二建法规真题答案完整版

一、单项选择题（共

60

题，每题

1

分。每题的备选项中，只有

1

个最符合题意；选对每题得1分；没选或错选均不得分）1.关于法人成立的说法，正确的是(

)。A.特别法人的产生可以不经过法定的程序B.法人的名称不得与其他法人的名称相同或者相近C.法人能够独立承担民事责任D.法人可以不设法定代表人考点：2Z201021

法人的法定条件及其在建设工程中的地位和作用答案：C解析：法人应具备的条件：1、依法成立；2、应当有自己的名称、组织机构、住所、财产或经费；3、能够独立承担民事责任；4、有法定代表人。教材

P6。2.关于承担代理责任的做法，正确的是(

)。A.代理行为的法律后果由被代理人和代理人员共同承担B.被代理人应当知道代理人的代理行为违法未作反对表示的，由被代理人承担责任C.代理人不完全履行职责，造成被代理人违约的，应当承担民事责任D.代理人和相对人愿意串通，损害被代理人合法权益的，代理人和相对人应当承担按份责任考点：2Z201031

代理的法律特征和主要种类答案：C解析：代理行为的法律后果归属于被代理人，A

错误。代理人知道或者应当知道代理事项违法仍然实施代理行为，或者被代理人知道或者应当知道代理人的代理行为违法未作反对表示的，被代理人和代理人应当承担连带责任，B

错误。代理人和相对人恶意串通，损害被代理人合法权益的，代理人和相对人应当承担连带责任，D错误。教材

P9-10。3.关于土地所有权的说法，正确的是(

)。A.中华人民共和国境内的全部土地属于国家所有B.城市郊区的土地，除由法律规定属于农民集体所有的以外，属于国家所有C.宅基地属于农民家庭所有D.自留山属于农民集体所有考点：2Z201041

物权的主要种类和与土地相关的物权答案：D解析：城市市区的土地属于国家所有。农村和城市郊区的土地，除由法律规定属于国家所有的以外，属于农民集体所有；宅基地和自留地、自留山，属于农民集体所有。教材

P16。4.关于债的基本法律关系的说法，正确的是(

)。A.债是不特定当事人之间的法律关系B.债权人可以向债务人以外的任何人主张自己的权利C,债权为请求特定人为特定行为作为或者不作为的权利D.债权是绝对权考点：2Z2010S1

债的基本法律关系答案：C解析：债是特定当事人之间的法律关系债权人只能向特定的人主张自己的权利，债务人也只需向享有该项权利的特定人履行义务，即债的相对性。债的内容，是指债的主体双方间的权利与义务，即债权人享有的权利和债务人负担的义务，即债权和债务，债权为请求特定人为特定行为作为或不作为的权利。P185.关于知识产权的期限性的说法，正确的是(

)。A.期限由当事人约定B.超过期限，权利经注销消灭C.期限的设定与社会公共利益相关D.期限的设定与国家之间的利益相关考点：2Z201061

知识产权的法律特征答案：D解析：知识产权仅在法律规定的期限内受到法律的保护，一旦超过法定期限，这一权利就自行消灭。该智力成果就成为整个社会的共同财富，为全人类共同所有。教材

P21。6.下列主体中，具有保证人资格的是(

)。A.公益事业单位B.建筑行业协会C.清算中的法人D.国有金融机构考点：2Z201072

建设工程保证担保的方式和责任答案：B解析：具有代为清偿债务能力的法人、其他组织或者公民，可以作为保证人。但是，以下组织不能作为保证人：1.国家机关不得为保证人，但经国务院批准为使用外国政府或者国际经济组织贷款进行转贷的除外。2.学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体不得为保证人。3.

企业法人的分支机构、职能部门不得为保证人。企业法人的分支机构有法人书面授权的，可以在授权范围内提供保证。教材

P29。7.关于保险主体的说法，正确的是(

)。A.被保险人负有支付保险费的义务B.投保人可以与被保险人不一致C.受益人应当是被保险人D.被保险人不得为两个以上考点：2Z201081

保险与保险索赔的规定答案：B解析：投保人负有支付保险费的义务，A

错误。投保人、被保险人可以为受益人，C

错误。被保险人可以为两个以上，D

错误。教材

P33-34。8.根据《绿色施工导则》，关于施工总平面布局的说法，正确的是(

)。A.施工现场围墙可以采用连续封闭的轻钢结构预制装配式活动围挡，减少建筑垃圾，保护土地B.施工现场搅拌站、仓库等布置应当尽量远离已有交通线路C.施工现场道路应当尽量多布置临时道路，在施工现场形成环形道路D.生活区与生产区可以分开布置，并设置标准的分隔设施考点：2Z205021

施工合理使用与节约能源的规定答案：A参考解析：施工现场围墙可采用连续封闭的轻钢结构预制装配式活动围挡，减少建筑垃圾，保护土地，A

正确。施工现场搅拌站、仓库、加工厂、作业棚、材料堆场等布置应尽量靠近已有交通线路或即将修建的正式或临时交通线路，缩短运输距离，B

错误。施工现场道路按照永久道路和临时道路相结合的原则布置施工现场内形成环形通路，减少道路占用土地，C

错误。生活区与生产区应分开布置，并设置标准的分隔设施，D

错误。教材

P191。9.关于合同解除的说法，正确的是(

)。A.无效合同、可撤销合同可以导致合同解除B.合同解除可以视为当事人之间未发生合同关系，或者合同尚存的权利义务不再履行C.合同当事人不得根据自己的意愿解除合同D.享有合同解除权的一方无需向对方提出解除合同的意思表示，合同可以自动解除考点：2Z204015

合同的履行、变更、转让、撤销和终止答案：B解析：合同解除具有如下特征：(1)合同的解除适用于合法有效的合同，而无效合同、可撤销合同不发生合同解除。(2)合同解除须具备法律规定的条件。非依照法律规定，当事人不得随意解除合同。我国法律规定的合同解除条件主要有约定解除和法定解除。(3)合同解除须有解除的行为。无论哪一方当事人享有解除合同的权利，其必须向对方提出解除合同的意思表示，才能达到合同解除的法律后果。

(4)合同解除使合同关系自始消灭或者向将来消灭，可视为当事人之间未发生合同关系，或者合同尚存的权利义务不再履行。教材P125。10.下列全部使用国有资金投资的项目中，依法必须进行招标的项目是(

)。A.施工单位合同估算价在

400

万元以上B.重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在

200

万元以下C.勘察单项合同估算价在

100

万元以下D.监理单项合同估算价在

50

万元以上考点：2Z203011

建设工程法定招标的范围、招标方式和交易场所答案：A解析：(1)施工单项合同估算价在

400

万元人民币以上；(2)重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在

200

万元人民币以上；(3)勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在100

万元人民币以上。教材

P73。11.关于向城镇排水设施排放污水的说法，正确的是(

)。A.各类施工作业需要排水的，由施工企业申请领取排水许可证B.施工作业排水许可证的有效期，由建设行政主管部门根据工期确定C.城镇排水主管部门实施排水许可不得收费D.排水户应当按照实际需要的排水类别、总量排放污水考点：2Z205013

施工现场水污染防治的规定答案：C解析：未取得排水许可证，排水户不得向城镇排水设施排放污水。各类施工作业需要排水的，由建设单位申请领取排水许可证。因施工作业需要向城镇排水设施排水的，排水许可证的有效期，由城镇排水主管部门根据排水状况确定，但不得超过施工期限。排水户应当按照排水许可证确定的排水类别、总量、时限、排放口位置和数量、排放的污染物项目和浓度等要求排放污水。教材

P179。12.根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，建筑施工企业取得安全生产件可证应当具备条作的是(

)。A.特种作业人员取得特种作业操作资格证书B.为职工办理意外伤害保险C.配备兼职安全生产管理人员D.有职业危害防治措施，并为安全生产管理人员配备合格的安全防护用具与防护服装考点：2Z206012

安全生产许可证的有效期和政府监管的规定答案：A解析：《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》中进一步规定，建筑施工企业取得安全生产许可证，应当具备

12

项安全生产条件。(1)建立、健全安全生产责任制，制定完备的安全生产规章制度和操作规程；(2)保证本单位安全生产条件所需资金的投入；(3)设置安全生产管理机构，按照国家有关规定配备专职安全生产管理人员；(4)主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员经建设主管部门或者其他有关部门考核合格；(5)特种作业人员经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书；(6)管理人员和作业人员每年至少进行次安全生产教育培训并考核合格；(7)依法参加工伤保险，依法为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险，为从业人员交纳保险费；(8)施工现场的办公、生活区及作业场所和安全防护用具、机械设备、施工机具及配件符合有关安全生产法律、法规、标准和规程的要求；(9)有职业危害防治措施，并为作业人员配备符合国家标准或者行业标准的安全防护用具和安全防护服装；(10)有对危险性较大的分部分项工程及施工现场易发生重大事故的部位、环节的预防、监控措施和应急预案；(11)有生产安全事故应急救援预案、应急救援组织或者应急救援人员，配备必要的应急救援器材、设备；(12)法律、法规规定的其他条件。13.关于取得二级建造师资格证书的人员申请注册的说法，正确的是(

)。A.注册不受年龄的限制B.可以申请在两个单位注册C.收到的刑事处罚与执业活动无关的，不影响注册D.聘用单心工不符合注册单位要求的，不予注册考点：2Z202032

建造师考试、注册和继续教育的规定答案：D解析：《注册建造师管理规定》巾规定，申请人有下列情形之的，不予注册(1)不具有完全民事行为能力的

(2)申请在两个或者两个以上单位注册的(3)未达到注册建造师继续教育要求的

(4)受到刑事处罚，刑事处罚尚未执行完毕的(5)因执业活动受到刑事处罚，自刑处罚执行完毕之日起至申请注册之日止不满

5

年的(6)因前项规定以外的原因受到刑事处罚，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满

3

年的(7)被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满年的(8)在申请注册之日前年内担任项目经理期间，所负责项目发生过重大质量和安全事故的(9)申请人的聘用单位不符合注册单位要求的(10)

年龄超过

65

周岁的(11)法律、法规规定不予注册的其他情形。P6514.关于建设工程质量保修期限的说法，正确的是(

)。A.地基基础工程的主体结构的保修期不低于

50

年B.建设单位与旋工企业在保修合同中的定的保修期限应当高于法定的最低保修期限C.建设工程的法定保修期限为期最低保修期限D.建设工程超过主体结构保修期限的，不得继续使用考点：第七章

2Z207051

质量保修书和最低保修期限的规定答案：C解析：《建设工程质量管理条例》规定，在正常使用条件下，建设工程的最低保修期限为：(1)基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限;(2)屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为

5

年;(3)供热与供冷系统，为

2

个采暖期、供冷期;(4)电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为

2

年。其他项目的保修期限由发包方与承包方约定。《建设工程质量管理条例》规定，建设工程在超过合理使用年限后需要继续使用的，产权所有人应当委托具有相应资质等级的勘察、设计单位鉴定，并根据鉴定结果采取加固、维修等措施，重新界定使用期。教材

P29615.关于违约责任的说法，正确的是(

)。A.违约责任主要具有惩罚性，旨在惩罚违约方的违约行为B.守约方需证明违约方主观上存在违约的故意，方能要求违约方承担违约责任C.守约方发生的经济损失大于违约金的，守约方可以要求违约方按照实际损失予以赔偿D.违约方违约后继续履行合同的，守约方不得再要求其支付违约金考点：2Z204016

违约责任政违约责任的免除答案：C解析：违约责任主要具有补偿性，即旨在弥补或补偿因违约行为造成的损害后果，A

错误。非违约方只需证明违约方的行为不符合合同约定，便可以要求其承担违约责任，而不需要证明其主观上是否具有过错，B

错误。如果守约方发生的经济损失大于违约金或定金的，守约方可以主张违约方按照实际损失予以赔偿，C

正确。守约方可以要求违约方停止违约行为，采取补救措施，继续履行合同约定；可以按照合同约定，要求违约方支付违约金或没收定金，D

错误。教材

P216。16.下列情形中，属于投标人相互串通投标的是(

)。A.两个以上投标人的投标文件具有特殊标记B.不同投标人的投标文件在同一文印店装订C.不同投标人的投标保函由同一银行开具D.投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容考点：第三章

2Z203014

禁出串通投标和其他不正当竞争行为的规定答案：D解析：《招标投标法实施条例》进--步规定，禁止投标人相互串通投标。有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标:(1)投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容;(2)

投标人之间约定中标人;(3)

投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标;(4)属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标;(5)投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。教材

P8417.在民事诉讼执行阶段，人民法院应当裁定中止执行的是(

)。A.申请人撤销强制执行申请的B.案外人对执行标的提出确有理由的异议的C.据以执行的法律文书被撤销的D.作为被执行人的公民因生活困难无力偿还借款，无收入来源，又丧失劳动力的考点：第八章

2Z208024

民事诉讼的审判和执行答案：B解析：执行中止是指在执行过程中，因发生特殊情况，需要暂时停止执行程序。有下列情况之一的，人民法院应裁定中止执行:(1)申请人表示可以延期执行的;(2)案外人对执行标的提出确有理由异议的;(3)作为一方当事人的公民死亡，需要等待继承人继承权利或承担义务的;(4)作为一方当事人的法人或其他组织终止，尚未确定权利义务承受人的;(5)人民法院认为应当中止执行的其他情形，如被执行人确无财产可供执行等。中止的情形消失后，恢复执行。教材

P33118.建设工程施工合同无效，但已完工程验收合格，应当返还财产。关于返还财产的说法，正确的是(

)。A.返还财产是指将已完工程拆除后返还施工企业B.折价返还应当按照建安工程费用适当下浮C.折价返还应当按照合同约定的价款进行D.折价返还可以按照当地市场价、定额量据实结算考点：第一章

2Z201092

建设工程民事责任的种类及承担方式答案：D解析：当建设工程施工合同无效、被撤销后,应当返还财产。执行返还财产的方式是“折价返还”，即承包人已经施工完成的工程，发包人按照“折价返还”的规则支付工程价款。主要有两种方式:一是参照无效合同中的约定价款;二是按当地市场价、定额量据实结算。教材

P3919.根据《安全生产法》生产安全事故发生后，生产经营单位的主要负责人的下列违法行为中，可能处以

15

日以下拘留的是(

)。A.不立即组织抢救B.在事故调查处理期间擅离职守C.谎报、瞒报事故D.逃匿考点：2Z206044

违法行为应承担的法律责任答案：D解析：《安全生产法》规定，生产经营单位的主要负责人在本单位发生生产安全事故时，不立即组织抢救或者在事故调查处理期间擅离职守或者逃匿的，给予降级、撤职的处分，并由安全生产监督管理部门处上一年年收入

60%~100%

的罚款;对逃匿的处15

日以下拘留;构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。生产经营单位的主要负责人对生产安全事故隐瞒不报、谎报或者迟报的，依照前款规定处罚。p24720.根据《城市建设档案管理规定》，建设单位应当在工程竣工验收后(

)个月内，向城建档案馆报送一套符合规定的建设工程档案。A.1B.6C.12D.3考点：第七章

2Z207042

施工单位应提交的档案资料答案：D解析：2019

年

3

月住房和城乡建设部经修改后发布的《城市建设档案管理规定》中规定，建设单位应当在工程竣工验收后

3

个月内，向城建档案馆报送一套符合规定的建设工程档案。教材P28721.根据

《实实施工程建设设强制性标准准监督规定》，对对工程建设规规划阶段执行行强制性标准准的情况，实实施监督的机机构是(

)。A.建设项目规划划审查机构B.施工图设计文文件审查单位位C.建筑安全监督督管理机构D.工程质量监督督机构考点：2Z2077012

工工程建设强制制性标准实施施的规定答案：A解析：建设项目规规划审查机构构应当对工程程建设规划阶阶段执行强制制性标准的情况实施监监督。教材

P264。22.根据《关于于进一步做好好建筑业工伤伤保险工作的的意见》，关关于建筑施工工企业参加工工伤保险的说说法，正确的的是(

)。A.按用人单位参参保的建筑施施工企业应当当以社会保险险总额为基数数缴纳工伤保保险费用B.以建设项目为为单位参保的的，可以按照照招标控制价价的一定比例例计算缴纳工工伤保险费C.建设项目的工工伤保险费用用由施工总承承包单位在项项目开工前一一次性代缴D.建筑施工企业业应当在招标标报价中将工工伤保险费用用单独列支，作作为可竞争费费考点：第六章

22Z2060034

工伤伤保险和意外外伤害保险的的规定答案：C解析：选项

A，按按用人单位参参保的建筑施施工企业应以以工资总额为为基数依法缴缴纳工伤保险险费。选项

B，以建设项目为单位参参保的，可以以按照项目工工程总造价的的一定比例计计算缴纳工伤伤保费。选项项C，选项

D，建设单单位要在工程程概算中将工工伤保险费用用单独列支，作作为不可竞争争费，不参与与竞标，并在在项目开工前前由施工总承承包单位一次次性代缴本项项目工伤保险险费，覆盖项项目使用的所所有职工，包包括专业承包包单位、劳务务分包单位使使用的农民工工。教材

PP23523.施工作业人人员张某在作作业过程中，发发现吊装预制制构件未绑扎扎牢固而失衡衡摆动，即将将脱落直接危危及人身安全全，随即停止止作业并迅速速躲避。该情情形属于张某某行使(

)。A.知情权B.拒绝违章指挥挥权C.正当防卫权D.紧急避险权考点：第六章

22Z2060024

施工工作业人员安安全生产的权权利和义务答案：D解析：紧急避险权权：《安全生生产法》规定定，从业人员员发现直接危危及人身安全全的紧急情况况时，有权停停止作业或者者在采取可能能的应急措施施后撤离作业业场所。生产产经营单位不不得因从业人人员在前款紧紧急情况下停停止作业或者者采取紧急撤撤离措施而降降低其工资、福福利等待遇或或者解除与其其订立的劳动动合同。《建建设工程安全全生产管理条条例》也规定定，在施工中中发生危及人人身安全的紧紧急情况时，作作业人员有权权立即停止作作业或者在采采取必要的应应急措施后撤撤离危险区域域。教材

PP22124.根据《生产产安全事故应应急条例》公公应急救援队队伍根据救援援命令参加生生产安全事故故应急救援所所耗费用，由由(

)承担。A.事故责任单位位B.有关人民政府府C.应急救援队伍伍D.事故责任个人人考点：第六章

22Z2060042

施工工生产安全事事故应急救援援预案的规定定答案：A解析：应急救援队队伍接到有关关人民政府及及其部门]的救援命令令或者签有应应急救援协议议的生产经营营单位的救援援请求后，应应当立即参加加生产安全事事故应急救援援。应急救援援队伍根据救救援命令参加加生产安全事事故应急救援援所耗费用，由由事故责任单单位承担;事故责任单单位无力承担担的，由有关关人民政府协协调解决。教教材

P244225.《建设工程程施工合同((示范文本)》由(

)三部分分组成。A.合同总则、合合同分则、合合同附则B.合同协议书、通通用合同条款款、专用合同同条款C.合同总则、通通用条件、专专用条件D.合同协议书、合合同条款、合合同附件考点：第四章

22Z2040017

建设设工程合同示示范文本的性性质与作用答案：B解析：《建设工程程施工合同((示范文本)》由合同协协议书、通用用合同条款、专专用合同条款款三部分组成成。教材

PP12826.关于二级建建造师执业岗岗位的说法，正正确的是(

)。A.二级建造师可可以在设计单单位担任注册册结构工程师师B.二级建造师只只能首屏并注注册于施工企企业C.二级建造师执执业岗位限于于工程项目施施工的项目经经理D.二级建造师可可以担任中小小型项目的项项目经理考点：第二章

22Z2020033

建造造师的受聘单单位和执业岗岗位范围答案：D解析：《建造师执执业资格制度度暂行规定》中中规定，建造造师的执业范范围包括:(1)

担担任建设工程程项目施工的的项目经理。(2)

从事其他施工活动的管理工作。(3)

法律、行政法规或国务院建设行政主管部门规定的其他业务。二级建造师可以担任二级及以下建筑业企业资质的建设工程项目施工的项目经理。《注册建造师管理规定》中规定，注册建造师可以从事建设工程项目总承包管理或施工管理，建设工程项目管理服务，建设工程技术经济咨询，以及法律、行政法规和国务院住房城乡建设主管部门规定的其他业务。《注册建造师执业管理办法(试行)》规定，二级注册建造师可以承担中、小型工程施工项目负责人。教材

P6627.下列投标人人的情形中，属属于以他人名名义投标的是是(

)。A.使用通过受让让或者租借的的方式获取的的资质证书投投标B.使用伪造、变变造的许可证证件投标C.提供虛假的财财务状况或者者业绩投标D.提供虛假的信信用状况投标标考点：第三章

22Z2030014

禁止止串通投标和和其他不正当当竞争行为的的规定答案：A解析：《招标投标标法》第

333

条中规规定，投标人人“不得以他人人名义投标或或者以其他方方式弄虚作假假，骗取中标标”。《招标投投标法实施条条例》进一步步规定，使用用通过受让或或者租借等方方式获取的资资格、资质证证书投标的属属于《招标投投标法》第

33

条规规定的以他人人名义投标。投投标人有下列列情形之一的的，属于《招招标投标法》第第

33

条规规定的以其他他方式弄虚作作假的行为::(1))使用伪造、变变造的许可证证件;(22)

提供虚虚假的财务状状况或者业绩绩;(3))

提供虚假假的项目负责责人或者主要要技术人员简简历、劳动关关系证明;(4)

提提供虚假的信信用状况;((5)其他弄弄虚作假的行行为。教材PP85-86628.根据《最高高人民法院关关于审理建设设工程施工合合同纠纷案件件适用法律问问题的解释((二)》，关于工工程价款结算算的说法，正正确的是(

)。A.当事人就同一一建设工程订订立的数份建建设工程施工工合同均无效效，建设工程程质量合格，可可以直接，参参照最后订立立的合同结算算建设工程价价款B.当事人就同一一建设主程订订立的数份建建设工程施工工合同均无效效，建设工程程质量合格，可可以请求参照照实际履行的的合同结算建建设工程价款款C.当事人就同一一建设工程订订立的数份建建设工程施工工合同均无效效，建设工程程质量不合格格，可以参照照实际履行的的合同结算建建设工程价款款D.当事人签订的的建设工程施施工合同与招招标文件、投投标文件、中中标通知书载载明的工程范范围、建设工工期，工程质质量、工程价价款不一致的的，应当将建建设工程施工工合同作为结结算建设工程程价款的依据据考点：第四章

22Z2040012

建设设工程工期和和价款的规定定答案：B解析：《最高人民民法院关于审审理建设工程程施工合同纠纠纷案件适用用法律问题的的解释(二)》规定，当当事人就同一一建设工程订订立的数份建建设工程施工工合同均无效效，但建设工工程质量合格格，一方当事事人请求参照照实际履行的的合同结算建建设工程价款款的，人民法法院应予支持持。实际履行行的合同难以以确定，当事事人请求参照照最后签订的的合同结算建建设工程价款款的，人民法法院应予支持持。当事人签签订的建设工工程施工合同同与招标文件件、投标文件件、中标通知知书载明的工工程范围、建建设工期、工工程质量、工工程价款不一一致，一方当当事人请求将将招标文件、投投标文件、中中标通知书作作为结算工程程价款的依据据的，人民法法院应予支持持。教材

PP11529.根据《历史史文化名城名名镇名村保护护条例》，在在历史文化名名城、名镇

0

名村保护范范围内可以进进行的活动是是(

)。A.开山、采石、开开矿等破坏传传统格局和历历史风貌的活活动B.占用保护规划划确定保留的的道路C.在核心范围内内举办大型群群众性活动D.为响应国家扶扶贫政策修建建生产爆炸性性物品的工厂厂考点：第五章

22Z2050032

在文文物保护单位位保护范围和和建设控制地地带施工的规规定答案：C解析：《历史文化化名城名镇名名村保护条例例》规定，在在历史文化名名城、名镇、名名村保护范围围内禁止进行行下列活动::(1)

开山、采石石、开矿等破破坏传统格局局和历史风貌貌的活动;((2)

占用用保护规划确确定保留的园园林绿地、河河湖水系、道路等;;(3)

修建生产、储储存爆炸性、易易燃性、放射射性、毒害性性、腐蚀性物物品的工厂、仓仓库等;((4)

在历历史建筑上刻刻划、涂污。在在历史文化名名城、名镇、名名村保护范围围内进行下列列活动，应当当保护其传统统格局、历史史风貌和历史史建筑;制订保护方方案，并依照照有关法律、法法规的规定办办理相关手续续:(1))

改变园林林绿地、河湖湖水系等自然然状态的活动动;(2))在核心保护护范围内进行行影视摄制、举举办大型群众众性活动;(3)

其其他影响传统统格局、历史史风貌或者历历史建筑的活活动(《历史文化化名城名镇名名村保护条例例》第

255

条)。教材

P119730.租赁合同可可以约定租赁赁期限，租赁赁期限的上限限为(

)。A.10B.20C.25D.30考点：2Z2044033

借借款合同的法法律规定答案：B解析：租赁合同可可以约定租赁赁期限，但租租赁期限不得得超过

200

年。超过过

20

年的的，超过部分分无效。p116331.根据《建设设工程质量管管理条例》,,建设单位应应当在施工前前委托原设计计单位或者具具有相应资质质等级的设计计单位提出设设计方案的是是涉及(

)的装修修工程。A.改变建筑局部部使用功能B.增加内部装饰饰C.增加投资额度度D.建筑承重结构构变动考点：2Z2066051

建建设单位相关关的安全责任任答案：D解析：《建筑法》规规定，涉及建建筑主体和承承重结构变动动的装修工程程，建设单位位应当在施工工前委托原设设计单位或者者具有相应资资质条件的设设计单位提出出设计方案;;没有设计方方案的，不得得施工。P225132.下列争议中中，属于侵权权纠纷的是((

)。A.承发包双方因因转包工程引引起的争议B.承发包双方因因工程质量不不合格问题引引起的争议C.承发包双方因因台风导致工工期延误引起起的争议D.构筑物倒塌造造成毗邻建筑筑物毁损引起起的争议考点：2Z2088011

建建设工程纠纷纷的主要种类类答案：D解析：侵权纠纷，是是指一方当事事人不法侵害害他人财产权权或者人身权权而产生的纠纠纷。建设工工程领域常见见的侵权纠纷纷，如施工中中造成对他人人财产或者人人身损害而产产生的侵权纠纠纷，未经许许可使用他人人的专利、工工法等造成的的知识产权侵侵权纠纷等。教教材P3000。33.

关于两阶阶段招标的说说法，正确的的是(

)A.对于无法精确确拟定技术规规格的项目，招招标人可以分分两阶段进行行招标B.实施两阶段招招标，招标人人要求投标人人提交投标保保证金的，应应当在第一阶阶段提出C.第一阶段投标标人应当提交交带报价的技技术建议D.招标人应当在在第一阶段之之前向所有潜潜在投标人提提供招标文件件考点：2Z2033011

建建设工程法定定招标的范围围、招标方式式和交易场所所答案：A解析：实行两阶段段招标的，招招标人要求投投标人提交投投标保证金的的，应当在第第二阶段提出出。招标人终终止招标，已已经收取投标标保证金的，招招标人应当及及时退还所收收取的技标保保证金及银行行同期存款利利息。投标人人撤回己提交交的投标文件件，招标人己己收取投标保保证金的，应应当自收到投投标人书面撤撤回通知之日日起日内退还还。投标截止止后投标人撤撤销投标文件件的，招标人人可以不退还还投标保证金金。对技术复复杂或者无法法精确拟定技技术规格的项项目，招标人人可以分两阶阶段进行招标标。第阶段，投投标人按照招招标公告或者者投标邀请书书的要求提交交不带报价的的技术建议，招招标人根据投投标人提交的的技术建议铀铀定技术标准准和要求，编编制甜标文件件。第二阶段段，指标人向向在第一阶段段提交技术建建议的投标人人提供招标文文件投标人按按照招标文件件的要求提交交包括最终技技术方案和投投标报价的投投标文件。PP7434.根据《合同同法》，关于于承揽合同的的说法，正确确的是(

)。A.承揽人可以将将承揽的主要要工作交由第第三人完成，承承揽人无须就就第三人完成成的工作成果果向定作人负负责B.货运合同是实实践合同C.货运合同的收收货人和托运运人可以是同同一人，也可可以不是同一一人D.货运合同的标标的是货物考点：2Z2044031

承承揽合同的法法律规定

22Z2040035

融资资租赁合同的的法律规定答案：C解析：(二)承揽揽人须以自己己的设备、技技术和劳力完完成所承揽的的工作定作人人将工作交给给承揽人，其其重要原因是是定作人相信信承揽人具有有完成工作的的条件和能力力。因此，除除当事人另有有约定的外，承承揽人应当以以自己的设备备、技术和劳劳力完成主要要工作。未经经定作人的同同意，承揽人人将承揽的主主要工作交由由第三人完成成的，定作人人可以解除合合同;经定作人同同意的，承揽揽人也应就第第三人完成的的工作成果向向定作人负责责。P1522货运合同具有以下下法律特征::(一)货运合同是双务、有有偿合同承运人与托运人各各承担一定的的义务，互享享一定的权利利。承运人有有义务安全、准准时将货物运运抵约定地点点，并有权取取得托运人支支付的费用，而而托运人或收收货人有义务务支付运输费费用。(二)货运合同的标的是是运输行为货运合同当事人的的权利及义务务关系，不是是围绕货物本本身产生的，而而是围绕着运运送货物的行行为而产生。(三)货运合同是诺成合合同货运合同一般以托托运人提出运运输货物的请请求为要约，承承运人同意运运输为承诺，合合同即告成立立。(四)货运合同当事人的的特殊性货运合同的收货人人和托运人可可以是同一人人，但在大多多数情况下不不是同一人。在在第二人为收收货人的情况况下，收货人人虽不是订立立合同的当事事人，但却是是合同的利害害关系人。PP16735.

资质许可可机关应当注注销建筑企业业资质的情形形是(

)。A.施工企业资质质证书有效期期届满，未依依法申请延续续的B.施工企业发生生合并、分立立、重组以及及改制的C.施工企业被责责令停产整顿顿的D.施工企业名称称、地址、法法定代表人发发生变更的考点：2Z2022021

企企业资质的法法定条件和等等级答案：A解析：资质许可机机关应当注销销建筑企业资资质的情形有有：(1)资质证书书有效期届满满，未依法申申请延续的；；(2)企业业依法终止的的；(3)资质证书书依法被撤回回、撤销或吊吊销的；(4)企业提出出注销申请的的；(5)法律、法法规规定的应应当注销建筑筑业企业资质质的其他情形形。教材P555。36.关于劳动合合同履行的说说法，正确的的是(

)。A.用人单位变更更名称，原劳劳动合同可终终止B.用人单位发生生合并或者分分立，原劳动动合同解除C.用人单位变更更法定代表人人，应当重新新订立劳动合合同D.用人单位变更更投资人不影影响劳动合同同的履行考点：2Z2044022

劳劳动合同的履履行、变更、解解除和终止答案：D解析：用人单位如如果变更名称称、法定代表表人、主要负负责人或者投投资人等事项项，不影响劳劳动合同的履履行。用人单单位发生合并并或者分立等等情况，原劳劳动合同继续续有效，劳动动合同由承继继其权利和义义务的用人单单位继续履行行。教材

PP132。37.

关于公布布建筑市场诚诚信行为的说说法，正确的的是(

)A.对于整改不力力的单位，信信息发布部门门可以延长其其不良行为记记录信息公布布期限B.优良行为记录录信息的公布布期限一般为为

6

个月C.不良行为记录录信息公布期期限一般为

5

年D.对整改确有实实效的单位，信信息发布部门门可以直接取取消公布其不不良行为考点：2Z2033033

建建筑市场诚信信行为的公布布和奖惩机制制答案：A解析：优良信用信信息公开期限限一般为

33

年。不良良信用信息公公开期限一般般为

6

个月至至

3

年，并并不得低于相关行政处罚期限限，具体公开开期限由不良良信用信息的的认定部门确确定。对整改改确有实效的的，由企业提提出申请，经经批准，可缩缩短其不良行行为记录信息息公布期限，但但公布期限最最短不得少于于个月，同时时将整改结果果列于相应不不良行为记录录后，供有关关部门和社会会公众查询。对对于拒不整改改或整改不力力的单位，信信息发布部门门可延长其不不良行为记录录信息公布期期限。教材

P106。38.关于投标文文件修改的说说法，正确的的是(

)。A.投标人在招标标文件要求提提交投标文件件的截止时间间前，可以修修改已提交的的投标文件B.投标人不得修修改已提交投投标文件的实实质性内容C.投标人对已提提交的投标文文件，仅能修修改一次D.投标人修改已已提交的投标标文件，修改改的内容应当当作为--个独立文文件考点：2Z2033013

投投标人、投标标文件和投标标保证金答案：A解析：《招标投标标法》规定，投投标人在招标标文件要求提提交投标文件件的截止时间间前，可以补补充、修改或或者撤回己提提交的投标文文件，并书面面通知招标人人。补充、修修改的内容为为投标文件的的组成部分。P8239.关于仲裁裁裁决撤销的说说法，正确的的是(

)。A.仲裁庭的组成成或者仲裁的的程序违反法法定程序的，当当事人只能申申请撤销令冲冲裁裁决，不不得申请不予予执行仲裁裁裁决B.当事人申请撤撤销仲裁裁决决的，应当在在收到裁决书书之日起

33

个月内提提出C.当事人可以向向仲裁委员会会所在地的中中级人民法院院申请撤销仲仲裁裁决D.仲裁裁决被人人民法院依法法撤销后，当当事人不得就就该纠纷再进进行申请仲裁裁，只能像人人民法院起诉诉考点：2Z2088012

民民事纠纷的法法律解决途径径答案：C解析：仲裁庭的组组成或者仲裁裁的程序违反反法定程序的的，当事人可可以申请不予予执行仲裁裁裁决，A

错误。当当事人申请撤撤销裁决的，应应当在收到裁裁决书之日起起

6

个月内内提出，B

错误。当事事人提出证据据证明裁决可可不予执行的的，可以向仲仲裁委员会所所在地的中级级人民法院申申请撤销裁决决，C

正确。仲仲裁裁决被法法院依法裁定定不予执行的的，当事人就就该纠纷可以以重新达成仲仲裁协议，并并依据该仲裁裁协议申请仲仲裁，也可以以向法院提起起诉讼，D

错误。教材材P337。40.仲裁委员会会就某施工合合同纠纷案件件进行仲裁，首首席仲裁员甲甲认为应当裁裁定合同无效效，仲裁员乙乙和丙认为应应当裁定合同同有效，则仲仲裁庭应当((

)。A.按乙和丙的意意见作出裁决决B.按甲的意见作作出裁决C.请示仲裁委员员会主任，并并按其意见作作出裁决D.重新组成仲裁裁庭，经评议议后作出裁决决考点：2Z2088032

仲仲裁审理的法法定程序答案：A解析：合议仲裁庭庭审理的案件件由

3

名仲裁裁员集体作出出仲裁裁决。裁裁决也可以按按照多数仲裁裁员的意见作作出，少数仲仲裁员的不同同意见可以记记人笔录或者者附在裁决书书后，但该少少数意见不构构成裁决书的的组成部分。仲仲裁庭无法形形成多数意见见时，按照首首席仲裁员的的意见作出。教教材

P3336。41.施工企业在在施工过程中中发现设计文文件和图纸有有差错的，应应当(

)。A.继续按照设计计文件和图纸纸进行施工B.及时提出意见见和建议C.由施工企业技技术负责人按按照技术标准准修改设计文文件和图纸D.按照通常做法法施工考点：2Z2077022

按按照工程设计计图纸和施工工技术标准施施工的规定答案：B解析：施工单位在在施工过程中中发现设计文文件和图纸有有差错的，应应当及时提出出意见和建议议。教材

PP269。42.下列施工合合同履行中的的损失，应当当由承包人承承担的是(

)A.监理工程师未未及时检查隐隐蔽工程造成成的损失B.中途设计变更更造成的损失失C.自行采购不合合格建筑材料料造成的损失失D.图纸不合理造造成的损失造造成考点：2Z2044013

建建设工程赔偿偿损失的规定定答案：C解析：(一)发包包人应当承担担的赔偿损失失1.未及时检查隐隐蔽工程造成成的损失《合同法》规定，隐隐蔽工程在隐隐蔽以前，承承包人应当通通知发包人检检查。发包人人没有及时检检查的，承包包人可以顺延延工程日期，并并有权要求赔赔偿停工、窝窝工等损失。2.

未按照约定定提供原材料料、设备等造造成的损失发包人未按照约定定的时间和要要求提供原材材料、设备、场场地、资金、技技术资料的，承承包人可以顺顺延工程日期期，并有权要要求赔偿停工工、窝工等损损失。3.

因友包人原原因致使工程程中途停建、缓缓建造成的损损失因发包人人的原因致使使工程中途停停建、缓建，发发包人应当采采取措施弥补补或者减少损损失，赔偿承承包人因此造造成的停工、窝窝工、倒运、机机械设备调迁迁、材料和构构件积压等损损失和实际费费用。4.

提供图纸或或者技术要求求不合理且怠怠于答复等造造成的损失承承揽人(承包人)发现定作人人(发包人)提供的图纸纸或者技术要要求不合理的的，应当及时时通知定作人人(发包人)。因定作人人(发包人)怠于答复等等原因造成承承揽人(承包人)损失的，应应当赔偿损失失。5.

中途变更承承揽工作要求求造成的损失失定作人(发包人)中途变更承承揽工作的要要求，造成承承揽人(承包人)损失的，应应当赔偿损失失6.

要求压缩合合同约定工期期造成的损失失200311

月发布的《建建设工程安全全生产管理条条例》规定，建建设单位有下下列行为之一一的，……造成损失的的，依法承担担赔偿责任::……(2)要求施工工单位压缩合合同约定的工工期的;……7.

验收违法行行为造成的损损失2019

月经修修改后发布的的《建设工程程质量管理条条例》规定，建建设单位有下下列行为之一一的，……造成损失的的，依法承担担赔偿责任((1)未组织竣竣工验收，擅擅自交付使用用的;(22)验收不不合格，擅自自交付使用的的(3)对不不合格的建设设工程按照合合格工程验收收的(二)承包人应当承担的的赔偿损失1.转让、出借资资质证书等造造成的损失2019

月经修修改后公布的的《中华人民民共和国建筑筑法》(以下简称《建建筑法》)规定，建筑筑施工企业转转让、出借资资质证书或者者以其他方式式允许他人以以本企业的名名义承揽工程程的……。对因该项项承揽工程不不符合规定的的质量标准造造成的损失，建建筑施工企业业与使用本企企业名义的单单位或者个人人承担连带赔赔偿责任。2.

转包、违法法分包造成的的损失承包单位将承包的的工程转包的的，或者违反反规定进行分分包的……对因转包工工程或者违法法分包的工程程不符合规定定的质量标准准造成的损失失，与接受转转包或者分包包的单位承担担连带赔偿责责任。3.

偷工减料等等造成的损失失建筑施工企业在施施工中偷工减减料的，使用用不合格的建建筑材料、建建筑构配件和和设备的，或或者有其他不不按照工程设设计图纸或者者施工技术标标准施工的行行为的造成建建筑工程质量量不符合规定定的质量标准准的，负责返返工、修理，并并赔偿因此造造成的损失。4.

与监理单位位串通造成的的损失5.

工程监理单单位与承包单单位串通，为为承包单位谋谋取非法利益益，给建设单单位造成损失失的，应当与与承包单位承承担连带赔偿偿责任。5.

不履行保修修义务造成的的损失建筑施工企业违反反规定，不履履行保修义务务或者拖延履履行保修义务务的，并对在在保修期内因因屋顶、墙面面渗漏、开裂裂等质量缺陷陷造成的损失失，承担赔偿偿责任。6.

保管不善造造成的损失《合同法》规定，承承揽人(承包人)应当妥善保保管定作人((发包人)提供的材料料以及完成的的工作成果，因因保管不善造造成毁损、灭灭失的，应当当承担损害赔赔偿责任。7.

合理使用期期限内造成的的损失因承包人的原因致致使建设工程程在合理使用用期限内造成成人身和财产产损害的，承承包人应当承承担损害赔偿偿责任

P1118-111943.施工企业在在施工中偷工工减料，造成成建筑工程质质量不符合规规定的质量标标准，且情节节严重。住房房城乡建设主主管部门对该该施工企业实实施的处罚不不不包括(

)。A.责令停业整顿顿B.吊销营业执照照C.降低资质等级级D.吊销资质证书书考点：2Z2077026

违违法行为应承承担的法律责责任答案：B解析：《建筑法》规规定，建筑施施工企业在施施工中偷工减减料的，使用用不合格的建筑材、建建筑构配件和和设备的，或或者有其他不不按照工程设设计图纸或者者施工技术标标准施工的行行为的，责令令改正，处以以罚款;情节严重的的，责令停业业整顿，降低低资质等级或或者吊销资质质证书;造成建筑工工程质量不符符合规定的质质量标准的，负负责返工、修修理，并赔偿偿因此造成的的损失;构成犯罪的的，依法追究究刑事责任。《建建设工程质量量管理条例》规规定，施工单单位在施工中中偷工减料的的，使用不合合格的建筑材材料、建筑构构配件和设备备的，或者有有不按照工程程设计图纸或或者施工技术术标准施工的的其他行为的的，责令正，处处工程合同价价款

2%

以上4%

以下的的罚款;造成建设工工程质量不符符合规定的质质量标准的，负负责返工修理理，并赔偿因因此造成的损损失;情节严重的的，责令停业业整顿，降低低资质等级或或者吊销资质质证书。44.

关于招标标文件的说法法。正确的是是(

)。A.招标人对已发发出的招标文文件进行必要要的澄清的，该该澄清的内容容不得再次澄澄清B.招标人对已发发出的招标文文件进行必要要的修改的，应应当在招标文文件要求提交交投标文件截截止时间至少少

10

日前前C.招标人对已发发出的招标文文件进行必要要的修改的，应应当以电话等等即时通讯方方式及时通知知所有获取招招标文件的潜潜在招标人D.招标文件不得得要求或者标标明特定的生生产供应者以以及含有倾向向或者排斥潜潜在投标人的的内容考点：2Z2033012

招招标基本程序序和禁止肢解解发包、限制制排斥投标人人的规忘答案：D解析：《招标投标标法》还规定定，招标文件件不得要求或或者标明特定定的生产供应应者以及含有有倾向或者排排斥潜在投标标人的其他内内容。P76645.根据《民事事诉讼法》，关关于法院调解解的说法，正正确的是(

)。A.人民法院进行行调解，可以以邀请有关单单位和个人协协助B.调解书的效力力低于判决书书C.调解达成的所所有协议，人人民法院均应应当制作调解解书D.人民法院审理理民事案件，在在判决作出之之前应当进行行调解考点：2Z2088041

调调解的规定答案：A解析：人民法院进进行调解，可可以邀请有关关单位和个人人协助，A

正确。法院院调解书经双双方当事人签签收后，即具具有法律效力力，效力与判判决书相同，B

错误。调解达成协议，人民法院应当制作调解书，但是，下列案件调解达成协议，人民法院可以不制作调解书：(1)调解和好的离婚案件；(2)调解维持收养关系的案件；(3)能够即时履行的案件；

(4)其他不需要制作调解书的案件。C

错误。教材

P340。46.当事人一方方不履行合同同义务或者履履行合同义务务不符合约定定的，应当承承担的违约责责任是(

)。A.继续履行、消消除危险或者者赔偿损失B.继续履行、采采取补救措施施或者赔偿损损失C.返还财产、赔赔礼道歉或者者采取补救措措施D.恢复原状、赔赔偿损失或者者支付违约金金考点：2Z2044016

违违约责任政违违约责任的免免除答案：B解析：合同当事人人违反合同义义务，承担违违约责任的种种类主要有::继续履行、采采取补救措施施、停止违约约行为、赔偿损失、支支付违约金或或定金等。教教材

P1226。47.根据《绿色色施工导则》，关关于非传统水水源利用的说说法，正确的的是(

)。A.可以采用地下下水搅拌、地地下水养护，有有条件的地区区和工程应当当收集雨水养养护B.现场机具、设设备、车辆冲冲洗、喷洒路路面、绿化浇浇灌等用水，优优先采用非传传统水源，尽尽量不使用市市政自来水C.处于基坑降水水阶段的工地地，地下水不不得作为生活活用水D.施工中非传统统水源和循环环水的再利用用量力争大于于

20%考点：第五章

22Z2050021

施工工合理使用与与节约能源的的规定答案：B解析：非传统水源源利用:((1)

优先先采用中水搅搅拌、中水养养护，有条件件的地区和工工程应收集雨雨水养护。((2)

处于基基坑降水阶段段的工地，宜宜优先采用地地下水作为混混凝土搅拌用用水、养护用用水、冲洗用用水和部分生生活用水。((3)现场机具具、设备、车车辆冲洗、喷喷洒路面、绿绿化浇灌等用用水，优先采采用非传统水水源，尽量不不使用市政自自来水。(4)

大型施施工现场，尤尤其是雨量充充沛地区的大大型施工现场场建立雨水收收集利用系统统，充分收集集自然降水用用于施工和生生活中适宜的的部位。(5)

力争施施工中非传统统水源和循环环水的再利用用量大于300%。教材

P119048.某建设工程程施工合同约约定的开工日日期为

3

月

1

日，发包人人于

3

月

10

日向承包人人发发出开工工通知。开工工通知载明的的开工日期为为

3

月

20

日。接到形形式通知后，承承包人由于人人员、设备未未能及时到位位。3

月

30

日才正式进进场施工。根根据《最高人人民法院关于于审理建设工工程施工合同同纠纷案件适适用法律问题题的解释（二二）》，该项项目开工日期期应当为(

)。A.3

月

11

日B.3

月

220

日C.3

月

110

日D.3

月

330

日考点：第四章

22Z2040012

建设设工程工期和和价款的规定定答案：B解析：《最高人民民法院关于审审理建设工程程施工合同纠纠纷案件适用用法律问题的的解释(二)》(法释[20118]200号)规定，当事人对建建设工程开工工日期有争议议的，人民法法院应当分别别按照以下情情形予以认定定:(1))

开工日期期为发包人或或者监理人发发出的开工通通知载明的开开工日期;开工通知发发出后，尚不不具备开工条条件的，以开开工条件具备备的时间为开开工日期;因承包人原原因导致开工工时间推迟的的，以开工通通知载明的时时间为开工日日期。(2)

承包人人经发包人同同意已经实际际进场施工的的，以实际进进场施工时间间为开工日期期。(3)

发包人人或者监理人人未发出开工工通知，亦无无相关证据证证明实际开工工日期的，应应当综合考虑虑开工报告、合合同、施工许许可证、竣工工验收报告或或者竣工验收收备案表等载载明的时间，并并结合是否具具备开工条件件的事实，认认定开工日期期。教材

PP11249.关于招标投投标投诉与处处理的说法，正正确的是(

)。A.行政监督部分分应当自受理理投诉之日起起

30

个工工作日内作出出书面处理决决定：重要检检验、检测、鉴鉴定。专家评评审等，所需需时间计算在在内B.投标人或者其其他利害关系系人没有证明明材料可以辅辅助投诉C.投标人或者其其他利害关系系人认为招标标投标活动不不符合法律、行行政法规规定定的，

可以自知道道或者应当知知道之日起

10日内向向有关行政监监督部门投诉诉D.投诉人就同一一事项向两个个以上有权受受理的行政监监督部门投诉诉的，监督部部门应当进行行处理考点：2Z2033015

中中标的法定要要求和招标投投标投诉处理理答案：C解析：行政监督部部门应当自收收到投诉之日日起

3

个工作作日内决定是是否受理投诉诉，井自受理理投诉之日起起

30个工作日内作出书书面处理决定定；需要检验验、检测、鉴鉴定、专家评评审的，所需需时间不计算算在内，A

错误。投标标人或者其他他利害关系人人需有证明材材料可以辅助助投诉，B

错误。投标标人或者其他他利害关系人人认为招标投投标活动不符符合法律、行行政法规规定定的，可以自自知道或者应应当知道之日日起

10

日内向有关关行政监督部部门投诉，CC

正确。投投诉人就同一一事项向两个个以上有权受受理的行政监监督部门投诉诉的，由最先先收到技诉的的行政监督部部门负责处理理，D

错误。教教材

P888。50.关于劳动合合同试用期的的说法，正确确的是(

)。A.初次订立劳动动合同的，可可以仅约定试试用期，而不不约定劳动合合同期限B.同一用人单位位与同一劳动动者只能约定定

1

次试用用期C.试用期不包含含在劳动合同同期限之内D.劳动合同期限限不满

1

年的，不得得约定试用期期考点：2Z2044021

劳劳动合同订立立的规定答案：B解析：劳动合同期期限

3

个月以以上不满

11

年的，试试用期不得超超过

1

个月；；劳动合同期期限1

年以上不不满

3年的，试用期不得得超过

2

个月；3

年以上固固定期限和无无固定期限的的劳动合同，试试用期不得超超过

6

个月。同同一用人单位位与同一劳动动者只能约定定

1

次试用用期。以完成成一定工作任任务为期限的的劳动合同或或者劳动合同同期限不满个个月的，不得得约定试用期期。试用期包包含在劳动合合同期限内劳劳动合同仅约约定试用期的的，试用期不不成立，该期期限为劳动合合同期限。教教材P1311。51.根据《消防防法》。关于于施工企业的的消防安全职职责的说法，正正确的是(

)。A.按照地方标准准或着企业标标准配置消防防设施、器材材B.非重点工程施施工现场应当当定期组织消消防安全培训训和消防演练练C.对建筑消防设设施每年至少少进行一次全全面检测，确确保完好有效效D.重点工程的施施工现场应当当每周至少进进行一次防火火巡查，并建建立巡查记录录考点：2Z2066033

施施工现场消防防安全职责和和应采取的消消防安全措施施答案：C解析：2019

年经修订后后公布的《中中华人民共和和国消防法》

(以下简称《消防法》)规定，机关、团体、企业、事业等单位位应当履行下下列消防安全全职责(1)落实实消防安全责责任制，制定定本单位的消消防安全制度度、消防安全全操作规程，制制定灭火和应应急疏散预案案;(2))

按照国家家标准、行业业标准配置消消防设施、器器材，设置消消防安全标志志，并定期组组织检验、维维修，确保完完好有效(3)对建筑消消防设施每年年至少进行一一次全面检测测，确保完好好有效，检测测记录应当完完整准确，存存档备查

((4)保障障疏散通道、安安全出口、消消防车通道畅畅通，保证防防火防烟分区区、防火间距距符合消防技技术标准(5)组织织防火检查，及及时消除火灾灾隐患

(66)组织进进行有针对性性的消防演练练(7)法律、法法规规定的其其他消防安全全职责、单位位的主要负责责人是本单位位的消防安全全责任人

pp22752.建设工程施施工合同约定定承包人垫资资至基础工程程完工,约定垫资利利率为全国银银行间同业拆拆借中心公布布的贷款市场场报价利率的的

2

倍，基础工工程完工后，发发包人未能按按约定支付垫垫资款项及其其利息，双方方发生争议，关关于该项目垫垫资及其利息息的说法，正正确的是(

)。A.承包人主张该该项目垫资应应当按照工程程欠款进行处处理的，人民民法院不予支支持B.关于垫资的约约定无效C.约定的垫资金金额过高,导致建设工工程施工合同同无效D.承包人向人民民法院请求发发包人按照约约定支付利息息的，人民法法院应当全部部支持考点：第四章

22Z2040012

建设设工程工期和和价款的规定定答案：A解析：《最高人民民法院关于审审理建设工程程施工合同纠纠纷案件适用用法律问题的的解释》规定定，当事人对对垫资和垫资利息有约约定，承包人人请求按照约约定返还垫资资及其利息的的，应予支持持，但是约定定的利息计算算标准高于中中国人民银行行发布的同期期同类贷款利利率的部分除除外。当事人人对垫资没有有约定的，按按照工程欠款款处理。当事事人对垫资利利息没有约定定，承包人请请求支付利息息的，不予支支持。教材

P11553.发包人可以以解除建设工工程施工合同同的情形是((

)。A.发包人未按约约定支付工程程价款，承包包人停工的B.承包人将承包包的工程分包包给不具备相相应资质的单单位的C.已经完成的建建设工程质量量不合格的D.承包人未按合合同约定的期期限完工的考点：2Z2044015

合合同的履行、变变更、转让、撤撤销和终止答案：B解析：发包人可以以解除建设工工程施工合同同的情形：((1)明确确表示或者以以行为表明不不履行合同主主要义务的；；(2)合同约定定的期限内没没有完工，且且在发包人催催告的合理期期限内仍未完完工的；(3)已经完成成的建设工程程质量不合格格，并拒绝修修复的；(4)将承包包的建设工程程非法转包、违违法分包的。教教材P1255。54.

根据《全全国建筑市场场各方主体不不良行为记录录认定标准》，以以他人名义投投标骗取中标标的，属于((

)行为。A.承揽业务不良良B.资质不良C.工程质量不良良D.工程安全不良良考点：第三章

22Z2030032

建筑筑市场施工单单位不良行为为记录认定标标准答案：A解析：承揽业务不不良行为认定定标准(1)利用向发发包单位及其其工作人员行行贿、提供回回扣或者给予予其他好处等不正当手段承揽揽业务的;(2)

相相互串通投标标或与招标人人申通投标的的，以向招标标人或评标委委员会成员行行贿的手段谋谋取中标的;;(3)

以他人名义义投标或以其其他方式弄虚虚作假，骗取取中标的;((4)不按照照与招标人订订立的合同履履行义务，情情节严重的;;(5)

将将承包的工程程转包或违法法分包的。55.

关于建设设工程暂估价价的说法，正正确的是(

)。A.暂估价由投标标人在投标文文件中自主确确定B.工程总承包依依法招标后，不不免除暂估价价项目的招标标要求C.暂估价的适用用范围仅包括括工程和货物物D.暂估价在招标标文件中体现现的是不确定定的项目考点：2Z2033011

建建设工程法定定招标的范围围、招标方式式和交易场所所答案：B解析：暂估价由招招标人在招标标文件中填写写，A

错误。以以暂估价形式式包括在总承承包范围内的的工程、货物物、服务属于依法必须须进行招标的的项目范围且且达到国家规规定规模标准准的，应当依依法进行招标标，B

正确。暂暂估价，是指指总承包招标标时不能确定定价格而由招招标人在招标标文件中暂时时估定的工程程、货物、服服务的金额，CD

错误。教材

P74。56.关于货运合合同法律特征征的说法，正正确的是(

)。A.货运合同是单单务、有偿合合同B.货运合同是实实践合同C.货运合同的收收货人和托运运人可以是同同一人，也可可以不是同一一人D.货运合同的标标的是货物答案：C解析：货运合同具具有以下法律律特征:(一)货运合同是双务、有有偿合同承运运人与托运人人各承担一定定的义务，互互享一定的权权利。承运人人有义务安全全、准时将货货物运抵约定定地点，井有有权取得托运运人支付的费费用，而托运运人或收货人人有义务支付付运输费用。(二)货运合同的标的是是运输行为货运合同当事人的的权利及义务务关系，不是是围绕货物本本身产生的，而而是围绕着运运送货物的行行为而产生。(三)货运合同是诺成合合同货运合同一般以托托运人提出运运输货物的请请求为要约，承承运人同意运运输为承诺，合合同即告成立立。(四)货运合同当事人的的特殊性货运合同的收货人人和托运人可可以是同一人人，但在大多多数情况下不不是同一人。在在第二人为收收货人的情况况下，收货人人虽不是订立立合同的当事事人，但却是是合同的利害害关系人。PP167-116857.关于民事诉诉讼管辖权异异议的说法，正正确的是(

)。A.人民法院受理理案件后，当当事人对管辖辖权有异议的的，应当在法法庭辩论终结结前提出B.当事人未提出出管辖权异议议并应诉答辩辩的，视为受受诉人民法院院有管辖权C.人民法院对当当事人提出的的异议，审查查后认为异议议成立的，裁裁定驳回起诉诉D.对人民法院就就级别管辖权权异议作出的的裁定，当事事人不得提起起上诉答案：B解析：《民事诉讼讼法》还规定定了应诉管辖辖制度，即当当事人未提出出管辖权异议议并应诉答辩辩的，视为受受诉人民法院院有管辖权，但但违反级别管管辖和专属管管辖规定的除除外。管辖权权异议是指当当事人向受诉诉人民法院提提出的该法院院对案件元管管辖权的主张张。民事诉讼讼法》规定，人人民法院受理理案件后，当当事人对管辖辖权有异议的的，应当在提提交答辩状期期间提出。人人民法院对当当事人提出的的异议，应当当审查。异议议成立的，裁裁定将案件移移交有管辖权权的人民法院院;异议不成立立的，裁定驳驳回。P300858.关于施工许许可证适用范范围的说法，正正确的是(

)。A.工程投资额在在

50

万元元以下的建筑筑工程，可以以不申请办理理施工许可证证B.房屋建筑配套套的线路、管管道、设备的的安装工程,,无需申请办办理施工许可可证C.建筑面积超过过

300

平方米的临临时性房屋建建筑需办理施施工许可证D.实行开工报告告批准制度的的建设工程，不不再领取施工工许可证答案：D解析：(三)不重重复办理施工工许可证的建建设工程《建建筑法》规定定，按照国务务院规定的权权限和程序批批准开工报告告的建筑工程程，不再领取取施工许可证证。这有两层层含义:一是实行开开工报告批准准制度的建设设工程，必须须符合国务院院的规定，其其他任何部门门的规定无效效;二是开工报报告与施工许许可证不要重重复办理。PP4459.关于行政强强制的说法，正正确的是(

)。A.尚未制定法律律、行政法规规，且属于地地方性事务的的，地方性法法规可以设定定冻结存款、汇汇款的行政强强制措施B.查封场所、设设施或者财物物属于行政强强制执行C.排除妨碍、恢恢复原状属于于行政强制措措施D.法律、法规以以外的其他规规范性文件不不得设定行政政强制措施答案：D解析：行政强制措措施由法律设设定;尚未制定法法律，且属于于国务院行政政管理职权事事项的，行政政法规可以设设定除限制公公民人身自由由、冻结存款款、汇款和应应当由法律规规定的行政强强制措施以外外的其他行政政强制措施;;尚未制定法法律、行政法法规，且属于于地方性事务务的，地方性性法规可以设设定查封场所所、设施或财财物和扣押财财物的行政强强制措施法律律、法规以外外的其他规范范性文件不得得设定行政强强制措施。60.关于施工企企业项目负责责人安全生产产责任的说法法，正确的是是(

)。A.应当监控分部部分项工程的的安全生产情情况B.每月带班生产产时间不得少少于本月施工工时间的

660%C.每月带班检查查时间不得少少于其工作日日的

25%%D.应当对工程项项目落实带班班制度负责考点：2Z2066021

施施工单位的安安全生产责任任答案：C解析：企业负责人人带班检查是是指由建筑施施工企业负责责人带队实施施对工程项目目质量安全生生产状况及项项目负责人带班生产情情况的检查。建建筑施工企业业负责人要定定期带班检查查，每月检查查时间不少于于其工作日的的

25%

。教材P2007。二、多项选择题（共共

20

小题，每题题

2

分，每题的的备选项中有有

2

个或

2

个以上符合合题意，至少少有

1

个错项。错错选，本题不不得分；少选选，所选的每每个选项得

0.5分）61.授予专利权权的发明和实实用新型，应应当具备的条条件有(

)。A.富有美感B.新颖性C.实用性D.创造性E.适于工业应用用考点：2Z2011062

建建设工程知识识产权的常见见种类、保护护和侵权责任任答案：BCD解析：授予专利权权的发明和实实用新型，应应当具备新颖颖性、创造性性和实用性。教教材P21。62．根据《建筑筑起重机械安安全监督管理理却定》不能能使用的建筑筑起重机械有有(

)。A.超过安全技术术标准或者制制造厂家规定定的使用年限限的B,经检验达不到到安全技术标标准规定的C.没有完整安全全技术档案的的D.没有齐全有效效的安全保护护装置的E.属于有可能淘淘汰或者限制制使用的考点：2Z2066054

机机械设备等单单位相关的安安全责任答案：ABCD解析：有下列情形形之一的建筑筑起重机械，不不得出租、使使用：(1)属国家明明令淘汰或者者禁止使用的的；(2)超过过安全技术标标准或者制造造厂家规定的的使用年限的的；(3)经检验验达不到安全全技术标准规规定的；

((4)没有有完整安全技技术档案的；；(5)没有有齐全有效的的安全保护装装置的。教材材

P2555。63．出卖人就其其出卖的标的的物承担权利利瑕疵担保义义务，下列标标的物的瑕疵疵，属于权利利瑕疵的有((

)。A.出卖人对出卖卖的标的物没没有所有权B.标的物质量不不符合合同约约定C.标的物包装不不符合合同约约定D.出卖人对出卖卖的标的物没没有处分权E．第三人对标的物物享有抵押权权考点：第四章

22Z2040032

买卖卖合同的法律律规定答案：AD解析：权利瑕疵担担保义务：《合合同法》规定定，出卖人就就交付的标的的物负有保证证第三人不向向买受人主张张任何权利的的义务，但法法律另有规定定的除外。如如果出卖人对对于出卖的标标的物没有所所有权或处分分权，或者没没有完全的所所有权或处分分权，或者其其处分涉及第第三人的物权权、知识产权权等权益，则则称其标的物物存在权利瑕瑕疵，出卖人人因此应当承承担权利瑕疵疵担保责任。但但是，买受人人订立合同时时知道或者应应当知道第三三人对买卖的的标的物享有有权利的，出出卖人不承担担《合同法》规规定的义务。买买受人有确切切证据证明第第三人可能就就标的物主张张权利的，可可以中止支付付相应的价款款，但出卖人人提供适当担担保的除外。教教材

P1557.64．财产抵押时时，抵押权自自抵押合同生生效时设立的的有（

).A,原材料B,交通运输工具具C.生产设备D.建设用地使用用权E.正在建造的建建筑物考点：第一章

22Z2010073

抵押押权、质权、留留置权、定金金的规定答案：ABCE解析：当事人以下下列财产抵押押的，抵押权权自抵押合同同生效时设立立，未经登记记，不得对抗抗善意第三人人:(1))生产设备、原材料料、半成品、产产品;(22)

交通运运输工具;(3)

正正在建造的船船舶、航空器器。教材

PP3165．关于建设工工程联合共同同承包的说法法,正确的有(

)。A．对于中小型或者者结构不复杂杂的工程，无无须采用联合合共同承包方方式B．两个以上不同资资质等级的单单位实行联合合共同承包的的,可以按照资资质等级高的的单位的业务务许可范围承承揽工程C.两个以上具备备承包资格的的单位共同组组成的联合体体不具有法人人资格D.联合共同承包包的各方应当当与建设单位位分别订立合合同E.联合共同承包包的各方对承承包合同的履履行承担连带带责任考点：2Z2022022

禁禁止无资质或或越级承揽工工程的规定答案：ACE解析：中小型或结结构不复杂的的工程，无需需采用共同承承包方式，完完全可由一家家承包单位独独立完成，AA

正确。两两个以上不同同资质等级的的单位实行联联合共同承包包的，应当按按照资质等级级低的单位的的业务许可范范围承揽工程程，B错误。共同同承包是指由由两个以上具具备承包资格格的单位共同同组成非法人人的联合体，C

正确。联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任，D

错误。共同承包的各方对承包合同的履行承担连带责任，E

正确。教材

P97。66.关于法的效效力级的说法法，正确的有有(

)。A.宪法至上B.新法优于旧法法C.一般法高于特特别法D.任何机关和个个人不得裁决决法律适用情情况E.上位法优于下下位法考点：2Z2011012

法法的形式和效效力层级答案：ABE解析：法的效力层层级：1、宪法至上上；2、上位法优优于下位法；；3、特别法优优于一般法；；4、新法优于于旧法。教材材

P4。67.在城市市区区噪声敏感建建筑物集中区区域内，禁止止夜间进行产产生环境噪声声污染的建筑筑施工作业，但但(

)除外。A.经监理单位同同意的B.抢修作业C.抢险作业D.因生产工艺上上要求必须连连续作业的E.因特殊需要必必须连续作业业的考点：2Z2055011

施施工现场环境境噪声污染防防治的规定答案：BCDE解析：在城市市区区噪声敏感建建筑物集中区区域内，禁止止夜间进行产产生环境噪声声污染的建筑筑施工作业，但但抢修、抢险险作业和因生生产工艺上要要求或者特殊殊需要必须连连续作业的除除外。教材

P174。68.建设工程竣竣工验收条件件有(

)。A.已经办理工程程竣工资料归归档手续B.有完整的技术术档案和施工工管理资料C.有施工企业签签署的工程保保修书D.有工程使用的的主要建筑材材料的进场试试验报告E.有勘察、设计计、施工、工工程监理等单单位分别签署署的质监合格格文件考点：第七章

22Z2070041

竣工工验收的主体体和法定条件件答案：BCDE解析：《建筑法》规规定，交付竣竣工验收的建建筑工程，必必须符合规