监理工程师之合同管理题库精选题库含答案（新）

监理工程师之合同管理题库精选题库含答案（新）第一部分单选题(50题)1、发包人采购的设备经过试车表明存在严重质量缺陷，需拆除并重新购置。下列关于该事件责任承担的说法中，正确的是()。

A.发包人负责拆除，重新购置，合同工期相应顺延

B.发包人负责拆除，承包人重新购置，追加合同价款并顺延合同工期

C.承包人负责拆除，发包人重新购置，顺延合同工期但不追加合同价款

D.承包人负责拆除，发包人重新购置，追加合同价款并顺延合同工期

【答案】：D

2、对于电子招投标，投标人完成电子投标文件上传后，投标人提交投标文件的时间是（）。

A.上传投标文件开始时间

B.实际传输完成时间

C.电子招标投标交易平台向投标人发出递交回执通知的时间

D.递交回执通知中载明的传输完成时间

【答案】：D

3、同一机器设备向多家银行设定了多重抵押权，如多重抵押权均未进行登记，则（）。

A.按抵押合同签订的顺序清偿

B.按债权比例进行清偿

C.未进行登记抵押权无效，不能进行清偿

D.以银行申请清偿的先后顺序清偿

【答案】：B

4、关于抵押物的说法，正确的是（）。

A.不能是第三人提供的财产

B.只能是债务人提供的财产

C.必须转移占有

D.不必转移占有

【答案】：D

5、（2020年真题）根据《标准设备采购招标文件》，由于买方原因，合同约定的设备在三次考核中均未能达到技术性能考核指标，买卖双方应签署的文件是（）。

A.设备质量合格证

B.验收款支付函

C.进度款支付函

D.设备验收证书

【答案】：B

6、设计施工总承包合同摸式下，总监理工程师可以授权其他监理人员负责执行其指派的一项或多项监理工作。()应将被授权监理人员的()通知承包人：

A.发包人；姓名及其授权范围

B.发包人；职能分工及监理权限

C.总监理工程师；姓名及其授权范围

D.总监理工程师；职能分工及监理权限

【答案】：C

7、在应用膳食平衡宝塔进行膳食结构评价时应注意（）。

A.奶制品和豆制品需要进行折算后才能相加

B.每天必须严格遵守平衡膳食宝塔的数量和比例摄取食物

C.只要能满足平衡膳食宝塔的总量就可以，不必考虑三餐分配问题

D.食物的选择因人因地而异，特殊情况可以适当调整

E.只要经常遵循宝塔各层各类食物的大体比例就可以

【答案】：A

8、某施工项目施工完成后，承包人自检合格并向工程师提出竣工验收申请。经验收检验后确认达到竣工验收标准。根据《建设工程施工合同（示范文本）》，承包人的竣工日应确认为()

A.承包人自检合格日

B.承包人递交竣工验收报告日

C.竣工验收开始日

D.竣工验收完毕，有关各方在竣工验收报告签字日

【答案】：B

9、因不可抗力致使不能实现合同目的，合同当事人一方发出通知提出解除合同，则该合同解除日应为()

A.不可抗力发生日

B.发出通知日

C.通知到达对方日

D.对方同意日

【答案】：C

10、关于留置的说法，正确的是（）。【相关知识点新教材已删除】

A.留置权可以通过合同的约定产生

B.留置权不以债权人合法占有对方产为前提

C.行使留置权后留置财产的所有权归债权人

D.施工合同不可实施留置权

【答案】：D

11、关于标准施工招标文件的说法，错误的是（）。

A.标准施工招标文件能够完整的约束招标投标主体行为

B.标准施工招标文件是施工的示范文本，招标人应优先选用

C.标准施工招标文件规定了招标投标过程中各阶段参与方的行为

D.标准施工招标文件具有强制性使用的效力

【答案】：B

12、由于发包人的原因发生暂停施工的紧急情况，且监理人未及时下达暂停施工指示，承包人可先暂停施工并及时向监理人提出暂停施工的书面请求。监理人应在接到书面请求后的（）h内予以答复，逾期未答复视为同意承包人的暂停施工请求。

A.8

B.12

C.16

D.24

【答案】：D

13、下列关于保证在建设工程中的应用的说法中，错误的是（）。

A.投标保证金有效期从提交投标文件的截止之日起算

B.履约保证金额度一般情况为合同价格的10%

C.承包人中途毁约，发包人有权凭履约保证向银行索赔保证金作为赔偿

D.预付款担保是发包人向承包人提供的担保

【答案】：D

14、施工合同履行中，发包人拖欠工程结算款，在收到竣工结算报告及结算资料56天内仍不支付，则承包人()

A.无权对该工程主张任何权利

B.无权申请人民法院拍卖该工程，但可主张该工程所有权

C.可以申请人民法院拍卖该工程，承包人优先受偿

D.可以留置该工程

【答案】：C

15、根据《标准施工合同》，发包人在收到承包人竣工验收申请报告56天后未进行验收，视为验收合格。实际竣工日期为（）。

A.承包人提交竣工验收申请报告之日

B.承包人提交竣工验收申请报告后第28天

C.承包人提交竣工验收申请报告后第56天

D.工程接收证书颁发日

【答案】：A

16、（2020年真题）根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，发包人负责提供的材料和工程设备经验收后，接收保管和施工现场内二次搬运所发生的费用由（）承担。

A.发包人

B.承包人

C.发包人和承包人

D.发包人和材料设备供应商

【答案】：B

17、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，下列关于承包人提交索赔意向通知的说法中，正确的是()。

A.承包人应向业主提交索赔意向通知

B.承包人应向工程师提交索赔意向通知

C.承包人提交索赔意向通知没有期限限制

D.承包人不提交索赔意向通知不会导致索赔权利的丧失

【答案】：B

18、根据FIDIC《施工合同条件》，关于工程师助手的说法，正确的是()

A.工程师助手无权独立作出决定

B.工程师助手在授权范围内的指示效力低于工程师的指示效力

C.工程师助手可以根据施工合同的规定直接行使工程师的权力

D.承包商对工程师助手的指示有疑义时，可直接请示工程师确认、取消或改变

【答案】：D

19、根据《机电产品采购国际竞争性招标文件》，为便于工程设备安全装卸和搬运，卖方应在每一包装箱相邻的四面用（）做出装运标记。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）

A.不可擦除的喷墨和明显的英语字样

B.不可擦除的喷墨和明显的法语字样

C.不可擦除的油漆和明显的英语字样

D.不可擦除的油漆和明显的法语字样

【答案】：C

20、（2019年真题）根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，如果一个建设工程项目的施工采用平行发包的方式分别交由多个承包人施工，为防止重复投保或漏保，双方可在专用条款中的定由（）投保为宜。

A.发包人

B.由其中一个承包人

C.由多个承包人分别

D.组成联合体

【答案】：A

21、发包人和承包人在履行合同中发生争议后，采用争议评审的，发包人和承包人应在开工日后的（）天内或在争议发生后，协商成立争议评审组。

A.7

B.14

C.28

D.56

【答案】：C

22、以下说法符合安全运动条件的是（）。

A.遵守自己的步调

B.超过负荷身体会崩溃

C.注意体重负荷

D.以上都是

【答案】：D

23、个人健康问题记录不包括（）。

A.周期性健康检查记录

B.基本资料

C.问题描述

D.问题目录

【答案】：A

24、某工程项目施工中，工程师对未经同意隐蔽的工程部位要求剥露重新检验。检验结果表明质量合格。因重新检验影响了正常施工，则工程师对此事项后果处理的方式应为()

A.工期顺延、给予经济补偿

B.工期不予顺延、给予经济补偿

C.工期顺延、不给经济补偿

D.工期不予顺延、不给经济补偿

【答案】：A

25、（）的管理理念和合同原则是NEC系列其他合同编制的基础。

A.工程施工合同

B.专业服务合同

C.评判人合同

D.定期合同

【答案】：A

26、对具有通用技术、性能标准或者招标人对其技术、性能标准没有特殊要求的招标项目，最适用的评标方法为（）。

A.有限数量法

B.最低评标价法

C.综合评估法

D.打分法

【答案】：B

27、根据《标准施工合同》，关于承包商违约解除合同后的说法正确的是（）。

A.合同解除后，发包人可派员进驻施工现场，另行委托他人施工

B.发包人的扣留行为可免除承包人应承担的违约责任

C.合同解除后，发包人不应暂停对承包人的一切付款

D.承包人应在解除合同后7天内，依法办理转让手续

【答案】：A

28、发包人采购的建筑材料运抵施工现场，交由承包人保管前，应经过（）共同验收。

A.发包人与监理人

B.监理人与承包人

C.发包人与承包人

D.监理人与供货人

【答案】：B

29、无权代理的情况不包括（）。

A.没有代理权而为代理行为

B.经过被代理人追认的行为

C.代理终止后的代理行为

D.超越代理权限为代理行为

【答案】：B

30、根据九部委发布的《标准施工招标文件》规定，建筑工程一切险的投保人应当是（）。

A.施工合同的发包人

B.施工合同的承包人

C.施工合同发包人和承包人

D.工程项目的代建方和施工合同的发包人

【答案】：B

31、下列选项中，属于非法人组织的是（）

A.合伙企业

B.社会团体

C.事业单位

D.社会服务机构

【答案】：A

32、某种液态食品，其能量值需满足（），才可声称是低能量食品。

A.≤40kJ（9.6kcal）/100mL

B.≤60kJ（14.4kcal）/100mL

C.≤80kJ（19.1kcal）/100mL

D.≤l00kJ（23.9kcal）/100mL

【答案】：C

33、某建设工程施工期间，承包商按照索赔程序提交了索赔报告。工程师在授权范围内处理承包商索赔时，错误的做法是()。

A.顺延合同工期，给予费用补偿

B.顺延合同工期，不给予费用补偿

C.不顺延合同工期，给予费用补偿

D.缩短合同工期，给予费用补偿

【答案】：D

34、材料采购招标中，投标保证金的上限是（）。

A.10万元

B.80万元

C.材料招标项目估算价的2%

D.材料招标项目估算价的10%

【答案】：B

35、根据《标准设计施工总承包招标文件》，关于承包人，说法正确的是（）。

A.总承包合同的承包人应是是独立承包人

B.合同履行过程中发包人和监理人仅与联合体牵头人联系

C.履行合同过程中，承包人不得改变联合体的组成和修改联合体协议

D.承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人

【答案】：D

36、对于具有通用技术和性能标准、大多数施工单位均能承担的施工项目，宜采用的评标方法是（）。

A.经评审的最低投标价法

B.有限数量评审法

C.最低投标价法

D.综合评估法

【答案】：A

37、下列文件中，（）是合同组成文件中唯一需要发包人和承包人同时签字盖章的法律文书。

A.履约保函

B.预付款保函

C.合同协议书

D.投标保证金

【答案】：C

38、工程勘察设计招标与施工和材料设备投标报价相比，虽然设计投标报价（），但设计方案对工程项目往往更具全局性、长效性和创新性影响。

A.数额不大

B.占签约合同价的比例不大

C.占中标价的比例不大

D.占项目总投资额的比例不大

【答案】：D

39、下列措施可以避免食物中营养素流失的是（）。

A.蔬菜先洗后切

B.淘米的次数不要多

C.发酵面食使用鲜酵母

D.煮米粥加碱

E.蔬菜先热烫再炒

【答案】：A

40、在建设工程中，建设工程材料设备采购合同属于（）。

A.买卖合同

B.无偿合同

C.实践性合同

D.单务合同

【答案】：A

41、以下关于施工企业意外伤害保险的说法中，正确的是（）。

A.保险费由建设单位支付

B.实行施工总承包的，保险费由总包单位支付

C.保险期限自建设工程开工之日起至工程交付使用止

D.提前竣工的，保险责任仍按原定时间终止

【答案】：B

42、下列组织或机构中，不能成为合同主体的是（）。

A.政府机关

B.企业法人

C.项目监理机构

D.社会团体

【答案】：C

43、关于设计施工总承包合同中的知识产权，说法正确的是（）。

A.著作权归发包人享有

B.建筑物形象使用收益权归承包人享有

C.专利技术使用费包含在投标报价内

D.承包人在进行设计时因侵犯知识产权所引起的责任由发包人承担

【答案】：C

44、发生如下事件造成建设工程质量缺陷，发包人不应承担过错责任是（）。

A.发包人提供的设计有缺陷

B.未经验收，发包人提前使用发现主体结构有问题

C.发包人提供购买的建筑材料不符合强制性标准

D.发包人直接指定分包人分包专业工程

【答案】：B

45、（）一般适用于具有通用技术.性能标准没有特殊要求的招标项目。

A.综合标价法

B.形式评审法

C.最低评标价法

D.经验评审法

【答案】：C

46、《建设工程设计合同（示范文本）》规定，设计合同的设计期限为()

A.从订立合同之日起，至交付全部设计文件之日止

B.从订立合同之日起，至完成工程验收之日止

C.从设计人收到定金之日起，至交付全部设计文件之日止

D.从设计人收到定金之日起，至完成工程验收之日止

【答案】：D

47、关于电梯的表述，下列哪项是错误的？()

A.电梯井道壁当采用砌体墙时厚度不应小于240mm，采用钢筋混凝土墙时厚度不应小于200mm

B.电梯机房的门宽不应小于1200mm

C.在电梯机房内当有两个不同平面的工作平台且高差大于0.5m时，应设楼梯或台阶及不小于0.9m高的安全防护栏杆

D.不宜在电梯机房顶板上直接设置水箱，当电梯机房顶板为防水混凝土时，可以兼做水箱底板

【答案】：D

48、根据《标准施工合同》，关于预付款担保方式及生效的说法，正确的是（）。

A.采用无条件担保方式，并自预付款支付给承包人起生效

B.采用有条件担保方式，并自预付款支付给承包人起生效

C.采用无条件担保方式，并自合同协议书签订之日起生效

D.采用有条件担保方式，并自合同协议书签订之日起生效

【答案】：A

49、施工阶段因承包人违约解除合同，发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的订货合同或任何服务协议转让给发包人，并在解除合同后的（）d内，依法办理转让手续。

A.7

B.14

C.21

D.28

【答案】：B

50、下列各项中，可以作为保证人的是（）。

A.有法人书面授权的企业分支机构

B.企业职能部门

C.学校

D.医院

【答案】：A

第二部分多选题(50题)1、根据《标准施工招标文件》的规定，存在以下（）情况时，资格预审不得通过。

A.申请人为项目前期准备提供设计或咨询服务（设计施工总承包除外）

B.申请人为招标人不具备独立法人资格的附属机构

C.申请人为本项目的招标代理人

D.申请人为施工总承包三级资质

E.申请人本年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题

【答案】：ABC

2、工程师依据施工现场的下列情况向承包人发布暂停施工指令时，其中应顺延合同工期的情况有()。

A.地基开挖遇到勘察资料未标明的断层，需要重新确定基础处理方案

B.发包人订购的设备未能按时到货

C.施工作业方法存在重大安全隐患

D.后续施工现场未能按时完成移民拆迁工作

E.施工中遇到有考古价值的文物需要采取保护措施予以保护

【答案】：ABD

3、在施工准备阶段，属于发包人应完成的工作是（）。

A.提供施工现场的工程地质资料

B.办理土地征用

C.提供工程进度计划

D.向施工单位进行设计交底

E.办理《施工许可证》

【答案】：AB

4、依据《担保法》，关于保证责任的表述中，正确的是（）。

A.保证合同生效后，保证人就应当在合同规定的保证范围和保证期间承担保证责任

B.保证担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金及实现债权的费用

C.保证期间债权人与债务人协议变更主合同或者债权人许可债务人转让债务的，无需取得保证人的书面同意

D.一般保证的保证人未约定保证期间的，保证期间为主债务履行期届满之日起6个月

E.当事人对保证担保的范围没有约定或者约定不明确的，保证人应当对全部债务承担责任

【答案】：ABD

5、根据《标准设计招标文件》，下列选项中，属于工程设计的依据的有（）

A.工程基础资料及其他文件

B.本工程勘察文件和施工需求

C.招标文件

D.合同履行中与设计服务有关的来往函件

E.工程预算

【答案】：ABD

6、（2021年真题）与单价合同相比，固定总价合同的特点有（）。

A.适用于地下条件复杂的工程

B.适用于时间特别紧迫的工程

C.业主控制投资的难度大

D.承包商承担价格变化的风险较大

E.对承包商准确预估工程量的要求高

【答案】：D

7、职工意外伤害险保险人在保险期间内给付保险金的下列做法中正确的是（）。

A.被保险人在施工工作时遭受意外伤害，并自意外伤害发生之日起180日内因该事故死亡的，保险人按保险金额一定比例给付死亡保险金

B.被保险人在施工工作时遭受意外伤害，并自意外伤害发生之日起下落不明的，保险人按保险金额给付身故保险金

C.被保险人在施工工作时遭受意外伤害，自意外伤害事故发生之日起180日内因该事故造成保险合同所列残疾程度之一的，保险人按保险金额一定比例给付残疾保险金

D.至第180日治疗仍未结束的，保险人根据第180日次日的身体情况所作残疾鉴定给付残疾保险金

E.对于在酒后驾驶期间遭受意外伤害导致身故.残疾的被保险人，保险人不承担给付保险金责任

【答案】：C

8、承包人对合同约定质量保修期内的工程缺陷负有保修义务。下列工程缺陷中，修复时承包人不对保修费用承担责任的有（）。

A.工程验收时未发现的施工质量缺陷

B.不可抗力造成的工程损坏

C.发包人使用工程运行不当造成的损坏

D.发包人日常维护不当造成的损坏

E.承包人采购的材料质量缺陷造成的损坏

【答案】：BCD

9、ECC通过建立（）为特征的合作机制，让项目各方致力于提高整个工程项目的管理水平。

A.早期警告程序

B.晚期警告程序

C.补偿事件

D.区段竣工

E.功能欠佳赔偿费

【答案】：AC

10、机电设备采购招标范围的伴随服务内容包括（）

A.负责所供货的设备监造

B.提供货物组装和维修所需的专用工具

C.提供详细的操作和维护手册

D.监管施工承包商的设备安装并对安装质量负责

E.对买方的维修、运行和管理人员进行培训

【答案】：BC

11、包括在签约合同价内的项目有（）。

A.暂估价

B.暂列金额

C.变更价格

D.物价调价

E.额外工作价格

【答案】：AB

12、在设计施工阶段总承包合同履行过程中，发包人对（）以及其他与建设工程有关的原始资料．承担原始资料错误造成的全部责任。

A.提供的气象和水文观测资料

B.提供的相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料

C.设计文件的质量

D.设计进度管理文件

E.提供的施工场地及毗邻区域内的供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线位置的资料

【答案】：AB

13、根据《标准施工招标文件》，关于建设工程施工评标的说法，正确的有（）。

A.评标过程可分为初步评审和详细评审两个阶段

B.初步评审检查投标书是否对招标文件做出实质性响应

C.评标委员会不得主动提出对投标文件澄清或补正要求

D.初步评审有不符合评审标准的，在进行详细评审后再处理

E.招标文件没有说明的评标标准和方法不得作为评标依据

【答案】：AB

14、设备的独立包装箱子内，应携带的资料有（）。

A.装箱清单

B.质量合格证

C.设备发票

D.操作指南

E.采购合同

【答案】：ABD

15、下列属于标准施工合同通用条款规定的变更范围，可以调整合同价格的是（）。

A.取消合同中某一项工作转由其他人实施

B.改变合同中某一项工作的质量

C.改变合同中某一项工作的数量

D.改变已批准的施工工艺或顺序

E.改变合同工程的基线、标高、位置或尺寸

【答案】：BD

16、某监理合同履行过程中，由于委托人变更设计使监理工作增加了工作内容，延长了持续时间。这种情况下监理人应()

A.及时通知委托人变动后果

B.延长完成监理任务的时间

C.终止监理合同中增加内容的执行

D.追索委托人的违约金

E.申请支付附加工作的报酬

【答案】：AB

17、某施工项目招标，评标委员会在评审中发现以下情况：投标人甲三年前曾有严重违约行为；投标人乙和丙的投标保证金从同一单位的账户转出；评标委员会对投标人丁提供的资料有疑问要求澄清，而其未予书面说明；评标委员会对投标人戊按要求作出的澄清仍有疑问。则（）的投标应被否决。

A.甲

B.乙

C.丙

D.丁

E.戊

【答案】：BCD

18、按照施工合同示范文本的规定，发包人收到竣工结算报告及结算资料后56天内仍不支付结算价款，则承包人有权()。

A.将工程直接收归已有

B.与发包人协议将该工程折价

C.自行将该工程卖给他人

D.申请人民法院将该工程依法拍卖

E.就该工程拍卖的价款优先受偿

【答案】：BD

19、下列选项中，对于保险合同的概念描述，正确的有()。

A.保险合同是指被保险人与保险人约定保险权利义务关系的协议

B.投保人、被保险人可以为受益人

C.被保险人是指其财产或者人身受保险合同保障，享有保险金请求权的人

D.投保人可以为被保险人

E.受益人是指人身保险合同中由被保险人或者投保人指定的享有保险金请求权的人

【答案】：BCD

20、关于评标过程中投标文件的澄清或说明，下列说法正确的是（）。

A.评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正

B.投标人也可以主动提出澄清或说明，评标委员会应予接受

C.评标委员会对投标人提交的澄清或说明仍有疑问的，按该项不符合标准对待，予以淘汰

D.投标人不按评标委员会要求澄清或说明的，其投标被否决

E.投标人提交的澄清或说明属于投标文件的组成部分

【答案】：AD

21、下列在施工阶段发生的事件中，可以顺延工期的情况包括（）。

A.不可抗力事件的影响

B.承包人采购的施工材料未按时交货

C.施工许可证没有及时颁发

D.不具备合同约定的开工条件

E.工程师未按合同约定提供所需指令

【答案】：AC

22、设计施工总承包模式下，材料和工程设备费，一般按（）阶段按比例进行分解支付。

A.订立采购合同

B.设备制造完成

C.进场验收合格

D.安装就位

E.工程竣工

【答案】：ACD

23、下列关于勘察合同履行中发包人和勘察人的责任，说法正确的是（）。

A.发包人在开始勘察前7日内提供勘察资料，并对其准确性.可靠性负责

B.发包人应在收到费用结算申请后的14天内，将应付款项支付给勘察人

C.试验报告应当加盖CMA章并由项目负责人签字确认

D.位于道路.绿化或者其他市政设施内的临时占地，由勘察人向行政管理部门报建申请

E.临时设施修建.拆除和恢复费用由勘察人承担

【答案】：AD

24、设计施工总承包合同模式下，无论承包人复核时发现与否，由于下列（）资料错误，导致承包人增加费用和（或）延误的工期，均由发包人承担，并向承包人支付合理利润。

A.发包人要求中引用的原始数据和资料

B.对工程的工艺安排

C.试验和检验标准

D.对某工程部分功能的要求

E.承包人可以核实的数据

【答案】：ABCD

25、下列属于公开招标优点的是（）。

A.招标流程简单

B.招标范围广

C.竞争激烈

D.有利于取得有竞争性的报价

E.招标速度快

【答案】：BCD

26、以下有关设计合同特征的说法，正确的是（）。

A.设计阶段是优化和控制工程质量及工程造价最关键、最有利的阶段

B.设计招标无具体量化的工作量，灵活性较大

C.设计可以按设计工作深度的不同，分期、分阶段招标，逐步细化落实设计成果

D.设计招标由招标单位的主持人宣读投标书并按报价高低排定标价次序

E.设计招标中不得使用未中标的投标人的方案

【答案】：ABC

27、某施工项目招标，评标委员会在评审中发现以下情况：投标人甲三年前曾有严重违约行为；投标人乙和丙的投标保证金从同一单位的账户转出；评标委员会对投标人丁提供的资料有疑问要求澄清，而其未予书面说明；评标委员会对投标人戊按要求作出的澄清仍有疑问。则（）的投标应被否决。

A.甲

B.乙

C.丙

D.丁

E.戊

【答案】：BCD

28、建设工程材料采购合同条款主要涉及的内容有（）。

A.材料生产制造

B.材料交接程序

C.质量检验方式

D.材料质量要求

E.合同价款支付

【答案】：BCD

29、如投保工程一切险的保险金额少于工程实际价值，工程因保险事件损害时正确做法（）。

A.保险公司按投保的保险金额所占百分比赔偿实际损失

B.损失赔偿的不足部分由保险事件的投保责任方负责补偿

C.永久工程损失赔偿的不足部分由发包人承担

D.已完工工程损失不足部分由承包人承担

E.临时工程损失由发包人承担

【答案】：AC

30、根据九部委发布的标准设计合同，以下有关设计审查的说法，正确的是（）。

A.发包人接收设计文件之后，应当组织专家会进行审查

B.发包人对于设计文件的审查期限，自文件接收之日起不应超过14天

C.发包人逾期未做出审查结论，视为设计未通过发包人审查

D.发包人审查后不同意设计文件的，设计人承担违约责任

E.修改设计方案后重新进行审查的，审查期限重新起算

【答案】：B

31、施工阶段承包人责任的暂停施工情形包括（）。

A.承包人擅自暂停施工

B.承包人违约引起的暂停施工

C.不可抗力

D.协调管理原因

E.由于承包人原因为工程合理施工和安全保障所必需的暂停施工

【答案】：AB

32、某监理合同履行过程中，由于委托人变更设计使监理工作增加了工作内容，延长了持续时间。这种情况下监理人应()

A.及时通知委托人变动后果

B.延长完成监理任务的时间

C.终止监理合同中增加内容的执行

D.追索委托人的违约金

E.申请支付附加工作的报酬

【答案】：AB

33、建设工程施工招标公告的内容包（）。

A.建设资金来源

B.招标人的名称

C.项目概况

D.投标人的资格要求

E.评标办法

【答案】：BCD

34、采取公开招标方式进行设计招标时，应对（）进行审查。

A.能力

B.资质

C.资金

D.经验

E.年龄

【答案】：ABD

35、建设工程合同的特征有（）。【相关知识点新教材已删除】

A.合同主体的严格性

B.合同订立的短暂性

C.合同标的的特殊性

D.合同履行期限的长期性

E.合同形式的非要式性

【答案】：ACD

36、下列关于勘察合同违约处理正确的是（）。

A.勘察人违约时，发包人可向勘察人发出整改通知，要求限期纠正

B.勘察人违约时，发包人也可通知勘察人立即解除合同

C.发包人违约时，勘察人可向发包人发出暂停勘察通知，要求限期纠正

D.发包人违约时，勘察人也可通知发包人立即解除合同

E.勘察人因第三人的原因造成违约，由第三人向发包人承担违约责任

【答案】：AC

37、根据《建设工程勘察合同示范文本》的规定，发包人配合勘察人开展勘察工作的义务包括()。

A.办理施工许可证

B.拆除地下障碍物

C.平整施工现场

D.挖好排水沟渠

E.接通水源电源

【答案】：BCD

38、代理关系中，下列选项属于委托代理关系终止的情形有（）。

A.代理期间届满或者代理事项完成

B.代理人死亡或代理人丧失民事行为能力

C.被代理人取消委托或代理人辞去委托

D.作为被代理人或者代理人的法人终止

E.监护关系消灭

【答案】：ABCD

39、关于供货方不能按期交货的说法，下列说法正确的是（）

A.供货方不能按期交货的行为，分为逾期交货和提前交货

B.供货方提前交货，采购方可拒绝提前提货

C.采购方可因供货方逾期交货而解除合同

D.采购方因供货方