2022年一级建造师之一建工程法规题库【培优B卷】

2022年一级建造师之一建工程法规题库【培优B卷】第一部分单选题(50题)1、在乡、村庄规划区内进行乡村公共设施和公益事业建设时,应当办理（）。

A.乡村建设规划许可证

B.乡村建设工程规划许可证

C.乡村建设用地规划许可证

D.土地性质变更登记手续

【答案】：A

2、经定作人同意,承揽人将其承揽的主要工作交由第三人完成。关于责任承担的说法,正确的是()。

A.第三人就完成的工作成果向定作人负责

B.承揽人不再承担责任

C.承揽人与第三人按完成下作成果的比例向定作人承担责任

D.承揽人就该第三人完成的工作成果向定作人负责

【答案】：D

3、甲某于2007年11月23日参加了一级建造师执业资格统一考试，并于2008年2月8日取得了资格证书。根据有关规定，甲某必须在（）之前申请注册。

A.2008年11月23日

B.2008年2月8日

C.2010年11月23日

D.2011年2月8日

【答案】：D

4、工程建设行业标准应当适时进行复审，确认其继续有效或予以修订、废止。一般()复审一次。

A.2年

B.3年

C.4年

D.5年

【答案】：D

5、根据《安全生产事故报告和调查处理条例》，建筑工地事故发生后，事故现场有关人员应当立即向（）报告。

A.业主单位负责人

B.事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门

C.事故发生地省级以上人民政府安全生产监督管理部门

D.本单位负责人

【答案】：D

6、某建设项目建设方委托一家商业银行为工程款支付提供付款担保，约定保证方式为一般保证，但未约定保证期间。施工承包合同约定最后付款期为2006年6月1日。后由于建设方未及时支付工程款，施工方要求商业银行承担保证责任。施工单位的如下行为中正确的是()。

A.在2006年12月15日起诉商业银行要求承担保证责任

B.在2006年12月15日起诉建设方和商业银行要求连带付款

C.施工单位胜诉后，依判决直接向商业银行要求支付工程款

D.强制执行建设方后、如若尚欠工程款，可要求商业银行支付

【答案】：D

7、（2019年真题）关于运输合同中承运人权利义务的说法,正确的是（）。

A.承运人将货物交付收货人之前,托运人不能要求承运人变更到达地

B.货物由于不可抗力灭失但已收取运费的,托运可以要求承运人返还

C.由于不可抗力造成货物毁损、灭失的,承运人应当承担损害赔偿责任

D.货运合同履行中,承运人对所要运送的货物享有拒运权

【答案】：B

8、下列不属于行政处罚的是()。

A.警告

B.罚款

C.没收违法所得

D.支付违约金

【答案】：D

9、下列施工中，属于既有建筑节能改造主要内容的是既有建筑()。

A.承重结构改造

B.围护结构改造

C.屋面防水层修复

D.外墙裂缝修补

【答案】：B

10、《招标投标法》规定，招标人应当在招标文件中载明投标有效期。投标有效期从（）起算。

A.招标公告发布之日

B.领取招标文件之日

C.提交投标文件的截止之日

D.资格预审结束之日

【答案】：C

11、按照《民法典》、《民法典》的规定，()是指债务人或者第三人不转移对财产的占有，将该财产作为债权的担保。

A.质押

B.抵押

C.留置

D.定金

【答案】：B

12、甲、乙、丙三家公司组成联合体投标中标了一栋写字楼工程，施工过程中因甲施工的工程质量问题而出现赔偿责任，则建设单位（）。

A.可向甲、乙、丙任何一方要求赔偿

B.只能要求甲负责赔偿

C.只能与甲、乙、丙协商由谁赔偿

D.如向乙要求赔偿，乙有权拒绝

【答案】：A

13、我国实行二审终审制，当事人甲在2012年4月1日收到一审判决书。但当事人甲不服人民法院第一审判决，则当事人甲有权在（）之前向上一级人民法院提起上诉。

A.2012年5月15日

B.2012年5月30日

C.2012年4月15日

D.2012年4月30日

【答案】：C

14、关于无资质的“实际施工人”利益受到侵害时处理的说法，正确的是（）。

A.无资质承包主体的劳务分包合同无效，其合同权益不受法律保护

B.实际施工人不能向没有合同关系的建设工程项目的发包方主张权利

C.实际施工人以转包人、违法分包人为被告起诉的，人民法院不应当受理

D.建设工程项目发包人只在欠付工程价款的范围内对实际施工人承担责任

【答案】：D

15、位于甲省的某项目产生大量建筑垃圾，经协商可转移至乙省某地填埋，但需要途经丙省辖区。关于该固体废物转移的说法，正确的是（）。2017

A.应当向甲省环保部门报告并经丙省环保部门同意

B.应当向甲省环保部门报告并经乙省环保部门同意

C.应当向乙省环保部门报告并经丙省环保部门同意

D.应当向丙省环保部门报告并经甲省环保部门同意

【答案】：B

16、根据《建设工程安全生产管理条例》，出租的机械设备应当有产品合格证、自检合格证明和（）。

A.生产企业资质证明

B.生产企业营业执照

C.生产许可证

D.第三方检测合格证明

【答案】：C

17、某建设项目实行施工总承包，则该建设工程的安全生产事故应急救援案应由（）编制。

A.总承包单位和分包单位各自

B.建设单位统一组织

C.总承包单位统一组织

D.监理单位统一组织

【答案】：C

18、施工单位偷工减料，降低工程质量标准，导致整栋建筑倒塌，10名工人被砸死，直接经济损失6000万元。该行为涉嫌触犯（）。

A.重大责任事故罪

B.重大劳动安全事故罪

C.工程重大安全事故罪

D.以其他方式危害公共安全罪

【答案】：C

19、阳光工程公司提出同公司员工李某解除合同，并经双方协商一致，解除了劳动合同。李某在该公司工作了2年4个月，解除合同前李某月工资2400元。李某要求公司经济补偿，而阳光公司认为是双方协商终止合同，不应当进行经济补偿。根据《劳动法》的规定，下列说法正确的是()。

A.阳光公司无须给予李某任何经济补偿

B.阳光公司应当给予李某6000元经济补偿

C.阳光公司应当给予李某7200元经济补偿

D.阳光公司应当给予李某5600元经济补偿

【答案】：B

20、根据《民法典》规定，建设工程施工合同不属于（）。

A.双务合同

B.有偿合同

C.实践合同

D.要式合同

【答案】：C

21、施工单位应当组织专家对专项施工方案进行论证、审查的专项工程是（）。

A.浅基坑工程

B.脚手架工程

C.模板工程

D.高大模板工程

【答案】：D

22、甲施工企业与乙公司订立钢材加工合同，后因供电局无故断电，乙公司无法按时完成生产任务致使交货延迟，给甲施工企业造成了损失。关于该案责任承担的说法，正确的是（）。

A.供电局向甲施工企业承担责任

B.乙公司向甲施工企业承担责任

C.供电局与乙公司向甲施工企业承担连带责任

D.乙公司可以要求供电局向甲施工企业承担责任

【答案】：B

23、根据《劳动合同法》，下列情形中，用人单位不得解除劳动者劳动合同的是（）。2018真题

A.在本单位连续工作满15年，且距法定退休年龄不足5年的

B.在试用期间被证明不符合录用条件的

C.严重违反用人单位的规章制度的

D.因工负伤，不在规定的医疗期内的

【答案】：A

24、下列关于以招标投标方式订立施工合同的说法中，正确的是()。

A.提交投标文件是承诺

B.发放招标文件是要约

C.签订书面合同是承诺

D.发放中标通知书是承诺

【答案】：D

25、甲乙双方的施工合同约定工程应于2010年5月10日竣工，但是乙方因为管理不善导致工程拖期，在5月20日到5月25日该地区发生洪灾，造成工期一再拖延，最后竣工时间为2010年5月31日。甲方在支付乙方工程费用时，拟按照合同约定扣除因乙方工程拖期的违约费用，那么甲方应该计算()天的拖期违约损失。

A.15

B.16

C.17

D.21

【答案】：D

26、下列合同中，债务人不履行债务，债权人由留置权的是（）。

A.买卖合同

B.运输合同

C.借款合同

D.租赁合同

【答案】：B

27、关于我们的仲裁基本制度，正确的是（）。（2014）

A.当事人对仲裁不服的，可以提起公诉

B.当事人达成有仲裁协议，一方向法院起诉的，人民法院不予受理

C.当事人没有仲裁协议而申请仲裁的，仲裁委员会应当受理

D.仲裁协议不能排除法院对案件的司法管辖权

【答案】：B

28、2019年2月，下列人员向所在单位提出订立无固定期限劳动合同，所在单位不同意，其中满足订立无固定期限劳动合同法定条件的是（）。

A.赵先生2010年1月入职丁企业后，该企业在2010年11月才与之签订书面劳动合同

B.张女士于2010年1月份从甲企业辞职后，又于2012年1月回到甲企业一直工作到现在

C.王先生于2007年18岁时进入乙国有企业工作，2018年3月，该企业改制

D.李女士已经连续与丙企业签订两次固定期限劳动合同，再次续订劳动合同时，该企业将李女士提升为市场部部长

【答案】：D

29、知识产权与其他财产所有权的相同点在于都具有()。

A.财产权和人身权的双重属性

B.地域性

C.期限性

D.排他性

【答案】：D

30、根据《建筑市场诚信行为信息管理力法》，关于建筑市场诚信行为记录信息的公布期限的说法,正确的是（）。

A.对整改确有实效的,经企业申请、审批，可缩短其不良记录信息公布期限，但公布期限最短不得少于6个月

B.建筑市场诚信行为记录的公布期限一般为6个月至3年

C.对招标投标违法行为记录公告期限为1年

D.行政处理决定认定对招标投标当事人资质限制期限短于6个月的，公告期限从其决定

【答案】：B

31、保证合同的当事人为（）。

A.债权人与保证人

B.债权人与债务人

C.债务人与保证人

D.保证人与被保证人

【答案】：A

32、各类施工作业需要排水的,由（)申请领取排水许可证。

A.建设单位

B.总承包单位

C.分包单位

D.B或C都可以

【答案】：A

33、下列法律中，属于宪法相关法的是（）。(2015真题)

A.《中华人民共和国行政法》

B.《中华人民共和国民法典》

C.《中华人民共和国全国人民代表大会组织法》

D.《中华人民共和国政府采购法》

【答案】：C

34、关于调解的说法，不正确的有（）。

A.法院调解书、仲裁调解书均有强制执行力，而人民调解、行政调解协议具有法律约束力，无强制执行力

B.人民调解协议不履行的，可以提起诉讼

C.行政调解属于诉讼内调解

D.调解维持收养关系的案件，法院可以不制作调解书

【答案】：C

35、根据我国《标准施工招标文件》的规定，采用争议评审的，发包人和承包人应在开工日后的（）天内或在争议发生后，协商成立争议评审组。

A.14

B.28

C.30

D.45

【答案】：B

36、下列建筑施工企业生产许可证违法行为中，应当承担"暂扣生产许可证并限期整改"法律责任的违法行为是（）。

A.建筑施工企业隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请生产许可证的

B.转让生产许可证的

C.取得生产许可证的建筑施工企业，发生重大事故的

D.生产许可证有效期满未办理延期手续，继续从事建筑施工活动的

【答案】：C

37、下列有关施工企业资质的法定条件的说法中，错误的是（）。

A.企业净资产以企业申请资质前一年度或当期合法财务报表中净资产指标为准考核

B.有符合规定的主要人员

C.申请资质之前一定要有已完成的业绩

D.有符合规定的技术装备

【答案】：C

38、建筑施工企业隐瞒或者提供虚假材料类申请安全生产许可证的，应给予警告，并在()年内不得申请安全生产许可证。

A.2

B.1

C.3

D.5

【答案】：B

39、根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》，不属于施工单位不良行为的是（）。

A.未及时支付农民工工资的

B.以欺骗手段取得资质证书承揽工程的

C.未在规定期限内办理资质变更手续的

D.不按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重的

【答案】：A

40、甲公司与乙公司组成联合体投标，则下面说法正确的是（）。

A.共同投标协议在中标后提交

B.甲公司与乙公司必须是同一专业

C.甲公司与乙公司必须是同一资质等级

D.联合体是以一个投标人的身份投标

【答案】：D

41、某建筑施工企业2018年6月1日向建筑物资公司租用了一批脚手架，租期1年。2018年7月1日，由于资金紧张，建筑物资公司提出将脚手架卖给建筑施工企业，双方于2018年7月10日签订了买卖合同。则该建筑施工企业从（）开始对脚手架拥有所有权。

A.2018年6月1日

B.2018年7月1日

C.2018年7月10日

D.2019年6月1日

【答案】：C

42、在建设工程施工过程中，关于施工节材的说法，正确的是（）。

A.应当使用散装水泥

B.应当使用预拌混凝土

C.禁止损毁耕地烧砖

D.禁止远距离运输

【答案】：C

43、（2019年真题）设计单位在设计文件中选用的建筑材料、建筑构配件和设备,应当（）。

A.征求监理单位的意见

B.注明生产厂、供应商

C.征求施工企业的意见

D.注明规格、型号、性能等技术指标

【答案】：D

44、证据应用的全部内容不包括()。

A.证明对象

B.举证责任

C.证据收集

D.诉讼答辩

【答案】：D

45、根据《建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定》,对建筑工程安全防护、文明施工措施费用的使用负总责的单位是（）。2017

A.监理单位

B.建设单位

C.总承包单位

D.分包单位

【答案】：C

46、关于地役权，说法正确的是（）。

A.设立地役权是为了提高供役地的效益

B.地役权合同可以采用书面或口头形式

C.地役权可以不登记，但未经登记，不得对抗善意第三人

D.未经土地所有权人同意，用益物权人不得设立地役权

【答案】：C

47、下列情形中,导致建设工程施合同无效的是()。

A.工程款支付条款订立时显失公平的

B.发包人对投标文件有重大误解订立的

C.依法应当招标的项目中标无效后订立的

D.承包人超越资质等级订立但在竣工前取得相应等级资质证书的

【答案】：C

48、甲公司以国产设备为样品，谎称进口设备，与乙施工企业订立设备买卖合同，后乙施工企业知悉实情。关于该合同争议处理的说法，正确的有（）。

A.若买卖合同被撤销后，有关争议解决条款也随之无效

B.乙施工企业可以放弃行使撤销权而追究甲的违约责任

C.乙施工企业应当自合同订立之日起1年内主张撤销该合同

D.该买卖合同被法院撤销后，则该合同自撤销时起没有法律约束力

E.乙施工企业知道该设备为国产后，1年内不行使撤销权，则撤销权消灭

【答案】：B

49、根据我国《民事诉讼法》的规定，下列关于执行的说法，正确的是（）。

A.民事判决、裁定由基层人民法院或者由被执行财产所在地的基层人民法院执行

B.人民法院受理执行申请后，当事人对管辖权有异议的，应当自收到执行通知书之日起10日内提出

C.申请执行的期间为2年，不适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定

D.执行过程中，案外人不得对人民法院执行的标的提出书面异议

【答案】：B

50、关于建筑市场诚信行为公布的说法，正确的是（）。

A.不良行为记录应当在当地发布，社会影响恶劣的，还应当在全国发布

B.诚信行为信息包括良好行为记录和不良行为记录，两种信息记录都应当公布

C.省、自治区和直辖市建设行政主管部门负责审查整改结果，对整改确有实效的，可取消不良行为记录信息的公布

D.不良行为记录在地方的公布期限应当长于全国公布期限

【答案】：B

第二部分多选题(50题)1、行业标准中的强制性标准包括()。

A.验收的重要的行业专用的质量标准

B.重要的行业专用的术语、符号、代号标准

C.部门专用的信息技术标准

D.企业专用的卫生的标准

E.重要的行业专用的信息技术标准

【答案】：AB

2、法津规定当事人因（）而订立的合同，受损害一方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或撤销。

A.重大误解

B.显失公平

C.期诈、胁迫

D.变更、修正

E.乘人之危

【答案】：ABC

3、根据《建设工程质量管理条例》，设计单位的质量责任包括()。

A.科学设计

B.选择有特殊要求的材料

C.指定供应商

D.解释设计文件

E.参与质量事故调查

【答案】：ABD

4、《民法典》第11条规定：“书面形式是指（）的形式。”

A.合同书

B.信件

C.不包括电子数据交换

D.可以有形地表现所载内容

E.电传

【答案】：ABD

5、建设单位办理大型公共建筑工程竣工验收备案应提交的材料有()（2013）

A.工程竣工验收备案表

B.住宅使用说明书

C.工程竣工验收报告

D.施工单位签署和工程质量保修书

E.公安机关消防机构出具的消防验收合格证明文件

【答案】：ACD

6、刑罚中附加刑的种类有（）。

A.罚款

B.管制

C.拘役

D.剥夺政治权利

E.没收财产

【答案】：D

7、当事人对法院管辖权有异议的，应当在（）提出。☆2014真题

A.第一次开庭时

B.提交答辩状期间

C.被告收到起诉状副本之日起15日内

D.法庭辩论终结前

E.第一审判决作出前

【答案】：BC

8、按照《文物保护法实施条例》规定，涉及建筑活动的文物保护单位下列行为中，仅须取得文物行政主管部门颁发的相应等级的文物保护工程资质证书即可承担的是()。

A.迁移

B.修补

C.修缮

D.清洗

E.重建

【答案】：BD

9、根据《安全生产许可证条例》，企业取得安全生产许可证应当具备的条件有（）。2017

A.管理人员和作业人员每年至少进行1次安全生产教育培训并考核合格

B.依法为施工现场从事危险作业人员办理意外伤害保险，为从业人员交纳保险费

C.保证本单位安全生产条件所需资金的投入

D.有职业危害防治措施，并为作业人员配备符合相关标准的安全防护用具和安全防护服装

E.依法办理了建筑工程一切险及第三者责任险

【答案】：ABCD

10、根据《建筑工程施工许可管理办法》，建设单位采用欺骗、贿赂等不正当手段取得施工许可证的法律责任，说法正确的有（）。

A.由项目所在地县级建设行政主管部门撤回施工许可证

B.由原发证机关重新核验施工许可证

C.由原发证机关撤销施工许可证

D.对建设单位处工程合同价款1％以上2％以下罚款

E.责令建设单位停止施工

【答案】：C

11、关于建筑施工企业负责人带班检查的说法，正确的有（）。2014

A.超过一定规模的危险性较大的分部分项工程施工时，施工企业负责人应到施工现场进行带班检查

B.工程出现险情或发现重大隐患时，施工企业负责人应到施工现场带班检查

C.应认真做好检查记录，并分别在企业和工程项目所在地建设行政主管部门存档备案

D.建筑施工企业负责人要定期带班检查，每月检查时间不少于其工作日的20％

E.对于有分公司的企业集团，集团负责人因故不能到现场的，可口头通知工程所在地的分公司负责人带班检查

【答案】：AB

12、关于仲裁协议效力的说法，正确的有（）。（2016）

A.合同无效，仲裁协议亦无效

B.仲裁协议有效，当事人也可以向法院提出诉讼

C.仲裁委员会有权裁决超出仲裁协议约定范围的争议

D.有效的仲裁协议排除法院的司法管辖权

E.有效的仲裁协议对双方当事人均有约朿力

【答案】：D

13、仲裁裁决可以裁定不予执行的情形有（）。

A.当事人对仲裁裁决不满的

B.当事人在合同中没有仲裁条款或者事后没有达成书面仲裁协议的

C.裁决的事项不属于仲裁协议的范围

D.仲裁机构无权仲裁

E.裁决所根据的证据是伪造的

【答案】：BCD

14、《标准化法》规定，我国的标准分为（）。

A.行业标准

B.地方标准

C.国家标准

D.国际标准

E.企业标准

【答案】：ABC

15、（2020年真题）关于建设工程证据审核认定的说法，正确的有（）。

A.无法与原件、原物核对的复印件、复制品不能作为认定案件事实的证据

B.诉讼中，当事人为达成调解协议作出妥协所涉及的对案件事实的认可，可以在其后的诉讼中作为对其不利的证据

C.社会团体依职权制作的公文书证的证明力一般大于其他书证

D.视听资料的证明力一般大于勘验笔录

E.鉴定结论的证明力一般大于证人证言

【答案】：C

16、下列属于工程监理单位的安全生产责任的有（）。

A.安全设备合格审查

B.安全技术措施审查

C.专项施工方案审查

D.施工安全事故隐患报告

E.施工招标文件审查

【答案】：BCD

17、按照《建设工程质量管理条例》的要求，施工单位必须按照工程（），对建筑材料、建筑构（配）件、设备和商品混凝土进行检验，检验应当有书面记录和专人签字。

A.监理单位的要求

B.设计要求

C.建设行政主管部门的要求

D.施工技术标准

E.合同约定

【答案】：BD

18、关于法律责任的说法，正确的有（）。2017真题

A.法律责任是因违反法律上的义务而形成的法律后果

B.法律责任的认定和追究，只能由司法机关依法定程序进行

C.法律明确规定了法律责任的范围和性质

D.法律责任即承担不利的法律后果

E.法律责任的实现由国家强制力作为保障

【答案】：ACD

19、某工程公司承建了写字楼工程，根据我国《建筑法》和《建设工程安全生产管理条例》投保了建筑意外伤害险。该险种承包的范围包括（）。

A.工程本身受损

B.工用设施受损

C.被保险人从事建筑施工时由于操作不当受伤害致残

D.被保险人在施工现场被高空坠物砸死

E.场地清理费

【答案】：CD

20、某开发商拟拆除某教学楼附属工程，已经办理拆迁许可证，按照法律规定，还应当将（）资料报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门备案。

A.施工单位资质等级证明

B.拟拆除建筑物、构筑物及可能危及毗邻建筑的说明

C.拆迁安置补偿方案

D.拆除施工组织方案

E.供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料

【答案】：ABD

21、下列有关鉴定的情形中,属于可以申请重新鉴定的有()。

A.鉴定机构不具备相关的鉴定资格

B.鉴定过程中鉴定人员有违法行为但与当事人申请鉴定的案件无关

C.鉴定机构并非当事人一方愿意选择的

D.鉴定程序本身严重违法

E.鉴定结论明显依据不足

【答案】：AD

22、下列个人所得中，属于个人所得税的征税范围的有（）。

A.保险赔款

B.国家发行的金融债券利息

C.利息、股息、红利所得

D.偶然所得

E.福利费

【答案】：CD

23、按照《节约能源法》、《循环经济促进法》的规定，我国目前主要采取的节约能源激励措施包括（）。

A.安排专项节能财政资金

B.给予节能产业税收优惠

C.对节能项目信贷支持

D.节能价格策略

E.限制高能耗进口

【答案】：ABCD

24、关于建筑施工企业负责人带班检查的说法,正确的有()。

A.应认真做好检查记录,并分别在企业和工程项目存档备查

B.每月检查时间不少于其工作日的20%

C.超过一定规模的危险性较大的分部分项工程施工时,应到现场进行带班检查

D.工程开工时,应到施工现场带班检查

E.工程项目出现险情时,应到施工现场带班检查,及时消除险情和隐患

【答案】：AC

25、以下各项纠纷中，属于《仲裁法》调整范围的有()。

A.某建筑公司与某设备安装公司之间的借款合同纠纷

B.建设单位与监理单位之间的监理合同纠纷

C.某施工单位和某商品混凝土厂家的供货合同纠纷

D.建设单位和施工单位之间的施工合同纠纷

E.钢筋工赵某和所供职施工单位之间的劳动纠纷

【答案】：ABCD

26、根据《招标投标法》和相关法律法规，下列评标委员会的做法中，正确的有（）。(2015真题)

A.以所有招标都不符合招标文件的要求为由，否决所有投标

B.拒绝招标人在评标时提出新的评标要求

C.按照招标人的要求倾向特定投标人

D.在评标报告中注明评标委员会成员对评标结果的不同意见

E.以投标报价超过标底上下浮动范围为由否决投标

【答案】：ABD

27、《国务院办公厅关于促进建筑业持续健康发展的意见》（国办发[2017]19号）中规定，对依法通过以下方式确定供货商的政府采购工程建设项目，符合相应条件的应当颁发施工许可证（）。

A.询价

B.竞争性谈判

C.直接确定

D.单一来源方式

E.框架协议

【答案】：BD

28、某县人民法院审理其管辖范围内的行政诉讼案件，应当依据和参照的规范性法律文件包括（）。

A.各地的地方法规

B.法律、行政法规

C.案件所在县人民政府公开发布的规定

D.案件所在地的省、自治区、直辖市人民政府规章

E.案件所在地的省、自治区、直辖市所在地的市人民政府规章

【答案】：AB

29、甲施工企业与乙起重机厂签订了一份购置起重机的买卖合同，约定4月1曰甲付给乙100万元预付款，5月12日由乙向甲交付两辆起重机，但到了4月1日，甲经调査发现乙确已全面停产，经营状况严重恶化。此时甲可以（），以维护自己的合法权益。

A.行使同时履行抗辩权

B.终止合同

C.中止履行合同并通知对方

D.请求对方提供适当担保

E.转让合同

【答案】：CD

30、根据《生产安全事故应急预案管理办法》，生产经营单位应急预案应当及时修订的情形有（）。

A.周围环境发生变化，形成新的重大危险源的

B.生产工艺和技术发生变化的

C.因重组导致经营方式变化的

D.经营状况不良的

E.应急组织指挥体系或者职责已经调整的

【答案】：ABC

31、下列工程施工过程中，属于侵权责任的情形有（）。

A.工地的塔吊倒塌造成行人黄某被砸伤

B.向周边环境排放的建筑施工噪声超出国家规定的建筑施工场界环境噪声排放标准的

C.分包商在施工时操作不当造成公用供电设施损坏

D.建材供应商供应的建筑材料不合格

E.乙见他人仓库失火遂召集人员参加救火

【答案】：ABC

32、甲施工企业与乙公司共同出资设立了丙公司，丁公司欠付丙一笔到期货款，丙与戊银行订了一个借款合同，该借款合同由己公司作为担保人。借款到期后丙无力偿还，戊可以要求（）承担还款责任。

A.甲

B.乙

C.丙

D.丁

E.己

【答案】：C

33、在下列情形中，委托代理终止的情形有()。

A.代理期限届满或者代理事务完成

B.被代理人取消委托或者代理人辞去委托

C.代理人或者被代理人死亡

D.被代理人取得或者恢复完全民事行为能力

E.作为被代理人或者代理人的法人、非法人组织终止

【答案】：ABC

34、在某大型基础设施工程的招标投标活动中，存在下述现象，其中属于投标人与招标人串通投标的行为有（）。

A.招标人组织投标人踏勘项目现场

B.招标人向其中的某投标人透露标底

C.招标人在幵标前，开启了标书厂并将投标情况透露给了某投标人

D.招标人与投标人商定，在招标投标时压低标价，中标后再给投标人一定的额外补偿

E.招标人在要求某投标人就其投标文件澄清时，故意作引导性提问，促使其中标

【答案】：BCD

35、某工程已具备竣工条件，承包人在提交竣工验收报告的同时，向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料。关于该工程竣工验收和质量责任等的说法，正确的有（）。

A.工程质量保证金应在保修期满后返还

B.发包人要求承包人完成合同以外零星项目，承包人未在规定时间内向发包人提出施工签证的，施工后可向发包人申请费用索赔

C.建设工程竣工时发现的质量问题或者质量缺陷，无论是建设单位的责任还是施工单位的责任，施工单位都有义务进行修复或返修

D.当事人对工程造价发生合同纠纷时，应当向仲裁机构申请仲裁或向人民法院起诉

E.承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任

【答案】：C

36、以下材料中，施工单位在工程施工中必须进行见证取样和送检的是()。

A.地下防水材料

B.承重钢筋连接接头

C.混凝土掺加剂

D.砌筑砂浆的水泥

E.分隔墙的混凝土小型砌块

【答案】：ABD

37、按照《水污染防治法》的规定，水污染防治坚持的原则包括()。

A.预防为主

B.生态治理

C.防治结合

D.循环利用

E.综合治理

【答案】：AC

38、下列情形中，属于我国法律规定的行政诉讼受案范围的是（）。

A.认为行政机关侵犯其财产权的

B.对拘役不服的

C.认为行政机关侵犯法律规定的经营自主权的

D.行政机关工作人员对奖惩决定不服的

E.认为行政机关制定发布的具有普遍约束力的决定违法的

【答案】：AC

39、某施工单位在土方施工作业过程中，为有效防治扬尘大气污染，施工现场采取比较得当的措施包括()。

A.运送土方车辆封闭严密

B.施工现场出口设置洗车槽

C.堆放的土方洒水、覆盖

D.建筑垃圾分类堆放

E.对现场易飞扬物质采取有效措施，如洒水、地面硬化、围挡、密网覆盖、封闭等，防止扬尘产生

【答案】：ABC

40、关于建设用地使用权的说法，正确的有（）。2018真题

A.建设用地使用权自合同生效时设立

B.建设用地使用权可以在土地的地表、地上或者地下分别设立

C.建设用地使用权人将建设用地使用权转让，可以采用口头约定的形式

D.建设用地使用权可以与附着于土地上的建筑物、构筑物及其附属设施分别处分

E.住宅建设用地使用权期间届满的，自动续期

【答案】：B

41、某工程施工现场在大模板拆除时，因安全措施不到位，发生了1死1重伤的安全事故。根据《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，此事故的报告和调查处理中，存在问题的环节是（）。

A.事故发生后，现场人员在1小时内报告了本单位负责人

B.施工单位负责人向有关部门进行报告，报告的内容仅包括事发时间地点、损失