润但不能补偿费用【答案】CCD5A3Y6K1G8C7L5HK8A6O1P6P9Q6W7ZV10M5G9G6H1W8H232、除专用合同条款另有约定外，因发包人原因造成合同签订之日起（）天内未能发出开始设计通知的，设计人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

A.15

B.30

C.60

D.90【答案】DCU8G6U9U2R8P10F1HG4D10N8R1M3D3X7ZB4A6B2S10U6W9G133、FIDIC《施工合同条件》中，对工程量增减变化较大需要调整合同约定单价不包括的条件是（）。

A.合同中没有规定此项工作为固定费率

B.该部分工作通过计量超过工程量清单中估计工程量的数量变化超过10%

C.计量的工作数量与工程量清单中该项单价的乘积，超过中标合同金额（我国标准合同中的“签约合同价”）的0.01%

D.数量的变化导致该项工作的施工单位成本变化超过2%【答案】DCX6H8R2X5G5S1D9HC8F10O7H9P9C6J2ZH2V3H1A8H6A4L134、被担保的债权既有物的担保又有人的担保，当事人对债权实现未做约定，当物保由第三人提供时，下列关于债权人实现债权的方式说法正确的是（）。

A.应当先物保后人保

B.应当先人保后物保

C.可以任意选择物保或者人保优先受偿

D.与债务人协商确定【答案】CCJ2O6C10E5K10H4B5HW6Z9J3L2I9J9S5ZO5R9L1G7P7Y8W1035、下列关于建设工程设计合同当事人的说法，正确的是（）

A.发包人只能是建设单位

B.发包人不能是工程总承包单位

C.承包人应当是具有相应设计资质的企业法人

D.特殊情况下，承包人可以没有设计资质【答案】CCV6L10Y4B4Q5N1V3HX3T6G1B3C5A1T7ZA6A10L9R10Q4Y7J636、一般建筑工程中重要设备不包括()。

A.给排水设备

B.楼宇自动化设备

C.交通设施

D.锅炉暖通及空调设备【答案】CCG6N10B5Q2Y10R2R9HG9D5R5D5W5O2R8ZM1F4W1X7Q5Y5B637、施工合同履行中，关于承包人提出索赔的期限，说法不正确的是（）。

A.承包人接受了竣工付款证书后，不得再对施工阶段、竣工阶段的事项提出索赔要求

B.承包人接受了最终结清证书后，不得再对施工合同履行阶段的事项提出索赔要求

C.承包人提交的最终结清申请单中，可以对缺陷责任期的事项提出索赔要求

D.承包人提交的最终结清申请单中，只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔【答案】CCL9Z7O6Z6A2D7C10HD6Y8L2S2Z4R5Z5ZD2R10W4G7Y5P7P638、工程总承包合同履行管理中，关于工程设计管理的说法，正确的是（）。

A.承包人完成设计工作所遵守的规定，应采用发包人要求和承包人建议书

B.设计的实际进度滞后时，承包人需提交减少投入资源并加快进度的计划

C.承包人应根据监理人的书面说明，对承包人文件进行修改后重新报送发包人审查，审查期限重新起算

D.发包人在设计文件审查同意后10天内，向政府有关部门报送【答案】CCQ5W6R4T6A6C5X2HM2O5H1N1O2U7U3ZQ10E5N3K1O3K4F839、（2017年真题）根据《标准施工合同》，监理人收到承包人提交的工程竣工验收申请报告后，经审查认为已具备竣工验收条件时，应在收到工程竣工验收申请报告后的（）天内提请发包人进行工程验收。

A.7

B.14

C.21

D.28【答案】DCC7I10A4F2T6A1F2HF8V3L8Y2E9V5V2ZC8B3K1K6Y1V10N440、材料采购合同履行过程中，检验到货质量的方法是()

A.衡量法

B.理论换算法

C.查点法

D.经验鉴别法【答案】DCY1G1H4U8V10L10N10HQ3Z3P8S7E9V10K1ZV6T10H8R7O2Z8N841、监理人收到承包人变更报价书后的（）天内，根据合同约定的估价原则，商定或确定变更价格。

A.7

B.14

C.15

D.28【答案】BCA4G10H5M9Y6J6U7HZ9X9U6G6R1U4B5ZO3K5J1E7X10H10Q442、根据《标准施工招标文件》，下列评审工作中，不属于初步评审阶段工作内容的是（）。

A.形式评审

B.资格评审

C.响应性评审

D.施工方案合理性评审【答案】DCP1E2O9K7K9L2U8HU6O4B6Q8H1Q2H7ZW7H10V2J10W7E9I443、根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，工程竣工试验分三个阶段，其中第二阶段进行的是（）。

A.性能测试

B.联动试车

C.单车实验

D.系统联调【答案】BCU4I2M7Y10M10Y1T5HD9B7T8Z7D6W10O3ZB9C1X8T2J9M10I744、下列关于设计施工总承包合同的承包人，说法不正确的是（）。

A.按合同的约定承担工程项目的设计.招标.采购.施工.试运行和缺陷责任期的质量缺陷修复责任

B.可以是独立承包人，也可以是联合体

C.对于联合体承包人，监理人应协调联合体各成员全面履行合同

D.未经发包人同意，联合体承包人不得擅自改变联合体的组成和修改联合体协议【答案】CCF1M10O9G9Q5M7U2HQ9Z4L3K8D6H3O9ZI4F8J2S2U7W4B145、(2015年真题)根据《标准施工合同》，关于签约合同价总金额的说法，正确的是（）。

A.只包括暂列金额，不包括暂估价

B.即不包括暂列金额，也不包括暂估价

C.不包括暂列金额，只包括暂估价

D.既包括暂列金额，也包括暂估价【答案】DCQ2M1T9Q6Y3G2Y2HM4P5J3E5R10Z6E3ZV8Y4E9A8G9A7V146、以下()专项施工方案，需要进行5人以上专家论证方案的安全性和可靠性。

A.高大模板工程

B.浅基坑工程

C.大爆破工程

D.脚手架工程【答案】ACK3X9K1R10X1B1N10HP9E4P3U1P1T1X4ZW8O3O6X7T2U7K847、设计施工总承包合同模式下，对于发包人要求中对某工程部分功能的要求错误，承包人在复核时未能发现，导致承包人费用增加和延误工期，则（）。

A.发包人承担费用并延长工期，支付合理利润

B.承包人承担费用和延误的工期

C.发包人承担费用并延长工期，无需支付利润

D.发包人和承包人共同承担费用，并延长工期【答案】ACY1M6R8X4V1J5F10HE10F7G7L8X8A4D2ZB8K5C3E2N1F5Q348、用于技术含量高、工艺或技术方案复杂的大型或成套设备等招标项目的评标方法是（）。

A.合格制法

B.最低投标价法

C.初步审核法

D.综合评估法【答案】DCZ6L10I4C1N10G1P3HS10V7W8J8Q4I9I5ZV4U4U4H4F5M10C449、根据《标准设计施工总承包合同》，工程实施中应给予承包人延长工期、增加费用并支付合理利润的情形是（）。

A.发包人提供的材料不符合要求

B.监理人的指示错误

C.不可预见的物质条件

D.异常恶劣的气候条件【答案】BCC5V4A5S8E2L2P6HI7C8P5T4J5A5B6ZA8U2X7M4U10M10P850、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，发包人采购的建筑材料运抵施工现场，交由承包人保管前，应经过()共同清点。

A.发包人与工程师

B.工程师与承包人

C.发包人与承包人

D.工程师与供货人【答案】CCM5N6I1T10J3D10M2HP1M8D1U8N9G1J2ZQ8C3V6G5S5A7S451、在合同履行过程中，承包人违反合同规定，监理人发出整改通知（）天后，承包人仍不纠正违约行为，发包人可以向承包人发出解除合同通知。

A.1

B.14

C.28

D.56【答案】CCW4K3C9B1V4L6X8HX5E8P7E2V6E6Q9ZA9C10M8A7Q1H8D152、三级公共营养师的考核应包括__________。

A.理论知识考试

B.专业能力考核

C.面试

D.理论知识考试和专业能力考核【答案】DCQ6K7X2A4W3D4A10HK8K7C8Z4P4J4F6ZP2T1X3Z3Q8W2B1053、转让抵押物所得价款，应当向抵押权人提前清偿或者向约定的第三人提存，不足的部分应当（）。

A.由抵押人清偿

B.由债务人清偿

C.由抵押人和债务人共同清偿

D.不再清偿【答案】BCG4N9V2J4N9Z10X10HZ2M10K2Z3H1T6F9ZC2S10N2V5J7C8J1054、（2018年真题）《标准施工合同》通用条款规定的“基准日期”是指（）。

A.投标截止日

B.开标之日

C.中标通知书发出之日

D.投标截止日28天【答案】DCD10F4X9C3Q9J2A10HL10V10J1T5B6P9K3ZX3Y2P3G2Y9E7T155、在下列的法人分类中，不属于特别法人的是()。

A.机关法人

B.事业单位

C.农村集体经济组织法人

D.基层群众性自治组织法人【答案】BCO7F4Y3X6D8F10J3HI6W10C4M4I6Q5T10ZC2G2B3Q8J6U5H656、《简明标准施工招标文件》适用于工期不超过（）个月、技术相对简单且设计和施工不是由同一承包人承担的小型项目。

A.12

B.15

C.18

D.24【答案】ACM1C6B5R9U2U6U10HN9C3C2A1R10D8U10ZH7O10V10J3W5R3L357、监理人审查承包人的施工组织设计和进度计划时，未能指出某单项工程的施工方案中存在的缺陷，承包人按计划进行该部分工程的施工，监理工程师因施工方案中存在重大安全隐患，发出暂停施工的指示，承包人因暂停施工产生损失提出索赔，认为工程师应承担连带责任，该事件索赔的处理方式应为（）。

A.承包人承担工期和费用的损失

B.延长合同工期，费用不予补偿

C.工期不予顺延，给予相应的费用补偿

D.延长合同工期并给予相应的费用补偿【答案】ACV9T1G3C8T8O1N5HS10F7R9Q7N9B10U2ZE6X1L7W8J7Q4O558、组织资格审查的第一步是（）。

A.编制资格预审文件

B.发售资格预审文件

C.发布资格预审公告

D.组建资格审查委员会【答案】ACJ7W8Z4B3D7H8P6HZ10C1L7X8Q4H7Y1ZH3H8X9K9E8P7W259、建设工程勘察合同履行中，发包人代表可以授权发包人的其他人员负责执行其指派的一项或多项工作，关于被授权人员发出的指示，说法正确的是（）。

A.发出的指示视为已得到发包人代表的同意

B.在授权范围内发出的指示，经发包人代表确认后效力等同于发包人代表发出的指示

C.发出的指示与发包人代表发出的指示具有同等效力

D.在授权范围内发出的指示效力等同于发包人代表发出的指示【答案】DCD8A4K10C8T10F9L5HU7U1F5S5F5G9A2ZL7V6C1N2O8R4C660、以下有关担保的论述中，正确的是（）。

A.抵押人必须是债务人本人

B.质押自质押合同签订之日起生效

C.定金自定金合同签订之日起生效

D.保证自保证合同签订之日起生效【答案】DCG6L8F3C6P3S9N4HL3E8L10J1H6L3A8ZW6E8O2H2D5U4Z961、采用经评审的最低投标价法对建设工程项目施工投标文件进行评审时，主要比较的是（）。

A.项目总报价

B.分部分项工程报价

C.对某些量化因素进行价格折算后的总价

D.投标人优惠后的总价【答案】CCX7T4P5J8T8A9X1HN6G8P9R6I8Q8Y8ZP3F7A10A8S3U2X262、关于中标和签订合同的说法，正确的是（）。

A.招标人应当授权评标委员会直接确定中标人

B.招标人与中标人签订合同的标的.价款.质量等主要条款应当与招标文件一致，但履行期限可以另行协商确定

C.确定中标人的权利属于招标人

D.中标人应当自中标通知书送达之日起30日内，根据招标文件与投标人订立书面合同【答案】CCP6E5A1U10E4D7D1HG1Y7L5U4W10G10N1ZQ1D4A2Z1G7S4C263、依据《招标投标法》，项目公开招标的资格预审阶段，在“资格预审须知，，文件中，可以()

A.要求投标人必须组成联合体投标

B.要求严格的专业资质等级

C.要求必须使用某种品牌的建筑材料

D.对本行业外的投标人提出特别要求【答案】BCH7A10K9H6Z8U3W7HW7F9I9E6A4A3M9ZB5J3L1T7O1U3M364、根据《招标投标法》，中标通知书发出后，招标人和中标人应在()天内订立书面合同。

A.10

B.20

C.30

D.40【答案】CCZ2X10Z4Y4C4V2U10HH1E3M3Q4T8I1Y7ZF10R9D4Y6R7R10I465、某建设工程施工合同中订有仲裁条款。下列关于该仲裁条款的说法中，正确的是()。

A.仲裁委员会的选择可以通过默示的方式体现

B.仲裁事项可以通过默示的方式体现

C.建设工程施工合同无效，该仲裁条款亦无效

D.当事人如不选定仲裁员，该仲裁条款即失效【答案】BCI2R4P10E6H6O10O4HV8X1S6E2R8P5H1ZI7M4Q5J5W4K5S966、根据《民法典》担保物权分编和合同编，不属于保证合同包括的内容的是（）。

A.被保证的主债权数额

B.保证人履行债务的期限

C.保证的方式

D.保证担保的范围【答案】BCX9U2Q8M3B10O7M4HX6O1M9C6L3I6Z4ZG1M2L8M3Q10O4Z667、根据《标准施工合同》，竣工验收基本合格但提出了需要整修和完善要求，经监理人复查整修和完善工作达到了要求，再签发工程接收证书，这种情况下竣工日为（）。

A.承包人提交竣工验收申请报告之日

B.整修和完善工作完成日

C.承包人重新提交竣工验收报告的日期

D.工程接收证书颁发日【答案】ACW9H10J2H3F9D2S9HG7O6J5E1D2X5J1ZO10N4Z8T7Q4V5Q768、下列关于资格预审程序的说法，错误的是（）。

A.资格预审分为初步审查和详细审查

B.由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级高的单位确定资质等级

C.联合体各方不得再以各自名义在同一标段中参加资格预审

D.不允许低资质企业承揽高等级工程的施工【答案】BCV10D6Q2N8S2T3O10HW8Y6T5T7R5M5Y9ZJ5E4G2D3W2G3J969、设计施工阶段总承包合同履行过程中，因发包人原因造成监理人未能在合同签订之日起（）d内发出开始工作通知，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

A.60

B.75

C.80

D.90【答案】DCK3O2T1G10T1N4J4HA10T9O3G3O3O10W7ZR10H5I3N5D5U4S570、实施监理的建设工程项目施工前，有关监理工作内容及监理权限事宜，应由()以书面形式通知承包人。

A.总监理工程师

B.监理人

C.发包人

D.总监理工程师代表【答案】CCF8S1P9K8M4M9D10HI5X8D7U7W1F10K8ZH7G10Y5K9C4N4T371、材料采购合同履行中，若当事人没有约定材料交付地点或者约定不明确，则首先应考虑的处理方式是（）。

A.按合同有关条款执行

B.按交易习惯确定

C.执行买受人要求

D.达成补充协议【答案】DCA7G10M6J10K10M10A3HQ6U1M6K10P1T3Z8ZC1W1W5O7E4K3E1072、施工合同履行中，由于设计变更需要确定变更价款，而报价单中没有适用于变更工作的单价，则计算变更合同的价款应（）计算。

A.如报价单内有类似工作的单价，按照报价单内类似工作的单价

B.如报价单内有类似工作的单价，参照报价单内类似工作的单价

C.如报价单内无类似工作的单价，按照设计单位提出的单价

D.如报价单内无类似工作的单价，按照承包人提出的单价【答案】BCR7B3X2F6D1H1I5HK3W1N6J8A5Y1T10ZK3N10Z4R5A5R9E173、监理人收到承包人变更报价书后的（）天内，根据合同约定的估价原则，商定或确定变更价格。

A.7

B.14

C.15

D.28【答案】BCG4R6J7F2U3T6H10HT8E4T6Y10Y5P10H6ZT10R4S9L2U7J1U174、（2014年真题）下列组织或个人中，不能成为合同法律关系主体的是（）。

A.自然人

B.项目经理部

C.设计事务所

D.监理事务所【答案】BCM4L4U3Z2U5N4H8HN4N8R6S9L3C2M1ZJ5T6I7D6H5C3G275、（2020年真题）购境外货物时，由卖方负责办理租船订舱，并承担货物装船之前的一切费用，以及海运费和从转运港运至目的港的保险费的报价是（）。

A.FOB价

B.CIF价

C.EXW价

D.FCA价【答案】BCA2H8C7H8C8U9V4HE8F7D3R6L3I1D9ZX4A6Q8H4R6Z4B576、适用于采购生产线、成套设备、车辆等运行期内各种费用较高的货物的评标方法是（）。

A.最低投标价法

B.综合评标法

C.以设备寿命周期成本为基础的评标价法

D.综合评估法【答案】CCN4O8L2L9V5P8W8HA10D10Y8E8M4O8T10ZN9D6A8T8R7X4J177、（2018年真题）根据《设计施工总承包合同》，关于工程分包的说法，正确的是（）。

A.承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人

B.承包人经发包人批准，可将设计任务主体工作分包给有资质的合格主体

C.发包人同意分包的工作，由发包人和承包人共同承担责任

D.分包人的资格能力应由发包人审核【答案】ACN9G1T6K7D5W1N9HJ2H5K6I3D6J2H8ZQ1X3X1G8Y6I2X878、根据《标准设计施工总承包招标文件》中的投标人须知，投标人项目组织机构中应具有工程设计类注册执业资格的人员是指（）。

A.设计负责人

B.设计专业负责人

C.项目经理

D.项目技术负责人【答案】ACK7P2J8J1X5S4F2HS10M5Q1Z8I1H9U7ZM3T4D2C7D9D6F579、某施工企业按被保险人人数投保职工意外伤害险，并选择按照被保险人人数计收保险费，则下列有关说法正确的是（）。

A.投保人数必须占约定承保团体人员的70%以上

B.投保人数不低于3人

C.被保险人年龄可以低于18周岁

D.保险期间自保险人同意承保、收取保险费并签发保险单的当日零时起【答案】CCL10S3L5S7O7M3X7HE4Q4J6I3I10O9P6ZO6K10O6U9T6L9W1080、个人健康问题记录不包括（）。

A.周期性健康检查记录

B.基本资料

C.问题描述

D.问题目录【答案】ACH7G8S1B4G5P10X8HY9B6G7J1F5A1X10ZL8S6K6T9Z7W5S881、下列事件发生后不能既索赔费用又索赔利润的是（）。

A.提供的基准资料错误

B.异常恶劣的气候条件

C.发包人原因造成质量不合格

D.发包人违约解除合同【答案】BCT2E1L9H7U7R5K3HP5N3V8E10T5H9S5ZY7I1Z10F8Z10X7T982、某建设项目开标后，评标委员会发现某投标人的工程量清单中，总价金额和单价与工程量乘积之和的金额不一致。请该投标人澄清时，投标授权人经核算后，认为总价、单价都有错误，遂提出新的单价和总价。该投标书的报价应以()为准。

A.原总价

B.原单价与工程量乘积之和

C.新总价

D.新单价与工程量乘积之和【答案】BCL2E2H7S1N5Q4L2HP5R5J5T3F10X2J1ZW8X9T2Q9Y8Y5X183、根据FIDIC《施工合同条件》，“不可预见”的风险分配方式正确的是（）。

A.“不可预见”指承包商在提交投标书日期前不能合理预见的风险

B.承包商在投标时将风险限制在“不可预见的”范围内

C.业主获得的标价和施工方案中承包商已考虑不可预见的风险

D.承包商因不可预见的物质条件遭受损失，有权提出工期和费用索赔，但不包括利润【答案】DCS9F3G8E3P6W3X7HS8Y7J1Q3B8Z5L7ZY4G8I3Q1G3Y6S584、如果买方发现卖方提供的技术资料有误，卖方应在收到买方通知后（）日内免费替换。

A.7

B.14

C.28

D.30【答案】ACS9D1H9E1G7C6G7HB8B6B7C6A5G8X8ZW5J6W8F2D9B8E485、根据《担保法》，关于保证的说法，错误的是（）。

A.保证法律关系至少必须有三方参加

B.对债权人而言，连带责任保证比一般责任保证更能保护其利益

C.如果合同未约定保证方式，则按一般责任保证处理

D.国家机关不能作为保证人【答案】CCA1R9U3J3N3L6V2HA4D3B2T5V10O6E8ZQ10G2C3U6R8W1R286、下列合同计价方式中，最不利于业主投资控制，业主基本承担价格变化或工程量变化的全部风险的是（）。

A.单价合同

B.固定总价合同

C.可调总价合同

D.成本加酬金合同【答案】DCW3Y4K10U2K3N7S1HO5G2E9H8Q10T5X6ZH1Q4D1C3E7C5S687、维生素C负荷实验是在受试者口服维生素C后收集（）h内的尿做测定。

A.5

B.4

C.3

D.2【答案】BCH8A2K2U2M2T1C2HR3Y8C1F2C1N3U10ZM7A6M1Z10K10G9O588、关于《标准施工招标文件》中“评标办法前附表”的说法，正确的是（）。

A.行业标准施工招标文件应不加修改地引用《标准施工招标文件》中的“评标办法前附表”

B.“评标办法前附表”用于明确资格审查和评标的方法、因素、标准和程序

C.“评标办法前附表”可以与“评标办法”的内容相抵触

D.“评标办法前附表”无需考虑招标项目的具体特点和实际需要【答案】BCN2E8I9B10Q5K10L1HG8O9Z7E3B6K9L1ZQ7L3W2F10Y9M7Z989、施工合同履约保证的金额一般是（）。

A.履约担保金一般情况下额度为合同价格的30%

B.履约银行保函额度是合同价格的10%

C.履约担保书担保额度是合同价格的3%

D.履约担保书担保额度是合同价格的15%【答案】BCH6H1L6R3A9G5C5HX9W7P3R2K4C5U9ZJ5K6R2P9S10E2E190、下列投标人资格预审的内容，属于初步审查内容的是（）。【相关知识点新教材已删除】

A.联合体投标的，是否具备联合体协议

B.资质条件

C.类似项目的业绩

D.项目经理资格【答案】ACN9H8Z8Q3Q2J2L4HE1B1Z10Q9L6C5F5ZT9S8O8U6Z8O5Q891、某工程项目，承包人于2019年5月1日提交了工程竣工报告，5月15日通过了工程师组织的工程预验收，5月25日发包人组织工程验收，5月28日监理人向承包人出具有经发包人签认的工程接收证书，承包人的竣工日期应确定为（）。

A.5月1日

B.5月15日

C.5月25日

D.5月28日【答案】ACN2K9F2V4P6N6G2HT5V6N3W4T1O8Q2ZD9Q1H8B7J1B9C892、施工合同履行中，由于设计变更需要确定变更价款，而报价单中没有适用于变更工作的单价，则计算变更合同的价款应()计算。

A.按工程师提出的单价

B.按承包人提出的单价

C.按设计单位提出的单价

D.参照报价单内类似工作的单价【答案】DCT2F1H9L1O4U10Q1HJ9P1X2B7C5J6N7ZY6M9M4U4A2Y8T1093、根据《标准设计施工总承包合同》，投保工伤险和人身意外伤害险的正确做法是（）。

A.承包人和分包人应投保，发包人和监理人不需要投保

B.承包人、分包人及监理人应投保，发包人不需要投保

C.承包人和监理人应投保，发包人和分包人不需要投保

D.发包人、监理人、承包人和分包人均应投保【答案】DCH5E4B4P8C4P8X1HE1S4M3S2P10G10Y4ZA9G6I5A6P4H8R494、不能成为合同保证人的是（）。

A.水泥厂

B.建筑公司

C.商业银行

D.以公益为目的的学校【答案】DCZ5X7W10L7Z7Q10P5HE9H6Q3P3N5D2X9ZV3Q7D2R4C9Z4Y495、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，在暂停施工期间，负责施工现场保护和安全保障的主体是（）。

A.发包人

B.监理人

C.承包人

D.监理人和承包人【答案】CCA4K4Q1H4B5Z6W6HT4F8M4D3V10I6J7ZZ8I3T7C4Z8V8F796、根据《标准施工合同》，承包人在工程施工准备阶段的义务是()。

A.办理出入施工现场的道路通行手续

B.建立施工现场质量管理体系

C.确定施工测量的基准点和基准线

D.收集地下管线和地下设施相关资料【答案】BCD3P2C3J6S5X1L1HH6N9C2S6A3Q3O7ZW1A3W7G6I10Z6B397、材料采购合同履行中，支付货款的条件是（）。

A.转账结算或托收承付

B.托收承付或验单付款

C.验单付款或验货付款

D.验货付款或转账结算【答案】CCU6H8O5H10K7B7U5HK1M1O10T4I1R10K4ZN7P8A8D2J5B2W698、对于电子招投标，投标人完成电子投标文件上传后，投标人提交投标文件的时间是（）。

A.上传投标文件开始时间

B.实际传输完成时间

C.电子招标投标交易平台向投标人发出递交回执通知的时间

D.递交回执通知中载明的传输完成时间【答案】DCG5X3E4S9E2F1O6HN8V4N1X4K4T9C6ZF7C9P7T1D7F7M899、根据《施工合同标准文本》的规定，因承包人违约而解除合同，发包人的行为错误的是()。

A.发包人可派人员进驻施工场地，另行组织人员或委托其他承包人施工

B.发包人有权扣留使用承包人在现场的材料、设备和临时设施

C.发包人扣留使用承包人在现场的材料设备，则发包人不能再享有索赔的权利

D.发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的订货合同或任何服务协议转让给发包人【答案】CCE6H4S9H6E8L10Q1HA2Y1K10Q7Z2Z8X2ZQ9O4Q3F6T7V4H6100、下列关于投标保证金的说法正确的是（）。

A.投标保证金的形式包括现金.银行保函.保兑支票.银行汇票或现金支票等

B.投标保证金的数额不得超过招标项目估算价的20%

C.投标人应按招标文件要求最迟在评标结束前以有效形式提交投标保证金

D.投标保证金的有效期从提交投标文件之日起算【答案】ACE3N8Y8A9Y4V8P9HW7S4B10C9L1D4N4ZF9G1L5A10B5G9U1101、按照《建设工程设计合同(示范文本)》规定，设计人按合同规定时限交付设计资料及文件后，如果在1年内项目未开始施工，则设计人（）。

A.仍应负责处理有关设计问题，但可不再负责设计变更

B.仍应负责处理有关设计问题，但可适当收取咨询服务费

C.仍应无偿负责处理有关设计问题

D.不再负责处理有关设计问题【答案】BCX6H10K1H9X9W8T7HL1G1F5J2W5R3T4ZU8Y2O3S6A1F9G3102、下列标题中属于简明施工合同通用条款的是（）。

A.材料和工程设备

B.临时设施

C.工程质量

D.交通运输【答案】CCG6B3L6D2M10K9D3HH2K8X9Y2L5I3Y9ZD8T4B8R4T2M6I1103、由于简明施工合同适用于工期在12个月内的中小工程施工，是对标准施工合同简化的文本，通常由()。

A.发包人负责材料和设备的供应，承包人仅承担施工义务

B.承包人负责材料和设备的供应和施工义务

C.发包人负责设备的供应，承包人承担施工义务和材料供应

D.发包人负责材料的供应，承包人承担施工义务和设备供应【答案】ACW8M9X3M7B6Z5M3HU5U3L8Q6L6J4R8ZI7K2Q2S3B5O3A3104、适用于进行资格预审的公开招标的是（）。

A.招标公告

B.投标邀请书

C.工程量清单

D.内部招标通告【答案】ACA8U1T4M7D1U7J10HO10T2Q10R8H9K7K9ZQ1H6O9S5H9E3R1105、颁发履约证书后将（）保留金返还承包商。

A.30%

B.50%

C.80%

D.全部【答案】DCI6R1M4S2Y2E5L6HQ6X5R5N7M6H6O7ZR2T4P4E6T4R2G9106、《招标投标法》规定，招标人应当确定投标人编制投标文件所需的合理时间，该合理时间表述正确的是（）。

A.自招标文件开始发出之日起不少于15日

B.自招标文件停止发售之日起不少于15日

C.自招标文件开始发出之日起不少于20日

D.自招标文件停止发售之日起不少于20日【答案】CCD6E4W8X10F5X1O8HZ3H7C1F9C1L7H2ZV3J10V2U6K7B9I5107、（2017年真题）采用经评审的最低投标价法对建设工程项目施工投标文件进行评审时，主要比较的是（）。

A.项目总报价

B.分部分项工程报价

C.对某些量化因素进行价格折算后的总价

D.投标人优惠后的总价【答案】CCS2W2C8T3O9A7Y3HB9G9D8N3Z1J3G10ZH9B9C7R6D3P3H5108、根据《标准施工合同》，监理人在施工准备阶段的职责是（）。

A.按专用条款约定的时间向承包人无条件发出开工通知

B.在开工日期15日前向承包人发出开工通知

C.批准或要求修改承包人报送的施工进度计划

D.组织编制施工“合同进度计划”【答案】CCC2J10D9P1Z1O4K3HU1Q9C9J10J6X6Q7ZN3V3P5W3F7X10E4109、关于委托订立合同的代理人行为的说法，错误的是（）。

A.代理人必须以委托人名义进行合同谈判

B.代理人对授权范围内谈判的重要事项，必须请委托人决定

C.委托人追认了代理人超越委托权限的谈判事项，法律后果由委托人承担

D.委托人拒绝了代理人超越委托范围的谈判事项，法律后果由代理人承担【答案】BCW2P8O4M4T10D7K7HM5F6C9G7V6Z9Z8ZI6Y2V10S1J10N9P2110、建设工程勘察合同履行期间，应发包人要求解除合同时，下列关于勘察费结算的说法中，正确的是()。

A.不论工作进行到何种程度，发包人均应全额支付勘察费

B.完成的工作量在50%以内时，应支付预算额50%的勘察费；完成的工作量超过50%时，应全额支付勘察费

C.完成的工作量在50%以内时，定金不退；完成工作量超过50%时，依据工作量支付勘察费

D.不论工作进行到何种程度，定金不退，并应根据工作量比例支付勘察费【答案】BCW3Z2W3T8T8A3M1HJ7E10Z5G5N2F2X3ZL3T1R1R2Q8W4U1111、根据《标准施工合同》，监理人收到承包人提交的工程竣工验收申请报告后，经审查认为已具备竣工验收条件时，应在收到工程竣工验收申请报告后的（）天内提请发包人进行工程验收。

A.7

B.14

C.21

D.28【答案】DCX6O2N3F10T4Z10A10HS2C2J10T3T6K3X3ZL5R8A5A5F4E1P6112、根据ECC合同，发生了非承包商的过失原因而引起的事件，需要核算补偿，若变更由业主提供的工程信息，则该补偿事件的影响按对（）最有利的解释进行计价。

A.业主

B.承包商

C.工程师

D.善意第三方【答案】BCQ5Q2L6Z3R4U3L5HV1B3L3M9N6J1E4ZM1G6B1W1Q9L1S1113、建设工程合同的公证和鉴证，在法律上的相同之处是()

A.性质相同，都是国家行政机关对工程合同按照法定程序进行审查

B.效力相同，即经过法定程序公证和鉴证的合同可以作为人民法院认定事实的依据

C.适用范围相同，即在国内国外均可采用鉴证和公证任何一种合同审查方式

D.申请原则相同，都是合同当事人自愿决定是否进行合同的鉴证和公证【答案】DCU4N6N6U2U3D10V9HK4G1B7B8J7I7Y4ZQ7H3K2U9B7I1J10114、在设计施工总承包合同中，下列关于分包说法不正确的是()。

A.承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，也不得将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给第三人

B.分包工作需要征得发包人同意

C.承包人不得将施工的主体、关键性工作的施工分包给第三人，设计工作可以全部分包

D.发包人同意分包的工作，承包人应向发包人和监理人提交分包合同副本【答案】CCV4R10L9Z3Z1N2F7HC10D2K1W4Z2H8Z4ZV3I5D7E7E10E7Y1115、关于承包人提交实施项目的计划说法错误的是()。

A.承包人应按合同约定的内容和期限，编制详细的进度计划

B.监理人应在专用条款约定的期限内批复

C.批准的计划作为“合同进度计划”

D.监理人未在约定的时限内批准，计划不能实施【答案】DCD9S1I1Q4P6C2K1HG2W3P7L8Q10G1T8ZP1H3J4E1W5A4B4116、设计施工总承包合同承包人需要变动保险合同条款时，应（）。

A.将变动结果及时通知发包人

B.事先征得发包人与监理人的同意

C.事先征得发包人同意，并通知监理人

D.事先征得监理人同意，并通知发包人【答案】CCH8H6N3X3M1K3L7HM8J7G9I2R9K8O7ZX7N5H6H9A8L8O2117、根据《标准施工总承包招标文件》，关于设计施工总承包合同的说法正确的是（）。

A.合同责任复杂

B.建设周期长

C.可以增加设计变更

D.可以减少承包人的索赔【答案】DCC6I1A3W3K4B6X4HB7I4L3L7U1M6W1ZI3T2O10L5J9T7N5118、关于要约撤销的说法，正确的是()

A.撤销要约的通知应在要约到达受要约人之前到达受要约人

B.要约撤销的目的是让要约丧失法律效力

C.要约人确定承诺期限的要约可以撤销

D.撤销要约的通知应当在受要约人发出承诺通知之后到达受要约人【答案】BCJ6P5F7T8L2C3M8HS4D7Q9O5I1R5T1ZL8G3Y9S2A8V1X5119、（2018年真题）招标人修改招标文件的时间距投标截止时间不足（）天，应相应延长投标截止时间。

A.5

B.10

C.15

D.20【答案】CCW9R8G8U4D9X1U7HQ1L3I8K5L6E5L2ZE3X3Y9F2N9R4Q6120、设计施工阶段总承包合同的承包人应提前（）d将申请竣工试验的通知送达监理人。并按照专用条款约定的份数，向监理人提交竣工记录、暂行操作和维修手册。

A.14

B.21

C.35

D.42【答案】BCJ1L7J2X10Z6Y7U5HR4U3C10V9V1S1D2ZE7R4D8M7C8I2H10121、下列关于合同法律关系的说法，正确的是（）。

A.合同法律关系可以没有客体

B.技术秘密不能作为合同法律关系的客体

C.法律事实只包括行为

D.行为和事件能够引起合同法律关系的消灭【答案】DCE8R1E5S1L7S8O2HT2G2L5F3S5O2J3ZN9L6U8W7Y7H4J4122、承包人的施工设备和临时设施应专用于合同工程，未经（）同意，不得将施工设备和临时设施中的任何部分运出施工场地或挪作他用。

A.发包人

B.监理人

C.设计人

D.勘察人【答案】BCY5I6G5I3I7W7R9HX8H7B2C1P3Y7D3ZX8L3Y1N10Z10Y9D10123、《招标投标法》规定，招标人应当确定投标人编制投标文件所需的合理时间。依法必须进行招标的货物，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于（）日。

A.7

B.10

C.14

D.20【答案】DCB10C3T4O2V3Z8V5HS5X8W7B2U7J7E7ZD7F4V9K1U2G7L9124、对工程项目招标人而言，与公开招标相比，邀请招标的缺点是（）

A.评标的工作量小

B.邀请的范围较小选择面窄

C.评标时间短

D.招标费用低【答案】BCG1Z8V5A5B3N3P9HR3W5U6O9I5Z7B6ZT10Y10E10P10W7F1R3125、根据《标准设备采购招标文件》中的通用合同条款，合同约定设备在出厂前买方参与交货前检验，卖方在设备已包装完毕准备启运前通知买方的，监理人的正确做法是（）。

A.同意卖方启运，改为设备安装前检验

B.停止启运，按合同约定进行交货前检验

C.停止启运，卖方自行检验后再包装启运

D.同意启运，视为卖方违约并扣合同价1.5%的违约金【答案】BCD9O9K8J6T1A2T4HI8Z8P7K4I3O9M5ZK7P10R5T10R5K8U5126、投标书中出现下列（）情形的，评标委员会按预定方法换算成相应价格值，在投标报价上进行扣减形成评标价。

A.交货期晚于招标文件规定的交货时间

B.可以减少招标文件说明的预付款金额

C.投标材料性能高于标准

D.交货期早于招标文件规定的交货时间【答案】BCE5M2E6E5K9M7I9HN6H4H8K9B2K9A9ZE9L9U10R1H9P3R7127、关于代理，下列说法不正确的是（）

A.无权代理行为的后果由被代理人决定是否有效

B.无权代理在被代理人追认前，行为人可以撤销

C.代理人只能在代理权限内实施代理行为

D.无权代理的法律后果由被代理人承担【答案】DCR1P1D5L8X3F8Z2HV2X6N7D7O6X3Z6ZE1Z4E6P6X6H10H10128、关于定金的表述，正确的是（）。

A.债务人履行债务后，定金应当收回

B.给付定金的一方不履行约定的债务的，无权要求返还定金

C.定金合同从合同成立之日起生效

D.定金数额为主合同标的额的20%【答案】BCM1Y10F1E7L3R1Y5HE5T8B7G6X1T2Q2ZX7X3P10U10R1B2O10129、实行设计总包的，按照合同约定或经招标人同意，设计单位（），将建筑工程非主体部分的设计进行分包。

A.必须通过公开招标方式

B.必须通知邀请招标方式

C.可以不通过招标方式

D.只能通过协议方式【答案】CCL9H6A2K4I3H6Y5HJ10E2X6A2E1Y2Y3ZA8V2N10E6X7T1X1130、材料采购合同履行中，可用来判定现场交货材料质量是否符合要求的方法是（）。

A.类比衡量法

B.理论换算法

C.尾差分析法

D.经验鉴别法【答案】DCH2A2S10V9B5Z2D4HR8Z5G4M4Y1S9C5ZN9Q8N6A8A7D6E9131、依据监理合同示范文本规定，下列职权中，不属于监理人的是()

A.工程规划设计的建议权

B.工程款支付审核和签认权

C.工程项目设计标准的认定权

D.协调工程项目有关协作单位的主持权【答案】CCK2W8Y7N4I8U8U2HK3M3K7K3N2P1R10ZP10F2I7T7E8Z4S8132、公开招标时，下列对投标人提供的文件进行评审的内容中，不属于评标委员会评审内容的是()。

A.投标文件的符合性鉴定

B.投标人的资格预审

C.商务标评审

D.技术标评审【答案】BCO2Z10O7N8T6X2X1HW1A3Z3E5B3C3R9ZV7A2R9J5K3P3E5133、（2018年真题）《标准施工合同》中的“合同工期”是指（）。

A.承包人完成工程从开工之日起至实际竣工日经历的期限

B.合同协议书中写明的施工总日历天数

C.承包人从监理人发出的开工通知中写明的开工日起，至工程接收证书中写明的实际竣工日止的期限

D.承包人在投标函内承诺完成工程的时间期限，以及按照合同条款通过变更和索赔程序应给予的顺延工期时间之和【答案】DCO2U4L10X7D7W8W10HY2S4W5J3B5X9Y3ZV2O1V10V10O3F7V2134、设计施工总承包合同模式下，竣工试验的第三阶段，进行（）试验。

A.检查和功能性试验

B.在所有可利用的操作条件下安全运行

C.各种性能测试

D.设备质量检验【答案】CCA4U3E8F5V2D8B8HH3W5J10Y7Q10Y10V10ZW5I7R9L9P2E1J3135、以下（）不属于健康状况信息。

A.个人疾病史

B.体检信患

C.生化指标

D.行为信息【答案】DCI9A1P10J7Z2L4I6HD10Z6J9N4K5J10F1ZZ3M4Y7B3F7E9V9136、设备采购合同的卖方未能按时交付合同设备的，应向买方支付迟延交付违约金。从迟交的第周到第8周，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的（）

A.0.5%

B.1%

C.1.5%

D.2%【答案】BCH9F4M1H6H5C6E2HD10F4J5F2F5U7K7ZW9E7P2J1D6U2W4137、检验水泥碱量的质量检验方法是（）

A.化学分析

B.理论换算法

C.物理试验法

D.经验判别法【答案】ACL10L6E2G10L4C4L6HR9C1H3Q2N5D3M8ZM6R10P2P8K8P8S3138、蛋白质消化率的评价方法主要包括（）。

A.蛋白质主观消化率

B.蛋白质最大消化率

C.蛋白质表观消化率

D.蛋白质真消化率

E.蛋白质最低消化率【答案】CCV5V10Q7Y4V4G7H4HD1G2E3H8A4D10L1ZB6D3O5H2E7F9R3139、根据《建设工程委托监理合同示范文本》的规定，合同履行过程中，监理人可以单方面提出终止合同的情况是()。

A.委托人不及时提供与业务有关的工程信息资料

B.委托人订购的设备到货延误，导致施工停工超过半年

C.委托人增加的监理工作内容过多

D.执行监理业务的时间已到合同约定的日期而工程尚未完工【答案】BCA9W4H8V2R10D3X5HJ4X4E10Q3J9J7G3ZO6Z5J7M8M4W3P1140、美国建筑师学会（AIA）合同文本中，关于风险型管理承包合同（CM）计价方式的说法正确的是（）

A.采用成本加酬金的计价方式

B.成本部分由承包商承担

C.GMP一经设定，在实施过程中不得调整

D.工程实际总费用超过GMP的部分由业主承担【答案】ACQ6V9H5F9R9T10R6HZ1D8E8E3J8E2C2ZP8N8Q10M3S7F6Z7141、设计施工总承包合同中,由于由承包人提出设计的初步方案和实施计划，因此清单价格费用的总和为（）。

A.实际合同价

B.签约合同价

C.预计合同价

D.约定合同价【答案】BCY2R3O3Y5G2F3H5HI8D1E3O3O7V3D8ZK3H5V5O8K4I8M10142、设计施工阶段的总承包合同规定，（）应对施工场地和周围环境进行查勘，核实发包人提供资料，并收集与完成合同工作有关的当地资料，以便进行设计和组织施工。

A.工程师

B.承包人

C.监理人

D.分包人【答案】BCQ8N3Z1Z10O4G5G8HB9W7V3C1Q3Y2E9ZD6G7Q6D6G4N6V4143、根据《标准施工合同》，关于预付款担保方式及生效的说法，正确的是（）。

A.采用无条件担保方式，并自预付款支付给承包人起生效

B.采用有条件担保方式，并自预付款支付给承包人起生效

C.采用无条件担保方式，并自合同协议书签订之日起生效

D.采用有条件担保方式，并自合同协议书签订之日起生效【答案】ACG7A3P7Y2C9B4U4HI2O6E10I2X8K4X3ZQ10J6M8O10U4O7Q5144、国际设计工程总承包合同通常采用（）的承包方式，项目建设的预期目标容易实现。

A.固定工期、固定费用

B.固定工期、浮动费用

C.浮动工期、浮动费用

D.浮动工期、固定费用【答案】ACJ5U1I10G4V2R7V5HW8O5Y2A9O10T1G7ZO2W4B5R6U1E2W4145、根据《标准设计施工总承包招标文件》，关于竣工后试验，正确的是（）。

A.发包人将竣工后试验的日期提前21天通知承包人，发包人不得单独进行试验

B.所必需的电力、设备、燃料、仪器、劳力、材料由试验方提供

C.竣工后试验一般在缺陷责任期后进行

D.承包人应在发包人在场的情况下进行竣工后试验【答案】DCD5U2Q10W9F6X7Y4HI4X6S9O7M6A3S8ZO1G1S10I9K3C4C1146、工程项目招投标中，确定中标人的权利属于()

A.招标人

B.评标委员会

C.招标代理机构

D.招标监督机构【答案】ACR2L9Z4U1I5X6X8HI6T5Q6Q7I2C3P4ZS4K10L8J10B1G2Q2147、某建筑材料采购合同，既约定了违约金，又约定了定金。当一方违约时，守约方()

A.必须适用违约金条款

B.必须适用定金条款

C.可以选择适用违约金或定金条款

D.两者都不能适用，因约定无效【答案】CCW9Z9F4G9L8Y8R8HN5G4K5B1U5G6K9ZK8G2D7P1M7G10S2148、公开招标时，下列对投标人提供的文件进行评审的内容中，不属于评标委员会评审内容的是()。

A.投标文件的符合性鉴定

B.投标人的资格预审

C.商务标评审

D.技术标评审【答案】BCR9Q8X2J3F6J3M7HQ7J1W8P4A7N6Y8ZV3O5Z7K3O10S6R6149、设计施工总承包合同模式下，关于承包人义务说法正确的是()。

A.承包人的设计只需要遵守发包人的要求，保证设计质量

B.如果发包人要求中的质量高于现行规范规定，可以按照现行规范规定执行

C.承包人完成设计工作，直接按照最新的规范和标准

D.设计实际进度滞后计划进度，发包人提出要求后，承包人应提交修正进度计划、增加投入资源并加快设计进度【答案】DCK5T5Z8N7E10O6D4HO10O6X1S7M2O9U7ZR3O3W9M6H5Q5T3150、《简明标准施工招标文件》适用于依法必须进行招标的工程建设项目，工期不超过（）个月、技术相对简单且设计和施工不是由同一承包人承担的小型项目。

A.6

B.12

C.18

D.24【答案】BCV8B5B9E9M5J7N10HX5D2A2I2J9Z9G2ZE10R8I5W4S1G7X4151、建设工程合同应当采用书面形式，是（）的体现。

A.合同标的的特殊性

B.合同履行期限的长期性

C.计划和程序的严格性

D.合同形式的特殊要求【答案】DCS7I8G4Q4N1L7F9HA1D2L6N8N2U3A9ZY9J7B10I5P2N1K3152、根据FIDIC施工合同条件，在接收证书颁发前业主使用了工程的任何部分，该部分视为自（）起已被业主接收。

A.开始使用之日前28天

B.开始使用之日

C.计划颁发接收证书之日

D.实际颁发接收证书之日【答案】BCR6K5U1F3M1U5Y3HO5O6U5T3G9D7M9ZR1I3H6J3B1L1Q4153、在评标委员会成员中，不包括（）。

A.招标人代表

B.技术专家

C.行政监督部门的工作人员

D.经济专家【答案】CCL6C1X8G7V10M4I6HA5H5N5M8I2A10W6ZV2A7D7D4H6O9W4154、不属于数据库基本结构的是（）。

A.原始数据

B.概念数据层

C.数据共享

D.逻辑数据层【答案】CCG5W8O2B4O6D3Z8HA9K7O1K5U10K3N4ZF1L7Q8T8U7C6S9155、土方填筑工程的施工中，因连续降雨导致停工15天，其中6天的降雨强度超过专用条款约定的标准构成延长合同工期的条件，则需要承包人承担的是（）。

A.其中6天的不利气候条件风险

B.其余9天的不利气候条件风险

C.停工15天的工期延误

D.停工15天造成的费用损失【答案】BCV7C5N10P3Y1B5Q4HP1C5U8R4E4F6F9ZS8N9C2Z4X7Q4S10156、三级营养师培训时间不得少于__________学时。

A.200

B.250

C.300

D.350【答案】BCP1L10B4K10P9V4Z3HP2G6E1C9J4F3I9ZM5Y1P10A9L10X6L2157、下列情形中，不属于施工中不利物质条件的是（）。

A.地下和水文条件

B.不利于施工的气候条件

C.非自然的物质障碍

D.不可预见的自然物质条件【答案】BCC6H1W4J1J9W3C7HC9E9H2F2T7B1Y4ZA1G6Y3E7G6K5T1158、（2019年真题）招标程序中资格预审与资格后审的区别，主要体现在审查投标人资格的（）。

A.目的

B.时间

C.内容

D.方法【答案】BCB6R9B6E4T5P4Z2HF8K8A5P7H10L4L1ZO2X8R1G7C2K8T1159、根据《标准施工合同》，承包人向监理人递交索赔意向书的时效是（）。

A.7

B.14

C.28

D.30【答案】CCZ6M3E8P6G8I8C3HK3R10G8B5Y6D4F2ZA2L9R10A8J6I7X2160、根据FIDIC《施工合同条件》，关于解决合同争议程序的说法，证确的是()

A.双方协商→争端裁决委员会决定→仲裁

B.工程师确定→双方协商→争端裁决委员会决定

C.工程师确定→争端裁决委员会决定→仲裁

D.双方协商→工程师确定→争端裁决委员会决定【答案】CCM6C7B1P8V4C3I7HH5A6G7I5S6N6U9ZD2X1I6T7Z4G7A4161、取得工程设计（）的企业，可以承接相应行业相应等级的工程设计业务及本行业范围内同级别的相应专业、专项(设计施工一体化资质除外)工程设计业务。

A.行业资质

B.专业资质

C.通用资质

D.专项资质【答案】ACB6U6N5M7F7M6S2HD4O5D4F9O6L3H6ZK10A7W4L5P9C3A10162、承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问时，可在该指示发出的（）小时内向总监理工程师提出书面异议。

A.12

B.24

C.36

D.48【答案】DCE9L4S8V10C8P10L3HC8S4R10S1I9Y10Y6ZO3M1B1T10W7N6W10163、根据《标准施工合同》，对于未达到必须招标规模或标准的项目，可由监理人在暂估价内直接确定价格的是（）。

A.临时设施

B.建筑材料

C.工程设备

D.专业工程施工【答案】DCS4P2C5K10E3F1N8HP6K8H8K1Q4D9A4ZG3C2E4H2M9A7Y9164、建设工程勘察合同文本，除专用合同条款另有约定外，内容有①中标通知书；②专用合同条款；③通用合同条款；④发包人要求；⑤勘察纲要；⑥投标函及投标函附录；⑦勘察费用清单；⑧合同协议书（）

A.⑥②①④③⑦⑧⑤

B.⑧①⑥②③④⑦⑤

C.②③④⑤①⑥⑦⑧

D.④②③①⑤⑥⑦⑧【答案】BCQ5Q3A7R10R4Q4I10HG6N6A8T2R3D6A7ZT4D1O5U7B1N7R9165、根据《标准施工合同》，竣工验收基本合格但提出了需要整修和完善要求，经监理人复查整修和完善工作达到了要求，再签发工程接收证书，这种情况下竣工日为（）。

A.承包人提交竣工验收申请报告之日

B.整修和完善工作完成日

C.承包人重新提交竣工验收报告的日期

D.工程接收证书颁发日【答案】ACH10Z1K9Z9V4D9G3HK9F4U4A10V1S1F10ZT5K10P4G2Y3C1X8166、英国NEC合同文本中规定，（）都可以提出召开早期警告会议，并在对方同意后邀请其他方出席。

A.项目经理和分包商

B.项目经理和承包商

C.承包商和公用事业部门

D.分包商和地方行政机关代表【答案】BCC4O5X10G7D3L10J5HO7H4U8I7O8L6O8ZN7X5H6I8N2Y7B9167、预包装食品标签通则GB7718-2004规定的非强制标示内容有（）。

A.生产日期

B.批号

C.保质期

D.食用方法

E.营养成分【答案】BCW10A5M1R1J7L9Y6HV4X4T9B3X5E7O1ZA8A5C10Y5W2G5V10168、(2016年真题)工程施工过程中，对于变更工作的单价在已标价工程量清单中无适用或类似子目时，应由监理人按照（）的原则商定或确定。

A.成本加酬金

B.成本加利润

C.成本加规费

D.直接成本加间接成本【答案】BCH6J2W2M10Y5Z7P9HC5Z5F2L9U1S3M5ZB8J2G7T5V5Y6P5169、材料采购合同履行中，支付货款的条件是（）。

A.转账结算或托收承付

B.托收承付或验单付款

C.验单付款或验货