2023年监理工程师之水利工程目标控制自我提分评估(附答案)

2023年监理工程师之水利工程目标控制自我提分评估(附答案)单选题（共90题）1、分部工程具备验收条件时，施工单位应向项目法人提交验收申请报告，项目法人应在验收申请报告之日起（）个工作日内决定是否同意进行验收。A.7B.5C.10D.14【答案】C2、因承包人原因造成工程严重缺陷的，发包人有权要求延长缺陷责任期，但缺陷责任期最长不超过（）年。A.1B.3C.5D.2【答案】D3、根据《水利水电建设工程验收规程》（SL223—2008），项目法人应在收到合同工程完工验收申请报告之日起（）个工作日内，决定是否同意验收。A.10B.15C.20D.30【答案】C4、某企业年初从金融机构借款3000万元，月利率1%，按季复利计息，年末一次性还本付息，则该企业年末需要向金融机构支付的利息为（）万元。A.360.00B.363.61C.376.53D.380.48【答案】C5、下列不属于工程质量检验活动内容的是（）。A.测试B.评价C.比较D.备案【答案】D6、下列关于碾压工艺试验说法正确的是（）。A.碾压试验时，每碾压两遍测量对应点的沉降量B.碾压试验采用挖坑灌水法进行检查C.取样部位应在压实层上部1/3范围内取样D.每个试验小块取样数量为2个【答案】A7、（）在对承包人的施工组织设计和技术措施进行仔细审查后提出意见和建议。A.建设单位B.审查机构C.监理机构D.造价咨询机构【答案】C8、以下关于单元工程质量评定标准的说法，错误的是（）。A.单元工程质量等级标准是进行工程质量等级评定的基本尺度B.当达不到合格标准时，全部返工重做的，可重新评定质量等级C.当达不到合格标准时，经加固补强并经设计和监理单位鉴定能达到设计要求，其质量评为合格D.单元工程质量分为合格、一般和优良三个等级【答案】D9、当工程出现质量缺陷时应以（）形式进行记录。A.核备B.审批C.报告D.备案【答案】D10、水利工程质量缺陷责任期一般从（）开始。A.合同工程完工验收B.工程移交C.单位工程验收D.工程交接【答案】A11、网络计划中，工作自由时差是本工作可以利用的机动时间，但其前提是（）时间。A.不影响紧后工作最迟开始B.不影响紧后工作最早开始C.不影响紧后工作最早完成D.不影响后续工作最早完成【答案】B12、进度偏差结果为正值，表示工期（），进度偏差结果为负值，表示工期（）。A.提前，拖后B.提前，未拖延C.拖后，提前D.拖后，未拖延【答案】C13、缺陷责任期除施工合同另有约定外，一般从（）之日起至有关规定或施工合同约定的缺陷责任终止的时段。A.通过合同工程完工验收B.工程尾款全部结算完C.工程竣工决算完成D.工程交付【答案】A14、监理人在进行费用控制中遇到较多的赔（补）偿计量是对（）提出的索赔的计量。A.发包人B.供应商C.承包人D.监理人【答案】C15、控制性进度计划由（）编制。A.施工单位B.监理单位C.项目法人D.设计单位【答案】B16、对材料从品种、规格、标志、外形尺寸等进行直观检验，看其有无质量问题的材料质量检验方法为（）。A.书面检验B.无损检验C.外观检验D.理化检验【答案】C17、随着全球性贸易的发展，按照ISO9000标准的要求建立质量管理体系，积极开展（）已成为世界性的大趋势。A.质量管理B.参与方质量认证C.合同管理D.第三方质量认证【答案】D18、按照计划的形成与完善过程，自上而下编制的进度计划是（）。A.详细进度计划B.滚动进度计划C.控制进度计划D.概念性进度计划【答案】D19、计数标准型一次抽样方案为（N、n、c），其中N为送检批的大小，n为抽检样本大小，c为合格判定数。当从n中查出有d个不合格品时，若（），应判该送检批合格。A.d＞c+1B.d=c+1C.d≤cD.d＞c【答案】C20、在危险源评价的方法中，作业条件—管理因子危险性评价法适用于（）评价。A.决策期B.设计期C.施工期D.各阶段【答案】D21、根据《水利工程质量监督管理规定》，水利工程建设项目质量监督方式以（）为主。A.抽查B.调查C.旁站D.监督【答案】A22、在工程网络计划中，工作的最迟开始时间等于本工作的（）。A.最迟完成时间与其时间间隔之差B.最迟完成时间与其持续时间之差C.最早开始时间与其持续时间之和D.最早开始时间与其时间间隔之和【答案】B23、根据《水利工程建设项目验收管理规定》，不能按期进行竣工验收的，经竣工验收主持单位同意，可以适当延长期限，但最长不得超过（）个月。A.2B.3C.5D.6【答案】D24、自事故发生之日起（）日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。A.7B.15C.28D.30【答案】D25、抽样检验方案中，p1的选取应与p0拉开一定的距离，一般情况下，p1/p0取值为（）。A.3~10B.4~8C.3~8D.4~10【答案】D26、“营改增”后，施工用水价格中的（）应按按调整后的施工机械台时费定额和不含增值税进项税额的基础价格计算。A.供风设施维修摊销费B.机械组（台）时总费用C.单位循环冷却水费D.供风损耗摊销费【答案】B27、承包人收到开工通知后（）天内，向监理机构提交承包人在施工场地的管理机构和人员报告名单。A.14B.20C.28D.30【答案】C28、在项目划分时，具有独立施工条件或独立使用功能的建筑物为一个（）。A.分部工程B.分项工程C.单位工程D.单元工程【答案】C29、根据《水利工程施工监理规范》（SL288-2014），关于监理机构在缺陷责任期阶段的工作的说法，错误的是（）A.协助发包人验收尾工项目，并按合同约定办理付款签证B.组织安排全部施工人员和设施撤离C.监督承包人对已完工程项目中所存在的施工质量缺陷进行修复D.审核承包人提交的缺陷责任终止申请【答案】B30、全面考核该阶段工程是否符合批准的设计文件要求，以确定工程能否继续进入到下一阶段施工或投入运行指的是（）。A.工程评定B.工程验收C.工程竣工D.工程检验【答案】B31、岩石地基开挖,要求开挖面无明显爆破裂限，声波降低事小于（）或符合设计要求。A.12%B.15%C.17%D.10%【答案】D32、按国家现行规定，造成直接经济损失4000万元的工程生产安全事故，应定为（）事故。A.一般B.较大C.重大D.特别重大【答案】B33、设计文件未明确的，非经营性项目投资额为3200万元的属于（）。A.大中型项目B.大型项目C.中型项目D.小型项目【答案】A34、在工程实施中发现进度拖后时（）采取赶工措施，保证计划如期完成。A.监理人B.承包人C.发包人D.设计人【答案】B35、采用（）时，工程量是按统一的标准计算出来的，承包人只要经过复核并填上适当的单价就可以了，承担风险较小；发包人也只要审核单价是否合理即可。采用这种合同形式对双方都方便，目前在国际上采用较多。A.固定工程量总价合同B.估算工程量单价合同C.纯单价合同D.成本加酬金合同【答案】B36、某质量事故发生后，造成较大经济损失，经过处理后不影响正常使用但对寿命有一定影响的事故属于（）。A.一般质量事故B.较大质量事故C.重大质量事故D.特大质量事故【答案】B37、工程进度延误后，进度计划调整的原则不包括（）。A.从工程建设全局出发，对后续工程的施工影响小B.首先保证关键工作的按期完成C.使费用增加较少D.以竣工日期推迟最短为原则【答案】D38、关于双代号网络计划中关键工作的说法，正确的是（）。A.关键工作只能出现在关键线路上B.总时差最小的工作为关键工作C.关键工作是自由时差最小的工作D.两端为关键节点的工作为关键工作【答案】B39、平行检测中混凝土试样应不少于承包人检测数量的（）%A.1B.3C.5D.7【答案】B40、造成25人死亡，经济损失在5000万元以上1亿元以的事故属于（）。A.特别重大事故B.重大事故C.较大事故D.一般事故【答案】B41、当进行工期压缩时，对直接费和间接费的影响正确的是（）。A.直接费减少，间接费增加B.直接费增加，间接费减少C.直接费和间接费均增加D.直接费和间接费均减少【答案】B42、在影响施工质量的因素“4M1E”中，是直接影响工程项目的进度控制、质量控制、投资控制三大目标能否顺利实现关键的是（）。A.人的因素B.材料因素C.施工设备D.施工方法【答案】D43、某建筑单位新建项目，从银行贷款200万元，贷款期限为6年，6年后一次性还本付息，A.243.33B.248.00C.252.50D.253.06【答案】D44、水利工程竣工验收应当在工程建设项目全部完成并满足一定运行条件后（）年内进行。A.1B.2C.3D.4【答案】A45、工程隐蔽部位具备覆盖条件后，承包人应通知（）在约定的期限内检查。A.发包人B.勘察单位C.设计单位D.监理机构【答案】D46、工程网络计划中某工作的实际进度偏差小于总时差，则该工作实际进度造成的后果是（）。A.对后续工作无影响，对工期有影响B.影响后续工作的最早开始时间，对工期有影响C.对后续工作无影响，对工期无影响D.对后续工作不一定有影响，对工期无影响【答案】D47、土方碾压施工工艺试验的目的是核实填筑土料室内击实试验结果的（）。A.准确性B.有效性C.可行性D.合理性【答案】D48、在项目实施中，如果某项工作拖延的时间超过其自由时差，则（）。A.必定影响其紧后工作的最早开始时间B.必定影响工程总工期C.不会影响工程总工期D.该工作必定变成关键工作【答案】A49、表述质量管理体系并规定质量管理体系术语的质量管理体系标准是（）。A.GB/T19000B.GB/T19001C.GB/T19004D.ISO19011【答案】A50、反映一个国家的综合实力，是企业和产业核心竞争力的体现，也是国家文明程度体现的是（）。A.安全B.进度C.质量D.投资【答案】C51、工程竣工验收前，必须经（）对工程质量进行等级核验。A.承包人B.发包人C.监理人D.质量监督机构【答案】D52、为考查摸索工艺方法、工艺参数的可行性或材料的可加工性等而进行的试验，指的是（）。A.分部试验B.分项试验C.工序试验D.工艺试验【答案】D53、合同工程完工证书颁发后（）天内。发包人将质量保证金总额的（）支付给承包人。A.7，80%B.7，50%C.14，50%D.14，80%【答案】C54、根据《水利工程施工监理规范》，工程需要进行的专项检测试验，监理机构不进行（）。A.旁站监理B.见证取样C.跟踪检测D.平行检测【答案】D55、工程产品在规定的使用条件下，能正常发挥规定功能的工作总时间，是指工程产品的（）。A.时间性B.适应性C.可信性D.经济性【答案】A56、对石料压实干密度的合格率不应小于（）%。A.80B.85C.90D.95【答案】C57、监理人收到承包人书面变更建议后，应与发包人共同研究，确认存在变更的，应在收到承包人书面建议后的()天内作出变更指示。A.7B.14C.20D.28【答案】B58、（）是评标的核心，是对标书进行实质性审查。A.初步评审B.详细评审C.投标人资格评审D.投标文件的规范性审核【答案】B59、下列关于工作分解结构分解原则说法正确的是（）。A.上一层是下一层次的百分百分解，没有遗漏，保持系统的完整性B.分解后的任务应该是可管理的，可定性检查的，可分配任务的C.项目的分解应考虑组织管理的需要D.WBS结构编码原则是上层向下层多位编排，每项工作有一个的编码【答案】C60、合同项目开工条件的审查内容，包括（）两方面的准备工作。A.发包人和承包人B.承包人和分包人C.承包人和供货商D.承包人和设计单位【答案】A61、《水利工程设计概（估）算编制规定》，材料运杂费指材料从指定（）至工地分仓库所发生的全部费用。A.施工现场B.交货地点C.买方地点D.材料堆放场【答案】B62、水利工程施工进度计划编制可分为（）个阶段。A.四B.三C.二D.一【答案】A63、工程开工前，发包人的准备工作中，监理机构应协助发包人做好施工现场的（）工作。A.“三通一平”B.“四通一平”C.“五通一平”D.“七通一平”【答案】B64、按《水利基本建设项目竣工财务决算编制规程》规定，交付使用资产独立使用价值的确定依据不包括（）。A.具有较完整的使用功能B.符合设计要求C.能够独立地发挥作用D.相关费用已结清【答案】D65、推行全面质量管理的思想基础是（）。A.质量第一B.用户至上C.预防为主D.全面管理【答案】A66、下列各项中，不属于施工场外供电工程的是（）。A.从现有电网向施工现场供电的高压输电线路B.高压电网到施工主变压器高压侧之间的高压输电线路C.由主变压器高压侧至现场各施工点最后一级降压变压器低压侧之间的配电线路和变配电设施D.从最后一级降压变压器低压侧至施工现场内各用电点的施工设备和低压配电线路【答案】D67、设计文件中选用的材料、构配件和设备，应当注明（）A.生产厂B.供应商C.使用年限D.规格和型号【答案】D68、单位负责人接到报告后，应当于（）小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。A.1B.3C.5D.7【答案】A69、某一建设工程拟采购一部进口设备，该设备按人民币计算的离岸价为2200万元，国外运费200万元，国外运输保险费8万元，银行财务费8万元。则该设备进口关税的计算基数是（）万元。A.2200B.2400C.2408D.2416【答案】C70、正态分布总体样本落在［μ－3σ，μ＋3σ］区间的概率约为（）左右。A.95.0%B.95.4%C.99.7%D.68.3%【答案】C71、混凝土骨料应按监理人批准的料源进行生产，对含有（）的骨料必须进行专门的试验论证，并经监理人批准后，方可使用。A.活性成分B.细砂C.粒径过大D.粒径过小【答案】A72、某水利工程包工包料合同金额为3000万元，暂列金额为500万，则预付款金额最低为（）万元。A.250B.750C.500D.1000【答案】A73、土方碾压施工工艺试验的目的是核实填筑土料室内击实试验结果的（）。A.准确性B.有效性C.可行性D.合理性【答案】D74、下列工程中，其单位工程可按招标标段并结合工程量划分的是（）A.枢纽工程B.除险加固工程C.引水工程D.堤防工程【答案】B75、某项目建设期3年，建设期内每年初贷款200万元，年利率为10%，若在运营期第3年末到第5年末等额偿还200万元，则在运营期第7年末全部偿还贷款本利和时尚需偿还（）万元。A.489.22B.538.87C.759.98D.618.31【答案】D76、质量检验要有适宜的检验条件，其中属于监理单位保证检验质量的技术条件的是（）。A.作业面B.保证安全的手段C.试验室D.防震措施【答案】D77、某隧洞工程长3500m，在项目划分时，500m为一个分部工程。施工过程中，该隧洞工程实际为3575m，在质量评定时，最后还余有75m，应该（）。A.单独划成一个分部工程B.归到上一个分部工程C.归到下一个分部工程D.不再作划分【答案】B78、根据《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176），项目按级划分为（）。A.分项工程、单元工程和单位工程B.分项工程、分部工程和单位工程C.单项工程、分部工程和单位工程D.单元工程分部工程和单位工程【答案】D79、衡量资金时间价值的绝对尺度是（）。A.利息B.利润C.收益D.现值【答案】A80、已知一批混凝土总体坍落度，标准偏差S=0.8cm，公差上限TU=10.20cm，公差下限TL=5.4cm。则工序能力指数为（）。A.1.0B.1.2C.0.615D.2【答案】A81、在网络计划中，工作的最迟完成时间是指在不影响（）的条件下，一项工作必须完成的最迟时间。A.紧前工作B.紧后工作最早开始时间C.紧后工作最早完成时间D.整个任务按期完成【答案】D82、控制合同进度计划的依据是（）。A.施工总进度计划B.合同总进度计划C.经过批准的施工总进度计划D.经过批准的合同总进度计划【答案】C83、在某工程双代号网络中，工作N的最早开始时间和最迟开始时间分别为第20天和第25天，其持续时间为9天。该工作有两项紧后工作，它们的最早开始时间分别为第32天和第34天，则工作N的总时差和自由时差分别为（）天。A.3和0B.3和2C.5和0D.5和3【答案】D84、平面闸门安装中，二期混凝土一次浇筑高度不宜超过（）m。A.1.5B.3C.4.5D.5【答案】D85、参加工程外观质量评定的人员应具有工程师以上技术职称或相应执业资格，评定组人数应不少于（）人。A.3B.5C.7D.10【答案】B86、下列因不可抗力导致的工程损失，应由承包人承担的是（）。A.不能按期竣工的违约金B.发包人的人员伤亡C.因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失D.承包人的停工损失【答案】D87、监理机构有权要求更换承包人提供的不合格材料或工程设备，要求承包人立即进行更换，监理机构更换后再次检查和检验，由此增加的费用和工期延误由（）承担。A.发包人B.承包人C.监理人D.供货方【答案】B88、对单位工程安全性、使用功能或效益起决定性的作用的分部工程称为（）。A.主要分部工程B.主体分部工程C.重要分部工程D.主控分部工程【答案】A89、以下不是按统计抽样检验的目的划分的是（）。A.预防性抽样检验B.计数抽样检验C.验收性抽样检验D.监督抽样检验【答案】B90、作业分类码相关描述正确的是（）。A.只能是某一EPS节点B.可以是特定项目的数据C.只能是全局的数据D.只能是某个项目的数据【答案】B多选题（共50题）1、水利工程竣工验收前，需进行（）专项验收。A.环境保护B.水土保持C.移民安置D.工程档案E.通水验收【答案】ABCD2、GB-T19000族核心标准的构成有（）。A.GB-T19000质量管理体系——基础和术语B.GB-T19001质量管理体系——要求C.GB-T19004质量管理体系——追求组织的持续成功质量管理方法D.GB-T19011—质量管理体系审核指南E.GB-T19011—质量环境和审核指南【答案】ABCD3、水利工程建设项目验收，按验收主持单位性质不同分为（）。A.施工方验收B.建设方验收C.法人验收D.政府验收E.监理验收【答案】CD4、水利工程质量监督机构按（）三级设置。A.总站B.分站C.中心站D.流域站E.站【答案】AC5、施工过程中进行安全检查，其常用的方法有一般检查方法和安全检查表法。其中一般检查方法有（）。A.看B.嗅C.问D.切E.验【答案】ABC6、工程质量事故处理目的是消除质量缺陷，以达到建筑物的安全可靠和正常使用功能及寿命要求，并保证后续施工的正常进行。事故处理的基本要求包括（）。A.安全可靠、不留隐患B.满足建筑物的使用要求C.正确确定事故性质D.满足建筑物的功能E.正确确定处理范围【答案】ABD7、下列各项属于对罗马法正确分类的有、（)A.公法与私法B.成文法与习惯法C.普通法与制定法D.市民法、万民法和自然法【答案】AD8、安全生产目标主要内容包括（）。A.安全生产教育培训目标B.重大危险源监控目标C.应急管理目标D.生产安全事故控制目标E.安全生产支出目标【答案】ABCD9、根据生产安全事故造成的人员伤亡或者直接经济损失，工程事故分为（）。A.特别重大事故B.重大事故C.较大事故D.一般事故E.轻微事故【答案】ABCD10、下列哪一个选项的表述符合西方法学中实证主义理论关于法的概念的观点？（）A.法律是主权者的命令、人民的服从及对不服从的制裁B.法律的生命不在于逻辑而在于经验C.法律是显露的道德，道德是隐藏的法律D.法律是社会的习惯和思想的结晶【答案】A11、工程经济评价应遵循的原则包括（）。A.效益与费用计算口径对应一致的原则B.动态分析与静态分析相结合，以静态分析为主的原则C.动态分析与静态分析相结合，以动态分析为主的原则D.定量分析与定性分析相结合，以定性分析为主E.定量分析与定性分析相结合，以定量分析为主【答案】AC12、单元工程质量检验项目分为（）。A.保证项目B.基本项目C.允许偏差项目D.主控项目E.一般项目【答案】D13、以下单位工程施工质量可评为合格的有（）。A.工程施工期及试运行期，单位工程观测资料分析结果符合国家和行业技术标准以及合同约定的标准要求B.所含分部工程质量全部合格C.质量事故已按要求进行处理D.工程外观质量得分率达到50%以上E.单位工程施工质量检验与评定资料基本齐全【答案】ABC14、对工程质量进行评定的目的包括（）等。A.提高设计水平B.鉴定工程质量是否达到合同要求C.能否进行验收D.评优的依据E.鉴定材料品种规格【答案】BCD15、水利工程质量评定中的中间产品包括（）。A.石料B.混凝土预制件C.机电产品D.金属结构产品E.砂石骨料【答案】AB16、—个合理的抽样方案，应该保证（）。A.所接收的产品100%是合格品B.对于不合格率达到规定标准的批以高概率接收C.对于合格率比规定标准差的批以高概率拒收D.对于不合格率达到规定标准的批以低概率接收E.对于合格率比规定标准差的批以低概率拒收【答案】BC17、施工阶段监理单位进行质量控制的依据主要包括（）等。A.工程合同文件B.设计文件C.设备供应单位提供的设备安装说明书D.工程材料试验的技术标准E.有关质量方面的法律、法规【答案】ABC18、下列破坏家庭秩序的犯罪中属于秦律规定的是、（)A.擅杀子B.子女控告父母C.子不孝D.卑幼殴尊长【答案】ABCD19、水利工程质量监督机构可分为（）几级。A.总站B.分站C.中心站D.省站E.站【答案】AC20、安全生产目标主要内容包括（）。A.安全生产教育培训目标B.重大危险源监控目标C.应急管理目标D.生产安全事故控制目标E.安全生产支出目标【答案】ABCD21、水利水电工程建设项目应设立由项目法人牵头组建的安全生产领导小组，领导小组应履行的主要职责有（）。A.贯彻落实国家有关安全生产的法律、法规、规章、制度和标准B.制定项目安全生产个体目标及季度目标安全生产目标管理计划C.组织制定项目安全生产管理制度，并落实D.组织编制保证安全生产措施方案和蓄水安全鉴定等工作E.协调解决项目安全生产工作中的重大问题【答案】ACD22、质量的定义是：客体的—组固有特性满足要求的程度，其中“特性”来源有（）。A.固有的B.赋予的C.定量的D.定性的E.可变的【答案】ABCD23、现代陪审制的发源地是、（)A.英国B.俄国C.法国D.德国【答案】A24、关于监理机构组织或参加工程验收的主要职责的说法，正确的有（）A.受发包人委托主持分部工程验收B.主持单位工程验收、水电站（泵站）中间机组启动验收C.参加阶段验收D.解答验收委员会提出的问题E.监督承包人按照分部工程验收鉴定书中提出的遗留问题处理意见完成处理工作【答案】ACD25、作为我国工程管理体系中最基础的部分，对于确保工程质量也是至关重要的，是指的（）。A.监理人的质量保证体系B.分包人的质量保证体系C.建设单位的质量保证体系D.设计人的质量保证体系E.承包人的质量保证体系【答案】D26、索赔费用的计算方法有（）。A.实际费用法B.总费用法C.修正总费用法D.调值公式法E.分项估算法【答案】ABC27、建立质量管理体系的主要目的有（）。A.管理好企业内部的质量工作B.持续稳定地提供符合用户要求的产品C.使企业的领导对本企业的质量管理水平和质量保证能力建立信心D.使影响产品质量的各种因素都处于受控状态E.以最经济的方式实现产品的质量要求【答案】ACD28、根据《水利工程设计变更管理暂行办法》（水规计【2012】93号），水利工程设计变更分为（）。A.常规变更B.一般设计变更C.较大设计变更D.重大设计变更E.特大设计变更【答案】BD29、建设工程的质量特性主要表现在（）。A.性能B.耐久性C.时间性D.持续性E.安全性【答案】AC30、执法人员余某在查获一批走私的文物时，将其中一贵重文物未登记在册，而是私自扣下。之后，单位里欲提拔正处级干部，余某知道领导吴某喜欢古董，便将该文物送与吴某以便获得吴某的提拔。吴某明知该物品为查获赃物，仍予以接受。关于本案，下列说法错误的一项是：A.余某的行为触犯贪污罪、行贿罪B.吴某的行为触犯贪污罪、受贿罪C.对余某的行贿罪与贪污罪，应数罪并罚D.对吴某的受贿罪与贪污罪，应数罪并罚【答案】D31、一般可以采用全数检验的情况有（）。A.批量大B.破坏性检验C.检查费用低D.稍有一点缺陷就会带来巨大损失的场合E.质量标准高【答案】CD32、政府作为工程质量控制的主体，应该履行的质量控制责任包括（）。A.复核承包人的资质B.工程质量不定期检查C.施工阶段全过程质量检查认证D.检査质量标准执行情况E.工程质量验收【答案】ABD33、堤防工程按（）划分分部工程。A.长度B.招标标段C.功能D.工程结构E.部位【答案】AC34、质量检验按照实施者分类，可以分为（）。A.发包人/监理人的质量检验B.免检C.第三方的检验D.施工单位的质量检验E.全数检验【答案】ACD35、按索赔事件的性质分类，工程索赔可分为（）。A.费用索赔B.合同中默示的索赔C.工程延期索赔D.合同被迫终止索赔E.工程加速索赔【答案】CD36、依据《关于人民法院受理涉及特权与豁免的民事案件有关问题的通知》，我国法院受理对在我国享有特权与豁免的主体起诉的民事案件，须报请最高人民法院批准。为此，下列表述哪些是正确的？（）A.报告制度适用于在我国享有特权与豁免的主体若为民事案件中的第三人B.若在我国享有特权与豁免的主体在我国从事商业活动,则对其作为被告的民事案件的受理无须适用上述报告制度C.受理以外国驻华使馆的外交官作为原告的民事案件不适用上述报告制度D.受理以临时来华的联合国官员作为被告的民事案件不适用上述报告制度【答案】AC37、下列关于竣工财务决算的说法中，正确的是（）。A.竣工财务决算包括建设项目的投资使用情况和投资效果，以及项目从筹建到竣工验收的全部费用B.竣工财务决算是竣工验收报告的重要组成部分C.竣工财务决算的时间段是项目建设质保维护的全过程D.竣工财务决算的范围是整个建设项目E.所有水利基本建设项目只要列入国家基本建设计划，都应按《水利基本建设项目竣工财务决算编制规程》执行【答案】ABD38、重要隐蔽工程和工程的关键部位在施工单位自评合格后，由（）组成联合小组共同核定其质量等级。A.建设（监理）单位B.施工单位C.