监理工程师之合同管理题库精选题库精品（B卷）

监理工程师之合同管理题库精选题库精品（B卷）第一部分单选题(50题)1、招标程序中资格预审与资格后审的区别，主要体现在审查投标人资格的（）。

A.目的

B.时间

C.内容

D.方法

【答案】：B

2、作为合同法律关系主体的自然人必须具备（）能力。

A.完全民事行为

B.限制民事行为

C.与合同履行相适应的民事行为

D.一般民事行为

【答案】：C

3、依据《合同法》，债权人决定将合同中的权利转让给第三人时，转让行为()

A.必须征得对方同意

B.无须征得对方同意，但应提供担保

C.无须征得对方同意，但要通知对方

D.无须征得对方同意，也无须通知对方

【答案】：C

4、施工组织设计是非常复杂的文件体系，详细施工组织设计（）。

A.必须在投标文件中进行全部的展现

B.在开标前提交即可

C.需在评标前提交

D.待投标人中标后，在开始施工前再编制

【答案】：D

5、下列关于招标项目标底的叙述，错误的是（）。

A.招标人可以自行决定是否编制标底

B.标底说明属于招标文件的投标人须知中的内容

C.若招标项目设有标底，应当在开标时公布

D.可以以投标报价超过标底上下10%作为否定投标的条件

【答案】：D

6、下列关于建设工程勘察合同发包人和勘察人义务说法错误的是（）。

A.发包人应办理证件和批件

B.发包人应支付合同价款

C.发包人应依法纳税

D.勘察人应完成全部勘察工作

【答案】：C

7、根据《标准施工合同》，竣工验收基本合格但提出了需要整修和完善要求，经监理人复查整修和完善工作达到了要求，再签发工程接收证书，这种情况下竣工日为（）。

A.承包人提交竣工验收申请报告之日

B.整修和完善工作完成日

C.承包人重新提交竣工验收报告的日期

D.工程接收证书颁发日

【答案】：A

8、下列情况中，投标保证金予以退还的是（）。

A.投标人在投标有效期内撤销投标文件

B.按照招标文件要求提交投标保证金，未中标的投标人

C.中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同

D.在签订合同时向招标人提出附加条件

【答案】：B

9、某工程项目，由于部分拆迁工作延误不能按约定日期开工，工程师以书面形式通知承包人推迟开工时间，根据《建设工程施工合同（示范文本）》，承包人已到现场的人员和施工设备损失及合同工期的处理应为()

A.无须补偿经济损失，合同工期不予顺延

B.无须补偿经济损失，合同工期相应顺延

C.补偿承包人的经济损失，合同工期相应顺延

D.补偿承包人的经济损失，合同工期不予顺延

【答案】：C

10、根据《标准设计施工总承包合同》，对发包人要求作出反应的文件是（）。

A.价格清单

B.专用条款

C.承包人建议书

D.联合体协议

【答案】：C

11、某施工项目适用简明施工合同，关于该合同价格的说法正确的是（）。

A.承包人以基准日期后的市场价格编制工程报价

B.考虑法律政策、规范标准的变化对合同价格的调整

C.考虑物价浮动对合同价格的调整

D.基准日期即为投标截止日

【答案】：B

12、资格审查方法分为合格制和有限数量制两种，两者的区别主要体现在（）。

A.审查程序

B.审查因素

C.合格者数量限制

D.澄清要求

【答案】：C

13、下列关于膳食史法说法正确的是（）。

A.膳食史法可用于慢性病的营养流行病学调查

B.可以进行具有代表性膳食模式的调查

C.膳食史法调查可以将调查表发给调查对象自己填写，对调查员的要求不高

D.与24h回顾法结合使用能较全面地反映出人群的膳食摄入情况

E.膳食史法属于开放式的调查

【答案】：A

14、根据九部委发布的《标准勘察合同》，勘察费用实行（）。

A.发包人签证制度

B.勘察人签证制度

C.监理人签证制度

D.共同签订制度

【答案】：A

15、根据《标准施工合同》，施工合同文件包括()

A.招标文件

B.投标函及投标函附录

C.委托监理协议书

D.投标企业定额标准

【答案】：B

16、根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款，设计人更换项目负责人应履行的程序是（）。

A.事先征得发包人同意，并在更换14天前将姓名及详细资料提交发包人

B.事先征得发包人同意，并在更换的项目负责人到岗前一天将资料提交发包人

C.事先口头通知发包人，并在更换的项目负责人到岗时向发包人提交书面材料

D.更换14天前将姓名及详细资料提交监理人，监理人在7天内做出答复

【答案】：A

17、根据NEC《工程施工合同》，选项F属于（）。

A.目标合同

B.标价合同

C.管理合同

D.成本补偿合同

【答案】：C

18、根据九部委材料采购合同文本，买方在收到卖方提交的单据并经审核无误后（）内，应向卖方支付进度款。

A.7天

B.14天

C.28天

D.30天

【答案】：C

19、具有让潜在投标人获得招标信息，以便进行项目筛选，确定是否参与竞争作用的是（）。

A.资格预审

B.现场考察

C.招标公告

D.解答投标人的质疑

【答案】：C

20、下列合同文件中，列入《标准施工招标文件》合同附件格式的是（）。

A.协议书、投标保函、履约保函

B.投标保函、履约保函、预付款保函

C.协议书、预付款保函、履约保函

D.工程量清单、材料设备一览表、工程预付款明细单

【答案】：C

21、采用《建设工程施工合同(示范文本)》GF—2013—0201应当由（）投保建筑工程一切险。

A.施工合同的发包人

B.施工合同的承包人

C.施工合同发包人和承包人

D.工程项目的代建方和施工合同的发包人

【答案】：A

22、下列情形中，不属于施工中不利物质条件的是（）。

A.地下和水文条件

B.不利于施工的气候条件

C.非自然的物质障碍

D.不可预见的自然物质条件

【答案】：B

23、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，施工合同签订前，中标人应按招标文件规定向招标人提交的凭证是（）。

A.投标保证金凭证

B.预付款担保凭证

C.履约担保凭证

D.质量管理体系认证文件

【答案】：C

24、工程总承包合同履行中，因发包人原因造成监理人未能在合同签订之日起90天内发出开始工作通知，承包人有权()

A.要求赔偿

B.变更合同

C.延期开工

D.解除合同

【答案】：D

25、监理人审查申请报告的各项内容，认为工程尚不具备竣工验收条件时，应在收到竣工验收申请报告后的（）天内通知承包人，指出在颁发接收证书前承包人还需进行的工作内容。

A.7

B.14

C.28

D.56

【答案】：C

26、依据《招标投标法》，项目公开招标的资格预审阶段，在“资格预审须知，，文件中，可以()

A.要求投标人必须组成联合体投标

B.要求严格的专业资质等级

C.要求必须使用某种品牌的建筑材料

D.对本行业外的投标人提出特别要求

【答案】：B

27、投标保证的有效期至（）。

A.开标

B.定标

C.发出中标通知书

D.由招标文件确定

【答案】：D

28、（2018年真题）某通用设备采购招标项目，采用经评审的最低投标价法进行评标时，则中标人应为（）。

A.报价最低者

B.评标得分最低者

C.评标得分最高者

D.评标价最低者

【答案】：D

29、关于投标限价的说法，正确的是（）。

A.招标文件中可设置最低投标限价的具体金额

B.招标文件中应规定投标价低于最高投标限价的幅度

C.投标人的投标价超出最高投标限价时，应增加其评标价格

D.招标人可在招标文件中仅规定最高投标限价的计算方法

【答案】：D

30、下列不属于材料采购投标文件的内容的是（）。

A.投标人须知

B.联合体协议书

C.投标保证金

D.资格审查资料

【答案】：A

31、下列投标文件对招标文件响应的偏差中，属于细微偏差的是()。

A.联合体投标没有联合体协议书

B.投标工期长于招标文件要求的工期

C.投标报价的大写金额与小写金额不一致

D.投标文件没有投标人授权代表的签字

【答案】：C

32、建设工程勘察合同履行管理中，临时占地和设施要求，错误的是（）

A.临时设施只有施工围挡、安全文明施工设施、办公生活用房

B.勘察人应当根据勘察服务方案制订临时占地计划，报请发包人批准

C.除专用合同条款另有约定外，临时设施的修建、拆除和恢复费用由勘察人自行承担

D.临时占地使用完毕后，勘察人应当按照发包人要求或行政管理部门规定恢复临时占地。

【答案】：A

33、某招标项目重新投标后，投标人仍少于3家，这时可以（）。

A.与相对接近要求的投标人协商，改为议标确定中标人

B.改为直接发包

C.用原招标文件重新招标

D.修改招标文件后重新招标

【答案】：B

34、采用《简明施工合同》的工程，负责材料和设备的供应人通常为（）。

A.分包人

B.发包人

C.施工项目部

D.承包人

【答案】：B

35、（2020年真题）根据FIDIC《设计采购施工（EPC）/交钥匙工程合同条件》，合同文件的优先解释顺序是（）。

A.通用合同条件—专用合同条件—投标书—业主要求

B.专用合同条件—通用合同条件—业主要求—投标书

C.通用合同条件—专用合同条件—业主要求—投标书

D.专用合同条件—通用合同条件—投标书—业主要求

【答案】：B

36、对于技术复杂、专业性强的招标项目，从专家库中随机抽取的评标专家难以保证胜任评标工作的，可以由（）直接确定评标专家。

A.招投标监督机构

B.上级主管部门

C.招标代理机构

D.招标人

【答案】：D

37、（2019年真题）在施工招标程序中，发售招标文件后的下一个工作阶段是（）。

A.踏勘现场

B.召开投标预备会

C.组建评标委员会

D.递交投标文件

【答案】：A

38、根据《标准施工招标文件》，标准施工招标文件的组成包括（）。

A.招标公告或投标邀请书

B.申请人须知

C.已标价的工程量清单

D.发包人要求

【答案】：A

39、根据《施工合同标准文本》的规定，施工工期在12个月以上的工程，由于市场价格浮动对合同价格的影响，此风险应由（）。

A.发包人承担

B.承包人承担

C.由发包人和承包人分担

D.发包人和承包人均不承担

【答案】：C

40、（2019年真题）根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，竣工验收管理程序中，监理人审查竣工验收申请报告的各项内容，认为工程尚不具备竣工验收条件时，应当在收到竣工申请报告后（）天内通知承包人。

A.28

B.30

C.56

D.60

【答案】：A

41、（2021年真题）根据《标准设计施工总承包招标文件》，投标人在投标文件中提出采用专利技术的，专利技术使用费的报价和评审正确的是（）。

A.在投标报价外单列，单独进行投标报价评审

B.包含在投标报价中，综合进行投标报价评审

C.不进行报价，由评标委员会评估

D.不计入报价，中标后单独报价评审

【答案】：B

42、下列关于评标专家必须满足的条件，说法不正确的是（）。

A.从事相关专业领域工作满8年

B.具有高级职称

C.熟悉有关招标投标的法律法规

D.与投标人没有经济利益关系

【答案】：B

43、根据《标准施工合同》，承包人需要变动保险合同条款时，正确的处理方式是（）。

A.直接与保险人协商一致后，通知发包人

B.直接与保险人协商一致后，通知监理人

C.应事先征得发包人同意，并通知监理人

D.应事先征得监理人同意，并通知发包人

【答案】：C

44、同一机器设备向多家银行设定了多重抵押权，如多重抵押权均未进行登记，则（）。

A.按抵押合同签订的顺序清偿

B.按债权比例进行清偿

C.未进行登记抵押权无效，不能进行清偿

D.以银行申请清偿的先后顺序清偿

【答案】：B

45、关于建设工程勘察合同履行中发包人管理的说法，不正确的是（）。

A.获得发包人代表授权的人员发出的指示视为已得到发包人代表的同意

B.监理人在权限范围内发出的指示视为已得到发包人的批准

C.发包人代表逾期未发出临时书面指示的书面确认函，该临时指示视为发包人的正式指示

D.发包人对勘察人书面提出的事项逾期未答复，视为已获得发包人的批准

【答案】：A

46、标准施工招标文件中的（）包括一般约定、发包人义务、监理人、承包人、材料和工程设备、施工设备和临时设施、交通运输、测量放线、施工安全、治安保卫和环境保护、进度计划、开工和竣工、暂停施工、工程质量、试验与检验、变更、价格调整、计量与支付、竣工验收、缺陷责任与保修责任、保险、不可抗力、违约、索赔、争议的解决。

A.通用合同条款

B.常用合同条款

C.专用合同条款

D.合同附件格式

【答案】：A

47、下列关于签约合同价和合同价格的说法正确的是（）。

A.签约合同价指承包人完成全部承包工作后发包人应付给承包人的金额

B.合同价格指签订合同时合同协议书中写明的合同总金额

C.签约合同价的数额在签订合同时不能确定

D.合同价格的数额只有在最终结算时才能确定

【答案】：D

48、某工程设计合同约定的合同价为100万元，定金为合同价的20%。设计工作完成40%时，发包人因建设资金筹措困难决定取消该项目的建设，通知设计单位解除设计合同。按照建设工程设计合同示范文本的规定，发包人应赔偿设计单位的违约金额为()万元。

A.20

B.40

C.50

D.100

【答案】：C

49、下列施工合同履行中发生的事件，既可作为顺延合同工期的理由，又可作为要求增加费用并支付合理利润的理由的是（）。

A.发包人原因导致施工暂停

B.法规变化引起成本增加

C.不利的物质条件

D.异常恶劣的气候条件

【答案】：A

50、合同法律关系的内容是指合同约定和法律规定的（）。

A.行为

B.智力成果

C.技术

D.权利和义务

【答案】：D

第二部分多选题(50题)1、1.专用合同条款中约定的争议解决方式有（）。

A.向约定的仲裁委员会申请仲裁

B.向有管辖权的人民法院提起诉讼

C.提请争议评审组

D.向有管辖权的人民法院申请审判

E.双方协商处理

【答案】：AB

2、依据FIDIC《分包合同条件》，下列有关分包合同履行管理的说法中，正确的有()

A.工程师负责分包商施工的协调管理

B.业主不参与分包合同履行的管理

C.承包商有权根据工程实际进展情况不经工程师同意自行发布变更指令

D.承包商对分包商报送的支付报表审核后支付，工程师不参与审核工作

E.当分包商的合法权益受到损害时，有权向对其造成损害方提出索赔

【答案】：BCD

3、采用FIDIC《设计采购施工（EPC）/交钥匙合同条件》，业主的主要责任和义务有（）。

A.向承包商提供工程资料和数据

B.向承包商提供现场进入权和占用权

C.做好项目资金安排

D.向承包商发出根据合同履行义务所需要的指示

E.按照合同进行设计.实施和完成工程

【答案】：ABCD

4、建设工程合同中的法律责任可以是（）。

A.违约责任

B.行政责任

C.侵权责任

D.缔约过失责任

E.刑事责任

【答案】：ACD

5、标准施工合同中给出的合同附件格式，是订立合同时采用的规范化文件，合同附件格式包括（）三个文件

A.合同协议书

B.履约担保

C.预付款担保

D.通用条款

E.专用条款

【答案】：ABC

6、下列勘察设计招标文件中发包人要求包括的内容有（）。

A.勘察或设计要求

B.适用规范标准

C.成果文件要求

D.发包人提供的便利条件

E.评标办法

【答案】：ABCD

7、除专用合同条款另有约定外，设备采购合同的买方向卖方支付合同价款的方式有（）。

A.预付款

B.交货款

C.验收款

D.进度款

E.结算款

【答案】：ABC

8、发包人有权凭履约保证向银行或者担保公司索取保证金作为赔偿的情况有（）。

A.施工过程中，承包人中途毁约

B.施工过程中，承包人任意中断工程

C.施工过程中，承包人按规定施工

D.承包人破产

E.承包人倒闭

【答案】：ABD

9、根据《担保法》的规定，能够留置的财产仅限于动产，且只有因（）发生的债权，债权人才有可能实施留置。

A.买卖合同

B.仓储合同

C.保管合同

D.运输合同

E.承揽合同

【答案】：BCD

10、包括在签约合同价内的项目有（）。

A.暂估价

B.暂列金额

C.变更价格

D.物价调价

E.额外工作价格

【答案】：AB

11、在抵押合同中，某些抵押财产应当办理抵押物登记手续。抵押合同自登记之日起生效的包括（）等抵押合同。

A.土地使用权

B.城市房地产

C.在建工程

D.机器

E.土地所有权

【答案】：ABC

12、履行合同的担保方式包括（）。

A.保证

B.留置

C.抵押

D.定金

E.违约金

【答案】：ABCD

13、发包人应向设计人提供的文件资料包括（）等

A.工程批准文件

B.基础资料

C.设计任务书

D.勘察报告

E.施工许可证

【答案】：BCD

14、根据《标准施工合同》，履约担保的特点包括（）。

A.担保期限自合同签订日起到签发工程移交证书日止

B.采用有条件担保方式

C.当承包人有违约情况时，需要承包人确认

D.采用无条件担保

E.当承包人有违约情况时，无需承包人确认

【答案】：AD

15、承包人应根据价格清单的（）等因素，对拟支付的款项进行分解并编制支付分解表。

A.价格构成

B.费用性质

C.计划发生时间

D.相应工作量

E.勘察设计

【答案】：ABCD

16、建设工程合同管理的基本方法有（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）

A.建立合同管理目标控制

B.建立合同管理评估制度

C.建立合同管理行政审查和备案制度

D.建立合同管理人员执业资格制度

E.推行合同示范文本制度

【答案】：A

17、设计施工总承包合同规定，发包人要求文件说明的其他要求包括（）。

A.对承包人的主要人员资格要求

B.承包、设备供应商

C.相关审批、核准和备案手续的办理

D.对项目业主人员的操作培训

E.缺陷责任期的服务要求

【答案】：ACD

18、施工工程竣工验收合格后，承包人的竣工日为（）。

A.提交竣工验收申请报告日

B.有争议时，为提交竣工验收申请报告日

C.竣工验收合格日

D.有争议时，为竣工验收合格日

E.签发工程接收证书日

【答案】：AD

19、根据FIDIC《施工合同条件》，下列情形中，属于施工中承包商不可预见物质条件的有()。

A.污染物的影响

B.不利于施工的气候条件

C.实际地质情况与招标文件中提供的资料不一致

D.施工中遇到业主提供资料中未标明的地下障碍

E.与同时在现场施工的其他承包商发生施工交叉干扰

【答案】：CD

20、某项工程项目由于设计错误造成部分工程发生了质量事故，按照《建设工程设计合同》示范文本，设计单位承担的违约责任包括()

A.负责修改该部分工程的设计

B.免收该部分工程的设计费

C.赔偿发包人该部分工程的全部损失

D.赔偿发包人该部分工程的一定百分比的损失

E.赔偿施工承包人的实际损失

【答案】：ABD

21、监理人对施工分包合同的管理内容有（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）

A.审查分包人编制的专业工程施工方案

B.对分包工程进行巡视检查

C.监督检查分包人的施工现场质量保证体系

D.监督检查分包工程施工现场的质量安全行为

E.负责分包工程施工现场的协调管理工作

【答案】：BD

22、某施工合同履行过程中，承包人在施工中提出的合理化建议被发包人采纳。建议涉及到对设备的换用，并征得工程师同意。承包人的权利和义务包括()

A.修改施工组织设计

B.承担更换设备发生的费用

C.要求顺延此项变更导致延误的工期

D.自行享有获得的工程收益

E.与发包人协议工程收益的分享

【答案】：AC

23、根据《标准施工合同》，合同协议书中需要明确填写的内容有（）。

A.施工工程或标段

B.工程结算方式

C.质量标准

D.合同组成文件

E.变更处理程序

【答案】：ACD

24、投标人须知的内容主要涉及()。

A.对招标人的要求

B.投标文件的组成

C.招标文件的组成

D.开标时间、地点和开标程序

E.对评标委员会的要求

【答案】：BCD

25、大型成套设备采购的招标人在招标时应当注意的事项包括（）。

A.工程公司或贸易公司也可以参与投标，但必须提供生产厂家的授权书

B.一个生产厂家对同一品牌的设备，仅能委托一个代理商参加投标

C.应当对生产厂家提出较高的资质和能力条件的要求

D.应当针对不同阶段就买卖双方权利义务设定明确要求

E.报价分析往往需要考虑设备和伴随服务费用

【答案】：ACD

26、在材料采购招标中，最低评标价法，是以（）作为比较要素，选择总价格最低者中标。

A.材料设备的报价

B.交货期

C.寿命期内所需的燃料消耗费

D.付款条件

E.寿命期内的维修费用

【答案】：ABD

27、《标准设计施工总承包招标文件》的组成包括（）。

A.招标公告

B.申请人须知

C.评标办法

D.技术标准及要求

E.发包人要求

【答案】：AC

28、在设计施工总承包模式下，设计施工总承包合同的价格清单包括（）。

A.设计的费用

B.施工的费用

C.索赔的费用

D.试运行阶段的费用

E.缺陷责任期阶段的费用

【答案】：ABD

29、下列文件中，属于标准施工合同组成部分的有（）。

A.合同协议书

B.中标通知书

C.招标文件

D.已标价的工程量清单

E.技术标准及要求

【答案】：ABD

30、根据《标准施工合同》，关于工程竣工和缺陷责任期的说法，正确的有（）。

A.监理人应负责照管竣工验收合格后承包人移交的单位工程

B.单位工程验收成果应作为全部竣工验收申请报告附件

C.施工合同付款的最终结清应在缺陷责任期终止证书签发后进行

D.发包人应在工程竣工验收合格后向承包人返还剩余的质量保证金

E.实际竣工日以承包人提交竣工验收申请报告的日期为准

【答案】：BC

31、以下有关勘察合同双方当事人的说法，正确的是（）。

A.勘察合同的发包人可以是业主，也可以是工程总承包单位

B.勘察合同的发包人必须具备法人资格

C.勘察合同的发包人必须具备相应的资质

D.勘察合同的承包人必须具备法人资格

E.勘察合同的承包人必须具备相应的资质

【答案】：AD

32、根据《担保法》的规定，能够留置的财产仅限于动产，且只有因（）发生的债权，债权人才有可能实施留置。

A.买卖合同

B.仓储合同

C.保管合同

D.运输合同

E.承揽合同

【答案】：BCD

33、由同一专业的单位组成联合体投标，相关行为正确的是（）

A.签订联合体协议书，并明确联合体牵头人

B.约定由联合体牵头人就中标项目向招标人承担责任

C.按照资质等级较高的单位确定联合体资质

D.允许联合体参加方再以自己的名义单独投标

E.禁止联合体参加方再参加其他联合体投标

【答案】：A

34、根据《标准材料采购招标文件》中的通用合同条款，材料采购支付的合同价款有（）。

A.预付款

B.交货款

C.进度款

D.验收款

E.结清款

【答案】：AC

35、按照《建设工程施工合同》规定，属于发包人应完成的工作有（）。

A.办理现场外的道路通行权

B.向工程师提供工程进度计划

C.提供施工现场的地下管线资料

D.提供保证施工安全需要的围栏设施

E.协调处理施工现场周围地下管线的保护工作

【答案】：AC

36、根据《建设工程委托监理合同示范文本》的规定，委托人对监理人履行合同的监督事项包括()。

A.监理人选择的监理工作分包单位须征得委托人同意

B.监理人调换总监理工程师须征得委托人同意

C.批准监理人的监理工作实施细则

D.审查监理人提交的监理报告

E.要求更换不称职的监理人员

【答案】：ABD

37、设计施工总承包合同的通用条款包括（）。

A.发包人义务

B.承包人义务

C.材料和工程设备

D.施工安全、治安保卫和环境保护

E.缺陷责任与保修责任

【答案】：ACD

38、如果发包人根据实际情况向承包人提出提前竣工要求，由于涉及合同约定的变更，应与承包人通过协商达成提前竣工协议作为合同文件的组成部分。协议的内容应包括（）。

A.负责修改施工进度计划

B.向承包人直接发出提前竣工的指令

C.提前竣工给发包人带来效益应给承包人的奖励

D.发包人应提供的条件

E.所需追加合同价款

【答案】：CD

39、下列对于FIDIC的EPC合同条件的表述不正确的是（）。

A.业主委托工程师代表业主进行合同管理

B.采用工程量清单计价模式

C.承包商具有选择分包商的更大自主权

D.业主应对“业主要求”中信息的正确性负全部责任

E.异常不利的气候条件是承包商提出工期索赔的理由

【答案】：ABD

40、《标准设计施工总承包招标文件》的组成包括（）。

A.招标公告

B.申请人须知

C.评标办法

D.技术标准及要求

E.发包人要求

【答案】：AC

41、(2016年真题)如投保工程一切险的保险金额少于工程实际价值，工程因保险事件损害时正确做法（）。

A.保险公司按投保的保险金额所占百分比赔偿实际损失

B.损失赔偿的不足部分由保险事件的风险责任方负责补偿

C.永久工程损失赔偿的不足部分由发包人承担

D.已完工工程损失由承包人承担

E.施工设备和进场材料损失由保险公司承担

【答案】：ABC

42、与公开招标相比，邀请招标的特点有（）。

A.以投标邀请书的形式邀请投标人

B.邀请投标人的数量须在5家以上

C.招标人对潜在投标人能力较为了解

D.适合于投标资质要求高的重大工程

E.招投标周期缩短且评标工作量小

【