监理工程师之合同管理题库精选题库【A卷】

监理工程师之合同管理题库精选题库【A卷】第一部分单选题(50题)1、（2021年真题）根据《标准设计施工总承包招标文件》，组成合同的文件有：①发包人要求；②价格清单；③通用合同条款。仅就上述合同文件而言，正确的优先解释顺序是（）。

A.①-②-③

B.③-②-①

C.③-①-②

D.②-③-①

【答案】：C

2、在建设工程施工合同法律关系中，法律关系的客体是（）。

A.建筑物

B.施工工程技术

C.施工工程款

D.工程施工行为

【答案】：D

3、采用设计方案招标时，评标委员会评审的内容不包括（）。

A.设计方案的功能、技术、经济和美观

B.设计方案符合城乡规划、城市设计

C.设计方案符合安全、绿色、节能、环保要求

D.项目解读、设计构思

【答案】：D

4、根据《标准施工招标文件》的规定，以下有关两阶段招标的说法中，正确的是（）。

A.第一阶段招标，属于实施方案选择阶段，投标文件的技术标应附带报价，否则视为废标

B.第二阶段，投标人报送分别包封的“修改技术标”和“商务标”，然后召开第二次开标会，会上宣读修改后的技术标和商务标

C.技术标未通过者，商务标不需要退还给投标人

D.两阶段招标可以采用公开招标方式，也可以采用邀请招标

【答案】：D

5、根据FIDIC《施工合同条件》，施工合同的有效期为自合同订立之日起至()之日止。

A.竣工验收

B.工程师签发工程接收证书

C.工程师签发履约证书

D.结清单生效

【答案】：D

6、监理公司以其所有的房屋作为抵押物，与银行订立抵押合同。该抵押权的生效日期为()之日。

A.当事人签字

B.抵押物登记

C.转移产权证

D.转移房屋占有

【答案】：B

7、材料采购合同，除专用合同条款另有约定外，供货周期不超过（）的签约合同价为固定价格。

A.12个月

B.14个月

C.24个月

D.36个月

【答案】：A

8、下列关于工程最终结清工作程序的说法中，不正确的是（）。

A.监理人应在承包人提交最终结清申请单后的21天内完成核查

B.发包人应在收到监理人提出应支付给承包人的价款后14天内完成审核

C.发包人应在监理人出具最终结清证书后的14天内将应支付款支付给承包人

D.监理人未在约定时间内核查又未提出具体意见的，视为同意承包人提交的最终结清申请

【答案】：A

9、根据《施工合同示范文本》，建筑工程项目一般应由（）投保建筑工程一切险。

A.发包人

B.承包人

C.监理人

D.分包人

【答案】：A

10、下列关于合同争议评审组的说法正确的是（）。

A.由发包人负责组建

B.由有合同管理和工程实践经验的专家组成

C.作出的评审意见具有强制约束力

D.负责拟定执行协议，经争议双方签字后作为合同的补充文件

【答案】：B

11、某施工合同履行中，监理人与承包人按合同约定共同进行工程的检验，如监理人收到承包人共同检验的通知后，既未发出变更检验时间的通知，又未按时参加，则下列说法正确的是（）。

A.承包人可以单独进行检验

B.承包人单独进行的检验视为监理人不在场情况下进行

C.监理人对承包人单独进行的检验结果可以拒绝确认

D.监理人对承包人单独进行的检验结果有疑问不得要求重新检验

【答案】：A

12、发包人代表在授权范围内的行为由（）承担法律责任。

A.发包人代表

B.发包人

C.勘察人

D.勘察人的项目负责人

【答案】：B

13、某施工合同履行过程中，承包人因自身原因造成实际工程进度滞后于计划进度，按照工程师要求对进度计划进行了修改，并得到工程师的确认。但执行修改后的进度计划，仍不能按期完工。下列关于该拖期的处理方法中，正确的是()。

A.追究承包人拖期违约责任时，减少合同约定的日拖期赔偿金额

B.工程师对确认进度计划负责，承担部分拖期完工违约金

C.承包人按合同约定的拖期违约金的计算方法承担违约责任

D.按照修改后的进度计划确认新的合同工期，不视为拖期完工

【答案】：C

14、（2019年真题）在施工招标程序中，发售招标文件后的下一个工作阶段是（）。

A.踏勘现场

B.召开投标预备会

C.组建评标委员会

D.递交投标文件

【答案】：A

15、(2019年真题)下列合同文件中，列入《标准施工招标文件》中施工合同文本中的合同附件格式的是（）。

A.协议书、投标保函、履约保函

B.投标保函、履约保函、预付款保函

C.协议书、预付款保函、履约保函

D.工程量清单、材料设备一览表、工程预付款明细单

【答案】：C

16、关于分包工程施工的管理职责，下列说法正确的是（）。

A.业主派驻施工现场的项目经理对分包人的施工进行监督.管理和协调

B.分包商使用的材料.施工工艺.工程质量由承包商进行监督管理

C.分包合同的当事人是业主和分包商

D.承包商对分包工程的实施负有全面管理责任

【答案】：D

17、关于概念数据层的描述正确的是（）。

A.概念数据层是膳食调查数据库的中间一层

B.概念数据层是数据库的整体逻辑表示

C.概念数据层是逻辑记录的集合

D.概念数据层所涉及的是数据库所有对象的物理情况，而不是它们的逻辑关系

E.概念数据层是数据库管理员概念下的数据库

【答案】：A

18、某工程施工合同约定的工期为20个月，专用条款规定承包人提前竣工或延误竣工均按月计算奖金或延误损害赔偿金。施工至第16个月，因承包人原因导致实际进度滞后于计划进度。承包人修改后的进度计划的竣工时间为第22个月，工程师认可了该进度计划的修改。承包人的实际施工期为21个月。下列关于承包人的工期责任的说法中，正确的是()。

A.提前工期1个月给予承包人奖励

B.延误工期1个月追究承包人拖期违约责任

C.对承包人既不追究拖期违约责任，也不给予奖励

D.因工程师对修改进度计划的认可，按延误工期0.5个月追究承包人违约责任

【答案】：B

19、关于膳食纤维的叙述错误的一条是（）。

A.来自蔬菜、水果

B.有利于排便

C.能被人体消化酶所水解

D.减轻毒物对机体的损害作用

【答案】：C

20、大型设备采购招标包括设备及伴随服务，投标人的伴随服务内容之一是（）。

A.申请设备使用许可

B.设备的技术指标改进

C.设备的调试

D.设备运抵现场的保管

【答案】：C

21、合同担保方式中，既可以用当事人自己的财产又可以用第三人的财产作担保的方式是（）。

A.保证

B.定金

C.留置

D.质押

【答案】：D

22、某工程施工需要中断主要公路交通2天，发包人通知该项目监理机构到交通管理部门办理相关的批准手续。按照监理合同示范文本的规定，监理单位完成的此项工作属于()的范围。

A.正常监理工作

B.额外监理工作

C.变更监理工作

D.附加监理工作

【答案】：D

23、适用于进行资格预审的公开招标的是（）。

A.招标公告

B.投标邀请书

C.工程量清单

D.内部招标通告

【答案】：A

24、根据《标准设计施工总承包招标文件》，投保工伤险和人身意外伤害险的正确做法是（）。

A.发包人、监理人、承包人和分包人均应投保

B.承包人和监理人应投保，发包人和分包人不需要投保

C.承包人、分包人及监理人应投保，发包人不需要投保

D.承包人和分包人应投保，发包人和监理人不需要投保

【答案】：A

25、风险型CM合同计价的方式是（）。

A.采用成本加酬金的计价方式，CM承包商可赚取总包、分包合同的差价

B.采用成本加酬金的计价方式，CM承包商不赚取总包、分包合同的差价

C.采用固定总价的计价方式，CM承包商可赚取总包、分包合同的差价

D.采用固定总价的计价方式，CM承包商不赚取总包、分包合同的差价

【答案】：B

26、实施监理的建设工程项目施工前，有关监理工作内容及监理权限事宜，应由()以书面形式通知承包人。

A.总监理工程师

B.监理人

C.发包人

D.总监理工程师代表

【答案】：C

27、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，在暂停施工期间，负贵施工现场保护和安全保障的主体是（）。

A.发包人

B.监理人

C.承包人

D.监理人和承包人

【答案】：C

28、（2018年真题）《标准施工招标文件》的适用范围是（）。

A.大型复杂的工程项目

B.多元投资主体的工程项目

C.工期在一年之内的工程项目

D.跨行业的工程项目

【答案】：A

29、下列组织或机构中，不能作为保证人的是（）。

A.非银行金融机构

B.国家机关

C.企业

D.公民

【答案】：B

30、出卖人根据合同约定将标的物运送至买受人指定地点并交付给承运人后，标的物毁损、灭失的风险由（）负担，但当事人另有约定的除外。

A.出卖人

B.买受人

C.承运人

D.委托人

【答案】：B

31、在材料采购招标中，合同条款中规定预付款为合同总价的15%，如果投标人提出预付款需按合同总价的20%支付，则可按招标文件规定的年利率计算出合同总价（）提前付款后的利息，在评标价中（）这笔金额。

A.5%，加上

B.5%，减去

C.20%，加上

D.20%，减去

【答案】：A

32、某工程项目依法招标发包，某投标人在开标后提出增加优惠条件。招标人对该优惠条件的正确处理是()。

A.接受该优惠条件

B.接受该优惠条件，但在评标时仅作参考

C.拒绝接受该优惠条件

D.将该投标人的投标按废标处理

【答案】：C

33、采用设计施工总承包，工程竣工验收未能通过，经过承包人修正缺陷再次验收检验合格。这种情况下，计算承包人的实际竣工日期应为()的日期。

A.承包人第一次提交竣工验收报告

B.承包人修改后再次提交竣工验收报告

C.最终验收合格

D.办理竣工验收手续

【答案】：B

34、依据《民法通则》的规定，委托代理中，如果授权范围不明确，则应当由（）。

A.被代理人自行承担全部责任

B.代理人自行承担全部责任

C.被代理人(单位)向第三人承担民事责任，代理人负连带责任，但是代理人的连带责任是在被代理人无法承担责任的基础上承担的

D.被代理人与代理人共同向第三人承担按份责任

【答案】：C

35、施工合同履行中，发包人拖欠工程结算款，在收到竣工结算报告及结算资料56天内仍不支付，则承包人()

A.无权对该工程主张任何权利

B.无权申请人民法院拍卖该工程，但可主张该工程所有权

C.可以申请人民法院拍卖该工程，承包人优先受偿

D.可以留置该工程

【答案】：C

36、（2021年真题）根据《标准设计施工总承包招标文件》，发包人与承包人在履行合同中发生争议，经争议评审组评审但当事人不接受评审意见而提交仲裁的，应在仲裁结束前暂按（）执行。

A.争议评审组的评审意见

B.发包人的意见

C.承包人的意见

D.总监理工程师的确定

【答案】：D

37、依据《民法典》担保物权分编和合同编的规定，当采用保证方式进行担保时，（）。

A.债务人与债权人是保证合同的当事人，债务人向债权人保证，当债务人不履行债务时由保证人承担责任

B.债务人与债权人是保证合同的当事人，明确保证人，保证人向债务人保证，当债务人不履行债务时，由保证人承担责任

C.保证人与债务人是保证合同的当事人，保证人承诺，当债务人不履行债务时，由保证人承担责任

D.保证人与债权人是保证合同的当事人，保证人承诺，当债务人不履行债务时，由保证人承担责任

【答案】：D

38、某施工企业在异地设有分公司，分公司受其委托与材料供应商订立了采购合同。材料交货后货款未支付，供应商应以()为被告人向人民法院起诉，要求支付材料款。

A.监理单位

B.建设单位

C.分公司

D.施工企业

【答案】：D

39、ECC合同的内容组成中，主要选项条款有6个不同的合同计价模式，选项E表示的合同类型是（）。

A.带有分项工程表的目标合同

B.带有工程量清单的目标合同

C.成本补偿合同

D.管理合同

【答案】：C

40、某施工合同履行中，发包人派驻施工现场的代表甲平时很少参与管理，都由发包人的员工乙对承包人完成的工程量确认并以甲的名义签字后支付工程款，但乙并未获得发包人法定代表人的书面授权。工程竣工结算时，甲对乙确认的其中几项进度款提出异议。此时，对已支付的工程款（）。

A.经乙签字的均无效，全部由甲重新确认

B.经甲确认的有效，甲不予确认的无效

C.经乙签字的全部有效

D.需委托造价管理部门确定

【答案】：B

41、参加合同法律关系，依法享有权利，承担义务的当事人指的是（）。

A.合同法律关系主体

B.合同法律关系客体

C.法人

D.自然人和公民

【答案】：A

42、关于组织资格预审，下列说法正确的是（）。

A.潜在投标人准备资格预审申请文件的时间应不少于10日

B.可能影响资格预审申请文件编制的澄清或者修改应至少在提交资格预审申请文件截止时间3日前通知，否则顺延提交资格预审申请文件的截止时间

C.申请人对资格预审文件的异议应当在递交资格预审申请文件截止时间5日前提出

D.依法必须招标的项目应当组建资格审查委员会

【答案】：B

43、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，关于变更意向书及变更指示发出主体的说法，正确的是（）。

A.可以由发包人发出

B.只能由监理人发出

C.可以由承包人发出

D.只能由发包人发出

【答案】：B

44、基准日后法律规定、规范和标准发生重大变化时，勘察人的下列做法正确的是（）。

A.直接按照最新规定完成勘察工作

B.仍然按照基准日时的规定完成勘察工作

C.向发包人提出遵守新规定的建议

D.向发包人提出遵守新规定的建议后按照最新规定完成勘察工作

【答案】：C

45、某施工企业从银行借款1000万元，以房产作抵押。施工企业经营亏损无力还贷，除本金外，施工企业还欠银行利息200万元，违约金200万元。银行经诉讼后抵押房产被拍卖，得款2000万元。银行诉讼及申请拍卖费用50万元，则拍卖得款的分配应为()

A.全部归银行所有

B.返还施工企业550万元

C.返还施工企业600万元

D.返还施工企业750万元

【答案】：B

46、不溶性膳食纤维主要包括（）。

A.树胶

B.纤维素

C.果胶

D.半纤维素

E.木质素

【答案】：B

47、（2017年真题）根据《标准施工合同》，当投标函、合同协议书和通用合同条款出现含义或内容矛盾时，优先解释的顺序是（）。

A.投标函→合同协议书→通用合同条款

B.投标函→通用合同条款→合同协议书

C.合同协议书→投标函→通用合同条款

D.合同协议书→通用合同条款→投标函

【答案】：C

48、（2020年真题）根据《标准施工招标文件》，关于缺陷责任期的说法，正确的是（）。

A.缺陷责任期应从工程接收证书写明的竣工日开始起算

B.缺陷责任期内出现的工程缺陷由发包人负责修复

C.缺陷责任期内发生的修复费用由承包人承担

D.缺陷责任期最长不得超过1年

【答案】：A

49、《标准施工合同》通用条款规定的“基准日期”是指（）。

A.投标截止日

B.开标之日

C.中标通知书发出之日

D.投标截止日28天

【答案】：D

50、某工程项目现场有甲、乙两个承包人同时施工。两个承包人均按工程师认可的施工进度计划施工。但甲承包人受到乙承包人的干扰被迫暂停施工。关于甲承包人停工损失处理方式的说法，正确的是()

A.自行负责

B.由发包人给予补偿，合同工期不予顺延

C.不予补偿，但应合理顺延合同工期

D.由发包人给予补偿，合同工期相应顺延

【答案】：D

第二部分多选题(50题)1、保险公司对“建筑工程一切险”开始承担保险责任的日期，应是（）。

A.业主提供场地日

B.承包商提交履约人保函日

C.保险工程在工地动工

D.承保项目所用材料卸至工地日

E.投保工程投保日

【答案】：CD

2、（2015年真题）根据代理权产生的依据不同，代理可分为（）。

A.招标代理

B.委托代理

C.法定代理

D.追加代理

E.指定代理

【答案】：BC

3、关于设计招标项目评标的说法，正确的有（）。

A.通常采用综合评估法

B.技术标与商务标同时进行评审

C.不对投资估算进行评审

D.总体布置的合理性属于设计方案的评审内容

E.评标委员会无权对投标人进行资格审查

【答案】：AD

4、（2021年真题）根据FIDIC《设计采购施工（EPC）/交钥匙工程合同条件》，承包商应履行的合同义务有（）。

A.向业主提供工程设计标准

B.向业主提交月进度报告

C.向业主提供临时操作与维护手册

D.向工程师报批所有分包商

E.对业主人员进行操作与维修培训

【答案】：BC

5、保险制度上的危险的具体表现有（）。

A.发生与否的不确定性

B.发生时间的不确定性

C.发生后果的不确定性

D.发生金额的不确定性

E.发生地点的不确定性

【答案】：ABC

6、下列合同法律关系主体中，属于法人的有（）。

A.某商业银行北京分行

B.某股份有限公司

C.尚未完成改制的某国有企业

D.某项目经理部

E.某施I企业法定代表人

【答案】：BC

7、根据《标准施工合同》，施工合同的当事人包括（）。

A.发包人

B.发包人法定代表人

C.监理人

D.承包人

E.承包人法定代表人

【答案】：AD

8、《标准施工合同》中给出的合同附件格式有（）。

A.合同协议书

B.预付款担保

C.业主支付保函

D.履约担保

E.项目经理任命书

【答案】：ABD

9、根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，关于竣工验收及竣工后试验的的说法，正确的有（）。

A.承包人应在竣工试验通过后按合同约定进行工程设备试运行

B.承包人应提前21天将申请竣工试验的通知送达监理人

C.工程验收合格后，发包人直接向承包人签发工程接收证书

D.竣工后试验通常在缺陷责任期内工程安全稳定运行一段时间后进行

E.工程接收证书中注明的实际竣工日期以验收合格的日期为准

【答案】：ABD

10、关于《标准设计施工总承包招标文件》适用范围的说法，正确的有（）。

A.适用于设计—施工一体化的总承包项目

B.适用于依法强制监理的项目

C.适用于所有招标项目

D.只适用于公开招标的设计施工总承包项目

E.适用于依法必须进行招标的设计施工总承包项目

【答案】：A

11、下列对建设工程开工日期的说法不正确的是（）。

A.开工日期以开工通知发出的日期为准

B.开工通知发出后，尚不具备开工条件的，开工日期仍以开工通知载明的开工日期为准

C.因承包人原因导致开工时间推迟的，以开工条件具备的时间为开工日期

D.承包人经发包人同意已经实际进场施工的，开工日期以实际进场施工时间为准

E.未发出开工通知的，应当综合考虑认定开工日期

【答案】：ABC

12、下列文件中，属于设计施工总承包合同组成文件的是（）。

A.工程量清单

B.价格清单

C.分项报价表

D.商务及技术偏差

E.发包人要求

【答案】：B

13、根据《标准设计施工总承包招标文件》，关于竣工后试验的说法，正确的有（）。

A.应当在工程竣工后、移交前进行

B.应当在工程移交后的缺陷责任期内进行

C.试验所必需的电力由发包人提供

D.在专用条款中只能约定应当由发包人负责

E.在专用条款中只能约定应当由承包人负责

【答案】：BC

14、下列合同中，属于效力待定合同的有()

A.与限制民事行为能力人订立的合同

B.因重大误解订立的合同

C.与无代理权人订立的合同

D.与行政法人单位订立的合同

E.与超越权限的法定代表人订立的合同

【答案】：AC

15、以下属于资质预审审查报告内容的是（）。

A.评标方法

B.资格审查委员会名单

C.澄清、说明、补正事项纪要等

D.评分比较一览表的排序

E.投标文件格式要求

【答案】：BCD

16、(2017年真题)根据项目的具体情况，建设工程勘察合同双方可以在合同内约定由发包人负责保证勘察工作顺利开展应提供的条件，可能包括（）。

A.落实土地征用、青苗树木赔偿

B.拆除地上地下障碍物

C.平整施工现场

D.处理有关设计问题

E.向施工承包人进行设计交底

【答案】：ABC

17、依据监理合同示范文本规定，下列事项中，属于委托人义务的有()

A.办理施工有关的行政审批手续

B.将监理机构权限和主要成员分工书面通知第三方

C.负责工程施工各方的协调管理

D.与监理人协商一致，选定项目承包人

E.提供监理工作需要的资料

【答案】：AB

18、履约保证的形式有履约担保金(又叫履约保证金)、履约银行保函和履约担保书三种。履约担保金可用（）担保，一般情况下额度为合同价格的10％。

A.保兑支票

B.银行汇票

C.建筑物抵押

D.知识产权证

E.现金支票

【答案】：AB

19、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，下列工作中，应由发包人完成的有()。

A.从施工现场外部接通施工用电线路

B.施工现场的安全保卫

C.已完工程的保护

D.办理爆破作业行政许可手续

E.施工现场邻近建筑物的保护

【答案】：AD

20、根据FIDIC《施工合同条件》，关于争端避免/裁决委员会（DAAB）的说法正确的是（）。

A.DAAB由业主在规定的日期前任命

B.由具有适当资格的与业主、承包商及工程师没有利害关系的一人至三人组成

C.如争端双方均未发出对DAAB决定表示不满的通知，则该决定为最终的对双方有约束力的决定

D.如任一争端方对DAAB决定不满，则该决定对争端双方不具有约束力

E.在着手仲裁前，争端双方应争取以友好协商的方式解决争端

【答案】：C

21、关于招标有效期的说法，正确的有（）。【相关知识点新教材已删除】

A.投标有效期从投标截止日期开始起算

B.投标有效期对投标人有约束力

C.招标人在投标有效期内完成评标即可

D.投标有效期内应完成合同签订工作

E.投标有效期在合同订立后自动终止

【答案】：ABD

22、根据FIDIC《施工合同条件》，关于口头指示的说法，正确的有（）。

A.工程师可作出口头指示

B.工程师助手可作出口头指示

C.承包商应在得到书面确认后才能执行口头指示

D.工程师未及时补发书面指示，承包商应要求书面确认口头指示

E.工程师未在约定时间内答复书面确认要求，应视为确认了口头指示

【答案】：ABD

23、下列情形中，可能导致建筑工程一切险的保险责任期限终止的有（）。

A.工程所有人对全部工程签发完工验收证书

B.承包人撤出施工现场

C.工程所有人实际占用全部工程

D.工程保修期满

E.工程合理使用期满

【答案】：AC

24、保证合同应包括的内容有（）。

A.被保证的主债权种类、数额

B.债务人履行债务的期限

C.保证的方式

D.保证担保的范围

E.一方强烈认为需要增加的其他事项

【答案】：ABCD

25、《合同法》规定的合同生效条件包括()

A.合同当事人具有民事权利能力和民事行为能力

B.当事人意思表示真实

C.合同当事人签字或盖章

D.合同应当采用书面形式

E.不违反法律或社会公共利益

【答案】：AB

26、下列属于监理人职责的有()。

A.约定开工时间

B.提出开工申请

C.组织设计交底

D.审查承包人的实施方案

E.开工通知

【答案】：D

27、建筑工程一切险的被保险人具体包括（）。

A.业主或工程所有人

B.承包人或者分包人

C.技术顾问

D.招标代理人

E.业主聘用的建筑师、工程师及其他专业顾问

【答案】：ABC

28、关于施工招标资格预审和资格后审的说法，正确的有（）。

A.两者均是考察投标人是否具备圆满完成招标工程的施工能力

B.通过资格预审的，在评标过程中不需要对投标人资格进行复查

C.资格后审在评标后定标前进行

D.资格后审和资格预审的时间不同

E.资格后审的内容比资格预审少

【答案】：ABD

29、《简明标准施工招标文件》的适用条件包括（）。

A.工期不超过12个月

B.工期不超过20个月

C.技术相对简单

D.技术相对复杂

E.设计和施工不是由同一承包人承担的小型项目

【答案】：AC

30、（2018年真题）根据《标准施工合同》，关于监理人地位的说法，正确的有（）。

A.监理人是受发包人委托的发包人代表

B.监理人是受发包人聘请的管理人

C.监理人属于施工合同履行管理的独立第三方

D.监理人属于遵守发包人指示的发包人一方人员

E.监理人是受发包人委托对合同履行实施管理的法人或其他组织

【答案】：B

31、按照《建设工程施工合同》的规定，下列选项中属于发包人义务的有（）。

A.提供施工场地

B.现场勘查

C.组织设计交底

D.编制施工实施计划

E.约定开工时间

【答案】：AC

32、（2019年真题）以采取邀请招标的情形有（）。

A.工期较长的

B.技术复杂，只有少量潜在投标人可供选择的

C.采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例较大的根据《招标投标法实施条例》，对于属于依法必须公开招标范围内的项目，可

D.需要采用两阶段招标的

E.对实施工程总承包的

【答案】：BC

33、下列关于合同设备验收的说法，正确的有（）。

A.合同设备在考核中达到技术性能考核指标，则买卖双方应在考核完成后7日内或专用合同条款另行约定的时间内签署合同设备验收证书一式二份

B.验收日期应为合同设备开箱检验报告的日期

C.卖方有义务在验收款支付函签署后12个月内应买方要求提供相关技术服务，合同另有规定除外

D.协助买方采取一切必要措施使合同设备达到技术性能考核指标的费用，由卖方自己承担

E.买方原因在最后一批合同设备交货后6个月内未能开始考核，买卖双方应在上述期限届满后7日内或专用合同条款另行约定的时间内签署验收款支付函

【答案】：AC

34、关于《标准设计施工总承包招标文件》，标准设计施工总承包招标文件有（）。

A.招标公告

B.投标保证金

C.投标人的资格要求

D.评标办法

E.发包人提供的资料

【答案】：AD

35、根据《标准施工合同》，暂列金额的主要特点有（）。

A.用于在签订协议书时尚未确定的工程设备款

B.用于在签订协议书时可预见的变更费用

C.不能用于计日工支付

D.属于签约合同价的一部分

E.承包人不一定能全部获得约定的暂列金额

【答案】：AD

36、下列对于FIDIC的EPC合同条件的表述正确的是（）。

A.业主应对“业主要求”中信息的正确性负全部责任

B.承包商应对工程的位置.标高.尺寸或准线中的任何差错负责

C.承包商可以以不可预见物质条件为理由提出索赔

D.承包商不得就异常不利的气候条件提出工期索赔

E.在对业主人员进行操作与维护培训结束前，不能认为工程已按合同规定的接收要求竣工

【答案】：BD

37、采用FIDIC《设计采购施工（EPC）/交钥匙合同条件》，合同文件的组成部分包括（）。

A.合同协议书

B.专用合同条件

C.通用合同条件

D.业主要求

E.承包商建议

【答案】：ABCD

38、建设工程材料设备采用非即时买卖合同的种类有（）。

A.货样买卖

B.分期交付买卖

C.试用买卖

D.异地交付买卖

E.分期付款买卖

【答案】：ABC

39、按照不同的标准，建设工程材料设备采购合同的分类方式有（）。

A.按照标的不同的分类

B.按照工程大小的分类

C.按照履行时间不同的分类

D.按照合同订立时间不同的分类

E.按照合同订立方式不同的分类

【答案】：AC

40、关于专业施工分包人权利义务的说法，正确的有（）。【相关知识点新教材已删除】

A.分包人应当按照固定计件单价取得劳务报酬

B.分包人为施工场地内自有人员的生命财产和施工机械办理保险，并支付保险费用

C.分包人不需要单独编制施工组织设计，可以根据承包人制定的施工组织设计施工

D.分包人对分包工程的质量缺陷承担修复责任

E.分包人在施工现场接受承包人的管理

【答案】：BD

41、根据《英国工程施工合同文本》（ECC），属于核心条款的有（）。

A.测试和缺陷

B.补偿事件

C.付款

D.提前竣工奖金

E.母公司担保

【答案】：ABC

42、下列关于建设工程施工合同质量检查制度的说法正确的是（）。

A.承包人应对使用的材料和设备进行进场检验和使用前的检验

B.按合同约定由监理人与承包人共同进行试验和检验的，承包人负责提供必要的试验资料和原始记录

C.承包人自检确认的工程隐蔽部位具备覆盖条件后，通知发包人在约定的期限内检查

D.工程隐蔽部位经监理人检查确认质量符合隐