监理工程师之合同管理题库精选题库含答案（能力提升）

监理工程师之合同管理题库精选题库含答案（能力提升）第一部分单选题(50题)1、设计施工总承包合同模式下，关于“开始工作通知”说法正确的是（）。

A.表明从发出该通知时间开始工作

B.与“开工通知”的说法相同

C.表明自该通知中载明的开始工作日期计算合同工期

D.该通知是由发包人发出的

【答案】：C

2、较高强度活动相当于能量消耗为（）kcal/kg体重/min。

A.0.06

B.0.03

C.0.02

D.0.01

【答案】：A

3、某施工项目招标，采用经评审的最低投标价法评标，评标排名前2位的投标人为甲、乙。甲的投标报价为1000万元，评标价为1090万元。乙的投标报价为1090万元，评标价为1000万元，则中标人和中标价格分别为（）。

A.甲，1000万元

B.甲，1090万元

C.乙，1000万元

D.乙，1090万元

【答案】：D

4、工程总承包招标文件资料审查不包括对（）审查。

A.近年完成的类似设计施工总承包项目情况表

B.近年完成的类似施工项目情况表

C.近年完成的类似工程设计项目

D.勘察设计文件

【答案】：D

5、根据《标准施工合同》，关于暂估价的说法，错误的是（）。

A.暂估价是签约合同价的组成部分

B.暂估价内的专业工程不一定实施

C.暂估价的内容在投标时难以确定准确价格

D.暂估价的内容不包括计日工

【答案】：B

6、某建设工程施工合同中订有仲裁条款。下列关于该仲裁条款的说法中，正确的是()。

A.仲裁委员会的选择可以通过默示的方式体现

B.仲裁事项可以通过默示的方式体现

C.建设工程施工合同无效，该仲裁条款亦无效

D.当事人如不选定仲裁员，该仲裁条款即失效

【答案】：B

7、道路边缘铺设的路边石有立式和卧式两种，混凝土预制的立式路边石一般高出道路多少？()

A.100mm

B.120mm

C.150mm

D.200mm

【答案】：C

8、膳食调查报告主体内容不包括（）。

A.居民食物摄入状况

B.居民能量和主要营养素摄入状况

C.居民的体格状况

D.居民膳食结构的评价

【答案】：C

9、骨软化病的实验室检查结果不正确的是（）。

A.血清碱性磷酸酶活性升高

B.高血钙

C.25-（OH）D3＜20nmol/mL

D.低血磷

【答案】：B

10、(2009年真题)按照施工合同示范文本规定，下列关于发包人供应的材料设备运至施工现场后（）。

A.应当由发包人保管

B.应当由承包人保管

C.应当由监理人保管

D.应当由材料供应商保管

【答案】：B

11、编制施工招标项目的资格预审文件和招标文件时，必须不加修改地引用《标准施工招标资格预审文件》和《标准施工招标文件》中的（）。

A.申请人须知前附表

B.资格审查办法

C.投标人须知前附表

D.资格预审公告

【答案】：B

12、关于监理人的合同管理地位和职责的说法，正确的是（）。

A.在合同规定的权限范围内，监理人可独立处理变更估价、索赔等事项

B.监理人向承包人发出的指示，承包人征得发包人批准后执行

C.发包人可不通过监理人直接向承包人发出工程实施指令

D.监理人的指示错误给承包人造成损失，由发包人和监理人承担连带责任

【答案】：A

13、某工程项目，发包人将主体结构施工和电梯安装分别发包给了甲、乙两个承包人。乙承包人在进行电梯安装时，由于甲承包人不配合，给乙承包人造成了一定的损失，该损失应当()承担。

A.乙承包人

B.发包人

C.甲承包人

D.工程师

【答案】：B

14、根据NEC《工程施工合同》，关于“补偿事件”的说法，正确的是（）。

A.只能由承包商向项目经理通知补偿事件

B.补偿事件的影响过于不明确以致无法合理预测的，应当拒绝补偿

C.为消除歧义和矛盾而变更工程信息所发的指令属补偿事件

D.若变更由承包商提供的工程信息，则按对承包商最有利的解释进行计价

【答案】：C

15、根据九部委材料采购合同的规定，迟延付款违约金的最高限额为合同价格的（）。

A.10%

B.0.08%

C.60%

D.0.8%

【答案】：A

16、下列各项中，可以作为保证人的是（）。

A.有法人书面授权的企业分支机构

B.企业职能部门

C.学校

D.医院

【答案】：A

17、分期付款的买受人未支付到期价款的金额达到全部价款的（），出卖人可以要求买受人支付全部价款或者解除合同。出卖人解除合同的，可以向买受人要求支付该标的物的使用费。

A.三分之一

B.四分之一

C.五分之一

D.六分之一

【答案】：C

18、保险制度上的危险是一种损失发生的不确定性，其表现不包括（）。

A.发生与否的不确定性

B.赔偿额上限的不确定性

C.发生后果的不确定性

D.发生时间的不确定性

【答案】：B

19、下列关于进口设备交货类别中买卖双方应承担的风险表述，正确的是（）。

A.FOB交货方式下，卖方负责租船订舱

B.CIP意为装运港船上交货，买方负责订立运输合同

C.CIF交货模式下，卖方需要办理货物在运输途中最低险别的海运保险

D.CIF交货模式下，买方承担货物装上船只以前的一切风险及运输途中因遭遇风险所引起的额外费用

【答案】：C

20、通用条款规定的费用是指（）。

A.施工合同履行中发生的不计利润的合理开支

B.施工合同履行中由发包人支付给承包人的全部款项

C.发包人对承包人履行合同支付的结算价

D.承包人完成工程的实际成本

【答案】：A

21、监理人征得发包人同意后，应在开工日期（）向承包人发出开工通知。

A.3天前

B.7天前

C.10天前

D.14天前

【答案】：B

22、《标准施工招标文件》的适用范围是（）。

A.大型复杂的工程项目

B.多元投资主体的工程项目

C.工期在一年之内的工程项目

D.跨行业的工程项目

【答案】：A

23、(2017年真题)根据《标准施工合同》，监理人收到承包人提交的工程竣工验收申请报告后，经审查认为已具备竣工验收条件时，应在收到工程竣工验收申请报告后的（）天内提请发包人进行工程验收。

A.7

B.14

C.21

D.28

【答案】：D

24、发包人采购的设备经过试车表明存在严重质量缺陷，需拆除并重新购置。下列关于该事件责任承担的说法中，正确的是()。

A.发包人负责拆除，重新购置，合同工期相应顺延

B.发包人负责拆除，承包人重新购置，追加合同价款并顺延合同工期

C.承包人负责拆除，发包人重新购置，顺延合同工期但不追加合同价款

D.承包人负责拆除，发包人重新购置，追加合同价款并顺延合同工期

【答案】：D

25、建设工程合同管理的法律基础是（）。

A.建设工程合同中的法律责任，只能是行政责任和民事责任

B.建设工程合同中的法律责任，只能是刑事责任和民事责任

C.建设工程合同中的法律责任，只能是民事责任

D.建设工程合同中的法律责任，只能是行政责任和刑事责任

【答案】：C

26、根据英国NEC《工程施工合同》，关于合同履行管理的说法，正确的是()

A.合同争议首先提交给当事人共同选定的“评判人”

B.施工过程中发生的有关事项由工程师和承包商协商确定

C.工程师应对合同争议做出决定

D.工程师的职责不仅仅限于工程实施的质量管理

【答案】：A

27、特别重要的公共建筑屋面的防水等级为Ⅰ级，其防水层合理使用年限为()。

A.50年

B.40年

C.30年

D.25年

【答案】：D

28、下列不属于施工合同中监理人职责的是（）。

A.独立处理或决定有关事项，如签订分包合同、变更估价、索赔等

B.在发包人授权范围内，负责发出指示、检查施工质量、控制进度等现场管理工作

C.承包人收到监理人发出的任何指示，视为已得到发包人的批准，应遵照执

D.在发包人授权范围内独立处理合同履行过程中的有关事项，行使通用条款规定的，以及具体施工合同专用条款中说明的权力

【答案】：A

29、根据《民法通则》，自然人作为合同法律关系主体必须具备的条件是（）。

A.取得相应的执业资格证书

B.有依法成立的公司

C.具有中华人民共和国国籍

D.具备相应的民事权利能力和民事行为能力

【答案】：D

30、关于设计招标内容的说法，正确的是（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）

A.设计招标无法提出具体的工作量

B.设计招标无法要求完成的时间

C.设计招标无法限定工作范围

D.设计招标无法提出技术指标

【答案】：A

31、（2014年真题）下列组织或个人中，不能成为合同法律关系主体的是（）。

A.自然人

B.项目经理部

C.设计事务所

D.监理事务所

【答案】：B

32、《标准施工合同》中的通用条款规定了基准日期，关于基准日期描述正确的是（）。

A.承包人以基准日期后的市场价格编制工程报价

B.通用条款规定的基准日期指投标截止日前第28天

C.承包人以基准日的市场价格编制工程报价

D.基准日期后，因法律法规变化发生合同约定以外的增减时，不调整合同价款

【答案】：B

33、根据《标准施工招标文件》，标准施工招标文件的组成包括（）。

A.招标公告或投标邀请书

B.申请人须知

C.已标价的工程量清单

D.发包人要求

【答案】：A

34、勘察人的试验室应当通过行业管理部门认可的（），具有相应的资格证书、试验人员和试验条件，否则应当委托第三方试验室进行室内试验

A.CMA计量认证

B.MAC计量认证

C.ACM计量认证

D.CAM计量认证

【答案】：A

35、某工程项目施工过程中，因分包人的原因导致分包工程的进度严重滞后于计划进度，对现场同时施工的其他承包人的施工产生了干扰和阻碍。承包人按照工程师要求督促分包人修改进度计划，并提出了相应赶工措施。该计划经工程师批准并经发包人同意后执行。在后续施工中.由于分包人赶工措施的缺陷，导致出现严重的质量事故、则该事件造成的损失应由()承担。

A.发包人

B.承包人

C.分包人

D.工程师与承包人共同

【答案】：C

36、根据《设计施工总承包合同》，关于“发包人要求”中的错误，正确的处理方法是（）。

A.将无条件补偿条款写入合同协议书

B.将有条件补偿条款写入合同附录

C.承包人复核时未发现的错误造成的损失由承包人承担

D.将无条件或有条件补偿条款写入合同专用条款

【答案】：D

37、（2020年真题）根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款，下列工程勘察合同组成文件中，优先解释顺序排在中标通知书之前的是（）。

A.合同协议书

B.专用合同条款

C.勘察费用清单

D.通用合同条款

【答案】：A

38、建设工程合同管理的法律基础是（）。

A.建设工程合同中的法律责任，只能是行政责任和民事责任

B.建设工程合同中的法律责任，只能是刑事责任和民事责任

C.建设工程合同中的法律责任，只能是民事责任

D.建设工程合同中的法律责任，只能是行政责任和刑事责任

【答案】：C

39、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，因不可抗力导致工期延长，监理人按发包人要求指令承包人采取赶工措施发生的合理赶工费用应由（）承担。

A.发包人

B.承包人

C.发包人和监理人共同

D.参与验收的各方共同

【答案】：A

40、根据《标准施工合同》，履约担保和预付款担保采用的担保形式是（）。

A.均采用无条件担保

B.分别采用无条件担保和有条件担保

C.均采用有条件担保

D.分别采用有条件担保和无条件担保

【答案】：A

41、根据《标准施工招标文件》，关于缺陷责任期的说法，正确的是（）。

A.缺陷责任期应从工程接收证书写明的竣工日开始起算

B.缺陷责任期内出现的工程缺陷由发包人负责修复

C.缺陷责任期内发生的修复费用由承包人承担

D.缺陷责任期最长不得超过1年

【答案】：A

42、社区营养干预措施的基本原则是（）。

A.考虑营养问题的重要程度

B.考虑对解决营养问题的作用大小

C.考虑实施干预的难易程度等

D.以上均是

【答案】：D

43、不可用于抵押的财产是（）。

A.建设用地使用权

B.正在建造的建筑物

C.土地所有权

D.正在使用的交通工具

【答案】：C

44、下列关于评标专家必须满足的条件，说法不正确的是（）。

A.从事相关专业领域工作满8年

B.具有高级职称

C.熟悉有关招标投标的法律法规

D.与投标人没有经济利益关系

【答案】：B

45、根据《标准施工合同》，合同附件格式包括（）。

A.项目经理任命书

B.合同协议书

C.工程设备表

D.建筑材料表

【答案】：B

46、某工程的管道焊接完成后，承包人书面通知工程师要求24小时后进行合同规定的检查试验。工程师既未通知承包人变更试验时间，也未在预定时间到达现场。承包人单独进行试验后，将试验记录送交工程师。关于该事件的说法，正确的是()

A.虽然工程师未参加试验，但应视为施工质量合格

B.虽然工程师未参加试验，但应承认验收记录的正确性

C.由于工程师未在试验现场，本次试验结果无效

D.由于工程师未按时参加试验，应重新商定检查试验的时间

【答案】：B

47、执行政府定价的合同，当事人一方逾期提取货物，遇到政府上调价格时，应当按()执行。

A.原价格

B.新价格

C.市场价格

D.原价和新价的平均价格

【答案】：B

48、永久工程的大型设备一般情况下由（）采购。

A.供货人

B.承包人

C.监理人

D.发包人

【答案】：D

49、根据《建设工程施工合同（示范文本）》的规定，下列发包人违约的情形中，承包人依法可以与发包人协议将工程折价并就该工程折价的价款优先受偿的是()。

A.发包人严重拖欠工程进度款

B.发包人拖延组织工程竣工验收

C.发包人拒绝支付工程竣工结算款

D.发包人指令使用质量不合格的建筑材料

【答案】：C

50、银行与债务人找的保证人签订的保证合同中没有约定保证方式，该保证合同的保证方式应当认定为（）。

A.一般保证

B.连带责任保证

C.保证合同无效

D.由债务人确定

【答案】：A

第二部分多选题(50题)1、设计施工总承包合同规定，发包人要求文件说明的其他要求包括（）。

A.对承包人的主要人员资格要求

B.承包、设备供应商

C.相关审批、核准和备案手续的办理

D.对项目业主人员的操作培训

E.缺陷责任期的服务要求

【答案】：ACD

2、某施工合同履行过程中，承包人在施工中提出的合理化建议被发包人采纳。建议涉及到对设备的换用，并征得工程师同意。承包人的权利和义务包括()

A.修改施工组织设计

B.承担更换设备发生的费用

C.要求顺延此项变更导致延误的工期

D.自行享有获得的工程收益

E.与发包人协议工程收益的分享

【答案】：AC

3、某施工合同履行中，监理人与承包人按合同约定共同进行工程的检验，如监理人收到承包人共同检验的通知后，既未发出变更检验时间的通知，又未按时参加，则下列说法正确的是（）。

A.承包人可以单独进行检验，视为监理人在场情况下进行

B.监理人对承包人单独进行的检验结果可以拒绝确认

C.监理人对承包人单独进行的检验结果有疑问可以要求重新检验

D.重新检验由监理人单独进行

E.重新试验结果证明质量符合合同要求，由此增加的费用和（或）工期延误由监理人承担

【答案】：AC

4、工程材料采购合同履行过程中，对交付货物的质量检验方法包括()。

A.样品对照法

B.经验鉴别法

C.物理试验法

D.化学实验法

E.查点法

【答案】：BCD

5、建设工程设备招标，招标人编制技术性能指标应注意的事项包括（）。

A.技术性能指标应明确、全面，以有助于投标人编制响应性的投标文件

B.技术性能指标不宜广泛，以有利于生产制造设备时对工艺、材料和设备的使用

C.主要技术性能指标应具体准确，以有利于投标文件比选

D.技术性能指标可以标明某一特定的专利技术，以有利于准确清楚地说明技术规格

E.工艺、材料和设备的标准不得有限制性，应尽可能地采用国际标准

【答案】：AC

6、关于质押担保方式的说法，正确的有（）。

A.质押中的质物需转移占有

B.专利权可以质押

C.股权不可质押

D.建设用地使用权不可质押

E.土地所有权可以质押

【答案】：ABD

7、关于风险型CM合同模式的说法，正确的有（）。

A.CM承包商在设计阶段为业主提供咨询服务

B.CM承包商参与设计阶段合同履行的管理

C.CM承包商在施工阶段与分包商签订分包合同

D.业主不得参与分包合同的谈判

E.总包与分包合同之间的差价归CM承包商

【答案】：AC

8、根据FIDIC《施工合同条件》的规定，工程师审核承包商提交的月支付报表后，可以不签发证书或扣减承包商报表中部分金额的情况包括()。

A.承包商的实际施工进度滞后于进度计划

B.本月应签证的金额小于合同约定的签证最小金额

C.承包商本月施工的工程不符合合同要求部分的工程款

D.承包商无正当理由未支付给指定分包商上月应得工程款

E.承包商代表不能胜任工作

【答案】：BCD

9、下列关于质量保证金的说法正确的是（）。

A.质量保证金用以约束承包人在施工阶段.竣工阶段.缺陷责任期内按照合同要求对施工的质量和数量承担约定的责任

B.质量保证金从第一次支付工程进度款时开始起扣，直至最后一次支付工程进度款为止

C.缺陷责任期满后，承包人向发包人申请返还质量保证金

D.发包人应在14天内会同承包人按照合同规定核实承包人是否完成缺陷修复责任

E.质量保证金总预留比例不得高于工程价款结算总额的5%

【答案】：AD

10、监理人对分包合同的管理工作包括()

A.检查确认分包工程的施工质量

B.审查、批准分包商的索赔

C.向分包商发出变更指令

D.审查分包商的资质

E.计量确定分包商完成的工程量

【答案】：AD

11、某订购50吨水泥的材料采购合同，供货方在约定的交货时间前30天通过铁路运输将55吨水泥发运到工程所在地车站。采购方将全部货物运到施工现场后露天存放，恰逢连续降雨使3吨水泥被浸泡。关于水泥交货后义务和责任的说法，正确的有()

A.接货后采购方应及时支付50吨水泥的货款

B.接货后采购方应及时支付55吨水泥的货款

C.采购方仍按合同约定的到货时间支付50吨水泥的货款

D.采购方可向供货方索要55吨水泥的保管费

E.供货方应承担3吨水泥的损失

【答案】：CD

12、（2018年真题）根据《标准施工招标新资格预审文件和标准施工招标文件试行规定》，各行业编制本行业标准施工合同应遵守的原则有（）。

A.结合行业特点，编制本行业中通用合同条款

B.不加修改地引用标准文件中的“通用合同条款”

C.结合施工项目的具体特点，编制“专用合同条款”

D.“专用合同条款”补充和细化的内容不得与“通用合同条款”相抵触

E.“通用合同条款”不能约定“专用合同条款”可以修改“通用合同条款”

【答案】：BCD

13、根据《建设工程设计合同(示范文本)》的规定，设计人配合施工的义务有（）。

A.向发包人和施工承包人进行设计交底

B.解决施工中出现的设计问题

C.参加重要隐蔽工程部位验收

D.解决施工中人员分配问题

E.参加竣工验收

【答案】：ABC

14、甲公司将与乙公司签订的合同中的义务转让给丙公司。依据《合同法》规定，下列关于转让的表述中正确的有()。

A.合同主体不变，仍为甲乙公司

B.转让必须征得乙公司同意

C.丙公司只能对甲公司行使抗辩权

D.甲公司对丙公司不履行合同的行为不承担责任

E.丙公司应承担与主债务有关的从债务

【答案】：B

15、以下（）属于合同评审的内容。

A.合同是否合法、合规

B.合同是否严密、完整

C.合同的价格是否公平合理

D.合同的风险评估

E.合同是否经批准

【答案】：ABD

16、下列有关确定变更价款的做法，正确的有（）。

A.变更确定后承包人及时提出追加价款要求的报告

B.监理人在规定时间内对承包人的要求作出答复

C.确定的价款报送造价管理部门备案

D.监理人收到承包人的变更报价书后的14天内，商定或确定变更价格

E.承包人未提出追加价款报告，监理人可单独决定补偿额

【答案】：ABD

17、建设工程材料采购合同条款主要涉及的内容有（）。

A.材料生产制造

B.材料交接程序

C.质量检验方式

D.材料质量要求

E.合同价款支付

【答案】：BCD

18、按照《建设工程施工合同》通用条款的规定，对发包人和承包人有约束力的合同文件包括()

A.招标公告

B.招标文件

C.投标书

D.工程量清单

E.中标通知书

【答案】：CD

19、同一财产向两个以上的债权人抵押的，正确处理变卖抵押财产价款的价款清偿规定().

A.抵押权已登记的，按登记的先后顺序清偿

B.抵押权登记的顺序相同的，先主张权利的先清偿

C.抵押权已登记的先于未登记的先清偿

D.抵押权都未登记的，按照债权比例清偿

E.抵押权都未登记的，先保全的先清偿

【答案】：ACD

20、根据FIDIC《设计采购施工（EPC）/交钥匙工程合同条件》，承包商应履行的合同义务有（）。

A.向业主提供工程设计标准

B.向业主提交月进度报告

C.向业主提供临时操作与维护手册

D.向工程师报批所有分包商

E.对业主人员进行操作与维修培训

【答案】：BC

21、根据《标准设计施工总承包合同》，设计施工总承包合同的当事人有（）。

A.发包人

B.承包人

C.分包人

D.监理人

E.招标人

【答案】：AB

22、发包人应向设计人提供的文件资料包括（）等

A.工程批准文件

B.基础资料

C.设计任务书

D.勘察报告

E.施工许可证

【答案】：BCD

23、根据《建设工程施工合同（示范文本）》的规定，因不可抗力事件导致的下列损失中，应由发包人承担的包括()。

A.工程本身的损失

B.承包人采购的运至施工现场待安装工程设备的损失

C.工程的人员伤亡损失

D.工程停工损失

E.承包人的施工机械损失

【答案】：AB

24、建设工程设计如果委托监理，监理人的（）应在专用合同条款中指明。

A.监理单位名称

B.监理范围

C.职责权限

D.专业监理工程师信息

E.总监理工程师信息

【答案】：BC

25、在FIDIC的《施工合同条件》中，指定分包商与一般分包商的不同之处表现在()等方面。

A.选择分包单位的权利不同

B.分包合同的工作内容不同

C.分包合同的当事人不同

D.工程款的支付开支项目不同

E.业主对分包商利益的保护不同

【答案】：ABD

26、根据《合同法》，下列合同中，属于可撤销合同的有()的合同。

A.因重大误解而订立

B.一方以欺诈、胁迫的手段订立

C.以合法形式掩盖非法目的

D.订立合同时显失公平

E.损害社会公共利益

【答案】：ABD

27、根据九部委《标准设计合同》的规定，发包人按约定应提供的资料包括（）。

A.基础资料

B.勘察报告

C.监理报告

D.设计任务书

E.设计规范

【答案】：ABD

28、设计施工总承包合同模式下，无论承包人复核时发现与否，由于下列（）资料错误，导致承包人增加费用和（或）延误的工期，均由发包人承担，并向承包人支付合理利润。

A.发包人要求中引用的原始数据和资料

B.对工程的工艺安排

C.试验和检验标准

D.对某部分功能的要求

E.承包人可以核实的数据

【答案】：ABCD

29、资格预审申请文件包括（）。

A.联合体协议书

B.申请人须知

C.近年财务状况

D.资格审查方法

E.正在施工的和新承接的项目情况表

【答案】：AC

30、关于《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款规定的“基准日期”的说法，正确的有（）。

A.承包人以基准日期前的市场价格编制工程报价

B.长期合同中调价公式中的可调因素价格指数以基准日的价格为准

C.承包人以基准日期后的市场价格编制工程报价

D.基准日期后，因法律政策、规范标准的变化，导致承包人工程成本发生约定以外的增减，相应调整合同价款

E.基准日期即为投标截止日

【答案】：ABD

31、以下对索赔的表述中，正确的是()。

A.索赔要求的提出不需经对方同意

B.索赔依据应在合同中有明确根据

C.应在索赔事件发生后的28天内递交索赔报告(应该是提交索赔意向)

D.工程师的索赔处理决定超过权限时应报发包人批准

E.承包人必须执行工程师的索赔处理决定

【答案】：AD

32、（2017年真题）根据《标准施工合同》，关于工程质量保证金的说法，正确的有（）。

A.质量保证金从第一次支付工程进度款时起扣

B.质量保证金主要用于约束承包人在缺陷责任期内履行合同义务

C.发包人应在缺陷责任期满颁发缺陷责任终止证书时一并向承包人返还质量保证金

D.合同双方应在专用合同条款中约定每次支付工程进度款时应扣质量保证金的比例

E.质量保证金累计扣留达到约定总额时不再扣留

【答案】：AD

33、关于建设工程勘察合同当事人说法正确的是（）

A.勘察工作是一项专业性很强的工作

B.建设工程勘察合同当事人包括发包人和勘察人

C.国家对勘察合同的勘察人有严格的管理制度

D.发包人通常可能是工程建设项目的建设单位或者工程总承包单位

E.依据我国法律规定，作为承包人的勘察单位具备法人资格，也可以是其他组织或个人

【答案】：ABCD

34、根据FIDIC《施工合同条件》的规定，下列情形中，可以给予承包商延长合同工期的有()。

A.发生保险事件后业主未能从保险公司获得保险赔偿

B.施工遇到不可预见的不利于施工的外界条件

C.业主提前占用部分工程导致后续施工的延误

D.后续法规调整引起的延误

E.施工中受到其他承包商的干扰

【答案】：BCD

35、关于勘察人指派的项目负责人的说法，正确的是（）。

A.勘察人发出的函件应盖有勘察人单位章，或者由勘察人的项目负责人签字确认

B.项目负责人不得授权其下属人员履行其某项职责

C.项目负责人应在采取紧急措施后24小时内向发包人提交书面报告

D.项目负责人2天内不能履行职责的，应事先征得发包人同意

E.勘察人更换项目负责人应事先征得发包人同意

【答案】：CD

36、同一财产向两个以上的债权人抵押的，正确处理变卖抵押财产价款的价款清偿规定().

A.抵押权已登记的，按登记的先后顺序清偿

B.抵押权登记的顺序相同的，先主张权利的先清偿

C.抵押权已登记的先于未登记的先清偿

D.抵押权都未登记的，按照债权比例清偿

E.抵押权都未登记的，先保全的先清偿

【答案】：ACD

37、工程设计招标中，投标人资格的审查内容有（）。

A.投标人持有的资质证书

B.企业专业技术人员的数量

C.同类工程设计经历

D.特定行业工程设计经历

E.项目所在地区设计经历

【答案】：ABC

38、下列对于FIDIC的EPC合同条件的表述不正确的是（）。

A.业主委托工程师代表业主进行合同管理

B.采用工程量清单计价模式

C.承包商具有选择分包商的更大自主权

D.业主应对“业主要求”中信息的正确性负全部责任

E.异常不利的气候条件是承包商提出工期索赔的理由

【答案】：ABD

39、(2014年真题)根据《标准施工招标文件》，标准施工合同附件的格式文件包括（）。

A.合同协议书

B.通用条款

C.专用条款

D.履约保函

E.预付款保函

【答案】：AD

40、法人成立应具备的条件包括（）。

A.依法成立

B.有自己的住所

C.具有3名以上高级管理人员

D.有必要的财产或者经费

E.有自己的名称

【答案】：ABD

41、机电设备采购招标范围不属于伴随服务内容包括（）