监理工程师之合同管理题库内部题库【精练】

监理工程师之合同管理题库内部题库【精练】第一部分单选题(50题)1、《简明施工合同》适用于工期在()个月内的中小工程施工。

A.3

B.6

C.9

D.12

【答案】：D

2、关于建设工程勘察合同履行中发包人管理的说法，正确的是（）。

A.获得发包人代表授权的人员发出的指示视为已得到发包人代表的同意

B.监理人在权限范围内发出的指示视为已得到发包人的批准

C.发包人代表逾期未发出临时书面指示的书面确认函，则视为临时指示未得到发包人的书面确认

D.发包人对勘察人书面提出的事项逾期未答复，视为未获得发包人的批准

【答案】：B

3、根据《建设工程施工合同（示范文本）》的规定，承包人向发包人递交竣工结算报告及完整结算资料的时间应为()。

A.工程竣工验收报告经发包人认可后28天

B.提交工程竣工验收报告后28大

C.移交工程后14天

D.通过工程竣工验收后14天

【答案】：A

4、施工合同履行中，关于承包人提出索赔的期限，说法不正确的是（）。

A.承包人接受了竣工付款证书后，不得再对施工阶段.竣工阶段的事项提出索赔要求

B.承包人接受了最终结清证书后，不得再对施工合同履行阶段的事项提出索赔要求

C.承包人提交的最终结清申请单中，可以对缺陷责任期的事项提出索赔要求

D.承包人提交的最终结清申请单中，只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔

【答案】：C

5、下列合同计价方式中，最不利于业主投资控制，业主基本承担价格变化或工程量变化的全部风险的是（）。

A.单价合同

B.固定总价合同

C.可调总价合同

D.成本加酬金合同

【答案】：D

6、下列合同文件中，列入《标准施工招标文件》合同附件格式的是（）。

A.协议书、投标保函、履约保函

B.投标保函、履约保函、预付款保函

C.协议书、预付款保函、履约保函

D.工程量清单、材料设备一览表、工程预付款明细单

【答案】：C

7、风险型CM合同计价的方式是（）。

A.采用成本加酬金的计价方式，CM承包商可赚取总包、分包合同的差价

B.采用成本加酬金的计价方式，CM承包商不赚取总包、分包合同的差价

C.采用固定总价的计价方式，CM承包商可赚取总包、分包合同的差价

D.采用固定总价的计价方式，CM承包商不赚取总包、分包合同的差价

【答案】：B

8、《建设工程委托监理合同（示范文本）》规定的合同有效期指()

A.监理合同注明的开始至完成的时间

B.监理合同约定的监理工作的日历天数

C.监理人完成了包括附加和额外工作在内的全部监理义务的期间

D.监理人自开始监理工作至保修期届满的时间

【答案】：C

9、勘察人的试验室应当通过行业管理部门认可的（），具有相应的资格证书、试验人员和试验条件，否则应当委托第三方试验室进行室内试验

A.CMA计量认证

B.MAC计量认证

C.ACM计量认证

D.CAM计量认证

【答案】：A

10、施工过程中，监理人为了便于工程进度管理，可以要求承包人在合同进度计划的基础上编制并提交分阶段和分项的进度计划，特别是合同进度计划关键线路上的（）的详细施工计划。

A.单项工程或单位工程

B.单位工程或分部工程

C.分部工程或分项工程

D.分项工程或检验批

【答案】：B

11、根据《标准施工招标文件》，下列评审工作中，不属于初步评审阶段工作内容的是（）。

A.形式评审

B.资格评审

C.响应性评审

D.施工方案合理性评审

【答案】：D

12、建设工程材料采购合同，交货地点约定不明确，不能达成补充协议，也不能按照合同有关条款或交易习惯确定，该标的物不需要运输且出卖人不知道标的物所在地，则交货地点为（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）

A.标的物所在地

B.合同订立地

C.买受人订立合同时的营业地

D.出卖人订立合同时的营业地

【答案】：D

13、建设工程勘察合同中，发包人通常可能是工程建设项目的（）。

A.建设单位或者工程设计单位

B.监理单位或者设计单位

C.监理单位或者工程总承包单位

D.建设单位或者工程总承包单位

【答案】：D

14、乙未经授权，却以甲代理人的名义与丙签订了买卖合同。乙以甲代理人的名义与丙签订的买卖合同()

A.效力待定

B.无效

C.有效

D.经过乙催告甲后生效

【答案】：A

15、招标人最迟应当在书面合同签订后（）日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息。

A.2

B.3

C.5

D.7

【答案】：C

16、勘察设计招投标中，招标文件要求投标人提交投标保证金，保证金数额是（）。

A.勘察设计估算费用的3%

B.勘察设计估算费用的2%

C.不超过10万元人民币

D.勘察设计估算费用的2%，且不超过10万元人民币

【答案】：D

17、下列情况承包人只能索赔工期和费用的是()。

A.发包人要求违法

B.不可预见物质条件

C.发包人要求提前交货

D.发包人原因指示的暂停施工

【答案】：B

18、对债务人以明显不合理低价转让财产危害债权人利益的行为，债权人可以()撤销。

A.自行

B.请求主管部门

C.请求人民法院

D.请求工商行政管理部门

【答案】：C

19、下列关于工程实际竣工日期的确定，不正确的是（）。

A.工程竣工验收通过，承包人送交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期

B.工程竣工验收通过但要求整修和完善的，实际竣工日期为承包人整修和完善后送交竣工验收申请报告的日期

C.工程按发包人要求返工重作或补救后通过竣工验收的，实际竣工日期为承包人返工重作或补救后送交竣工验收申请报告的日期

D.发包人延误竣工验收，承包人送交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期

【答案】：B

20、设计施工总承包合同模式下，某工程合同约定需要进行竣工后试验，则其履约担保需要在()一直有效。

A.竣工验收前

B.颁发工程接收证书前

C.工程移交前

D.竣工后试验通过前

【答案】：D

21、下列关于资格审查办法的有限数量制说法正确的是（）。

A.通过详细审查申请人的数量不足3个的，必须重新组织资格预审

B.通过详细审查的申请人数量超过规定数量的，均通过资格预审

C.评分因素包括申请人的类似项目业绩

D.通过详细审查申请人的数量不足3个的，只能直接招标

【答案】：C

22、根据《标准施工合同》，当投标函、合同协议书和通用合同条款出现含义矛盾时，优先结束的顺序是()。

A.投标函→合同协议书→通用合同条款

B.投标函→通用合同条款→合同协议书

C.合同协议书→投标函→通用合同条款

D.合同协议书→通用合同条款→投标函

【答案】：C

23、根据《民法典》，自然人作为合同法律关系主体必须具备的条件是（）。

A.取得相应的执业资格证书

B.有依法成立的公司

C.具有中华人民共和国国籍

D.具备相应的民事权利能力和民事行为能力

【答案】：D

24、按照FIDIC《施工合同条件》规定，承包商施工期的截止时间为()

A.颁发工程接收证书日

B.工程接收证书注明的竣工日

C.颁发履约证书日

D.协议书中约定的竣工日

【答案】：B

25、发包人采购的设备经过试车表明存在严重质量缺陷，需拆除并重新购置。下列关于该事件责任承担的说法中，正确的是()。

A.发包人负责拆除，重新购置，合同工期相应顺延

B.发包人负责拆除，承包人重新购置，追加合同价款并顺延合同工期

C.承包人负责拆除，发包人重新购置，顺延合同工期但不追加合同价款

D.承包人负责拆除，发包人重新购置，追加合同价款并顺延合同工期

【答案】：D

26、根据FIDIC《施工合同条件》，关于工程接收的说法不正确的是（）。

A.承包商可在其认为工程即将竣工并做好接收准备的日期至少14天前向工程师发出申请接收证书的通知

B.业主接收工程的，工程师应在收到承包商申请通知后28天内颁发接收证书

C.工程师在承包商提交接收申请28天内未答复，则视为工程已在工程师收到承包商的申请通知后的第14天竣工

D.工程视为竣工，同时视为工程师已颁发了接收证书

【答案】：C

27、（2020年真题）根据美国建筑师学会（AIA发布的IPD（集成项目交付）合同，关于争端和索赔的说法，正确的是（）。

A.争端应提交合同各方没有任何利害关系的争端裁决委员会裁决

B.争端应提交业主委托任命的代表业主进行合同管理的工程师哉决

C.合同各方应通过合同中约定的早期警告和补偿事件机制处理索赔

D.合同各方应放弃除故意违约等情形外的对合同任何一方的索赔

【答案】：D

28、下列防震缝的最小宽度，哪一条不符合抗震规范要求？()

A.8度设防的多层砖墙承重建筑，防震缝最小宽度应为70～100mm

B.高度小于15m的钢筋混凝土框架结构、框架剪力墙结构建筑，防震缝最小宽度应为100mm

C.高度大于15m的钢筋混凝土框架结构，对比B款的规定，7度设防，高度每增加4m，最小缝宽增加20mm；8度设防，高度每增加3m，最小缝宽增加20mm

D.剪力墙结构建筑，防震缝最小宽度可减少到B款、C款的70%

【答案】：D

29、在勘察设计招标中，除投标人须知另有规定外，投标有效期为（）。

A.28日

B.56日

C.60日

D.90日

【答案】：D

30、施工阶段承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后，发包人应付给承包人的金额称为（）。

A.暂列金额

B.合同价格

C.估算价

D.质量保证金

【答案】：B

31、某施工企业与材料供应商订立的钢材供应合同，执行的是政府指导价，价格力4000元/吨，合同约定2011年31日提货，但施工企业逾期至2011年4月1O日才提货，而此时政府指导价已调整为4500元/吨。该施工企业给供应商的钢材款应按()

A.4500元/吨计算并追加违约金

B.4000元/吨计算并追加违约金

C.4500元/吨计算

D.4000元/吨计算

【答案】：C

32、按照FIDIC《施工合同条件》规定，由于业主原因使分包商受到损失，分包商向承包商提出索赔时，承包商()

A.可以拒绝索赔

B.应承担全部责任

C.先行赔偿再向业主追索

D.代替分包商向工程师递交索赔报告

【答案】：D

33、根据九部委材料采购合同的规定，迟延付款违约金的最高限额为合同价格的（）。

A.10%

B.0.08%

C.60%

D.0.8%

【答案】：A

34、建设工程勘察合同文本中内容，解释合同文件的优先由先到后顺序正确的是（）。

A.中标通知书>投标函及投标函附录>发包人要求>专用合同条款

B.合同协议书>发包人要求>专用合同条款>通用合同条款

C.合同协议书>勘察费用清单>勘察纲要>发包人要求

D.投标函及投标函附录>专用合同条款>通用合同条款>发包人要求；

【答案】：D

35、因卖方未能按时支付合同约定的材料时，每延迟一天，应向买方支付（）违约金。

A.0.08%

B.0.5%

C.0.8%

D.1.0%

【答案】：A

36、符合专用条款约定的开始工作条件时，监理人获得发包人同意后应提前()天向承包人发出开始工作通知。

A.7

B.10

C.14

D.21

【答案】：A

37、某污水处理厂项目采用最低评标价法进行评标。评标办法规定，对提前竣工污水处理成本偏差等因素进行价格折算。价格折算的办法如下：污水处理成本比招标文件规定的标准每高一个百分点，投标报价增加2%，每低一个百分点，投标报价减少1%。高于10%投标将被否决。投标人A：投标报价为4850万元，污水处理成本比规定标准高2个百分点。投标人B：投标报价为4900万元，污水处理成本比规定标准高1个百分点。投标人C：投标报价为5000万元，污水处理成本比规定标准低2个百分点。则最终评标价由低到高的顺序为（）。

A.投标人A，投标人B，投标人C

B.投标人C，投标人B，投标人A

C.投标人A，投标人C，投标人B

D.投标人C，投标人A，投标人B

【答案】：B

38、下列关于施工进度计划的说法中，错误的是()。

A.承包人应当依据施工组织设计编制施工进度计划

B.工程师无权对承包人提交的施工进度计划提出不同意见

C.工程师对施工进度计划的认可，不能免除承包人对施工组织设计缺陷应承担的责任

D.经工程师认可的施工进度计划，将作为工程师施工进度控制的依据

【答案】：B

39、根据美国AIA标准合同文本，CM合同与雇主订立合同的当事人是()

A.建筑师

B.专业咨询机构

C.施工承包商

D.承担分包工作的分包商

【答案】：C

40、对于技术复杂、专业性强的招标项目，从专家库中随机抽取的评标专家难以保证胜任评标工作的，可以由（）直接确定评标专家。

A.招投标监督机构

B.上级主管部门

C.招标代理机构

D.招标人

【答案】：D

41、（2018年真题）根据《标准施工合同》，监理人在施工准备阶段的职责是（）。

A.按专用条款约定的时间向承包人无条件发出开工通知

B.在开工日期15日前向承包人发出开工通知

C.批准或要求修改承包人报送的施工进度计划

D.组织编制施工“合同进度计划”

【答案】：C

42、根据《民法典》担保物权分编和合同编，不能作为质押担保的是（）。

A.建设用地使用权

B.股权

C.注册商标专用权

D.专利权

【答案】：A

43、工程勘察设计开标，投标人对开标有异议的，应当在（）提出，招标人应当场作出答复，并制作记录。

A.提交投标保证金

B.提交招标文件

C.开标现场

D.提交投标文件

【答案】：C

44、工程实践应用时，通用条款中适用于招标项目的条或款不必在专用条款内重复，需要补充细化的内容应与（）的条或款的序号一致。

A.专用条款

B.通用条款

C.附录

D.协议书

【答案】：B

45、下列不是WHO推荐选用皮褶厚度的测量点为（）。

A.肩峰

B.肩胛下角

C.肱三头肌

D.脐旁

【答案】：A

46、设计施工总承包合同模式下，一般情况下，承包人应保证其履约担保在()一直有效。

A.竣工验收前

B.颁发工程接收证书前

C.工程移交前

D.竣工后试验通过前

【答案】：B

47、作为合同法律关系主体的自然人必须具备（）能力。

A.完全民事行为

B.限制民事行为

C.与合同履行相适应的民事行为

D.一般民事行为

【答案】：C

48、某监理合同约定了通过仲裁解决争议的条款。若该监理合同无效，则关于合同解决方式的说法，正确的是()

A.合同无效，因而约定仲裁解决争议的条款也无效

B.合同无效，约定仲裁解决争议的条款仍有效

C.诉讼解决合同争议

D.合同无效后，应通过按先仲裁、后仲裁的程序解决争议

【答案】：B

49、设备采购合同，卖方按合同约定交付全部合同设备后，买方在收到卖方提交的下列全部单据并经审核无误后28日内，向卖方支付合同价格的（）

A.20%

B.30%

C.50%

D.60%

【答案】：D

50、某施工企业拥有一处办公楼，评估价为5000万元。该施工企业从A银行贷款3000万元、从B银行贷款2000万元，并与B银行办理了抵押登记。后该施工企业无力还款，经诉讼后拍卖办公楼，取得售楼款3000万元用于清偿A、B银行债务。A、B银行债权的分配数额应为（）。

A.A银行1000万元，B银行2000万元

B.A银行1800万元，B银行1200万元

C.A.B银行各1500万元

D.A银行2000万元，B银行1000万元

【答案】：A

第二部分多选题(50题)1、《标准施工合同》中给出的合同附件格式有（）。

A.合同协议书

B.预付款担保

C.业主支付保函

D.履约担保

E.项目经理任命书

【答案】：ABD

2、监理人对施工分包合同的管理内容有()。

A.审查分包人编制的专业工程施工方案

B.对分包工程进行巡视检查

C.监督检查分包人的施工现场质量保证体系

D.监督检查分包工程施工现场的质量安全行为

E.负责分包工程施工现场的协调管理工作

【答案】：BD

3、下列属于标准施工合同通用条款规定的变更范围，可以调整合同价格的是（）。

A.取消合同中某一项工作转由其他人实施

B.改变合同中某一项工作的质量

C.改变合同中某一项工作的数量

D.改变合同中某一项工作的施工时间

E.追加额外的工作

【答案】：BD

4、下列事项中，属于设计合同中设计人应承担义务的有()

A.对设计文件的质量负责

B.办理设计文件审批手续

C.解决施工中出现的设计问题

D.参加工程验收

E.编制施工招标文件

【答案】：ACD

5、下列承包人的管理中，属于质量检查内容的有()。

A.质量检查制度

B.材料和设备的检验

C.施工部位的检查

D.现场工艺试验

E.规范施工作业的操作程序

【答案】：BCD

6、根据《标准设计施工总承包招标》，招标中在功能要求上包括（）。

A.工程的目的

B.工程规模

C.性能保证指标

D.工艺安排

E.产能保证指标

【答案】：ABC

7、下列关于抵押期间抵押人转让抵押物的说法正确的是（）。

A.未经抵押权人同意，不得转让抵押财产

B.即便受让人代为清偿债务，仍需征得抵押权人的同意

C.转让所得的价款应当向抵押权人提前清偿债务或者提存

D.转让的价款超过债权数额的部分归债务人所有

E.转让的价款不足部分由抵押人清偿

【答案】：AC

8、以下有关争端裁决的说法，正确的是（）。

A.DAAB应当由具有适当资格的三人组成

B.DAAB成员不得与业主、承包商及工程师有利害关系

C.DAAB由业主、承包商双方联合任命、分摊酬金

D.DAAB应在收到委托事项后28天内或在双方认可的其他期限内，提出其有理由的决定

E.DAAB的裁决对双方都有约束力

【答案】：BC

9、当债务人履行合同的行为可能对债权人造成损害时，债权人可以依法行使撤销权，债务人的这类行为包括()。

A.放弃对其他人的到期债权

B.无偿转让财产

C.怠于行使其到期债权

D.未按合同提供担保

E.未按约定投保工程险

【答案】：AB

10、（2018年真题）根据《标准设计施工总承包招标文件》，关于联合体的说法，正确的有（）。

A.总承包合同的承包人可以是联合体

B.联合体协议经联合体成员协商一致可以修改

C.联合体协议为总承包合同的附件

D.监理人在合同履行中仅与联合体牵头人或授权代表联系协调工作

E.联合体成员的内部分工不是总承包合同内容

【答案】：ACD

11、根据《担保法》，抵押权自抵押合同生效时设立的是以（）为抵押合同。

A.原材料、半成品

B.土地承包经营权

C.正在建造的建筑物

D.机械、车辆

E.生产设备

【答案】：AD

12、资格预审申请文件包括（）。

A.联合体协议书

B.申请人须知

C.近年财务状况

D.资格审查方法

E.正在施工和承接的项目情况表

【答案】：AC

13、与公开招标相比，邀请招标的特点有（）。

A.以投标邀请书的形式邀请投标人

B.邀请投标人的数量须在5家以上

C.招标人对潜在投标人能力较为了解

D.适合于投标资质要求高的重大工程

E.招投标周期缩短且评标工作量小

【答案】：AC

14、根据建设工程施工合同示范文本的规定，合同履行发生的下列费用中，可纳入承包人提交的工程进度款支付申请书中的款项包括（）。

A.本期完成的工程量对应报价单的相应价格计算的工程款

B.设计变更调整的合同价款

C.因不可抗力导致人员伤亡的损害赔偿款

D.本期应扣回的工程预付款

E.承包人的索赔款

【答案】：ABD

15、在设计合同的履行期内，发包人可能发生的违约行为包括（）。

A.审查工作的延误

B.侵犯设计人的知识产权

C.拒绝支付设计人设计费

D.设计错误

E.延误提供设计文件

【答案】：ABC

16、（2021年真题）根据《标准设计施工总承包招标文件》，合同双方应在专用合同条款中约定设计和工程保险的（）。

A.投保时间

B.投保险种

C.保险范围

D.保险期限

E.投保对象

【答案】：BCD

17、（2021年真题）根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，对于发包人负责提供的材料和工程设备，承包人应完成的工作内容有（）。

A.提交材料和工程设备的质量证明文件

B.根据合同计划安排向监理人报送要求发包人交货的日期计划

C.会同监理人在约定的时间和交货地点共同进行验收

D.运输、保管材料和工程设备

E.支付材料和工程设备合同价款

【答案】：BC

18、某施工合同履行中，监理人与承包人按合同约定共同进行工程的检验，如监理人收到承包人共同检验的通知后，既未发出变更检验时间的通知，又未按时参加，则下列说法正确的是（）

A.承包人可以单独进行检验，视为监理人在场情况下进行

B.监理人对承包人单独进行的检验结果可以拒绝确认

C.监理人对承包人单独进行的检验结果有疑问可以要求重新检验

D.重新检验由监理人单独进行

E.重新试验结果证明质量不符合合同要求，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担

【答案】：AC

19、在建设工程委托监理合同的履行中，监理人执行监理业务时可以行使的权力包括()。

A.选定施工合同的承包人

B.批准施工合同承包人选定的分包人

C.确定工程规模

D.主持工程建设有关协作单位的组织协调

E.审核承包人的索赔

【答案】：D

20、拒绝作为资格预审申请人的情况，包括（）。

A.为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但为设计施工总承包的

B.为本标段提供招标代理服务的（设计施工总承包除外）

C.与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的

D.与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的

E.在最近10年内有骗取中标行为的

【答案】：BCD

21、代理关系中，下列选项属于委托代理关系终止的情形有（）。

A.代理期间届满或者代理事项完成

B.代理人死亡或代理人丧失民事行为能力

C.被代理人取消委托或代理人辞去委托

D.作为被代理人或者代理人的法人终止

E.监护关系消灭

【答案】：ABCD

22、下列关于建设工程设计资质的说法中，错误的是()。

A.建筑工程专业资质可以设丁级

B.工程设计综合资质只设甲级

C.根据工程性质和技术特点，个别行业、专业、专项资质可以设丁级

D.工程设计行业资质设甲级、乙级、丙级、丁级

E.工程设计资质分为工程设计综合资质、工程设计行业资质、工程设计专业资质和工程设计专项资质

【答案】：CD

23、以下对索赔的表述中，正确的是（）。

A.索赔要求的提出不需经对方同意

B.索赔依据应在合同中有明确根据

C.应在索赔事件发生后的28天内递交索赔意向通知

D.监理人的索赔处理决定超过权限时应报发包人批准

E.承包人必须执行监理人的索赔处理决定

【答案】：ACD

24、下列关于工程设备试运行组织责任的说法中，正确是（）。

A.由承包人负责组织

B.由发包人负责组织

C.由监理人负责组织

D.发包人采购的设备试运行费用由发包人承担

E.承包人担全部试运行费用

【答案】：A

25、根据九部委设计合同的规定，合同文件格式包括（）。

A.投标人须知

B.合同协议书

C.履约保证金格式

D.预付款保证金格式

E.投标保证金格式

【答案】：BC

26、根据英国NEC《工程施工合同》，关于风险预警机制早期警告的说法，正确的是（）。

A.项目经理和承包商都可以要求召开早期预警会议

B.早期预警会议应由雇主主持

C.可以邀请地方行政机关代表参加会议

D.项目经理应对会议作出的决定记录在案，会后发给承包商

E.承包商未对某事件发出早期警告的，可适当减少承包商应得的补偿

【答案】：ACD

27、下列FIDIC标准合同条件，采用总价合同的有（）。

A.《施工合同条件》

B.《生产设备和设计—施工合同条件》

C.《土木工程施工合同条件》

D.《设计-建造与交钥匙工程合同条件》

E.《设计采购施工（EPC）/交钥匙工程合同条件》

【答案】：BD

28、设计施工总承包合同，发包人要求文件说明的工程范围方面的内容包括（）。

A.工程的目的

B.永久工程的设计

C.工程的规模

D.工作界区说明

E.提供的现场条件

【答案】：BD

29、某设备安装工程，由于设计原因试车达不到合同约定的验收要求，发包人的责任在于()

A.要求设计单位修改设计

B.承担设备拆除的费用

C.负责设备重新安装

D.承担重新安装的费用

E.重新组织单机无负荷试车

【答案】：ABD

30、下列关于代理的叙述，正确的是（）。

A.无权代理行为的后果只能由行为人承担

B.无权代理在被代理人追认前相对人可以撤销

C.经追认的无权代理行为的法律后果由被代理人承担

D.代理人只能在代理权限内实施代理行为

E.被代理人在收到相对人催告通知之日起一个月内未作表示的，视为追认

【答案】：BCD

31、在设计施工阶段的总承包合同中，关于竣工验收管理说法，错误的有()。

A.承包人应提前28天将申请竣工试验的通知送达监理人

B.承包人完成工程竣工应满足的条件后，即可向监理人报送竣工验收申请报告

C.经验收合格的工程，以提交竣工验收申请报告的日期为准

D.设计施工总承包合同通用条款对竣工结算的规定与标准施工合同相同

E.经验收合格工程，监理人可随时向承包人签发工程接收证书

【答案】：AB

32、根据《标准施工合同》，属于标准施工合同的通用条款标题的有（）。

A.施工安全

B.治安保卫

C.施工控制网

D.工期

E.计量与支付

【答案】：AB

33、(2016年真题)根据《标准施工合同》，工程施工中承包人有权获得费用补偿和工期延期，并获得合理利润的情形有（）。

A.发现文物、化石等的处理

B.发包人改变合同中任何一项工作的质量要求

C.发包人未按合同约定及时支付工程进度款导致暂停施工

D.隐蔽工程重新检验质量合格

E.不可抗力事件发生后的清理工作

【答案】：BCD

34、（2017年真题）同一财产向两个以上的债权人抵押的，正确处理变卖抵押财产价款的方法有（）。

A.抵押权已登记的，按登记的先后顺序清偿

B.抵押权登记的顺序相同的，先主张权利的先清偿

C.抵押权已登记的先于未登记的先清偿

D.抵押权都未登记的，按照债权比例清偿

E.抵押权都未登记的，先保全的先清偿

【答案】：ACD

35、与平行发包或陆续发包方式相比，对发包人而言，建设项目总承包模式的优点是（）。

A.简化了对设计、招标、实施过程管理的工作内容

B.采用固定工期、固定费用方式，建设的预期目标容易实现

C.有利于设计方案优化和提高工程质量标准

D.减少了设计变更和承包人的索赔

E.加强了实施阶段发包人对承包人的监督和检查

【答案】：ABD

36、根据FIDIC《施工合同条件》的规定，对工程竣工检验不合格且经过修正缺陷后重复竣工检验也未通过的，工程师可以采取的处理方法有()。

A.指示再进行一次重复的竣工检验

B.经业主同意颁发接收证书，折价接收该工程

C.建议业主解除合同

D.颁发接收证书并延长保修期限

E.要求承包商雇佣其他有能力的承包商修复缺陷

【答案】：ABC

37、根据《标准设计施工总承包合同》，承包人提交的履约担保的期限可以至（）。

A.颁发工程接收证书

B.颁发工程缺陷责任证书

C.颁发结清单

D.竣工后试验通过

E.保修期结束

【答案】：AD

38、根据《标准施工招标文件》，组成施工招标文件的有（）。

A.投标人须知

B.发包人要求

C.工程量清单

D.合同条款及格式

E.技术标准和要求

【答案】：ACD

39、（2012年真题）以下造成损失的事件中，依据安装工程一切险的规定，应由保险人支付损失赔偿金的有（）。

A.地震造成的工程损坏

B.水灾的淹没损失

C.气温变化导致材料变质

D.施工机具的自然磨损

E.非外力引起的机械本身失灵损坏

【答案】：AB

40、根据ECC合同，最突出体现合作伙伴管理