个人市区房屋装饰装修合同推荐17篇

个人市区房屋装饰装修合同推荐17篇个人房屋装修合同。

装修不是简单的事情，但是是非常有必要的事情，装修工作没有绝对的保障，为了避免出现意外，在双方顺利达成交易后就要签订装修合同。在签订装修合同时要对合同中的每项条款认真检查。你收集了哪些标准的装修合同范本呢？为满足您的需求，小编特地编辑了“个人市区房屋装饰装修合同〞，仅供参考，大家一起来看看吧。

个人市区房屋装饰装修合同篇1

发包方(简称甲方)：_______________

承包方(简称乙方)：_______________

根据?中华人民共和国合同法》、?建筑安装项目承包合同条例》、?中华人民共和国消费者权益爱护法》、?中华人民共和国价格法》，中华人民共和国建设部(1997)92号文?家庭居室装饰装修管理试行方法》以及其他有关法律法规规定的原那么，为爱护双方的合法权益，结合本项目的具体情况，双方达成如下协议，共同遵守。

一、概况

1、甲方装饰住房系合法居住。

乙方为本市经工商行政管理机关核准登记并经市建委有关部门审定具有民用装饰?资质证书》的企业法人。

2、装饰施工地点：__区(县)___路___号__楼___室。

3、住房结构：_____房型____房___厅___套，施工面积___平方米。

4、装饰施工内容：详见附件一?装饰施工内容表》。装饰装修项目施工合同5、承包方式：_____(包工包料、清包工、局部承包)。

6、总价款：￥____元，大写(人民币)：_____

其中：

材料费：______，人工费：______

管理费：______，设计费：______

垃圾清运费：______，税金(3.41%)：____

其他费用：______

经双方认可，变更施工内容，变更局部的项目款按实另计。

7、工期：自___年___月___日动工，至___年___月___日竣工，工期___天。

二、关于材料供给的约定：

1、甲方提供的材料：详见附件二?甲方提供材料、设备表》。

本项目甲方负责采购供给的材料、设备，应为合乎设计要求的合格产品，并应按时供给到现场，乙方应办理验收手续。如甲方供给的材料、设备发生质量问题或规格差别，乙方应及时向甲方书面提出，甲方仍表示使用的，由此造成项目损失的，责任由甲方承当。甲方供给的材料抵现场后，经乙方验收，由乙方负责保管，乙方可收取甲方提供材料价款保管费，费率由双方约定，由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。

2、乙方提供的材料：详见附件三?主材料报价单》。

3、乙方对甲方采购的装饰材料、设备，均应用于本合同规定的住宅装饰，非经甲方同意，不得挪作他用。如乙方违反此规定，应按挪用材料、设备价款的双倍补偿给甲方。

4、乙方供给的材料、设备，如不合乎质量要求或规格有差别，应禁止使用。如已使用，对项目造成的损失由乙方负责。如乙方提供的材料、设备系伪劣商品，应按材料、设备价款的双倍补偿给甲方。

三、关于项目质量及验收的约定：

1、本项目执行DBJ08-62-97?住宅建筑装饰项目技术规程》、DB31/T30-1999

?住宅装饰装修验收规范》和市建设行政主管部门制定的其它地方规范、质量评定验收规范。

2、本项目由___方设计施工计划。

3、甲方提供的材料、设备质量不合格而影响项目质量，其返工费用由甲方承当，工期顺延。

4、由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承当，工期不变。

5、在施工过程中，甲方提出设计修改意见及增减项目工程时须提前与乙方联系，在签订?项目工程变更单》(详见附件见)后，方能进行该工程的施工，由此影响竣工日期甲、乙双方商定。凡甲方私自与工人商定更改施工内容所引起的一切后果，甲方自负，给乙方造成损失的，甲方应予赔偿。

6、项目验收。

甲、乙双方应及时办理隐蔽项目和中间项目的检查与验收手续，甲方不能按预约规定日期加入验收，由乙方组织人员进行验收，甲方应予成认。事后，假设甲方要求复验，乙方应按要求办理复验。假设复验合格，其复验及返工费用由甲方承当，工期也予顺延。

7、项目竣工：乙方应提前三天通知甲方验收，甲方应自接到通知三日内组织验收，并办理验收移交手续(详见附件?项目质量验收单》)。如甲方在规定时间内不能组织验收须及时通知乙方，另定验收日期。如通过竣工验收，甲方应成认原竣工日期，并承当乙方的看管费用和其他相关费用。

四、有关平安生产和防火约定：

甲方提供的施工图纸做法表明及施工场地应合乎防火、防事故的要求，主要包括电气线路、煤气管道、自来水和其它管道畅通、合格。乙方在施工中应采取必要的平安防护和消防措施，保障作业人员及相邻居民的平安，避免相邻居民住房的管道梗塞、渗漏水、停电、物品毁坏等事故发生。如遇上述情况发生，属甲方责任的，甲方负责和赔偿;属于乙方责任的，乙方负责修复和赔偿。

五、关于项目价款及结算的约定：

1、项目款付款方式列下表：

付款时间付款百分比金额

对预算设计认可签订合同之日1000元，第二次付款时扣除

合同签订后动工前二至五天65%元

施工过程中工期进度过半30%元

竣工验收当天5%元

增加项目工程签订工程变更表100%元

注：装饰项目有形市场另有规定的，亦可按市场规定办理。

2、项目结算：详见附件六?项目结算单》。

3、项目保修期壹年。须项目款全部结清，甲、乙双方方能签订?项目保修单》(详见附件七)，保修期从竣工验收签章之日起算。

4、双方款项往来，均应出具收据，施工结束须开具发票。

六、其它事项

1、甲方工作：

(1)甲方应在动工前一天，向乙方提供经物业管理部门认可的施工图纸或做法表明____份，并向乙方进行现场交底。全部腾空或局部腾空房屋，去除影响施工的障碍物。对只能局部腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等应采取爱护措施。向乙方提供施工需用的水、电等必备条件，并表明使用考前须知。

(2)做好施工中因临时性使用公用部位操作以及产生影响邻里关系等的协调工作。

(3)如的确需要拆改原建筑结构或设计管线，负责到所在地房管部门或物业管理部门办理相应审批手续，并承当承当有关费用。

2、乙方工作：

(1)加入甲方组织的施工图纸或做法表明现场交底。

(2)指派____为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜，对其行为乙方应予认可。如更换人员，乙方应及时书面通知甲方。

(3)未经甲方同意和所在地房管或物业管理部门批准，不得随意拆改原有建筑承重结构及各种共用设备管线。

七、违约责任：

1、由于甲方原因导致延期动工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失，每停工或窝工一天，甲方付乙方__元;甲方未按合同的约定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的__%支付违约金。

2、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的___%向甲方支付违约金。

3、甲方未办理有关手续，强行要求乙方拆改原有建筑承重结构及共用设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)由甲方负责并担责任。

4、乙方擅自拆改原有建筑承重结构或共用设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)，由乙方负责并承当责任。

八、纠纷处理方式：

1、因项目质量双方发生争议时，凭本合同文本和施工企业开具的统一发票，可向上海市建筑装饰协会家庭装饰委员会商请调解，也可向所在区、县建设行政主管部门或消费者协会投拆。

2、当事人不愿通过协商、调解解决，或协商、调解解决不成时，可以按照本合同约定向

―――市仲裁委员会申请仲裁

―――人民法院提起诉讼。

(将不选定的解决方式划出)

九、合同的变更和解除：

1、合同经双方签字(在有形市场签订的合同须经市场管理部门盖章见证)生效后，双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容，应经协商一致后，重新签订补充协议。如要终止合同，提出终止合同一方，要以书面形式提出，应按合同总价款___%支付违约金，并办理终止合同手续。

2、施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议，可视为本合同解除。

十、其它约定：

1.

2.

3.

十一、本合同一式_____份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。合同附件为本合同的组成局部。

甲方(签章)：乙方(签章)：

委托代理人：法定代表人：

住址：地址：

电话：电话：

邮编：邮编：

签订日期：年月日

签订地点：

个人市区房屋装饰装修合同篇2

原告：__________________公司，住所地__________，组织机构代码________。

法定代表人：__________________

联系：________________________

被告：____________公司，住所地__________，组织机构代码________。

法定代表人：__________________

联系：________________________

诉讼请求：

一、请求依法判令被告支付原告项目款人民币_____元，并支付原告上述款项自_____年___月____日起至实际支付之日止的利息损失(按______银行同期同档次贷款基准利率计算);

二、本案诉讼费用由被告承当。

事实与理由：

_____年_____月____日，被告将__________项目发包给原告，并与原告签订了?_________合同》，合同约定：施工面积约为_______，总项目价约为______元，按实际施工面积结算项目款。合同对如何支付项目款作了约定：1、合同签订后，被告向原告支付总款_____作为合同定金;2、项目全部完成，经现场验收合格，核对施工数量，被告向原告付清项目款______，余下_____质量保证金，待保修期满______年后，一次性付清。合同中明确约定项目保修期为____(大写)年，保修期自竣工验收签字之日起计。合同签订后，被告支付了____万元的定金。_____年____月____日，被告验收了该项目，并对原告实际施工面积和项目总价款都予以了签字确认。原告实际施工防腐面积为_______，项目总价款为_______元。时至今日，该项目的保修期早已届满，但被告仅支付项目款_____元，余下项目款_____元。原告曾屡次催讨该款项，但被告均以各种理由推脱支付残余款项。

综上所述，被告的行为已严重损害了原告的合法权益。为此，为爱护原告的合法权益，特依据?中华人民共和国民事诉讼法》第108条之规定诉至贵院，请依法予以判决。

______人民法院

具状人：_______

___年___月___日

个人市区房屋装饰装修合同篇3

发包方(甲方)：

承包方(乙方)：

为标准家庭室内装修的施工，爱护双方的合法权益，现根据?中华人民共和国经济合同法》、?建筑安装项目承包合同条例》、?中华人民共和国消费者权益爱护法》、?省爱护消费者合法权益条例》，中华人民共和国建设部建建(1997)92号文?家庭居室装饰装修管理试行方法》以及其它有关法律、法规规定的原那么，结合本项目的具体情况，双方达成如下协议，共同遵宁。

一、概况

1.甲方装修住房系合法居住。乙方为本省(市)具有建筑装饰资质、并经工商行政管理机关核准登记的企业法人、其他经济组织、个体工商户。

2.装修施工地点：市区(县)路(村)巷号楼层室。

3.住房结构：

4.装修施工内容：室别部位装修内容及要求备注

5.承包方式：

6.总价款：元(其中人工费元，材料费元，详见清单。)

7.工期：自年月日动工，至年月日竣工。工期为日。

二、关于材料供给的约定

1.甲方提供的材料序号材料或设备名称规格型号单位数量质量等级抵现场时限、备注本项目甲方负责采购供给的材料、设备，应为合乎设计要求的合格和产品，并应按时供给到现场。如甲方供给的材料、设备发生质量问题或规格差别，乙方应及时向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成项目损失的，责任由甲方承当。甲方供给的材料抵现场后，经乙方验收，由乙方负责保管。由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。

2.乙方采购的材料序号材料或设备名称规格型号生产厂商(品牌)单位数量质量等级单价(限购元下列)总价上述材料，乙方应向甲方提交购货发票，并均应用于本合同规定的民宅装饰，非经甲方同意，不得挪作他用。如乙方违反此规定的，应按挪用材料价款的双倍补偿给甲方。如乙方提供的材料系伪劣商品的，应按提供材料价款的以倍补偿给甲方。

乙方采购的材料、设备，如不合乎质量要求或规格有差别，应禁止使用。如已使用，对项目造成的损失由乙方负责。

三、关于项目质量及验收的约定

1.本项目以施工图纸、做法表明、设计变更和?建筑装饰项目施工及验收标准》、?建筑安装项目质量检验评定统一规范和省主管部门制定的施工及验收标准为质量评定验收规范。

2.本项目质量应到达国家质量评定合格规范。甲方要求局部或全部项目工程到达优良规范时，应向乙方支付由此增加的费用。

3.由于甲方提供的材料、设备质量不合格而影响项目质量，其返工费用由甲方承当，工期顺延。

4.由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承当，工期不变。

5.项目竣工后，乙方应通知甲方验收是，甲方自接到验收通知日内组织验收，并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内不能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期。但甲方应成认竣工日期，并承当乙方的看管费用和相关费用。

四、有关平安生产和防火的约定

甲方提供的施工图纸或做法表明及施工场地应合乎防火、防事故的要求，主要包括电气线路、煤气管道、自来水和其它管道畅通、合格。乙方在施工中应采取必要的平安防护和消防措施，保障作业人员及相邻居民的平安，避免相邻居民住房的管道梗塞、渗漏水、停电、物品毁坏等事故的发生。如遇上述情况发生，属甲方责任的，甲方负责和赔偿;属乙方责任的，乙方负责修复和赔偿。

五、关于项目价款及结算的约定

1.合同签订后，甲方支付总价款的%，计元;年月日前，甲方支付总价款的%，计元;年月日前，甲方支付部价款的%，计元;年月日前，甲方支付总价款的%，计元;尾款甲方应在本项目竣工验收后合格后日内一次付清。

2.乙方施工中甲方要求增加工作量或中途改变施工内容、要求，甲方应另行支付费用，工期顺延(具体内容双方另立补充协议，补充协议系本合同组成局部)。

3.双方款项往来，均应出具发票(或收据)。

六、其它

(一)甲方工作

1.甲方应在动工前天，向乙方提供经房管部门或物业管理部门认可的施工图纸或做法表明份，并向乙方进行现场交底。全部腾空或局部腾空房屋，去除影响施工的障碍物。对只能局部腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等采取爱护措施。向乙方提供施工需用的水、电、等必备设备，并表明使用考前须知。

2.做好施工中因临时性使用公用部位操作以及产生影响邻里关系等协调工作。

3.如的确需要拆改原建筑物结构或设备管线，负责到所在地房管部门或物业管理部门办理相应审批手续，并承当有关费用。

(二)乙方工作

①加入甲方组织的施工图纸或做法表明的现场交底，拟定施工计划和进度方案，交甲方审定。

②指派(姓名)为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。

③未经甲方同意和所在地房管或物业管理部门批准，不得随意拆原有建筑结构及各种设备管线。

④乙方在其装饰施工范围内承当保修责任，保修期自本项目竣工甲方验收合格之日起个月。

七、违约责任

1.由于甲方原因导致延期动工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失，每停工或窝工一天，甲方支付乙方元;甲方未按合同的约定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的%支付违约金。

2.由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已累计付款额的%支付违约金。逾期天以上的，乙方应将甲方已支付的全部款项如数退还给甲方。

3.乙方应妥善爱护甲方提供的设备及现场堆放的家具、陈设和其他物品，如有损坏，应照价赔偿。

4.甲方未办理任何手续，要求乙方拆改原有建筑结构及设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)由甲方负责并承当损失。

5.未经甲方同意，乙方擅自拆改原有建筑结构或设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)，由乙方负责并承当损失。

八、纠纷处理方式

1.本合同履行期间双方发生争议时，在不影响项目进度前提下，双方可采取协商解决或请装饰施工住房所在地的建设行政主管部门或消费者协会调解。

2.当事人不愿通过协商、调解解决或协商、调解解决不成时，对本合同在执行中发生的争议双方同意由----------仲裁委员会仲裁(当事人未约定仲裁机构，事后又没有达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉)。

九、其它约定

十、本协议一式份，甲，乙双方各执份，具有同等法律效力。

本合同附件有：

甲方(签章)：乙方(盖章)：

委托代理人：法定代表人：

住址：地址：

：：

邮编：邮编：

开户银行

户名：

帐号：

签订日期：年月日

个人市区房屋装饰装修合同篇4

本合同双方当事人：

发包方(下列简称甲方)：

单位(名称)住所联系

承包方(下列简称乙方)：

名称

项目责任人联系根据?中华人民共和国经济合同法》及其它有关法律、法规之规定，甲、乙双方在平等自愿、协商一致的根底上就装修项目的有关事宜，达成如下协议：

1、项目地点

2、项目承包方式：

3、项目期限天

动工日期年月日

竣工日期年月日

4、双方商定，本项目的价款为人民币(大写)元。首付元，第二次付_____元，第三次付元。

5、项目竣工后，乙方应通知甲方验收。甲方应自接到验收通知后两天内组织验收，填写项目验收单。在项目款结清后，办理移交手续。

6、本项目自验收合格双方签字之日起保修一年。双方应在验收合格签字后，即填写项目保修单。

7、施工范围:

8、凡因本合同双方当事人中的一方不履行合同或违反国家法律法规及本市有关政策，受到罚款或给对方造成损失的，均由责任方承当责任，并赔偿给对方造成的损失。

9、因一方原因，造成合同无法继续履行时，该方应及时通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的损失。

10、本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效。

11、甲、乙双方直接签订合同的，本合同一式两份，甲乙双方各持一份。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

个人市区房屋装饰装修合同篇5

(发包方)甲方：______

(承包方)乙方：______

按照?中华人民共和国合同法》、?全国室内装饰设计，施工企业管理规定》的规定，结合本项目具体情况，双方协商达成如下协议。

一、项目概况

1、项目名称：_____________室内装饰项目

2、项目地点：________________________

3、承包范围：____________________________________

4、承包方式：施工承包，包工包料、包质量、包工期、包平安、包文明施工。

5、工期：本项目自______年__月____日动工，于______年__月____日竣工，具体动工日期以甲方通知为准。

6、项目质量：按本合同第5条约定规范

7、合同价(人民币大写)：__________________元整。

二、甲方义务

1、动工前甲方组织乙方进行现场交底。全部腾空或局部腾空房屋，去除影响施工的障碍物。对只能局部腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等采取爱护措施。

2、甲方负责对项目质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。

三、乙方义务

1、加入甲方组织的施工图纸或作法表明的现场交底，拟定施工计划和进度方案，交甲方审定。

2、乙方负责合同履行，按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。

3、严格执行施工标准、平安操作规程、防火平安规定、环境爱护规定。严格按照图纸或作法表明进行施工，做好各项质量检查记录。加入竣工验收，编制项目结算。

4、遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善爱护好施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木不受损坏。做好施工现场捍卫和垃圾消纳等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及周围单位(住户)的关系。

5、施工中未经甲方同意，不得随意拆改原建筑结构及各种设备管线。

6、项目竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和项目成品进行爱护。如有损坏，乙方负责修复，费用乙方自理。

四、关于材料供给的约定

1、甲方提供的材料：

本项目甲方负责采购供给的材料、设备，应为合乎设计要求的合格产品，并应按时供给到现场，乙方应办理验收手续。如甲方供给的材料、设备发生质量问题或规格差别，乙方应及时向甲方书面提出，甲方仍表示使用的，由此造成项目损失的，责任由甲方承当。甲方供给的材料抵现场后，经乙方验收，由乙方负责保管，乙方可收取甲方提供材料价款保管费，费率由双方约定，由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。

2、乙方提供的材料：

3、乙方对甲方采购的装饰材料、设备，均应用于本合同规定的住宅装饰，非经甲方同意，不得挪作他用。如乙方违反此规定，应按挪用材料、设备价款的双倍补偿给甲方。

4、乙方供给的材料、设备，如不合乎质量要求或规格有差别，应禁止使用。如已使用，对项目造成的损失由乙方负责。如乙方提供的材料、设备系伪劣商品，应按材料、设备价款的双倍补偿给甲方。

五、关于项目质量及验收的约定

1、本项目执行DBJ08-62-97?住宅建筑装饰项目技术规程》、DB31/T30-1999?住宅装饰装修验收规范》和市建设行政主管部门制定的其它地方规范、质量评定验收规范。

2、本项目由___方设计施工计划。

3、甲方提供的材料、设备质量不合格而影响项目质量，其返工费用由甲方承当，工期顺延。

4、由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承当，工期不变。

六、关于项目价款及结算的约定

1、进场施工前后三日支付____________元整，项目进度过半支付____________元整，项目完工支付____________元整，残余款项____________元于项目完工后三个月支付。

2、本合同价款以双方确认为结算依据，具体是指完成项目量清单中的一个规定计量单位的分局部项项目所需的全部费用，包括了所有人工费、材料费、机械费、运输费、间接费、利润、税金以及材料、设备等供给到现场能够正常使用不可或缺的工作及责任的所有费用。

3、主材单价均以签约以后的材料报批核定为结算依据(即由乙方报给甲方审核后确认)，其余人工单价、辅料单价、综合费用(管理费、利润、税金等)按合同清单计价，不因任何因素而调整。

4、如分局部项项目量清单中的项目内容发生变化时，在合同预算价的根底上对变更局部进行适当的调整，变更增加工程，合同中有单价的，按合同中对应的单价计算;合同中有类似工程的，以类似工程单价为根底，按预算计价原那么调整后作为结算单价;合同中没有的工程，乙方按预算计价原那么重新编制综合单价，按甲方审核确认后之单价结算。

5、在施工过程中，甲方提出设计修改意见及增减项目工程时须提前与乙方联系，在签订?项目工程变更单》(详见附件见)后，方能进行该工程的施工，由此影响竣工日期甲、乙双方商定。凡甲方私自与工人商定更改施工内容所引起的一切后果，甲方自负，给乙方造成损失的，甲方应予赔偿。

七、项目竣工：乙方应提前三天通知甲方验收，甲方应自接到通知三日内组织验收，并办理验收移交手续。如甲方在规定时间内不能组织验收须及时通知乙方，另定验收日期。如通过竣工验收，甲方应成认原竣工日期，并承当乙方的看管费用和其他相关费用。

八、项目验收

甲、乙双方应及时办理隐蔽项目和中间项目的检查与验收手续，甲方不能按预约规定日期加入验收，由乙方组织人员进行验收，甲方应予成认。事后，假设甲方要求复验，乙方应按要求办理复验。假设复验合格，其复验及返工费用由甲方承当，工期也予顺延。

九、有关平安生产和防火约定：

甲方提供的施工图纸做法表明及施工场地应合乎防火、防事故的要求，主要包括电气线路、煤气管道、自来水和其它管道畅通、合格。乙方在施工中应采取必要的平安防护和消防措施，保障作业人员及相邻居民的平安，避免相邻居民住房的管道梗塞、渗漏水、停电、物品毁坏等事故发生。如遇上述情况发生，属甲方责任的，甲方负责和赔偿;属于乙方责任的，乙方负责修复和赔偿。

十、违约责任

1、由于甲方原因导致延期动工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失，每停工或窝工一天，甲方付乙方__元;甲方未按合同的约定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的__%支付违约金。

2、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的___%向甲方支付违约金。

3、甲方未办理有关手续，强行要求乙方拆改原有建筑承重结构及共用设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)由甲方负责并担责任。

4、乙方擅自拆改原有建筑承重结构或共用设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)，由乙方负责并承当责任。

十一、纠纷处理方式

1、因项目质量双方发生争议时，凭本合同文本和施工企业开具的统一发票，可向上海市建筑装饰协会家庭装饰委员会商请调解，也可向所在区、县建设行政主管部门或消费者协会投拆。

2、当事人不愿通过协商、调解解决，或协商、调解解决不成时，可以按照本合同约定向xxx市仲裁委员会申请仲裁xxx人民法院提起诉讼。

(将不选定的解决方式划出)

十二、合同的变更和解除

1、合同经双方签字(在有形市场签订的合同须经市场管理部门盖章见证)生效后，双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容，应经协商一致后，重新签订补充协议。如要终止合同，提出终止合同一方，要以书面形式提出，应按合同总价款___%支付违约金，并办理终止合同手续。

2、施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议，可视为本合同解除。

十三、本合同一式_____份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。合同附件为本合同的组成局部。

甲方(签章)：_____________________乙方(签章)：______________________

委托代理人：____________________法定代表人：________________________

住址：__________________________地址：______________________________

：__________________________：______________________________

签订日期：___年___月___日签订地点：_____________

个人市区房屋装饰装修合同篇6

业主(下列简称甲方)：_________联系：_________

施工队(下列简称乙方)：_________联系：_________

项目工程：居室装潢

甲、乙双方经过屡次友好洽谈和协商，现甲方决定将居室装潢权委托给乙方。为了保证项目顺利的进行，根据国家有关法律规定，特签订本合同(包括本合同附件和所有补充合同)，以便共同遵守。

一、项目概况

1、项目地址：

2、居室规格：房型层(式)室厅厨卫

总计：施工面积平方米;

3、施工内容：详见本合同附件(一)?家庭装潢施工工程明细》和户型施工图。

4、委托方式：

二、项目价款

清包工费：元，大写：

三、付款方式

1、施工队进场，预支生活费：元，

2、水电工完工，付元

3、木工完成，付元，

4、泥工完成，付元，

5、项目竣工，付元，

6、项目施工中如有工程增减或需要变动，增减工程的价款甲乙双方协商后，待增减工程完工时一并结清。

7、项目质量保修金元，从竣工之日起1年后支付。

8、假设项目竣工时所有验收工程均到达甲方验收规范且验收称心，甲方将多支付乙方额外的项目奖励基金元。

四、设计

1、甲方假设有图纸须向乙方提供图纸一套，并负责交底工作;

2、甲方假设无图纸，须向乙方交代分明要求，乙方施工前须画草图让甲方认可。

五、材料

1、乙方应提前3天向甲方提供需购材料清单，甲方应在4天内及时采购材料供施工队使用，双方应各自承当各自拖延工期的责任和经济损失。

2、凡由甲方所提供的所有建筑材料，经由乙方验收后并给予保管，非经甲方同意，不得挪作他用;乙方如挪作他用或保管不当造成遗失的，应按材料的实际价格的2倍补偿给甲方。

3、未经甲方同意，乙方不得自行采购材料;假设已采购，甲方有权无条件拒绝使用并可拒绝支付该材料的费用。

4、假设需乙方代购局部材料，乙方应在甲方指定的建材供给点购置材料，并开具正式发票。

5、乙方应验收甲方所购建材的质量，发现质量问题应向甲方及时提出并有权拒绝使用。假设甲方坚持使用，应书面要求乙方，并承当因材料质量引起的损失。

6、乙方应帮甲方收货，核对数量和配件的准确性。

7、乙方应做好材料的保管工作，禁止闲杂人等进入工地现场。

8、未经甲方许可，乙方不得携带任何建材出门，假设发现此类现象，按材料价格加倍从人工费中扣除。

六、工期及项目质量检查与验收

1、从年月日起至年月日止，工期为天，因甲方因素拖延，工期顺延;因乙方因素拖延工期，甲方可扣除乙方人工费50元/天。

2、施工期间，乙方每天的工作时间为：上午_________点_______分至______点_______分;下午_________点_______分至______点_______分。

3、项目质量检查及验收

a、本项目质量评定验收规范的依据：

①施工图纸、作法表明、设计变更;

②?住宅装饰装修项目施工标准

③?市家庭居室装饰项目质量验收规范》

b、过程验收工程：根底改造项目、水电线路改造项目(封闭前)，防水项目(铺设瓷片前)，吊顶项目(封石膏板涂料前)，门窗项目、细木项目、墙漆项目;

c、验收合格工程双方确认;不合格工程限期整改，另行验收，直至合格为止。

七、材料搬运

甲方材料送至项目所在地的楼下，乙方任何施工人员应无条件搬运。

八、垃圾清运

1、垃圾袋装化;

2、垃圾应日日清;

3、垃圾应由乙方清运至物业指定的垃圾堆放场所。、

九、劳动力管理

1、动工前乙方应向甲方提供所有施工人员的身份证复印峻;

2、未经甲方许可，非工地施工人员不得在工地过夜;

3、乙方应具备在长沙市暂住的一切证件，因证件不全引起的相关损失由乙方自行承当;

4、乙方未经甲方同意不得任意调换施工人员;

5、未经甲方同意，任何情况下乙方不得停工或怠工。

十、施工机具

乙方自带施工所需工具，并保证工具的平安性和良好使用性，乙方自行承当工具维修费。

十一、工地现场管理

1、现场葵止使用明火;

2、油漆材料必须和其他材料分开放置。

十二、维修

1、因乙方施工原因导致的质量问题，乙方应在两年内无偿维修。

2、普通维修乙方应在甲方通知乙方后三天内及时维修，特殊情况(水、电问题)乙方必须在24小时内赶到并维修。

3、假设因乙方未能按合同及时完成维修，甲方可以安顿其他施工队进行维修工作，所发生的人工费用按实从项目保修金中扣除。

十三、合同附件

施工内容工程及造价明细。

十四、合同争议

1、出现争议甲乙双方先协商。

2、协商不成可向争议所在地法院提起诉讼。

十五、其它表明和要求：

1、须隐蔽的管线应在甲方验收合格后再进行隐蔽作业，竣工交验前应向甲方提供室内水电管线的竣工图。

2、除上述装潢要求外，如有增加工作，双方另行协商，施工费不得高于同类平均水平。

3、项目为清包，甲方只提供材料。施工工具等设备由乙方施工承包人自备自理。

4、乙方施工单位必须保证施工质量，发生施工质量问题，施工单位应及时予以改过。如竣工验收时如发现质量问题，施工单位应立即予以改过，在未到达甲方的整改要求前甲方有权拒付人工费。

5、乙方应指派(姓名)为乙方工地代表，负责合同履行，并按合同要求组织施工，保质保量地按期完成施工任务。

6、施工人员要文明施工，禁止横蛮施工。、

7、施工单位负责及时清理建筑垃圾至规定位置，项目施工结束后，施工人员负责场内建筑垃圾清运，完毕前方可立离场。

8、乙方应加强对现场施工人员防火防盗平安教育，施工人员不得在施工现场违法乱纪，一旦发生问题，后果自负。

9、附那么

①本合同由甲、乙双方直拉签订，合同一式两份，甲、乙双方各执一份。本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效。

②本合同签订后项目不得转包。

③项目竣工完结后合同履行完后自动终止。

④本合同的附件为本合同不可分割的一局部，与本合同具有同等法律效力。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

个人市区房屋装饰装修合同篇7

发包方(简称甲方)：xxxxx身份证：xxxxxx

承包方(简称乙方)：xxxxx身份证：xxxxxx

第一条、项目概况

1.装潢施工地点：xx市xx区xx街xx小区xx楼xx号

2.住房结构：xx结构;房型xxxxx房xxx厅xx套，建筑面积约xx平方米。

3.承包方式：xxxxx

4.装饰施工内容：甲方住房的水电改造项目，墙体改造，墙体撤除，墙面及地面撤除，地砖、瓷砖铺贴，吊顶安装，门窗撤除，包水管，顶面、墙面涂料，厨具、洁具、灯具安装，隔断制作，搬运项目等其他装修项目中应包含的所有项目。(关于采购及搬运项目的补充约定：甲方所有采购都由乙方协助完成，甲方在采购过程中，承诺在免费的前提下尽力要求装修材料供给商将装修材料送货至甲方房屋内。但如遇材料供给商坚持只负责送货到甲方住宅楼下或者不予送货的情况，那么乙方负责将该等装修材料搬运到房屋内或者乙方负责将货物运送至施工现场)

5.总价款：xx元(包括屋内垃圾清理费和材料搬运费)，乙方已拿走甲方的冰箱及暖气片价值xxx元，抵项目款xxx元整，残余项目款xxxx元。大写(人民币xxx整。以上总价款根据乙方实地考察甲方房屋，并初步了解所需完成项目后确定，该总价款包含所有乙方承当的`装修项目中波及的人工。

6.工期：自xxxx年xx月xx日动工，至xxxx年xx月xx日竣工，工期约xx天。另，如双方经过协商，对工期的延长达成一致意见，那么按达成的统一意见执行。

第二条、关于乙方职责的约定

1.乙方(即)在装修期间承当施工项目队负责人的职责，对本次装修项目的质量和工期负责。乙方全面承当联络甲方，提供材料需求，现场管理装修施工质量和施工人员等职责。如在施工过程中，产生质量问题和各类应由施工项目队承当的对甲方造成的损失，甲方只针对乙方(即)提出赔偿。

2.乙方在装修过程中，需保证全程在现场进行施工和管理(陪同甲方进行材料选购除外。如遇特殊情况，需与甲方协商并且获得认可)

3.乙方负责人负责组织装修人员参与本合同定义的装修项目。如甲方对乙方装修人员的施工水平存在疑义，可以要求乙方无条件更换。

第三条、关于材料供给的约定

1.全部项目用装修材料均由甲方提供，装修施工设备、工具由乙方提供。

2.甲方负责采购供给的材料，应合乎设计要求的合格产品，并应按时供给到现场，乙方必须协助甲方办理验收手续。如甲方供给的材料、设备发生质量问题或规格差别，乙方应及时向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成项目损失的，责任由甲方承当。甲方供给的材料抵现场后，经甲乙双方共同验收，由乙方负责保管并组织施工，由于保管不当或施工工艺不当造成的材料损失，由乙方负责赔偿。

3.乙方必须负责进行材料的搬运上楼工作(瓷砖除外)

4.为了保证项目的正常进行，乙方必须至少提前xxx周书面向甲方提出下一工序需要购置的材料的清单及协助甲方进行材料采购，以便甲方于周末采购材料。甲方应按时提供乙方需要的材料。由于甲方提供材料延误，造成的工期延误由甲方承当责任。乙方同时必须提供大致精确(+/-5-10%)的所需材料的数量。由于乙方材料估算错误过大而导致的材料重新购置或材料退回的交通费用将由乙方承当，或者由乙方负责运输退回供给商。

5.甲方采购供给的装饰材料、设备，均应用于本协议规定的住宅装饰，非经甲方同意，乙方不得挪作他用。如乙方违反此规定，应按挪用材料、设备价款的双倍补偿给甲方。

第四条、关于项目质量及验收的约定

1.本项目执行xx?住宅建筑装饰项目技术规程》、xx?住宅装饰装修验收规范》和市建设行政主管部门制定的其它地方规范、质量评定验收规范。

2.甲方提供的材料、设备质量不合格而影响项目质量，其返工费用由甲方承当，工期顺延。

3.由于乙方原因造成质量事故，其返工费和材料损失由乙方承当。

4.在施工过程中，甲方提出设计修改意见及增减项目工程，须提前与乙方联系后，方能进行该工程的施工。

5.假设局部工序由甲方材料供给厂家免费安装或由甲方安顿其他单位安装(如窗户，橱柜防火门，台面等)，甲方应事先安顿时间并通知乙方，乙方应予以配合，并防止造成整体工期的延误。

6.项目验收-甲、乙双方应及时办理隐蔽项目和中间项目的检查与验收手续。

7.项目竣工：乙方应提前xxx天通知甲方验收，甲方在接到通知xxx日内组织验收，并书面办理验收确认手续。如果甲方在规定时间内不能组织验收，须及时通知乙方，另定验收日期。如通过竣工验收，甲方应成认原竣工日期，并承当乙方的看管费用和其他相关费用。

8.项目保修期xxx年，从竣工验收确认之日起算。保修期内由于乙方施工不当造成质量问题，乙方无条件地进行维修，并承当相应材料费用。

第五条、关于平安生产和防火的约定

1.甲方提供的施工要求(见上述第三条)及与乙方协商，且施工场地应合乎防火、防事故的要求，主要包括电气线路、煤气管道、自来水和其它管道畅通、合格。乙方在施工中应采取必要的平安防护和消防措施，保障作业人员及相邻居民的平安，遵守物业管理部门的装修指南，避免相邻居民住房的管道梗塞、渗漏水、停电、物品毁坏等事故发生。如遇上述情况发生，乙方负责修复和赔偿。

2.施工中凡波及改变房屋结构，拆、改承重墙，加大楼(地)面荷载，由甲方向物业管理部门提出协商，经确认后施工。

3.乙方应注意煤气使用平安，确保登高施工的平安保障等各类平安保证，并提醒施工项目人员注意平安，产生任何事故的责任完全由乙方负责。

第六条、关于项目价款及结算的约定

1.项目款付款方式：经双方认可，项目款付款时间表如下：

协议签订完毕，水电改造完成并验收合格后，甲方支付乙方xx元整

所有瓷砖铺贴完成并验收合格后，甲方支付乙方xx元整

所有项目竣工，验收合格之后，甲方支付乙方xx元整

残余xxx元作为质量保证款，甲方入住xxx个月内支付。

合计xx元整。

第七条、其它事项

1.甲方工作：

(1)甲方应在动工当天，向乙方进行现场交底。向乙方提供施工需用的水、电等必备条件，并表明使用考前须知。

(2)做好施工中因临时使用公用部位操作影响邻里关系等的协调工作。

2.乙方工作：

(1)加入甲方召集的现场交底。

(2)全权负责协议履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务。如在保证项目质量的情况下更换人员，乙方应提前通知甲方，并取得甲方同意。

第八条、违约责任

1.甲方未按协议约定时间付款的，逾期局部在逾期期间按同期活期银行存款利率向乙方支付利息。

2.由于乙方原因逾期竣工的，至逾期xxxx天后，每逾期一天乙方向甲方支付xx元违约金。

3.乙方擅自拆改原有建筑承重结构或共用设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)，由乙方负责并承当责任。

4.项目未办理验收、结算手续，甲方提前使用或擅自动用项目由此造成无法验收和损失的，由甲方负责。

5.项目关键节点未办理验收，乙方提前进行下一阶段项目施工，由此造成损失的，由乙方负责。

第九条、纠纷处理方式

因项目质量双方发生争议时，双方应尽量协商。或假设协商不成时，可以按照本协议约定向：

xxxx区仲裁委员会申请仲裁;

xxxx人民法院提起诉讼

第十条、协议的变更和解除

1.协议经双方签字生效后，双方必须严格遵守。任何一方需变更协议内容，应经协商一致后，重新签订补充条款。

2.施工过程中任何一方提出终止协议，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止协议协议，解除本协议。

3.如由于乙方施工出现质量问题，甲方可以无条件提出中止协议，而无需获得乙方的认可。

第十一条、附那么

1.项目动工前，甲方应将房屋外门钥匙xxxx把交乙方施工队负责人保管。项目竣工验收时，甲方负责提供新锁xxxx套，由乙方当场负责安装交付使用。

2.本协议签订后，项目不得转包。

3.本协议一式xxxx份，甲、乙双方各执一份，协议附件为本协议的组成局部，具有同等的法律效力。

甲方(签章)：xxxxxx乙方(签章)：xxxxxxx

：xxxxx：xxxxx

签订日期：20xx年xx月xx日签订日期：20xx年xx月xx日

个人市区房屋装饰装修合同篇8

______，(下列简称甲方)为装修信息性房屋(__组团__栋__单元__室)，经与______(下列简称乙方)双方协商，订立本协议，以共同恪守。

一、项目工程：

1、四个房间(三卧室、一客厅，下列简称四个房间)铺木地板

2、两个卫生间做防水，铺地砖及瓷砖

3、主卧卫生间安装马桶及台柱盆;

4、公用卫生间安装台柱盆;

5、厨房做防水，安装橱柜;

6、包卧室、卫生间门

7、未尽细节的之处，由甲方提出计划，商量确定。

二、承包方式：甲方按乙方要求必须保证装修期间的所需材料(乙方需提前通知甲方)，乙方负责施工。

三、质量规范：施工质量要合乎平安要求和国家要求的装修规范，装修质量不得低于同一施工类型的装修规范，双方认可。

四、施工期限：____年__月__日至__年__月__日，如不能按期完成，每天将处分金五十元。

五、项目造价：按照附表价格，由乙方采购材料并安装。如有变更，以双方认可的变更单结算为准。

六、付款方式：合同签订后，甲方支付现金______(大写：人民币__万元整)经甲方验收，如合乎以上施工工程和设计要求，三天内一次将残余装修费付清。

七、其它问题：装修工程的具体要求，由甲方提出，乙方实施。本协议未尽事宜，由双方协商解决。本协议自双方签字之日起生效。

八、本协议一式两份，甲乙方各执一份，具有相同效应。

甲方：乙方：

____年__月__日

房屋装饰装修合同样本三

根据?中华人民共和国经济合同法》，以及装饰行业的有关规定，经双方协商，签订本合同，并共同履行。

第一条项目工程

甲方委托乙方承当下列家装设计任务：项目地址：_____________________________

第二条设计收费及支付办法

(一)本项目设计收费按照国家和现行市场收费规范执行。

经甲乙双方商定设计收费为元/平方米(套内使用面积,不含电脑效果图)，估算总收费元，金额大写元。

(二)付款方式

甲乙双方采用下列付款方式

1、量房前付预付款1000元(其中200元上门测量费和800元计划费);

2、计划通过后，出全套施工图，客户付清余款并可带走全套图纸;

3、出电脑效果图，价格：800元/张(a4);

第三条设计内容及完成日期的约定

(一)乙方提供的设计图中应有详细的设计表明。

(二)平立面图

1、原房型图

2、墙体改造图

3、平面家具布置图

4、地面图

5、天花图

6、现场制作的家具立面图(根据实际情况出或者不出)

7、门立面图(根据实际情况出或者不出)

6、厨房、卫生间部分立面图(定做的厨房除外)

7、电视背景墙立面图

8、其它现场需施工墙面的立面图

(三)剖面图

1、应标明材质、用料、颜色等

2、门窗套剖面图

3、玄关剖面图

4、天花剖面图

5、电视背景墙剖面图

6、其它需施工处剖面图

(四)水电施工图

(五)甲乙双方约定，从合同生效之日起，7天内完成平面计划图;

平面计划甲方通过后，乙方在7天内完成全套施工图。

第四条双方责任

(一)甲方责任

1、如期向乙方提交设计所需的资料(物业认可的房型图、结构平面图)，并保证所提交资料质量到达项目设计要求;

2、按约定的日期和数量付给乙方预付款和项目设计费;

3、本项目建筑材料、设备的加工定货如需乙方设计人员配合时，所需费用由甲方承当;

4、在甲乙双方确定计划后，进行施工图设计阶段过程中，由于甲方原因需要变更原设计计划的(如整体格调的变动、整体计划的推翻等，不包括个别房间布置和摆设的部分修改)，甲方须一次性付给乙方30%设计返工费，再进行第二次计划设计;

(二)乙方责任

1、如期向甲方将付本合同规定的设计文件，并保证设计文件的质量合乎国家的有关规定、标准的要求，合乎甲方的建设使用要求;

2、负责本合同所列项目设计工程动工前的设计交底工作(限一次);

第五条违约责任

(一)由于乙方原因而没有按本合同规定的时间提交设计文件时，乙方从应提交日期的次日起计算，向甲方赔偿延误设计损失100元违约金/天;

(二)乙方不履行合同时，应双倍返还甲方预付款，同时返还已收取预付款外的全部设计费;

(三)甲方未通过乙方所做的计划，乙方退还甲方预付款中的计划费，但测量费不退，同时计划图纸归乙方所有;

(四)甲方通过计划，但不认可施工图，那么甲方不退还所有预付款，同时不得带走施工图纸。

第六条合同生效、中止与结束

(一)本合同需经甲方签字、乙方加盖单位法人公章(非法人公司需负责人章)后有效，本合同生效日期以甲乙双方中最后一方签字(或盖章)的日期为准。

(二)本合同以乙方向甲方提供本合同中规定的全部家装设计文件，甲方按本合同规定付清全部设计费之日起，结束本合同关系，本合同另有条款约定的除外。

第七条合同纠纷解决方式

本合同在执行过程中发生纠纷，双方协商不成时，采取以下第____种方式解决：

一、向消费者委员会申请调解;

二、向有管辖权的人民法院起诉;

三、其它解决方式：_______________。

第八条未尽事宜与附加条款

(一)本合同未尽事宜由甲乙双方协商确定，并形成书面协议作为本合同附件执行。

(二)本合同附加条款如下：

1、设计师负责本合同所列项目设计工程动工前的设计交底工作(限一次);

2、设计师免费提供该工程施工期间及时解决与设计有关的技术问题(上门效劳二次);

3、设计师免费加入项目竣工的验收(工地现场图纸验收)(一次);

4、设计师提供陪同挑选家具和软装饰的效劳(一次);

第九条合同文本

一、本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效。

二、本合同签订后乙方不得转包设计项目。

三、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。

四、合同履行完后自动终止。

甲方：

乙方：

签章：

签章：

签约地址：

签约地址：

签约日期：

签约日期：

个人市区房屋装饰装修合同篇9

根据?中华人民共和国合同法》、?建筑安装项目承包合同条例》、?中华人民共和国消费者权益爱护法》、?中华人民共和国价格法》，中华人民共和国建设部110号令?住宅室内装饰装修管理方法》及其他有关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，双方在认真阅读本协议书后，本着公平自愿的原那么，同意签定本协议，以便共同遵守：

一、项目名称：_____________________________________。

二、项目地点：_____________________________________。

三、项目性质：_____________________________________。

四、项目范围：_____________________________________。

五、项目造价：￥___________元(大写人民币___________元整)。

六、项目价款结算：签定协议时付定金___________元。木工动工前需预付项目款的_____%即__________元，木工完工后再付_____%即__________元，聚脂漆验收后付__________%即__________元，全部竣工验收除留保修金__________元后结清协议约定所有尾款。保修期满后付清保修金。保修期为1年(自竣工验收之日算起)。跑水及使用不当不在保修范围内。施工或结帐发生纠纷，协商不成时，到劳动、工商仲裁部门仲裁(或到法院裁决)解决，工期顺延。

七、施工与设计变更：根据项目工程一览表及施工图纸进行施工。

如遇设计变更，另做调整，超出原来设计范围的发生费用由甲方承当，变更图由甲乙双方商定。实际发生费用超过概算书定额局部由甲方承当。如已经施工，甲方仍要求变更的，不要找任何借口，必须补偿给乙方已经施工的损失，如拒付，乙方有权停止施工。

八、竣工验收：竣工后即进行验收，验收规范按照甲乙双方商定的协议附件——?项目验收约定》进行验收(在建筑质量达标合格的情况下按此验收)。如当时未提出异议，或乙方交钥匙、或甲方入住(不管什么原因)即视为验收合格，并在三日内无条件结清全部款项。如当时确因不可抗力因素而不能验收(但不能无故或借故拖延)，另定日期，假设验收合格，甲方应成认原竣工日期，并承当由此造成的乙方的看管费用(50元～100元/天)。对于验收不合格的，乙方应在项目约定的时间内修复完毕，假设多次修复达不到?项目验收约定》的质量要求(在甲方不拖欠各种分期应付款的情况下)，选择下面其中一种方式来解决：1、乙方应赔偿需修复工程造价50‰的赔偿金。2、但最后实验证明属异常或建筑问题的，不管工期，修复好为止，费用由甲乙双方各承当一半。

九、项目期限：自_____年_____月_____日起至_____年_____月_____日止。工期：_____天。最后交工日期不得超过项目期限的10天(因故顺延工期的，最后交工日期也顺延)，如超，那么按照第十条约定支付违约金。

十、经济责任

1.因乙方项目质量原因而延误超过最后交工日期的，每延期1周期(10天为一周期)，乙方向甲方支付已付款_____‰的违约金，但不支付

此因之外的任何违约金或补偿金，乙方不需垫付资金，特此表明。如垫付，甲方除应付垫付的资金外，还需支付此款项_____‰/天的周转金利息和_____‰/天的违约金。

2.因甲方原因导致延期或中途停工，甲方应补偿给乙方因此造成的损失_____元/天的补偿金。如甲方未及时付款，那么乙方就此停工，甲方付款后再继续进行施工，工期顺延(停几天，顺延几天)。如甲方要求提前交工，每提前一天，应向乙方支付_____元加速施工补贴金。

3.本经济责任项甲乙双方必须认可通过了才能签订本协议书。

十一、在施工中，因双方意见不一致而造成停工，均不计为误工，工期可以顺延。凡甲方私自与工人商定更改施工内容所引起的一切后果由甲方自负，给乙方造成的损失，甲方应予双倍的赔偿。在施工过程中，甲方提出设计修改意见及增减项目工程时须提前与乙方联系，商定前方能进行该工程的施工，签字后或口头容许都可以进行施工，施工了，就表明双方都同意了，如果未能通过那么停止施工，停几天，工期就顺延几天，由此影响竣工日期，顺延工期。?变更单》所列费用应在木工项目进行前一次性付给乙方(不得借任何理由拖欠变更款，如拖欠，按第十项第二款规定的逾期违约金的2倍支付此违约金)，以便后面的其它项目继续进行。甲方因故未签变更单，但已付或未付变更单所列费用，都可以在项目竣工之后结算。

十二、协议的变更、解除和延期动工：协议经双方签字生效后，双方必须严格遵守，任何一方需变更协议内容，应经协商一致后，签订?变更单》。如要终止协议，提出终止协议一方，要以书面形式提

出，应按协议总价款的_____‰支付违约金，并办理终止协议手续。甲方如要延期动工，须交纳_____元延期动工违约保证金，并签订?项目延期动工协议》。

十三、甲方应保障水、电、暖的充足正常供给。如因此而影响乙方施工及施工进度，除工期顺延外，还应补偿乙方因此而造成的损失，甲乙双方商定。不可抗力因素除外。

十四、本协议一式_____份，甲乙双方各执_____份，具有同等法律效力。本协议依法签订，认定签字，签字生效。协议附件为本协议的组成局部。

甲方(签字/盖章)：____________________乙方(签字/盖章)：____________________

联系方式：___________________________联系方式：___________________________

____________年__________月_________日____________年__________月_________日

(注：协议附件包括：1.?项目工程一览表》。2.?验收单》。3.?变更单》。4.?验收约定》。5.?项目延期动工协议》。)

关于规范版家庭装修合同

甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定委托乙方进行居室装修。为保证项目顺利进行，根据国家有关法律规定，特签订本合同，以便共同遵守。

第一条、项目概况

1.项目地址：________________________________________。

2.居室规格：房型________层(式)________室________厅________厨________卫

(1)_____室，计__________平方米。

(2)_____厅，计__________平方米。

(3)_____厨房，计__________平方米。

(4)_____卫生间，计__________平方米。

(5)_____阳台，计__________平方米。

(6)_____过道，计__________平方米。

(7)其他(注明部位)，计__________平方米。

总计：施工面积__________平方米。

3.施工内容：________________________________。

4.委托方式：________________(包工包料、大包干项目)。

5.动工日期：_____年_____月_____日，竣工日期_____年_____月_____日，项目总天数：_____天。

第二条、项目价款

项目价款(金额大写)_______________元。

第三条、质量要求

1.项目使用主要材料的品种、规格、名称，经双方认可。

2.项目验收规范，双方同意参照国家的相关规定执行。

3.施工中，甲方如有特殊施工工程或特殊质量要求，双方应确认，增加的费用，应另签订补充合同。

4.凡由甲方自行采购的材料、设备，产品质量由甲方自负，施工质量由乙方负责。

5.甲方如自聘项目监理，须在项目动工前通知乙方，以便于工作衔接。

第四条、材料供给

1.乙方须严格按照国家有关价格条例规定，对本合同中所用材料一律实行明码标价。甲方所提供的材料均应用于本合同规定的装潢项目，非经甲方同意，不得挪作他用。乙方如挪作他用，应按挪用材料的双倍价款补偿给甲方。

2.乙方提供的材料、设备如不合乎质量要求，或规格有差别，应禁止使用。如已使用，对项目造成的'损失均由乙方负责。

3.甲方负责采购供给的材料、设备，应该是合乎设计要求的合格产品，并应按时供给到现场。如延期达到，施工期顺延，并按延误工期处分。按甲方提供的材料合计金额的10%作为管理费支付给乙方。材料经乙方验收后，由乙方负责保管，由于保管不当而造成损失，由乙方负责赔偿。

第五条、付款方式

1.合同一经签订，甲方即应付100%项目材料款和施工工费的_____%。当工期进度过半(_____年_____月_____日)，甲方即第二次付施工工费的_____%。残余_____%尾款待甲方对项目竣工验收后结算。(注：施工工费包括人工费)。

甲方在应付款日期不付款是违约行为，乙方有权停止施工。验收合格未结清项目价款时，不得交付使用。

第六条、项目工期

1.如果因乙方原因而延迟完工，每日按工费的_____%作为违约金罚款支付给甲方，直至工费扣完为止。如果因甲方原因而延迟完工，每延迟一日，以装潢项目价款中人工费的_____%作为误工费支付给乙方。

2.由甲方自行挑选的材料、设备，因质量不合格而影响项目质量和工期，其返工费由甲方承当，由于乙方施工原因造成质量事故，其返工费用由乙方承当，工期不变。

3.在施工中，因项目质量问题、双方意见不一而造成停工，均不按误工或延迟工期论处，双方应主动要求有关部门调解或仲裁部门协调、处理，尽快解决纠纷，以继续施工。

第七条、其他事项

1.甲方责任

1)必须提供经物业管理部门认可的房屋平面图及水、电、气线路图，或由甲方提供房屋平面图及水、电、气线路图，并向乙方进行现场交底。

2)二次装饰项目，应全部腾空或局部腾空房屋，去除影响施工的障碍物。对只能局部腾空的房屋中所滞留的家具、陈设物等，须采取必要的爱护措施，均需与乙方办理手续和承当费用。

2.乙方责任

1)指派一名工作人员为乙方工地代表，负责合同履行，并按合同要求组织施工，保质保量地按期完成施工任务。

2)负责施工现场的平安，严防火灾、佩证上岗、文明施工，并避免因施工造成的管道梗塞、渗漏水、停电、物品损坏等事故发生而影响他人。万一发生，必需尽快负责修复或赔偿。

第八条、违约责任

合同生效后，在合同履行期间，擅自解除合同方，应按合同总金额的_____%作为违约金付给对方。因擅自解除合同，使对方造成的实际损失超过违约金的，应进行补偿。

第九条、争议解决

本合同履行期间，双方如发生争议，在不影响项目进度的前提下，双方应协商解决。当事人不愿通过协商解决，或协商解决不成时，可以按照本合同约定向人民法院提起诉讼。

第十条、合同的变更和终止

1.合同经双方签字生效后，双方必需严格遵守。任何一方需变更合同的内容，应经双方协商一致后重新签订补充协议。如需终止合同，提出终止合同的一方要以书面形式提出，应按合同总价款的10%交付违约金，并办理终止合同手续。

2.施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议后，可视为本合同解除。

第十一条、合同生效

1.本合同双方盖章，签字后生效。

2本合同一式_____份，甲乙双方各执_____份。

甲方(签字/盖章)：____________________乙方(签字/盖章)：____________________

联系方式：___________________________联系方式：___________________________

____________年__________月_________日____________年__________月_________日

个人市区房屋装饰装修合同篇10

发包方(下列简称甲方)：

承包方(下列简称乙方)：

根据?中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规，结合本市住宅装饰装修的特点，甲、乙双方在平等、自愿的根底上协商一致，就乙方承包甲方的住宅装饰装修项目(下列简称项目)的有关事宜，达成如下协议：

一、项目地点：西城紫都

第三期样本号门市

二、项目承包方式：包工包料。

三、承包金额：158000.00元，大写：壹拾伍万捌仟元整。

四、项目期限60天

动工日期________年____月____日

竣工日期________年____月____日

五、乙方在施工时，甲方向乙方支付生活费5000元，项目完工经甲方验收合格后一次性付清全部项目款。

六、此协议一式二份，甲乙双方各执一份，签字生效。

甲方：乙方：________年____月____日

房屋装修合同范XX

委托方(甲方)：

承接方(乙方)：

甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定委托乙方进行居室装修。为保证项目顺利进行，根据国家有关法律规定，特签订本合同，以便共同遵守。

第一条：项目概况

1.项目地址：湟里镇湟庭花苑7-1号。

2.居室规格：房型双拼别墅，总计施工面积700平方米。

3.施工内容：详见施工图。

4.委托方式：包工包料大包干项目。

5.动工日期：________年____月____日，竣工日期________年____月____日，工期个月。

第二条：项目价款

项目价款(金额大写)，详见本合同附件(二)?材料预算表》。

第三条：质量要求

1.项目使用主要材料的品种、规格、名称，经双方认可。

2.项目验收规范，双方同意参照国家的相关规定执行。

3.施工中，甲方如有特殊施工工程或特殊质量要求，双方应确认，增加的费用，应另签订补充合同。

4.凡由甲方自行采购的材料、设备，产品质量由甲方自负;施工质量由乙方负责。

第四条：材料供给

1.乙方须严格按照国家有关价格条例规定，对本合同中所用材料一律实行明码标价。甲方所提供的材料均应用于本合同规定的装潢项目，非经甲方同意，不得挪作他用。乙方如挪作他用，应按挪用材料的双倍价款补偿给甲方。

2.乙方提供的材料、设备如不合乎质量要求，或规格有差别，应禁止使用。如已使用，对项目造成的损失均由乙方负责。

第五条：付款方式

1.合同一经签订，甲方付合同总价的，工期过半支付，竣工验收后付(注：施工工费包括人工费)。甲方在应付款日期不付款是违约行为，乙方有权停止施工。乙方未按工期安顿完工，甲方有权不按比例支付约定款项。

第六条：项目工期

1.按工期八个月完工。

2.由甲方自行挑选的材料、设备，因质量不合格而影响项目质量和工期，其返工费由甲方承当，由于乙方施工原因造成质量事故，其返工费用由乙方承当，工期不变。

第七条：项目验收和保修

乙方应提前两天通知甲方验收，甲方应自接到验收通知单后两天内进行验收。在项目款结清后，办理移交手续本项目自验收合格双方签字之日起保修为两年。

第八条：其他事项

1.乙方责任

1)指派一名工作人员为乙方工地代表，负责合同履行，并按合同要求组织施工，保质保量地按期完成施工任务。

2)负责施工现场的平安，施工中出现的一切平安事故由乙方负责。严防火灾、文明施工，并避免因施工造成的管道梗塞、渗漏水、停电、物品损坏等事故发生而影响他人。XX发生，必需尽快负责修复或赔偿。

第九条：违约责任

合同生效后，在合同履行期间，擅自解除合同方，应按合同总金额的5%作为违约金付给对方。因擅自解除合同，使对方造成的实际损失超过违约金的应进行补偿。

第十条：争议解决

本合同履行期间，双方如发生争议，在不影响项目进度的前提下，双方应协商解决。当事人不愿通过协商解决，或协商解决不成时，可以按照本合同约定向人民法院提起诉讼。

第十一条：合同的变更和终止

1.合同经双方签字生效后，双方必需严格遵守。任何一方需变更合同的内容，应经双方协商一致后重新签订补充协议。

如需终止合同，提出终止合同的一方要以书面形式提出，应按合同总价款的10%交付违约金，并办理终止合同手续。

2.施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议后，可视为本合同解除。

第十二条：合同生效

1.本合同双方签字后生效。

2本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份。

甲方(业主)：签约日期：

乙方：签约日期：

房屋装修合同范XX

委托方(甲方)：

承接方(乙方)：

甲、乙双方经洽谈和协商，甲方决定委托乙方对房屋进行整体装修，订立本协议，以共同恪守。

一、项目地点：____市邮电新村海联楼3单元406室(70平方米)

二、形式结构：2室1厅1厨1卫1阳台。

三、项目工程：

1、2卧室、壹客厅地面铺设优质实木地板，包括同质地脚板，;一个厨房，一个卫生间墙面2540铺优质瓷砖到顶，留下吊顶空间，边角打磨，地面铺8080优质地砖，要求平整;两个阳台地面铺设8080优质防滑瓷砖，要求平整。

2、其它部位的装修按施工图纸施工。

四、承包方式：由乙方包工包料，乙方必须严格按照甲方指定的品牌和规格采购主要材料。

五、质量规范：施工质量要合乎平安要求，装修质量不得低于不同一施工类型的装修规范，双方认可。项目竣工验收合格后，3个月内因乙方施工出现质量问题，乙方负责无偿返工维修。

六、项目造价：甲方支付乙方装修人工费及赶工费35000元整，材料费10元整，合计：155000元。

七、付款方式：待项目竣工验收后一次性支付全部款项。

八、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有相同效应。本协议自双方签字之日起生效。

甲方：签字(盖章)：联系：年____月日

乙方：签字(盖章)：联系：________年____月____日

个人市区房屋装饰装修合同篇11

委托方(甲方)：

承接方(乙方)：

项目工程：

甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定委托乙方进行居室装潢。为保证项目顺利进行，根据国家有关法律规定，特签订本合同，以便共同遵守。

第一条：项目概况

1。项目地址：___________________________________

2。居室规格：房型______层(式)______室______厅______厨______卫，总计施工面积____________平方米。

3。施工内容：详见本合同附件(一)?家庭装潢施工内容单》和施工图。

4。委托方式：____________________________________________

5。项目动工日期：______年______月______日

6。项目竣工日期：______年______月______日

项目总天数：________天

第二条：项目价款

项目价款(金额大写)_____________