项目管理考前精讲课件

全国一级建造师执业资格考试建设工程项目管理考前精讲陈铮铮全国一级建造师执业资格考试1建设工程项目管理试卷A(考试时间3小时，满分130分)建设工程项目管理试卷A2一、单项选择题(每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)1．按照()方式，可将项目管理划分为不同的类型，包括业主方的项目管理、施工方的项目管理等。A．建设工程项目不同参与方的工作性质和组织特征的不同B．建设工程项目不同参与方的权利和责任的不同C．建设工程项目不同参与方的利益的不同D．建设工程项目不同参与方的地位的不同2．在线形组织结构模式中，每个工作部门具有()指令源。A.二个以上B．二个C．一个D．任意3．以下()表现的是一种动态的组织关系。A．任务分工B．工作流程组织C．组织结构模式D．组织分工一、单项选择题34．在控制项目目标的几项主要措施中，对于项目目标实现最重要的措施是()。A．管理措施B．组织措施C．经济措施D．技术措施5．在项目管理中所用到的基本组织工具中，描述工作对象之间关系的是()。A．项目组织结构图B．项目管理任务分工表C．工作流程图D．项目结构图6．在国际上业主方工程建设物资采购有多种模式，以下各项中不属于国际上惯用的采购模式的是()。A．业主方自行采购B．与承包商约定某些物资的指定供应商C．承包商采购D．网上订购4．在控制项目目标的几项主要措施中，对于项目目标实现47．以下关于项目经理的描述中，有误的是()。A．它一定是一个企业法定代表人在工程项目上的代表人

B．它的任务仅限于从事项目管理工作，其主要任务是项目目标的控制C．它是一个组织系统中的管理者，至于它是否有人事权、财权和物资采购权等权限，则由它的上级确定D．项目经理是一个管理岗位，而不是技术岗位8．以下描述正确的是()。A．在工程项目管理中提倡对建筑工程实行总承包，允许将由一个承包单位完成的建筑工程部分分解成若干部分进行分包B．按照合同约定，建筑材料、建筑构配件和设备由工程承包单位采购的，发包单位可以指定承包单位购人用于工程的建筑材料、建筑构配件和设备或者指定生产厂、供应商。C．在国际上民用建筑项目工程总承包的招标多数采用项目功能描述的方式而不是用项目构造描述的方式D．实施建筑工程监理前，建设单位应当将委托的工程监理单位、监理的内容及监理的权限，口头通知被监理的建筑施工企业7．以下关于项目经理的描述中，有误的是()。59．下列不属于成本分析基本方法的是()。A．比较法B．修正差额计算法C．比率法D．因素分析法10．以下关于我国现行工程变更价款的确定方法中，叙述不正确的是()。A．合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款B．合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款C．合同中只有类似于变更工程的价格，可以由业主提出适当的变更价格，经工程师确认后执行D．合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由承包人提出适当的变更价格，经工程师确认后执行11．下列不属于索赔费用的计算方法的是()。A．总费用法B．修正的总费用法C．实际费用法D．差额法9．下列不属于成本分析基本方法的是()。612．对于实行工程预付款的建设项目，双方应当在专用条款内约定发包人向承包人预付工程款的时间和数额，其中预付时间应不迟于约定的开工日期前()天。A．7B．14C．30D．2013．以下不属于施工成本控制依据的是()。A．工程承包合同B．工程变更C．进度报告D．成本分析报告14．不属于偏差分析方法的是()。A．表格法B．横道图法C．S曲线法D．曲线法15．在项目施工成本分析的依据中，核算范围最广的是()。A．统计核算B．业务核算

C．会计核算D．价值核算12．对于实行工程预付款的建设项目，双方应当在专用条款716．在施工成本分析的方法中，利用各个因素的目标值与实际值的差额来计算其对成本的影响程度的是()。·A．因素分析法B．差额计算法C．比较法D．比率法17．以下关于项目进度控制说法有误的是()。A．建设项目是在动态条件下实施的，而进度控制是一个静态的管理过程B．进度控制的目的是通过控制以实现工程的进度目标C.如只重视进度计划的编制，而不重视进度计划必要的调整，则进度无法得到控制D．进度控制的过程就是随着项目的进展，进度计划不断调整的过程18．以节点及其编号表示工作，以箭线表示工作之间逻辑关系的网络图是()。A．单代号网络计划B．双代号网络计划C．双代号时标网络计划D．单代号搭接网络计划16．在施工成本分析的方法中，利用各个因素的目标值与819．在双代号时标网络计划中以()表示工作自由时差。A．虚线B．实线C．波形线D．中心线20．以时间坐标为尺度编制的网络计划是()。A．单代号网络计划B．双代号网络计划C.单代号搭接网络计划D．双代号时标网络计划21．单代号搭接网络计划表示的是前后工作之间有多种逻辑关系的()网络计划。A．随机型B．肯定型

C．相关型D．离散型19．在双代号时标网络计划中以()表示工作自由时差。922．以下对于关键工作描述有误的是()。A．关键工作指的是网络计划中总时差最小的工作B．关键路线是自始至终全部由关键工作组成的线路或线路上总的工作持续时间最长的路线C．在必要时可以通过压缩关键工作的持续时间，以满足计划工期要求D．总时差为零的工作就是关键工作23．在选择缩短持续时间的关键工作时，不应考虑()。A．缩短持续时间所需增加的费用相对较少的工作B．有充足备用资源的工作C．缩短持续时间所需增加的费用相对较多的工作D．缩短持续时间而不影响质量和安全的工作24．以下不是建设工程项目质量控制基本原理的是()。A．三阶段控制原B．三全控制管理C．随机监控原理D．PDCA循环原理22．以下对于关键工作描述有误的是()。1025．在建设工程项目质量控制的PDCA循环原理中的处置(ACTION)过程中，采取应急措施，解决当前的质量问题属于处置的()步骤。A．纠偏B．专职管理者专检C．自检D．预防26．下列()属于建设工程项目质量控制的三阶段控制中的事中控制。A．制定质量计划或编制施工组织设计B．对质量活动的行为约束C．对质量活动结果的评定D．对质量偏差的纠正27．下列叙述有误的是()。A．一些资质较低的企业往往把施工项目经理责任制曲解成“以包代管”的模式，忽略了技术质量管理的系统控制，这将造成质量预控的先天性缺陷B．事中控制包含自控和监控两大环节，但是前者是可以用后者进行替代的C．事前控制的内涵包括两层意思，一是强调质量目标的计划预控，二是按质量计划进行质量活动前的准备工作状态的控制D．当出现质量实际值与目标值之间超出允许偏差时，必须分析原因，采取措施纠正偏差，保持质量受控状态25．在建设工程项目质量控制的PDCA循环原理中的处1128．工程项目质量控制的三全控制管理中的“三全”不包括()。A．全工程B．全员参与C．全过程D．全面29．在工程项目质量控制的三全控制管理中必须识别过程和应用“过程方法”进行全过程质量控制，其中主要的过程中不包括()。A．勘察设计过程B．施工采购过程C．全员参与过程D．检测设备控制与计量过程30．工程项目质量控制的三全控制管理中全员参与质量控制作为全面质量所不可或缺的重要手段是()。A．数理管理B．绩效管理C．目标管理D．人性化管理28．工程项目质量控制的三全控制管理中的“三全”不包1231．工程项目质量控制系统的构成，不属于按控制内容划分的是()。A．工程项目勘察设计质量控制子系统B．质量控制措施子系统C．工程项目材料设备质量控制子系统D．工程项目施工安装质量控制子系统32．工程质量控制系统的运行机制的核心是()。A．动力机制B．价值机制C．调配机制D．反应机制33，工程质量控制系统运行的约束机制取决于()。A．自我约束能力和外部监控效力B．企业的用人机制C．建设主体参与的价值链D．组织职能机构的设置31．工程项目质量控制系统的构成，不属于按控制内容划1334．施工质量控制的过程不包括()。A．施工过程质量控制B．施工监督质量控制C．施工验收质量控制D．施工准备质量控制35，以下哪项属于施工质量控制过程的自控主体()。A．业主B．供应方C．设计单位D．政府的工程质量监督部门36．关于工程质量验收表述有误的是()。A．施工过程中，隐蔽工程在隐蔽前通知建设单位进行验收，并形成验收文件B．分部分项工程完成后，应立即通知建设单位验收，重要的分部分项工程应请设计单位参加验收C．单位工程完工后，施工单位应自行组织检查、评定，符合验收标准后，向建设单位提交验收申请D．建设单位收到验收申请后，由其组织施工、勘察、设计、监理单位等方面人员进行单位工程验收，明确验收结果，并形成验收报告34．施工质量控制的过程不包括()。1437．在工程质量不符合要求时，应按规定进行处理，以下处理不当的是()。A．经返工或更换设备的工程，应该重新检查验收B．经有资质的检测单位检测鉴定，能达到设计要求的工程，应予以验收C．经返修或加固处理的工程，虽局部尺寸等不符合设计要求，但仍能满足使用要求，可按技术处理方案和协商文件进行验收D．经返修或加固后仍不能满足使用要求的工程可以验收38．有关施工过程中的质量监督叙述有误的是()。A．在工程建设全过程，监督机构按照监督方案对项目施工情况进行定期的检查B．对建设工程项目结构主要部位除了常规检查外，在分部工程验收时进行监督C．建设单位将施工、设计、监理、建设方分别签字的质量验收证明在验收后三天内报监督机构备案D．对施工过程中发生的质量问题、质量事故进行查处39．常用的工程质量统计分析方法不包括()。A．分层法B．因果分析图法C．线性回归法D.排列图法37．在工程质量不符合要求时，应按规定进行处理，以下1540．在运用排列图法进行工程质量统计分析时，将统计数据排列成图，其中累计频率为()的是主要问题，即A类问题。A．0-80％B．80％-90％C．90％~95％D．95％~100％41．工程合同的付款分四个阶段进行，下列顺序正确的是()。(1)工程进度款(2)预付款(3)退还保留金(4)最终付款A．(2)(1)(4)(3)B．(2)(3)(1)(4)C．(2)(1)(3)(4)D．(2)(3)(4)(1)42．建设工程合同按照工程建设阶段划分，以下()不对。A．建设工程勘察合同B．勘察、设计或施工总承包合同C．建设工程施工合同D．建设工程设计合同40．在运用排列图法进行工程质量统计分析时，将统计数1643．按照承包工程计价方式来分类，单价合同又可以分为三类，下列()不属于单价合同。A．纯单价合同B．估计工程量单价合同C．成本加酬金合同D．单价与包干混合式合同44．当发生()时，劳务分包人不应承担违约责任。A．劳务分包人因自然、战争等不可抗原因延误工期B．劳务分包人不履行或不按约定履行合同的其他义务时C．劳务分包人因为自身原因延期交工D．劳务分包人施工质量不符合本合同约定的质量标准45．关于投标保证金的描述中，不正确的是()。A．投标保证金应当根据投标商的意愿采用保付支票、信用证或者由信用好的银行出具保函等形式B．投标商必须由指定的银行出具银行保函C．投标保证金应当在投标有效期满后28天内一直有效D．一旦确定不能对其授予合同，应及时退还保证金给落选的投标人43．按照承包工程计价方式来分类，单价合同又可以分为1746．履约担保的形式不包括()。A．银行保函B．商业信用证C．履约担保书D．保留金47．开标和评标的推荐程序是()。(1)开标(2)评标(3)授予合同A．(1)(2)(3)B．(2)(1)(3)C．(3)(1)(2)D．(3)(2)(1)48．国际工程承包合同争议解决常用的ADR方式不包括()。A．仲裁B．FIDIC合同条件下的工程师准仲裁C．NEC裁决程序D．PBR方式46．履约担保的形式不包括()。1849．下列关于国际常用建设工程承包合同的特点，表述不正确的是()。A．FIDIC(国际咨询工程师联合会)是多数独立的咨询工程师的代表，是最具权威的咨询工程师组织B．NEC合同条件是由英国土木工程师协会编制的工程合同体系，适用范围广，简明清晰C．AIA系列合同条件主要用于机械、建筑和项目管理D．国际工程承包合同是指国际工程的参与主体间为了实现特定的目的而签订的明确彼此权利义务关系的协议50．关于建设工程反索赔的概念，正确的是()。A．反索赔是发包人对承包人的索赔进行的，承包人不能针对发包人的索赔提出反索赔B．索赔和反索赔有先行后续关系，不是同时的C．在反索赔时，发包人处于有利地位，发包人在经工程师证明承包人违约后，只能从银行保函中得以补偿，不能擅自从工程款中扣回款项D．发包人相对承包人反索赔的内容包括工程质量缺陷、拖延工期、保留金和发包人其他损失49．下列关于国际常用建设工程承包合同的特点，表述不1951．建设工程索赔的程序应为()。．(1)报送索赔资料(2)提出索赔要求(3)工程师答复(4)工程师逾期答复后果(5)仲裁和诉讼(6)持续索赔A．(1)(2)(3)(6)(5)(4)B．(1)(2)(3)(4)(5)(6)C．(2)(1)(3)(4)(6)(5)D．(2)(1)(4)(6)(3)(5)52．建设工程索赔的起因，不包括()。A．承包人违约B．合同错误：C．合同变更D．工程环境变化53．预付款担保的形式，不包括()。A．银行保函B．担保公司担保C．抵押担保D．商业信用担保54．投标保证金的形式，不包括()。A．交付现金B．支票C．可撤销信用证D．银行保函51．建设工程索赔的程序应为()。．2055．建设工程的劳务报酬，不采用以下()方式。A．固定劳务报酬B．约定不同工种劳务的计时单价C．按照行业水准浮动的劳务报酬

D．约定不同工作成果的计价单价56．下列文件中，优先解释级别最高的是()。A．中标通知书B．本合同通用条款C．本合同专用条款D．本合同协议书57．下列关于中标通知书的描述中，正确的是()。A．投标人和中标人应当自中标通知书发出之日起28内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同B．中标人应该按照招标人要求提供履约保证金C．招标人不需要同时向中标人提供工程款支付担保D．招标人与中标人签订合同后3个工作日内，应当向中标人和未中标人退还投标保证金55．建设工程的劳务报酬，不采用以下()方式。2158．劳务分包合同中，安全防护及保险是其中重要的一部分内容。下列关于保险的内容，描述正确的是()。A．劳务分包人在施工开始前，工程承包人应获得发包人未施工场地内的自有人员及第三方人员生命财产办理的保险，需要劳务分包人来支付保险费用B．运至施工场地用于劳务施工的材料和待安装设备，需要劳务分包人来支付保险费用C．保险事故发生时，劳务分包人和工程承包人都有责任采取必要的措施，防止和减少损失D．工程分包人必须为租赁的施工机械设备办理保险，支付保险费用59．信息管理在建设工程项目中具有十分重要的意义，信息编码是实施信息系统的重要环节，下列关于项目信息编码的描述，正确的是()。A．项目的投资项编码是概预算定额确定的分部分项工程的编码，应综合考虑概算、预算、标底、合同价等因素B．项目的成本项编码是预算定额确定的分部分项工程的编码，应考虑预算、投标价估算、合同价等因素C．项目的进度项编码应综合考虑不同层次、不同深度和不同用途的进度计划工作项的需求，建立各自需要的编码，形成手册，便于查阅D．项目进展报告和各类报表编码应包括项目管理形成的各种报告和报表的编码58．劳务分包合同中，安全防护及保险是其中重要的一部2260．数据通信网络的类型不包括()。A．局域网(LAN)B．城域网(MAN)C．英特网(Intemet)D．广域网(WAN)61．项目管理信息系统的功能不包括()。A．投资控制(业主方)或成本控制(施工方)B．进度控制C．资金管理D．合同管理62．项目管理信息系统中合同管理的功能不包括()。A．合同基本数据的查询＼、B．合同条款的随时变更C．合同执行情况的查询和统计分析D．合同文本的查询和合同辅助起草63．安全事故处理要遵循四不放过原则，以下不准确的是()。A．事故原因不清楚不放过B．没有制定防范措施不放过C．事故责任人没有处理不放过D．不组织集中学习不放过60．数据通信网络的类型不包括()。2364．对于职业病的处理，以下描述不准确的是()。A．职工在医治或疗养被确认不宜继续从事原工作的，应自确认之日起三个月内调离岗位B．职工到新单位后，新发生的职业病，不管与现工作有无关系，职业病待遇由新单位负责C．劳动合同制工人，在解除劳动合同后，在待业期间发现职业病与上一个劳动合同期有关的，其职业病待遇由原终止或解除劳动合同的单位负责D．原单位与其他单位合并，职业病待遇由合并后单位负责65．施工现场空气污染的防治措施，下列描述不正确的是()。A．高大建筑物清理施工垃圾时，要使用封闭式容器或采取其他措施处理高空废弃物B．施工现场道路应指定专人定期洒水清扫，形成制度，防止道路扬尘C．车辆开出工地所带泥沙，要有专人更随打扫D．机动车都要安装减少尾气排放装置，确保符合国家标准64．对于职业病的处理，以下描述不准确的是()。2466．水污染的主要来源，不包括()。A．工业污染源B．农业污染源C．建筑业污染源D．生活污染源67．固体废弃物的主要处理方法不包括()。A．回收利用B．减量化处理C．焚烧技术D．在工地外弃置68．下列对于伤亡事故的处理，描述不正确的是()。A，事故调查组提出事故处理意见和防范措施建议，由发生事故的企业及其主管部门负责处理，B．对于因忽视安全生产、违章指挥、违章作业、玩忽职守等造成伤亡事故的，由企业主管部门按照国家有关规定，对企业负责人和直接责任人给予行政处分，情节严重的，由司法机关依法追究刑事责任C．伤亡事故处理工作应当在30天内结案，特殊情况不得超过90天D．伤亡事故处理结案后，应当公开宣布处理结果66．水污染的主要来源，不包括()。2569．职工有()情形的，可以认定为工伤或者视同工伤。A．因犯罪或者违反治安管理条例伤亡的B．醉酒导致伤亡的C．自残或自杀的D．听从上级指挥错误指挥70．以下不属于支付担保形式的是()。A．银行保函B．履约担保金C．保留金

D．抵押或质押69．职工有()情形的，可以认定为工伤或者视同工26二、多项选择题(每题2分，每题中的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0．5分)1．施工方项目管理主要服务于项目的整体利益和施工方本身的利益。其项目管理的目标有()。ABDA．施工的进度目标B．施工的质量目标C．施工的协同目标D．施工的成本目标E．施工的环保目标·2．以下行为属于建设工程监理的有()。BCA．甲监理公司投资建造一座办公楼，此建设项目的施工任务由乙公司承担，在该过程中，甲公司直接对乙公司的工程建设实施进行的监督管理工作B．乙公司承接了北京市政府2008年奥运比赛某体育场馆的建设项目，北京市政府委托甲监理公司对乙公司的工程建设实施进行的监督管理工作C．乙公司承接了某大学一幢教学楼的建设施工项目，甲监理公司受此大学的委托对工程建设实施进行的监督管理工作D．某地政府将当地一大型公共设施的建设项目以BOT方式发包给乙公司，政府对乙公司的工程建设实施进行的监督管理工作E．乙公司承接了当地某事业单位的一大型工程施工项目，为此乙公司专门成立了一部门来对本公司的工程建设实施情况进行的监督管理工作二、多项选择题(每题2分，每题中的备选项中，有2个或2个以上273．在国际上，建设工程项目总承包的组织有如下()可能的模式。ABCEA．一个既具设计力量又具施工力量的组织独立承担建设工程项目总承包任务B．由施工单位承接建设工程项目总承包任务，将设计任务委托给另外的设计公司C．由设计单位和施工公司组成合作体来承担建设工程项目总承包任务D．由施工单位独立承接整个建设工程项目总承包任务E．由设计单位承接建设工程项目总承包任务，将施工任务委托给另外的施工公司4．以下属于施工成本管理主要任务的是()。BCDEA．成本归集B．成本控制C．成本计划D．成本核算E．成本考核5．施工成本控制可分为如下()阶段。ABCA．事先控制B．过程控制C．事后控制D．对比分析E．决策支持3．在国际上，建设工程项目总承包的组织有如下()286．建筑施工企业在运用组织措施实施项目成本管理一般不需增加什么费用，还可以收到良好的效果，为此颇受企业重视。以下不属于组织措施的选项为()。BEA．实行项目经理责任制B．管理人员编制资金使用计划，确定、分解施工成本管理目标C．编制本阶段施工成本控制工作计划和详细的工作流程图D．明确各级施工成本管理人员的任务和职能分工、权力和责任E．对施工成本管理目标进行风险分析，并制定防范性对策7．施工成本计划的编制方法有()。BCDA．按职能部门组成编制施工成本计划B．按子项目组成编制施工成本计划C．按施工成本组成编制施工成本计划D．按工程进度编制施工成本计划E．按发包组成编制施工成本计划6．建筑施工企业在运用组织措施实施项目成本管理一般不需298．承包工程价款的主要结算方式主要有()。ABDA．分段结算B．按月结算·C．按天结算D．竣工后一次结算E．项目开工之初一次性付清合同款项9．综合成本的分析方法包括()。ABDEA．分部分项工程成本分析B．年度成本分析C．动态成本分析D．竣工成本的综合分析E．月(季)度成本分析10．由不同深度的计划构成进度计划系统包括()。BCDA．指导性进度规划(计划)B．总进度规划(计划)C．项目子系统进度规划(计划)D．项目子系统中的单项工程进度规划(计划)E．实施性(操作性)进度规划(计划)8．承包工程价款的主要结算方式主要有()。ABD3011．我国《工程网络计划技术规程》(JCJ／T121—99)推荐的常用的工程网络计划类型包括()。BCDEA．横道图进度计划B．双代号网络计划C．单代号网络计划D．双代号时标网络计划E．单代号搭接网络计划12．计算机辅助工程网络计划编制的意义有()。ABCDA．解决当工程网络计划计算量大，而手工计算难以承担的困难B．有利于编制资源需求计划C．有利于工程网络计划及时调整D．确保工程网络计划计算的准确性E．解决了工程项目管理中所有的问题13．在建设工程项目中影响项目质量形成的因素有()。ABCEA．人的质量意识和质量能力B．建设项目的决策因素C．工程项目的施工方案D．所需建设的工程类别E．建设工程项目的总体规划和设计因素11．我国《工程网络计划技术规程》(JCJ／T121—3114．在建设工程项目质量控制的PDCA循环原理中的实施过程包含了()。ADA．计划行动方案的交底B．明确目标并制定实现目标的行动方案C．作业者的自检D．按照计划规定的方法与要求展开工程作业技术活动E．制定行动计划15．在建设工程质量控制的事中控制环节中，质量活动过程和结果都要受到检察和监督，这些检察和监督来自以下()方面。ABCDA．操作者自身B．企业内部管理者C．企业外部的工程监理D．政府质量监督部门E．社会大众16．根据实践经验，建立工程项目质量控制体系可以参照()。BCDEA．全面控制的原则B．总目标分解的原则C．质量责任制的原则D．系统有效性的原则E．分层次规划的原则14．在建设工程项目质量控制的PDCA循环原理中的实3217．影响施工质量的要素包括()。BCDEA．劳动目的B．劳动主体C．劳动方法D．劳动环境E．劳动手段18．施工作业过程质量控制的基本程序有()。ABCDA．作业技术交底B．检查施工工序、程序的合理性、科学性，防止工序流程错误，导致工序质量失控C．检查工序施工中人员操作程序、操作质量是否符合质量规程的要求D．对工序质量符合要求的中间产品(分项工程)及时进行工序验收或隐蔽工程验收E．允许一部分(很小的一定比例)未经验收合格的工序进入下道工序施工19．为达到对工序质量控制的效果，在工序管理方面应做到()。ABCDA．贯彻预防为主的基本要求B．落实工序操作质量巡查、抽查及重要部件跟踪检查等方法C．对合格工序产品应及时提交监理进行隐蔽工程验收D．完善管理过程的各项检查记录、检测资料及验收资料E．在整个项目完工后进行分析和整改计划17．影响施工质量的要素包括()。BCDE3320．政府对建设工程质量监督的职能包括()。BEA．监督检查建设的各方主体资质B．监督工程建设的各方主体的质量行为是否符合国家法律法规及各项制度的规定C．监督工程建设的各方主体的组织结构D．监督检查工程实体的施工进度E．监督检查工程实体的施工质量21．在运用直方图法进行工程质量统计分析时，通过形状观察分析()直方图图形属于异常图形。ABCEA．孤岛型B．折齿型C．陡坡型D．正态分布型E．峭壁型22．在运用直方图法进行工程质量统计分析时，通过位置观察分析()图是不合格的受控状态。ABCDA．质量特性数据的分布充满上下限，质量能力处于临界状态B．质量特性数据的分布偏下限‘C．质量特性数据的分布居中且边界与上下限有较大的距离D．质量特性数据的分布E．生产过程的质量正常、稳定和受控，且在公差标准上下界限范围内达到质量合格的要求20．政府对建设工程质量监督的职能包括()。BE3423．质量管理体系中有八项原则，它们包括()。ABDEA．以顾客为关注焦点B．全员参与C．对比方法D．持续改进E．与供方互利的关系24．建设工程项目设计质量控制的内容正确的包括()。ABCDA．正确贯彻执行国家建设法律法规和各项技术标准B．保证设计方案的技术经济合理性、先进性和实用性，满足业主提出的各项功能要求，控制工程造价，达到项目技术计划的要求C．设计文件应符合国家规定的设计深度要求，并注明工程合理使用的年限D．设计文件中选用的建筑材料、构配件和设备，应当注明规格、型号、性能等技术指标，其质量必须符合国家规定的标准E．设计图纸必须按规定经过有效的审图程序，而且只需具有国家批准的出图印章即可23．质量管理体系中有八项原则，它们包括()。AB3525．建筑工程职业健康安全与环境管理的特点有()。ABCEA．复杂性B．多样性C．协调性D．冲突性E．持续性和经济性26．建设工程合同在实施中必须加强控制，对工程问题的控制措施有()。ACDEA．技术措施B．法律措施C．组织和管理措施D．合同措施E．经济措施27．材料采购合同的管理中，采购合同的订立方式有()。ABDA．公开招标B．邀请招标C．转包采购D．直接采购E．委托采购25．建筑工程职业健康安全与环境管理的特点有()。3628．应用项目管理信息系统的意义表述正确的有()。ABCDA．实现项目数据的集中存储B．有利于项目管理数据的查询和检索C．确保项目管理数据的准确性D．提高项目管理数据的效率E．代替管理人员进行管理决策29．工程管理的信息资源包括()。ABDEA．组织类工程信息B．管理类工程信息C．历史类工程信息D．经济类工程信息E．技术类工程信息30．信息技术在工程管理中开发和应用意义重大，下列表述正确的有()。ABCEA．“信息存储数字化”B．“数据处理程序化”C．“信息传输数字化”D．“管理决策自动化”E．“信息获取更便捷”28．应用项目管理信息系统的意义表述正确的有()。ABC37建设工程项目管理试卷D(考试时间3小时，满分130分)建设工程项目管理试卷D38一、单项选择题(每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)1．项目管理的核心任务是()。A．项目的质量控制B．项目的目标控制C．项目的进度控制D．项目的成本控制：2．建设工程项目监理是指监理单位受()的委托，按照有关规定对工程建设项目实施监督管理。A．项目法人B．施工方C．设计方D.项目总承包方3．控制项目目标的主要措施中最主要的是()。A．管理措施B．经济措施C．组织措施D．技术措施．项目管理考前精讲394．建设工程项目管理规划的编制应当由()负责，并邀请项目管理班子的主要人员参加。A．业主B．总经理C．项目经理D．监理工程师5．在国际上()可以接受业主方、设计方、施工方、供货方和建设项目总承包的委托，提供代表委托方利益的项目管理服务。A．项目管理咨询公司(咨询事务所)B．项目监理公司，C．建设项目设计事务所D．施32,总承包公司6．建筑业企业项目经理资质管理制度向建造师执业资格制度过渡的时间到()为止。A．2007年B．2008年

C．2009年D．2010年4．建设工程项目管理规划的编制应当由()负责，并邀请项407．在国际上民用建筑项目工程总承包的招标多数采用()的方式。A．项目结构描述B．项目构造描述C．项目进度描述D．项目功能描述，8．施工企业根据监理企业制定的旁站建立方案，在需要实施旁站监理的关键部位、关键工序进行施工前()小时，应当书面通知监理企业派驻工地的项目监理机构。A．8B．12C．24D．489．项目管理作为一门学科30多年来在不断发展，该学科的第四代是()。A．传统的项目管理B．全过程管理C．组合管D．变化管理7．在国际上民用建筑项目工程总承包的招标多数采用(4110．自然灾害属于()。A．工程环境风险B．技术风险C．组织风险D．经济与管理风险11．一般说来，一个施工项目成本计划应包括()所需的施工成本。’A．从设计到验收B．从开工到竣工C．从招标到验收D．从招标到试生产12．施工机械使用费属于()。A．直接费用B．间接费用C．总部管理费用D．利润10．自然灾害属于()。4213．索赔费用的计算方法中最常用的方法是()。A．实际费用法B．总费用法C．修正的总费用法D．折扣法14．适合采用竣工后一次结算的情况是()。A．某建设项目全部建设安装工程建设期2年，承包合同价值1500万元B．某建设项目全部建设安装工程建设期8个月，承包合同价值300万元C．某建设项目承包合同价值500万元D．某单项工程承包合同价值500万元，2年完成15．控制整个项目实施阶段的进度是()进度控制的任务。A．业主方B．设计方C．施工方D．监理方13．索赔费用的计算方法中最常用的方法是()。4316．以下情况不利于建设工程项目进度控制的是()。A．分别编制各种独立而互不联系计划B．重视计划的动态调整C．对影响工程进度的风险进行分析D．编制与进度计划相适应的资源需求计划17．在我国，监理单位是主要为()提供技术服务的单位。A．承建商B．项目业主

C．项目业主和承建商D．所有需求单位18．PDCA循环原理是指()。A．计划实施检查处置B．策划实施检查处置C．计划施工验收处置D．计划施工检查生产16．以下情况不利于建设工程项目进度控制的是()。4419．下列说法中错误的是()。A．事前控制强调质量目标的计划预控。B．三阶段质量控制来自于质量管理TQC思想C．事中控制包含自控和监控两大环节D．事后控制包括对质量活动结果的评价认定和对质量偏差的纠正20．工程项目质量控制系统的控制目标是()。A．某一建筑企业的质量管理目标B．某一工程项目的质量标准C．监理单位的质量要求D．施工单位的质量标准21．保证竣工项目达到投资决策所确定的质量标准是()的质量控制目标。A．设计单位B．供货单位C．勘察单位D．建设单位19．下列说法中错误的是()。4522．施工质量计划的编制的主体是()。A．施工承包企业B．设计单位C．施工分包企业D．供应方23．政府建设工程质量监督的职能是()。A．监督工程建设的各方主体的质量行为B．监督检查工程实体施工质量·C．监督工程建设的各方主体的质量行为以及监督检查工程实体施工质量D．以上都不是24．()质量管理原则是2000版IS09000标准的编制基础。A．五项B．七项C．八项D．十项22．施工质量计划的编制的主体是()。4625．质量认证制度是由()对企业的产品及质量体系做出正确可靠的评价，从而使社会对企业的产品建立信心。A．行业协会B．国标组织C．第三方认证机构D．国际标准化组织26．安全控制的目标是减少和消除生产过程中的事故，保证()。A．人员安全健康B．财产免受损失C．人员安全健康和财产免受损失

D．以上都不对27．造成约束、限制能量措施失效或破坏的各种不安全因素称为()。A．第一类危险源B．第二类危险源C．第三类危险源D．其他类危险源25．质量认证制度是由()对企业的产品及质量体系4728．根据风险大小，一般把风险分成()个等级。A．3B．5C．8D．1029．施工安全控制程序的第一步是()。A．确定项目的安全目标B．编制项目安全技术措施计划C．安全技术措施计划的落实和实施D．安全技术措施计划的验证30．一次死亡10人以上(含10人)的事故是()。A．轻伤事故B．重伤事故’C．特大伤亡事故·D．重大伤亡事故28．根据风险大小，一般把风险分成()个等级。4831．因生产过程及工作原因或与其相关的其他原因造成的伤亡事故是指()。A．职业病·B．交通安全事故C．职业伤害事故D．机械事故32．编制施工安全技术措施计划，需要考虑的特殊情况不包括()。A．结构复杂、施工难度大的工程项目B．高处作业C．压力容器作业D．工程概况33．根据国家标准《建筑施工场界噪声限值》的要求，对装修阶段夜间的噪声限制是()。A．75分贝B．85分贝C．55分贝D．禁止施工31．因生产过程及工作原因或与其相关的其他原因造成的4934．固体废弃物处理的最终技术是()。A．回收B．焚烧C．填埋D．固化35．属于职业健康安全体系的核心要素的是()。A．记录和记录管理B．培训、意识和能力C．职业健康安全管理方案D．应急准备和响应36．制定环境方针是()的责任。A．项目经理B．监理工程师C．最高管理者D．业主方37．某一特定危险情况的发生的可能性和后果的组合是指()。A．绩效B．风险C．风险评价D．事故34．固体废弃物处理的最终技术是()。5038．由()负责成立工作小组负责建立职业健康安全与环境管理体系。A．项目经理‘B．最高管理者或授权管理者代表C．作业人员D．基层干部39．在网络计划中，判断关键工作的条件是该工作()。A．自由时差最小B．与其紧后工作之间的时间间隔为零C．持续时间最长D．总时差最小

40．酸雨是人类21世纪的生存环境面临的八大挑战之一，其危害是()。A．使建筑和材料设备遭受腐蚀·B．使全球平均气温上升C．使海平面上升·D．使紫外线辐射增加38．由()负责成立工作小组负责建立职业健康安全5141．根据风险评价的LEC法，某种情况的风险大小S=250，则根据经验，可判断为()。A．容许风险B．中度风险C．重大风险D．不容许风险42．对于已发出的招标文件进行必要的澄清和修改的，应当在招标文件要求提交招标文件截止时间至少()天前。A．5B．15C．20D．2843．对于招标公司而言，投标单位递交的投标文件的()内容不作为评标考虑范围。A．投标函B．投标报价C．施工组织设计D．施工安全管理计划41．根据风险评价的LEC法，某种情况的风险大小S=5244．以下投标策略正确且合法的是()。A．采取低利政策B．投标人之间互相约定抬高投标价格C．投标人之间进行内部竞价，内定中标人D．招标人向投标人提出工程的条件和要求45．按照工程建设阶段分，合同的类型不包括()。A．建设工程勘察合同，B．建设工程设计合同。C．建设工程施工合同D．建设工程监理合同46．单价合同()。A．按成本加管理费加利润结算B．按调整总价结算C．按实际完成工程量乘以每项工程单价结算D．按估计单价乘以估计工程量结算44．以下投标策略正确且合法的是()。5347．在合同解释中优先于其他文件的是()。A．合同条件B．投标人须知，C．合同补遗或合同谈判纪要D．合同价格条款48．以下关于总包和分包的表述，正确的是()。A．总承包人将勘察、设计或施工任务的一部分分包给符合资质的分包人，不用征得发包人同意B．分包人的施工存在质量问题，总包人承担连带责任C．总承包人与分包人之间订立总包合同D．发包人与总承包人之间订立分包合同49．属于发包人违约责任的是()。A.未按时支付合同价款B．未按合同约定的期限完成工作C．按合同规定干预承包人的工作，D．未按合同约定的质量完成工作47．在合同解释中优先于其他文件的是()。5450．成本费按承包人的实际支出由发包人支付，发包人同时另外向承包人支付一定数额或百分比的管理费和商定的利润，这种合同应是()。A．可调价格合同B．目标合同C．总价合同D．成本加酬金合同51．所谓分包是指总承包企业将所承包的建设工程中的()发包给其他建筑业企业完成的活动。A．专业工程或劳务作业B．主体工程C．全部工程D．全部工程肢解后52．建设工程合同《专用条款》的解释比《通用条款》()。P132A．不定B．同等C．不优先D．优先53．分包单位按照分包合同的约定对()负责。A．总包单位B．业主C．设计单位D．监理单位50．成本费按承包人的实际支出由发包人支付，发包人5554．工程承包人在确认分包人递交的结算资料后()内向劳务分包人支付劳务报酬尾款。A．5天B．7天C．14天D．28天55．用于劳务施工或者提供给劳务分包人使用的施工机械设备必须办理保险，保险费用由()支付。A．劳务分包单位B．工程承包单位C．建设单位D．以上都不对56．发包人在招标文件中规定的要求承包人提交的保证履行合同义务的担保称为()。A．投标保证金B．履约担保C．预付款担保D．支付担保54．工程承包人在确认分包人递交的结算资料后()内5657．预付款担保的主要形式是()。A．银行保函B，由保证公司担保C．抵押担保D．履约保证金58．建设工程合同签订以后，发包人给承包人一定比例的预付款，一般为合同金额的()，但需由承包人的开户银行向发包人出具预付款担保。A．5％B．10％C．15％D．20％59．()不属于合同价格分析的内容。P42A．合同所采用的计价方法及合同价格所包括的范围B．工程计量程序，工程款结算(包括进度付款、竣工结算、最终结算)方法和程序C．合同价格的调整，即费用索赔的条件，价格调整方法，计价依据，索赔有效期规定D．违约合同责任60．合同分析完成后，由()向各个层次的管理者做出合同交底。A．项目经理B．监理工程师C．合同管理人员D．业主代表57．预付款担保的主要形式是()。5761．以下关于索赔的表述中错误的是()。A．索赔是单向的

B．发包人可以向承包人索赔C．承包人可以向发包人索赔D．索赔时相互的62．以下因工程变更而造成时间、费用损失，但不可作为索赔理由的是()。A．设计变更B．发包人提出的工程变更C．承包人自行做出的工程变更

D．监理工程师提出的工程变更63．对于反索赔，下列说法正确的是()。A．发包人的索赔B．承包人根据保险合同向保险公司索赔C．反索赔是相对索赔而言，是对提出索赔的一方的反驳D．承包人的索赔61．以下关于索赔的表述中错误的是()。5864．在国际工程承包合同纠纷中，尤其是涉及较大项目的建筑施工纠纷，往往并不适于用()的方式解决。A．协商B．调解C．仲裁D．诉讼65．NEC合同条件是由()编制的工程合同体系。A．英国土木工程师协会B．美国建筑师学会C．国际咨询工程师联合会D．德国建造师学会66．项目管理信息系统主要用于()。A．项目的成本控制B．项目的目标控制C．项目的计划控制D．项目的组织控制64．在国际工程承包合同纠纷中，尤其是涉及较大项目的5968.以下说法正确的是()。A．施工方的项目管理是项目管理的核心B．施工作业质量控制的核心是每道工序的施工质量C．培训、意识和能力是职业健康安全管理体系的十大核心要素之一D．控制系统运新的核心机制是约束机制68．以下说法正确的是()。A．NEC合同条件是内涵广泛的系列合同条件B．FIDIC施工合同条件履行过程中采用以项目经理为核心的项目管理模式C．AIA主要用于大型项目合同D．BOT是总价总承包合同的简写68.以下说法正确的是()。6069．以下计算公式错误的是()。A．进度偏差(I)=已完工程实际时间—已完工程计划时间B．风险大小可根据S=LXEXC来计算C．已完工程实际施工成本=已完工程量X已完工程实际时间D．成本加酬金合同的总价=实际支出成本+一定百分比的管理费用+商定的利润70．以下说法不正确的是()。A．合同对外确认之前，应由律师核实，以确保协议的合法性B．转包在我国是法律允许的C．施工项目成本控制应当贯穿于从投标阶段开始到竣工验收的整个过程D．建立安全生产责任制是施工安全技术措施计划实施的重要保证69．以下计算公式错误的是()。61二、多项选择题(每题2分。每题中的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0．5分)1．建设工程项目的全寿命周期包括项目的()。ABDA．决策阶段B．实施阶段C．验收阶段D．使用阶段E．维修阶段’2．管理的职能包括()。ABCEA．提出问题·B．筹划C．执行D．人员安排’E．检查3．建设工程项目总承包的方式有()。ACA．设计一施工总承包B．业主方自行项目管理C．设计采购施工总承包D．业主自行采购，E．承包商采购二、多项选择题(每题2分。每题中的备选项中，有2个或2个以624．通过()可以确定和选聘到有能力的员工。ADEA．编制人力资源规划B．团队建设C．员工培训D．通过招聘增补人员E．进行人员甄选．5．施工成本按成本构成可分为()。BCEA．单项工程施工成本B．人工费与材料费C．施工机械使用费D．单位工程施工成本E．措施费和间接费6．工程价款的调值公式包括()。ABCDA．合同工程预算进度款B．合同支付中不能调值的部分C．价格指数D．可变费用比重E．调价系数4．通过()可以确定和选聘到有能力的员工。ADE637．成本分析的基本方法有()。ABCEA．比较法B．因素分析法C．比率法D．年值法E．差额计算法8．以下关于成本分析的基本方法的叙述正确的是()。ABCEA．比较法又称指标对比分析法B．因素分析法可用来分析各种因素对成本的影响程度C．差额计算法是利用各个因素的目标值与实际值的差额计算其对成本的影响程度D．比率法是指用两个以上的指标的比例进行分析的方法E．构成比率法能够分析该项指标的发展方向和发展速度9．由不同参与方的计划构成进度计划系统，包括()。ABDEA．业主编制的整个项目实施的进度计划B．施工进度计划C.监理进度计划D．采购和供货进度计划E．施工和设备安装进度计划7．成本分析的基本方法有()。ABCE6410．工程网络计划按工作持续时间的特点划分为()。ABEA.肯定型问题的网络计划B．非肯定型问题的网络计划C．事件网络计划D．工作网络计划E．随机网络计划11．分层次规划的原则中，属于第二层次的是()。CDEA．建设单位和对整个建设项目进行相关范围的质量控制系统设计B．工程总承包企业对总承包工程项目进行相关范围的质量控制系统设计C．设计单位进行责任范围内的质量控制系统设计D．施工企业(分包)进行责任范围内的质量控制系统设计E．监理企业进行责任范围内的质量控制系统设计12．施工阶段质量控制的监控主体包括()。BCDEA．施工承包方B．监理单位C．设计单位D．业主方E．政府的工程质量监督部门10．工程网络计划按工作持续时间的特点划分为()6513．以下三个直方图(注：横坐标长度即为质量标准的上下限)反映的情况，理解正确的是()ABEA．a图表示质量正常稳定受控B．b图表示质量分布偏下限，在管理上必须提高总体能力C．c图说明质量能力偏小，必须提高总体能力D．b图表示质量能力偏大，不经济E．c图表示质量能力偏大，不经济14．以下关于施工安全控制的描述正确的是()。ABCEA．安全控制工作涉及范围大B．安全控制需要把工程系统和环境系统及社会系统结合C．控制措施必须严谨D．安全控制主要是保证财产设备不受损失E．安全控制应体现以人为本的理念13．以下三个直方图(注：横坐标长度即为质量标准的上下限)反66abcabc6715．风险评价方法是评估危险源所带来的风险大小和确定风险是否可以容许的全过程。根据评价结果对风险进行分级，按照不同级别的风险有针对性地采取风险控制措施。关于两种风险评价公式R=Pf和S=LEC的说明正确的是()。ABDEA.S指的是风险的大小B．p指的是事故发生的概率C．Lf指的是事故发生的可能性D．Cf指的是事故后果的严重程度E．E指的是人员暴露在危险环境中的频繁程度16．现场环境保护的意义在于()。ACDEA．节约能源、保护人类生存环境、保证社会和企业可持续发展的需要B．保证项目质量目标和进度目标，节约施工成本的需要C．保护和改善施工环境是现代化大生产的客观要求D．是消除对外部干扰保证施工顺利进行的需要E．是保证人们身体健康和社会文明的需要15．风险评价方法是评估危险源所带来的风险大小和确定风6817．固体废弃物对环境的危害是全方位的，主要表现在()方面。ABCDA．侵占土地B．污染土壤C．污染水体D．污染大气E．影响施工条件，18．职业健康安全管理体系的模式采用系统化的戴明模型，它包括的四个环节为()。ACDE·A．策划B．管理C．行动D．检查E．改进19．环境管理体系基本内容中的一级要素包括()。ABDEA．环境方针B．规划(策划)C．目标D．检查和纠正措施E．管理评审20．根据对不同人员的培训要求，职业健康安全管理体系可将参加培训的人员分为四个层次，包括()。ABCEA.最高管理层B．中层领导及技术负责人C．具体负责建立体系的主要骨干人员D．基层干部‘E．普通员工17．固体废弃物对环境的危害是全方位的，主要表现在(6921．招标人应对投标人的资格进行预审，资格预审应主要审查潜在投标人或者投标人是否符合()。ABDEA．具有独立订立合同的权利B．具有履行合同的能力C．没有处于被责令停业，投标资格被取消的状态D．5年内没有重大工程质量问题E．法律法规规定的其他资格条件22．合同谈判的主要内容有()。ABCD·A．工程的内容和范围的确认B．合同价格条款C．合同价格调整条款D．合同款支付方式的条款E．施工组织计划、改购计划等23．属于《建设工程施工合同(示范文本)》中《通用条款》内容的是()。ABCEA．施工组织设计和工期B．合同价款与支付C．安全施工D．工程承包范围E．竣工验收与结算21．招标人应对投标人的资格进行预审，资格预审应主要审查潜在7024．以下行为是我国法律明文禁止的有()。ABDEA．总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位B．总承包单位将其承包的工程肢解后以分包的名义转包给其他人承包C．总承包单位将所承包的建设工程中的劳务作业分包给其他人承包D．以出借资质证书的方式允许他人以本企业名义承揽工程E．分包单位将其承包的建设工程再次分包25．长乐集团承包中关村地下排水工程的施工时，分包基础工程给某企业，工程于今年春季竣工。但是由于今年夏天北京大量降水，引起排水工程堵塞，下列对于维修责任叙述正确的是()。AEA．长乐集团应该负有维修责任B．该企业无需负担维修责任·C．该企业应该负担全部保修责任D．该企业应该负担部分保修责任E．该企业根据合同负担保修责任24．以下行为是我国法律明文禁止的有()。ABDE7126．以下说法正确的是()。BDEA．对于无条件保函的情况，当承包人未履行合同义务时，发包人需要出具证明，经担保人鉴定后，方能对银行保函进行收兑B．承包人违约时，由工程担保人代为完成工程建设的担保方式是我国工程担保制度探索和实施的重点C．保留金总额一般情况下最高不得超过工程进度款的10％D，可以用银行保函、履约保证金等方式作为支付担保的形式E．我国规定，投标保证金最高不得超过80万人民币27．合同交底的内容有()。ABEA．对合同的主要内容做出解释和说明B，将各种合同事件的责任分解落实到各工程小组或分包人C’．对合同价格作分析D．对合同要求的施工工期作分析’E．在合同实施前与其他相关的各方面落实各种安排26．以下说法正确的是()。BDE7228．索赔成立的条件包括()。ABCDA．与合同对照，事件已造成了承包人成本的额外支出或直接工期损失B．造成损失的原因按合同约定不属于承包人的行为责任C．不是承包人造成的损失，按照合同约定，也不是应该由承包人承担D．承包人按合同规定的程序及时提交了索赔意向通知和索赔报告E．承包人的责任，但对承包人造成的损失过大29．对于国际工程承包人来说，实施阶段的工作内容包括()等。ABCDA．合同管理B．计划管理C．成本管理D．财务管理E．索赔管理：30．英国NEC系列合同条件的特点是()。ABCDA．使用范围广B．灵活性C．强调沟通、合作与协调D．简明清晰，E．“通用条件”为其核心28．索赔成立的条件包括()