程施协议书(15篇)

程施协议书(15篇)名目第1篇建设工程施工单位安全生产协议书第2篇工程施工内部责任制协议书第3篇电力工程施工安全管理协议书范本第4篇工程施工项目合作协议书双方版本第5篇大路工程施工监理合同协议书样书经典版第6篇钢筋分项工程施工承包协议书范本最新第7篇小工程施工协议书第8篇单项工程施工合同/协议书范本最新第9篇家庭居室装饰装修工程施工协议书专业版第10篇建筑工程施工安全合同协议书范本第11篇大路工程施工监理合同协议书通用范文第12篇外墙面砖分项工程施工承包协议书范本最新第13篇消防工程施工协议书第14篇大路工程施工监理合同协议书范文常用版第15篇大路工程施工监理合同协议书样本

【第1篇】建设工程施工单位安全生产协议书

建设单位：___________(以下简称甲方)

施工单位：___________(以下简称乙方)

为了切实加强施工现场安全生产管理，全面履行甲乙双方签订的建设工程施工合同，进一步明确在施工过程中甲、乙双方各自的安全责任，爱护施工人员的安全身体健康，防止因工伤亡事故的发生。依照《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国建筑法》《民法典》。以及有关法律、法规规定，签订本协议书。甲乙双方均应严格遵守本协议书规定的权利、责任和义务，确保施工现场的安全生产。

一、工程项目概况

1.工程名称：___________

2.工程地点：___________

二、工程项目期限

自___年___月__日(开工日期)以实际开工时间为准。

至___年___月__日(竣工日期)以实际开工时间推计。

三、项目安全管理目标

(一)安全生产目标

1.人身死亡事故为零;

2.重大机械、设备事故为零;

3.重大火灾事故(为零;

4.负同责以上重大交通事故为零

5.严峻未遂事故为零。

6.环境污染事故为零

7.重大职业病事故为零。

四、安全生产要求

1.乙方应按有关规定，实行严格的安全防护措施，否则由于自身安全措施不力而造成事故的责任和因此而发生的费用由乙方担当，非乙方责任的伤亡事故，由责任方担当责任和有关费用。

2.乙方应熟识并能自觉遵守，执行建设部《建筑施工安全检查标准》以及相关的各项规范，自觉遵守当地政府有关安全施工的各项规定和行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律、法规、规范、标准及各项规定，并且乐观参与各种有关促进安全生产的各项活动，切实保障施工工作人员的安全与健康。

3.乙方必需敬重并且听从甲方现行的有关安全生产各项规章制度和管理方式，并按经济合同有关条款加强自身管理，履行乙方责任。

五、甲、乙双方共同的义务

甲乙双方共同遵守国家和本市有关安全生产的法律、法规和规定，仔细执行国家、行业、企业安全技术标准。

在市统一领导下，组成施工现场安全生产领导组织机构;(见附图)

定期召开安全生产工作会议，建立安全生产责任制，和群防群治制度，制定各项安全生产规章和安全生产目标责任，形成一体化的安全生产监督管理体系和保证体系，并根据职责分工抓好落实。

坚持“安全第一，预防为主”的方针，不允许违章指挥和违章作业。在组织施工生产时先落实安全爱护措施，防止事故发生。

抓好安全教育;严厉 安全纪律;规范安全行为;净化作业环境，禁止野蛮施工，防止施工扰民。发生事故马上实行措施爱护现场，抢救伤员，防止事故扩大，并应分别准时报告上级主管部门组织事故调查小组，查清事故缘由，确定事故责任，根据“三不放过”原则拟定改进措施，提出对事故责任者的处理看法。

六、甲方的详细责任

1.对乙方制定上报的安全目标责任、施工组织设计、管理规章制度、安全施工方案、专项技术安全措施、各项文件审核备案。

对乙方施工现场安全生产保证体系、安全施工组织、安全技术措施的落实进行监督检查。

2。定期召开或参与施工现场安全会议，不断完善安全保证体系，对施工现场消失的违反安全操作规程现象提出订正和整改看法，并监督乙方限期落实;如若不按期整改，甲方有权责令其停工，停工时的费用及工期延误由乙方负责。

七、乙方的详细责任

1.乙方必需持有企业资质证、安全资质、外进许可证，对施工现场安全管理负全责，组织指挥现场安全生产，向分包单位(民工)公布本企业、本施工现场安全生产规章制度。核查分包单位(民工)安全生产保证体系和规章制度，并对分包单位(民工)安全生产实施监督管理。

2.接受甲方的指挥和监督，遵守甲方安全管理制度，建立独立安全生产组织保障体系，参与工地安全生产领导机构，出席安全工作会议，执行会议决议。

3.编制工程项目安全施工组织设计，并分解到分包项目。组织指导分包单位(民工)编制分包工程内容的安全施工方案，制定安全技术措施并监督实施。制定本单位安全目标责任，管理规章制度，并报甲方备案。

4.在支配工作时针对其施工内容、工艺要求，提出施工方法和安全操作规程，供应规范标准(建设部颁发的jgj59-99)的安全爱护设施。以书面形式向施工负责人进行安全技术交底，交底由施工负责人和安技人员签字备案。施工中监督应按交底内容实施。

5.对进场职工进行登记造册，复验身份证件，发放胸卡，并佩带上岗，按名单进行“三级”安全教育，建立安全教育档案。对分包单位的特种作业人员资格进行验证。并作好特种作业人员的培训、考核、持证上岗，杜绝非特种作业人员从事特种作业。

6.按规定要求设置安全技术管理人员(施工人员50人以上的应设专职安全技术管理人员;不足50人的，应指定兼职安全技术管理人员;各施工班组应设一名兼职安全员)，负责操作中的安全检查和监督工作。

7.负责班前安全教育和工种交换的安全教育。下达施工任务时，应进行有针对性的安全技术交底。检查操作人员安全着装和应佩带的安全爱护用品;发生交叉作业时，应先报告甲方及有关负责人，并进行监护，担心排患有高血压、心脏病及其它不适于高空作业的人员从事高空作业。

8.设置必要的职工生活设施，并符合卫生、通风、照明等要求，施工的膳食、饮水供应等应符合卫生要求。如因生活设施支配不当导致人员伤亡事故，责任由乙方担当。

9.在简单发生火灾的地区施工动火时，应事前向甲方申请，待书面批准后，并实行有效的防护措施，才得施工，储存，使用易燃易爆器材时，应当采纳特别的消防安全措施并指定专人负责。

10.对分包施工工序，操作岗位的安全行为进行日常监督检查，订正违章指挥，违章作业，和违反劳动纪律的行为，发觉严峻违章违纪和事故隐患，马上责令停工，监督整改，并按双方商定的管理方法进行处理。严峻者终止合同，清退出场，所造成的一切经济损失由乙方担当。

11.对分包自带机具、设备、安全防护用品等按国家标准和地方规定进行技术指标、安全性能检验，合格者方可进入施工现场，监督分包正确安装使用和拆除。

12.教育本单位职工遵章守法，不准违章指挥和违章操作。施工中如因乙方施工人员违章指挥、违反安全纪律，违反安全操作规定而发生伤亡事故，所造成的损失和后果由乙方负责。

13.对施工现场的各种安全设施和劳动爱护用品要责成专人定期检查和维护，准时消退隐患，保证其安全有效。

14.发生伤亡事故按规定马上报告甲方。

15.在任何时间乙方施工人员的安全爱护，乙方自理，甲方不予负责。

16.乙方对所施工周边的环境有爱护的职责，如有损坏，必需马上恢复原状，因此造成的一切后果由乙方负责。

17.合同签定后，甲方将扣除合同总造价的1‰作为本工程的安全保证金，待本工程竣工验收合格后予以返还;如在施工期间连续发生三次重大安全事故，此保证金，予以扣除，事故的一切责任由乙方担当。

18.如乙方在施工过程中，造成对第三方的损害，一切责任，由乙方负责。

19.乙方在施工期间，严禁偷、挪用、破坏施工现场的安全防护设施。警示标志、材料设备以及消防器材等。凡乙方人员违反本条款，一经发觉加倍惩罚，严厉 处理，情节严峻的送公安机关处理。

20.乙方人员必需遵守劳动纪律，在工作中按规定正确佩戴和使用个人防护用品。严禁袒胸露背，穿拖鞋上岗。严禁在宿舍内私拉电线，严禁在宿舍内使用电炉等电器设备。

21.夜间施工遵守常州市城管、环保、建设部门的有关规定，并做到不扰民。

22.在施工过程中，发生交通、施工、机电、消防、等安全事故，要马上抢救伤者，实行措施削减财产损失，爱护现场，乐观主动的协作甲方处理事故。

23.乙方各配电箱位置设立合理便于使用。各开关插座安全牢靠，并按标准配备持有效的上岗专业电工。

24.乙方需严格遵守国家及常州市的安全用电技术规范及相关用电标准。

25.乙方必需严格遵守甲方所制定的现场施工用电制度，规定及施工用电安全技术交底。

26.乙方人员不得随便乱接拉电源及其他担心全的电气设备;如需用电必需由专业进行操作。

27.乙方在使用手提电动工具时必需使用安全牢靠合格手提电动工具，禁止使用不符合要求的其他小插板。电源线必需选用无接头，无破损的多股铜芯橡皮护套软电缆。

28.现场移动照明必需实行封闭碘钨灯;严禁使用开口式碘钨灯在特别所需使用手把灯，必需采纳36v以下的安全电压。

29.在使用电焊机等电气设备时必需穿好放触电防护用品;全部用电设备都必需接爱护线并安装插头，严禁用电线直接插入插座使用。

30.施工现场的配电箱和开关箱应配置两级漏电爱护;并选用电流淌作型，漏电动作不大于30ma，额定漏电动作时间不大于0.1s。潮湿及手持工具末及漏电动作不大于30ma，额定漏电动作时间不大于15ma。配电箱内设备必需完好无损，安装坚固，导线接头包扎严密，绝缘良好，电源线进箱处固定。箱内分路应标注明确。箱内侧应标有单线系统，箱内应配锁，并由专人负责。配电箱四周不能有杂物。

31.施工现场的临时用电设施和器材必需使用正规厂家的合格产品，严禁使用假冒伪劣等不合格产品。安全电气产品必需经过国家专业检测机构认证。

32.因乙方违反有管规定、标准、规定及本协议所引发电气灾难事故，造成经济损失或人员是还的一切责任，经济损失均由乙方担当，如另有未尽事宜按常州市有关用电规范、规定执行。

33.模板制件安装

模板安装拆除安全要求

33.1.模板安装高度在2m及以上时，应符合现行国家标准《建筑施工高处作业安全技术规范》jgj80的有关规定。

33.2.模板及其支撑系统在安装过程中必需设置防倾覆的牢靠临时设施。

33.3.登高作业时，各种配件应放在工具箱或工具袋中严禁散放在模板或脚手板上，各种工具应系挂在操作人员身上或放在工具袋中，不得掉落。

33.4.安装模板时，上下应有人接应，随装随运，严禁抛掷。且不得将模板支搭在门窗框上，也不得将脚手板支搭在模板上，并严禁将模板与上料井架及有车辆运行的脚手架或操作平台支成一体。

33.5.当模板安装高度超过3.0m时，必需搭设脚手架，除操作人员外，脚手架下不得站其他人。高处作业时，操作人员应佩戴安全帽、系安全带、穿防滑鞋。安全帽和安全带应定期检查，不合格者严禁使用。

33.6.作业人员严禁攀登模板、斜撑杆、拉条或绳索等，不得在高处的墙顶、独立梁或在其模板上行走。

33.7.吊运大块或整体模板时，当垂直吊运时，应实行不少于两个吊点，水平吊运应实行不少于四个吊点。吊运必需使用卡环连接，并应稳起稳落，待模板就位连接坚固后，方可摘除卡环。

33.8.模板及其配件进场应有出厂合格证或当年的检验报告，安装前应对全部部件进行仔细检查，不符合要求者不得使用。

33.9.在高处安装和拆除模板时，四周应设安全网或搭脚手架，并应加设防护栏杆。在临街面及交通要道地区，尚应设警示牌，派专人看管。

33.10.施工现场的用电，应符合国家现行标准《施工现场临时用电安全技术规范》jgj46的有关规定。

33.11.搭设应由专业持证人员安装，安全责任人应向作业人员进行安全技术交底，并做好记录及签证。

33.12.模板拆除时，混凝土强度必需达到规定的要求，严禁混凝土未达到设计强度的规定要求时拆除模板。

33.13.每根立柱底部应设置底座及垫板，垫板厚度不小于50mm。当立柱底部不在同一高度时，高处的纵向扫地杆应向低处延长不少于2跨，凹凸差不得大于1m，立柱距边坡上方边缘不得小于0.5m。

33.14.立柱接长严禁搭接，必需用对接扣件连接，相邻两立柱的对接接头不得位于同步内，且对接接头沿竖向错开距离不宜小于500mm，各接头中心距主节点不宜大于步距的1/3。

33.15.上段钢管的立柱不得与下段钢管立柱错开固定在水平杆上。

34.脚手架安拆要求;

脚手架搭拆安全要求

34.1.脚手架搭设人员必需是经过国家现行标准;考核合格的专业架子工。搭设脚手架人员必需戴安全帽、安全带，穿防滑鞋。

34.2.脚手架搭设时应按下列阶段进行质量检查，发觉问题应准时校正。

a)基础完工后及脚手架搭设前;

b)混凝土板强度检测;

c)操作层施加荷载前;

d)每搭设完10m高度后;

e)达到设计高度后。

34.2.1.使用阶段

a)操作层上的施工荷载应符合设计要求，不得超载;

b)不得将模板支撑、缆风绳、泵送混凝土管等固定在脚手架上，严禁任意悬挂起重设备;

c)六级及六级以上大风和雾、雨天应停止脚手架作业，雨后上架操作应有防滑措施。

d)在脚手架使用期间，严禁任意拆除下列杆件：主节点处的纵、横向水平杆，纵、横向扫地杆;

e)连墙杆撑;要拆除上述任一杆件均应实行安全措施，并报主管部门批准。严禁在脚手架基础及其邻近进行挖掘作业，否则应实行安全措施，并报主管部门批准。

f)在脚手架上进行电、气焊作业时，必需有防火措施和专人看管;

g)工地临时用电线路的架设及脚手架接地、避雷措施等应按国家现行标准执行。

h)立杆底座应安放厚度不小于50mm的木垫板，也可采纳槽钢等。垫板与混凝土板接触紧密平整。

34.2.2脚手架的拆除

a接收到项目部脚手架架体拆除任务书后方可进行拆除作业工作。

b拆除现场设警戒区域，挂醒目的警戒标志。警戒区域内严禁非操作人员通行或在脚手架下方连续施工，监护人员履行职责，配备良好的通讯装置。

c认真检查吊运机械包括夹具是否安全牢靠，吊运机械不允许搭设在脚手架上，另立设置。

d拆除人员进入岗位以后，先进行检查，加固松动部位，清除步层内留的材料、物件及垃圾块，全部清理物安全输送至地面，严禁高处抛掷。

e按搭设的反程序进行拆除，即安全网検攀职垫铺脚手板椃阑だ父搁栅椉舻冻鸥连墙杆棿蠛岣小横杆椓⒏底排的大横杆、搁栅、平杆、斜撑杆。(即先搭后拆，后搭先拆的挨次进行拆除。)

f不允许分立面拆除或上、下二步同时拆除，仔细做到一步一清、一杆一清。

g全部连墙杆、剪刀撑杆件、隔立板、登高措施必需随脚手架步层拆除同步进行下降。不准先行拆除。

h全部杆件与扣件，在拆除时分别，不允许杆件上附着扣件输送到地面或两杆同时拆下输送地面。

i全部铺脚手板拆除时，自外向里直立，搬运防止自里向外翻起。严禁脚手板上的垃圾物件直接从高处坠落伤人。

j当日完工后，认真检查岗位四周状况，如发觉留有隐患的部位，准时进行修复或连续完成至一个程序，一个部位的结束，方可撤离岗位。

35.深基坑的安全要求

深基坑的安全要求

35.1.基础施工前必需进行地质勘探和了解地下管线状况，依据土质状况和基础深度编制专项施工方案。施工方案应与施工现场实际相符，能指导实际施工。其内容包括：放坡要求或支护结构设计、机械类型选择、开挖挨次和分层开挖深度、坡道位置、坑边荷载、车辆进出道路、降水排水措施及监测要求等。对重要的地下管线应实行相应措施。

35.2.基础施工应进行支护，基坑深度超过5m的对基坑支护结构必需按有关标准进行设计计算，有设计计算书和施工图纸。

35.3.施工方案必需经企业技术负责人审批，签字盖章后方可实施。

临边防护

35.4.基坑施工必需进行临边防护。深度不超过2m的临边可采纳1.2m高栏杆式防护，深度超过2m的基坑施工还必需采纳密目式安全网做封闭式防护。

35.5.临边防护栏杆离基坑边口的距离不得小于50cm。

基坑开挖施工安全监控防范措施

35.6.加强对从事施工人员的安全教育和培训，坚持“先培训，后上岗”的原则。强化安全意识。牢牢绷紧安全生产这根弦。

35.7.基坑开挖前，由工程部向工区和作业队进行施工技术和安全交底，工区和作业队主管工程师负责对作业人员进行安全技术教育和培训，经考试合格后持证上岗。

35.8.现场指挥人员必需严格执行安全生产法律法规和安全交底，坚持安全第一，抓好安全管理工作，确保基坑开挖作业人员的安全。

35.9.在基坑开挖之前，工区和作业队要仔细落实以岗位责任制为中心的各项安全制度，充分发挥作业人员切实做好安全生产的乐观作用，确保施工的顺当进行。

35.10.负责基坑开挖的作业班组，班组长必需坚持工前安全讲话、工中安全检查、工后安全评议活动。听取和接受本班组人员对安全生产提出的看法和建议。

35.11.在高边坡脚下开挖基坑时，班组安全员应对边坡进行检查，确认无安全危急后才允许班组人员进入现场作业，并随时观看边坡有无特别状况发生。

35.12.人工开挖基坑深度超过1.2m要设置人行梯，并视地质状况设置护壁，施工中要严格根据设计坡度开挖，严禁局部开挖深坑再从底层向四周掏土，违者将按项目部“安全奖惩方法”予以处理。

35.13.机械开挖基坑要严格根据机械操作规程进行，应保持与基坑有1~1.5m的安全距离，并设专人指挥，指挥人员不得违章、强令作业人员冒险作业，违者将按《安全生产法》的有关规定追究责任。

35.14.开挖基坑遇到涌水、涌砂、边缘坍塌等危急状况时，实行防护措施后，要马上撤除作业人员和机械设备，以保障作业人员和机械设备的安全。对延误时间造成事故者，将依法追究责任。

35.15.当基坑开挖需要放炮时，必需由经考试合格持有爆破证的人员担当，放炮前非爆破作业人员必需撤离到安全地区，炮后20分钟经检查确认无安全隐患时，作业人员方可进入现场施工。必需遵守执行。

35.16.基坑开挖前后对其四周的危石、危土予以清除。

35.17.雨季施工要备好抽水机，以防基坑积水坍塌。

35.18.做好基坑放坡工作和监控测量。

36.“三宝”“四口”、“五临边”防护措施

三宝指安全帽、安全带、安全网。

四口指楼梯口、电梯口、予留口、通道口。

五临边指深坑、阳台、雨蓬、沿口搂层(屋面)临边。

a.进入施工现场的任何人员必需正确带好安全帽，扣好保险钩。

b.高空作业悬空作业人员必需佩好安全带，扣好保险钩。

c.洞口应加盖盖密，大的洞口应加栏杆防护，并设明显标志。

d.楼梯口设临时栏杆，电梯进口设临时棚门，电梯井内每层需架安全网。

e.通道口搭设安全棚，棚顶双层(两层之间距离大于70公分)

36.1.进场前，施工企业组织(企业、项目部、监理单位)相关人员进行联合验收，并按规定做好验收记录。未阅历收或验收不合格的，不得用于施工现场，验收发觉质量有异议的，应托付具有相应法定检测资质的检测单位进行实物检测，检测合格的方可使用。

36.2.发放和管理过程中，坚持“谁用工，谁负责”的原则。施工作业人员所在企业(包括总承包企业、专业承包企业、劳务企业等)必需按国家规定免费发放，不得以货币或其他物品替代。

36.3.发放时，要求相关人员做好记录。施工作业人员在领取时，管理人员应向领取人说明“三宝”产品的质量状况、产品性能和使用说明，以便在作业中正确使用。

36.4.施工作业人员必需接受安全教育，有权拒绝强制其使用不合格产品并负有正确佩戴和使用的义务。

36.5.施工企业应建立并严格执行报废制度，应依据相关规定对到报废期的马上做出报废处理。对已损坏的不得擅自修补使用。

36.6.建筑安全监督管理机构在施工现场检查时，发觉质量不合格的有权依法予以暂扣和没收处理。

36.7.建筑安全监督管理机构应将企业的“三宝”产品管理状况列入建筑施工企业《安全生产许可证》条件的初审内容之一;施工现场“三宝”产品的质量状况作为认定企业是否降低安全生产条件的主要内容;施工作业人员是否正确使用状况作为考核企业安全生产教育培训是否到位的重要依据;施工企业项目部的管理及使用状况作为创建安全质量标准化工地的重要考核内容。

37.机械设备安装拆除安全要求

塔吊、电梯安装要求

37.1.在建筑施工起重机械进行安装前，应出具基础的验收报告，基础混凝土试块抗压试验报告原则上要求28天养护期的混凝土试块抗压试验报告，如确因工期紧，可先供应7天养护期的混凝土试块抗压试验报告，然后补28天养护期的混凝土试块抗压试验报告。

37.2.即日起，安装单位在安装建筑施工起重机械时，不得先安装后告知。

37.3.在报装报拆时，安装拆卸工至少按如下要求供应：塔吊初次安装需供应4名，塔吊顶升时需供应3名，施工升降机安装拆卸需供应2名。需司机、电工、电焊工、司索、指挥等其他特种作业人员协作的，以上人员至少各1名

此外，现场技术负责人1名，专职安全员1名。

37.4.塔吊(自由高度时)和施工升降机初次安装完毕和最终一道附着完成时，均由市特检所检验检测合格，并由使用单位组织出租、安装、监理等有关单位进行验收合格后方可投入使用。实行施工总承包的由施工总承包单位组织验收。其他附着完成时，由使用单位组织(或施工总承包单位)出租、安装、监理等有关单位进行验收合格后可投入使用。

7.5.塔吊和施工升降机的检测检验报告到期应准时进行复检。

7.6.负责安装塔吊、施工升降机和物料提升机等建筑起重设备的安装单位同时负责该建筑起重设备的顶升、加节和拆卸.

38.宿舍安全要求

为了更好消退建筑工地员工集体宿舍安全隐患，提高建筑施工安全文明水平，现就我建筑工地员工集体宿舍安全管理要求如下：

38.1按施工组织设计搭建员工集体宿舍。项目安监机构加强巡查。

38.2使用金属结构的床铺。全部设置的集体宿舍，使用金属结构的床铺，且单人单床。

38.3.妥当支配人员疏散通道。集体宿舍内的床铺应有序安放，并设置宽1.2m以上的出入通道，宿舍门必需外开。每间宿舍不得超过30，超过15人的宿舍必需设置两个出入口。

38.4.仔细制订应急救援预案。施工企业应依据宿舍的抗风抗雨力量、地理位置等实际状况制订切实可行的应急疏散和救援预案。

38.5.集体宿舍不得使用竹材、油毡纸等易燃材料，其他消防、消暑、防触电、防蚊咬、防中毒等安全卫生要求仍按现行有关规定、标准执行。

38.6.项目部仔细履行监管职责。

39.编制专项安全技术措施

1.临时用电施工组织设计

2.落地式外墙脚手架搭设方案

3.制订施工阶段各分项工程的安全技术交底书

4.按《施工现场安全生产保证体系管理资料》对会议活动进行记录

5.编制各项应急预案。

八、其它

1.本协议经双方签字盖章生效，具有同等法律效力，双方应仔细履行。

2.此协议作为分包合同附件，一式二份，甲、乙双方个执一份。

协议有效期限自：双方签字后生效，工程结束自行终止。

建设单位：_________(甲方盖章)施工单位：_________(乙方盖章)

法定代表人：_____________(章)法定代表人：_____________(章)

托付代理人：_____________(章)托付代理人：_____________(章)

协议订立时间：____年____月___日协议订立时间：____年____月___日

【第2篇】工程施工内部责任制协议书

根据《中华人民共和国民法典》、建设部《建设工程施工合同》的规定，为切实加强工程管理，明确相关责任，确保各项经济技术指标的顺当实施，保证本工程能符合业主合同的要求，按期保质保量的目标，取得较好地社会、经济效益，现责任人在仔细分析讨论本工程的图纸，招投标文件和业主的合同条款要求后，提出，(填写担保状况)承包该工程的施工任务，实行独立核算，自负盈亏。基于以上基础三方共同协商，特达成以下协议。

总则

1：工程概况

1.1工程名称：

工程地点：

承包范围：

承包性质：

1.2开工日期：竣工日期：

总工期：日历天(按业主要求)。

1.3质量等级：(国标或行标特别要求需写明)

2：协议文件及解释挨次

本工程承包协议书、甲方与业主的招标文件、答疑纪要、施工图、投标文件、工程承包合同、图纸会审纪要、洽商、变更等明确双方权利、义务的承诺以及其它技术资料、技术规范等。

3：协议文件使用的语言文字、标准和适用法律

3.1合同语言：汉字

3.2适用法律法规：中华人民共和国民法典及其它现行法律、法规。

3.3适用标准：国家有关该类工程的质量检验、验收标准和规范以及业主要求和规定。

4、合同价款(暂定)：大写元(小写元)

该工程采纳承包方式，结算依据为。

责任人职责

1、责任人应按合同的规定，尽快完成项目部的筹建和精干施工队伍的组织工作，准时到位指定管理人员和技术人员。有关机械、设备、材料和物资，按监理工程师要求的期限与数量到场，做好施工组织设计和工程开工报告的审批工作。

2、如公司投入人员与投标书中的人员不符而引起业主惩罚所产生的费用，。

3、根据本协议的有关规定，应准时按公司单位有关规定报送“工程月报”“工程结算账单”等材料，工程所需的对外联络和宣扬，均以公司单位的名义进行，并报告公司留档备案。

4、听从业主、监理工程师及其代表的工作指令，并乐观搞好业主、监理和当地政府的关系，妥当处理与当地居民的关系。

5、应乐观做好安全生产、保通、治安、消防、环保等方面工作，建立健全各项规章制度和质量保证体系，严格施工过程中的质量掌握，确保工程质量。

6、催收和结算工程款，担当本工程内的一切风险(包括工程质量、机械事故、施工人员及第三人的伤亡事故以及对外的债权、债务)。

7、根据国家的有关规定建立健全财务制度，按时编报财务用款方案。

8、建立施工档案资料，做好施工原始记录，编写施工技术总结和竣工文件，并将有关资料供应一套给公司留存备查。

9、准时处理与业主、监理的往来信函(责任人给业主的信函应经过公司或其授权的代表签署)。

10、责任人在施工期间必需按国家有关规定准时支付工程所发生的人工工资，并将工资发放单每月上报公司财务审核。

11、责任人应为现场施工人员投保工伤保险，使用外来劳动人员必需向有关部门办妥手续。

12、维护公司的声誉，使公司免受责任人造成的任何损害，包括诉讼损失和其他不利于公司的任何事宜。

13、遵守国家的法律、政令、政策以及建设工程管理规定。

14、工程盈亏由责任人担当，与工程有关的人工费、材料费、租赁费、设备费等一切费用均由责任人自行担当。责任人必需按约履行责任人与第三方的合同和协议，按有关规定准时支付民工工资和材料款等，违反该条商定给公司造成的全部损失均由责任人负责赔偿。

15、工程的履约保证金所涉及的现金款项及费用全部由责任人负责，并在签订工程承包合同前打到公司指定帐户。

安全生产与风险责任

1、本工程范围内的全部施工安全及防护设施由责任承包人负责，因责任人缘由或第三方的缘由造成安全、质量事故，包括危及第三者伤亡事故均由责任人自理，公司不负任何责任。(商定风险担当)。

2、责任承包人必需建立现场安全管理组织体制，制定安全管理制度，全面落实安全生产责任制，严格贯彻和仔细执行有关安全生产和劳动爱护的各项法律、法规、标准、条例、规章和制度。常常组织职工学习安全操作规程，教育职工遵章守纪，加强自我爱护，自觉穿戴好劳动防护用品，做到劳逸结合，合理支配作息时间，确保职工安全和健康。

3、特别工种人员必需持证上岗。责任人负责对特别工种人员的日常安全生产管理，对特别工种人员进行相关工种的操作规程教育，按规定定期审查，严禁无证操作。

4、责任人所进场的机械设备、电器设备、安全防护用品必需符合安全要求和建筑行业标准要求，检验合格后，方可投入使用。施工中责任人不得使用无安全防护装置的机具、电气设备，严禁使用假冒伪劣产品。

5、责任人在施工中，应依据编制的施工组织设计组织实施，准时落实相应的施工安全技术措施，做好事故防范工作。全部工程施工人员都必需遵守各项安全操作规程和有关规定，严禁违章指挥和违章作业。

6、责任人必修按业主及监理工程师的要求制定切实可行的沿线“保通’措施，实施中要求施工地段标志、标牌做到规范、精确     、醒目。配备足够的专职人员和机械进行道路修理和指挥协调来往车辆的通行，确保行车安全。

7、风险担当。责任人应以当以自身利益为重，落实风险规避和风险转移措施，准时足额办理施工工程和施工人员及第三方人员的生命财产的保险，并支付这一费用。

工程项目结算及支付

1、责任人(填写工程款结算方式)。

2、在业主工程款到位后，先期暂扣进度款的作为管理费后支付给责任人，税费由责任人在开具工程发票时按实交纳,责任人应遵守专款专用的原则，准时支付本工程的农夫工工资、材料款等其它款项。待工程验收、决算并经业主要求的审计部门确定后与责任人按实结算，未经审计部门审计确认前不支付合同超出部分款项。

3、本工程保修费应根据公司与业主的合同条款，同比例扣除，待缺陷修复责任期满后(按业主规定日历天)工程款到账后三天内付清。如在保修期内，责任承包人不能按公司通知要求担当保修责任，造成公司不能实施完成的，有关保修费公司将不再予以结算。

4、在公司与责任人就内部结算完毕之前，全部建设单位支付的工程款均属于公司的公款，工程款的支配权属于公司。责任人向公司领取的全部款项，必需保证全部用于本工程，不得挪用于任何其他用途(包括不得用于赌博、吸毒、买卖、买房、买车或其它个人消费等)。若违反该条规定，责任承包人情愿按职务侵占罪或挪用资金定罪性处理，并自愿向公司支付所涉金额倍的违约金。

5、工程款支付及入账，按公司财务管理部门规定办理。责任人办理财务往来结算，由责任人或托付代理人(身份证号码)。

6、责任人须供应实际结算工程款的增值税专用材料发票劳务发票。专用发票须在工程款发票开具当月提交且开票日期在工程发票开具当月底前，次月提交的不能抵扣税款，因此产生的税费由全部担当。

税赋

1、责任人担当履约合同所发生调整的各种税赋，并根据税务部门调整之日起的税赋完税。

违约责任与奖罚

1、公司因擅自变更或解除合同，应当支付责任人合同总造价的违约金。

2、责任人未接受公司正值检查、监督的，支付公司合同总造价的违约金因工程达不到合同所要求竣工期限的，除担当业主的惩罚外还需支付公司合同总造价的违约金若工程质量不合格，责任人必需无条件返工至合格以上，达不到合同所要求质量等级要求的，除担当业主的惩罚外还需支付公司合同总造价的违约金。

3、责任人因本合同内的工程质量、安全等问题，导致发生电视或报刊等媒体相关曝光状况，根据负面影响效果公司对责任承包人作出罚款，同时消退负面影响的费用仍有责任承包人负责担当。

4、在施工过程中业主对该项目工程所赐予的一切物资嘉奖归责任人全部，对其所作出的惩罚责任也一律由责任人担当因责任人管理不善所造成的一切经济损失与责任后果全部由责任人负全责。以上各项违约一并执行公司与业主所签订合同有关违约责任之规定。

5、责任人在项目财务收支中违反国家法律、法规及公司财务规章制度，有下列行为之一者，除了应追回违规款项外，还应处以的工程款违约金及担当法律和经济责任。

⑴擅自以公司项目部名称，私设银行结算帐户、私自刻章，直接与建设单位结算工程款和对外发生经济往来，签具经济、债务有关凭据的，责任人应担当法律和经济责任。

⑵不按公司工程款结算规定，把建设方支付的工程款，直接划入责任承包人帐户或他人帐户

⑶把工程款挪作他用或使用不当，无力垫资，使工程需用资金得不到保证，造成工程进度受阻，引起的经济纠纷或司法诉讼

⑷有偷、漏税行为或欠交税金的罚款、滞纳金

6、责任人因管理不善，违规施工，消失下列状况之一者，应负法律责任。

⑴因质量管理不严，造成不行弥补的质量事故或措施不力，延误工期

⑵因安全工作没有做好，引发的各类重大安全事故和造成的损失。

7、本内部责任合同签订以后，责任人不得擅自解除合同，消失下列情形之一的，甲方有权另行派人接管该工程：

⑴未经公司同意，责任人擅自退出工程管理达天以上

⑵未经公司同意，工程停工时间达天以上

⑶建设单位对责任人的表现表示不满，书面要求更换乙方的

⑷工程施工现场管理混乱，建设行政主管部门对工程提出通报批判达次以上的

8、工程发生严峻的质量或安全事故，导致工程处于瘫痪状态的公司接管以后，责任人合同关系仍未解除，但是，公司接管后即视为责任承包人自行放弃向公司要求任何款项的权利，即：工程盈利，由公司依据接管人的贡献另行安排工程亏损，则仍由责任人担当。对于接管以后涉及该工程产生的一切纠纷和责任，最终仍由责任根据内部责任担当最终的责任(公司指派的接管人可以对工程的人、财、物、资金等进行合理的调度，并且责任人无条件认可其行为，责任人不得以已经退出为由拒绝担当责任。

9、因本工程引起的一切纠纷，包括但不限于该工程相关的一切合同、协议或其他文件、项目部成员的行为、项目部施工班组合农夫工的行为、责任承包人委派的其他人的行为等引起的经济责任和法律责任均由责任承包人担当，若造成公司先担当的，则公司可以依据内部承包关系向乙方行使追偿权，最终的一切责任均由责任承包人个人担当。

合同有效期

1、本合同自签订之日起生效，至缺陷责任期满后天之日失效。

其他商定

1、在本协议履行过程中，凡是因责任人的行为导致甲方担当经济责任的，公司有权向责任人行使追偿权，追偿的范围包括公司因责任人的行为而担当的一切损失，包括但不限于违约金赔偿金、利息、诉讼费、律师费、保全费、担保费、公证费、鉴定费等等。

2、本协议未尽事宜，由双方协商、补充，其补充条款为本协议的组成部分，具有同等效力。

3、如双方在履行本合同相关事项过程中所发生的一切争议，。

4、本协议一式二份，双方各持一份，具有同等法律效力，双方各有保密义务。

单位：(盖章)

法人代表或授权托付人(签字)：

【第3篇】电力工程施工安全管理协议书范本

主合同编号：____________

甲方(发包人)：_________乙方(承包人)：______________

法定代表人：_____________法定代表人：________________

联系电话：_______________联系电话：__________________

甲乙双方依据商定，为贯彻“安全第一，预防为主”方针，明确双方的安全责任，确保施工中人身、建筑和设备安全，依据《中华人民共和国安全生产法》等国家有关法律法规，经双方协商全都签订本协议。

第一条工程项目：

施工地址：________________

工程内容及范围：承包方承建的安装工程中全部劳务

开工日期：_____年_____月_____号(以批准开工报告为准)

竣工日期：_____年_____月_____号

其次条安全目标：毁灭重大事故，杜绝违章指挥和违章作业

第三条甲方安全责任

1.开工前甲方应对乙方担当本工程安全施工的力量进行审核,将本单位安全管理要求、本施工区域设施、设备等状况对乙方进行全面施工安全技术交底，并有书面记录或资料。

2.甲方应要求乙方制定施工安全措施报甲方备案。对乙方在危急性的生产区域内作业所制订的施工安全措施，甲方应审查并督促实施。

3.甲方指派专人负责联系、检查与协调乙方执行有关安全工作规定。

4.甲方有权对乙方在安全施工、文明施工中存在的问题进行制止、订正并发出安全整改通知书。

5.甲方有权对乙方参加施工的人员进行安全技术学问和安全工作规程的抽考。

6.施工中发生的甲方事故，由甲方负责调查、统计上报。

第四条乙方安全责任

乙方作为工程项目的承包单位，担当由于自身管理不善，或因乙方施工人员过失，所造成的人身伤亡、设备和工程质量事故、工地火灾以及一切人为责任事故的全部责任，而不应为此增加甲方费用或延迟施工进度。乙方应切实履行以下安全责任：

1.乙方应保证所供应的承包工程劳务要求的相关资质证明材料应真实、合法、有效。

2.乙方必需贯彻执行国家有关安全生产的法律法规，必需制定相应的安全管理制度;严格执行《临时用电规范》、《施工安全检查标准》、登高﹑动火﹑破土﹑下罐(坑)﹑起重等有关安全施工制度及其他安全生产规定、制度。

3.现场施工应遵守国家和地方关于劳动安全、劳务用工法律法规及规章制度，保证其用工的合法性。乙方必需按国家有关规定，为施工人员配备劳动防护用具、安全用具。

4.施工期间，乙方应设有专职安全管理机构，配有专职安监人员，(少于30人者设兼职)。同时乙方指派________作为安全工作联系人。负责施工现场的安全管理、协调、监护工作。

5.乙方一切施工活动，必需编制安全施工措施，施工前对全体施工人员进行全面的安全技术交底，并在整个施工过程正确、完整地执行，无措施或未交底严禁施工。

在有危急性的区域内作业，有可能造成火灾、爆炸、触电、中毒、窒息、机械损害、烧烫伤、生产设备停电﹑停运大事时，必需指定特地监护人，制定专项施工安全措施，经甲方审核、许可后监督实施。

6.大型独立施工项目还应编制施工组织设计，经甲方及监理单位审查合格后监督实施。

7.乙方用于本工程项目的施工机械、工器具及安全防护用具必需满意施工需要，经过检验符合安全规定，在施工过程中应常常进行检查维护。

8.开工前，乙方应组织全体施工人员分工种进行安全教育和安全考试，并将考试合格人员名单(包括临时增补或调换人员)与考试成果报给甲方备案。特种作业人员必需持有有关部门核发的合格有效的上岗资格证书。

9.开工前，乙方应组织人员对施工区域、作业环境及使用甲方供应的设施设备、工器具等进行检查，确认符合安全要求。一经施工，就表示乙方确认施工现场、作业环境、设施设备、工器具符合安全要求并处于安全状态。

10.乙方不得超越指定的施工范围进行施工，应在施工范围装设临时围栏或警告标志，并禁止无关人员进入施工现场。未经甲方同意，乙方不得擅自使用与施工无关的甲方设施设备;不得擅自拆除、变更甲方防护设施及标示。

11.乙方必需接受甲方的监督、检查，对甲方提出的安全整改看法必需准时整改并反馈

12.乙方施工过程中发生事故或危及生产运行的担心全状况，应马上报告甲方，并乐观协作调查。同时，乙方人员在施工中发生的人身伤亡事故，还必需马上报告当地政府安全管理部门，公安部门、工会调查处理，并由乙方归口统计上报。

13.在施工过程中，因乙方责任造成甲方的人身损害、设备损坏及火灾等事故，由乙方担当全部责任并负责赔偿甲方的全部经济损失。

第五条对由于第三者缘由所造成的与本工程有关的责任事故，由所牵涉到的一方自行解决。

对于不行抗力的自然灾难所引起的安全事故，由双方共同协商解决;对于乙方应预料到、或已预料到，但未实行防范措施所引起的安全责任事故，由乙方担当全部责任。

第六条甲乙双方联系方式及响应时间：甲乙双方应以工作联系单、传真、电传等书面方式送达对方。双方在接到对方的书面联系时，应于8小时内予以响应。

第七条施工安全保证金

乙方在工程承包合同签订后，开工前应当交付给甲方元的安全保证金。乙方在施工过程中未发生违反安全管理规定行为，未发生人身损害、设备及以上事故，于工程竣工验收后将该保证金全额退还(不计利息);若施工过程中发生下列状况，扣除相应比例的安全保证金：

(1)发生重伤及以上人身事故、火灾﹑倒塌﹑吊装和设备重大事故，扣除全部安全保证金;

(2)发生人身轻伤事故、火灾﹑倒塌﹑吊装和设备事故，扣除%安全保证金;

(3)发觉违反安全管理规定行为，每人次扣款元。

第八条违约责任

1.乙方供应的资质证明材料无效，甲方有权解除合同，并由乙方担当由此造成的一切损失。

2.违反法律、法规、规章制度和本协议的规定，造成施工安全事故，除接受政府有关部门处理外，过错方应担当元/人次的违约责任。

3.乙方未设置安全管理机构、未能正确、全面执行安全技术措施、施工组织设计;施工人员未把握本工程项目特点及施工安全措施;用于本工程项目的施工

机械、工器具及安全防护用具不满意施工需要，甲方有权要求乙方马上停工整改，由此引起的后果及损失由乙方担当。

4.乙方人员安全工作规程抽考不合格或特种人员无证上岗，乙方应担当100元/人次的违约责任。

5.乙方使用甲方供应的设施设备、工器具等造成损坏的，应照价赔偿。

6.乙方人员无故到其他生产区域或擅自动用甲方的设施设备，但尚未造成后果，乙方按元/人次担当违约责任。

7.乙方对甲方提出的安全整改看法未准时整改的，每逾期一天，乙方按元/天担当违约责任。

8.施工过程中发生人身伤亡、火灾﹑倒塌﹑吊装和设备事故有隐瞒行为的，除接受政府有关部门处理外，过错方应担当元/次的违约责任。

第九条甲乙双方商定的其他事项：

1.进入现场必需戴安全帽，正确穿戴劳动爱护用品，登高必需系安全带，下罐必需用36伏以下安全照明，现场有易燃物动火必需开动火票，违章每次担当元违约责任。

2.同一人二次违章，逐次加倍惩罚。

3.实行定置化管理，保证消防通道，文明施工。

第十条本协议执行过程中，如发生争议，由双方协商、调解解决;若经协商、调解不能解决争议的，选择下列第种方式解决：

(1)将争议提交仲裁委员会仲裁;

(2)依法向人民法院提起诉讼。

甲乙双方必需严格执行本协议，本协议的法律效力独立于主合同。

本协议有效期限：自_____年_____月_____日起至_____年_____月_____日止(安全责任有效期自主合同生效之日起至保修期期满之日止)。

本协议经双方法定代表人或托付代理人签字盖章后生效。

本协议一式四份，甲乙双方各执二份。

第十一条以下1-7项为本协议附件。

1.承包工程要求的相关资质证明材料

2.乙方施工技术人员、工作负责人相关证明材料

3.特种作业人员上岗资格证书

4.乙方施工人员安全技术学问和安全工作规程考试成果表

5.施工安全技术组织措施

6.大型独立项目的施工组织设计

7.施工安全技术交底

甲方(盖章)：_____________乙方(盖章)________________

授权代理人(签字)：_______授权代理人(签字)：___________

住址：_____________________住址：______________________

联系电话：_________________联系电话：__________________

日期：_____________________日期：______________________

开户银行：_________________开户银行：__________________

账号：_____________________账号：______________________

_________年____月____日_________年______月____日

签订地点：__________________签订地点：__________________

【第4篇】工程施工项目合作协议书双方版本

甲方：__________身份证号码：__________(以下简称甲方)

乙方：__________身份证号码：__________(以下简称乙方)

丙方：__________身份证号码：__________(以下简称丙方)

根据公平互利、团结协作、共同进展的精神。甲、乙、丙三方共同承包____________________工程项目的施工(详细内容以承包合同为准)，经三方友好、坦诚协商，现达成如下协议：__________

第一章项目概况及合作条件

1.1本工程项目名称：__________________________，中标造价约/万元人民币。

1.2经过三方协商，三方投资款从入帐之日起按银行计息方式计算利息，月利率定为2%。利息计算日未超过三个月的资金实时结算本息利息计算日超过三个月的资金每三个月结算利息，假如超过三个月未结算利息，则未结算的利息计入投资款本金。

1.3本工程项目的股份比例安排如下：__________

甲方股份比例占40%

乙方股份比例占30%

丙方股份比例占30%

1.4在本项目资金消失周转紧急时，由各投资者追加投资。业主所支付的工程款，应优先按比例支付甲乙丙三方的投资款，不得挪做它用。如有特别状况需动用资金，必需经三方同意后方可付款。

1.5为了工程的顺当完工，如投资者一方没有根据商定时间缴纳投资款。投资者另一方可以筹集资金到位，三方应共同担当利息及相关费用。

其次章工程管理责任及分工

2.1该项目工程管理责任及分工如下

2.1.1该项目的机械设备调用、管理及现场施工支配由乙丙双方共同帮助管理。

2.1.2该项目的会计日常工作由乙负责管理出纳日常工作由乙负责管理。

2.1.3施工相关材料等方面的选购、验收和保管由三方托付派工人管理执行选购当天应经三方共同确认签字方可入库记帐。

2.2管理人员的选用、待遇

2.2.1该项目工程中使用的管理人员的聘用、工资待遇由三方共同协商确定。

2.3材料选购及其他

2.3.1在该项目工程中使用的材料的单价、数量、选购等状况应经三方共同意确认后方可进行。

2.3.2在该项目工程中所需聘用的施工工组应由三方共同协商确定。

2.3.3合作三方应即时沟通工程上资金支配使用状况、相互乐观协作、保证工程按时保质完成。

第三章利益共享和风险担当

3.1利润、风险安排

3.1.1该项目的利润、风险共享担当标准为在扣除该项目的各项成本费用后，根据占股比例共享担当。甲方共享担当40%乙方共享担当30%丙方共享担当30%。

第四章其他

4.1资金和管理

4.1.1该项目的各项资金支出及其他相关费用的支付需由三方签字确认后方可支付。

4.1.2该项目的工程进度往来款由甲·乙·丙三方共同负责跟踪落实，并存在开立专用帐户上，专款专用。

4.2出纳与财务管理

4.2.1出纳每月应将编制好的现金流量表、财务收支状况表及支出预算给财务，并随时接受合作三方股东的银行资金查询，以便支配资金投放。

4.2.2财务每月月底应将编制好现金日记帐、银行存款日记帐、存货日记帐及相关的凭证提交给合作三方股东，并经三方股东共同确认签字后作为最终双方决算安排利润使用。

4.3合同争议与免责

4.3.1该项目在合作中必需共同遵守上述条款，如有违约，则违约方赔偿守约方由此产生的经济损失。凡因执行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议，各方应通过友好协商解决，或应提请仲裁委员会仲裁或向人民法院提起诉讼。

4.3.2在该项目实施过程中，由于国家政策的重大调整，人力不行抗拒，如地震、台风、战斗、属于免责范围。

4.4本协议生效、终止及其他

4.4.1与该项目有关的全部合同、协议、管理制度、票据等作为本协议的一部分。

4.4.2工程结束后，如有后续工程甲乙丙三方不愿合作，在本次施工中选购的设备、机械、材料等，双方协商折旧价款后按投资的比例分摊，安排。最终利润安排在工程项目全部结束后，付清全部工人工资、材料款、上缴税金等才可安排。

4.4.3本协议在该项目工程竣工验收并办理完决算和收回工程保修金，同时内部费用核算确认无争议及投资利益共享后终止。

4.4.4本协议一式三份，甲，乙，丙合作三方各执一份，签字后生效本协议未尽事宜，经甲，乙，丙三方友好协商解决。

甲方：__________

乙方：__________

丙方：__________

______年______月______日

【第5篇】大路工程施工监理合同协议书样书经典版

本协议书由______(以下简称'业主')为一方，与______(以下简称'监理单位')为另一方共同订立。

鉴于业主已托付监理单位为工程供应监理服务并已接受了监理单位就此提出的项目建议书，为明确双方在合同期间的义务、责任、权力和利益。兹就以下事项达成协议：___________

一、本协议书中的词句和用语与'大路工程施工监理合同'中通用条件所规定的定义相同。

二、下列文件是本协议书的组成部分，应作为协议书的有效内容予以遵守和执行。

1.大路工程施工监理中标函或托付函

2.大路工程施工监理合同通用条件

3.大路工程施工监理合同专用条件

4.《大路工程施工监理规范》(jtj077-95)

5.大路工程施工监理招、投标文件

6.双方签认的补充或修正文件

7.其它文件

8.附件：___________

附件a--监理服务的形式、范围与内容

附件b--业主供应的监理工作条件

附件c--监理服务的费用与支付

其它附件

三、业主在此同意根据本监理合同规定的期限和方式，向监理单位支付依据监理合同规定应支付的费用和供应监理工作条件。

四、监理单位基于业主的上述保证，在此向业主承诺根据本监理合同的规定履行监理服务。

五、本协议书经双方签字盖章后，自_______年_______月_______日生效，至_______年_______月_______日终止，在根据监理合同的规定结清监理服务费用后自然失效。

六、本协议书正本一式两双方各执一份，具有同等法律效力。协议书副本份。双方各执份。

业主：___________(盖章)监理单位：___________(盖章)

法定代表人：___________(签字)法定代表人：___________(签字)

单位地址：___________单位地址：___________

邮编：___________邮编：___________

电话：___________电话：___________

传真：___________传真：___________

开户银行：___________开户银行：___________

帐号：___________帐号：___________

【第6篇】钢筋分项工程施工承包协议书范本最新

发包方（以下简称甲方）：

承包方（以下简称乙方）：

甲方承建的___________________工程，其中钢筋分项工程施工，确定由乙方承包施工，为了明甲乙双方的责任、权利、确保工程优质，按期完成本工程的施工任务。依照《民法典》和相关法律法规，以及甲方要求，经双方协商到达成如下协议，以资双方共同遵照执行。

一、工程概况

1、承包范围：

2、承包内容：

3、承包方式：

4、承包单价：ⅰ、_______元/吨；ⅱ、_______元/㎡

①、此单价为优质优价，必需满意设计及施工规范要求，保证质检等部位验收合格。

②、保质保量，高峰时期不能少于_______个施工人员。准时或提前完成甲方所排施工进度方案和逐日进度方案。

③、安全文明施工，现场做到活完料尽现场光。

5、单价的组成

①、施工所需要的铁丝、小型工具。

③、乙方职工各项加班费，保险费。

④、乙方人员发生质量、安全、火灾等一切事故的救治，处理费。

⑤、无论何种缘由造成停工，窝工期间所需要或发生的各项费用。

⑥、工程质量的质优价费。

⑦、经甲方认定已包含在承包单价内的费用。

6、付款方式：

7、工程期限：

（1）乙方依据甲方进度要求合理配备人员，不得影响后续工作的正常施工。如因乙方人员配备不到位，在要求工期内不能完成自己所承包作业，所发生的损失乙方负责担当，甲方有权将乙方清退出场。

（2）如因材料供应不到位，工期将连续。

二、甲方责任

1、项目经理、项目工程师和施工管理人员，对工程质量，安全，文明施工及施工进度进行监督、验收、解决应由甲方处理的有关事宜。

2、向乙方供应必要的施工图纸及有关资料一套（施工时不足部分由乙方自理）。

3、对乙方进行施工图、施工组织设计、质量要求、施工规范和操作规程的交底，负责施工主轴线的定位放线。

4、向乙方供应弯铁机、截铁机、等钢筋加工机械和提升机。

5、负责办理乙方进场所需的（应由甲方办理的）相关手续。

6、负责对进场工人安全生产、文明施工等教育，对质量、安全、机械、文明施工等方面的检查、指导、监督和日常管理。

7、负责工程质量检查验收、结算等工作并按期支付工程进度款。

三、乙方责任

1、承包人或承包人托付一名负责人必需吃、住在工地，到项目部报到上班，每天参与项目部班前会。熟识图纸，严格根据施工图纸、施工组织设计、施工规范和操作规程施工，负责本工程施工工作。

2、听从甲方现场管理人员领导和指挥，接受甲方、业主、部门检查监督。

3、遵守甲方各项规章制度的管理，安全施工。

4、乙方必需与施工作业人员签订用工协议，副本由工地办公室存档。

5、甲方所排施工进度方案，乙方应无条件听从，并且在规定时间内完成，如在规定时间内未支配人员或未完成甲方可自行支配其它人员进场施工所花费的一切费用在乙方当月进度款中扣除。

6、乙方负责人到甲方办公室办理相关手续，熟识图纸和施工方案以及管理制度。

四、安全文明施工

1、乙方应根据工程所在地安全文明施工相关条例以及甲方有关管理制度。严格按标准组织施工，实行必要的安全防护措施，消退事故隐患，确保施工安全和第三者的安全。

2、乙方若发生重大伤亡事故，甲方应为抢险供应必要的条件。调查结果如是乙方责任，乙方担当全部费用。

五、工程质量

质量要求：必需按设计图纸、国家规范和施工现场管理人员的技术交底进行施工，符合监理质检部门质量验收要求，如有质量事故延误工期，由乙方赔偿甲方因此受到的损失。

六、材料丢失、损坏责任，机械使用责任

（1）材料：由乙方造成的材料的铺张，将根据市场价格从乙方工程款中扣除。

（2）机械：由乙方保养、维护，由乙方人为造成损坏，由乙方负责

七、违约责任

1、甲方的违约责任：

（1）因供应的资料不精确     ，或者未根据期限供应必需的勘察、设计工作条件而造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计，甲方应当根据勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用。

（2）因甲方的缘由致使工程中途停建、缓建的，甲方应当实行措施弥补或者削减损失，赔偿乙方因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。

（3）不按合同规定拨付工程款，按银行有关逾期付款方法的规定延付金额每日万分之_________偿付乙方赔偿金。

2、乙方的违约责任：

（1）施工期间，因乙方的缘由致使造成人身和财产损害的，乙方应当担当损害赔偿责任。

（2）因乙方的缘由致使建设工程质量不符合商定的，甲方有权要求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后，造成逾期交付的，施工人应当担当违约责任。

八、合同生效与终止

1、双方在协议书中商定合同生效方式。

2、甲乙双方履行合同全部义务，竣工结算价款支付完毕，乙方向甲方交付竣工工程后，本合同即告终止。

3、合同的权利义务终止后，甲方乙方应当遵循诚恳信用原则，履行通知、帮助、保密等义务。

十五、附则

1、本合同正本________份，具有同等效力，由甲方乙方分别保存________份。

2、争议解决

若双方在履行合同的过程中发生争议，则双方均可采纳调解、和解的方式解决，解决不成的，任何一方均可向合同履行地的法院提起诉讼。

3、本合同条款如对特殊状况尚有未尽事宜，双方协商解决。

甲方：

代表人：

联系电话：

签订日期：

乙方：

代表人：

联系电话：

签订日期：

【第7篇】小工程施工协议书

发包方：________________承包方：________________

签约时间：_______________签约时间：_______________

签约地点：_______________签约地点：_______________

为了保证________施工质量，如期完成施工任务，达到双方互惠互利的目的，依据《中华人民共和国建筑法》及其他法律法规，双方友好协商，就本工程施工项目协商全都，订立本合同。

一、工程名称：____________

二、建筑面积(工程形式)：____________

三、施工地点：________________

四、工期：

1、开工：____年__月__日

2、竣工：____年__月__日

3、合同工期总共历时____天。

五、承包形式：________

六、工程质量标准：________

七、工程价款：共计人民币______________元。

八、付款方式：本合同生效后支付合同款项的__%，计____元工程竣工且验收合格后，支付工程价款的__%，计____元质保金___元，质保期满后支付。

九、质保期：____年。

十、双方的责任义务

1、发包方的责任义务

①为承包方供应良好施工场地、道路、水、电源，满意开工条件。解决施工中需要发包方协调解决的四邻关系及纠纷

②监督管理施工过程中的工程质量、材料质量、督促工程进度

③给承包方供应施工图纸、坐标点、标高点

④按时给承包方拨付款项和进行验收、结算。

2、承包方的责任义务

①按发包方要求及图纸要求进行施工

②如期完成施工任务

③接受发包方的技术指导和质量标准要求

④负责发包方供应料物及设备的爱护

⑤教育施工人员爱惜甲方的材物，不得偷窃和损坏

⑥担当施工中的一切安全事故责任及费用。

十一、其他

1、本合同自双方签字盖章后生效，有效期至保修期满。

2、本合同未尽事宜，可由双方协商解决并签署书面补充协议，补充协议与本合同享有同等法律效力。协商未果，提交山东曹县人民法院提起诉讼。

3、合同附件为本合同条款的组成部分，本合同连同附件一式_____份，双方各执_____份，具有同等效力。

发包方：______________承包方：______________

托付代理人：__________托付代理人：__________

_____年_____月_____日_____年_____月_____日

【第8篇】单项工程施工合同/协议书范本最新

发包方（以下称甲方）：

法定代表人：

身份证号码：

承包方（以下称乙方）：

法定代表人：

身份证号码：

依据《民法典》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商自愿签订本合同。

一、工程内容

按施工图纸设计方案各站点、区间交通设施或______单项工程项目的工作内容，详细为：_________部分工程。

二、工程期限

1、工期总天数_______天；

开工日期：______年______月______日；

竣工日期：______年______月______日。

2、如遇下列状况，经甲方现场代表签证后，工期可相应顺延：

在施工中如因停电、停水_______小时以上或连续