建设工程施工专业分包规定合同(阿兵营改增填写例范本版)

实用文档GF—2003—0213建设工程施工专业分包合同（营改增填写范本版）中华人民共和国建设部国家工商行政管理总局文案大全实用文档第一部分 分包合同协议书承包人（甲方）：分包人（乙方）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就分包工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、分包工程概况1.总包工程名称：。2.分包工程名称：。3.分包工程地点：。4.分包工程承包范围和内容：。按甲方与发包方（业主）签订的《建设工程施工合同》约定为准。(选择使用)5．承包方式：乙方以包工包料、包质量、包工期、包安全生产、包文明施工和包竣工验收合格的方式承包本工程任务。 乙方按甲方和发包人提供施工图纸、会审记录、监理或发包人审定的施工方案等进行施工， 履行甲方与建设单位（业主）签订的合同约定的进度、质量、安全、文明施工及其他要求。二、分包合同工期计划开工日期： 年 月 日，计划完工日期：年 月 日。具体以发包人批准的开工报告为准。工期总日历天数： 天。三、质量标准分包工程质量应符合总包合同约定的分包工程的质量标准，并同时达到文案大全实用文档合格 标准。四、安全文明标准：按甲方与发包方（业主）签订的《建设工程施工合同》约定为准。五、签约合同价与合同价格形式1.签约合同总价为：人民币（大写） ( ￥ 元)。其中：不含增值税合同价为：人民币（大写） ( ￥ 元)；增值税率： ；增值税金为﹕人民币（大写） ( ￥ 元)；安全文明施工费为：人民币（大写） ( ￥ 元)。分包合同价格形式：采用固定价、可调价和成本加酬金(选择使用)合同价格、计量与支付等其它内容均按甲方与发包方（业主）签订的《建设工程施工合同》约定为准。 (选择使用)六、分包合同文件构成本协议书与下列文件一起构成分包合同文件：（1）建设单位（业主）与甲方签订的本项目的《建设工程施工合同》；（2）在工程实施期间，甲乙双方签订的任何其他协议及建设单位（业主）、甲方发出的与施工有关的通知及文件，经双方确认的电文、会议纪要、图表等；（3）本项目的招标文件（如果有）、投标函(如果有)、承诺书、投标报价清单(如果有)等；（4）施工图纸、施工技术规范标准和要求；（5）技术标准；（6）建设单位与甲方签订的合同履行期间，业主、监理、甲方提出的任何要求或指令，也适用于乙方；（7）甲方在本工程中颁发的管理性文件。文案大全实用文档在分包合同订立及履行过程中分包合同当事人签署的与分包合同有关的文件均构成分包合同文件组成部分。前述各项分包合同文件包括合同当事人就该项分包合同文件作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。七、乙方资质资质证书编号：资质专业及等级：八、企业涉税信息甲方：统一社会信用代码：地 址：电 话：开户银行：账 号：纳税人性质： (一般纳税人/小规模纳税人)乙方：统一社会信用代码：地 址：电 话：开户银行：账 号：纳税人性质： (一般纳税人/小规模纳税人)九、承诺甲方承诺发包人同意甲方将分包工程分包给乙方，并承诺按照分包文案大全实用文档合同约定的期限和方式支付合同价款。乙方承诺按照法律规定及分包合同约定自行完成分包工程施工，并在缺陷责任期及保修期内履行分包工程维修义务。乙方承诺履行总包合同中与分包工程有关的甲方的所有义务，但分包合同明确约定应由甲方履行的义务除外。乙方承诺就分包工程质量和安全与甲方向发包人承担连带责任。4、乙方完全清楚施工期间市场价格波动会对工程成本产生影响，对发包方明确不予调整的，愿意无条件承担此项风险。乙方完全清楚施工现场条件和前期遗留问题可能会对施工工期产生影响而导致工程款支付推迟造成财务成本增加的风险，对发包方不予补偿的合同约定表示理解，并愿意无条件承担此风险。乙方承诺以提供符合法律、法规及政策规定的业务流、资金流及发票流“三流合一”要求的增值税专用发票作为收取合同价款的前提条件。十、其他1．合同订立时间： 年 月 日2．合同订立地点：3．本合同自 双方盖章之日起生效，待工程施工验收合格、保质期满、工程价款结清后失效。4．本合同一式 份，具有同等法律效力，甲方执 份，乙方执份。（以下为签章处，无正文。正文所有内容均以打印文字为准，手写无效）甲方：(公章) 乙方： (公章)法定代表人或其委托代理人： 法定代表人或其委托代理人：文案大全实用文档（签字） （签字）年 月 目 年 月 目第二部分 通用合同条款（略）详见：GF-2003-0213建设工程施工专业分包合同示范文本第三部分 专用合同条款一般约定1.1词语定义与解释 其他分包合同文件包括(如果有)：合同协议书；中标通知书；投标书及其附件；本合同专用条款；本合同通用条款；招标文件及修改、补充文件；标准、规范及有关技术文件；图纸；工程报价书 。 总包合同是指：《****** 建设工程施工合同》 。 作为施工场地组成部分的其他场所包括： 永久占地和临时占地等 。 分包合同适用的其他规范性文件：现行验收规范、标准 。1.3标准和规范适用于分包工程的标准和规范包括：《建筑法》、《招投标法》、《合同法》、《建设工程质量管理条例》、《江苏省工程建设管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》等。符合总包合同规定其它标准、规范和要求。 乙方对前述标准和要求的了解程度： 全部知悉并了解 。1.4分包合同文件的优先顺序解释分包合同文件的优先顺序为(如果有)：（1）合同协议书；（2）中标通知书；（3）投标书及其附件；（4）本合同专用条款；（5）本合同通用条款；（6）招标文件及修改、补充文件；（7）标准、规范及有关技术文件；（8）图纸；（9）工程报价书。文案大全实用文档1.5图纸 甲方向乙方提供图纸的期限：甲方最迟不得晚于开工通知载明的开工日期前3天向乙方提供图纸；甲方向乙方提供图纸的数量： 壹全套 。甲方向乙方提供图纸的内容： 施工图纸 。乙方应在施工场地保存图纸的份数： / 。乙方竣工验收合格后将全部图纸交还甲方。 深化设计甲方委托乙方进行深化设计的范围及费用承担： /。1.6联络甲方接收文件的地点：；甲方指定的接收人：。乙方接收文件的地点：；乙方指定的接收人：。1.8知识产权1.8.3乙方在合同签订前和签订时已确定采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费：/。甲方2.2提供基础资料、施工条件2.2.2甲方移交施工场地的期限：工程开工前。（4）甲方负责提供的其他设施和条件：/。2.3甲方项目经理姓名：；职称：；身份证号：；文案大全实用文档建造师执业资格等级：；建造师注册证书号：；联系电话：；电子信箱：；通信地址：；甲方对项目经理的授权范围如下：施工现场管理及外部关系协调。3.乙方3.1乙方的一般义务3.1.1由乙方办理的许可和批准手续包括：无。3.2乙方项目经理和其他主要项目管理人员3.2.1乙方提交项目管理机构及施工人员安排报告的期限：自本合同生效后10日内。乙方项目经理信息：姓名：；职称：；身份证号：；建造师执业资格等级：；建造师注册证书号：；联系电话：；电子信箱：；通信地址：；乙方对乙方项目经理的授权范围：项目经理按合同约定组织工程实施。在紧急情况下为确保施工安全和人员安全，在无法与发包人代表和总监理工程师及时取得联系时，项目经理有权采取必要的措施保证与工程有关的人身、财产和工程的安全，但应在48小时内向发包人代表和总监理工程师提交书面报告。文案大全实用文档乙方项目经理是否可以兼任其他项目的项目经理：项目经理驻现场时间每天不少于6小时，每周不少于5天，甲方将不定期进行考核，项目经理离开现场必须请假，一天向监理请假，二天以上向发包人请假,不可以兼任其他项目的项目经理。乙方项目经理兼任其他项目的项目经理的违约责任：每发生一次罚款10000元。 乙方项目经理和其他主要项目管理人员擅自离开施工场地的违约责任： 每发生一次罚款 1000元 。 乙方擅自更换乙方项目经理或其他主要项目管理人员的违约责任： 支付违约金3万元/人·次，在支付工程进度款时扣回，且甲方有权视情况终止合同 。乙方无正当理由拒绝更换乙方项目经理或其他主要项目管理人员的违约责任：支付违约金3万元/人·次。3.3特殊工种上岗作业要求特殊工种作业人员必须持证上岗（该证书须经项目经理、安全员、机管员查验合格方可进入本工地施工）。无证上岗的违约责任：支付违约金500元/人·次，在支付工程进度款时扣回，且甲方有权视情况终止合同 。3.4禁止转包和再分包乙方转包分包工程的违约责任：乙方不得转包本工程所有项目，一旦发现转让（转包），则甲方有权追究乙方违约责任，并终止合同，由此造成的所有经济损失和一切责任均由乙方承担。 乙方违法分包工程的违约责任： 乙方不得违法分包本工程所有项目，一旦发现分包者，则甲方有权追究乙方违约责任，并终止合同，由此造成的所有经济损失和一切责任均由乙方承担。3.5履约担保履约担保的方式： 提供履约担保、采用汇入甲方指定账户的形式 。文案大全实用文档履约担保的金额：须在合同签订前向甲方交纳合同价的10%的履约保证金。履约担保的期限： 履约保证金在工程竣工验收合格后 30日内无息退还。分包工程质量5.1质量要求对于分包工程质量的特殊标准或要求： 合格 。安全文明施工、环境保护与劳动用工管理6.3劳动用工管理 乙方雇佣的人员所需必要膳宿条件的提供方： 乙方自理并承担费用。甲方为乙方雇佣的人员提供必要膳宿条件的期限： 乙方自理并承担费用。乙方拖欠其雇佣人员的劳动报酬或劳务分包单位的劳务费用应承担的违约责任：如果因为乙方拖欠雇佣人员的劳动报酬或劳务分包单位的劳务费用，造成农民工到政府相关职能部门上访投诉，乙方必须无条件地服从政府职能部门的有关裁决，限期内组织资金并足额支付所欠农民工工资。乙方发生拖欠农民工资上访事件，甲方有权追究乙方10000元/次违约金，以此作为甲方的信誉损失赔偿金，甲方有权在结算尾款中直接扣除；乙方若拖欠农民工工资，甲方有权从乙方工程款中扣除后直接发放农民工工资，并有权追究乙方违约责任。工期和进度7.1施工组织 施工组织设计的编制和批准文案大全实用文档乙方提交详细施工组织设计的期限： 乙方应在合同签订后 7天内，向甲方提交详细的施工组织设计，并由甲方报送发包人或监理人。甲方对乙方施工组织设计进行确认或提出修改意见的期限：甲方应在收到修订的施工进度计划后2天内报发包人或监理人，尽快督促发包人和监理人完成审核和批准或提出修改意见 。乙方未按时提交详细施工组织设计的违约责任： 支付违约金3万元。 劳动力保障乙方未按时补足劳动力的违约责任： 支付违约金1000元/人·次，甲方且有单方面解除合同权力 。7.2开工因甲方原因未能在计划开工日期之日起按发包人与甲方合同约定时间天内发出开工通知的，乙方有权提出价格调整要求，或者解除合同。7.3测量放线甲方提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：甲方应在开工日期前7天通过发包人、监理人向乙方提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。甲方应对其提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的真实性、准确性和完整性负责 。7.4工期延误 因乙方原因造成工期延误，乙方应承担的逾期完工违约责任：以合同工期为考核工期，每推迟一天扣除乙方1000元/天或按甲方与发包人合同约定金额作为违约金，超过15天则加倍扣除且甲方有单方面解除合同的权力。因发包人原因导致未能在计划开始工作之日起开始工作的，专业乙方有权提出工期调整要求，具体调整方式按承包合同执行，具体调整以发包人批文案大全实用文档复为准，专业乙方放弃向甲方索赔的权力。7.5不利物质条件不利物质条件的其他情形：乙方遇到不利物质条件时，应采取克服不利物质条件的合理措施继续施工，并及时通知甲方。通知应载明不利物质条件的内容以及乙方认为不可预见的理由。甲方经发包人、监理人同意后应当及时发出指示，指示构成变更的，按第10条〔变更〕约定执行。乙方因采取合理措施而增加的费用和（或）延误的工期，甲方应及时向发包人主张，由发包人承担。7.6异常恶劣的气候条件异常恶劣的气候条件包括： 双方在确定竣工日期、施工工期及各控制点工期时，已充分考虑可能出现的各种形式的雨雪、 冰雹、台风、高温天气、低温天气、停水、停电、节假日、扰民和民扰、市政影响等不利因素的影响，因施工过程中除本合同 22条规定的情况外，不管发生任何情况，均不顺延工期(发包人同意的除外) 。材料与设备8.1甲方供应材料与工程设备8.1.2甲方供应材料和工程设备的损耗率：/。8.1.3乙方通知甲方材料、工程设备进场时间的期限(如果有)：提前10日。8.2乙方供应材料与工程设备乙方供应材料与工程设备不符合合同约定应承担的违约责任：甲方、发包人及监理有权对乙方提供的材料设备进行抽检，对不符合设计要求及验收规范的材料和设备， 有权终止使用，发生的一切损失和费用均由乙方承担 。文案大全实用文档8.4样品需要乙方报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求： 根据甲方、发包方及监理的要求 。8.5材料与工程设备的替代关于材料与工程设备替代的约定： /。8.6施工设备和临时设施8.6.1甲方提供的施工设备和临时设施包括：/。9.试验和检验关于试验和检验的约定：国家规定试验的所有建筑材料、构配件，以及为保证工程质量的必须试验的材料。由乙方根据发包人指定工程质量检测机构进行检测，费用由乙方自理 。分包合同变更10.1分包合同变更的范围关于分包合同变更范围的约定： 根据发包方设计变更。10.3分包合同变更估价 变更估价原则关于变更估价原则的约定：乙方向甲方提出变更估价申请，甲方及时向发包人主张。 变更估价程序关于变更估价程序的约定： 乙方报甲方、甲方报发包人，最终以发包方核批为准。通用条款：“甲方逾期未完成审批或未提出异议的，视为认可乙方提交的变更估价申请。”不适用本合同。文案大全实用文档10.4乙方的合理化建议乙方提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的， 奖励的方法和金额为： 无 。10.5变更引起的工期调整因变更引起工期变化的，确定增减工期天数的方法： 乙方报甲方、甲方报发包人，最终以发包方核批为准 。合同价格1、单价合同综合单价包含的风险范围：乙方须充分考虑到实际施工期间非主要建筑材料和主要建筑材料约定的调整幅度范围以内的价格涨跌、工程实际范围内外可能出现的阻挠施工等风险因素，结算时不作调整。非乙方原因发生的工程量的风险由甲方承担，价的风险在约定风险范围内的，由乙方承担，风险以外的按合同约定。按甲方与发包方（业主）签订的《建设工程施工合同》约定为准。 (选择使用)风险费用的计算方法： / 。视为乙方已预见上述合同价款中风险并足额把风险费用计入含有价格的项目中，在结算时一律不予计算此风险费用。 (选择使用1)按甲方与发包方（业主）签订的《建设工程施工合同》约定为准。 (选择使用 2)风险范围以外合同价格的调整方法： 发包人要求并认可的工程设计变更；发包人及监理人均认可的现场签证和技术核定单； 暂例金额；政策性风险（含人工工资调整），但因乙方原因拖延工期而造成人工工资的上涨不予调整。按甲方与发包方（业主）签订的《建设工程施工合同》约定为准。 (选择使用)2、总价合同总价包含的风险范围： /。风险费用的计算方法： /文案大全实用文档。风险范围以外合同价格的调整方法： /。3、其他价格形式： /。价格调整12.1市场价格波动引起的调整市场价格波动是否调整分包合同价格的约定：除不可抗力、影响工程造价的政策性调整文件、当工程施工期间第一类主要建筑材料价格上涨或下降幅度超出10%和第二类主要建筑材料价格上涨或下降幅度超出5%以外的所有风险。按甲方与发包方（业主）签订的《建设工程施工合同》约定为准。 (选择使用)因市场价格波动，调整合同价格的方式：采用造价信息调整价格差额：当工程施工期间非主要建筑材料价格上涨或下降的， 其差价均由乙方承担或收益；当工程施工期间第一类主要建筑材料价格上涨或下降幅度在 10%以内的，其差价由乙方承担或受益，超过 10%的部分由甲方承担或受益；当工程施工期间第二类主要建筑材料价格上涨或下降幅度在 5%以内的，其差价由乙方承担或受益，超过 5%的部分由甲方承担或受益 。按甲方与发包方（业主）签订的《建设工程施工合同》约定为准。 (选择使用)计量13.1计量原则和计量周期工程量计算规则：执行《江苏省建设工程费用定额》2014、《建设工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程量计算规范》（GB50854-2013）、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014版）等。按甲方与发包方（业主）签订的《建设工程施工合同》约定为准。 (选择使用)文案大全实用文档13.1.2工程量计量周期：/。13.2计量程序关于计量程序的约定：/。14.工程款支付14.1预付款预付款支付比例或金额：/。预付款支付期限：按甲方与发包方（业主）签订的施工合同约定为准。甲方逾期支付预付款的违约责任：/。关于预付款扣回的约定：/。关于支付预付款的其他约定：乙方向甲方提供合法有效增值税专用发票为预付款支付前提条件。14.2安全文明施工费的支付甲方支付安全文明施工费的比例及期限：。14.3工程进度款支付 工程进度款付款周期：在发包人支付工程款（进度款）10天内，承包人以不超过发包人支付承包人的支付比例向分包人支付工程款（进度款），并扣除本合同项下约定的相关费用。 进度付款申请单应包括的内容： 合同金额、已支付金额、本次实际支付金额 、累计支付金额等 。 进度款审核和支付（1）甲方对完成审核并签发进度款支付证书的期限： / 。（2）分包方提供增值税专用发票的期限： 自甲方通知开具增值税专用发票之日起 2 天内送达，增值税专用发票需经甲方财务部门认可为准， 否则甲方有权拒付工程款。（3）甲方完成支付的期限： 自甲方收到乙方增值税专用发票之日起 2天内支付 。文案大全实用文档（4）甲方收到发包人支付的当期工程款及乙方开具的合法有效的增值税专用发票后付款。乙方应提供内容完整的增值税专用发票，其中：甲方名称、纳税人识别号、地址、电话、开户行、账号信息要与本协议约定内容保持一致，专用发票备注栏中要根据协议内容，注明项目地址、项目名称。同时，乙方提供的增值税专用发票必须保持干净整洁，不能有污损和折叠，发票专用章不能遮挡发票金额。因乙方提供的增值税专用发票不规范、不合法或涉嫌虚开，所造成的一切经济及法律后果由乙方承担，且不免除其开具合法发票的义务。完工验收17.1完工验收条件（4）申请完工验收应具备的其他条件： 完成本合同项下约定的全部义务。17.2完工验收程序乙方申请完工验收的程序：工程完工后，乙方向甲方提出申请，甲方向发包人提交工程竣工报告，申请工程竣工验收。17.3完工日期分包工程自完工验收合格至移交甲方的期间未能保持质量合格状态的，乙方应承担的违约责任： 修理及承担因此给甲方造成的所有损失 。17.4完工退场乙方对施工场地进行清理并退场的期限：乙方必须在接到通知后三日内撤离现场。分包工程移交18.1分包工程移交时间甲方向乙方颁发分包工程接收证书的期限： 按甲方与发包方（业主）文案大全实用文档签订的《建设工程施工合同》约定为准 。合同当事人完成分包工程以及全部工程资料移交的期限： 按甲方与发包方（业主）签订的《建设工程施工合同》约定为准 。工程资料的套数、内容：按甲方与发包方（业主）签订的《建设工程施工合同》约定为准。19.结算19.1结算申请乙方提交分包工程结算申请单的期限： 按甲方与发包方（业主）签订的《建设工程施工合同》约定为准 。分包工程结算申请单需要的资料清单和份数： 按甲方与发包方（业主）签订的《建设工程施工合同》约定为准 。分包工程结算申请单应包括的内容： 合同完成情况、结算资料情况、结算审批情况及付款情况说明 。19.2结算审核 甲方完成结算申请单审核并签发完工付款证书的期限： 按甲方与发包方（业主）签订的《建设工程施工合同》约定为准 。 。通用条款：“甲方在收到乙方提交结算申请单后 28天内未完成审核且未提出异议的，视为甲方认可乙方提交的结算申请单， 并自甲方收到乙方提交的结算申请单后第29天起视为已签发完工付款证书。”不适用本合同。最终结算造价以发包人审定的价格为依据。含增值税单价=不含增值税单价*（1+增值税率）含增值税结算价=不含增值税结算价*（1+增值税率） 甲方完成完工付款的期限： 根据发包人工程款实际付款金额，在款项到达甲方且乙方提供增值税专用发票后三日内支付乙方 。通用条款：“除专用合同条款另有约定外， 甲方应在签发完工付款证书文案大全实用文档后14天内，完成对乙方的完工付款。甲方逾期支付的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金。”不适用本合同。19.3最终结清 乙方提交最终结清申请单的期限：乙方应在缺陷责任期终止证书颁发后7天内 。乙方提交最终结清申请单的份数： 一式三份向甲方提交最终结清申请单 。关于最终结清申请单内容的特殊约定： 双方最终结算时，乙方应提供债务已妥善处理完毕的相关证明材料，否则甲方有权拒付工程结算尾款。 甲方完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：按甲方与发包方（业主）签订的《建设工程施工合同》约定为准 。通用条款：“除专用合同条款另有约定外， 甲方应在收到最终结清申请单后14天内完成审批并向乙方颁发最终结清证书。甲方逾期未完成审批且未提出异议的，视为甲方同意乙方提交的最终结清申请单，且自甲方收到最终结清申请单后第15天起视为已颁发最终结清证书。”不适用。甲方完成最终支付的期限：按甲方与发包方（业主）签订的《建设工程施工合同》约定为准。通用条款：“除专用合同条款另有约定外， 甲方应在最终结清证书颁发后7天内完成支付。甲方逾期支付的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金。”不适用本合同。缺陷责任期与保修期20.1缺陷责任期 缺陷责任期的起算日： 缺陷责任期自实际竣工日期起计算 。缺陷责任期的具体期限：该期限为 24个月。 乙方发出缺陷责任期届满通知的期限： 乙方应于缺陷责任期届满后7天内向甲方发出缺陷责任期届满通知， 甲方应在收到缺陷责任期满通文案大全实用文档知后14天内核实乙方是否履行缺陷修复义务，乙方未能履行缺陷修复义务的，甲方有权扣除相应金额的维修费用。 甲方应在收到缺陷责任期届满通知后14天内，向乙方颁发缺陷责任期终止证书 。20.2保修期 保修期的起算日： 按甲方与发包方（业主）签订的《建设工程施工合同》约定为准 。保修期具体期限： 按甲方与发包方（业主）签订的《建设工程施工合同》约定为准 。20.3质量保证金 质量保证金的扣留金额和扣留方式： 按甲方与发包方（业主）签订的《建设工程施工合同》约定为准 。违约21.1甲方违约 甲方违约时应支付的违约金或违约金的计算方法： 按甲方与发包方（业主）签订的《建设工程施工合同》约定为准 。乙方因甲方违约暂停施工满 (按甲方与发包方（业主）签订的《建设工程施工合同》约定为准 ) 天后，甲方仍不纠正其违约行为的，乙方有权解除合同。 因甲方违约解除合同的，关于已完工程估价、清算和付款的约定： 按甲方与发包方（业主）签订的《建设工程施工合同》约定为准 。21.2乙方违约 乙方违约时应支付的违约金或违约金的计算方法：按甲方与发包方（业主）签订的《建设工程施工合同》约定为准。另外补充如下，如与《建设工程施工合同》约定条款有抵触的，以《建设工程施工合同》约定条款为准。文案大全实用文档质量违约的违约责任：乙方应确保本工程一次性竣工验收通过。如因乙方原因致使本工程不能一次性竣工验收通过，其全部直接和间接损失均由乙方负责。由于乙方原因,发生工程质量问题(包括保修期外),由此所造成的所有经济损失和一切责任均由乙方承担。乙方在施工中无正当理由不执行监理或发包人指令的，甲方有权向乙方收取2000元/次的违约金。甲方有权代扣乙方包括政府部门、发包人及监理等因质量、安全的各项罚款。工期的违约责任：以合同工期为考核工期，每推迟一天扣除乙方20000元/天作为违约金，超过 15天则加倍扣除。安全文明违约的违约责任(包括工伤事故，人员上访等)：工程质量及安全实行不定期检查，甲方、发包人、监理对乙方进行质量检查，发现施工质量或安全问题，乙方应及时整改，并且承担违约金，其标准为：重大工程质量、安全事故：每项次50000元向乙方收取违约金；一般工程质量或安全问题每项次2000元向乙方收取违约金。未按时上报资料的违约责任：若乙方未按本合同要求编报工程形象进度总计划表或按月工程形象进度计划表，则按每次 1000元向乙方收取违约金；若推迟编报工作，则按推迟每天 1000元向乙方收取违约金。其他违约责任：乙方接到开工通知后，在通知要求开工的时间内必须开工，否则，甲方有权单方面解除本合同并没收其履约保证金（发包人及外界原因造成的除外,具体以甲方与发包方签订的《建设工程施工合同》约定为准），甲方有权重新选择承包人并签署施工合同，乙方对此无条件服从，并在接到甲方解除合同通知后三日内撤回现场相关设备、材料与人员，承担可能给甲方及发包人造成的直接损失；在本工程实施过程中，如因乙方原因，造成工期严重脱节(7天)或无法完成合同约定的其他义务，甲方视为乙方难文案大全实用文档以完成本工程，有权单方面终止合同，乙方必须在接到通知后三日内撤离现场，否则甲方有权罚没其已完工程量价款的 10％，十日以上乙方仍未撤离现场，乙方并承担由此给甲方、发包人造成的所有损失，未支付工程款将不予支付，履约保证金不予退还。由于乙方的违法、违规或违约行为造成甲方被起诉或仲裁， 乙方需承担一切不利后果（该后果包括但不限于判决或裁决要求甲方支付的费用及甲方应诉所产生的差旅费、案件受理费、保全费、律师费等） 。甲方有权从乙方后续工程款中直接扣除以上违约金及相关费用。 因乙方违约解除合同的特别约定：按甲方与发包方（业主）签订的《建设工程施工合同》约定为准。另外补充如下，如与《建设工程施工合同》约定条款有抵触的，以《建设工程施工合同》约定条款为准。合同解除后，因继续完成工程的需要，甲方有权使用乙方在施工现场的材料、设备、临时工程、乙方文件和由乙方或以其名义编制的其他文件，合同当事人应在专用合同条款约定相应费用的承担方式。甲方继续使用的行为不免除或减轻乙方应承担的违约责任。甲方继续使用乙方在施工现场的材料、 设备、临时工程、乙方文件和由乙方或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：费用由乙方承担 。不可抗力22.1不可抗力的确认和通知不可抗力发生后，乙方应迅速采取措施，尽量减少损失，并在24小时内向甲方代表通报受害情况，及预计清理和修复费用。灾害继续发生，乙方应每隔 7个日历天向甲方报告一次灾害情况，直至灾害结束。甲方应对文案大全实用文档灾害处理提供必要条件。不可抗力结束后 14日历天内，乙方向甲方提交清理和修复费用的正式报告及有关资料。 具体按甲方与发包方（业主）签订的《建设工程施工合同》约定为准。22.3因不可抗力解除合同因不可抗力解除合同，甲方应支付款项包括： 按甲方与发包方（业主）签订的《建设工程施工合同》约定为准 。保险23.2其他保险关于意外伤害保险、财产保险的特别约定：乙方必须按规定办理由乙方投保的一切保险（包括但不限于工程施工期间的工程一切险、工程第三方责任险、人身意外险等）。如不办理，一切后果由乙方自行负责。若甲方已投保覆盖本合同分包作业范围的商业保险，乙方应按本分包合同价格占总包合同价格比例承担投保费用。甲方办理理赔事宜的行为不会与乙方下属工人形成劳动关系，乙方保证其下属工人不会对甲方提起诉讼或仲裁，如果发生则一切不利后果由乙方承担。23.3保险凭证乙方提交保险凭证和保险单复印件的期限：工程开工前10日。24.索赔24.1对乙方索赔的处理关于对乙方索赔的处理的约定：有正当索赔理由，且有索赔事件发生的有关书面证据。乙方在索赔事件发生后的七日历天内，向甲方发出要求索赔的书面通知,由甲方转交发包方。通用条款：“甲方应在收到索赔报告或有关原始记录副本后的 35天内文案大全实用文档向乙方出具索赔处理结果。甲方逾期答复的，视为认可乙方的索赔要求。”不适用本合同。24.2 对甲方索赔的处理关于对甲方索赔的处理的约定： 因乙方责任影响施工进度或质量， 以及未能按合同履约或发生错误，甲方有权向乙方提出索赔 。争议解决25.2仲裁或诉讼因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 （1）种方式解决：（1）向工程所在地仲裁委员会申请仲裁。（2）向工程所在地人民法院起诉。特别约定26.1双方商定，以甲方与发包人签订的《 ****** 建设工程施工合同》作为本分包合同的合同条件。26.2双方同意，一旦甲方与发包人签订的总包合同终止（无论任何原因）则本分包合同约定的合同条件不复存在，因此，本合同亦同时终止。26.3乙方承诺，在本分包合同履行期间，甲方对发包人作出的所有承诺乙方均无条件接受。26.4当本项目建设方（业主）的工程款不及时按约支付时，乙方须自行积极自筹资金保证工程的顺利进行和相关费用的支付 ,乙方并承诺将放弃向甲方索赔的权利，但甲方有义务与乙方一起共同向发包人追索。26.5甲方有权从支付给乙方的款项中扣除甲方代付代缴费和按合同、法律、条例等规定所有应缴纳的法定费用、税项及双方约定的其他费用。26.6乙方承诺确保在收到资金后的 3-5个工作日内支付材料供应商的文案大全实用文档货款，在甲方资金因特殊未能及时支付乙方的情况下， 乙方有给予垫付义务。如甲方发现乙方二次以上未按时办理支付工作，甲方保留直接支付的权利。26.7工程保证金：甲方在工程款支付的同时留取 3%作为工程保证金，用于对乙方工期、质量、安全文明施工等考核，工程竣工验收通过、乙方全面达到本合同要求后 28日内无息返还乙方，否则甲方有权予以酌情扣罚。26.8在施工过程中， 乙方须严格执行甲方质量、安全、综合治理和防火、环保、施工现场标准化等管理规定。每日施工完毕后，施工现场做到工完、料尽、场地清。场容标化达到验收标准；工程完工后，清理所做工程项目的标志、污斑、指印和其他油污、脏物，清运自用工具、机械和设备，达到交工前的清理标准。乙方如违反相关规定，甲方有权追究乙方违约责任，直至终止合同，损失的费用由乙方承担。20.9乙方在施工中如违章作业，由此造成的伤亡和一切经济损失由其自负；甲方不承担任何责任，并有权追究乙方违约责任。违约责任标准，双方约定为：若发生受伤事故，乙方承担 10000元/次违约金；若发生死亡事故，安全保证金不予退还，并依据相关条款追究乙方违约金和承担相关赔偿。26.10乙方负责按双方合同条件内相关约定编制竣工结算资料， 并在甲方要求的时间节点内完成结算工作。若乙方最终结算核减率超过甲方与发包方合同约定的标准时，乙方除支付审计费用外还需承担结算核减率超标的审计费用。甲方有权在支付乙方工程款时直接扣除。26.11项目部专用章项目部专用章(如果有)只限用于项目资料签章，严禁用于本项目其他任文案大全实用文档何经营、结算、欠据、签订供货合同、担保与反担保及抵押盖章或变相抵押等经济行为和民事活动。不允许加盖项目经理部相关的印章与任使单位发生包括非诉时各类通知、函件等文件以及就债务发生纠纷时相关文件和法律文书；否则，由此产生的经济及法律责任全部由乙方承担， 且甲方有权收回印章并处乙方2万元违约金/次。16.12乙方需要甲方或甲方授权在工程项目所在地的其他纳税公司开具建筑业增值税专用发票之前，向甲方或甲方授权的其他纳税公司提供工程造价（扣除管理费、税款）的70%比例的等额、合法、有效的材料增值税专用发票，符合法律、法规及政策规定的业务流、资金流及发票流“三流合一”的要求。乙方提供工程造价（扣除管理费、税款）的30%比例劳务增值税专用发票。本条约定作为乙方收取合同价款的前提条件,若乙方未按本条约定提供足额材料及劳务增值税专用发票，甲方有权拒绝支付工程款。16.13如果发生工程质量、安全事故时，在无事故结论或无法确定损失前，甲方有权停止支付工程款或留置工程全部结算尾款，待事故处理终结并扣除损失后无息支付乙方，若所留置工程款不足支付损失时，甲方有权向乙方追索。16.14需要甲方项目管理人员临时到工地的，项目管理人员的往返车旅费用由乙方承担。（如果有）甲方相关人员的押证费用由乙方支付，其中二级建造师押证费1万元/每年，一级建造师押证费3万元/每年，五大员押证费0.5万元/每年/每证，使用年内不满半年按半年收取，超过半年按一年收取。16.15严格执行《江苏省工程建设领域农民工工资支付管理办法》相关规定，保证不拖欠农民工工资，并及时缴纳与工程项目有关的所有保险费用。如果因为乙方拖欠劳务公司农民工工资，造成民工到政府相关职能部门上访文案大全实用文档投诉，乙方必须无条件地服从政府职能部门的有关裁决，限期内组织资金并足额支付所欠农民工工资。乙方因拖欠农民工资，发生一次农民工到甲方项目部或甲方公司闹事事件，乙方每次承担10000元违约金；乙方因拖欠农民工资，发生一次农民工上访建设单位或政府事件，乙方每次承担30000元违约金；乙方因拖欠农民工资，发生一次农民工群体上访建设单位或政府事件，乙方每次承担50000元违约金；如果甲方因乙方拖欠农民工工资被政府部门列入拖欠工资“黑名单”的，乙方每次承担30万元违约金并赔偿给甲方造成的直接损失；乙方前述承担的违约金，甲方有权在结算尾款中直接扣除；乙方若拖欠农民工工资，甲方有权从乙方工程款中扣除后直接发放农民工工资；若用甲方资金代为乙方支付农民工工资的，乙方还须承担占用甲方资金月利率2%的利息。由于乙方不配合而造成民工工资多垫错付的，甲方不承担责任，其责任与损失均由乙方自行承担。16.16乙方在本项目的实施中如有下列情况之一时，甲方有权单方面终止本合同，剩余工程全部由甲方组织施工完成。甲方的单方面“终止合同通知书”只需寄往乙方在本协议书上标明的地址即被视为有效送达。在这种情况下，甲方有权拒付乙方在本项目上已经发生的所有费用和前期投入款项；当本项目业主的工程余款不足以完成剩余工程时，甲方有权向乙方追索剩余工程施工的实际亏损额，届时将以甲方提供的成本依据为准计算本项目的实际亏损额。（1）乙方没有组建项目经理部的工程技术及施工管理力量，根本没有组建项目经理部的类似经验和能力时；（2）乙方将本项目整体转包给第三方，或未经业主方或甲方同意，乙方擅自将本项目的主体工程肢解后分包给第三方时；文案大全实用文档（3）乙方在施工中造成重大质量、安全、环保事故时；（4）乙方组织不力，造成项目管理混乱，工程质量、安全堪忧，工程进度滞后，导致业主或监理单位约见甲方法人代表，或者上级行政主管部门通报批评时；（6）工程施工中，乙方如在材料采购、机械租赁及劳务分包等过程中采取欺诈手段，蒙骗甲方或侵犯甲方权益时；（7）乙方在工程施工中，拖欠农民工工资或其他工程款项，造成不良后果而又无法控制局面，给甲方带来极其不利的负面影响和损失时。26.17乙方须确保不给甲方带来任何经济纠纷和诉讼，凡是涉及到本项目的民事诉讼和经济纠纷时，乙方应积极主动地承担赔偿及清偿责任。如因此连带甲方而被法院冻结甲方基本帐户或下属机构银行帐户时，甲方有权直接动用乙方的工程款用于支付诉讼执行款和其它费用（包括但不限于赔偿金、利息、诉讼费、律师费等）。前述甲方的相关费用、经济损失及罚金，如果乙方的工程款和保证金不足以支付时，甲方将采用法律手段向乙方追索。因乙方的原因导致甲方每发生一次经济纠纷等诉讼的，乙方须每次向甲方赔偿5万元的信誉损失违约金。26.18乙方在保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任，具体按甲方与发包方签订的《建设工程施工合同》约定为准。保修期满，乙方应协助甲方办理移交手续，需要整改的及时整改。保修期内，乙方应对工程项目承担保修责任， 并在接到甲方通知后三天内进场整修， 如超过三天，甲方有权另行组织人员进行整修， 费用从乙方工程款中直接按实扣除，乙方不得提出包括维修价格的任何异议。26.19工程停建和缓建约定，按甲方与业主签订的工程承包合同相关条款执行，包括对工程停建和缓建的解释及相应的处理办法。同时，进一步明确因工程停建和缓建造成的损失，除业主明确承担的部分外，其他损失均由文案大全实用文档乙方承担。26.20从工程开工之日起至质量保修期满前，若发生建设主管部门、业主和监理电话或书面投诉到公司的，甲方扣罚乙方 5000~10000元/次不等；若发生被建设行政主管部门通报批评的，甲方扣罚乙方 50000~100000元/次不等。罚金由甲方在工程任何一期工程款中扣除。26.21中途接管1、本合同签订以后，乙方不得擅自解除合同，出现下列情形之一的，甲方有权另行派人直接接管该工程，乙方无条件认可甲方指派的接管人对工程的人、财、物、资金等进行的调度。（1）未经甲方同意，乙方擅自退出工程管理达 2天以上；（2）未经甲方同意，工程停工时间达 7天以上；（3）建设单位对乙方的表现表示不满，书面要求更换乙方的；（4）工程施工现场管理混乱，行政主管部门对工程提出通报批评的；（5）工程发生严重的质量或安全事故，导致工程处于瘫痪状态的；（6）发生农民工事件一次及涉诉案二次以上的。2、接管以后，不解除双方合同关系，但甲方接管后即视为乙方自行放弃向甲方要求任何款项的权利，工程盈利，由甲方根据接管人的贡献另行分配；工程亏损，仍由乙方承担。对于接管以后涉及该工程产生的一切纠纷和责任，由乙方按照本合同约定承担相应的责任，乙方不得以已经退出为由拒绝承担。26.22乙方确认本合同项下联系地址为通信送达地址、电话为联系电话，今后若因约定的通信送达地址、电话等联系方式发生变化时，均以书面方式告知甲方，否则甲方因无法尽到送达义务的后果均由乙方自行承担。乙方承诺该送达地址适用范围包括双方非诉时各类通知、函件、协议等文件以及就债务发生纠纷时相关文件和法律文书的送达，同时还包括在争议进入民事诉讼程序后的一审、二审、再审和执行程序。26.23项目上交管理费及财务费用目标： 本项目净上交管理费费率为合同价的DD%（该费率不包括税费，本项目的所有税费均由乙方承担） 。乙方文案大全实用文档按照甲方与建设方（业主）最终工程结算造价的千分之一向甲方支付财务费用，甲方按到帐工程款分批预收。工程结束后，结算造价如有变化，按实际结算价结算，但上交管理费及财务费用费率不变。其他约定(根据项目需要另行增补的内容)除本合同约定的内容外，其它均按甲方与发包方（业主）签订的《建设工程施工合同》约定为准。。合同附件本合同附件与本合同具有同等法律效力。附件：附件1：履约担保附件2：民工权益保障承诺书附件3：质量、环境、职业健康安全管理责任协议附件4：施工安全生产协议附件6：治安防范、防火协议文案大全实用文档附件1：履约担保（甲方名称）：鉴于 （甲方名称，以下简称“甲方”）与 （乙方名称，以下称“乙方”）于 年 月 日就 （分包工程名称）施工及有关事项协商一致共同签订《建设工程专业分包合同》 。我方愿意无条件地、不可撤销地就乙方履行与你方签订的合同， 向你方提供连带责任担保。1.担保金额人民币（大写） 元（￥ ）。担保有效期自你方与乙方签订的合同生效之日起至分包工程交付你方之日止。在本担保有效期内，因乙方违反分包合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。你方和乙方按分包合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。因本保函或本保函相关事项发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，向 人民法院起诉。本保函自我方法定代表人（或其委托代理人）签字并加盖公章之日起生效。担保人： （盖单位章）法定代表人： （签字） 电 话：地 址：年 月 日附件2：文案大全实用文档民工权益保障承诺书致: （甲方）本公司与贵公司签订《建设工程施工分包合同》，我司同意在合同履行过程中，向贵公司就民工权益保障工作做出如下承诺，并作为《建设工程施工分包合同》的附件，与其具有同等法律效力。１、我司承诺成立专人负责的民工权益保障专职部门，部门人员由项目经理、预算部经理、财务部经理、民工权益保障专员组成；项目经理兼任部门经理，与贵公司负责民工权益保障的部门工作对接。２、我司承诺严格遵守国家、省、市劳务用工制度和有关农民工工资支付管理暂行办法，认真履行职责，做好本公司在贵公司承建的施工项目的民工用工和管理工作，确保按时、足额支付劳务分包单位的劳务款，确保按时、足额将民工工资发放到民工本人，安排好本公司民工的生活，做好本公司民工的安全教育和管理工作，发放劳保和安全用品。３、我司承诺按贵公司要求按时如实填报有关民工权益保障资料 （包括如实记录支付单位、支付时间、支付对象、支付数额等工资支付情况的农民工工资支付凭证），并作为工程款支付依据之一（工程进度款支付申请资料除应附确认的形象进度资料外，同时应附确认的民工权益保障合格资料） 。若未按贵公司要求及时提供完整的相关资料和凭证的， 同意贵公司延期或不予支付相应的进度款。合同履行过程中，如贵公司接到我司拖欠民工工资的投诉，且经核实为事实的，则贵公司有权按照《建设工程施工分包合同》中的相关条款进行处理，并有权将我司拖欠的金额从应付工程款中直接支付给被拖欠方。特此承诺！承诺人（乙方）：（企业盖章）法定代表人：承诺日期： 年 月 日附件3：文案大全实用文档质量、环境、职业健康安全管理责任协议总包单位（甲方）：分包单位（乙方）：甲方已按ISO9001：2008质量管理体系、ISO14001：2004环境管理体系、GB/T28001-2001职业健康安全标准的要求建立、实施、保持和改进一体化管理体系，以“诚信守法，优质臻善，以客为尊，环保安全”的方针要求开展质量、环境、职业健康安全管理方面的工作。为了保证分包项目的工程质量、环境、职业健康安全管理，贯彻GB/T28001-2001职业健康安全管理体系，以“安全第一，预防为主”为指导思想，确保施工安全，保护国家、企业的财产免遭损失；保障职工的生命安全和身体健康；保护自然环境，保障施工生产顺利进行。为明确双方职责，双方签订本协议作为分包合同附件，在工程施工分包项目中予以执行。一、 质量目标工程质量必须符合国家标准及规范要求，符合甲方质量管理体系要求（详见分包合同规定）；工程项目一次交验合格率100％；发包方满意度90％以上。二、 环境目标文明施工达标率≥80％；生产、生活用水达标排放──污水排放SS、COD、BOD5、油、PH值符合标准，并持续达标；减少粉尘排放──现场无明显仰尘；现场主要运输道路硬化处理；减少运输遗撒──采取措施控制遗撒，避免出现投诉、违规、罚款现文案大全实用文档象；固体废弃物实现分类管理，提高回收率──各办公场所、项目部建立分类垃圾点，可回收固体废弃物回收率75%以上；有毒有害废弃物处理达到100%；噪音达标排放；施工安装过程保护自然环境，杜绝乱砍乱伐──对员工每年至少进行一次培训教育，提高环保意识；节约水、电能源──提倡节约用水、用电，防止浪费，每年按年度计划用量节约1%。三、职业健康安全目标杜绝死亡事故，工伤事故频率≤2‰（月）、≤6‰（季）、≤24‰（年度）──机械设备主要安全防护设施完好率达到100％。杜绝火灾事故──杜绝火灾事故，人员伤亡控制为零，经济损失为零。确保员工职业健康和安全，对全体员工的劳动防护用品的配备率为100％。四、 质量、环境、职业健康安全管理（一） 质量管理严格按照GB/T19001-ISO9001：2008标准及甲方关于质量管理的有关要求建立的质量保证体系进行运作，认真执行施工过程控制程序，各工种严格按作业指导书进行施工。推行全面质量管理，实行全员、全过程质量管理，使每道工序都纳入质量监控之中，严格执行“图纸会审”、“技术交底”、“工人岗前技术培训”、“隐蔽工程验收”等制度。（二）环境管理1、严格执行《GB/T24001-2004idtISO14001：2004环境管理体系——文案大全实用文档要求及使用指南》及甲方有关环境管理要求。2、生活废弃物、建筑废弃物、危险废弃物要分类堆放。3、各种有机溶剂、化学废液和油类要用容器专门收集，妥善保管，及时处理，防止油类和化学品对环境造成污染。4、不需要的泥土、建筑垃圾弃渣及时运走。5、严禁将各种有机溶剂，化学废液和油类倒入下水道和土壤中。6、对仓库储存的化学品，油品按规定做好标识，设置必要的防护用品并管理。7、施工过程中，若出现容易产生风尘飞扬的作业场所，要适当洒水，防止风尘飞扬污染环境。（三） 职业健康安全管理1、贯彻执行国家、行业的安全生产，劳动保护和消防工作的有关法规、条例和规定，遵守甲方职业健康安全管理体系要求。2、乙方要服从甲方的安全生产管理，乙方的负责人必须对属下职工进行安全生产教育，以增强法制观念和提高职工的安全意识及自我保护能力，自觉遵守安全生产六大纪律、安全生产制度。3、乙方应认真贯彻执行工地的分部分项、分工种及施工安全技术交底要求。乙方的施工负责人必须检查具体施工人员落实情况， 并进行经常性的督促、指导，确保施工安全。4、乙方的负责人应对所属施工及生活区域的施工安全、质量、防火、治安、生活卫生等方面工作全面负责。 乙方负责人离开现场，应指定专人负责，办理委托管理手续。乙方负责人和被委托负责管理的人员， 应经常检查督促属下的职工自觉做好各方面工作。5、乙方应按规定认真开展班组安全活动， 乙方负责人应定期参加工地、班组的安全活动，以及安全、防火、生活卫生等检查，并做好检查活动的有文案大全实用文档关记录。6、乙方在施工期间必须接受甲方的检查、督促和指导。同时甲方应协助乙方搞好安全生产、防火管理。对于查出的隐患及问题，乙方必须限期整改。7、乙方对本身所处的施工区域、作业环境、操作设施设备、工具用具等必须认真检查，发现问题和隐患，立即停止施工，落实整改。如乙方无能力落实整改的，应及时向甲方汇报，由甲方协调落实有关人员进行整改， 乙方确认安全后，方可施工。8、由甲方提供的机械设备、脚手架等设施，在搭设、安装完毕交付使用前，甲方会同乙方共同按规定验收，并做好验收及交付使用的书面手续，严禁在未经验收或验收不合格的情况下投入使用。9、乙方于甲方如需相互借用或租赁各种设备以及工具的，应有双方有关人员办理借用或租赁手续，制订有关安全使用及管理制度。 甲方应保证借出的设备和工具完好并符合要求，乙方必须进行检查，并做好书面交接记录。10、乙方对于施工现场的脚手架、设施、设备的各种安全防护设施、安全标志和警告牌等不得擅自拆除、变动，如确需拆除变动的，必须甲方安全管理人员的同意，并采取必要、可靠的安全措施后方能拆除。11、乙方的员工必须持有上岗证上岗，特种作业及中、小型机械的操作人员，必须按规定经有关部门培训、考核合格后持有效证件上岗作业。起重吊装人员必须遵守“十不吊”规定，严禁违章、无证操作；严禁不懂电器、机械设备的人员擅自操作使用电器、机械设备12、乙方必须严格执行防火防爆制度， 易燃易爆场所严禁吸烟及动用明火，消防器材不准挪作他用。电焊、气割作业应按规定办理动火审批手续，严格遵守“十不烧”规定，严禁使用电炉，冬季施工如必须采用明火加热的防冻措施时，应取得甲方防火主管人员同意，落实防火、防中毒措施，并指文案大全实用文档派专人值班看护。13、乙方需用甲方提供的电气设备时，在使用前应先进行检测，如不符合安全使用规定的，应及时向甲方提出，甲方应积极落实整改，整改合格后方准使用，严禁擅自乱拖乱拉私接电气线路及电气设备。14、在施工过程中，乙方应注意地下管线及高、低压架空线路和通信设施、设备的保护。甲方应将地下管线及障碍物情况向施工单位详细交底，乙方应贯彻交底要求，如遇有问题或情况不明时要采取保护措施，停止施工，并及时向甲方汇报。五、因乙方违反上述条款的约定造成质量事故、环境污染事故、安全事故的，由乙方负责一切经济责任，事故责任及法律责任。六、双方在签订分包合同时签订本协议，与分包合同同时生效。七、本协议书份数与施工分包合同正、副本份数一致。甲方（盖章）： 乙方（盖章）：法定代表： 法定代表：日期： 年 月 日 日期： 年 月 日附件4：施工安全生产协议总包单位（甲方）：分包单位（乙方）：甲方将建筑安装工程项目委托乙方施工，为了明确双方的安全生产责任，确保施工安全，双方在签订建筑安装合同的同时，文案大全实用文档签订本协议，双方必须要严格执行。一、承包工程项目：1、工程项目名称：2、工程地址：3、承包范围： 。4、承包方式：包工包料、包工期、包质量、包施工管理。二、工程项目期限：计划开工日期：暂定年月日（以甲方指定的实际开工日期为准）；计划竣工日期：暂定年月日（以甲方指定的实际竣工日期为准、以通过验收/备案制验收为准）；根据有关部门审核批准后的施工进度计划，乙方施工进度必须保证满足甲方的施工总进度。三、协议内容：1、甲、乙双方必须认真贯彻国家和上级劳动保护、安全生产主管部门办法的欧冠安全生产、消防工作的方针、政策，严格执行有关劳动保护法规、条例、规定。2、甲乙双方都应有安全管理组织体制，包括抓安全生产的领导，各级专职和兼职的安全干部；应有个工种的安全操作规程，特种作业工人的审证考核制度及各级安全生产岗位责任和定期安全检查制度。3、甲乙双方在施工前要认真勘察现场：1）工程项目应由甲方编制施工组织设计；2）工程项目由乙方按甲方的要求自行编制施工组织设计；文案大全实用文档指定有针对性的安全技术措施，乙方必须严格按施工组织设计的要求施工。4、甲乙双方的领导必须认真对本单位职工进行安全生产制度及安全技术知识教育，增强法制观念，提高职工的安全生产思想意识和自我保护的能力，督促职工自觉遵守安全纪律、制度法规。5、施工前，乙方应组织召开管理、施工人员安全生产教育会议，并通知甲方委派有关人员出席会议。介绍施工中有关安全防火等规章制度及要求，乙方必须检查、督促施工人员严格遵守、认真执行。6、施工期间，乙方指派同志负责本工程项目的有关安全、防火工作，共同预防事故发生。7、乙方在施工期间必须严格执行和遵守甲方的安全生产防火管理的各项规定，接受甲方的督促、检查和指导。甲方有协助乙方搞好安全生产防火管理以及督促定期检查的义务，对于查处的隐患，乙方必须限期整改，对甲方违反安全生产规定、制度等情况，乙方有要求甲方整改的权利。8、在生产操作过程中的个人安全防护用品，由各方自理，甲乙双方都应督促施工现场人员自觉穿戴好安全防护用品。9、甲乙双方人员对各自所处的施工区域、作业环境、操作设施设备、工具用品等必须认真检查，发现隐患，应即停止施工，并有有关单位落实整改后方准施工。一经施工就表示施工单位确认施工场所、作业环境、设施设备、工用具等符合要求和处于安全状态。施工单位对施工过程中产生的后果自行负责。文案大全实用文档10、由甲方提供的机械设备，脚手架等设施，在搭设、安装完毕提交试用前，甲方应会同一方共同按规定验收，并做好及交付使用手续。严禁在未经验收或验收不合格的情况下投入使用，否则由此发生的后果概由擅自使用方负责。11、乙方在施工期间使用的各种设备以及工用具等均应由乙方自备。如甲乙双方必须相互租用和租赁，应由双方有关人员办理借用租赁手续。借出方应保证借出的设备和工具符合安全要求，但借入方必须进行检验。借入使用方一经接收，设备和工具的保管、维修以及在使用过程中发生的故障损坏或造成伤亡事故均由借入方承担责任，负责赔偿。12、甲乙双方人员，对施工现场的脚手架、各类安全防护措施、安全标志和禁告牌，不得擅自拆除、更动。如确定需要拆除和更动的，必须经工地施工负责人和甲乙双方指派的安全管理人员的同意，并采取必要、可靠的安全措施后方能拆除。任何一方人员，擅自拆除所造成的后果，均由该方人员及其单位负责承担。13、特种作业必须执行《国家特种作业人员安全培训考核管理规定》，经省、市、地区的特种作业安全技术考核站培训考核后持证上岗，并规定定期审证，中、小型机械的操作人员必须按规定做到“定机定人”和持证操作；起重吊装作业人员必须遵守“十不吊”规定，严禁违章、无证操作；严禁不懂电器、机械设备的人擅自操作使用电器、机械设备。14、甲乙双方必须严格执行各类防火、防爆制度，易燃易爆场所严禁吸烟机动用明火，消防器材不准挪作他用。电焊、气割作业文案大全实用文档应按规定办理动火审批手续，严格遵守“十不烧”规定，严禁使用电炉。冬季施工如必须采用明火加热防冬措施时，应取得防火主管人员同意，落实防火、防中毒措施，并指派专人值班。15、乙方需用甲方提供的电气设备，在使用前应先进行检测，如不符合安全规定的应及时向甲方提出，甲方应积极整改，整改合格后方可使用，违反本规定或不经甲方许可，擅自乱拉电气线路造成后果均由肇事者单位负责。16、贯彻先订合同后施工的原则。甲方不得指派乙方人员从事合同外的施工任务。乙方应拒绝合同外的施工任务，否则由此造成的一切后果均由有关方负责。17、甲乙双方在施工中，应注意地下管线及高低压架空线路的保护。甲方对地下管线和障碍物应详细交底，乙方应贯彻交底要求，如遇有情况，应及时与机房和有关部门联系，采取保护措施。18、乙方在签订《专业分包合同》后，应自觉地向所在区（县）公安派出所办理临时户口户籍手续，（如果需要）并向所在（县）城建办（建设局）安监站、劳动局劳动保护检查部门办理施工等级手续。19、贯彻谁施工谁负责安全的原则，乙方人员在施工期间，造成伤亡、火警、火灾、机械等其它事故（包括有乙方责任造成甲方人员、它方人员、行人伤亡等），甲方有协助紧急抢救伤员的义务，乙方负责经济赔偿及善后处理。事故的损失和善后处理费用，按责任协商解决。20、其他：1、如工期延误则本协议继续有效；2、如承包范围文案大全实用文档发生变动则本协议同样适用有效；3、乙方的必须要有三类人员安全证书。21、本协议经双方盖章后即生效；协议作为合同正本的附件，协议一式六份，甲方执三份，乙方执行一份，（如果需）送劳动局劳动保护监察科、区（县）城建办（建设局）安监站各一份备案。甲方： 乙方：法定代表人： 法定代表人：地址： 地址：电话： 电话：年月日附：安全违章、文明施工处罚规定罚款序号性质违章行为金额进入施工现场未正确佩带安全帽或穿拖鞋、高跟鞋、赤膊、打赤脚50元/人次悬空作业不系安全带50元/人次酒后作业50元/人次登高作业不系安全带的50元/人次个进入生产区不按规定佩戴安全帽等防护器具等劳保用品作业的50元/人次1人50元/人次违施工区域抛掷工器具、污水、建筑垃圾等杂物的章用砂轮切割机打磨工件的50元/人次使用安全装置不齐全的设备、设施的50元/人次违章使用不是自己分管的设备、工具、车辆的50元/人次叉车、吊车等超员搭载、人货混载的（处罚驾驶员）50元/人次用汽油、易挥发溶剂擦洗设备、衣物、工具和