监理工程师之合同管理题库精选题库及参考答案（预热题）

监理工程师之合同管理题库精选题库及参考答案（预热题）第一部分单选题(50题)1、下列组织或机构中，不能作为保证人的是（）。

A.非银行金融机构

B.国家机关

C.企业

D.公民

【答案】：B

2、招标采购通用型设备时，采用综合评标价法评标，以报价为基础，按预定方法部分要素换算成定价格的因素中，不应包括()。

A.运输费

B.保险费

C.2年内易损件费

D.售后服务费

【答案】：B

3、仲裁协议是采取仲裁方式解决争议的前提条件，这体现了仲裁制度的()

A.自愿原则

B.公平合理原则

C.依法独立进行原则

D.一裁终局原则

【答案】：A

4、某材料采购合同，现场交货清点时发现，实际交货数量比订购数量少10%。采购方支付的货款应为()

A.订购数量的货款并扣除按订购数量计算的违约金

B.订购数量的货款并扣除按少交部分计算的违约金

C.实际交付数量的货款并扣除按订购数量计算的违约金

D.实际交付数量的货款并扣除按少交部分计算的违约金

【答案】：D

5、关于卖方依约交付合同材料并提供相关服务后，买方应支付的进度款说法正确的是（）。

A.应在买方收到卖方单据并经审核无误后28日内支付

B.支付后进度款应达到该批次合同材料的签约合同价的95%

C.为该批次合同材料的合同价格的95%

D.卖方提交的单据包括合同价格95%金额的增值税发票正本一份

【答案】：A

6、根据FIDIC施工合同条件，在接收证书颁发前业主使用了工程的任何部分，该部分视为自（）起已被业主接收。

A.开始使用之日前28天

B.开始使用之日

C.计划颁发接收证书之日

D.实际颁发接收证书之日

【答案】：B

7、实施监理的建设工程项目施工前，有关监理工作内容及监理权限事宜，应由()以书面形式通知承包人。

A.总监理工程师

B.监理人

C.发包人

D.总监理工程师代表

【答案】：C

8、勘察设计招标文件内容不包括（）

A.评标办法

B.投标人须知

C.合同条款及格式

D.技术经济指标要求

【答案】：D

9、设备采购合同履行中，对于木质包装材料，需要按规定预先进行（）处理。

A.薰蒸

B.刷漆

C.封蜡

D.烘干

【答案】：A

10、以下有关材料招标文件要求的说法，不正确的是（）。

A.招标文件中的实质性要求和条件，不满足其中任何一项实质性要求和条件的投标将被拒绝

B.非实质性要求和条件，应规定允许偏差的最大范围、最高项数，以及对这些偏差进行调整的方法

C.主要材料或者供货合同的主要部分不得要求或者允许分包

D.招标人不得允许中标人对非主体货物进行分包

【答案】：D

11、以下关于勘察合同管理的说法中，正确的是（）。

A.勘察人更换项目负责人应事先征得发包人同意，并应在更换28天前将拟更换的项目负责人的姓名和详细资料提交发包人

B.在情况紧急且无法与发包人取得联系时，可采取保证工程和人员生命财产的紧急措施，并在采取措施后48小时内向发包人提交书面报告

C.发包人代表应在临时书面指示发出后24小时内发出书面确认函

D.项目负责人7天内不能履行职责的，应事先征得发包人同意，并委派代表代行其职责

【答案】：C

12、投标人现场考察后，以书面形式提出质疑，招标人给予了书面解答。当解答与招标文件的规定不一致时()

A.投标人应要求招标人继续解释

B.以书面解答为准

C.以招标文件为准

D.由人民法院判定

【答案】：B

13、关于物价浮动的合同价格调整，下列说法不正确的是()。

A.承包人应以基准日期前的市场价格编制工程报价

B.简明施工合同的规定合同履行期间不考虑市场价格变化调整合同价款

C.工期12个月以上的施工合同，由发包人和承包人共同分担市场价格变化的风险

D.公式法调价适用于工程量清单中按单价支付部分和总价支付部分合同价格的调整

【答案】：D

14、当建筑底层地面基土经常受水浸湿时，下列地面垫层不适宜的是()。

A.砂石垫层

B.碎石垫层

C.灰土垫层

D.炉渣垫层

【答案】：C

15、招标项目开标后发现投标文件存在下列问题，可以继续评标的情况包括（）。

A.对招标文件实质性要求存在偏差

B.对招标文件非实质性要求存在偏差

C.对招标文件非实质性要求的偏差未超出允许的偏差范围

D.对招标文件非实质性要求的偏差超出允许的偏差范围

【答案】：C

16、当事人订立合同，要经过要约、承诺。下列文件中，构成合同要约的是()。

A.招标公告

B.投标文件

C.宣传广告

D.招股说明书

【答案】：B

17、保险决策主要表现在是否投保和()两个方面。

A.选择保险人

B.选择保险期限

C.选择保险种类

D.选择保险方式

【答案】：A

18、在建设工程设计合同中，合同价格与支付说法正确的是（）。

A.设计费用实行发包人签证制度

B.发包人应在收到定金或预付款支付申请后14天内，将定金或预付款支付给设计人

C.发包人应在收到中期支付申请后的14天内，将应付款项支付给设计人

D.发包人应在收到费用结算申请后的21天内，将应付款项支付给设计人

【答案】：A

19、下列关于大宗建筑材料或通用型批量生产的中小型设备采购的说法正确的是（）。

A.适宜招标选择供货商

B.属于加工承揽合同

C.供货商负责从生产到保修的全过程

D.采购人较多考虑性价比

【答案】：A

20、诊断锌缺乏的理想指标是（）。

A.血锌

B.发锌

C.尿锌

D.目前没有

【答案】：D

21、设备采购合同的专用合同条款约定买方参与交货前检验的，合同设备交货前，卖方无须（）。

A.会同买方代表根据合同约定对合同设备进行交货前检验

B.出具交货前检验记录

C.承担交货前检验的相关费用

D.承担买方的往返交通费

【答案】：D

22、（2020年真题）根据《标准施工招标文件》，关于暂估价的说法，正确的是（）。

A.暂估价是指签约合同价之外用于支付部分材料设备的费用或专业工程价款

B.暂估价是指施工合同履行中可能发生的工程费用

C.暂估价是指发包人在工程量清单中写明支付但暂时不能确定价格的工程款项

D.暂估价内的工程材料设备或专业工程施工均须由承包人负责提供

【答案】：C

23、在一个施工现场有甲、乙两个独立承包人同时施工，由于施工出现交叉干扰，致使甲、乙分别受到一定损失，总监理工程师向甲发出了暂停施工指令，则（）。

A.甲、乙都应向发包人索赔

B.甲、乙分别承担对方的损失

C.甲、乙分别承担各自的损失

D.甲的损失由发包人承担，乙的损失自行承担

【答案】：A

24、卖方在装运港将货物装上买方指定的船只，即完成交货，该种交易价格被称为（）。

A.FOB价

B.FCA价

C.CIF价

D.CIP价

【答案】：A

25、出卖人根据合同约定将标的物运送至买受人指定地点并交付给承运人后，标的物毁损、灭失的风险由（）负担，但当事人另有约定的除外。

A.出卖人

B.买受人

C.承运人

D.委托人

【答案】：B

26、建设工程合同的承包人必须具备法人资格，并具有相应的承包资质，是由建设工程合同（）决定的。

A.合同主体的严格性

B.合同标的的特殊性

C.合同履行期限的长期性

D.计划和程序的严格性

【答案】：A

27、材料采购合同履行中，支付货款的条件是（）。

A.转账结算或托收承付

B.托收承付或验单付款

C.验单付款或验货付款

D.验货付款或转账结算

【答案】：C

28、关于工程设计管理的说法，正确的是（）。

A.设计人可允许其他单位以本单位名义承担设计业务

B.除有特殊要求的建筑材料与专用设备外，设计人不得指定生产厂家或供应商

C.设计注册执业人员可受聘于其他设计单位完成专门的设计任务

D.设计人不应当参与与设计相关的工程质量事故分析

【答案】：B

29、（2020年真题）建设工程采用设计施工总承包模式的特点是（）。

A.不利于承包人的工程变更

B.建设周期不易把控

C.设计和施工责任划分不清

D.影响工程设计方案的比选范围和充分竞争

【答案】：D

30、（2020年真题）根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理保险，导致受益人未能得到保险人赔偿的，损失赔偿应由（）承担。

A.发包人

B.承包人

C.受益人

D.负有投保义务的当事人

【答案】：D

31、刘某一天摄入的蛋白质为50.6g，脂肪为65.0g，碳水化合物为220.3g，则刘某一天中蛋白质、脂胀碳水化合物三种营养素的供能比分别是（）。

A.12.1%、35.1%、52.8%

B.13.1%、42.1%、45.8%

C.15.3%、35.1%、49.7%

D.12.1%、42.1%、45.8%

【答案】：A

32、（2017年真题）根据《标准施工合同》，投保“建筑工程一切险”和“第三者责任险”的正确做法是（）。

A.分别由发包人和承包人负责投保

B.均由发包人负责投保

C.分别由承包人和发包人负责投保

D.均由承包人负责投保

【答案】：D

33、招标人最迟应当在（）内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金。

A.定标后5日

B.发出中标通知书后5日

C.中标人提交履约保证后5日

D.书面合同签订后5日

【答案】：D

34、（2018年真题）关于投标保证金的说法，正确的是（）。

A.招标文件的主要内容中不包括投标保证金

B.投标人不按要求提交投标保证金的，其投标文件按废标处理

C.投标保证金有效期应当长于投标有效期

D.中标人不能要求先退回投标保证金，再提交履约保证金

【答案】：B

35、在大型工程设备采购招标中，关于评标的说法，正确的是（）。【相关知识点新教材已删除】

A.投标保证金额不足，属于细微偏差

B.备品备件的价格可以单独报价

C.单价计算的结果与总价不一致，属于重大偏差

D.评标时不应考虑运费问题

【答案】：B

36、编制施工招标项目的资格预审文件和招标文件时，必须不加修改地引用《标准施工招标资格预审文件》和《标准施工招标文件》中的（）。

A.申请人须知前附表

B.资格审查办法

C.投标人须知前附表

D.资格预审公告

【答案】：B

37、美国建筑师学会（AIA）合同文本中，关于风险型管理承包合同（CM）的说法正确的是（）。

A.承包商签订的分包合同不对业主公开

B.不允许承包商将全部施工任务进行分包

C.采用成本加酬金的计价方式

D.业主承担工程实际总费用超过GMP的部分

【答案】：C

38、发包人代表在授权范围内的行为由（）承担法律责任。

A.发包人代表

B.发包人

C.勘察人

D.勘察人的项目负责人

【答案】：B

39、关于保证这种担保方式中的保证人，说法正确的是（）。

A.可以是债务人，也可以是第三人

B.只能是第三人

C.只能是债务人

D.经债权人同意，可以是第三人

【答案】：B

40、设计施工总承包合同模式下，履约保函担保承包商按合同约定履行义务的期限为（）。

A.从签订合同日起，至缺陷通知期结束

B.从签订合同日起，至完成施工义务

C.从工程开工日起，至完成保修义务

D.从工程开工日起，至颁发工程接收证书日止

【答案】：D

41、下列关于设计施工总承包合同模式下分包工程的说法，错误的是()。

A.承包人不得将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给第三人

B.分包人的资质能力不需要经过监理人审查

C.承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作的施工分包给第三人

D.除发包人已同意投标文件中说明的分包外，合同履行过程中承包人还需分包的工作仍需要经发包人同意

【答案】：B

42、设计施工阶段的总承包合同履行管理，当符合专用条款约定的开始工作条件时，监理人获得发包人同意后应提前（）天向承包人发出开始工作通知。

A.1

B.3

C.5

D.7

【答案】：D

43、取得工程设计专项资质的企业，可以承接（）。

A.本专项相应等级的专项工程设计业务

B.各行业、各等级的建设工程设计业务

C.相应行业相应等级的工程设计业务及本行业范围内同级别的相应专业、专项工程设计业务

D.本专业相应等级的专业工程设计业务及同级别的相应专项工程设计业务

【答案】：A

44、（2017年真题）建设工程采用设计施工总承包模式的不利因素是（）。

A.监理人对工程实施的监督力度降低

B.承包人的工程索赔增多

C.工程投资控制难度增加

D.发包人的工程风险加大

【答案】：A

45、根据《标准施工合同》，竣工验收基本合格但提出了需要整修和完善要求，经监理人复查整修和完善工作达到了要求，再签发工程接收证书，这种情况下竣工日为（）。

A.承包人提交竣工验收申请报告之日

B.整修和完善工作完成日

C.承包人重新提交竣工验收报告的日期

D.工程接收证书颁发日

【答案】：A

46、根据《标准设计施工总承包招标文件》，不属于设计施工总承包合同优点的是（）。

A.可以缩短建设周期

B.减少承包人的索赔

C.固定工期、固定费用

D.设计是最优方案

【答案】：D

47、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，工程接收证书颁发后，承包人按监理人指示完成施工场地内残留垃圾清除工作的费用应由（）承担。

A.发包人

B.监理人

C.发包人和承包人共同

D.承包人

【答案】：D

48、（）在施工过程中负责管理施工控制网点，对丢失或损坏的施工控制网点应及时修复。

A.承包人

B.分包人

C.监理人

D.发包人

【答案】：A

49、（2018年真题）关于评标中对投标文件质疑的说法，正确的是（）。

A.投标人可以主动要求进行说明

B.投标人的说明可以改变投标文件的实质性内容

C.评标委员会可以口头通知投标人进行说明

D.投标人的说明应当采用书面形式

【答案】：D

50、发包人要求承包人提前竣工，发包人应承担承包人由此增加的费用，并向承包人支付专用合同条款约定的相应奖金。奖励金额可为发包人实际效益的()。

A.20％

B.30％

C.35％

D.40％

【答案】：A

第二部分多选题(50题)1、下列属于发包人的违约责任的是（）。

A.审批工程延误

B.发包人延误支付定金

C.设计错误

D.设计人员受不可抗力影响延误完成

E.设计工作暂停

【答案】：AB

2、甲公司将与乙公司签订的合同中的义务转让给丙公司。依据《合同法》规定，下列关于转让的表述中正确的有()。

A.合同主体不变，仍为甲乙公司

B.转让必须征得乙公司同意

C.丙公司只能对甲公司行使抗辩权

D.甲公司对丙公司不履行合同的行为不承担责任

E.丙公司应承担与主债务有关的从债务

【答案】：B

3、下列合同中，属于无效合同的有()

A.一方以欺诈、胁迫的手段订立，损害国家利益的合同

B.以合法形式掩盖非法目的的合同

C.约定的质量标准低于国家强制性标准的合同

D.必须招标的项目未招标的合同

E.订立合同时显失公平的合同

【答案】：ABC

4、根据《标准施工合同》，关于单位工程验收的说法，正确的有()。

A.移交后的单位工程由发包人负责照管

B.所有单位工程均在工程竣工时一并验收

C.单位工程验收应由发包人组织

D.单位工程验收成果和结论应作为全部工程竣工验收申请报告的附件

E.单位工程验收合格后，应由监理人出具经发包人签认的单位工程验收证书

【答案】：ACD

5、根据《标准设计施工总承包招标文件》，关于联合体的说法，正确的有（）。

A.总承包合同的承包人应当是联合体

B.联合体协议经联合体成员协商一致可以修改

C.联合体协议为总承包合同的附件

D.监理人在合同履行中仅与联合体牵头人或授权代表联系协调工作

E.联合体成员的内容分工不是总承包合同内容

【答案】：CD

6、（2020年真题）合同实施计划应包括（）。

A.合同文体比选

B.合同实施总体安排

C.合同分解与管理策划

D.合同实施保证体系的建立

E.合同索赔结果分析

【答案】：BCD

7、履约保证的形式有（）。

A.履约担保金

B.履约保证金

C.履约银行保函

D.履约商业保函

E.履约担保书

【答案】：ABC

8、关于施工预付款担保的表述中，正确的是（）。

A.预付款担保是指承包人与发包人签订合同后，承包人正确、合理使用发包人支付的预付款的担保

B.建设工程合同签订以后，发包人给承包人一定比例的预付款，但需由承包人的开户银行向发包人出具预付款担保，金额应当与预付款金额相同

C.预付款担保的主要作用是保证发包人能够按合同规定进行竣工验收

D.预付款担保的主要形式为银行保函

E.如果承包人中途毁约，中止工程，使发包人不能在规定期限内从应付工程款中扣除全部预付款，则发包人作为保函的受益人有权凭预付款担保向银行索赔该保函的担保金额作为补偿

【答案】：ABD

9、按照《建设工程施工合同》的规定，“合同工期”包括()。

A.承包人在投标函内承诺完成合同工程的时间期限

B.按照合同条款通过变更应给予顺延工期的时间

C.承包商原因导致的工期顺延

D.不可抗力导致的工期顺延

E.发包商原因导致的工期顺延

【答案】：ABD

10、施工阶段施工工期12个月以上的工程，在调价公式的应用中的基本原则体现在（）。

A.因承包人原因导致工期顺延，原定竣工日后的支付过程中，调价公式继续有效

B.因承包人原因未在约定的工期内竣工，后续支付时应采用原约定竣工日与实际支付日的两个价格指数中，较低的一个作为支付计算的价格指数

C.由于变更导致合同中调价公式约定的权重变得不合理时，由监理人与承包人和发包人协商后进行调整

D.人工、机械使用费按照国家或省、自治区、直辖市建设行政管理部门、行业建设管理部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工成本信息、机械台班单价或机械使用费系数进行调整

E.在每次支付工程进度款计算调整差额时，如果得不到现行价格指数，可暂用上一次价格指数计算，并在以后的付款中再按实际价格指数进行调整

【答案】：BCD

11、（2018年真题）关于保证担保方式的说法，正确的有（）。【2021版教材修改】

A.保证可分为一般保证和连带责任保证两种方式

B.当事人没有约定保证方式的，按一般保证承担保证责任

C.以公益为目的的事业单位不能作为保证人

D.连带责任保证的责任重于一般保证的责任

E.保证担保的范围仅限于违约金和损害赔偿金

【答案】：ABCD

12、施工中由（）引起的暂停施工，承包人有权要求延长工期费用、利率。

A.发包人负责提供的设备未按时到位

B.发包人委托的设计人提供的设计文件错误

C.发生不可抗力

D.承包人原因进行施工方案调整

E.承包人施工机械故障

【答案】：AB

13、(2014年真题)根据《标准施工合同》，关于监理人的地位和职责的说法，正确的有（）。

A.监理人是受发包人聘请的合同履行管理人

B.监理人是施工合同履行中独立的第三方

C.监理人在授权范围内独立开展工作

D.监理人具有施工合同管理所有事项的决定权

E.监理人有对承包人进行施工管理的指示权

【答案】：AC

14、根据《合同法》，下列关于违约赔偿损失的说法中，正确的有()。

A.损失赔偿额应相当于因违约所造成的损失

B.损失赔偿额不应包括合同履行后可以获得的利益

C.损失赔偿额不以合同当事人订立合同时预见的违约损失为限

D.损失赔偿额不包括未采取适当措施致使扩大的损失

E.损失赔偿额包括当事人因防止损失扩大而支出的合理费用

【答案】：AD

15、在FIDIC《施工合同条件》中，指定分包商与一般分包商的差异体现在()

A.是否由承包商选定

B.是否与承包商订立合同

C.是否可能由业主直接付款

D.是否由承包商收取管理费

E.是否属于合同约定应由承包商必须完成范围之内的工作

【答案】：AC

16、标底是建设工程项目招标人编制的文件，关于标底的说法，正确的有（）。

A.一个招标项目只能有一个标底

B.标底应在开标时公布

C.标底应在评标时公布

D.接近标底的投标报价应作为评标条件

E.接近标底的投标报价不应作为评标条件

【答案】：AB

17、建筑工程一切险的保险人对（）造成的损失和费用负责赔偿。

A.地震、海啸、雷电

B.飓风、台风、龙卷风

C.风暴、暴雨、洪水

D.火灾和爆炸

E.可预料的以及被保险人可以控制的物质损失或人身死亡

【答案】：ABCD

18、勘察合同履行中，勘察人的工作包括（）。

A.提供勘察服务所需的劳务、材料、勘察设备

B.协调提供位于工程区域内的临时占地

C.修建、拆除临时设施

D.编制安全措施计划、环保措施计划

E.对勘察资料准确性、可靠性负责

【答案】：ACD

19、建筑工程一切险加保第三者责任险，保险公司承担的保险责任范围包括（）。

A.在保险期限内，因发生与所保工程直接相关的意外事故引起邻近地区的第三者的财产损失

B.被保险人因上诉而支付的诉讼费用

C.在保险期限内，因发生与所保工程直接相关的意外事故引起邻近区域的人身伤亡

D.正常水位变化引起第三者财产损失

E.工程所有人签发完工程验收证书后，工程受到的台风损失

【答案】：ABC

20、根据《标准施工合同》，暂列金额的主要特点有（）。

A.用于支付签订协议书时尚未确定的工程设备款

B.用于支付签订协议书时不可预见的变更费用

C.不能用于计日工支付

D.不属于签约合同价的一部分

E.承包人不一定能全部获得约定的暂列金额

【答案】：AB

21、大型工程设备采购招标的特点主要包括（）。

A.采购标的属于加工承揽

B.对生产厂家有较高的资质和能力条件的要求

C.作为制造商代理的设备供货贸易公司不能投标

D.采购标的包括设备和伴随服务

E.中标人的责任不包括安装（或安装指导）.保修.人员培训

【答案】：ABD

22、根据《标准施工招标文件》，施工评标中，对施工组织设计和项目管理机构的评审内容包括（）。

A.施工方案的技术措施

B.质量、安全、环境保护管理体系与措施

C.工程进度计划、资源配置计划

D.技术负责人及主要管理人员配置

E.工程投资绩效评审方案

【答案】：ABC

23、标准施工合同要求履约担保采用保函的形式，给出的履约保函准格式主要表现的特点有（）。

A.担保期限

B.担保方式

C.担保金额

D.担保当事人

E.担保事项

【答案】：AB

24、合同变更的条件应符合（）。

A.变更或变更异议的提出，应符合合同约定或者法律法规规定的程序和期限

B.变更超过原设计标准或者批准规模时，应办理变更审批手续

C.变更应经当事方或其授权人员签字且盖章后实施

D.变更对合同价格及工期有影响时，相应调整合同价格和工期

E.变更的内容应符合实际变动的情况

【答案】：ABD

25、某招标项目的评标委员会初定成员由5人组成，其中2人为招标人代表，3人为招标人以外的专家。按招标法规的要求，评标委员会成员的修改方式可为（）。

A.只减少1名招标人代表

B.减少1名招标人代表，同时增加1名招标人以外的专家

C.招标人代表不变，增加1名招标人以外的专家

D.招标人代表不变，增加2名招标人以外的专家

E.招标人代表不变，增加4名招标人以外的专家

【答案】：BD

26、关于招标有效期的说法，正确的有（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）

A.投标有效期从投标截止日期开始起算

B.投标有效期对投标人有约束力

C.招标人在投标有效期内完成评标即可

D.投标有效期内应完成合同签订工作

E.投标有效期在合同订立后自动终止

【答案】：ABD

27、对于达到一定规模的危险性较大的分部分项工程如（），必须编制专项施工方案，并应组织专家论证、审查。

A.深基坑工程

B.地下暗挖工程

C.高大模板工程

D.高空作业工程

E.深水作业工程

【答案】：ABC

28、与平行发包或陆续发包方式相比，对发包人而言，建设项目总承包模式的优点有（）。

A.简化了对设计.招标.实施过程管理的工作内容

B.采用固定工期.固定费用方式，建设的预期目标容易实现

C.有利于设计方案优化和提高工程质量标准

D.减少了设计变更和承包人的索赔

E.加强了实施阶段发包人对承包人的监督和检查

【答案】：ABD

29、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，监理人受发包人委托管理施工合同履行的权力有（）。

A.在发包人授权范围内发出监理人指示

B.根据合同约定向承包人发出变更指示

C.根据工程实际情况免除合同约定的承包人部分义务

D.与施工合同当事人商定变更工程价款

E.检查工程实体、材料和设备质量

【答案】：AB

30、关于投标预备会的说法，正确的有（）。

A.投标预备会是法定的招标程序

B.投标预备会上应进行招标工程交底

C.投标预备会由工程监理单位组织召开

D.投标预备会应澄清投标人提出的质疑

E.投标预备会后投标人不得再提出质疑的问题

【答案】：BD

31、设计单位违反《建设工程勘察设计管理条例》规定，超越本单位资质等级承包工程的，对设计单位的处罚方式包括（）。

A.责令停止违法行为

B.没收违法所得

C.处合同约定设计费1倍以上3倍以下的罚款

D.责令停业整顿，降低资质等级

E.情节严重的，吊销营业执照

【答案】：ABD

32、工程材料采购合同履行过程中，对交付货物的质量检验方法包括()。

A.样品对照法

B.经验鉴别法

C.物理试验法

D.化学实验法

E.查点法

【答案】：BCD

33、工程施工投标资格预审公告应包括的内容有（）。

A.招标条件

B.项目概况与招标范围

C.资格预审方法

D.申请人资格要求

E.投标保证金要求

【答案】：ABCD

34、推行合同示范文本制度优点有（）。

A.有助于当事人了解、掌握有关法律、法规

B.使具体实施项目的建设工程合同符合法律法规的要求

C.有助于当事人熟悉合同的制定

D.有利于行政管理机关对合同的监督

E.有助于仲裁机构或者人民法院及时裁判纠纷，维护当事人的利益

【答案】：ABD

35、法人可以分为（）。

A.营利法人

B.基金会法人

C.非营利法人

D.特别法人

E.社会团体法人

【答案】：ACD

36、合同实施计划应包括（）。

A.合同文体比选

B.合同实施总体安排

C.合同分解与管理策划

D.合同实施保证体系的建立

E.合同索赔结果分析

【答案】：BCD

37、设计施工总承包合同中，不能索赔工期的情况有（）。

A.为他人提供方便

B.发包人要求提前交货

C.缺陷责任期内非承包人原因缺陷的修复

D.发包人违约解除合同

E.不可预见的物质条件

【答案】：ABCD

38、根据《建筑工程设计招标投标管理办法》，评标委员会应当否决投标的情景（）。

A.投标联合体没有提交共同投标协议

B.投标人串通投标

C.投标人投标价高于标底

D.投标人以低于成本报价竞标

E.投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应

【答案】：ABD

39、根据FIDIC《设计采购施工（EPC）交钥匙工程合同条件》承包商在开工后向业主提交的进度计划中所包括的内容有（）。

A.保证进度计划如期实现承诺书

B.工程各主要阶段的预期安排

C.各项重要检验工作的顺序安排

D.各项重要试验的时间安排

E.计划采取的赶工方案及措施

【答案】：BCD

40、根据《标准施工招标文件》，标准施工合同附件的格式文件包括()。

A.合同协议书

B.通用条款

C.专用条款

D.履约保函

E.预付款保函

【答案】：AD

41、在FIDIC设计采购施工EPC合同条件中，以下（）属于合同文件的内容。

A.合同协议书

B.中标通知书

C.业主要求

D.明细表

E.投标书

【答案】：