一级建造师考试精品（名师系列）

一级建造师考试精品（名师系列）第一部分单选题（100题）1、防洪防淹设施应设置（）的独立电源供电，且任意一电源均应能满足工作负荷的要求。A:不少于2个B:1个C:3个D:2个【答案】：A2、

某工程招标控制价为1000万元，中标人的投标报价为940万元，各投标人的平均报价为9600万元，则承包人的报价浮动率为（）。

A:0.04B:0.07C:0.05D:0.06【答案】：D3、建设工程项目总承包模式下，承包人要完成的工作是（）。A:负责项目的征地拆迁B:编制项目可行性研究报告C:办理项目规划许可证D:进行并负责工程设计【答案】：D4、

某垃圾处理项目得到政府300万元的财政补贴，则这300万元应计入财务计划现金流量表中的（）。A:营业收入B:投资活动净现金流量C:经营活动净现金流量D:筹资活动净现金流量【答案】：C5、（2017年真题）关于民事纠纷和解的说法，正确的是（）。A:和解只能发生在诉讼或仲裁程序中B:当事人达成和解协议的，进行中的诉讼程序自动终结C:和解可以与仲裁、诉讼程序相结合D:和解协议具有强制执行力【答案】：C6、下列关于自动化仪表调试做法错误的是（）。A:联锁点多、程序复杂的程序控制系统和连锁系统应联合进行整体检查试验B:当现场不具备模拟被测变量信号的回路检测时，应在其同模拟输入信号的最前端输入信号进行回路试验C:控制阀应进行膜头、缸体泄漏性试验以及行程试验D:回路试验应根据现场情况和回路的复杂程度，按回路位号和信号类型合理安排【答案】：A7、某建筑工程项目，施工单位委托某钢材供货商代为采购工程所需防水材料，供货商考虑到合作关系，承诺无须支付报酬。防水材料入场检验发现不符合质量检验标准，则以下说法错误的是（）。A:钢材供货商应就材料质量损失向施工单位承担赔偿责任B:钢材供货商购买防水材料垫付的费用应由施工单位支付C:钢材供货商应自己亲自完成代购行为D:钢材供货商在紧急情况下，可以委托第三人购买材料以保证工程进度需要【答案】：A8、电源线室外部分应做防雷接地，当长度20m，应（）接地。A:4点B:3点C:2点D:1点【答案】：B9、利润表是反映企业在一定会计期间（）的财务报表。(2012)A:所有者权益变动总额B:经营成果C:现金流入总额D:现金和现金等价物数额【答案】：B10、加工成型的钢筋笼、钢筋网和钢筋骨架等应水平放置，码放高度不得超过（）；码放层数不宜超过（）层。A:2m；3B:3m；4C:2.2m；3D:1.5m；2【答案】：A11、关于总分包单位的质量责任的说法，正确的是（）。A:分包工程发生质量问题，建设单位只能向总承包单位请求赔偿B:分包单位只需要根据分包合同约定向总承包单位承担质量责任C:分包单位应当接受总承包单位的质量管理D:分包工程质量由分包单位自行向建设单位负责【答案】：C12、某常规投资方案，FNPV（=14%）=160，FNPV（=16%）=﹣90，则FIRR的取值范围为（）。A:15%～16%B:﹤14%C:14%～15%D:﹥16%【答案】：A13、中波、短波发射台场地选择要根据()，按初勘和复勘两阶段进行。A:发射台任务B:发射台规模C:主机设备数量D:与城镇防护间距【答案】：A14、下列保函形式中，（）不是我国港口与航道工程的工程担保保函形式。A:质量保函B:投标保函C:预付款保函D:履约保函【答案】：A15、

柜式设备机架安装时，应用4只M10～M12的膨胀螺栓与地面加固，机架（）应与走线架上梁加固。

A:背面B:侧面C:顶部D:底部【答案】：C16、下列关于质权的说法正确的是（）。A:不动产可以作为质物B:著作权里的财产权可以作为权利质押C:权利质押不需要将权利凭证交付质押人D:质物不需要转移占有【答案】：B17、某台塔类设备高度为30m，采用单台履带起重机吊装，其中索具高度4m，设备吊装到位后底部高出地脚螺栓0.5m，基础和地脚螺栓高度1.5m。下列选项中，符合起重机吊装计算高度要求的是（）。A:起重机吊臂顶端滑轮的高度等于32mB:起重机吊臂顶端滑轮的高度大于36mC:起重机吊臂顶端滑轮的高度等于36mD:起重机吊臂顶端滑轮的高度大于30m【答案】：B18、关于实际施工人利益受到侵害时，其以发包人为被告主张权利的说法，正确的是（）。A:发包人应当对实际施工人承担全部责任B:人民法院应当追加转包人或者违法分包人为共同被告C:实际施工人只能以发包人为被告主张权利D:发包人应当在欠付建设工程价款范围内对实际施工人承担责任【答案】：D19、铁路隧道瓦斯工区钻爆作业应采用（）。A:湿式钻眼、正向装药B:干式钻眼、反向装药C:干式钻眼、正向装药D:湿式钻眼、反向装药【答案】：A20、关于桥梁上部结构竖转法施工特点的说法，正确的是（）。A:主要针对大跨度拱桥施工，采用锚固体系代替平衡重B:主要适用于转体重量不大的拱桥C:转体重量大，施工中需设置转体平衡重D:在桥台处设置转盘，将两岸预制的整垮或半跨转至设计合拢位置【答案】：B21、（2019年真题）不宜采用强夯法施工的是（）。A:杂填土B:软土C:碎石土D:高饱和度的粉土【答案】：D22、疏浚工程局部欠挖的规定中，纵向浅埂长度小于（）m时，应进行返工处理。A:1B:2.5C:2D:1.5【答案】：B23、下列关于终止招标的说法中，正确的是（）。A:招标人终止招标，已收取投标保证金的，仅退还所收取的投标保证金B:招标人终止招标的，应当及时退还所收取的资格预审文件、招标文件的费用C:招标人口头通知已经获取资格预审文件、招标文件的潜在投标人终止招标D:招标人只能通过发布公告的方式终止招标【答案】：B24、（2011年）根据《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176—2007)，分部工程质量优良，其单元工程优良率至少应在（）以上。A:0.6B:0.8C:0.5D:0.7【答案】：D25、关于施工安全技术措施要求和内容的说法，正确的是（）。A:可视工程进展需要实时编制B:应在安全技术措施中抄录制度性规定C:结构复杂的重点工程应编制专项工程施工安全技术措施D:小规模工程的安全技术措施中可不包含施工总平面图【答案】：C26、施工现场噪声的控制措施中，属于声源控制措施的是（）。A:吸声B:低噪声设备代替高噪声设备C:减振降噪D:隔声【答案】：B27、经过审批部门批准应当采用邀请招标方式进行招标的是（）。A:涉及国家安全而不适宜招标的项目B:施工企业自建自用工程且该施工企业资质等级符合工程要求的项目C:在建工程追加的附属小型工程，原中标人仍具备承包能力的项目D:拟公开招标的费用与项目的价值相比，不值得公开招标的项目【答案】：D28、关于前端机房布线的说法，错误的是()。A:各设备之间接地线要良好接地，射频电缆的屏蔽层要与设备的机壳接触良好B:电缆与电源线穿入室内处要留防水弯头，以防雨水流入室内C:电源线、射频线、视音频线绝不能相互缠绕在一起，必须分开敷设D:电源线要有避雷装置，传输电缆要有防水装置【答案】：D29、在航道工程中，大量采用的土工织物软体排，主要是利用了土工织物的（）作用。A:防渗B:隔离C:防护D:排水【答案】：B30、发生战争、禁运、罢工、社会动乱等造成工程施工中断的风险属于（）。A:项目组织成员资信和能力风险B:管理风险C:项目外界环境风险D:技术风险【答案】：C31、最新《防汛条例》于（）由国务院修改并颁布施行。A:2001年B:1991年C:1995年D:2005年【答案】：D32、下列建设T程项目进度控制的措施中，属于组织措施的是（）。A:选择合理的合同结构B:确定各类进度计划的审批程序C:优选工程项目设计、施工方案D:选择工程承发包模式【答案】：B33、计量检测设备每次使用前应（）检查后，方可开始计量测试。A:认真清扫B:对使用场地C:校准复位D:对零部件【答案】：C34、下列关于质量管理的PDCA循环，论述不正确的是（）。A:检查包括作业者的自检、互检和交接检查B:处置分为纠偏和预防改进两个方面C:实施职能在于将质量目标值通过生产要素的投入、作业技术活动和产出过程，转化为实际值D:质量计划的职能包括确定质量目标和制定实现质量目标的行动方案两个方面【答案】：A35、施工准备阶段质量管理，应建立（）和组织机构，建立各级岗位责任制。A:质量管理体系B:质量保证体系C:质量监督体系D:质量控制体系【答案】：A36、增强体复合地基现场验槽应检查（）。A:地基均匀性检测报告B:地基湿陷性处理效果C:桩间土情况D:水土保温检测资料【答案】：C37、属于措施费内容的是（）。A:文明施工费、脚手架费、工程排污费B:工程排污费、文明施工费、临时设施费C:文明施工费、脚手架费、临时设施费D:脚手架费、工程排污费、临时设施费【答案】：C38、预制水平类构件可采用()的方式，各层支垫应上下对齐。A:靠放B:叠放C:插放D:立放【答案】：B39、索赔费用的计算方法不包括（）A:实际费用法B:修正的总费用法C:因素分析法D:总费用法【答案】：C40、卫星接收天线调试依次按仰角、方位角、（）和极化角顺序进行。A:极化方式B:功率分配器C:馈源焦距D:高频头增益【答案】：C41、若水流的流线之间夹角很大或者流线曲率半径很小，这种水流称为（）。A:急变流B:渐变流C:恒定流D:均匀流【答案】：A42、女学生孙某毕业后被企业录用。孙某为了锻炼自己，主动要求到最苦、最累、最脏的岗位上工作。企业可以满足她的要求，但不得安排的工作是（）。A:高处、高温工作B:低温、冷水作业C:矿山井下作业D:夜班劳动【答案】：C43、

执法人员调查收集证据或者进行检查时，不得少于()人。

A:1B:3C:2D:4【答案】：C44、常用较高要求抗震结构的纵向受力普通钢筋品种是（）。A:HRB600B:HRBF500C:HRB500ED:HRBB500【答案】：C45、钻孔灌注桩施工中，成孔后或因故停钻时，应将钻具提至孔外置于地面上，保持孔内护壁泥浆的（），以防止塌孔。A:高度B:比重C:密度D:黏度【答案】：A46、槽式光热发电设备安装程序错误的是（）A:集热器支架安装→集热器及附件安装→换热器及管道系统安装B:设备检查→集热器及附件安装→集热器支架安装C:汽轮发电机设备安装→电气设备安装→调试→验收D:施工准备→基础检查验收→设备检查【答案】：B47、某工程采购的一批钢材的出厂价为3980元/吨，运费为50元/吨，运输损耗率为0.5%，采购保管费为2%，则该批钢材的材料单价为（）元/吨。A:4079.9B:4050.15C:4129.9D:4131.15【答案】：D48、下列法律文书中，不具有强制执行效力的是（）。A:由人民调解委员会调解达成的并经人民法院司法确认的调解协议B:仲裁委员会在仲裁程序中形成的调解书C:由行政主管部门主持达成的调解书D:人民法院在民事案件审理中制作的调解书【答案】：C49、电脑调光台大多是通过控制调光立柜使其各个光路的（），从而达到控制灯光亮度的目的。A:输入电压B:工作电流C:输出电压D:电容【答案】：C50、施工项目经理部应依据项目施工成本计划,在对施工成本实际值与计划值进行比较的基础上进行（），这一步是施工成本控制工作的核心.A:预测B:核算C:检查D:分析【答案】：D51、某建设单位与某施工企业签订了施工合同，约定开工日期为2018年5月10日，并于5月15日与保险公司签订了建筑工程一切险保险合同。同年7月20日施工企业将建筑材料运至工地。实际开工日期为同年8月10日。该建筑工程一切险保险责任的起始日期为（）。A:2018年5月15日B:2018年7月20日C:2018年5月10日D:2018年8月10日【答案】：B52、现行国家标准《混凝土强度检验评定标准》GB/T50107-2010中规定的评定混凝土强度的方法不包括（）。A:非统计方法B:标准差已知统计方法C:算术平均法D:标准差未知统计方法【答案】：C53、灌浆按灌浆压力可分为常压灌浆和高压灌浆。灌浆压力在（）MPa以上的灌浆为高压灌浆。A:3B:10C:5D:1【答案】：A54、关于屋面卷材防水找平层的排水坡度要求的说法，正确的是（）。A:平屋面采用结构找坡不应小于2%B:采用材料找坡宜为3%C:天沟、檐沟纵向找坡不应小于1%D:沟底水落差大于200mm【答案】：C55、在施工中钢筋受力分不清时，可按（）处理。A:受压和受拉B:受压或受拉C:受拉D:受压【答案】：C56、某工地食堂发生食物中毒事故，其处理步骤包括：①报告中毒事故：②事故调查；③事故处理；④处理事故责任者；⑤提交调查报告号，下列处理顺序正确的是（）A:②④③①⑤B:①③②④⑤C:②⑤④③①D:①④②③⑤【答案】：B57、下列关于工程量清单的说法错误的是（）。A:工程量清单中所列的工程数量是估算的或设计的预计数量B:清单的工程细目与预算定额的规定完全相同C:清单中的单价包括合同中明示或暗示的所有责任、义务和一般风险D:工程量清单应和技术规范结合起来理解【答案】：B58、饰面板工程应对（）隐蔽工程项目进行验收。A:粘结剂强度B:石板防雷连接C:预埋件D:管道封堵【答案】：C59、工程监理机构将尽一切努力进行项目的目标控制，但他不可能保证项目目标一定实现，这是由建设工程监理工作性质的（）决定的。A:公平性B:科学性C:服务性D:独立性【答案】：C60、下列项目各参与方的沟通障碍中，属于组织沟通障碍的是（）。A:对信息的看法不同造成的障碍B:知识、经验水平的差距导致的障碍C:机构组织庞大D:下属对上级的恐惧心理而形成的障碍【答案】：C61、防水混凝土中所用砂宜选用坚硬、抗风化性强的中粗砂，其含泥量和泥块含量分别不宜大于（）。A:1%；3%B:1%；1%C:3%；1%D:3%；3%【答案】：C62、天馈线驻波比的测试应按照要求使用驻波比测试仪，要求驻波比小于等于（）。A:1.5B:0.9C:2D:1.8【答案】：A63、桥梁施工用的普通钢筋，水平钢筋焊接接头不得采用（）。A:闪光对焊B:电弧焊C:电渣压力焊D:气压焊【答案】：C64、根据扩大初步设计图纸和概算定额及市场价格信息等编制的，用于确定各单位工程建设费用的文件是（）A:单项工程综合概算B:工程建设其他费用概算C:单位工程概算D:建设工程总概算【答案】：C65、对于重大施工方案，应由（）组织编制。A:项目总工程师B:项目经理C:项目专业工程师D:单位技术负责【答案】：A66、铺钉道岔钢轨，一般按（）的顺序进行。A:铺钉直股及辙叉→铺导曲线内股钢轨→铺导曲线外股钢轨→安装连接杆和安装转辙机械B:铺钉直股及辙叉→铺导曲线外股钢轨→安装转辙机械→安装连接杆和铺导曲线内股钢轨C:铺钉直股及辙叉→铺导曲线外股钢轨→铺导曲线内股钢轨→安装连接杆和安装转辙机械D:安装连接杆→铺导曲线外股钢轨→铺导曲线内股钢轨→铺钉直股及辙叉和安装转辙机械【答案】：C67、根据《立法法》规定，下列只能制定法律的是（）。A:增设施工许可证的条件B:行政许可C:历史文化保护D:税率【答案】：D68、关于水泥水化热的说法，正确的是（）。A:水泥颗粒越粗水化热越高B:矿渣水泥较普通水泥的水化热高C:硅酸盐水泥的水化热较高D:水泥磨合料掺得越多的水化热越高【答案】：C69、悬索桥主缆施工的主要工序包括：①主缆架设；②猫道架设；③索夹安装与吊索架设；④紧缆；⑤牵引系统施工，正确的施工顺序为（）。A:⑤②①④③B:②⑤④①③C:①②③④⑤D:⑤③①④②【答案】：A70、PTN系统的同步采用（）方案，可以实现高质量的网络同步。A:时钟同步B:信道同步C:帧同步D:网同步【答案】：A71、关于负债的表述不正确的一项是（）。A:负债是由于过去的交易或事项而产生的B:负债的清偿期会导致经济利益流出企业C:负债通常是在未来某一时日通过交付资产或提供劳务来清偿D:负债是企业承担的未来承诺【答案】：D72、适用于无缝线路的特殊零星轨缝焊接的焊接方法是（）。A:铝热焊B:气压焊C:闪光接触焊D:段焊【答案】：A73、下列建设工程项目策划工作中，属于实施阶段策划的是（）。A:制订项目风险管理与工程保险方案B:编制项目实施期合同结构总体方案C:编制项目实施期管理总体方案D:编制项目实施期组织总体方案【答案】：A74、小口径的金属管道．当无地层变形控制要求且顶力满足施工要求时，可采用一次顶进的（）顶管法。A:挤密土层B:旋钻土层C:切削土层D:高压射水【答案】：A75、斜坡堤护面块体扭工字块的安放可采取（）方法。A:坐标安放B:定点随机安放C:极坐标安放D:不规则安放【答案】：B76、预应力简支梁起吊前应验算起吊过程中构件内产生的应力是否符合要求，梁长（）以上的预应力简支梁应验算裸梁的稳定性。A:25mB:15mC:20mD:30m【答案】：A77、建设工程项目质量控制系统运行的核心机制是（）。A:反馈机制B:持续改进机制C:动力机制D:约束机制【答案】：C78、发包人应在监理人出具最终结清证书且承包人提交了合格的增值税专用发票后的（）d内，将应支付款支付给承包人。发包人不按期支付的，按合同条款的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。A:14B:21C:7D:28【答案】：A79、地形图测图比例尺应根据测量类别、测区范围等按有关规范规定选用，施工测量的港池测图比例尺为（）。A:1：1000～1：3000B:1：1000～1：2000C:1：5001：1000D:1：2000～1：3000【答案】：B80、评审有异议的重大设计变更,完善后,最终应由（）裁定。A:业主B:监理单位C:评审会D:设计单位【答案】：A81、在工作区墙面上的电源应采用（）电源。A:单相B:脉动C:直流D:三相【答案】：A82、（2019年真题）行车荷载和自然因素对路面结构的影响，随着深度的增加而（）。A:保持一致B:逐渐减弱C:逐渐增强D:不相关【答案】：B83、在钢筋表面，HRB400E的牌号表示为（）。A:4B:4EC:C4ED:C4【答案】：B84、关于委托合同下列说法正确的是（）A:委托人可单方面解除委托，受托人不可单方面辞去委托B:委托人受托人均可随时解除委托，但需要得到对方同意C:委托人不可单方面解除委托，受托人可单方面辞去委托D:委托人和受托人都可以随时解除合同，不需征得对方同意为前提【答案】：D85、某堤防工程铺料作业时，其砂砾料宜采用（）卸料。A:先进占再后退B:后退法C:先后退再进占D:进占法【答案】：B86、（）前，焊缝表面及其两侧25mm范围内，不得有油脂、污垢、焊渣等。A:MT（磁粉）B:PT（渗透）C:RT（射线）D:UT（超声波）【答案】：A87、

推土机用于开挖与推运土料时，其运距以不超过（）m为宜。A:60B:50C:70D:80【答案】：A88、关于小型空心砌块砌筑工艺的说法，正确的是（）A:防潮层以下的空心小砌块砌体，应用C15混凝土灌实砌体的孔洞B:上下通缝砌筑C:不可采用铺浆法砌筑D:先绑扎构造柱钢筋后砌筑，最后浇筑混凝土【答案】：D89、某企业的某设备原价20万元，预计使用10年，预计净残值率为10%，则该设备年折旧率为（）。A:0.09B:0.15C:0.1D:0.08【答案】：A90、某工程施工方案的计划工期为350天，对方案运用高价值工程原理，优化后工期缩短了10天，可实现同样的功能，并降低了工程费用，根据价值工程原理，该价值提升的途径属于（）。A:功能不变、成本降低，牺牲型B:功能不变、成本降低，节约型C:功能提高、成本不变，改进型D:功能提高、成本降低，投资型【答案】：B91、在施工过程中，工程师发现曾检验合格的工程部位仍存在施工质量问题，则修复该部位工程质量缺陷时，应（）。A:由发包人承担费用，工期不给予顺延B:由承包人承担费用，工期给予顺延C:由发包人承担费用，工期给予顺延D:由承包人承担费用，工期不给予顺延【答案】：D92、水利工程建设项目种类按其功能和作用可分为（）。A:公益性、投资性和经营性B:公益性、准公益性和投资性C:公益性、准公益性和经营性D:公益性、经营性和准经营性【答案】：C93、(2014真题)完成某预算定额项目单位工程量的基本用工为2.8工日，辅助用工为0.7工日，超运距用工为0.9工日，人工幅度差系数为10%，该定额的人工工日消耗量为（）工日。A:4.56B:4.68C:4.75D:4.84【答案】：D94、节水型卫生坐便器的用水量最小不大于（）L。A:5B:3C:8D:6【答案】：D95、关于施工合同中承包人项目经理的说法正确的是（）。A:承包人项目经理不得同时担任其他项目的项目经理B:承包人项目经理事先通知发包人,可离开施工现场C:发包人要求更换承包人项目经理,由此增加的费用由发包人承担D:项目经理经承包人授权后代表承包人负责履行合同，不须发包人确认【答案】：A96、绝热层施工技术要求中，说法正确的是（）。A:保冷设备上的支座、吊耳等附件，必须进行保冷B:保冷层采用硬质绝热制品时，拼缝宽度不应大于5mmC:保冷层厚度≥100mm时，应分为两层或多层逐层施工D:水平管道的纵向接缝位置，应布置在管道下部垂直中心线45°范围内【答案】：A97、当管道位于路基范围内时，施工时应采取适当作业原则，以下说法不正确的是（）。A:管顶至路床的覆土厚度在0.5～0.8m时，直接用压路机压实B:管顶至路床的覆土厚度在0.5～0.8m时，路基压实时应对管道采取保护或加固措施C:管顶以上50cm范围内应采用轻型压实机具D:管顶至路床的覆土厚度不大于0.5m时，应对管道进行加固【答案】：A98、某建设项目费用组成见下表：A:2349.6B:1748.43C:1123.96D:2009.7【答案】：D99、一设备原价50万元，运杂费5%，保险费2%，设备安装费率5%。依照设备安装工程费概算中概算指标法，该设备安装费是多少（）。A:2.68万元B:2.63万元C:2.5万元D:3万元【答案】：C100、招标文件应当包含的内容是（）。A:招标项目的人员要求B:特定的生产供应者C:投标报价要求D:限定为某市的施工单位【答案】：C第二部分多选题（100题）1、（2019年真题）填方路肩施工说法正确的是（）。【答案】：2、通信建设工程专职安全生产管理人员安全生产管理能力考核要点包括（）。A:检查施工现场安全生产达标情况B:制止现场违章操作、违章指挥、违反劳动纪律等行为情况C:组织救援、保护现场、报告事故和配合事故调查、处理情况D:检查相关专业作业人员安全教育培训和持证上岗情况【答案】：B、D3、关于观察法验槽内容的说法，正确的有（）。A:对于基底以下的土层不可见部位，要辅以钎探法配合完成B:观察基槽边坡是否稳定，是否有影响边坡稳定的因素存在C:观察槽壁、槽底的土质情况后，不需要验证基槽的开挖深度D:观察基槽内有无旧的房基、洞穴、古井、掩埋的管道和人防设施【答案】：A、B、D4、

机房及井道布置图中的技术内容有（）。

A:底坑深度B:安全距离C:楼层间距D:顶层高度【答案】：A、B、C、D5、关于拱形涵、盖板涵施工技术要点的说法，正确的有（）。A:填方区的涵洞应在填土至涵洞基底标高后，及时进行结构施工B:依据道路施工流程，可采取整幅施工或分幅施工C:拱圈和拱上端墙应由两侧向中间同时、对称施工D:挖方区的涵洞基槽开挖应符合设计要求，且边坡稳定【答案】：A、B、C、D6、建筑物的主要体系有（）。A:围护体系B:NoneC:设备体系D:节能体系【答案】：A、C7、基床以下路堤填筑的“三阶段”是指（）。A:施工阶段B:检测阶段C:整修验收阶段D:准备阶段【答案】：A、C、D8、

变配电室分项工程组成包括（）

A:控制柜安装B:裸母线、封闭母线、插接式母线安装C:柴油发电机组D:变压器【答案】：A、B、D9、汽轮发电机主要由（）等组成。A:转子B:空气预热器C:定子D:再热器【答案】：A、C10、

《中华人民共和国计量法》规定，企业、事业单位使用的最高计量标准器具，以及用于（）方面的列入强制检定目录和工作的计量器具，实行强制检定。

【答案】：11、常用于施工成本分析的比率法有（）。【答案】：12、

变压器的性能主要由（）决定。

A:固定方式B:外部接线方式C:线圈的绕组匝数D:外接元器件【答案】：B、C、D13、于建筑地面工程基层铺设的做法，正确的有（）。A:水泥混凝土垫层的平头缝缝间应设置隔离材料，浇筑时不得互相紧贴B:三合土垫层采用石灰、碎石土与碎砖的拌合料铺设C:室内地面的水泥混凝土垫层应设置纵向缩缝和横向缩缝D:砂垫层应采用中砂【答案】：C、D14、施工测量现场主要测设工作有（）。A:高程位置B:长度C:平面位置D:角度【答案】：A、B、C、D15、关于保修范围和最低保修期限说法正确的有（）。A:供热与供冷系统，为1个采暖期、供冷期B:电气管线、给水排水管道、设备安装和装修工程，最低保修期限为2年C:屋面防水工程和有防水要求的卫生间、房间，最低保修期限为2年D:基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程合理使用年限【答案】：B、D16、根据《水利水电工程劳动安全与工业卫生设计规范》GB50706-2011地网分期建成的工程，应校核分期投产接地装置的（）。A:耦合电位差B:跨步电位差C:接触电位差D:最高耐压【答案】：B、C17、关于安全技术交底要求的说法，正确的有（）。A:必须采用新的安全技术措施B:必须实行逐级安全技术交底制度C:定期向多工种交叉施工作业队伍书面交底D:必须采用两阶段技术交底【答案】：B、C18、梁（板）预制实测项目包括（）。A:梁长度B:倾斜度C:支座中心偏位D:混凝土强度【答案】：A、D19、工程变更根据其性质与对工程项目的影响程度，一般分为（）。A:一般工程变更B:主要工程变更C:重大工程变更D:较大工程变更【答案】：A、C、D20、（2018年真题）幕墙工程中，后置埋件的验收要点有（）。A:锚栓埋置深度B:锚板和锚栓的材质C:后置埋件的规格D:锚板的位移【答案】：A、B、C21、施工单位项目经理部负责质量验收评定工作的部门包括（）。A:工程技术部门B:质量部门C:物资管理部门D:安全管理部门【答案】：A、B、C22、

混凝土耐久性包括（）等方面。A:抗冻性B:抗冲磨性C:抗渗性D:强度【答案】：A、B、C23、某施工企业对建筑物的外墙进行功能分析的说法，正确的有（）。A:承重外墙的基本功能是承受荷载B:防风挡雨是外墙的过剩功能C:分隔空间是外墙的上位功能D:隔热保温是外墙的辅助功能【答案】：A、D24、消防工程验收程序通常为（）等阶段。A:现场检查B:工程移交C:结论评定D:验收受理【答案】：A、B、C、D25、有色金属中，属于轻金属的是（）A:镁合金B:铝合金C:镍合金D:钛合金【答案】：A、B26、下列空间不可计入建筑层数的有（）。2018真题【答案】：27、（2016年真题）关于安全生产许可证有效期的说法，正确的有（）。A:安全生产许可证的有效期为3年B:施工企业应当向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续C:施工企业在安全生产许可证有效期内，严格遵守有关安全生产的法律法规，未发生死亡事故的，安全生产许可证有效期届满时，自动延期D:安全生产许可证有效期满需要延期的，施工企业应当于期满前1个月办理延期手续【答案】：A、B28、机电工程施工阶段项目成本控制要点包括（）。A:核算实际成本B:编制成本计划C:进行成本差异分析D:落实分解的计划成本【答案】：A、C、D29、关于因不可抗力导致相关费用调整的说法，正确的有（）。A:运至施工现场待安装设备的损害，由发包人承担B:工程本身的损害由发包人承担C:承包人人员伤亡所产生的费用，由发包人承担D:承包人的停工损失，由承包人承担【答案】：A、B、D30、关于项目施工总承包模式特点的说法，正确的有（）。A:不利于投资控制B:项目质量好坏在很大程度上取决于总承包单位的管理水平和技术水平C:与平行发包模式相比，组织协调工作量大D:开工日期不可能太早，建设周期会较长【答案】：B、D31、关于施工现场消防管理的说法，正确的有（）。A:应配备义务消防人员B:施工现场严禁吸烟C:易燃材料仓库应设在上风方向D:动火证当日有效【答案】：A、B、D32、在短期借款利息的支付方法中，对加息法的正确表述是（）。A:企业不需要支付全额利息B:企业分期均衡偿还本息之和C:NoneD:企业只使用了贷款本金的半数【答案】：B、D33、下列混凝土灌注桩桩质量检查项目中，在混凝土浇筑前进行检查的有（）。（2014年真题）A:孔径B:孔深C:承载力D:桩身完整性【答案】：A、B34、

检测混凝土面板堆石坝的垫层料压实干密度，可采用（）。A:挖坑灌水法B:环刀法C:挖坑灌砂法D:蜡封法【答案】：A、C35、在基础混凝土浇灌前应先进行（）工作。A:木模板应浇水润湿，但模板内不应有积水B:进行模板验收C:钢筋的隐蔽工程验收D:清理模板【答案】：A、B、C、D36、建设工程生产安全检查的主要内容包括（）。A:隐患检查B:思想检查C:管理检查D:危险源检查【答案】：A、B、C37、审计准备阶段要进行的工作包括（）。A:编制审计实施方案B:编制审计工作底稿C:审计立项D:征求意见【答案】：A、C38、下列检查项目中，属于《扣件式钢管脚手架检查评分表》中保证项目的有（）A:构配件材质B:立杆基础C:横向水平杆D:剪刀撑【答案】：B、D39、（2019年真题）关于按工程实施阶段编制施工成本计划的说法，正确的有（）。A:可以用成本计划直方图的方式表示B:可在网络图的基础上进一步扩充得到C:可根据资金筹措情况在“香蕉图”内调整S型曲线D:可以用时间-成本累积曲线表示【答案】：A、B、C、D40、机械使用中的三定制包括（）。A:定人B:定机C:定时间D:定薪酬【答案】：A、B41、对于一般工业与民用建筑而言，若不编制总概算，单项工程综合概算的组成包括（）。A:预备费B:建筑单位工程概算C:措施费概算D:工程建设其他费用概算【答案】：B、D42、

起重作业中，一般都是根据（）及现场环境等条件来选择平衡梁的形式。

A:起重机站车位置B:设备的规格尺寸C:设备的重量D:设备的强度【答案】：B、C43、

中国5G设定的技术场景主要有()。

A:连续广域覆盖B:热点高容量C:低功耗大连接D:低时延高可靠【答案】：A、B、C、D44、施工成本计划编制依据包括（）。【答案】：45、高压真空断路器在验收时，制造厂应提供()等技术文件【答案】：46、

发电机转子穿装前应单独进行（）。

A:磁道通路试验B:漏气量试验C:气密性试验D:试验压力符合制造厂规定【答案】：B、C、D47、关于疏散走道上设置防火卷帘的说法，正确的有（）。A:具有手动控制的功能B:在防火卷帘的一侧设置启闭装置C:在防火卷帘的两侧设置启闭装置D:具有自动控制的功能【答案】：A、C、D48、水泥稳定碎石基层施工，确定每日施工作业段长度，宜综合考虑的因素有（）。【答案】：49、地层产状是指岩层的空间几何关系，主要参数有（）A:单斜B:倾角C:倾向D:走向【答案】：B、C、D50、企业置存一定数量的现金，主要是为了满足（）。A:投机性需要B:交易性需要C:降低机会成本的需要D:预防性需要【答案】：A、B、D51、铺轨基地内，钢轨应分类垛码，其应符合的规定包括（）。A:钢轨长度应逐根丈量，并测量断面尺寸。不同长度和断面尺寸公差级别的钢轨应分类码垛，并予以标识B:钢轨起吊应缓起、轻落并保持钢轨基本平直C:钢轨垛底应承垫架空，支垫应与钢轨垂直放置，间距5～7.5mD:每垛钢轨应竖立标牌，标识产地、类型、规格和数量【答案】：A、B、C、D52、关于电动机安装的要求，说法正确的有（）。【答案】：53、编制人工定额时需拟定施工的正常条件，其内容包括拟定（）。(2015真题)【答案】：54、下列费用项目中，属于规费项目清单表中应列项内容的有（）。A:商业保险B:住房公积金C:工程排污费D:社会保障费【答案】：B、C、D55、水工建筑物永久作用荷载包括（）等。A:结构自重B:地应力C:静水压力D:扬压力【答案】：A、B56、

在混凝土施工中，掺人粉煤灰的目的是（）A:NoneB:减少混凝土后期发热量C:减少混凝土初期发热量D:增加混凝土的后期强度【答案】：C、D57、施工合同交底的主要目的和任务有（）。A:将各种合同事件的责任分解落实到各工程小组或分包人B:明确各个工程小组（分包人）之间的责任界限,C:争取对自身有利的合同条款D:明确各项工作或各个工程的工期要求【答案】：A、B、D58、防治巷道交叉点处冒顶事故发生，采区措施正确的是（）。【答案】：59、静冰压力大小与（）有关。A:风速B:温升率C:冰层厚度D:开始升温时的气温【答案】：B、C、D60、根据《特种设备生产单位许可目录》，工业管道可分为）。A:动力管道B:长输管道C:制冷管道D:燃气管道【答案】：A、C61、关于分部分项工程成本分析的说法，正确的有（）。【答案】：62、下列关于采购管理说法错误的是（）。A:询价工作程序中“招标文件（询价文件）的编制和发放”的紧前工作是“选择合格供货商”B:对于新购设备进行操作培训属于服务采购C:对于现货价值较小的标准设备可采用询价采购方式D:设备采购由项目设计经理在技术评审和商务评审的基础上组织综合评审【答案】：B、D63、下列关于钻孔灌注桩正循环回转法的说法正确的有（）。A:泥浆挟带钻渣沿钻孔上升，从护筒顶部排浆孔排出至沉淀池B:施工占地较多，且机具设备较复杂C:它是利用钻具旋转切削土体钻进，泥浆泵将泥浆压进泥浆笼头，通过钻杆中心从钻头喷入钻孔内D:泥浆输入钻孔内，然后从钻头的钻杆下口吸进，通过钻杆中心排出至沉淀池内【答案】：A、B、C64、以工程量清单计价方式投标时，不得作为竞争性费用的有（）。A:保险B:措施项目清单中的安全文明施工费C:措施项目清单中的检验及测试费D:规费【答案】：B、D65、有关支付担保相关规定的表述，说法正确的有（）。【答案】：66、稽查的安全管理主要包括（）。A:防洪度汛B:风险管控与事故隐患排查C:安全技术管理D:安全制度管理【答案】：A、B、C67、关于建设工程项目管理的说法，正确的有（）。A:项目管理的核心任务是项目的目标控制B:建造师的业务范围是只限于项目实施阶段的项目管理工作C:业主方的项目管理工作涉及项目实施阶段的全过程D:建设工程项目管理的核心任务是为工程的建设和使用增值【答案】：A、C68、（2016年真题）关于买卖合同的说法，正确的有（）。A:因标的物的主物不符合约定而解除合同的，解除合同的效力不及于从物B:试用期间届满，试用买卖的买受人对是否购买标的物未做表示的，视为购买C:买受人已经支付标的物总价款的75%以上的，出卖人无权要求取回标的物D:标的物在交付之前产生的孳息，归出卖人所有【答案】：B、D69、铁路施工项目上场前开展施工队伍配置工作，其主要作用有（）。A:可以确定施工单位数量B:可以明确工程任务划分C:有利于编制劳动力计划D:有利于编制组织机构【答案】：A、B、C、D70、根据《建设工程项目管理规范》（GB/T50326-2017），项目管理机构负责人的权限有（）。A:进行授权范围内的利益分配B:签订工程施工承包合同C:参与组建项目管理机构D:参与选择大宗资源供应单位【答案】：C、D71、施工占用慢行道和便道要获得（）部门的批准。A:交通管理B:建设管理C:道路管理D:桥梁管理【答案】：A、C72、给水管道的沟槽回填施工时，应按方案要求的回填方式，经现场试验确定（）等参数。A:虚铺厚度B:压实遍数C:压实厚度D:回填材料含水量【答案】：B、D73、高压喷射注浆的全过程主要为（）A:钻孔B:钻机就位C:安装导管D:下放钢筋笼【答案】：A、B74、饰面板（砖）材料进场时，现场应验收的项目有（）。【答案】：75、《道路石油沥青技术要求表》中，当缺乏所需标号的沥青时，可采用不同标号掺配的调合沥青，其掺配比例由试验决定。掺配后的沥青质量应满足的指标有（）。【答案】：76、关于总价合同的说法中正确的有（）。【答案】：77、广播中波天线主要有()。A:笼形天线B:水平对称振子天线C:定向天线D:垂直接地天线【答案】：C、D78、耐蚀性较好的水泥品种有（）。A:普通水泥B:矿渣水泥C:火山灰水泥D:硅酸盐水泥【答案】：B、C79、给水处理目