2022年一级建造师之一建工程法规题库题库大全及参考答案（培优B卷）

2022年一级建造师之一建工程法规题库题库大全及参考答案（培优B卷）第一部分单选题(50题)1、根据授权制定的法规与法律规定不一致，不能确定如何适用时，由()裁决

A.全国人大常委会

B.最高法院

C.国务院

D.全国人民代表大会

【答案】：A

2、建设项目的环境影响报告书,必须对建设项目可能产生的大气污染和对生态环境的影响作出评价,规定防治措施,并按照规定的程序报()审查批准。

A.地方政府主管领导

B.建设单位主管领导

C.环境保护行政主管部门

D.大气污染防治监管部门

【答案】：C

3、总承包单位甲公司经建设单位同意，将幕墙工程分包给乙公司施工。后该分包工程出现了施工质量问题，建设单位要求乙赔偿。下列责任赔偿的说法中，能够成立的是()。（2012）

A.乙与建设单位无直接合同关系，建设单位应要求甲赔偿

B.若甲已全部赔偿建设单位损失，则建设单位无权再向乙要求赔偿

C.该质量问题是乙造成的，与甲无关

D.对该质量问题乙与甲负有同等责任，乙仅承担赔偿的50%

【答案】：B

4、下列关于建筑业企业信用档案的表述中，错误的是()。

A.建筑业企业应当主动向资质许可机关提供真实、准确、完整的信用档案信息

B.未按要求提供信用档案信息的，责令限期改正，逾期未改正的，处以罚款

C.建筑业企业信用档案信息应当包括不良行为和良好行为，并向社会公开

D.信用档案信息中的不良行为，指合同履行中受到建设单位和监理处罚的记录

【答案】：D

5、关于联合体投标，下列说法中正确的是（）。

A.同一专业的单位组成联合体，按照资质等级高的单位确定资质等级

B.经招标人同意，资格预审后联合体可以更换成员

C.联合体成员在同一招标项目中可以自己名义单独投标

D.联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订中标合同

【答案】：D

6、根据《建设工程质量管理条例》，建设单位在申领施工许可证之前，应当按照有关规定办理（）。

A.开工报告手续

B.工程质量监督手续

C.监理单位的委托手续

D.保证安全施工措施的审批手续

【答案】：B

7、根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，除了交通事故、火灾事故外的其他事故造成的伤亡人数发生变化的，应当自事故发生（）起及时补报

A.60日

B.50日

C.40日

D.30日

【答案】：D

8、赵某通过国家考试取得注册资格证书，第二年准备办理初始注册，其应当满足的条件不包括（）。

A.经考核认定或考试合格取得资格证书

B.受聘于一个相关单位

C.达到继续教育要求

D.没有明确规定不予注册的情形

【答案】：C

9、根据《劳动法》，用人单位应当对其进行定期健康检查的是（）。

A.年满16周岁未满18周岁的劳动者

B.年满10周岁未满16周岁的劳动者

C.女工

D.在校学生进行勤工俭学者

【答案】：A

10、甲施工总承包企业承包某工程项目，将该工程的专业工程分包给乙企业，乙企业再将专业工程的劳务作业分包给丙企业，工程完工后，上述专业工程质量出现问题。经调查，是由于丙企业施工作业不规范导致，则该专业工程的质量责任应当由（）。

A.甲施工总承包企业对建设单位承担责任

B.丙企业对建设单位承担责任

C.甲施工总承包企业、乙企业和丙企业对建设单位共同承担责任

D.甲施工总承包企业和乙企业对建设单位承担连带责任

【答案】：D

11、根据《消防法》,除人员密集的大型场所和特殊工程以外的一般建设工程消防验收,（）。2017

A.施工企业应当向公安机关消防机构申请消防验收

B.建设单位应当先行备案后,方可进行消防验收

C.建设单位在验收后应当报公安机关消防机构备案

D.可以不经过消防验收,由公安机关消防机构进行抽查

【答案】：C

12、根据《建筑工程施工许可管理办法》规定，建设单位采用欺骗手段取得施工许可证的，由原发证机关（）施工许可证。

A.吊销

B.撤销

C.撤回

D.暂扣

【答案】：B

13、赵某骑摩托车路过一条正在修理的路段时，掉进一个晚上没有设置明显标志也未采取安全措施的基坑中，造成了腰部受伤，花去医疗费5000元。赵某伤好出院后多次找该工程建设单位和施工单位索赔，双方互相推诿，承担该责任的主体应该是()。

A.赵某与建设单位

B.施工单位

C.赵某与施工单位

D.赵某本人

【答案】：B

14、下列情形中，属于无因管理的是（）。

A.在加工合同中，定作人提供原材料

B.甲在乙外出期间，帮忙喂养其宠物猫

C.张某依约保管李某的背包

D.小李拾得他人的钱包据为己有

【答案】：B

15、某施工现场发生生产安全事故，造成10人重伤，直接经济损失达到5000万元。根据《生产安全事故调查处理条例》的规定，本次事故应当由事故发生地（）负责调查。

A.国务院

B.省级人民政府

C.县级人民政府

D.设区的市级人民政府

【答案】：B

16、下列人员中，可以被委托为民事诉讼代理人的是（）。

A.知名法学家

B.基层法律服务工作者

C.当事人的亲属

D.建设行政主管部门推荐的公民

【答案】：B

17、由于监理工程师指令有误导致现场停工，若合同中没有相应条款，则正确说法是（）。

A.由建设单位做好现场维护，所需费用由建设单位承担

B.由施工单位做好现场维护，所需费用由监理单位承担

C.由施工单位做好现场维护，所需费用由施工单位承担

D.由施工单位做好现场维护，所需费用由建设单位承担

【答案】：D

18、下列仲裁协议约定的内容中，属于有效条款的是（）。

A.仲裁协议约定的两个仲裁机构，且当事人不能就仲裁机构选择达成一致

B.当事人约定争议可以向仲裁机构申请仲裁也可以向人民法院起诉

C.劳动合同约定发生劳动争议向北京仲裁委员会申请仲裁

D.双方因履行合同发生纠纷向北京仲裁委员会申请仲裁

【答案】：D

19、未经行政复议的行政诉讼案件由()人民法院管辖。

A.最初作出行政行为的行政机关所在地

B.被告所在地人民法院

C.原告所在地人民法院

D.财产所在地

【答案】：A

20、关于工程建设中使用建筑材料的说法，正确的是（）。2016

A.建筑材料应该由建设单位采购

B.建设单位采购的建筑材料经施工企业检验不合格的，应当拒绝使用

C.建设单位招标采购建筑材料的，可以指定三个以上品牌

D.建设单位采购的建筑材料的经施工企业检验合格，使用后被证实属于不合格材料的，应由施工企业承担责任

【答案】：B

21、《立法法》规定，同一机关制定的法律、行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例、规章，新的规定与旧的规定不一致的，()。

A.由国务院裁定

B.由最高人民法院裁定

C.适用旧的规定

D.适用新的规定

【答案】：D

22、以市场为主导，以守法、守信（主要指经济信用，包括市场交易信用和合同履行信用）、守德（主要指道德、伦理信用）、综合实力（主要包括经营、资本、管理、技术等）为基础进行综合评价的是()。

A.政府对市场主体的守法诚信评价

B.社会中介信用机构的综合信用评价

C.行业协会的综合信用评价

D.行业协会协助政府部门的综合信用评价

【答案】：B

23、根据《招标投标法》的规定，不属于评标专家库专家必备的条件是（）。

A.从事相关专业领域工作满8年并具有高级职称

B.熟悉有关招标投标的法律法规

C.身体健康，能够承担评标工作

D.大学本科以上学历

【答案】：D

24、某建筑公司与职工小王因为工资奖金的问题产生了劳动争议，小王准备去当地的劳动争议仲裁委员会申请劳动仲裁。依据《劳动法》的规定，对劳动仲裁的理解正确的是（）。

A.必须是当事人双方都要求仲裁，才可以向劳动争议仲裁委员会申请仲裁

B.只要当事人任何一方要求仲裁，就可以直接向劳动争议仲裁委员会申请仲裁

C.仲裁裁决一般应在收到仲裁申请的30日内作出

D.仲裁应当自劳动争议发生之日起30日内向劳动争议仲裁委员会提出书面申请

【答案】：B

25、根据《著作权法》，著作权是（）。2014

A.随作品的发表而自动产生

B.随作品的创作完成而自动产生

C.在作品上加注版权后自动产生

D.在作品以一定的物质形态固定后产生

【答案】：B

26、按照《建设工程安全生产管理条例,》的规定，（）不属于建设单位安全责任范围。

A.向建设行政主管部门提供安全施工措施资料

B.向施工单位提供准确的地下管线资料

C.对拆除工程进行备案

D.为施工现场从事特种作业的施工人员提供安全保障

【答案】：D

27、《招标投标法》规定的招标方式是（）。

A.公开招标.邀请招标和议标

B.公开招标和议标

C.邀请招标和议标

D.公开招标和邀请招标

【答案】：D

28、甲于2007年3月20日取得一级建造师注册执业证书，甲由于工作单位变动，于2008年6月20日按规定办理了注册变更手续。根据有关规定，甲的注册有效期应当截止到()。

A.2010年3月20日

B.2011年3月20日

C.2011年6月20日

D.2012年6月20日

【答案】：A

29、可撤销合同中享有撤销权的当事人。应当在知道或者应当知道撤销事由之日起（）内行使，并应当向人民法院或者仲裁机构申请。。

A.6个月

B.1年

C.2年

D.5年

【答案】：B

30、根据《建设工程质量管理条例》，设计文件中注明的工程合理使用年限应从（）之日起算。

A.施工许可证办理

B.缺陷责任期结束

C.工程竣工验收合格

D.质保期结束

【答案】：C

31、投标文件中有含义不明确的内容或明显计算错误的，评标委员会（）。

A.暗示或诱导投标人澄清、说明

B.接受投标人主动提出的澄清、说明

C.必要时可书面通知投标人作出澄清、说明

D.可从是否有利于招标人的角度决定该投标的有效性

【答案】：C

32、（2019年真题）根据《安全生产法》，施工企业从业人员发现安全事故隐患，应当及时向（）报告

A.安全生产监督管理部门或者建设行政主管部门

B.现场安全生产管理人员或者项目负责人

C.现场安全生产管理人员或者施工企业负责人

D.县级以上人民政府或者建设行政主管部门

【答案】：C

33、关于建筑市场行为公布的说法，正确的是（）.

A.行政处理决定在被行政复议或者行政诉讼期间，公告部门应当停止对违法行为记录的公告

B.招标投标违法行为记录公告涉及国家秘密、商业秘密和个人隐私的记录一律不得公开

C.原行政处理决定被依法变更或撤销的，公告部门应当及时对公告记录予以变更或撤销，无需在公告平台上予以声明

D.企业整改经审核确实有效的，可以缩短其不良行为记录信息公布期限，但公布期限最短不得少于3个月

【答案】：D

34、除可以当场作出行政许可决定的外，行政机关应当自受理行政许可申请之日起()日内作出行政许可决定。

A.10

B.20

C.30

D.45

【答案】：B

35、宋某与陈某签订了房屋租赁合同，约定租期1年，租金按月支付。合同签订前，宋某已得知该房屋存在明显的安全问题。宋某仅租用了3个月便提出解除合同。对此，下列说法中正确的是()。

A.该租赁合同无效

B.宋某应承担违约责任

C.陈某应向宋某提出补偿要求

D.宋某可以随时解除合同

【答案】：D

36、关于租赁合同，下列说法错误的是（）。

A.租赁合同租赁期限最长不得超过20年

B.租赁期限在6个月以上的，应当采取书面形式；否则，6个月后，双方可以随时解除租赁合同

C.租赁物在租赁期间发生所有权变动的，不影响租赁合同的效力

D.除非当事人另有约定，出租人应当履行租赁物的维修义务

【答案】：B

37、下列是关于双方当事人在合同中既约定违约金，又约定定金时，一方违约时，另一方当事人()，保护自己的合法权益。

A.可以选择使用违约金或者定金条款要求对方承担责任

B.只能依据违约金条款要求对方承担责任

C.可以采用违约金条款加定金条款金额之和要求对方承担违约责任

D.只能依据定金条款要求对方承担责任

【答案】：A

38、下列关于质权的说法正确的是()。

A.质物不需要转移占有

B.不动产可以作为质物

C.著作权里的财产权可以作为权利质押

D.权利质押不需要将权利凭证交付质押人

【答案】：C

39、甲施工企业误将应支付给乙供应商的货款支付给了丙供应商。关于该笔货款的返还，丙与甲之间债的产生根据属于（）。

A.不当得利

B.侵权

C.合同

D.无因管理

【答案】：A

40、承包建筑工程的单位应当持有依法取得的资质证书,并在()的业务范围内承揽工程。

A.企业授权

B.其资质等级许可

C.工商登记

D.公司章程规定

【答案】：B

41、2017年3月1日甲施工企业向乙钢材商发出采购单购买一批钢材。要求乙在3月5日前承诺。3月1日，乙收到甲的采购单，3月2日，甲再次发函至乙取消本次采购。乙收到两份函件后，3月4日，乙发函至甲表示同意履行3月1日的采购单。关于该案的说法，正确的是（）。2017真题

A.甲3月2日的行为属于要约撤回

B.乙3月4日的行为属于新要约

C.甲的要约已被撤销

D.甲乙之间合同成立

【答案】：D

42、2014年2月1日，某建设单位与某施工企业签订了施工合同，约定开工日期为5月1日。2月10日该施工企业与保险公司签订了建筑工程一切险保险合同。为保证工期，施工企业于4月20日将建筑材料运至工地。后因设备原因，工程实际开工日期为5月10日。该建筑工程一切险的保险生效日为（）。

A.2014年2月10日

B.2014年4月20日

C.2014年5月1日

D.2014年5月10日

【答案】：B

43、某建筑公司与某开发公司签订了一份建设工程施工合同，合同的约定由建筑公司预先垫付20%的工程款，但没有约定利息的计算方法。后两公司就工程款支付发生争议，建筑公司诉至人民法院，要求开发公司支付工程款并偿还垫付工程款的利息，人民法院应（）。

A.对该诉讼请求全部予以支持

B.对工程款诉讼请求予以支持，对利息诉讼请求不予支持

C.对该诉讼请求全部不予支持

D.对工程款诉讼请求不予支持，对利息诉讼请求予以支持

【答案】：B

44、负责全国实施工程建设强制性标准监督管理工作的国家机关是()（2013）

A.国务院质量监督行政主管部门

B.国务院安全监督行政主管部门

C.国务院建设行政主管部门

D.国务院工商行政管理部门

【答案】：C

45、甲承包商与乙金属构件厂签订了构件加工协议。协议履行过半，该承包商突然通知构件厂解除这个协议。按照承揽合同的法律规定，下列关于甲、乙双方权利的表述中，正确的是()。

A.经乙同意后方可解除合同

B.乙有权要求对方继续履行合同

C.甲承包商有权随时解除合同，但应赔偿损失

D.甲承包商不享有随时解除合同权

【答案】：C

46、某施工单位分别对两个建设单位的工程项目投标,但是，在提交标书时，不慎将两个项目的投标文件互相错投。则此施工单位的两个投标文件均不构成要约，其原因是（）

A.要约内容不明确

B.要约人不特定

C.受要约人错误

D.无订立合同的意思表示

【答案】：C

47、我国施工单位承揽工程或从事建筑施工活动的范围，取决于它的()。

A.资质等级

B.注册所在地

C.专业技术

D.市场分布

【答案】：A

48、乙施工企业和丙施工企业联合共同承包甲公司的建筑工程项目，由于联合体管理不善，造成该建筑项目损失。关于共同承包责任的说法，正确的是（）。

A.甲公司有权请求乙施工企业与丙施工企业承担连带责任

B.乙施工企业和丙施工企业对甲公司各承担一半责任

C.甲公司应该向过错较大的一方请求赔偿

D.对于超过自己应赔偿的那部分份额，乙施工企业和丙施工企业都不能进行追偿

【答案】：A

49、根据《安全生产法》,生产经营单位的主要负责人在工程建设过程中未按照该法规定履行安全生产管理职责,导致发生较大事故的,应当由安全生产监督管理部门按照规定处以()的罚款。

A.一年年收入的30%

B.一年年收入的40%

C.一年年收入的60%

D.一年年收入的80%

【答案】：B

50、根据《建设工程施工质量节能验收统一标准》关于建筑节能分部工程验收的说法，正确的是（）。

A.节能工程的检验批验收应当由总监理工程师主持，施工企业相关专业的质量检查员与施工员参加

B.工程使用的建筑构配件未提供相关节能性检测报告的，监理单位不得组织节能工程验收

C.节能分部工程验收应当由监理工程师主持，施工企业的项目经理、项目技术负责人参加

D.参加验收各方主体验收意见不一致的，建筑节能工程验收以监理单位的意见为准

【答案】：B

第二部分多选题(50题)1、下列劳动合同条款中，属于选择条款的有（）。2014

A.社会保险

B.试用期

C.保守商业秘密

D.补充保险

E.休息休假

【答案】：BCD

2、根据《建筑工程转包违法分包等违法行为认定查处管理办法(试行)》，施工企业有转包、违法分包等违法行为的，应承担的法律责任有()。

A.给与警告，限期整改

B.责令改正，没收违法所得

C.并处工程合同价款一定比例的罚款

D.责令停业整顿，降低资质等级

E.情节严重的，吊销资格证书

【答案】：BCD

3、工程施工合同履行过程中，建设单位迟延支付工程款，则施工单位要求建设单位承担违约责任的方式可以是（）。

A.继续履行合同

B.降低工程质量标准

C.提高合同价款

D.提前支付所有工程款

E.支付逾期利息

【答案】：A

4、效力特定合同指合同成立以后，是否具有效力还未确定，有待其他行为或事实使之确立的合同，效力待定合同主要包括的类型有（）。

A.限制民事行为能力人依法不能独立签订的合同

B.具有明显胁迫、威胁手段危害国家利益的合同

C.无权代理人以被代理人名义订立的合同

D.越权订立的合同

E.无处分权人订立的合同

【答案】：ACD

5、根据《建设工程质量检测管理方法》，关于建设工程质量检测的说法，正确的有（）。

A.检测机构和检测人员不得推荐或监制建筑材料、构配件和设备

B.检测机构的资质分为综合检测资质和专项检测资质

C.检测机构不得转包检测业务

D.质量检测业务应当由施工企业书面委托具有相应资质的检测机构进行

E.利害关系人对检测结果有争议的，由双方共同认可的检测机构复检，复检结果由提出复检方报当地建设主管部门备案

【答案】：AC

6、关于工程保修期的说法,正确的有（）。

A.基础设施工程的保修期为设计文件规定的该工程合理使用年限

B.屋面防水工程的保修期为4年

C.建设工程保修期的起始日是提交竣工验收报告之日

D.保修期结束后,返还质量保证金

E.在保修期内,施工企业一直负有维修保修义务

【答案】：A

7、根据《住房城乡建设部办公厅等关于开展工程建设领域专业技术人员职业资格“挂证”等违法违规行为专项整治的通知），下列关于“挂证”的说法，正确的有（）。

A.建造师注册证书不可以租信使用

B.建造师注册单位与实际工作单位不一致的属于“挂证

C.人力资深服务机构可以提供建造师租借信息服务

D.违规使用“挂证”人员的单位，将被予以通报，记入不良行为记录，并列入建筑市场主体“黑名单”

E.人力资源服务机构因工作需要扣押建造师注册证书属于“挂证”

【答案】：ABCD

8、下列关于代理的法律责任说法正确的是（）。

A.代理人可以根据需要自行决定转委托第三人代理，代理行为的法律后果由被代理人承担

B.本人知道他人以本人名义实施民事行为而不作否认表示的，视为同意

C.代理人知道被委托代理的事项违法仍然进行代理活动的，代理人负主要责任

D.委托书授权不明的，由被代理人承担责任

E.代理人不履行职责给被代理人造成损害的，应当承担民事责任

【答案】：B

9、下列关于延续注册和变更注册的表述中正确的是（）。

A.延续注册申请应在注册有效期满前3个月内提出

B.申请延续注册只需提供原注册证书

C.延续注册有效期为3年

D.延续注册执业期间不能申请变更注册

E.变更注册后仍延续原注册有效期

【答案】：C

10、关于不动产物权的设立、变更、转让、消灭的说法中，正确的有()。

A.不动产物权的变更登记，自记载于不动产登记簿时发生效力

B.不动产物权的转让，经依法登记，发生效力

C.不动产登记，由申请人所在地的登记机构办理

D.依法属于集体所有的自然资源，所有权可以不登记

E.不动产物权的设立和消灭，未经登记，不发生效力，但法律另有规定的除外

【答案】：AB

11、根据2015年修订的《立法法》,下列选项中属于只能制定法律的事项包括()。

A.民事基本制度

B.对非国有财产的征借

C.对非国有财产的征收、征用

D.税种的设立、税率的确定和税收征收管理等税收基本制度

E.基本经济制度以及财政、海关、金融和外贸的基本制度

【答案】：ACD

12、建筑施工企业，必须经建设主管部门或者其他有关部门考核合格方可任职的人员有()。

A.主要负责人

B.安全管理人员

C.生产管理人员

D.项目负责人

E.生产作业人员

【答案】：ABD

13、下述情形中，建筑施工企业必须在变更后10日内到原安全生产许可证颁发管理机关办理安全生产许可证变更手续的是()。

A.企业股东变更

B.企业名称变更

C.企业注册地址变更

D.企业法人变更

E.企业设立分公司

【答案】：BCD

14、（2020年真题）关于建设工程证据审核认定的说法，正确的有（）。

A.无法与原件、原物核对的复印件、复制品不能作为认定案件事实的证据

B.诉讼中，当事人为达成调解协议作出妥协所涉及的对案件事实的认可，可以在其后的诉讼中作为对其不利的证据

C.社会团体依职权制作的公文书证的证明力一般大于其他书证

D.视听资料的证明力一般大于勘验笔录

E.鉴定结论的证明力一般大于证人证言

【答案】：C

15、工程项目节能工程，存在（）时，不得组织节能验收。

A.隐蔽验收记录等技术档案和施工管理资料不完整

B.违反强制性条文的质量问题而未整改完毕

C.参加验收各方主体验收意见不一致的

D.参加验收人员不具备相应资格的

E.验收程序和执行标准不符合要求的

【答案】：AB

16、建设用地使用权人将建设用地使用权转让、互换、出资、赠与或者抵押，应当符合的规定有()。

A.应当向登记机构申请变更登记

B.当事人应当采取书面形式订立相应的合同

C.当事人可以采取书面或口头形式订立相应的合同

D.附着于该土地上的建筑物、构筑物及其附属设施分开处分

E.使用期限由当事人约定，但不得超过建设用地使用权的剩余期限

【答案】：AB

17、甲施工企业向乙机械设备公司购买了机械设备，并签订了买卖合同，合同约定乙交由一家运输公司运输，但没有约定风险的承担，则乙的主要义务有（）。2018真题

A.按合同约定交付机械设备

B.转移机械设备的所有权

C.承担机械设备运输过程中的风险

D.机械设备的瑕疵担保

E.为机械设备购买运输保险

【答案】：ABD

18、下列法律责任中，属于行政处罚的有（）。2014

A.降低资质等级

B.罚金

C.记过

D.没收财产

E.罚款

【答案】：A

19、甲建筑设备生产企业将乙施工单位订购的价值10万元的某设备错发给了丙施工单位，几天后，甲索回该设备并交付给乙。乙因丙曾使用过该设备造成部分磨损为由要求甲减少价款1万元。下列关于本案中债的性质的说法，正确的有()。

A.甲错发设备给丙属于无因管理之债

B.丙向甲返还设备属于不当得利之债

C.乙向甲支付设备款属于合同之债

D.甲向乙少收1万元货款属于侵权之债

E.丙擅自使用该设备对乙应承担侵权之债

【答案】：BC

20、某施工单位对其编制的投标文件享有（）。

A.所有权

B.专利权

C.著作权

D.商标权

E.修改权

【答案】：AC

21、甲施工企业收到水泥厂寄发的最新价目表，甲按照价目表标明的价格向水泥厂订购100吨325#水泥，并附上合同所有条款。水泥厂收到订购单后发函至甲施工企业告知325#水泥断货，能否用425#水泥代替，价格上浮10%，则下列说法正确的有（）。

A.水泥厂的价目表属于要约邀请

B.水泥厂的价目表属于要约

C.甲施工企业的订购单属于要约

D.水泥厂的回函属于承诺

E.水泥厂的回函属于新要约

【答案】：AC

22、下列选项中，属于行政处罚的是（）。

A.没收财产

B.没收违法所得

C.罚金

D.罚款

E.拘役

【答案】：BD

23、注册建造师有()情形的，由注册机关办理注销手续，收回注册证书和执业印章或者公告其注册证书和执业印章作废。

A.受到刑事处罚的

B.依法被撤销注册的

C.依法被吊销注册证书的

D.年龄超过55周岁的

E.在两个单位担任职务的

【答案】：ABC

24、民事纠纷的法律解决途径有()。

A.和解

B.复议

C.诉讼

D.调解

E.仲裁

【答案】：ACD

25、关于劳动工资保障制度的说法，正确的有（）。（2016）

A.延长工作时间工资不包括在最低工资内

B.乡镇企业不适合用最低工资标准制度

C.劳动者依法参加社会活动期间，用人单位应当依法支付工资

D.最低工资的具体标准由省级人民政府规定，报国务院备案

E.有毒有害等特殊工作条件下的津贴包括在最低工资内

【答案】：ACD

26、关于施工合同的义务下列说法正确的是()。

A.施工合同的义务包括完成施工任务和支付工程价款

B.对于完成施工任务，建设单位是债务人，施工单位是债权人

C.对于支付工程价款，建设单位是债权人，施工单位是债务人

D.对于支付工程价款，建设单位是债务人，施工单位是债权人

E.对于完成施工任务，建设单位是债权人，施工单位是债务人

【答案】：AD

27、施工企业乙经建设单位甲同意，将部分非主体工程分包给施工企业丙，丙又将其中部分工程违法分包给施工企业丁。后丁因工作失误致使工程不合格，甲欲索赔。关于责任承担的说法，正确的有（）。

A.甲有权要求乙承担民事责任

B.甲有权要求丙承担民事责任

C.甲无权要求丁承担民事责任

D.乙向甲承担民事责任后，有权向丙追偿

E.丙向乙承担民事责任后，有权向丁追偿

【答案】：ABD

28、关于招标代理机构的说法，正确的有（）。

A.招标代理机构是社会中介组织

B.未经招标人同意，招标代理机构不得向他人转让代理业务

C.工程招标代理机构可以参与同一招标工程的投标

D.工程招标代理机构不得与招标工程的投标人有利益关系

E.由评标委员会指定招标代理机构

【答案】：ABD

29、根据《劳动合同法》，劳动者的下列情形中，用人单位不得解除劳动合同的是（）。

A.在试用期间被证明不符合录用条件的

B.严重违反用人单位规章制度的

C.患病或非因公负伤，在规定的医疗期内的

D.被依法追究刑事责任的

E.在本单位连续工作满15年，且距法定退休年龄不足5年的

【答案】：C

30、村民欲外出打工，将其电视机委托好友乙保管。乙未经甲同意，在甲外出打工期间，将该电视机谎称为己所有卖给丙，在丙支付合理的、相应的价款的同时将电视机交付于丙。关于这一事例，下列表述中，符合《民法典》规定的有()。

A.甲无权要求丙返还该台电视机

B.丙享有该台电视机的所有权

C.由于乙无权处分该台电视机，所以在甲不予追认时，乙处分行为无效，丙不能获得该台电视机的所有权

D.甲丧失对该台电视机的所有权，并有权请求乙赔偿损失

E.甲丧失对该台电视机的所有权，且无权请求乙赔偿损失

【答案】：ABD

31、下列各项中,属于人民法院应当裁定中止执行的情形有()。

A.申请人撤销申请的

B.案外人对执行标的提出确有理由的异议的

C.作为一方当事人的公民死亡,需要等待继承人继承权利或者承担义务的

D.只追索赡养费、抚养费、抚育费案件的权利人死亡的

E.作为被执行人的公民因生活困难无力偿还借款,无收人来源,又丧失劳动能力的

【答案】：BC

32、根据《建设工程安全生产管理条例》,施工单位应当对应急救援工作做到()。

A.配备必要的应急救援器材

B.制定本单位生产安全事故应急救援预案

C.不定期组织演练

D.配备专职应急救援人员

E.建立应急救援组织

【答案】：AB

33、根据《环境保护法》,下列情形中,暂予免征环境保护税的有（）。

A.农业生产（不包括规模化养殖）排放应税污染物的

B.机动车排放应税污染物的

C.依法设立的城乡污水集中处理?生活垃圾集中处理场所排放相应应税污染物,不超过国家和地方规定的排放标准的

D.纳税人综合利用的固体废物,符合国家和地方环境保护标准的

E.纳税人排放应税大气污染物或者水污染物的浓度值低于国家和地方规定的污染物排放标准50%的

【答案】：ABCD

34、根据《历史文化名城名镇名村保护条例》，属于申报历史文化名城、名镇、名村条件的有（）。

A.保存文物特别丰富

B.历史建筑集中成片

C.保留着传统自然格局和地理风貌

D.集中反映本地区建筑的文化特色、民族特色

E.历史上曾经作为政治、经济、文化、交通中心或者军事要地

【答案】：ABD

35、根据代理权获得的方式不同，代理可分为（）。

A.指定代理

B.隐名代理

C.委托代理

D.居间代理

E.法定代理

【答案】：C

36、施工单位签订的如下协议中，属《民法典》调整的有（）。

A.与设备租赁站订立的设备租赁协议

B.与其项目经理订立的安全目标责任协议

C.与其职工订立的计划生育目标协议

D.与其职工订立的劳动协议

E.与银行订立的借款协议

【答案】：A

37、承包人超越资质承包项目，完成施工后，发包人拒不支付工程款，下列关于施工合同效力以及工程款支付的说法，正确的有（）。

A.该合同无效，发包人也不需支付工程款

B.该合同有效，发包人应当支付工程款

C.该合同无效，但如果竣工验收合格，发包人仍需支付工程款

D.该合同无效，但即使竣工验收不合格，但修复后竣工验收合格，发包人仍需支付工程款

E.该合同有效，但必须工程竣工验收合格后，发包人才需支付工程款

【答案】：CD

38、某太型工程建设项目交付使用后发现与审批的环境影响报告表内容不符，建设单位应当（）。

A.组织环境影响后评价

B.立即停止使用

C.采取改进措施

D.填报环境影响报告书

E.接受建设行政主管部门处罚

【答案】：AC

39、下列义务中，属于建设工程监理企业安全生产管理主要义务是（）。

A.安全技术措施审查

B.安全设备合格审查

C.专项施工方案审查

D.施工招标审查

E.安全生产事故隐患报告

【答案】：AC

40、下列关于行政机关的行政行为特征的表述,正确的是()。

A.行政行为是执行法律的行为

B.行政行为具有强制性

C.行政行为不具有自由裁量性

D.行政行为以无偿为原则，以有偿为例外

E.行政行为具有快捷性

【答案】：ABD

41、以下合同事项中，一方当事人应取得对方当事人同意才能发生法律效力的是（）。

A.发包人要求承包人提前3个月竣工

B.承包人因工程变更要求调整合同价款

C.承包人将其工程款债权转让他人

D.承包人将部分非主体、非关键工作分包

E.发包人